在生活中,越來越多人會(huì)去使用協(xié)議,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多,你確定會(huì)寫嗎?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇一
乙方(章): ______________
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
五、結(jié)算方式:
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:xxx
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執(zhí)xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:xx年xx月xx日
乙方(章): ______________
簽訂日期________年____月____日
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇二
第一條:加工物
第二條:產(chǎn)品質(zhì)量符合雙方技術(shù)人員認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求。
甲方應(yīng)在收到書面異議后壹日內(nèi)答復(fù)。最終由雙方技術(shù)人員簽字確認(rèn)方案及加工圖。
第四條:隨附必備品、配件、工具及數(shù)量:無
第五條:乙方按甲方的時(shí)間要求供貨,于年月日開始供貨。
第六條:由乙方送貨至北京市內(nèi)甲方指定地點(diǎn) ,運(yùn)費(fèi)由負(fù)責(zé);由甲方負(fù)責(zé)卸車并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
并由甲方填寫產(chǎn)品驗(yàn)收單后由乙方出具模板合格證及原材料材質(zhì)報(bào)告單。
第八條:乙方負(fù)責(zé)首次模板組裝時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo),保證在接到甲方要求售后服務(wù)的書面?zhèn)髡嫱ㄖ?4小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行售后服務(wù)。
第九條:結(jié)算方式
第十條:違約責(zé)任
1、因乙方原因逾期交貨,每逾期一天,乙方支付給甲方1%的違約金;
2、甲方逾期付款,按每日1%向乙方支付延期付款違約金。
3、甲方違反合同約定拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。
輛到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后超過4小時(shí)及以上)而產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第十一條:產(chǎn)品供齊,貨款全部付清,解除本合同。
第十二條:發(fā)生糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)由北京市通州區(qū)人民法院管轄。
第十三條:其它約定事項(xiàng)
雙方各執(zhí)兩份,簽字蓋章后生效。
需方:(蓋章) 供 方:(蓋章)北京三聯(lián)亞建筑模板有限責(zé)
任公司
地址: 地 址:北京通州區(qū)宋莊辛店技術(shù)開發(fā)區(qū)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:69595423
郵編: 郵編:101118
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇三
根據(jù)《^v^合同法》和其他法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,訂立本合同。甲方委托乙方加工_______________產(chǎn)品及_______________產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工_______________產(chǎn)品及_______________產(chǎn)品,加工數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、交付時(shí)間、價(jià)格等事項(xiàng),以雙方協(xié)商另行簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。雙方簽訂的本形式確定。
第二條甲方責(zé)任
1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工_______________產(chǎn)品及_______________產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、每次訂單向乙方提供加工品規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與委托加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。
6、甲方按照國家相關(guān)法律法規(guī)和甲乙雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密,不能向第三方透露。本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人提供。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、按照甲方確定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)和甲方的要求。
3、乙方驗(yàn)收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等,因驗(yàn)收不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方應(yīng)保證按時(shí)完成交貨,如出現(xiàn)延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的_____________%的違約金,并盡快完成訂單,乙方賠償由此造成甲方的損失。
6、制造材料交付乙方后,乙方應(yīng)自費(fèi)承擔(dān)儲(chǔ)存和保管,如造成損壞和損失由乙方承擔(dān)責(zé)任。
7、乙方應(yīng)將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內(nèi),損耗超出正常損耗率部分由乙方負(fù)責(zé)賠償。
8、乙方應(yīng)給甲方人員提供監(jiān)控生產(chǎn)過程的便利和協(xié)助。
9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品用于為甲方加工之外的事項(xiàng)中。
10、在合同有效期間,乙方保證在遵照國家法律法規(guī)要求下不單方面拒絕甲方加工要求,為甲方加工生產(chǎn)所需的資質(zhì)和生產(chǎn)條件符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求,并在資質(zhì)和生產(chǎn)條件更改時(shí)及時(shí)告知甲方。
11、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
12、乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé),因乙方造成的質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方利益受損,乙方應(yīng)對(duì)甲方損失進(jìn)行賠償。
13、乙方使用食品添加劑應(yīng)該符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
14、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,乙方不得將該產(chǎn)品投向市場(chǎng),銷售權(quán)歸甲方所有。
15、在生產(chǎn)過程中若發(fā)生安全事故或其它財(cái)產(chǎn)損失,應(yīng)有乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第四條
甲方包材、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權(quán)歸甲方所有。
第五條
付款方式、交貨地點(diǎn)和交貨時(shí)間由甲乙雙方商討后以實(shí)際簽訂委托加工合同為準(zhǔn)。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方商討并符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第七條違約責(zé)任
第八條合同有效期
限本委托加工合同有效期限為_____________年,自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第九條
實(shí)際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效,如有重復(fù)和矛盾之處以另行實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第十條
本合同正本一式_____________份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
第十一條
如遇合同爭(zhēng)議,甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法向合同簽訂地人民法院起訴。
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇四
訂立合同雙方:
定作人:_________ (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬人:_________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_________萬元。
制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬元)
1、_________
2、_________
3、_________
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_________平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_________mm 厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_________%,使用_________mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) 。
1、交貨時(shí)間:乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
3、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi)。
4、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%(_________元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_________‰ 的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰ 的違約金。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇五
1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
3)委托方為_產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實(shí)訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時(shí)間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在 內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。
3、除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
6、原材料及包裝材料的進(jìn)庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗(yàn)工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
7、含增值稅的加工費(fèi)(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 。于此協(xié)議簽訂日起計(jì)至 x 年 x 月 x日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
8、委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
9、委托方負(fù)責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費(fèi)向加工方運(yùn)送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運(yùn)輸事宜,及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
第二 技術(shù)及工藝
a 產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)
產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物
第三 付款條件
1、首次加工費(fèi),委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成 x 日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
3、非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號(hào)或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
第四 雙方責(zé)任
加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo),委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計(jì)劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負(fù)全部責(zé)任。
第五 協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個(gè)工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
第六 協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計(jì)算有效期 x 年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長(zhǎng)協(xié)議期限。
委托方 : 加工方:
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
x有限公司(蓋章): x有限公司(蓋章):
x年x月x日 x年x月x日
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇六
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
加工費(fèi)
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇七
承攬人:
1、定做產(chǎn)品為唐山市師范學(xué)院宿舍樓及國際交流中心項(xiàng)目所有強(qiáng)電配電系統(tǒng)中的配電箱(不包括高壓);規(guī)格、型號(hào)見圖紙(主要元器件為正泰產(chǎn)品;承攬方提供的報(bào)價(jià)清單只作為單體指導(dǎo)價(jià),具體數(shù)量以定作人計(jì)劃為準(zhǔn)。
2、價(jià)款的結(jié)算方式及期限:____________
合同簽訂后,承攬方收到預(yù)付款10萬元后5天內(nèi),將200個(gè)al箱箱體(規(guī)格、型號(hào))送到定作人指定地點(diǎn),其余227個(gè)al箱箱體(規(guī)格、型號(hào))于10日送到定作人指定地點(diǎn)。按照定作人要求具體數(shù)量、規(guī)格、總價(jià)款、交貨日期等雙方補(bǔ)充協(xié)商,確定后定作方再支付預(yù)付款10萬元,承攬方將全部產(chǎn)品送到定作人指定地點(diǎn)后7日內(nèi)付清合同總價(jià)款的90%(包含預(yù)付款20萬元);自承攬方負(fù)責(zé)調(diào)試完畢后一年內(nèi)無質(zhì)量問題,定作方支付合同總價(jià)款的5%;兩年內(nèi)無質(zhì)量問題,定作方支付合同總價(jià)款的5%后付清余款。
3、原材料的提供方式、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由承攬人自行負(fù)責(zé)。
4、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙的提供及保密要求:定作人提供全套圖紙,但承攬人不得將本圖紙泄露出去,產(chǎn)品全部到貨后圖紙返回。
5、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)且負(fù)責(zé)質(zhì)量或電力部門對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收。
6、包裝標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)由承攬方自行負(fù)責(zé)。
7、交(提)貨地點(diǎn)、方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān):唐山市師范學(xué)院工地現(xiàn)場(chǎng),車板交貨,由定作人卸車,運(yùn)費(fèi)由承攬方負(fù)擔(dān)。
8、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、提出產(chǎn)品異議的期限:貨到現(xiàn)場(chǎng),由定作人開箱驗(yàn)貨,7日內(nèi)提出產(chǎn)品異議,產(chǎn)品免費(fèi)質(zhì)保期為兩年。
9、違約責(zé)任:合同執(zhí)行中,雙方如有違約(到貨期或結(jié)款日期超出
10日視為違約),違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,到定作方人民法院解決。
10、其它約定事項(xiàng):
在合同執(zhí)行中。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況有變化,承攬方還未制作產(chǎn)品,以定作人實(shí)際變更為準(zhǔn),費(fèi)用增加與減少,雙方協(xié)商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報(bào)價(jià)清單,單體價(jià)為參考);圖紙中主要元器件為正泰產(chǎn)品,所涉及到附件,由承攬方負(fù)責(zé)且保證質(zhì)量。
11、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決;本合同一式四份,雙方各持兩份,雙方簽字蓋章后生效。
定作人名稱(章):____________
承攬人名稱(章):____________
日期:____________
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇八
甲方:(以下簡(jiǎn)稱:甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱:乙方)
依照《_合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對(duì)甲方承施的_____工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機(jī)械連接接頭)、配送事宜達(dá)成一致,同意訂立本合同。
風(fēng)險(xiǎn)告知:訂立加工合作合同首先要注意了解對(duì)方履行合同的能力。尤其是對(duì)承攬方能否完成委托項(xiàng)目,其設(shè)計(jì)能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項(xiàng)目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù),也應(yīng)查詢清楚。
注意:當(dāng)事人一方是否具備簽訂合同的主體資格,當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照是否過期,是否做年審,是否被吊銷等,不認(rèn)真進(jìn)行審查就匆忙與其簽合同,容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發(fā)生糾紛時(shí)難以追求當(dāng)事人責(zé)任。
項(xiàng)目位于,工程建筑面積:_____平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期_____年____月____日。
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí),須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為_____噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
1、合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、合同簽訂時(shí),甲方應(yīng)以書面的形式對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計(jì)劃施工進(jìn)度(月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(zhǎng)度,特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應(yīng)于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前日,數(shù)量不得超過噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、成型鋼筋出庫前,甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作,待甲方清料人員對(duì)成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于_____噸。
1、合同簽訂時(shí),乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí),應(yīng)認(rèn)真校對(duì),如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識(shí)別時(shí),甲方授權(quán)委托人應(yīng)在小時(shí)內(nèi)書面確認(rèn),否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號(hào)的鋼筋提供一張標(biāo)牌,固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作,并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單,并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計(jì)變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
風(fēng)險(xiǎn)告知:承攬方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定,按定作方要求的技術(shù)條件完成工作,未經(jīng)定作方同意,不得擅自變更。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)所承攬的全部工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規(guī)定。
2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204—2002中的第五章及《建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01—69—2003的規(guī)定。
3、直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107—96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》qjy16—2001中的規(guī)定。
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測(cè)中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時(shí)應(yīng)持正式書面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測(cè)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01—51—2003規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場(chǎng)后,提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。
1、合同價(jià)款:
(1)本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣_(tái)____元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià)),上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān))。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(2)三級(jí)螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加_____元/噸。
(3)鋼筋機(jī)械連接頭_____元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護(hù)帽),按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
(4)鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整,其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達(dá)甲方,調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi),甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
(6)本合同成型鋼筋總量為_____噸,總價(jià)款(人民幣):_____元,(大寫:)??們r(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(7)驗(yàn)貨地點(diǎn):
2、付款方式:
(1)本合同結(jié)算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí),同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款_____%,余款_____%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2)鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。
(3)原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn),在月末前結(jié)清。
(4)本合同總價(jià)款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá),乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、由于甲方清料人員不能及時(shí)清料,致使配送工作無法正常進(jìn)行,所造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān),同時(shí)工期順延。
5、甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場(chǎng),甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂時(shí),甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時(shí),雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風(fēng)險(xiǎn)告知:承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。承攬方在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇一
乙方(章): ______________
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
五、結(jié)算方式:
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值xx%或酬金總額xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2.定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值xx%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金xx%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:xxx
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執(zhí)xx份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。
十二、本合同簽訂日期:xx年xx月xx日
乙方(章): ______________
簽訂日期________年____月____日
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇二
第一條:加工物
第二條:產(chǎn)品質(zhì)量符合雙方技術(shù)人員認(rèn)可的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及圖紙要求。
甲方應(yīng)在收到書面異議后壹日內(nèi)答復(fù)。最終由雙方技術(shù)人員簽字確認(rèn)方案及加工圖。
第四條:隨附必備品、配件、工具及數(shù)量:無
第五條:乙方按甲方的時(shí)間要求供貨,于年月日開始供貨。
第六條:由乙方送貨至北京市內(nèi)甲方指定地點(diǎn) ,運(yùn)費(fèi)由負(fù)責(zé);由甲方負(fù)責(zé)卸車并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。
并由甲方填寫產(chǎn)品驗(yàn)收單后由乙方出具模板合格證及原材料材質(zhì)報(bào)告單。
第八條:乙方負(fù)責(zé)首次模板組裝時(shí)的現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo),保證在接到甲方要求售后服務(wù)的書面?zhèn)髡嫱ㄖ?4小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行售后服務(wù)。
第九條:結(jié)算方式
第十條:違約責(zé)任
1、因乙方原因逾期交貨,每逾期一天,乙方支付給甲方1%的違約金;
2、甲方逾期付款,按每日1%向乙方支付延期付款違約金。
3、甲方違反合同約定拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此給乙方造成的損失。
輛到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后超過4小時(shí)及以上)而產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
第十一條:產(chǎn)品供齊,貨款全部付清,解除本合同。
第十二條:發(fā)生糾紛由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí)由北京市通州區(qū)人民法院管轄。
第十三條:其它約定事項(xiàng)
雙方各執(zhí)兩份,簽字蓋章后生效。
需方:(蓋章) 供 方:(蓋章)北京三聯(lián)亞建筑模板有限責(zé)
任公司
地址: 地 址:北京通州區(qū)宋莊辛店技術(shù)開發(fā)區(qū)
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:69595423
郵編: 郵編:101118
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇三
根據(jù)《^v^合同法》和其他法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,訂立本合同。甲方委托乙方加工_______________產(chǎn)品及_______________產(chǎn)品,為維護(hù)甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達(dá)成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工_______________產(chǎn)品及_______________產(chǎn)品,加工數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量、交付時(shí)間、價(jià)格等事項(xiàng),以雙方協(xié)商另行簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。雙方簽訂的本形式確定。
第二條甲方責(zé)任
1、每次以訂單合同形式委托乙方為甲方加工_______________產(chǎn)品及_______________產(chǎn)品。
2、向乙方提供甲方生產(chǎn)授權(quán)委托手續(xù)、商標(biāo)注冊(cè)證以及對(duì)商業(yè)秘密的專有合法證明等相關(guān)法律文件。
3、每次訂單向乙方提供加工品規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、交貨時(shí)間等。
4、負(fù)責(zé)向乙方提供甲方內(nèi)外包裝及其它標(biāo)有商標(biāo)的包裝及印刷品等與委托加工品有關(guān)的內(nèi)容。
5、甲方有權(quán)對(duì)乙方的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議。
6、甲方按照國家相關(guān)法律法規(guī)和甲乙雙方確定的標(biāo)準(zhǔn)及要求進(jìn)行驗(yàn)收貨品。
7、甲乙雙方嚴(yán)守商業(yè)秘密,不能向第三方透露。本合同所簽訂的上述加工品的商標(biāo)及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人提供。
第三條乙方責(zé)任
1、嚴(yán)格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動(dòng)。
2、按照甲方確定的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行生產(chǎn),生產(chǎn)的產(chǎn)品符合國家相關(guān)法律法規(guī)和甲方的要求。
3、乙方驗(yàn)收甲方新到包裝袋和禮盒及瓶罐等,因驗(yàn)收不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方應(yīng)保證按時(shí)完成交貨,如出現(xiàn)延遲交貨乙方每日賠償甲方此批訂單總值的_____________%的違約金,并盡快完成訂單,乙方賠償由此造成甲方的損失。
6、制造材料交付乙方后,乙方應(yīng)自費(fèi)承擔(dān)儲(chǔ)存和保管,如造成損壞和損失由乙方承擔(dān)責(zé)任。
7、乙方應(yīng)將各種原輔料損耗率控制在雙方商定的范圍內(nèi),損耗超出正常損耗率部分由乙方負(fù)責(zé)賠償。
8、乙方應(yīng)給甲方人員提供監(jiān)控生產(chǎn)過程的便利和協(xié)助。
9、乙方不得將甲方包材、原料、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品用于為甲方加工之外的事項(xiàng)中。
10、在合同有效期間,乙方保證在遵照國家法律法規(guī)要求下不單方面拒絕甲方加工要求,為甲方加工生產(chǎn)所需的資質(zhì)和生產(chǎn)條件符合國家相關(guān)法律法規(guī)的要求,并在資質(zhì)和生產(chǎn)條件更改時(shí)及時(shí)告知甲方。
11、嚴(yán)守甲方的商業(yè)秘密。
12、乙方應(yīng)對(duì)生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)造成的質(zhì)量問題負(fù)責(zé),因乙方造成的質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方利益受損,乙方應(yīng)對(duì)甲方損失進(jìn)行賠償。
13、乙方使用食品添加劑應(yīng)該符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求,若產(chǎn)品的安全、質(zhì)量出現(xiàn)問題,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
14、甲方委托乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品,乙方不得將該產(chǎn)品投向市場(chǎng),銷售權(quán)歸甲方所有。
15、在生產(chǎn)過程中若發(fā)生安全事故或其它財(cái)產(chǎn)損失,應(yīng)有乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第四條
甲方包材、印刷有甲方標(biāo)識(shí)的物品和其他甲方交付給乙方的物品所有權(quán)歸甲方所有。
第五條
付款方式、交貨地點(diǎn)和交貨時(shí)間由甲乙雙方商討后以實(shí)際簽訂委托加工合同為準(zhǔn)。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)由甲乙雙方商討并符合國家相關(guān)法律法規(guī)要求以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第七條違約責(zé)任
第八條合同有效期
限本委托加工合同有效期限為_____________年,自合同簽訂之日起生效。其他未盡事宜另行以實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第九條
實(shí)際簽訂的委托加工合同與本合同同等有效,如有重復(fù)和矛盾之處以另行實(shí)際簽訂的委托加工合同為準(zhǔn)。
第十條
本合同正本一式_____________份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
第十一條
如遇合同爭(zhēng)議,甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)商不成,可依法向合同簽訂地人民法院起訴。
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇四
訂立合同雙方:
定作人:_________ (以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬人:_________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
乙方承攬甲方所需報(bào)刊亭的加工與安裝合同標(biāo)的額為:_________萬元。
制作報(bào)刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位:每個(gè)/人民幣萬元)
1、_________
2、_________
3、_________
注:整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)報(bào)刊亭的單價(jià)為結(jié)算價(jià),該結(jié)算價(jià)格含:包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。
1、報(bào)刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_________平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于_________mm 厚不銹鋼板,結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_________%,使用_________mm弧型熱彎加強(qiáng)度有機(jī)玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設(shè)圖書報(bào)刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍(lán)色陽光板封頂,并有通風(fēng)口一處。
1、乙方將報(bào)刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進(jìn)行初驗(yàn),初驗(yàn)合格后方可生產(chǎn)。
2、甲方驗(yàn)收采用樣品驗(yàn)收與成品交付驗(yàn)收相對(duì)比,也可采取隨機(jī)抽驗(yàn) 。
1、交貨時(shí)間:乙方必須保證在年_________月_________日前全部交貨。
2、交貨地點(diǎn):乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
3、包裝運(yùn)輸:乙方在交貨時(shí),應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝,并保證信報(bào)箱在運(yùn)輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。
1、乙方對(duì)制作的報(bào)刊亭進(jìn)行安裝;
3、乙方承諾為甲方制作的報(bào)刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,年內(nèi)免費(fèi)進(jìn)行保修,超過年或?qū)偌追皆驌p壞進(jìn)行維修的,需付工本費(fèi)。
4、乙方承諾對(duì)甲方使用的報(bào)刊亭進(jìn)行終身維護(hù)。
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。
2、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額35%的價(jià)款,累積達(dá)到合同標(biāo)的額的95%。
4、剩余的合同標(biāo)的額5%(_________元)價(jià)款,作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
2、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補(bǔ)交貨款外,應(yīng)向乙方支付_________‰ 的違約金。
3、乙方未按合同要求的時(shí)間交付報(bào)刊亭,每逾期一天,甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除_________‰ 的違約金。
當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第種方式,作為本合同爭(zhēng)議的解決方式。
2、因履行本合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
1、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
2、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作報(bào)刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn),口頭通知無效,報(bào)刊亭規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后,作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn),補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇五
1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
3)委托方為_產(chǎn)品之唯一商標(biāo)持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實(shí)訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時(shí)間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在 內(nèi)以傳真書面向委托方確認(rèn)訂單。
3、除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
6、原材料及包裝材料的進(jìn)庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗(yàn)工作由委托方委派代表全權(quán)負(fù)責(zé)。
7、含增值稅的加工費(fèi)(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 。于此協(xié)議簽訂日起計(jì)至 x 年 x 月 x日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
8、委托方將負(fù)責(zé)產(chǎn)品的驗(yàn)收工作、安排運(yùn)輸事宜、及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
9、委托方負(fù)責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費(fèi)向加工方運(yùn)送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運(yùn)輸事宜,及支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)。
第二 技術(shù)及工藝
a 產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)
產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物
第三 付款條件
1、首次加工費(fèi),委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成 x 日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
3、非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標(biāo)、商號(hào)或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
第四 雙方責(zé)任
加工方根據(jù)委托方確認(rèn)的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標(biāo),委托方負(fù)責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計(jì)劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負(fù)全部責(zé)任。
第五 協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對(duì)方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個(gè)工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
第六 協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計(jì)算有效期 x 年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補(bǔ)充協(xié)方方式延長(zhǎng)協(xié)議期限。
委托方 : 加工方:
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
x有限公司(蓋章): x有限公司(蓋章):
x年x月x日 x年x月x日
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇六
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
加工費(fèi)
完工時(shí)間
檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)
質(zhì)量要求
計(jì)量單位
圖紙、技術(shù)資料及交付時(shí)間
第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時(shí)間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的,無權(quán)請(qǐng)求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請(qǐng)求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的_________‰償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值_________%的違約金。
6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的,如運(yùn)輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值_________%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
(一)甲方:
1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
(二)乙方:
1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時(shí),任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭(zhēng)、動(dòng)亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí),遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。
第十三條通知
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對(duì)方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭(zhēng)議的處理
1.本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會(huì)仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇七
承攬人:
1、定做產(chǎn)品為唐山市師范學(xué)院宿舍樓及國際交流中心項(xiàng)目所有強(qiáng)電配電系統(tǒng)中的配電箱(不包括高壓);規(guī)格、型號(hào)見圖紙(主要元器件為正泰產(chǎn)品;承攬方提供的報(bào)價(jià)清單只作為單體指導(dǎo)價(jià),具體數(shù)量以定作人計(jì)劃為準(zhǔn)。
2、價(jià)款的結(jié)算方式及期限:____________
合同簽訂后,承攬方收到預(yù)付款10萬元后5天內(nèi),將200個(gè)al箱箱體(規(guī)格、型號(hào))送到定作人指定地點(diǎn),其余227個(gè)al箱箱體(規(guī)格、型號(hào))于10日送到定作人指定地點(diǎn)。按照定作人要求具體數(shù)量、規(guī)格、總價(jià)款、交貨日期等雙方補(bǔ)充協(xié)商,確定后定作方再支付預(yù)付款10萬元,承攬方將全部產(chǎn)品送到定作人指定地點(diǎn)后7日內(nèi)付清合同總價(jià)款的90%(包含預(yù)付款20萬元);自承攬方負(fù)責(zé)調(diào)試完畢后一年內(nèi)無質(zhì)量問題,定作方支付合同總價(jià)款的5%;兩年內(nèi)無質(zhì)量問題,定作方支付合同總價(jià)款的5%后付清余款。
3、原材料的提供方式、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量由承攬人自行負(fù)責(zé)。
4、技術(shù)資料、設(shè)計(jì)圖紙的提供及保密要求:定作人提供全套圖紙,但承攬人不得將本圖紙泄露出去,產(chǎn)品全部到貨后圖紙返回。
5、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)必須符合國家質(zhì)量相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)且負(fù)責(zé)質(zhì)量或電力部門對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)收。
6、包裝標(biāo)準(zhǔn)及費(fèi)用負(fù)擔(dān)由承攬方自行負(fù)責(zé)。
7、交(提)貨地點(diǎn)、方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān):唐山市師范學(xué)院工地現(xiàn)場(chǎng),車板交貨,由定作人卸車,運(yùn)費(fèi)由承攬方負(fù)擔(dān)。
8、產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法、提出產(chǎn)品異議的期限:貨到現(xiàn)場(chǎng),由定作人開箱驗(yàn)貨,7日內(nèi)提出產(chǎn)品異議,產(chǎn)品免費(fèi)質(zhì)保期為兩年。
9、違約責(zé)任:合同執(zhí)行中,雙方如有違約(到貨期或結(jié)款日期超出
10日視為違約),違約方向?qū)Ψ街Ц哆`約金10萬元。具體事宜雙方可以友好協(xié)商解決,如協(xié)商不成,到定作方人民法院解決。
10、其它約定事項(xiàng):
在合同執(zhí)行中。現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況有變化,承攬方還未制作產(chǎn)品,以定作人實(shí)際變更為準(zhǔn),費(fèi)用增加與減少,雙方協(xié)商解決(整體增、減的配電箱按承攬方提供的報(bào)價(jià)清單,單體價(jià)為參考);圖紙中主要元器件為正泰產(chǎn)品,所涉及到附件,由承攬方負(fù)責(zé)且保證質(zhì)量。
11、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決;本合同一式四份,雙方各持兩份,雙方簽字蓋章后生效。
定作人名稱(章):____________
承攬人名稱(章):____________
日期:____________
最新加工訂制合同 貨物加工定做合同優(yōu)選大全篇八
甲方:(以下簡(jiǎn)稱:甲方)
乙方:(以下簡(jiǎn)稱:乙方)
依照《_合同法》有關(guān)規(guī)定,為明確雙方權(quán)力義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對(duì)甲方承施的_____工程項(xiàng)目結(jié)構(gòu)中的鋼筋部分進(jìn)行成型加工(含機(jī)械連接接頭)、配送事宜達(dá)成一致,同意訂立本合同。
風(fēng)險(xiǎn)告知:訂立加工合作合同首先要注意了解對(duì)方履行合同的能力。尤其是對(duì)承攬方能否完成委托項(xiàng)目,其設(shè)計(jì)能力、設(shè)備條件、技術(shù)力量、工藝水平以及其曾經(jīng)完成過何類水平的項(xiàng)目,都要了解清楚。即使全部符合要求,并已經(jīng)承攬多年業(yè)務(wù),也應(yīng)查詢清楚。
注意:當(dāng)事人一方是否具備簽訂合同的主體資格,當(dāng)事人的營業(yè)執(zhí)照是否過期,是否做年審,是否被吊銷等,不認(rèn)真進(jìn)行審查就匆忙與其簽合同,容易造成所簽合同沒有法律效力或者在發(fā)生糾紛時(shí)難以追求當(dāng)事人責(zé)任。
項(xiàng)目位于,工程建筑面積:_____平方米,結(jié)構(gòu)封頂日期_____年____月____日。
甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時(shí),須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權(quán)委托人簽字同意后,方可實(shí)施加工(如甲方在二十四小時(shí)內(nèi)未能做出書面回復(fù),則視為甲方同意乙方意見)。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的配筋單中標(biāo)注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進(jìn)行加工。
根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進(jìn)行理論重量計(jì)算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為_____噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點(diǎn)后三位。
1、合同簽訂時(shí)甲方提供授權(quán)經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權(quán)范圍。
2、合同簽訂時(shí),甲方應(yīng)以書面的形式對(duì)乙方進(jìn)行技術(shù)交底。交底資料中應(yīng)詳細(xì)說明所承攬項(xiàng)目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計(jì)劃施工進(jìn)度(月度計(jì)劃及結(jié)構(gòu)封頂時(shí)間排序計(jì)劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長(zhǎng)度,特殊角度的工藝要求等。
3、甲方應(yīng)于每月_____日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補(bǔ)充時(shí)須提前日,數(shù)量不得超過噸),配筋單上的目錄應(yīng)注明起止編號(hào)、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權(quán)經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
4、成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權(quán)隨時(shí)到乙方加工現(xiàn)場(chǎng)就加工質(zhì)量進(jìn)行抽檢工作,乙方有義務(wù)積極配合。
5、如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
6、成型鋼筋出庫前,甲方應(yīng)指定專人進(jìn)行清料工作,待甲方清料人員對(duì)成型鋼筋數(shù)量確認(rèn)簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
7、成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于_____噸。
1、合同簽訂時(shí),乙方應(yīng)積極組織資源,確保甲方工程項(xiàng)目施工進(jìn)度。
2、乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時(shí),應(yīng)認(rèn)真校對(duì),如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標(biāo)注無法正確識(shí)別時(shí),甲方授權(quán)委托人應(yīng)在小時(shí)內(nèi)書面確認(rèn),否則免除乙方的供貨責(zé)任。
3、乙方所使用的鋼筋機(jī)械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
4、乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
5、乙方制作的成型鋼筋應(yīng)符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標(biāo)牌的形式標(biāo)注成型鋼筋使用部位的編號(hào)、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號(hào)的鋼筋提供一張標(biāo)牌,固定在鋼筋打捆處。
6、乙方有責(zé)任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)成型鋼筋進(jìn)行清料及裝車工作,并按甲方的要求運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)。
1、施工過程中如出現(xiàn)不可預(yù)見及設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書形式及時(shí)向乙方提供補(bǔ)充配筋單,并標(biāo)注“急配”字樣及需用時(shí)間(供應(yīng)時(shí)間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費(fèi)用以甲、乙雙方協(xié)商為準(zhǔn)。
2、設(shè)計(jì)變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價(jià)格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費(fèi)用部分由甲方承擔(dān)。
風(fēng)險(xiǎn)告知:承攬方應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同規(guī)定,按定作方要求的技術(shù)條件完成工作,未經(jīng)定作方同意,不得擅自變更。承攬方應(yīng)當(dāng)對(duì)所承攬的全部工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
1、乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701—1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013—1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499—1998的規(guī)定。
2、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)符合《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》gb50204—2002中的第五章及《建筑結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯工程質(zhì)量評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》dbj/t01—69—2003的規(guī)定。
3、直螺紋連接接頭應(yīng)符合《鋼筋機(jī)械連接通用技術(shù)規(guī)程》jgj107—96、《鋼筋等強(qiáng)度剝肋滾壓直螺紋連接技術(shù)規(guī)程》qjy16—2001中的規(guī)定。
1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負(fù)責(zé)原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗(yàn)的機(jī)構(gòu)必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗(yàn)資質(zhì)的檢測(cè)中心。
2、根據(jù)《北京市建設(shè)工程施工試驗(yàn)實(shí)行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進(jìn)行見證取樣時(shí)應(yīng)持正式書面通知,乙方應(yīng)積極配合取樣工作,其檢測(cè)機(jī)構(gòu)及費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01—51—2003規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場(chǎng)后,提供《半成品出廠合格證》表式c4—5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復(fù)試檢驗(yàn)報(bào)告。
1、合同價(jià)款:
(1)本合同成型鋼筋的結(jié)算單價(jià)為人民幣_(tái)____元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價(jià)),上述結(jié)算單價(jià)包括材料費(fèi)、成型制作費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)等交付甲方使用前的費(fèi)用(卸車及費(fèi)用由甲方承擔(dān))。不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(2)三級(jí)螺紋鋼的結(jié)算價(jià)格在本合同結(jié)算單價(jià)基礎(chǔ)上加_____元/噸。
(3)鋼筋機(jī)械連接頭_____元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護(hù)帽),按照配筋單圖示數(shù)量進(jìn)行簽收。
(4)鋼筋原材料復(fù)試費(fèi)用按照《半成品出廠合格證》實(shí)際標(biāo)注數(shù)量進(jìn)行簽收。
(5)合同執(zhí)行過程中如鋼廠價(jià)格調(diào)整,其結(jié)算價(jià)格以首鋼現(xiàn)貨市場(chǎng)、北京市京首貿(mào)易服務(wù)有限責(zé)任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價(jià)政策通知作為價(jià)格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達(dá)甲方,調(diào)價(jià)依據(jù)在送達(dá)后24小時(shí)內(nèi),甲方予以書面確認(rèn)或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補(bǔ)充協(xié)議。
(6)本合同成型鋼筋總量為_____噸,總價(jià)款(人民幣):_____元,(大寫:)??們r(jià)中不包括原材料復(fù)試及機(jī)械連接接頭費(fèi)用。
(7)驗(yàn)貨地點(diǎn):
2、付款方式:
(1)本合同結(jié)算期為上月_____日至本月_____日。甲方在送達(dá)本月成型鋼筋加工配筋單時(shí),同時(shí)將貨款支票一并送達(dá)(乙方預(yù)收當(dāng)月貨款_____%,余款_____%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認(rèn)數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
(2)鋼筋機(jī)械連接接頭加工費(fèi)用隨成型鋼筋貨款同時(shí)劃轉(zhuǎn)。
(3)原材料復(fù)試費(fèi)用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認(rèn)數(shù)量經(jīng)甲方簽認(rèn),在月末前結(jié)清。
(4)本合同總價(jià)款如發(fā)生變化,超出部分甲方應(yīng)按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預(yù)付給乙方。
1、乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權(quán)退貨,乙方應(yīng)承擔(dān)所發(fā)生的全部裝卸及運(yùn)輸費(fèi)用。
2、合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價(jià)格依據(jù)24小時(shí)內(nèi)未能書面確認(rèn)或簽訂補(bǔ)充協(xié)議,乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨。
3、甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時(shí)送達(dá),乙方有權(quán)拒絕接受配筋單及加工任務(wù)。
4、由于甲方清料人員不能及時(shí)清料,致使配送工作無法正常進(jìn)行,所造成的工期延誤,責(zé)任由甲方承擔(dān),同時(shí)工期順延。
5、甲方如未能按合同規(guī)定時(shí)間付款,逾期乙方有權(quán)停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計(jì)算每天3元/噸違約金。
6、乙方未能在甲方計(jì)劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場(chǎng),甲方應(yīng)按當(dāng)日該批送達(dá)數(shù)量以50元/噸扣除乙方應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂時(shí),甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)法人代碼復(fù)印件、資質(zhì)證書復(fù)印件、法人授權(quán)委托書原件、工程項(xiàng)目施工合同原件等相關(guān)法律文件,并注明相關(guān)文件的授權(quán)使用范圍。
2、如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時(shí),雙方應(yīng)另行協(xié)商。
3、合同附件為本合同有效文件組成部分。
風(fēng)險(xiǎn)告知:承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密的,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。承攬方在工作期間,應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的檢查,但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人: