最熱住宅裝修合同糾紛(匯總15篇)

字號:

    合同的內容可以包括商品的價格、數量、質量、交付方式等具體細節(jié)。如何審查一份合同是非常重要的,要注意條款是否合理、明確。以下是一些與合同相關的范文,供大家參考。
    住宅裝修合同糾紛篇一
    委托方(甲方):
    承接方(乙方):
    甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況
    3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
    4.委托方式:包工包料
    5.工程開工日期:______年______月______日
    6.工程竣工日期:______年______月______日
    工程總天數:________天
    第二條:工程價款
    工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
    第三條:質量要求
    1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
    3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
    4. 質量檢查監(jiān)督部門:壽光市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會。
    5. 凡由甲方自行采購的材料、設備,產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
    6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    第四條:材料供應
    1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
    2. 乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
    3.甲方負責采購供應的材料、設備,詳見本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內容,應該是符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。如延期到達,施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。
    第五條:付款方式
    2.工程施工中如有項目增減或需要變動,詳見本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項目變更表》,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
    3.甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
    4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
    第六條:工程工期
    1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
    2.由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
    3. 在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
    5.施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
    第七條:工程驗收
    1.工程質量驗收,詳見本合同附件(六)《家庭裝潢工程質量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
    2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
    3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用。
    第八條:其他事項
    1. 甲方
    1、必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底。
    2、二次裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
    3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線,應向所在地房管部門辦理手續(xù),并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位,應向鄰里打好招呼。
    2.乙方
    1. 應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質;如是下屬分支機構,也須有上級公司出具的證明;經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
    2.指派工地代表,負責合同履行,并按合同要求組織施工,保質保量地按期完成施工任務。
    3.負責施工現場的安全,嚴防火災、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負責修復或賠償。
    4. 嚴格履行合同,實行信譽工期,如果因延遲完工,如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資,舉查后均按違約論處。
    5. 在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起,為12個月。
    第九條:違約責任
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
    第十條:爭議解決
    1、本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協商解決?;驊{本合同和乙方開具的統一發(fā)票向壽光市室內裝飾行業(yè)協會家庭裝潢專業(yè)委員會投訴,請求解決。
    2、當事人不愿通過協商、調解解決,或協商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向--仲裁委員會申請仲裁;--人民法院提起訴訟。
    第十一條:合同的變更和終止
    1.合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
    第十二條:合同生效
    1.本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
    2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。
    3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式2份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    甲方(業(yè)主): (簽章) 乙方: (簽章)
    住所地址: 企業(yè)地址:
    郵政編碼: 郵政編碼:
    工作單位: 法人代表:
    委托代理人: 委托代理人:
    銀行賬號:
    電 話: 電 話:
    簽約地址: 簽約日期:
    共
    2
    頁,當前第
    2
    頁
    1
    2
    住宅裝修合同糾紛篇二
    承包商(以下簡稱乙方):_____________________________________________。
    1.裝修施工地點:___________市__________________街。
    3.合同方式:_____________________。
    4.裝修施工內容:其他裝修工程中應包含的所有工程,如水電裝修工程、墻面裝修、拆墻、拆墻拆地、地板磚和瓷磚鋪裝、吊頂安裝、門窗拆除、水管涂裝、頂面和墻面涂裝、廚具、潔具和燈具安裝、隔斷制作、搬運工程等。(采購及搬運工作補充協議:甲方的所有采購應在乙方的協助下完成,在采購過程中,甲方承諾在免費的前提下,盡最大努力要求裝修材料供應商將裝修材料交付給甲方。但是,如果材料供應商堅持只將貨物交付到甲方住宅樓下或拒絕交付貨物,乙方應負責將裝飾材料運送到房屋或運送到施工現場。
    5.總價:________________________________________________________________________大寫(人民幣元整)。以上總價是根據乙方對甲方房屋的實地考察和對擬完成工程的初步了解而確定的??們r包括乙方承擔的裝修工程所涉及的所有勞務..
    6.工期:從______________________________________________________________________另一方面,如果雙方通過協商達成延長工期的協議,則按協議執(zhí)行。
    1.乙方(即乙方)在裝修期間承擔施工隊伍負責人的責任,對裝修工程的質量和工期負責。乙方全權負責聯系甲方,提供材料要求,并對裝修施工質量和施工人員進行現場管理。如施工過程中出現質量問題及給甲方造成的各種損失,應由施工隊承擔,甲方僅賠償乙方(即乙方)。
    2.在裝修過程中,乙方應保證全過程的現場施工和管理(陪同甲方采購材料除外)。如遇特殊情況,需與甲方協商并取得批準)。
    3.乙方負責人負責組織裝修人員參與本合同規(guī)定的裝修工程。如甲方對乙方裝修人員的施工水平有疑問,可要求乙方無條件更換。
    1.本工程所有裝修材料由甲方提供,裝修施工設備和工具由乙方提供..
    2.甲方負責材料的采購和供應,材料應符合設計要求并按時供應至現場。乙方必須協助甲方辦理驗收手續(xù)。如甲方提供的材料設備出現質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方提出,甲方仍指示使用,造成工程損失,由甲方承擔責任。甲方提供的材料到達現場后,由雙方驗收,由乙方負責保管和組織施工。因保管或施工工藝不當造成的材料損失,乙方應負責賠償。
    3.乙方必須負責攜帶材料上樓(瓷磚除外)。
    4.為保證工程正常進行,乙方必須至少提前一周向甲方提交下一道工序需采購的材料清單,并協助甲方采購材料,以便甲方在周末采購材料。甲方應按時提供乙方要求的材料。因甲方提供的材料延誤而造成工期延誤的,由甲方負責.同時,乙方必須提供大致準確的(+/-5-10%)數量的所需材料。因乙方材料估算錯誤導致的重新采購或退回材料的運輸費用由乙方承擔,或由乙方負責將材料運輸和退回給供應商。
    5.甲方采購供應的裝修材料和設備用于本協議約定的住宅裝修,未經甲方同意,乙方不得挪作他用..如乙方違反此規(guī)定,乙方應賠償甲方被挪用材料和設備價格的兩倍。
    1.本工程應符合dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)范》、db31/t30-1999《住宅裝飾驗收標準》等地方標準和市建設行政主管部門制定的質量評定驗收標準。
    2.如果甲方提供的材料和設備質量不合格,影響工程質量,返工費用由甲方承擔,工期順延。
    3.如果質量事故是由乙方造成的,返工費用和材料損失由乙方承擔..
    4.在施工過程中,如甲方提出設計修改意見,增加或減少工程,必須提前與乙方聯系,工程才能施工。
    5.如果某些工序由甲方的材料供應商免費安裝或由甲方安排的其他單位安裝(如窗戶、櫥柜防火門、臺面等)。),甲方應提前安排時間并通知乙方,乙方應予以配合,避免整體工期的延誤。
    6、工程驗收——甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的驗收手續(xù)。
    7.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方收到通知后三天內組織驗收,并以書面形式辦理驗收確認手續(xù)。如甲方未能在規(guī)定時間內組織驗收,應及時通知乙方并另行確定驗收日期??⒐を炇蘸细竦?,甲方應確認原竣工日期,并承擔乙方的保管費用及其他相關費用..
    8.工程保修期為一年,自竣工驗收確認之日起計算。保修期內如因乙方施工不當造成質量問題,乙方應無條件修復并承擔相應的材料費用。
    1.甲方應提供施工要求(見上述第3條)并與乙方協商,施工現場應滿足防火和防事故的要求,主要包括暢通、合格的電氣線路、燃氣管道、自來水等管道。在施工過程中,乙方應采取必要的安全防護和消防措施,確保操作人員和附近居民的安全,并遵守物業(yè)管理部門的裝修指南,防止管道堵塞、漏水、停電和附近居民房屋的物品損壞等事故。出現上述情況,乙方負責修復和賠償。
    2.在施工中,如涉及改變房屋結構、拆除或改變承重墻、增加樓層(地面)荷載,甲方應提出與物業(yè)管理部門協商,確認施工。
    3.乙方應注意用氣安全,確保爬坡施工安全等安全保障,并提醒施工工程師注意安全。乙方應對任何事故負全部責任。
    1.項目資金支付方式:項目資金支付時間表經雙方同意后如下:
    甲方應向乙方支付人民幣元。
    所有瓷磚鋪設完畢并驗收合格后,甲方支付乙方人民幣元整
    所有工程竣工驗收后,甲方應向乙方支付人民幣元。
    合計________元整。
    1.甲方的工作:
    (1)甲方應在開工當天向乙方進行現場交底。為乙方提供施工所需的水電必要條件,并說明使用注意事項。
    (2)做好施工期間因臨時使用公共部位造成的鄰里關系協調工作。
    2.乙方的工作:
    (1)參與甲方召集的現場交底..
    (2)對協議的履行負全部責任。按要求組織施工,保質保量按時完成施工任務。如果在保證工程質量的情況下更換人員,乙方應提前通知甲方并征得甲方同意。
    1.如甲方未能按本協議約定的時間付款,逾期部分應按逾期期間的銀行活期存款利率向乙方支付利息。
    2.如因乙方原因造成工期延誤,乙方應向甲方支付違約金__________________________________________________。
    3.如乙方擅自拆除或修改原有建筑承重結構或共用設備、管道,由此造成的損失或事故(包括罰款),由乙方負責。
    4.工程未辦理驗收結算手續(xù),甲方提前使用或擅自使用工程,造成驗收失敗和損失的,由甲方負責。
    5.如工程關鍵節(jié)點未驗收,乙方應提前進行下一階段施工,造成損失的,由乙方負責。
    如因工程質量發(fā)生爭議,雙方應盡可能協商解決?;蛘呷绻麉f商失敗,可以提交給:
    ______區(qū)仲裁委員會申請仲裁;
    ______人民法院提起訴訟
    1.本協議經雙方簽字后生效,雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更協議內容,應在協商一致后重新簽署補充條款。
    2.在施工過程中,任何一方提出終止協議,必須以書面形式提交給另一方,雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協議,終止本協議。
    3.如乙方施工出現質量問題,甲方可無條件提出暫停協議,無需征得乙方同意。
    1.工程開工前,甲方應將房屋外門鑰匙交給乙方施工隊負責人保管。工程竣工驗收時,甲方負責提供新鎖,乙方負責現場安裝和交付。
    2.本協議簽訂后,項目不得分包。
    ____年____月____日
    住宅裝修合同糾紛篇三
    簽訂日期
    簽訂地點
    甲方(委托人)代表人
    身份證號碼聯系電話
    住所
    乙方(被委托人)代表人
    營業(yè)執(zhí)照號碼施工資質證書編號
    聯系電話
    住所
    依照《中華人民共和國合同法》建設部《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程的具體情況,合同雙方在遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則的基礎上,經協商一致,達成如下協議:
    1、工程地點:
    工程面積:
    房屋戶型:
    2、工程內容及要求:(詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準,見附表二)。
    3、工程承包方式:雙方商定采用下列種方式
    (1)包工包料
    (2)包工不包料
    (3)包工部分包料
    1、工期天,自____年__月__日起至____年__月__日止。
    2、工程保修期:月。保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起,由乙方開具工程保修單。
    1、合同價款:(大寫)(小寫)___元
    其中:設計費___元
    其它費用
    2、結算方式:
    本合同結算方式為。
    (1)按設計圖紙所含項目一次性總包,甲方無需支付超額部分款項。
    (2)按實際發(fā)生并經甲方確認的工程項目結算。除去甲方要求增加的項目,其結算價不應超過預算價的(推薦8﹪)。
    3付款方式:合同生效時,甲方支付總價款的%,計___元,其余價款根據施工進度計劃分期支付:
    工程進度
    付款比例
    金額
    開工前三天
    隱蔽工程驗收合格
    油漆工程開始前
    工程竣工驗收合格
    4、余款:___元,工程驗收合格后天內一次付清。乙方應向甲方開具正式發(fā)票。
    5、雙方款項往來,均應出具收據。
    1、裝飾裝修的材料必須符合中華人民共和國國家標準,嚴禁使用國家明令淘汰的材料。
    2、甲方提供的材料、設備(見附表四)
    本工程甲方采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按施工進度及時供應到現場。
    甲方提供的材料、設備運抵現場后,由乙方負責保管。
    3、乙方采購的材料、設備(見附表五)
    凡由乙方采購的材料、設備必須與報價單中注明的品牌、規(guī)格、型號、質量、計量標準相符,并提交購貨發(fā)票或證明材料,經甲方簽字認可后再行使用。
    4、對于需要第三方安裝的材料、設備,應當由甲乙雙方及第三方共同現場交底,乙方做好施工配合。
    1、甲方
    (1)甲方應在開工前,告知物業(yè)管理單位及相關權利人,并辦理好相關手續(xù)。
    (2)開工前,甲方自行設計的,應向乙方提供經確認的施工圖紙或工藝質量說明1份,并向乙方進行現場交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設等由采取保護措施。
    (3)向乙方提供施工需用的水、電等必備設施,說明使用注意事項,做好相關記錄,并承擔相應費用。
    (4)施工中使用公用部位操作,由甲方負責協調鄰里關系,保證乙方正常施工。
    (5)如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線(不得損害建筑物安全、損害公共安全、影響公共環(huán)境),負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
    (6)協調有關部門做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
    (7)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,需征得乙方同意并應支付趕工費,待簽訂工期變更協議、確定趕工費后再行趕工。
    (8)甲方可以由其本人或書面委托的代理人對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。
    (9)甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方本人或甲方代理人與乙方接觸。
    2、乙方
    (1)甲方委托乙方設計施工圖紙,乙方應向甲方提供施工圖紙一份。
    (2)組織施工圖紙或工藝質量說明的現場交底,擬定施工方案、進度計劃,交甲方審定并簽字認可。
    (3)工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
    (4)乙方委派為駐工地代表,負責合同履行,按要求組織施工,協調由乙方負責的各項事宜。
    (6)乙方應按工程進度提前通知甲方供應材料,并合理施工按期完成工程。
    (7)負責對現場設施和工程成品的保護,防止因施工造成的管道阻塞、滲漏、停電、等事故的發(fā)生,如有發(fā)生應盡快修復并賠償損失(含有關部門的罰款)。
    (8)降低噪聲(每日12時至14時,19時至次日7時,乙方不得使用噪聲震動工具進行施工),保護環(huán)境,裝飾垃圾由乙方負責運送到指定地點。
    (9)由乙方施工不當損害相鄰權利人利益的,乙方應當賠償損失。由甲方先行賠償的,有權向乙方追償。
    (10)乙方有義務為甲方提供相關安全規(guī)范、環(huán)保規(guī)范、施工規(guī)范、設計規(guī)范及驗收規(guī)范的相關標準。
    (11)乙方應嚴格按照設計圖紙或經甲方簽字確認的方案施工。
    1、甲方或乙方提供的施工圖紙、工藝質量說明、及工程變更事項應符合國家相關技術規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范及環(huán)保規(guī)范。
    2、乙方應當按照國家相關技術規(guī)范、安全規(guī)范、消防規(guī)范、環(huán)保規(guī)范及設計規(guī)范進行設計施工。
    3、施工單位應當制定施工安全制度,施工人員必須嚴格遵守。
    1、工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,須雙方協商一致,簽訂變更單(附表七)和變更圖紙,作為竣工結算和工期調整的依據,后方能進行該項目施工,所引起增減費用,可在工程結束時,一并結算。
    2、凡私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔責任,給乙方造成損失的,甲方應賠償。
    1、工程驗收按照簽訂合同時的國家標準執(zhí)行
    2、施工圖紙、工藝質量說明,工程變更單的內容作為驗收的依據。
    3、乙方應提前天通知甲方對隱蔽工程、分項工程進行驗收,如甲方在規(guī)定期限內不組織驗收又不提出整改意見的視為驗收合格。
    5、乙方應向甲方提交竣工驗收報告,通知甲方竣工驗收。甲方自接到驗收通知日內組織驗收,驗收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
    6、驗收時,雙方對工程質量發(fā)生爭議,由質檢部門對工程質量進行驗證,經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的,驗證過程支出的相關費用及整改費用由乙方承擔,工程質量符合約定及質量標準的,驗證費用由甲方承擔。因整改造成工程未按期完成的,視為工期延誤,乙方承擔違約責任。
    7、裝修后的室內環(huán)境應當達到國家環(huán)保標準的要求,在裝修過程中應使用符合國家環(huán)保標準的裝修材料。甲方要求。
    (1)工程完工后進行室內裝修工程環(huán)境質量檢測(驗收)。
    (2)工程完工后不進行室內裝修工程環(huán)境質量檢測(驗收)。
    8、如果甲方要求進行環(huán)境檢測的。應在工程完成后由江蘇省建設行政部門批準的有檢測資質的相關部門或機構進行環(huán)境檢測,并出具檢測報告。監(jiān)測室內環(huán)境時,應在工程完工至少7天后,監(jiān)測時,家具、窗簾等含污染源的物品不得進入施工現場,并保證甲方自行購買的裝修材料符合環(huán)保要求。檢測時應雙方到場,檢測費用由甲方承擔。如檢測不合格,應分析原因,如果是乙方造成的,乙方應進行治理,直到達到環(huán)保要求并承擔檢測及治理費用。
    9、驗收合格后,雙方應填寫工程驗收單(附表八)及保修單(附表十),乙方應提交工程結算單(附表九)及有關資料給甲方,甲方應自接到上述資料天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并結清尾款。
    若本工程實行工程監(jiān)理,甲方應與監(jiān)理公司另行簽訂工程監(jiān)理合同,并將工程監(jiān)理單位及監(jiān)理工程師的姓名告知乙方,乙方應配合監(jiān)理公司的工作。
    1、乙方施工的有防水要求的項目保修期年(不得低于五年)。
    2、乙方施工的其他項目保修期年(不得低于2年)。
    1、甲方責任
    (1)未按合同規(guī)定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料以及由甲方引起的其它原因影響了工程施工,除工程日期得以順延外,還應償付乙方因此造成停工、誤工的實際損失。每停工或誤工一天,甲方支付乙方___元。
    (2)由于甲方提供的材料、設備質量問題或規(guī)格差異及其它原因影響了施工質量,乙方向甲方提出,甲方仍堅持使用而造成工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
    (3)工程未經驗收,甲方提前使用,發(fā)現質量問題,如無證據證明系乙方施工所致,甲方承擔責任。
    (4)甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的%支付違約金。乙方可向甲方發(fā)出催款通知,甲方在收到通知日后仍不付款的,乙方有權解除合同。
    (5)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,或改變房間使用功能造成損失或事故的,甲方承擔賠償責任。
    (6)違反本合同約定的其他條款給乙方造成損失的,甲方應賠償損失。
    2、乙方責任
    (1)乙方原因造成工程質量不符合合同規(guī)定,甲方有權要求限期無償修理或返工,所造成損失由乙方負責賠償。
    (2)由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方應按甲方已累計付款的%支付違約金。逾期天以上,乙方應將甲方支付的全部款項如數退還甲方,甲方有權解除合同。
    (3)乙方應妥善保護甲方提供的設備、材料及現場陳設和其他物品,如有損壞,應予以賠償。
    (4)未經甲方同意,擅自拆改原有建筑結構或設備管線,由此發(fā)生的損失(包括罰款)由乙方負責。如甲方的要求違反國家相關規(guī)范及法律、法規(guī)而乙方未盡相關義務的,由乙方承擔相應責任。
    (5)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品或不符合國家質量標準以及不符合雙方約定的,應無條件更換為符合要求的材料和設備,由此產生的費用由乙方承擔,給甲方造成損失的乙方應賠償損失。
    (6)甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線,乙方有權拒絕,如乙方不拒絕,造成損失或事故的乙方應承擔連帶責任。
    (7)由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔責任并承擔由此引發(fā)的'一切經濟損失。
    (8)違反本合同約定的其他條款給甲方造成損失的,乙方應賠償損失。
    3、本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款。如需解除合同,開工前一方要解除合同,違約方將付給對方工程預算總造價%的違約金,開工后一方要解除合同,違約方將付給對方工程預算總造價%的違約金。
    4、如一方要變更合同內容須雙方協商一致并簽訂補充協議
    1、合同履行期間雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請建設主管部門及有關部門進行調解。
    2、雙方協商或調解不成時
    雙方同意由仲裁委員會仲裁
    依法向人民法院起訴。
    1、本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份,副本份,有同等法律效力。
    2、本合同甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
    3、雙方另有約定可簽訂補充協議。
    1、
    2、
    3、
    1、施工內容表
    2、工程預算表
    3、報價單
    4、甲方提供材料設備表
    5、乙方提供材料設備表
    6、甲方訂貨單
    7、工程變更單
    8、工程驗收單
    9、工程結算單
    10、工程保修單
    11、工程設計圖
    12、隱蔽工程圖
    甲方:乙方:
    代表人:法定代表人:
    家庭住址:單位地址:
    郵政編碼:郵政編碼:
    電話:電話:
    ____年__月__日____年__月__日
    住宅裝修合同糾紛篇四
    發(fā)包方:(以下簡稱“甲方”)
    承包方:(以下簡稱“乙方”)
    法定代表人:
    公司住址:
    聯系電話:
    依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
    1.1工程地點: 小區(qū)
    1.2工程戶型:
    1. 4工程內容及做法(見報價單和圖紙);
    1.5。此工程采取的方式:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料。(由乙方提供的材料具體見預算書)
    1.6工程期限為 日,即 年 月 日至 年 月 日。
    1. 7工程款和報價單
    本工程造價預算總計為人民幣 元 (金額大寫: ),該造價金額包括設計費。
    實際金額待工程竣工驗收后決算。 但乙方保證工程實際決算金額不超過該預算金額的5%,決算金額超過預算總金額5%的,甲方有權拒絕支付超過部分。
    2.1施工圖紙由甲方委托乙方設計,乙方需提供施工圖紙和室內環(huán)境污染控制預評價計算書一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份。設計費包括在工程總價款中,乙方不再另外收取。
    2.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
    3.1甲方有權參加工程施工質量、進度的監(jiān)督;參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收和竣工驗收。
    3.2對乙方在施工過程中的不文明行為以及不符合國家關于施工規(guī)范的行為,有權提出意見并要求乙方改正。
    3.3 按照本合同的約定期限向乙方支付款項。
    3.4 協助乙方辦理本裝修工程需要辦理的相關手續(xù)。
    4.1乙方有權要求甲方按期足額支付工程款。
    4.2 乙方在施工中必須嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
    4.3嚴格執(zhí)行有關部門制定的施工現場管理規(guī)定
    (1)不得拆改工程內的建筑主體和承重結構,不得加大樓地面荷載。
    (2)不得擾民及污染環(huán)境,嚴格遵守物業(yè)管理公司制定的《裝修管理規(guī)定》。
    (3)因乙方在施工過程中造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
    (4)保證施工現場的整潔。
    4.4乙方必須按照小區(qū)物業(yè)管理公司的要求辦理本次裝修工程所需的相關手續(xù),并支付有關費用。
    在施工期間對合同約定的工程內容如需變更,雙方應當協商一致并簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費及工期。工程變更協議,作為竣工結算和順延工期的根據。
    6.1應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備的數量、質量等有關情況共同驗收并辦理交接手續(xù)。
    6.2 應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備的數量、質量共同驗收,由甲方確認備案。
    6.3 雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并同時提供由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
    6.4 甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
    7.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經甲方確認,工期應當順延:
    7.1.1工程量變化或設計變更;
    7.1.2不可抗力;
    7.1.3甲方同意工期順延的其他情況。
    7.2因乙方責任不能按期完工的,工期不順延;
    8.2本工程施工質量必須符合國家有關部門發(fā)布的關于家庭居室裝飾工程質量標準。因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
    9.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收:
    9.1.3竣工驗收。工程全部完工后,乙方應通知甲方驗收。驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),支付第三筆款,簽署保修單。
    9.2工程竣工后,乙方應向甲方提交水電改造圖、工程竣工圖及相關竣工資料,以便完成在物業(yè)管理公司的備案。
    9.3雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全。
    9.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為二年;有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期限為五年。
    10.1合同簽字生效后,甲方按下列約定向乙方支付工程款:
    支付次數 支付時間 工程款支付比率
    第一次 開工前2日 20%
    第二次 工程進度過半并經甲方驗收合格后5日內 30%
    第三次 竣工驗收合格后5日內 35%
    第四次 質保期滿后5日內 15%
    10.2本合同中使用的下列術語做以下解釋
    10.2.1 開工:雙方通過設計方案、首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完成后,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
    10.2.2工程進度過半:指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成為界定工程過半的標準。
    10.2.3竣工:合同約定的工程內容(含室內空氣質量檢測)全部完成,經甲、乙雙方驗收合格視為竣工。
    10.2.4 驗收合格:乙方向甲方提交了工程竣工必須的水、電路改造圖;竣工圖及相關的竣工資料后,甲、乙雙方在《工程竣工驗收單》上簽字認可,視為驗收合格。
    10.3 乙方收到甲方支付的各筆款項時,必須向甲方開具蓋有公司印章及法定代表人簽字的收款收據,否則甲方有權拒絕付款。
    10.4工程款全部結清后,乙方向甲方開具正式統一發(fā)票為工程款結算憑證。
    11.1. 本合同簽訂后工程不得轉包。若乙方違反本合同約定將工程轉包的,甲方有權解除合同。乙方應全部歸還甲方已經支付的款項,并承擔本工程總價10%的違約金。
    11.2. 甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款的,經甲方催告且逾期超過10日未支付的,乙方有權解除合同。
    12.1本協議簽訂生效后,任何一方無正當理由解除本協議的,解除協議一方應當向對方當事人支付本合同預算總價20%的違約金。
    12.2 本合同任何一方在履行合同的過程中因不當履行給對方當事人造成損失的,應依法承擔賠償責任。
    12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應當及時通知另一方,并承擔因合同解除給對方造成的損失。
    12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款的,每延誤一日,應當向乙方支付遲延部分工程款2‰的違約金。
    12.4乙方未按期完成本工程項目的,每延誤一日,乙方支付給甲方本合同工程造價金額2‰的違約金。
    12.5由于乙方責任導致工程質量和室內空氣質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理、綜合治理和賠付:
    12.5.1對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
    12.5.2對室內空氣質量不合格,乙方必須進行綜合治理。因治理造成工程的延期交付視同工程延誤,按11.4的標準支付違約金。
    12.5.3室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款。
    自竣工驗收之日起計算,裝飾裝修保修期為兩年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
    乙方必須在接到甲方要求維修的通知之日起兩日內前往維修,乙方逾期不到場維修的,甲方有權另請其他單位或個人維修,維修費由乙方負責支付,優(yōu)先從工程質保金中扣除,不足部分由乙方補足。
    本合同項下發(fā)生的爭議,由甲、乙雙方友好協商;協商不成時,任何一方均有權向昆明仲裁委員會申請仲裁。
    15.1本合同由甲、乙雙方于 年 月 日在昆明簽訂,自甲方簽字,乙方法定代表人簽字并加蓋公司印章之日起生效,本合同履行完畢后自動終止。
    15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
    15.3雙方可以書面形式對本合同進行變更或補充。
    15.4 本合同一式四份,各執(zhí)兩份,具有同等的法律效力。
    合同雙方簽字蓋章:
    甲方(簽字):
    乙方; 公司
    法定代表人:
    委托代理人:
    住宅裝修合同糾紛篇五
    甲方(委托方): 簽約時間:
    乙方(施工方): 簽約地點:
    為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、杭州市政府第141號《杭州市城鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的家體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
    1。甲乙雙方的條件:
    甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
    2。裝飾施工地點: 區(qū) 路(小區(qū)) 幢 號(單元) 室。
    3。住房結構: 室 廳 結構,建筑面積 平方米。
    4。裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》
    5。承包方式樣 :(包工包料,包清工,部分承包) 。
    6。本工程由 設計。
    7。工期:工程期限 天,從 年 月 日開工
    至 年 月 日竣工。
    1. 總價款:(大寫)元(其中:設計費元,管理費(%)元,稅金(%)元)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程款按實另計。
    2. 合同簽訂后,甲方支付總價款的%,計元。年月日前,甲方支付總價款的%,計天:年月日前,甲方支付總價款的%,計元:年月日前,甲方支付總價款的%,計元:尾款甲方應在本工程竣工驗收合格后日內一次付清。
    (一) 甲方工作
    1. 甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產權單位登記備案:確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
    2. 甲方應在開工前天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
    3. 做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
    4. 指派為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
    (二) 乙方工作
    1. 對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
    2. 指派為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
    3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
    4. 與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
    5. 嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
    1. 甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》
    本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
    2. 乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》
    乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償經甲方。
    乙方提供的材料、設備,如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
    甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現場地應符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程當中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應當按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責賠償:屬乙方負責修復和賠償。
    乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
    在施工過程當中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
    1. 本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》為質量評定驗收標準。
    住宅裝修合同糾紛篇六
    身份證號碼:___________
    承包方(乙方):___________
    身份證號碼:___________
    根據《中華人民共和國合同法》以及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿協商一致的基礎上,就乙方承包的家庭居室裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜達成如下協議:
    一、工程概況
    1、工程名稱:_________
    2、承包范圍:整套房子的裝飾裝修及水電改造。
    3、承包方式:_________
    5、工程質量:按甲方施工項目施工,按相關裝修標準驗收。
    二、甲方工程項目清單
    1、泥工部分:餐廳、客廳、主臥、次臥、復合地板、廚房衛(wèi)生間陽臺墻面300×600墻面磚、地面磚300×300地磚、衛(wèi)生間大便器安裝。
    3、木制作部分:客廳做電視柜、空中花園做書柜、客廳過道、空中花園、陽臺部分吊石膏板、客廳和空中花園做包門門套。
    4、油工部分:客廳、餐廳、電視機背景墻貼石膏線、全房內888處理打磨、木制作做清面油漆4遍。
    5、水電部分:全房水電改造,聯線移位空調走專線,客廳餐廳臥室陽臺廚衛(wèi)燈具安裝,衛(wèi)生間潔具安裝做防水,廚房衛(wèi)生間配備冷熱水等,全房燈具開關面板及潔具。
    三、乙方用材品牌
    1、木工制作用福湘、龍牌石膏板、雪嶺乳膠,全杉木木方,面板木線封口線采用全天然標準厚度。
    2、水電:金杯、電線2.5-4㎡,天力ppr,熱水家裝管西蒙開關面板。
    3、油漆:華潤油漆、墻漆。
    四、甲方義務及職責
    1、開工前為乙方施工進場提供水源、電源。
    2、甲方參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加材料的驗收,隱蔽工程驗收,單一項目驗收。
    五、乙方義務及職責
    1、施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、質量標準、安全操作規(guī)程、防火規(guī)定,保證質量完成合同約定工程內容。
    2、乙方施工過程中保證材料、工程質量現場整潔及垃圾清運。
    3、本工程保質期為二年。
    六、工程造價
    本工程經甲乙雙方協定采取人民幣(大寫)萬元整包干形式支付,除此之外甲方無義務再支付任何費用。
    七、款項支付
    本工程分三次付款,第一次付總工程50%,第二次付總工程25%,
    第三次工程竣工后甲方驗收合格后余款結清。
    八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方(公章):_________
    乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日
    _________年____月____日
    住宅裝修合同糾紛篇七
    承辦方(乙方):______________
    工程項目:
    經友好協商,甲方決定委托乙方裝修客廳。為確保工程順利進行,根據國家有關法律法規(guī),特簽訂本合同,共同遵守。
    3.施工內容:詳見本合同附件(一)《家裝施工內容及施工圖清單》。
    5.項目開工日期:__________________
    6.項目完成日期:__________________
    項目總天數:_________天
    1.材料款為人民幣______________元;
    2.人工費為人民幣______________元;
    3.設計費為人民幣______________元;
    4.施工結算費用為人民幣______________元;
    5.手續(xù)費為人民幣______________元。
    6.管理費為人民幣______________元;
    7.其他費用(注明內容)為人民幣元。
    1.項目所用主要材料的品種、規(guī)格和名稱須經雙方認可。
    2.工程驗收標準,雙方同意參照國家有關規(guī)定執(zhí)行。
    3.在施工過程中,如甲方有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應對增加的費用進行確認并簽訂補充合同。
    4.甲方自行采購的材料和設備,產品質量由甲方承擔;乙方應對工程質量負責。
    5.如甲方自行聘請工程監(jiān)理,應在工程開工前通知乙方,以方便工作銜接。
    1.乙方應嚴格按照國家有關價格規(guī)定,對本合同中使用的所有材料進行明確標記。甲方提供的材料應用于本合同規(guī)定的裝飾工程,未經甲方同意,不得挪作他用..如乙方被挪作他用,乙方應賠償甲方被挪用物資的雙倍價款。
    2.如果乙方提供的材料和設備不符合質量要求或規(guī)格不同,則禁止使用。如果已經使用,給項目造成的一切損失由乙方負責。
    3.甲方負責材料和設備的采購和供應,材料和設備應是符合設計要求的合格產品,并按時供應到現場。如延誤到貨,工期順延,并按延誤工期進行處罰。甲方提供材料總額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后,由乙方負責保管,因保管不當造成的損失由乙方負責賠償。
    1.合同一經簽訂,甲方支付100%的工程材料和50%的工程費用;當工期進度超過一半(年月日)時,甲方支付第二次工程費用的40%,其余10%在甲方驗收工程竣工后結算。(注:施工費用包含人工費)。
    甲方未按期付款屬于違約,乙方有權停止施工。工程價款驗收后未結算的,不得交付使用。
    2.施工過程中,如有工程增減或變更,雙方應簽訂補充合同,乙方負責簽發(fā)施工變更單,并通知施工現場負責人。增減工程價款,當場結算。
    3.如果甲方未能在本合同規(guī)定的期限內預付工程價款,每逾期一天,甲方應向乙方支付未付工程價款的1%。
    4.如甲方在客廳裝修中向銀行抵押,應向乙方提交抵押證明及相關文件(復印件)..
    1.如因乙方原因延誤竣工,則每天應向甲方支付1%的人工費作為違約金,直至扣除人工費。如因甲方原因延誤竣工,每延誤一天,應向乙方支付裝修工程價款中人工費的1%作為損失時間。
    2.甲方選用的材料設備質量不合格,影響工程質量和工期的,返工費用由甲方承擔,因乙方施工造成質量事故的,返工費用由乙方承擔,工期不變。
    3.在施工過程中,因工程質量問題和雙方意見不一致而導致的停工,不視為延期開工或工期延誤。雙方應主動要求有關部門的調解或仲裁部門盡快協調處理爭議,以便繼續(xù)施工。
    4.在施工中,如因甲方原因需要再次返工,或因甲方變更施工內容導致工期延誤,需簽證,所有施工費用由甲方承擔。如因乙方原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
    5.在施工過程中,未經乙方同意擅自更改施工內容造成的質量問題和延誤,由甲方負責..
    1.工程質量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,所有工程完成后,乙方應組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
    2.乙方通知甲方進入
    工藝驗收和竣工驗收后,甲方應在三天內進行驗收。逾期的,視為甲方自愿放棄權利,驗收合格。如有問題,甲方自行承擔責任。甲方自行入住的,視為合格。
    3.如甲方未能在乙方規(guī)定的期限內前來檢查,應及時通知乙方并另行確定日期。但甲方應確認該過程或項目的完成日期,并承擔乙方的托管費及相關費用。
    1.甲方的責任
    1)必須提供物業(yè)管理部門批準的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進行現場交底..
    2)二次裝修工程,全部或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。滯留在只能部分騰空的房屋內的家具、陳設應采取必要的保護措施,并全部向乙方辦理手續(xù)并承擔費用。
    3)確需拆除或改變原有建筑結構或設備管線的,應向當地房管部門辦理手續(xù),并承擔相關費用。施工期間如需臨時使用公共部位,應向鄰里問好。
    2.乙方的責任
    1)應主動出示營業(yè)執(zhí)照、會員證或施工資質;經辦業(yè)務員必須有法定代表人的委托證明。
    2)指派一名工作人員作為乙方現場代表,負責合同的履行,按合同要求組織施工,保質保量按期完成施工任務。
    3)對施工現場的安全負責,嚴格防火,持證上崗,文明施工,防止因施工造成的管道堵塞、漏水、停電、物品損壞等事故影響他人。萬一發(fā)生,必須盡快修復或賠償。
    4)嚴格履行合同,落實信用期。如延期完工,如材料掉落、進度減緩或以此為借口誘使甲方提前付款,經查將按違約處理。
    5)承擔裝修施工范圍內的保修責任,保修期為工程竣工甲方驗收合格之日起12個月。
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同的一方應向對方支付合同總金額的5%作為違約金。因對方擅自解除合同造成的實際損失超過違約金的,應當賠償。
    在本合同履行過程中,雙方如有爭議,應在不影響工程進度的情況下協商解決。當事人不愿協商解決的,或者協商不成的,可以根據合同向人民法院提起訴訟。
    1.本合同經雙方簽字后生效,雙方必須嚴格遵守。任何一方如需變更合同內容,經雙方協商一致后,應重新簽訂補充協議。如需解除合同,提出解除合同的一方應以書面形式提交,并按合同總價的10%支付違約金,辦理解除合同手續(xù)。
    2.任何一方在施工期間提出終止合同,應以書面形式提交給另一方。雙方同意辦理清算手續(xù)并訂立終止協議后,可視為合同終止。
    1.本合同及其附件經雙方蓋章簽字后生效。
    2.補充合同與本合同具有同等法律效力。
    3.本合同(包括附件和補充合同)一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方(業(yè)主):(簽字蓋章)______________
    乙方:(簽字蓋章)______________
    住所地址:______________企業(yè)地址:______________
    郵政編碼:______________郵政編碼:______________
    簽署地址:______________簽署日期:______________
    住宅裝修合同糾紛篇八
    原告:
    被告:
    訴訟請求:
    1、依法判令被告支付租金______元,違約金_____元,以上共計______元。
    2、本案訴訟費用由被告承擔。
    事實與理由:
    _____年____月____日,原告與被告在平等自愿的基礎上,經友好協商簽定了場地和房屋租賃合同,雙方約定合同期自_____年____月____日起至_____年____月____日止,租賃費為每年______元,并約定租金每半年交納一次,下半年租金在____月底前交清。合同生效后,被告于_____年前欠交租金_______元,_____年和_____年各欠交租金_____元,累計欠交租金______元。根據合同約定:單方違約由違約方賠償總租賃額_____%的違約金,因此被告應當支付_____元的違約金(即總租賃額_____元的_____%計_____元)。
    以上款項經原告多次催要,但被告一直拖延不交,為了維護原告的合法權益不受損害,現向貴院提起訴訟,請求法院支持原告的訴訟請求。
    此致
    _______人民法院
    起訴人:_______
    _____年____月____日
    住宅裝修合同糾紛篇九
    被申請人__________縣__________鄉(xiāng)人民政府
    法定代表人:_________________,系_________。
    復議請求
    請求_________人民政府依法撤銷被申請人作出的《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【20__】6號,并責令被申請人依法重新作出處理決定。
    事實及理由
    申請人_________與第三人_________土地權屬爭議一案,第三人_________于_________年_________月_________日向被申請人申請確權。被申請人受理后,在未查清爭議土地的客觀事實、違反法定程序的情形下,草率的于_________年_________月_________日作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】1號(以下簡稱1號處理決定),申請人不服依法向普安縣人民政府申請復議。__________縣人民政府于_________年_________月_________日作出《__________縣人民政府行政復議決定書》普府行復決字[_________]9號,該復議決定以1號處理決定存在認定事實不清楚,證據不確鑿,內容不適當為由,撤銷被申請人作出的1號處理決定。_________年_________月_________日,被申請人作出《__________鄉(xiāng)人民政府關于雪浦村石關溝組陳某某與姜某某土地權屬爭議的處理決定》雪府裁字【_________】6號(以下簡稱6號處理決定),6號處理決定在查明事實及處理結果等內容幾乎與1號處理決定完全相同,已違反了《中華人民共和國行政復議法》第28條“行政復議機關責令被申請人重新作出具體行政行為的,被申請人不得以同一的事實和理由作出與原具體行政行為相同或者基本相同的具體行政行為”。因此,申請人對被申請人作出的6號處理決定不服,現依法申請行政復議。
    從法律依據上,_________年填制的土地承包底冊可以清楚得知,申請人家(戶主_________,系申請人之父)在小地名為_________處承包得有不同等級的責任地四幅、荒山一片(有_________人民公社管理委員會于_________年_________月頒發(fā)的承包農戶土地使用證證實)。從爭議地現場可得知爭議土地就是申請人家承包的皂角塘處荒山。_________年實行土地延包時,《土地承包合同書》上雖未填寫荒山承包情況,但并不影響申請人家于_________年承包皂角塘處荒山一片的客觀事實。從對爭議土地的實際管控上,申請人家多年來進行了管理、看護,予防止被他人侵占。_________年,第三人趁申請人外出誤工之機在爭議地種麥子,_________年申請人發(fā)現后,采取自救方式在爭議地上種玉米。之所以出現本案爭議,原因在于國家在爭議地附近修建四十米大道、火電廠項目等,第三人見爭議土地將來可能增值較大,便采取訴訟、行政確權等手段,企圖達到侵占申請人土地承包經營權。上述事實有_________村民_________、_________、_________、_________、_________(五位知情人中,_________、_________、_________、_________在爭議地附近有耕地,曾某華系土地發(fā)包時組長)及書證等可以證實。
    被申請人作出的6號決定認定事實部分存在嚴重錯誤。6號處理決定中提到第三人_________________在土地下放時,承包有野狗洞土地,并用該處土地張冠李戴的定論為本案爭議土地,完全忽視了申請人_________________家在_________________處承包得有荒山(_________________年_________________人民公社頒發(fā)給申請人之父姜某高的承包農戶土地使用證記載,_________________荒山一片)的關鍵事實,更忽視了野狗洞位于四十米大道右側而爭議土地卻位于四十米大道左側的關鍵事實。該6號決定中,提到第三人陳某某的1.71畝,冊上載明:_________________東西北抵溝,南抵水淹地。按被申請人所制作的平面示意圖,爭議地四至界限應為:東抵_________________、南抵_________________、西抵_________________、北抵_________________。無論怎樣比對,均與第三人_________________承包冊上記載的東西北抵溝不相符。_________________人民政府作出的普府行復決字[_________]9號行政復議決定查明的“申請人(_________)在爭議地有荒山而第三人(陳某某)承包土地為荒熟一片且并在承包地內開墾荒地,既然是承包地,為何又要開墾荒地”一節(jié),被申請人卻置若罔聞,對之前普安縣人民政府行政復議決定認定的內容完全不予理睬。希望復議機關給予重視,并在本案中即時給予糾正。
    被申請人作出的6號處理決定所附的平面示意圖,申請人是在收到處理決定后才得知,無法判斷被申請人是否組織過現場指界。如果被申請人組織現場指界,為何不通知申請人到場。僅從被申請人提供的平面示意圖上提到的指界人,無論是_________還是_________,兩家在爭議地附近無土地,無法判斷爭議地狀況。另外,被申請人既然已查明申請人家土地承包戶主是_________(申請人之父),那就說本案主體有不適格之處,在處理時卻未予重視。
    綜上所述,被申請人作出的6號處理決定認定事實不清、證據不足,處理決定內容明顯不當,處理結果損害了申請人的合法權益。據此,申請人根據《中華人民共和國行政復議法》第9條的規(guī)定,特申請行政復議,望復議機關支持申請人的復議請求,撤銷被申請人作出的本案6號處理決定,責令被申請人重新作出處理決定、維護申請人的合法權益!
    此致
    __________縣人民政府
    申請人:_________________
    _________年_________月_________日
    住宅裝修合同糾紛篇十
    承接方(乙方):____
    工程項目:____
    甲、乙雙方經友好洽談和協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同),以便共同遵守。
    2、居室規(guī)格:____
    總計:____施工面積____________平方米。
    3、施工內容:____詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
    4、工程開工日期:__________年______月______日
    5、工程竣工日期:__________年______月______日
    工程總天數:____________天
    工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。
    1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經雙方認可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
    2、工程驗收標準,雙方同意參照浙江省地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。
    3、施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求,雙方應確認,增加的費用,應另簽訂補充合同。
    1、合同一經簽訂,甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(___年____月____日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注:____施工工費包括人工費)甲方付清工程價款,乙方開具統一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,甲方在應付款日期不付款是違約行為,乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時,不得交付使用。
    2、工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應簽訂補充合同,并由乙方負責開具施工變更令,通知施工工地負責人。增減項目的價款,當場結清。
    3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
    4、甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的',應進行補償。
    1、合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協議后,可視為本合同解除。
    1、本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
    2、本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
    甲方(業(yè)主):____(簽章)乙方:____(簽章)
    電話:____電話:____
    簽約日期:_______年____月____日
    住宅裝修合同糾紛篇十一
    現今很多公民的維權意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎?下面是小編精心整理的.房屋裝修合同糾紛,希望能夠幫助到大家。
    裝修糾紛一般都是在裝修家庭與裝修施工單位之間,裝修家庭與周圍居民之間因為裝修違反了有關裝修合同、規(guī)定而發(fā)生的,主要有以下幾個方面:
    1、裝修單位沒有完全履行裝修合同。
    未完全履行合同主要表現在:裝修單位沒有按合同約定的做法去裝修,使用非合同規(guī)定的裝飾材料,施工中無故停工,未在約定工期內完工等。
    2、裝修粗制濫造,施工質量低劣。
    有的裝修公司施工人員干活不上心,工藝不規(guī)范。表面上說得過去,但經不起驗收或時間的檢驗,出了問題還強詞奪理。尤其是"街頭游擊隊",質量更沒有保證。
    3、裝修后的維修服務不完善或不履行質量承諾。
    裝修后應該按合同規(guī)定及時維修,但有些公司卻左右推托。保修期內不保修。
    4、施工中的噪聲擾民。
    施工中難免會發(fā)出噪音,但戶主事先要與裝修公司約好開工、收工時間。不要違反環(huán)保的有關規(guī)定,否則極易引發(fā)糾紛。
    5、裝修材料或廢棄物亂堆亂放。
    6、裝修破壞了毗鄰房屋。
    7、裝修破壞了房屋主體結構及承重結構。
    針對裝修糾紛,有關部門制訂了一些規(guī)定。如《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國環(huán)境污染防治法》和建設部[1997]60號《建設工程質量投訴處理暫行規(guī)定》、建設部[1997]92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》等法規(guī)?!督ㄖb飾裝修管理規(guī)定》指出,房主或房屋使用者因裝飾裝修損壞毗鄰房屋的,應該負責修復或賠償?!都彝ゾ邮已b飾裝修管理試行辦法》第十五條規(guī)定,發(fā)生了家庭居室裝飾裝修糾紛,可以向當地建設行政主管部門或者其指定的機構進行投訴,也可以向當地人民法院提起民事訴訟;第十九條規(guī)定,如果裝修家庭因家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等,應該由家庭居室裝飾裝修的居民負責修復和賠償,如果是屬于裝修施工單位的責任,則由房主找裝修單位負責修復和賠償。
    同時,行業(yè)內部也制定了相關規(guī)定。
    依據《中華人民共和國消費者權益保護法》第四十三條規(guī)定,消費者與經營者發(fā)生消費者權益爭議時,可以通過下列途徑解決:
    1、與經營者協商解決;
    2、消費者請求消費者協會調解;
    3、向有關行政部門申訴;
    4、根據與經營者達成的仲裁協議提請仲裁機構仲裁;
    5、向人民法院提出訴訟。
    但必須注意:一般情況下,如提請了仲裁,便不得再向法院提出訴訟。
    另據《民法通則》、《經濟合同法》以及其他所涉及法律,解決裝飾糾紛也無非以下幾條:
    1、當事人自行協商;
    2、主管部門行政調解;
    3、仲裁解決;
    4、訴訟解決。
    此外,行業(yè)規(guī)定對糾紛的解決也提供了諸多方法。如一些家居裝飾市場規(guī)定,解決糾紛按下述流程進行:
    投訴——調解部受理——質檢部根據合同及圖紙進行現場核查——調解部、質檢部依核查結果進行調解——若雙方達成協議則進行維修或返工;若未達成協議或不履行協議,申請仲裁或向法院起訴。
    對消費者而言,裝修前不妨先通知鄰居,打個招呼,以便大家有個心理準備,減少發(fā)生糾紛的概率。
    萬一出現了糾紛,只要雙方心平氣和地協商,承擔該承擔的責任,糾紛便能解決。自己協商不成,一般也只要行政部門出面就可以順利加以解決。但如果涉及的標的較大或其他對生活影響甚大的糾紛且協商不成,最正規(guī)、最有權威和有效的方法只能是打官司了。當然其他居民因裝修家庭的施工而與裝修家庭發(fā)生的糾紛也可以據此進行解決。
    住宅裝修合同糾紛篇十二
    申請再審人: ,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯系電話。
    被申請人: ,住所地,統一社會信用代碼,聯系電話。
    負責人: ,該局局長。
    被申請人: ,性別,出生日期,民族,工作單位,住址,公民身份號碼,聯系電話。。
    被申請人: ,住所地,統一社會信用代碼,聯系電話。
    法定代表人: ,該公司執(zhí)行董事。
    一、申請事由:民事判決書。申請再審人依據《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,向貴院申請再審。
    二、申請再審的請求:
    1.請求撤銷 民事判決書。
    2.改判申請再審人不承擔責任。
    3.本案訴訟費用由被申請人承擔。
    三、具體事實與理由:申請事由符合《中華人民共和國民事訴訟法》第200條第1款第6項:“當事人的申請符合下列情形之一的,人民法院應當再審:......原判決、裁定適用法律確有錯誤的;”之規(guī)定,具體理由如下:原審以國務院《建設工程質量管理條例》第二條和第七條之規(guī)定,認定申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊,對承攬人具有選任不當的過錯,認定申請再審人承擔30%的責任是法律適用錯誤。首先,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案申請再審人將四層水泥樓房一幢的內墻及外墻承包給不具備資質的被申請人肖某粉糊,并無對承攬人選任不當的過錯。其次,建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據,但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工。再次,《建筑法》第四十九條規(guī)定,涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,建設單位應當在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案;沒有設計方案的,不得施工。內墻及外墻粉糊不是涉及建筑主體和承重結構變動的裝修工程,因此并不需要在施工前委托原設計單位或者具有相應資質條件的設計單位提出設計方案。此外,參考最高人民法院民申字第938號朱某與祥云縣某煤礦其他合同糾紛申請再審民事裁定書,最高人民法院認為,關于本案《建筑裝飾工程施工合同》的效力問題?!吨腥A人民共和國建筑法》并未要求從事室內裝修裝飾施工,必須具備相應的施工資質,故本案朱某及其經營的設計室未取得裝飾裝修工程施工資質,不屬于適用《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第一條規(guī)定,應當認定為合同無效的情形。建設部《建筑裝飾裝修工程設計與施工資質標準》雖然規(guī)定了核定從事建筑裝飾裝修工程設計與施工活動企業(yè)資質等級的依據,但并未明確規(guī)定未取得資質企業(yè)不得進行裝飾裝修工程施工,且該規(guī)定系部門規(guī)章,不能作為認定民事合同無效的法律依據。故朱某所持本案《建筑裝飾工程施工合同》因違反法律強制性規(guī)定應認定為無效的主張,缺乏法律依據,本院不予采信。因此,室內裝修工程施工無需具備《中華人民共和國建筑法》規(guī)定的建筑施工資質。申請再審人沒有過錯。
    綜上所述,原審適用法律確有錯誤。申請再審人請貴院依法再審,糾正錯誤,維護申請再審人的合法權益。
    此致某高級人民法院
    申請人:
    年月日
    住宅裝修合同糾紛篇十三
    委托人(甲方):
    承接人(乙方):
    甲乙雙方經友好協商,甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行,根據國家有關法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況
    1、工程地址:
    2、委托方式:甲方將房屋裝修工程承包給乙方。
    3、工程開工日期: 年 月 日
    4、工程竣工日期: 年 月 日
    第二條:工程價款
    工程價款(金額): 元,包括(裝修材料費、人工費、設計費、施工清運費及其他雜費等)
    第三條:材料供應
    1、一切裝潢所需的材料,都由乙方供應。乙方嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標價,材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償甲方。
    2、乙方所提供的材料、設備如不符合質量要求,或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用對工程造成的損失由乙方負責。
    甲方向乙方預交首付款人民幣 元,到施工結束檢驗合格后一次性付清余款。
    第四條:附則
    1、在裝修期間若乙方工人造成設備與設施的損壞由乙方負責。
    2、本協議簽訂后,工程不得轉包。
    3、本協議一式二份。甲乙雙方各執(zhí)一份,協議附件為本協議的.組成部分,具有同等法律效力。
    甲方: 乙方:
    日期:
    住宅裝修合同糾紛篇十四
    簽約時間:______
    乙方(施工方):______
    簽約地點:______
    為規(guī)范住宅裝飾裝修施工,保護雙方的合法權益,根據《_____》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協議,共同遵守。
    一、工程概況
    1、甲乙雙方的條件:
    甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并取得房產管理部門頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質證書的單位。
    2、裝飾施工地點:______區(qū)______路(小區(qū))______幢號(單元)______室。
    3、住戶結構:______室______廳______結構,建筑面積______平方米。
    4、裝飾施工內容:詳見附件一《施工內容表》
    5、承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
    6、本工程由____________設計。
    7、工期:工程期限______天,從______年月______日開工,至______年月______日竣工。
    二、工程價款及結算方式
    1、總價款:(大寫)______元(其中:設計費______元,管理費____________(%),稅金______(%)。經雙方認可變更施工內容的,變更部分的工程價款另計。
    元。工程竣工驗收合格后兩日內,甲方支付總價款的5%,計____________元。
    三、施工準備及雙方的義務
    (一)甲方工作
    1、甲方開工前,應向物業(yè)管理單位或產權單位登記備案。確需改變房屋結構和使用性質的,應當請具備相應資質的單位出具鑒定和加固方案,經房產管理部門核準后,領取住宅裝修許可單。
    2、甲方應在開工前______天,向乙方進行現場交底。騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
    3、做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等行為的協調工作。
    4、指派______為甲方代表,負責合同履行,對工程質量、進度進行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
    (二)乙方工作
    1、對甲方進行施工圖紙或做法說明的現場交底,擬定方案和進度計劃,交甲方審定。
    2、指派______為乙方代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
    3、未經甲方同意和所在地房產管理部門批準,不得隨意改變房屋結構和使用性質。
    4、與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。
    5、嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
    四、材料的供應
    1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設備清單》本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。并應按時供應到現場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異或無法提供有關證明的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經書面認可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。
    2、乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料,必須符合國家標準,有質量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備,并應得到甲方認可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,不得挪作他用。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應按提供材料價款的雙倍補償給甲方。
    乙方提供的材料、設備,如不符合質量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
    五、安全生產
    乙方在施工期間應加強安全生產,文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。
    六、施工內容和工期的變更
    在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
    七、工程質量及竣工驗收的辦法
    1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《住宅裝飾裝修工程施工質量行業(yè)規(guī)范》為質量評定驗收標準。
    2、裝飾裝修工程竣工后,工程質量和環(huán)保要求應當符合國家有關標準。
    3、由于甲方原因造成的工程質量問題,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
    4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
    5、乙方應及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質量驗收單》),甲方不能按預約規(guī)定日期參與驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予書面承認。
    6、工程竣工后,乙方應及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內進行驗收。
    八、違約責任
    1、本合同簽訂生效后,甲乙雙方應履行合同所規(guī)定的各項條款(包括經雙方確認的合同附件、預算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金,并承擔因此造成的其他經濟損失。
    2、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工。窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方工程價的1‰。甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按工程價的1‰支付違約金。
    3、由于乙方原因造成逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方工程價的1‰。
    4、甲方未經乙方同意,甲方擅自改變房屋結構和使用性質,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
    九、工程保修
    1、凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
    2、由于乙方原因造成質量問題,乙方無條件地進行維修。
    3、由于甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
    4、保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
    十、糾紛處理
    住宅室內裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以協商或者調解解決。不愿協商、調解或者協商、調解不成的,當事人可按下列第種方式處理。
    (1)提交臺州_____委員會_____。
    (2)依法向人民法院起訴。
    十一、其它約定事項
    1、______
    2、______
    十二、本合同一式貳份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
    甲方:__________________
    乙方:__________________
    姓名(簽名):____________
    單位名稱(蓋章):____________
    地址:__________________
    法定代表人:____________
    地址:__________________
    委托代理人:____________
    郵編:__________________
    郵編:__________________
    電話:__________________
    電話:__________________
    工商營業(yè)執(zhí)照號碼:__________________
    住宅裝修企業(yè)資質證書號碼:__________________
    開戶銀行:__________________
    帳號:__________________
    稅號:__________________
    ______年______月______日
    住宅裝修合同糾紛篇十五
    原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
    被告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住_________________,電話:______________。
    訴訟請求:_________________
    1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;
    2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;
    3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。
    事實與理由:_________________
    原、被告雙方于__________年__________月__________日簽訂《商品房買賣合同》,合同約定被告應當于__________年__________月__________日之前為原告辦理房屋所有權證。然而直到__________年__________月__________日過后幾個月,被告仍然未為原告辦理房屋所有權證。經原告多次催告,被告仍以各種理由推脫其責任,被告的行為嚴重損害的'了原告的利益。
    為此,原告為維護自身合法利益,特向人民法院提起訴訟,望貴院支持原告的訴訟請求。
    此致
    __________人民法院
    原告:_________
    上訴日期_________