合同是指當事人之間約定并具有法律約束力的文件。合同應該考慮到各種可能的風險和變數(shù),并制定相應的解決措施。對于合同中的關鍵條款,雙方應當及時溝通和協(xié)商,確保一致性。
加工和定作合同的區(qū)別篇一
定作方:_________________合同編號:
承攬方:_________________簽訂地點:
簽訂時間:年月日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、定作方帶料
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式
十四、雙方協(xié)商的其它條款
甲方:
乙方:
有效期限:年月日至年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工和定作合同的區(qū)別篇二
甲方: (定作方)
甲方: (承攬方)
經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》的相關規(guī)定,就甲方向乙方定作服飾的相關事宜,達成本合同。
一、定作物
服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起 天內,在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款,應當根據(jù)本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據(jù)本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式 份,各方各執(zhí) 份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
加工和定作合同的區(qū)別篇三
定作方(以下稱甲方):
加工方(以下稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜,于________年____月____日達成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量如下:
1.1定作物品名或項目名稱:
1.2規(guī)格型號:
1.3定作物的數(shù)量:計量單位:
2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號、數(shù)量如下:
2.1材料名稱:
2.2規(guī)格型號:
2.3數(shù)量:
3.加工定作物的質量要求、技術標準:
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(shù)(由雙方會簽,見合同附件),由乙方依照甲方提供的質量標準加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當面封簽,作為驗收依據(jù)。
4.乙方對質量負責的條件和期限。
4.1在乙方對加工定作物質量負責期限內發(fā)生的任何非人為損壞造成的質量問題,乙方均應予以負責。
4.2乙方對加工定作物質量負責的期限為甲方驗收合格后12個月內。
5.加工定作物的包裝。
5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。
5.2包裝標準和方法:
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質降低的,應由包裝責任方承擔損害賠償責任。
6.合同價款:
7.交貨期限及方式:
7.1交貨期限:
7.2交貨方式:
8.加工定作物的驗收
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內進行檢驗驗收,乙方如有爭議,應在收到甲方驗收報告后7天內提請甲方所在地質量監(jiān)督檢驗機構進行檢驗,檢驗費用由乙方墊付,檢驗結果確定后由責任方承擔。
8.2驗收期限:
8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權利,對階段性驗收不合格的,甲方書面通知乙方在一定時期內予以改善,未見效果的,甲方有權單方解除合同,因此造成的損失由乙方承擔。
9.付款期限及方式甲方于定作物驗收合格15天內,以轉帳支票方式支付價款。
10.違約責任
10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質量要求而修理、重作逾期的,每逾期一天,應當向甲方償付相當于逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的,視為不能交貨,應向甲方償付定作物總價款20%的違約金,并賠償甲方由此造成的損失;同時,甲方有權解除合同或要求乙方繼續(xù)履行。
10.2甲方無故中途解除合同的,應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失,損失賠償額以定作物的加工費為限。
10.3在任何情況下,乙方都不享有對定作物的留置權;乙方擅自扣留定作物,視為逾期交貨,承擔逾期交貨的違約責任。
11.爭議解決方法執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,則應向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經(jīng)雙方代表人簽署并經(jīng)雙方簽章確認后生效,未盡事宜,國家有關合同的法律有規(guī)定的,依其規(guī)定,無規(guī)定或規(guī)定不明確的,由甲乙雙方協(xié)商以與本合同相同的程序簽訂補充協(xié)議以確定雙方之權利義務,作為本合同的組成部分,與本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
加工和定作合同的區(qū)別篇四
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:____年___月___日
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名:
項目規(guī)格:
型號:
計量單:
數(shù)量:
價款:
酬金:
交貨數(shù)量:
交貨期限:
單價總金額合計
合計人民幣金額(大寫):
二:定作方帶料
材料名稱:
規(guī)格:
型號:
計量單位:
數(shù)量:
質量:
提供日期:
消耗:
定額單價:
總定額:
三:質量要求、技術標準。
四:承攬方對質量負責的條件及期限。
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六:驗收標準、方法和期限。
七:包裝要求及費用負擔。
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔。
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間。
十:結算方式及期限。
十一:違約責任。
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式。
十四:雙方協(xié)商的其它條款。
定作方承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
鑒(公)證意見
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人簽(公)證機關(章)
委托代理人:
委托代理人
電話:
電話
電掛:
電掛
開戶銀行:
開戶銀行
帳號:
帳號:
____年___月___日
郵政編碼:
郵政編碼
有效期限:____年___月___日至____年___月___日
律師:
加工和定作合同的區(qū)別篇五
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產(chǎn)權保護
1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術、質量標準與控制
1、合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產(chǎn)品質量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
3、質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術、質量與控制,不合格品與產(chǎn)品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
2、質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
加工和定作合同的區(qū)別篇六
承攬人:_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數(shù)量交貨時間報酬
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號質量標準計量
單位數(shù)量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
。
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保修金,保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現(xiàn)質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
電話:_______________電話:_________________
加工和定作合同的區(qū)別篇七
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
簽訂時間:
簽訂地點:
鑒于甲方玻璃廠因生產(chǎn)需要定作合同產(chǎn)品(見下表),乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求,為保證合同產(chǎn)品質量要求及能夠按期投入生產(chǎn),雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致,特訂立本合同。
一、項目名稱、工藝要求、單價、數(shù)量、金額
注:以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用,除此之外,甲方對乙方再無其他支付義務。
二、質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙(見附件一),乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號進行加工制作,在加工期間或交貨后,如甲方對加工要求有變更的,乙方應在接到甲方通知后,及時予以更改制作。
三、合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后10天內完成合同產(chǎn)品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定,但需保證合同產(chǎn)品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前,合同產(chǎn)品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、驗收標準
直至符合甲方要求為止。
六、付款方式
合同簽訂后,甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金,乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經(jīng)甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前,乙方須提供等額有效的稅率為17%的'增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
七、違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的,每延遲一日,應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金,延遲超過15日的,乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。
2、乙方因自身原因延期交貨的,每延遲一日,應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金,延遲超過15日的,甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。
3、乙方應保證合同產(chǎn)品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業(yè)相關標準及甲方要求,以上標準不一致的,以最高標準為準。經(jīng)甲方驗收,合同產(chǎn)品不符合甲方要求的,甲方有權要求退貨,乙方應退還全部已付合同價款,并承擔合同價款30%的違約金。
八、爭議解決
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。2、本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
委托代理人:
委托代理人:
賬號:
賬號:
日期:
日期:
加工和定作合同的區(qū)別篇八
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:???年??月??日
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限?
二:定作方帶料
三:質量要求、技術標準
四:承攬方對質量負責的條件及期限
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六:驗收標準、方法和期限
七:包裝要求及費用負擔
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間
十:結算方式及期限?
十一:違約責任
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式
十四:雙方協(xié)商的其它條款
定作方????????承攬方
單位名稱(章)?????單位名稱(章)????鑒(公)證意見
單位地址???????單位地址
法定代表人??????法定代表人??????經(jīng)辦人??簽(公)證機關(章)
委托代理人??????委托代理人
電話?????????電話
電掛?????????電掛
開戶銀行???????開戶銀行
帳號?????????帳號
年??月??日
郵政編碼???????郵政編碼
有效期限:???年??月???日至??年???月??日
加工和定作合同的區(qū)別篇九
乙方:________________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品:_________
2、數(shù)量:以甲方下單為準
3、單價:_________
4、交貨期限:按乙方接單日起________天內交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
三、乙方對質量負責的范圍及局限
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
4、其他質量問題的確認。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量,如有超過范圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料
五、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六、結算方式
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。
乙方銀行賬戶為:________________________
銀行戶名:______________________________
七、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標,未達到質量要求、技術指標,乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金 ________成本價。
6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
加工和定作合同的區(qū)別篇十
定作方(甲方):,身份證號:。
承攬方(乙方):,身份證號:。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方加工_________,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達成如下合同條款,以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
(以甲方下單為準)
單價
備注
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪,并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規(guī)定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后,乙方進行加工,按照封樣樣品標準加工的產(chǎn)品,甲方不得拒收。如果有質量異議,雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理,包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限:按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_______年_____月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價:_______元/套,大寫:
2、結算日期:按月結算,依據(jù)實際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認可后,甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任:
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量、未按合同規(guī)定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款,如不按時付款,每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等,應當事先通知乙方,否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的,償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨,如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同約定的,乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽或蓋章之日起生效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十三、其他約定:
甲方(章):
乙方(章):
簽訂日期:
加工和定作合同的區(qū)別篇十一
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工和定作合同的區(qū)別篇十二
甲 方:
乙 方:
甲、乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下合作條款:
一、合作方式
甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關的所有原輔材料和制圖工具,進行技術指導和訂單質量跟蹤,乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。
二、合作期限
壹年,自 年 月 日 年 月 日。合同期滿,若雙方愿意繼續(xù)合作,雙方須提前三個月洽談合作條款。
三、合作條件
(一)設備:甲方確?,F(xiàn)有設備正常運行,維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產(chǎn)設備完全有甲方自愿,乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。
(二)乙方用甲方服裝加工生產(chǎn)線工人。
(三)合同簽訂當日付清第一月加工費,共計人民幣 元整(小寫 元)。
四、生產(chǎn)安排
由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產(chǎn)和質量管理,各負其責。雙方依據(jù)訂單充分溝通、協(xié)商,合理安排生產(chǎn)計劃,甲方在不違背河南省天霖地工貿(mào)有限公司管理規(guī)定的情況下保證正常的生產(chǎn)時間,每天8個小時,每月26個工作日(國家法定節(jié)日正常休息)。
五、加工費用及結算方式
(一)加工費用:每批產(chǎn)品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均 元。當月加工費低于保底加工費時,按照保底加工費結算。
當月水電費用由乙方負擔。
(二)結算方式:先付款后加工。乙方應于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統(tǒng)算后支付當月實際加工費。
六、質量要求
(一)乙方負責生產(chǎn)工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等,甲方必須按乙方要求配合好生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質量管理和生產(chǎn)管理,確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定,超損耗部分,分析原因,劃清責任,由雙方協(xié)商解決。
(二)乙方派駐2-4名男性技術人員指導生產(chǎn),在甲方場地驗收產(chǎn)品質量,甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝,出貨前乙方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格,甲方無條件進行返修,直至合格。經(jīng)乙方檢驗合格的成品,出甲方加工現(xiàn)場后出現(xiàn)質量問題甲方不承擔責任。
七、違約責任
乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算(法定節(jié)日順延),滿七個工作日甲方有權終止合同,乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金,甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約,違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。
八、其 他
甲方為乙方人員辦理有關出入手續(xù),乙方人員要服從甲方管理,自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度。
九、所加工產(chǎn)品不得用于出口
十、協(xié)議期滿后,甲方必須保證乙方有在同等條件下優(yōu)先續(xù)簽的權利。
十一、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
十二、未盡事宜,合同雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
負責人(簽章): 負責人(簽章):
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
年 月 日 年 月 日
加工和定作合同的區(qū)別篇十三
甲方:
乙方:
甲方承攬 的服裝定做合同,現(xiàn)委托乙方進行加工,雙方就有關權利義務規(guī)定如下,并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名: 。
二、加工件數(shù): ,交貨日期 。
三、加工費單價(含稅): 元/件,合計金額 元。
四、加工標準及質量
1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中,甲方或委托方有權對加工質量進行監(jiān)督,對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從,并按跟單員的技術要求進行更改或返修。
3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付,但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。
五、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經(jīng)整改仍不符合要求,甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結合訂單要求,可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規(guī)定,乙方在得到甲方的合同終止通知后,應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行,乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨,甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準:因乙方延期交付,造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失,以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定,違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定,其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定,訴訟費、律師費依票據(jù)確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,產(chǎn)生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。
加工和定作合同的區(qū)別篇十四
承攬方(乙方):_____________________
一、委托加工項目
以雙方約定的加工項目為主(合同附件,加工工藝單,定做尺碼單等)。
二、委托加工方式
1、乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規(guī)定選用輔料,所選輔料必須符合質量要求,不能以次充好。
2、由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產(chǎn)過程中應該嚴格把控面料的使用,及以上約定的輔料的使用,不得浪費,損壞率不得超過________%,超出部分按照每套________元從我公司采購原樣。
三、質量要求及技術標準
質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產(chǎn)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;(所有面料,輔料有質量問題的,應該在沒有開始裁剪或加工前,報甲方確認或者及時更換,凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續(xù)使用的或隱藏不報的,由乙方承擔該批面料,輔料的所有費用。(原材料價格及運費,稅票等)
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;(同上一條處理方法相同)
3、縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)
4、其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括,但不僅限于粘襯,或者由于使用了不符合規(guī)定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)
5、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內的質量問題;
6、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產(chǎn)生的次品,應該原樣封存保留,同剩余面輔料一同退回甲方)
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、樣衣或者標志圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管,不得轉借,轉讓第三方使用。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點:________________________________交貨。
3、運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。
八、交付金額及銷售期限
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限:_______________________。
九、結算方式
1、在乙方交貨后,由乙方:1、開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。2、不含增值稅專用發(fā)票。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
5、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
6、乙方對此合同中所有關于甲方的公司資料具有保密權。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。
十二、其它事項
本合同附件與加工工藝單,傳真件,復印件同主合同具有同等法律效力。
甲方(單位蓋章):_________乙方(單位蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):__________
加工和定作合同的區(qū)別篇十五
甲方:
加工__,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
加工和定作合同的區(qū)別篇十六
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)雙方友好協(xié)商,訂立服裝加工合同如下:
一、委托加工項目
1.委托加工產(chǎn)品:。
2.數(shù)量:以甲方下單為準。
3.單價:。
4.交貨期限:按乙方接單日起天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,應在_______年_______月_______日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為。
2.甲方提供外包裝、_____、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_______年_______月_______日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質量問題的確認;
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內的質量問題;
7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金;
8.甲方允許乙方制作誤差率為‰。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于甲方指定的地點交貨。
3.運輸方式為;運費由負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據(jù)質量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的%;
3.銷售期限:。
九、結算方式
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行賬戶為:
銀行戶名:。
開戶銀行:。
銀行賬號:。
十、違約責任
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
7.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方元(大寫:);
8.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式解決(只能選擇一種,如選擇_____務必填寫_____委員會名稱):
1.提交_____委員會_____;
2.依法向有管轄權的人民法院起訴。
十二、其它事項
1.《企業(yè)質量問題細則》為本合同附件,與合同具有同等法律效力。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
加工和定作合同的區(qū)別篇一
定作方:_________________合同編號:
承攬方:_________________簽訂地點:
簽訂時間:年月日
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
(注:空格如不夠用,可以另接。)
二、定作方帶料
(注:空格如不夠用,可以另接。)
三、質量要求、技術標準
四、承攬方對質量負責的條件及期限
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六、驗收標準、方法和期限
七、包裝要求及費用負擔
八、交(提)貨方式及地點
九、交付定金預付款數(shù)額及時間
十、結算方式及期限
十一、違約責任
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件
十三、解決合同糾紛的方式
十四、雙方協(xié)商的其它條款
甲方:
乙方:
有效期限:年月日至年月日
監(jiān)制部門:印制單位:
加工和定作合同的區(qū)別篇二
甲方: (定作方)
甲方: (承攬方)
經(jīng)雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國民法典》的相關規(guī)定,就甲方向乙方定作服飾的相關事宜,達成本合同。
一、定作物
服裝名稱 款式 面料名稱 計量單位 單價 金額 備注
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服飾質量標準和驗收方法
五、量體時間
本合同生效之日起 天內,在約定的時間內乙方派人到甲方進行量體。
六、配套及包裝要求
七、結算方式和付款期限
八、交貨期限、地點、方式
乙方應當在量體完成之后 天內交貨。交貨地點為甲方辦公地點。運費由乙方承擔。
九、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數(shù)量、質量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
十、違約責任
1、甲方逾期付款,應當根據(jù)本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據(jù)本合同總金額,按日萬分之三的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。
十一、未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如因本合同履行發(fā)生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十二、本合同一式 份,各方各執(zhí) 份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
加工和定作合同的區(qū)別篇三
定作方(以下稱甲方):
加工方(以下稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜,于________年____月____日達成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量如下:
1.1定作物品名或項目名稱:
1.2規(guī)格型號:
1.3定作物的數(shù)量:計量單位:
2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號、數(shù)量如下:
2.1材料名稱:
2.2規(guī)格型號:
2.3數(shù)量:
3.加工定作物的質量要求、技術標準:
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(shù)(由雙方會簽,見合同附件),由乙方依照甲方提供的質量標準加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當面封簽,作為驗收依據(jù)。
4.乙方對質量負責的條件和期限。
4.1在乙方對加工定作物質量負責期限內發(fā)生的任何非人為損壞造成的質量問題,乙方均應予以負責。
4.2乙方對加工定作物質量負責的期限為甲方驗收合格后12個月內。
5.加工定作物的包裝。
5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。
5.2包裝標準和方法:
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質降低的,應由包裝責任方承擔損害賠償責任。
6.合同價款:
7.交貨期限及方式:
7.1交貨期限:
7.2交貨方式:
8.加工定作物的驗收
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術質量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內進行檢驗驗收,乙方如有爭議,應在收到甲方驗收報告后7天內提請甲方所在地質量監(jiān)督檢驗機構進行檢驗,檢驗費用由乙方墊付,檢驗結果確定后由責任方承擔。
8.2驗收期限:
8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權利,對階段性驗收不合格的,甲方書面通知乙方在一定時期內予以改善,未見效果的,甲方有權單方解除合同,因此造成的損失由乙方承擔。
9.付款期限及方式甲方于定作物驗收合格15天內,以轉帳支票方式支付價款。
10.違約責任
10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質量要求而修理、重作逾期的,每逾期一天,應當向甲方償付相當于逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的,視為不能交貨,應向甲方償付定作物總價款20%的違約金,并賠償甲方由此造成的損失;同時,甲方有權解除合同或要求乙方繼續(xù)履行。
10.2甲方無故中途解除合同的,應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失,損失賠償額以定作物的加工費為限。
10.3在任何情況下,乙方都不享有對定作物的留置權;乙方擅自扣留定作物,視為逾期交貨,承擔逾期交貨的違約責任。
11.爭議解決方法執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,則應向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經(jīng)雙方代表人簽署并經(jīng)雙方簽章確認后生效,未盡事宜,國家有關合同的法律有規(guī)定的,依其規(guī)定,無規(guī)定或規(guī)定不明確的,由甲乙雙方協(xié)商以與本合同相同的程序簽訂補充協(xié)議以確定雙方之權利義務,作為本合同的組成部分,與本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
______年______月____日______年______月____日
加工和定作合同的區(qū)別篇四
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:____年___月___日
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名:
項目規(guī)格:
型號:
計量單:
數(shù)量:
價款:
酬金:
交貨數(shù)量:
交貨期限:
單價總金額合計
合計人民幣金額(大寫):
二:定作方帶料
材料名稱:
規(guī)格:
型號:
計量單位:
數(shù)量:
質量:
提供日期:
消耗:
定額單價:
總定額:
三:質量要求、技術標準。
四:承攬方對質量負責的條件及期限。
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六:驗收標準、方法和期限。
七:包裝要求及費用負擔。
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔。
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間。
十:結算方式及期限。
十一:違約責任。
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式。
十四:雙方協(xié)商的其它條款。
定作方承攬方
單位名稱(章)
單位名稱(章)
鑒(公)證意見
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人簽(公)證機關(章)
委托代理人:
委托代理人
電話:
電話
電掛:
電掛
開戶銀行:
開戶銀行
帳號:
帳號:
____年___月___日
郵政編碼:
郵政編碼
有效期限:____年___月___日至____年___月___日
律師:
加工和定作合同的區(qū)別篇五
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業(yè)執(zhí)照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
1、根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù),領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規(guī)定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實反映甲方,經(jīng)核實是在乙方生產(chǎn)力范圍內的數(shù)量,甲方僅負責安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,經(jīng)檢驗合格開具合格檢驗報告后,開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統(tǒng)一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發(fā),圖紙及技術資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產(chǎn)權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產(chǎn)權保護
1、按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術、質量標準與控制
1、合同生效后日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產(chǎn)品質量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產(chǎn)的關鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
3、質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產(chǎn)品技術、質量與控制,不合格品與產(chǎn)品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0。28%貼息給甲方)。
2、質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產(chǎn)生爭議的,按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定,應妥為保管并在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現(xiàn)售后質量問題的,由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知后15天內通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應當在明確責任后十天內,按銀行規(guī)定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協(xié)議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權保護協(xié)議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
加工和定作合同的區(qū)別篇六
承攬人:_____________________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬
定作物名稱規(guī)格/型號質量要求/
技術標準計量
單位數(shù)量交貨時間報酬
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料
材料名稱規(guī)格/型號質量標準計量
單位數(shù)量提供時間
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在收到后3日內向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術資料、質量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
。
第九條承攬人對定作物的質量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內,定作人按合同總價的___%預留質量保修金,保修期滿無質量問題的予以退還。
定作物在保修期內出現(xiàn)質量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權自行維修,費用直接從預留的質量保修金中抵扣,不足部分定作人有權繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3.承攬人完成的定作物質量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
電話:_______________電話:_________________
加工和定作合同的區(qū)別篇七
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
簽訂時間:
簽訂地點:
鑒于甲方玻璃廠因生產(chǎn)需要定作合同產(chǎn)品(見下表),乙方在加工定作時間及工藝要求能夠滿足甲方的需求,為保證合同產(chǎn)品質量要求及能夠按期投入生產(chǎn),雙方就本合同加工定作相關事宜達成一致,特訂立本合同。
一、項目名稱、工藝要求、單價、數(shù)量、金額
注:以上價格已包含原材料費用、加工制作費用、運費、包裝費、裝卸費、17%增值稅費用等相關費用,除此之外,甲方對乙方再無其他支付義務。
二、質量及技術要求
甲方提供定作加工圖紙(見附件一),乙方提供原材料并嚴格按照加工圖紙尺寸大小、規(guī)格型號進行加工制作,在加工期間或交貨后,如甲方對加工要求有變更的,乙方應在接到甲方通知后,及時予以更改制作。
三、合同期限及交貨地點
乙方應在合同簽訂后10天內完成合同產(chǎn)品的加工制作并送貨至甲方工廠。
四、交付方式
運輸方式及包裝方式由乙方自定,但需保證合同產(chǎn)品按合同約定時間安全無損地運送至甲方工廠。交付前,合同產(chǎn)品貨損或滅失的一切風險由乙方承擔。
五、驗收標準
直至符合甲方要求為止。
六、付款方式
合同簽訂后,甲方以轉賬的方式支付合同總金額40%作為定金,乙方加工制作完畢送貨至甲方工廠經(jīng)甲方驗收合格后一周內付清全款。付款前,乙方須提供等額有效的稅率為17%的'增值稅專用發(fā)票,否則甲方有權拒絕付款。
七、違約責任
1、甲方無正當理由延遲付款的,每延遲一日,應向乙方承擔延遲部分3‰的違約金,延遲超過15日的,乙方有權終止本合同并要求甲方賠償其全部損失。
2、乙方因自身原因延期交貨的,每延遲一日,應向甲方承擔合同總金額3‰的違約金,延遲超過15日的,甲方有權終止或解除本合同并要求乙方賠償其全部損失。
3、乙方應保證合同產(chǎn)品的質量、材質、尺寸、顏色等符合國家或行業(yè)相關標準及甲方要求,以上標準不一致的,以最高標準為準。經(jīng)甲方驗收,合同產(chǎn)品不符合甲方要求的,甲方有權要求退貨,乙方應退還全部已付合同價款,并承擔合同價款30%的違約金。
八、爭議解決
1、本合同自雙方簽字蓋章后生效至合同約定權利義務履行完畢時終止。2、本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
委托代理人:
委托代理人:
賬號:
賬號:
日期:
日期:
加工和定作合同的區(qū)別篇八
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:???年??月??日
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限?
二:定作方帶料
三:質量要求、技術標準
四:承攬方對質量負責的條件及期限
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
六:驗收標準、方法和期限
七:包裝要求及費用負擔
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間
十:結算方式及期限?
十一:違約責任
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式
十四:雙方協(xié)商的其它條款
定作方????????承攬方
單位名稱(章)?????單位名稱(章)????鑒(公)證意見
單位地址???????單位地址
法定代表人??????法定代表人??????經(jīng)辦人??簽(公)證機關(章)
委托代理人??????委托代理人
電話?????????電話
電掛?????????電掛
開戶銀行???????開戶銀行
帳號?????????帳號
年??月??日
郵政編碼???????郵政編碼
有效期限:???年??月???日至??年???月??日
加工和定作合同的區(qū)別篇九
乙方:________________
一、委托加工項目
1、委托加工產(chǎn)品:_________
2、數(shù)量:以甲方下單為準
3、單價:_________
4、交貨期限:按乙方接單日起________天內交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
二、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
三、乙方對質量負責的范圍及局限
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
4、其他質量問題的確認。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量,如有超過范圍按每件扣款五元。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料
五、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負擔。
六、結算方式
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。
乙方銀行賬戶為:________________________
銀行戶名:______________________________
七、違約責任
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權通知相關監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質量要求及技術指標,未達到質量要求、技術指標,乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金 ________成本價。
6、乙方無權銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
加工和定作合同的區(qū)別篇十
定作方(甲方):,身份證號:。
承攬方(乙方):,身份證號:。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲方委托乙方加工_________,雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)充分協(xié)商,達成如下合同條款,以便共同遵守。
一、委托加工項目
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
(以甲方下單為準)
單價
備注
二、委托加工方式
1、甲方提供原材料。合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額,甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換。
2、甲方負責布料裁剪,并由甲方提供商標(成尊女褲)、吊牌、防偽標識。
3、乙方必須依照合同規(guī)定加工原材料。在甲乙雙方確認樣品封樣后,乙方進行加工,按照封樣樣品標準加工的產(chǎn)品,甲方不得拒收。如果有質量異議,雙方應共同選擇由鑒定資質的機構進行鑒定。
4、工廠由乙方全權管理,包括加工設備、工作人員及其工資等。
5、交貨期限:按乙方接單日起-天內交貨。具體時間以訂單為準。
三、質量要求及技術標準
1、乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_______年_____月_____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2、技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、繡制商標工藝的確認;
4、縫紉手工藝的確認;
5、其他質量問題的確認;
6、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內的質量問題;
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之三。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
1.按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、加工費及結算
1、加工單價:_______元/套,大寫:
2、結算日期:按月結算,依據(jù)實際制衣件數(shù),經(jīng)雙方認可后,甲方須在月底前支付乙方加工費。
九、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
十、違約責任
(一)甲方的違約責任:
1、甲方隱瞞原材料的缺陷或提供不符合規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量、未按合同規(guī)定的時間向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的一切損失。
2、甲方無故拒絕接收定作物,應當賠償乙方因此造成的損失。
3、甲方應按時付款,如不按時付款,每逾期一天按應支付價款20%作為違約金。
4、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量、設計或變更交付定作物地點、接受人等,應當事先通知乙方,否則由甲方承擔因此而多支出的費用。
5、甲方中途廢止合同的,償付乙方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。
(二)乙方的違約責任:
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定時間、數(shù)量交貨,如逾期交貨或交貨數(shù)量少于合同約定的,乙方應向甲方支付總價款%的違約金。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、生效條件
本合同自雙方簽或蓋章之日起生效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
十三、其他約定:
甲方(章):
乙方(章):
簽訂日期:
加工和定作合同的區(qū)別篇十一
法定代表人:____________職務:____________
定作方:____________________________________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
加工和定作合同的區(qū)別篇十二
甲 方:
乙 方:
甲、乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下合作條款:
一、合作方式
甲方提供服裝加工所需場地、設備、加工人員和管理人員;乙方提供訂單以及相關的所有原輔材料和制圖工具,進行技術指導和訂單質量跟蹤,乙方以最低保底加工費和計件加工費相結合的形式給付甲方加工費。
二、合作期限
壹年,自 年 月 日 年 月 日。合同期滿,若雙方愿意繼續(xù)合作,雙方須提前三個月洽談合作條款。
三、合作條件
(一)設備:甲方確?,F(xiàn)有設備正常運行,維修費用由甲方承擔。以后是否增加生產(chǎn)設備完全有甲方自愿,乙方不得以缺少某種設備為由扣減加工費(附設備請單)。
(二)乙方用甲方服裝加工生產(chǎn)線工人。
(三)合同簽訂當日付清第一月加工費,共計人民幣 元整(小寫 元)。
四、生產(chǎn)安排
由乙方技師與甲方管理人員共同進行生產(chǎn)和質量管理,各負其責。雙方依據(jù)訂單充分溝通、協(xié)商,合理安排生產(chǎn)計劃,甲方在不違背河南省天霖地工貿(mào)有限公司管理規(guī)定的情況下保證正常的生產(chǎn)時間,每天8個小時,每月26個工作日(國家法定節(jié)日正常休息)。
五、加工費用及結算方式
(一)加工費用:每批產(chǎn)品以雙方談妥的價格計算當月加工費。最低保底加工費月人均 元。當月加工費低于保底加工費時,按照保底加工費結算。
當月水電費用由乙方負擔。
(二)結算方式:先付款后加工。乙方應于每月 日前支付上半月的保底加工費。 日前支付下半月保底加工費。月底統(tǒng)算后支付當月實際加工費。
六、質量要求
(一)乙方負責生產(chǎn)工藝的編排、人員分工、前后道人員配比等,甲方必須按乙方要求配合好生產(chǎn)過程中各環(huán)節(jié)的質量管理和生產(chǎn)管理,確保成品質量和乙方材料的合理利用。材料的合理損耗由雙方共同確定,超損耗部分,分析原因,劃清責任,由雙方協(xié)商解決。
(二)乙方派駐2-4名男性技術人員指導生產(chǎn),在甲方場地驗收產(chǎn)品質量,甲方提供必要的倉儲場地。甲方按標準檢測包裝,出貨前乙方發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格,甲方無條件進行返修,直至合格。經(jīng)乙方檢驗合格的成品,出甲方加工現(xiàn)場后出現(xiàn)質量問題甲方不承擔責任。
七、違約責任
乙方超過雙方約定的結算日沒有及時結算(法定節(jié)日順延),滿七個工作日甲方有權終止合同,乙方承擔相當于當月加工費等額的違約金,甲方有權留置乙方材料或成品。雙方合同期內任何一方違約,違約方支付當月加工費等額的違約金(不可抗力原因除外)。
八、其 他
甲方為乙方人員辦理有關出入手續(xù),乙方人員要服從甲方管理,自覺遵守甲方的各項規(guī)章制度。
九、所加工產(chǎn)品不得用于出口
十、協(xié)議期滿后,甲方必須保證乙方有在同等條件下優(yōu)先續(xù)簽的權利。
十一、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份,具有同等法律效力。
十二、未盡事宜,合同雙方另行協(xié)商解決。
十三、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方: 乙 方:
負責人(簽章): 負責人(簽章):
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
年 月 日 年 月 日
加工和定作合同的區(qū)別篇十三
甲方:
乙方:
甲方承攬 的服裝定做合同,現(xiàn)委托乙方進行加工,雙方就有關權利義務規(guī)定如下,并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名: 。
二、加工件數(shù): ,交貨日期 。
三、加工費單價(含稅): 元/件,合計金額 元。
四、加工標準及質量
1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中,甲方或委托方有權對加工質量進行監(jiān)督,對甲方或委托方派出跟單員提出的質量要求必須服從,并按跟單員的技術要求進行更改或返修。
3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付,但最終的質量應符合甲方或委托方的質量標準。
五、付款方式
1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。
五、合同終止及變更
1、乙方加工過程中質量經(jīng)整改仍不符合要求,甲方有權終止本合同。
2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結合訂單要求,可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償
1、違反第五款第1條之規(guī)定,乙方在得到甲方的合同終止通知后,應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行,乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨,甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內容。甲方有權對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準:因乙方延期交付,造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失,以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定,違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定,其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定,訴訟費、律師費依票據(jù)確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,產(chǎn)生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。
加工和定作合同的區(qū)別篇十四
承攬方(乙方):_____________________
一、委托加工項目
以雙方約定的加工項目為主(合同附件,加工工藝單,定做尺碼單等)。
二、委托加工方式
1、乙方包工包輔料。乙方必須依照合同規(guī)定選用輔料,所選輔料必須符合質量要求,不能以次充好。
2、由甲方提供面料、包裝、商標、吊牌、防偽標識等。乙方在生產(chǎn)過程中應該嚴格把控面料的使用,及以上約定的輔料的使用,不得浪費,損壞率不得超過________%,超出部分按照每套________元從我公司采購原樣。
三、質量要求及技術標準
質量要求嚴格按照樣衣或雙方約定的質量標準進行生產(chǎn)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1、面料、輔料質量的確認;(所有面料,輔料有質量問題的,應該在沒有開始裁剪或加工前,報甲方確認或者及時更換,凡是由于乙方人員私自對有質量問題而繼續(xù)使用的或隱藏不報的,由乙方承擔該批面料,輔料的所有費用。(原材料價格及運費,稅票等)
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;(同上一條處理方法相同)
3、縫紉手工藝的確認;(按照約定的工藝要求或者工藝單具體要求操作)
4、其他內在隱藏的質量問題的確認;(包括,但不僅限于粘襯,或者由于使用了不符合規(guī)定的輔料或改變做工方法而引起的隱藏性質量問題)
5、乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內的質量問題;
6、乙方在合同期內對質量責任需支付保證金。
7、甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。(所有由于制作失誤而產(chǎn)生的次品,應該原樣封存保留,同剩余面輔料一同退回甲方)
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、甲方提供服裝款式、樣衣或者標志圖案等圖樣的技術資料;乙方應該妥善保管,不得轉借,轉讓第三方使用。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品或者相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于甲方指定的地點:________________________________交貨。
3、運輸方式為專車快遞;運費由乙方承擔。
八、交付金額及銷售期限
2、在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3、銷售期限:_______________________。
九、結算方式
1、在乙方交貨后,由乙方:1、開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。2、不含增值稅專用發(fā)票。
2、甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
2、乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
5、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
6、乙方對此合同中所有關于甲方的公司資料具有保密權。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,當事人雙方須在甲方公司所在地人民法院予以訴訟。
十二、其它事項
本合同附件與加工工藝單,傳真件,復印件同主合同具有同等法律效力。
甲方(單位蓋章):_________乙方(單位蓋章):_________
授權代表(簽字):_________授權代表(簽字):__________
加工和定作合同的區(qū)別篇十五
甲方:
加工__,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,200 年月 日起至200 年月 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
加工和定作合同的區(qū)別篇十六
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
經(jīng)雙方友好協(xié)商,訂立服裝加工合同如下:
一、委托加工項目
1.委托加工產(chǎn)品:。
2.數(shù)量:以甲方下單為準。
3.單價:。
4.交貨期限:按乙方接單日起天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,應在_______年_______月_______日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為。
2.甲方提供外包裝、_____、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1.乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_______年_______月_______日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術標準按照《企業(yè)質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1.面料、輔料質量的確認;
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質量問題的確認;
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內的質量問題;
7.乙方在合同期內對質量責任需支付保證金;
8.甲方允許乙方制作誤差率為‰。
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于甲方指定的地點交貨。
3.運輸方式為;運費由負擔。
八、交付金額及銷售期限
1.第一次交貨根據(jù)質量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的%;
2.在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的%;
3.銷售期限:。
九、結算方式
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行賬戶為:
銀行戶名:。
開戶銀行:。
銀行賬號:。
十、違約責任
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
7.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方元(大寫:);
8.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式解決(只能選擇一種,如選擇_____務必填寫_____委員會名稱):
1.提交_____委員會_____;
2.依法向有管轄權的人民法院起訴。
十二、其它事項
1.《企業(yè)質量問題細則》為本合同附件,與合同具有同等法律效力。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):

