合同是一種具有法律效力的協(xié)議,用以明確雙方在特定事項(xiàng)上的權(quán)利和義務(wù)。合同應(yīng)當(dāng)是自愿、平等和誠(chéng)實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上達(dá)成的。無(wú)論您是需要銷(xiāo)售合同、租賃合同還是雇傭合同,以下范文都可以作為您的參考。
工程承攬合同篇一
甲方:
乙方:
根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方充分協(xié)商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。
1、工程地址:。
2、承包方式:采取包工包料的方式。
3、工期:天(日歷天)。在甲乙雙方認(rèn)同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開(kāi)工日期為20xx年11月22日。
1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的`通水、通電等工作,使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、電,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。
1、指派項(xiàng)目責(zé)任人,按合同及規(guī)范要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
1、振升平開(kāi)窗,雙層鋼化中空玻璃,單價(jià)420元/m2×81m2=34020元(大寫(xiě):叁萬(wàn)肆仟零貳拾元)
(大寫(xiě):叁萬(wàn)玖仟玖佰玖拾元)
4、隱形防盜網(wǎng),單價(jià)150元/m2×54m2=8100元
5、推拉門(mén):?jiǎn)蝺r(jià)560元/m2×35.3m2=19768元
7、衛(wèi)浴門(mén),1080元/條×5條=5400元
8、室內(nèi)門(mén),2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價(jià)1280元/m×65.8m=84224元
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,須通知乙方,另約定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,則視為驗(yàn)收認(rèn)可。
3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前,甲方不得提前使用,如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。
4、如因驗(yàn)收不合格的工程而須返工的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。
合同總金額:(大寫(xiě))貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元
(小寫(xiě))
1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí),由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,
余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。
第七條本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方:乙方:
簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日
工程承攬合同篇二
乙方:____________________________
根據(jù),《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》,《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,結(jié)合本工程具體事項(xiàng),本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。
一、工程地點(diǎn):迎賓______以西,西安______以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
二、承包范圍及內(nèi)容:場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
三、承包方式:挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求:按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工,驗(yàn)收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式:土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣,余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車(chē)輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù),所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故,由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測(cè)繪人員所提供的.挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭(zhēng)議的解決
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同篇三
建設(shè)單位:___________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:___________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng):___________________
二、工程地點(diǎn):___________________
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:___________________
2、工程建筑面積:___________________
3、結(jié)構(gòu):___________________
4、層數(shù)、建筑高度:詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖
5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,
一、工程合同價(jià)款采用固定合同,
總造價(jià)為(大寫(xiě)):人民幣:_____萬(wàn)元_____,_____(大寫(xiě))
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的,按該項(xiàng)目的單價(jià)同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的,以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。
(3)工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現(xiàn)場(chǎng)簽證與圖紙變更(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方支付合同總價(jià)的%預(yù)付款,場(chǎng)平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價(jià)的_____%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在____日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書(shū)日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的,按國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對(duì)變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。
一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日,具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
2、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。
甲方:
1、____年____月____日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、____年____月____日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨(dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以?xún)?nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí),合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門(mén)參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗(yàn)手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),本合同簽訂之日起_____日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),在本合同簽訂之日起_____日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會(huì)審和交底會(huì)議,會(huì)后3日內(nèi),由甲方書(shū)面提出會(huì)審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計(jì)并報(bào)原設(shè)計(jì)單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí),乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(2)有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕?,一切?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計(jì)變更,須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng),工程款按實(shí)結(jié)算。
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)并通知項(xiàng)目經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對(duì)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測(cè)影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門(mén)備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門(mén)共同研究決定。
八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起,乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。
1、驗(yàn)收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。
2、驗(yàn)收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔(dān),工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費(fèi)用。
2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí),因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率4倍計(jì)息。
合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效。
作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:___________________
2、墻面的顏色:___________________
3、外門(mén)顏色:___________________
4、內(nèi)門(mén)顏色:___________________
建設(shè)單位:___________________
承攬單位:___________________
法定代表人:___________________
法定代表人:___________________
委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
經(jīng)辦人:___________________
經(jīng)辦人:___________________
電話:___________________
開(kāi)戶銀行:___________________
賬號(hào):___________________
電話:___________________
身份證號(hào):___________________
____年____月____日
____年____月____日
工程承攬合同篇四
定作方:_____________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:_________________承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%)或酬金總額的.__________%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__________年__________月__________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:_________________
代表人:_________________
__________年__________月__________日
工程承攬合同篇五
定作方(下稱(chēng)“甲方”):__________________________
根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量:
第二條加工成品質(zhì)量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術(shù)資料、設(shè)計(jì)方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計(jì),經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后,作為制作的依據(jù)。
第五條合同價(jià)款:
第六條付款方式:乙方將定作物運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方初步驗(yàn)收合格后,按實(shí)際驗(yàn)收合格的數(shù)量支付該批次全部?jī)r(jià)款的%,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當(dāng)提供等額發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運(yùn)到甲方辦公地點(diǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng);如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場(chǎng)制作或安裝的,乙方應(yīng)當(dāng)派專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。運(yùn)輸、裝卸及安裝費(fèi)包含在合同價(jià)款中,甲方不另行支付。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式
1.定作產(chǎn)品運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后,甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對(duì)使用后才能夠檢測(cè)產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時(shí)內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對(duì)不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當(dāng)按時(shí)向乙方支付價(jià)款。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價(jià)款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當(dāng)按時(shí)交付定作產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和安裝,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
第十一條違約責(zé)任
一、甲方的違約責(zé)任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)承擔(dān)針對(duì)變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價(jià)款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責(zé)任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價(jià)0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá),任何一項(xiàng)通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá),盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方。任何一項(xiàng)通知及書(shū)面材料在送達(dá)時(shí)接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn),否則送達(dá)方有權(quán)申請(qǐng)公證送達(dá),由此產(chǎn)生的費(fèi)用由接收方承擔(dān)。
第十三條其它約定
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同篇六
承攬方(全稱(chēng)):__________________
定作方(全稱(chēng)):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期
品名
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向_____機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴,要求調(diào)解、_____處理。
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同篇七
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱(chēng):__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫(xiě)金額:圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方):承攬單位(乙方):
代表人:代表人:
日期:日期:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
土方工程承攬合同
承攬合同與建設(shè)工程合同的區(qū)別
建設(shè)工程承攬施工合同范本
模具承攬合同
承攬合同樣本
承攬合同答辯狀
【精】承攬合同范本
承攬合同范本【熱門(mén)】
【熱】承攬合同范本
承攬合同范本【精】
工程承攬合同篇八
定作人(委托方):________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬人(施工方):________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《_____________》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信原則,雙方經(jīng)充分協(xié)商,就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng)
乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。
第二條:工程地點(diǎn)(________省________縣________鎮(zhèn)________村到________村境內(nèi))
第三條:工程價(jià)款及付款方法
甲方應(yīng)于竣工驗(yàn)收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方,支付方式為:現(xiàn)金。
第四條:工程期限
施工期限為_(kāi)_______年________月________日開(kāi)始至________年________月________日結(jié)束,施工期限為10個(gè)日。
第五條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定,同時(shí)也應(yīng)符合甲方的要求。
第六條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
乙方承包方式為包工不包料,乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員,甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條:甲方義務(wù)
1、甲方應(yīng)于開(kāi)工當(dāng)天向乙方提供施工圖。
2、甲方應(yīng)在開(kāi)工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。
3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場(chǎng),施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利
4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條:乙方義務(wù)
1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后,應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度,不得損壞甲方的財(cái)物。
2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的`食宿及相關(guān)_____,做好安全保障措施,如出現(xiàn)安全事故,由乙方全部負(fù)責(zé)。
4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工??⒐ず螅逄靸?nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條:違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料,如因甲方未能按時(shí)提供材料,導(dǎo)致乙方工期延長(zhǎng),乙方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的,乙方負(fù)責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料,由此造成工期延誤的,乙方應(yīng)按日支付違約金,每日違約金為合同總價(jià)款的________%。
3、乙方應(yīng)按期完工,未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔(dān)違約金人民幣:_________________元整。(大寫(xiě):_________________元整)
第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。
第十一條:乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
第十二條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議,協(xié)商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
工程承攬合同篇九
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的室內(nèi)裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
1、施工地點(diǎn):小區(qū)號(hào)樓單元室。
2、住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:。
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,在施工過(guò)程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財(cái)產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。
3、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
4、施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
5、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
6、為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,防止被盜丟失,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
5、房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行裁決。
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
______年____月____日
乙方簽字:
______年____月____日
工程承攬合同篇十
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則,甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護(hù)欄工程一事,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、 工程概況
(1) 工程名稱(chēng) 樓梯扶手、玻璃護(hù)欄、排窗
(2) 工程地點(diǎn) 臥云路與天都路交叉口
(3) 承包范圍:包工包料
(4) 尺寸規(guī)格:詳見(jiàn)圖紙附表
二、 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和甲方要求施工。
三、 工程價(jià)款
(1) 樓梯扶手每米130 元;
(2) 玻璃護(hù)欄每米270 元;
(3) 排窗每米270 元;
(4) 決算是按實(shí)際數(shù)量計(jì)算。
四、 付款方式
(1) 按工程實(shí)際面積計(jì)算,材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)甲方支付總工程款的20%。
(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3) 整個(gè)工程全部結(jié)束驗(yàn)收合格后,甲方再支付總工程款的35%。
(4) 驗(yàn)收合格后一年后付清扶手、護(hù)欄工程款,兩年后付清門(mén)、排窗5%的工程款。
(5) 質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)的質(zhì)保服務(wù)事項(xiàng):油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、 合同爭(zhēng)議和解快辦法
(1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格,中途返工所造成的損失由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。
(2) 如甲方款不到位和其它原因,使乙方無(wú)法正常工作所造成的損失由甲方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。
(3) 因一方原因無(wú)法進(jìn)行履行時(shí),應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方。并由責(zé)任方賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。
(4) 及時(shí)批復(fù)乙方提交的各種報(bào)告,工程預(yù)算的書(shū)面文件,工程竣工后及時(shí)組織驗(yàn)收。
六、 其它約定
(1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底;
(2) 甲方無(wú)償提供場(chǎng)地和電源。
(3) 乙方施工現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任事故與甲方無(wú)關(guān),由乙方承擔(dān)。
(4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進(jìn)行供貨。
七、 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,工程竣工建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后,除質(zhì)保金外,全部費(fèi)用結(jié)算后終止。
八、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
九、 合同訂立時(shí)間
甲方:
法定代表人:
電話:
xx年xx月xx日
乙方:
法定代表人:
電話:
xx年xx月xx日
工程承攬合同篇十一
乙方:_______________
根據(jù)〈_____〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方充分協(xié)商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址:_______________。
2、承包方式:采取包工包料的方式。
3、工期:_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認(rèn)同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開(kāi)工日期為_(kāi)______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責(zé)任,權(quán)利和義務(wù)
1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作,使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、電,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。
第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1、指派項(xiàng)目責(zé)任人,按合同及規(guī)范要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
第四條工程項(xiàng)目
1、振升平開(kāi)窗,雙層鋼化中空玻璃,單價(jià)_______________
3、上海雙雄銅門(mén)廠,單價(jià)_______________
4、隱形防盜網(wǎng),單價(jià)_______________
5、推拉門(mén):?jiǎn)蝺r(jià)_______________
7、衛(wèi)浴門(mén),_______________元/條
8、室內(nèi)門(mén),_______________元/條
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價(jià)_______________元/m
第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,須通知乙方,另約定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,則視為驗(yàn)收認(rèn)可。
3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前,甲方不得提前使用,如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。
4、如因驗(yàn)收不合格的工程而須返工的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額:(大寫(xiě))_______________元
(小寫(xiě))
1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí),由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,
余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。
第七條本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方:_______________乙方:_______________
工程承攬合同篇十二
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車(chē)鎮(zhèn)界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià): 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同篇十三
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車(chē)鎮(zhèn)界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià): 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
工程承攬合同篇十四
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據(jù)“中華人民共和國(guó)民法典”和“建筑安裝工程承包合同條款”及國(guó)家工商行政管理局的有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方共同確認(rèn),簽訂本協(xié)議,雙方共同遵守。
一、工程概況:_________________
1.工程名稱(chēng):_________________
2.工程地點(diǎn):_________________
3.范圍和內(nèi)容:_________________鋁合金窗工程的設(shè)計(jì)、加工、運(yùn)輸、安裝。
4.合同價(jià)款:_________________元
5.工作量及單價(jià)(見(jiàn)價(jià)格表及報(bào)價(jià)說(shuō)明)
6.開(kāi)工日期:_________________年月日
7.結(jié)算辦法:_________________按甲乙雙方共同確認(rèn)的二次設(shè)計(jì)加工圖實(shí)際洞口面積計(jì)算。
二、設(shè)計(jì)依據(jù):_________________
1.甲方應(yīng)向乙方提供下列建筑圖。
a、門(mén)窗大樣圖;b、平面圖;c、立面圖;d、剖面圖。
2.乙方進(jìn)行二次設(shè)計(jì)的依據(jù)是上述圖紙和技術(shù)文件及國(guó)家的有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
三、材料選定:_________________詳見(jiàn)報(bào)價(jià)說(shuō)明。
四、工程進(jìn)度:_________________
1.乙方于年月日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),工期為工作日。(注:_________________工期以乙方收到預(yù)付款之日起計(jì)算)。
2.因下列情況之一者,乙方工期相應(yīng)順延。
a:_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進(jìn)度款。
b:_________________甲方在合同簽訂后,未能向乙方提供圖紙。
c:_________________因停用升降設(shè)。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程承攬合同篇十五
建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng):
二、工程地點(diǎn):
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結(jié)構(gòu):----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度:詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖
5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,
一、工程合同價(jià)款采用固定合同,
總造價(jià)為(大寫(xiě)):人民幣: 萬(wàn)元 , (大寫(xiě))
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的,按該項(xiàng)目的單價(jià)同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的,以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。
(3)工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現(xiàn)場(chǎng)簽證與圖紙變更(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方支付合同總價(jià)的%預(yù)付款,場(chǎng)平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價(jià)的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書(shū)日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的,按國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對(duì)變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。
一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日,具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
2、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、xx年xx月xx日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨(dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以?xún)?nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí),合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門(mén)參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗(yàn)手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),本合同簽訂之日起3 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),在本合同簽訂之日起3 日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會(huì)審和交底會(huì)議,會(huì)后3 日內(nèi),由甲方書(shū)面提出會(huì)審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計(jì)并報(bào)原設(shè)計(jì)單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí),乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(2)有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕?,一切?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計(jì)變更,須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng),工程款按實(shí)結(jié)算。
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)并通知項(xiàng)目經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對(duì)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測(cè)影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門(mén)備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門(mén)共同研究決定。
八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起,乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。
1、驗(yàn)收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。
2、驗(yàn)收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔(dān),工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費(fèi)用。
2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí),因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率4倍計(jì)息。
合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,
作為本合同的補(bǔ)充合同。
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門(mén)顏色:
4、內(nèi)門(mén)顏色
建設(shè)單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
電話:
身份證號(hào):
日期:日期:
工程承攬合同篇十六
乙方:__________________
乙方承攬甲方位于__________________過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為_(kāi)_________________年__________________月__________________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):__________________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
工程承攬合同篇十七
定作方:____有限公司,法定代表人:___營(yíng)業(yè)地址:____3號(hào)。
承攬方:___,男,漢族,_________年_________月_________日生,住址:___。電話:_______。
簽訂地:__市__鎮(zhèn)
簽訂時(shí)間:______
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
任務(wù)量、酬金、完成期限、備注項(xiàng)目名稱(chēng):___公司位于___3號(hào)廠區(qū)內(nèi)的包括但不限于新建飯?zhí)?、廠區(qū)墻面改造、車(chē)間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價(jià)金:_________00元整(大寫(xiě):貳拾?f圓),不含稅,此價(jià)格為包干價(jià)。
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
按標(biāo)準(zhǔn)和定作人的現(xiàn)場(chǎng)要求。
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
墻身主體牢固、安全,墻面不能開(kāi)裂、脫落,其它各項(xiàng)滿足標(biāo)準(zhǔn)。具體以雙方另行協(xié)商為準(zhǔn)。
四、結(jié)算方式及期限
合同簽訂三日內(nèi)支付總價(jià)金的20%;工程完工并驗(yàn)收后支付剩余款項(xiàng)。
五、質(zhì)保及違約責(zé)任
主體工程質(zhì)保壹年,從驗(yàn)收通過(guò)后起算。
一方有違反本合同約定的,向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭(zhēng)議盡量友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協(xié)商的其它條款
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
定作方:______承攬方:______
代表人:______
工程承攬合同篇一
甲方:
乙方:
根據(jù)〈〈中華人民共和國(guó)合同法〉〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方充分協(xié)商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。
1、工程地址:。
2、承包方式:采取包工包料的方式。
3、工期:天(日歷天)。在甲乙雙方認(rèn)同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開(kāi)工日期為20xx年11月22日。
1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的`通水、通電等工作,使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、電,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。
1、指派項(xiàng)目責(zé)任人,按合同及規(guī)范要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
1、振升平開(kāi)窗,雙層鋼化中空玻璃,單價(jià)420元/m2×81m2=34020元(大寫(xiě):叁萬(wàn)肆仟零貳拾元)
(大寫(xiě):叁萬(wàn)玖仟玖佰玖拾元)
4、隱形防盜網(wǎng),單價(jià)150元/m2×54m2=8100元
5、推拉門(mén):?jiǎn)蝺r(jià)560元/m2×35.3m2=19768元
7、衛(wèi)浴門(mén),1080元/條×5條=5400元
8、室內(nèi)門(mén),2880元/條×9條=25920元
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價(jià)1280元/m×65.8m=84224元
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,須通知乙方,另約定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,則視為驗(yàn)收認(rèn)可。
3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前,甲方不得提前使用,如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。
4、如因驗(yàn)收不合格的工程而須返工的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。
合同總金額:(大寫(xiě))貳拾玖萬(wàn)肆仟貳佰叁拾貳元
(小寫(xiě))
1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí),由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,
余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。
第七條本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方:乙方:
簽訂日期:年月日簽訂日期:年月日
工程承攬合同篇二
乙方:____________________________
根據(jù),《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》,《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,結(jié)合本工程具體事項(xiàng),本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。
一、工程地點(diǎn):迎賓______以西,西安______以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
二、承包范圍及內(nèi)容:場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
三、承包方式:挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))
四、工程承包價(jià)格及計(jì)算方式按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
五、質(zhì)量要求:按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工,驗(yàn)收達(dá)到合格。
六、工程款支付方式:土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣,余款________年____月末支付。
七、施工工期
八、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高
九、乙方責(zé)任
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車(chē)輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù),所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車(chē)輛所發(fā)生的一切行車(chē)安全事故,由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測(cè)繪人員所提供的.挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對(duì)已發(fā)生的挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
十、爭(zhēng)議的解決
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決
十一、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程承攬合同篇三
建設(shè)單位:___________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:___________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng):___________________
二、工程地點(diǎn):___________________
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:___________________
2、工程建筑面積:___________________
3、結(jié)構(gòu):___________________
4、層數(shù)、建筑高度:詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖
5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,
一、工程合同價(jià)款采用固定合同,
總造價(jià)為(大寫(xiě)):人民幣:_____萬(wàn)元_____,_____(大寫(xiě))
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的,按該項(xiàng)目的單價(jià)同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的,以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。
(3)工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現(xiàn)場(chǎng)簽證與圖紙變更(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方支付合同總價(jià)的%預(yù)付款,場(chǎng)平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價(jià)的_____%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在____日內(nèi)付清余款(即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書(shū)日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的,按國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對(duì)變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。
一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日,具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
2、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。
甲方:
1、____年____月____日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、____年____月____日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨(dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以?xún)?nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí),合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門(mén)參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗(yàn)手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),本合同簽訂之日起_____日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),在本合同簽訂之日起_____日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會(huì)審和交底會(huì)議,會(huì)后3日內(nèi),由甲方書(shū)面提出會(huì)審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計(jì)并報(bào)原設(shè)計(jì)單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí),乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(2)有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕?,一切?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計(jì)變更,須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng),工程款按實(shí)結(jié)算。
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)并通知項(xiàng)目經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對(duì)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測(cè)影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門(mén)備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門(mén)共同研究決定。
八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起,乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。
1、驗(yàn)收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。
2、驗(yàn)收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔(dān),工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費(fèi)用。
2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí),因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率4倍計(jì)息。
合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效。
作為本合同的補(bǔ)充合同。
第十四條附件
1、屋面的顏色:___________________
2、墻面的顏色:___________________
3、外門(mén)顏色:___________________
4、內(nèi)門(mén)顏色:___________________
建設(shè)單位:___________________
承攬單位:___________________
法定代表人:___________________
法定代表人:___________________
委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
經(jīng)辦人:___________________
經(jīng)辦人:___________________
電話:___________________
開(kāi)戶銀行:___________________
賬號(hào):___________________
電話:___________________
身份證號(hào):___________________
____年____月____日
____年____月____日
工程承攬合同篇四
定作方:_____________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí),定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見(jiàn)。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對(duì)于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價(jià)款或酬金
價(jià)款或酬金按照國(guó)家或主管部門(mén)的規(guī)定執(zhí)行,沒(méi)有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計(jì)算:_________________承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門(mén)運(yùn)輸?shù)?,以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門(mén)簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__________元;(合同中無(wú)具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%)或酬金總額的.__________%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時(shí),應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物,錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的__________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過(guò)領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣(mài),所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣(mài)定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣(mài),應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無(wú)故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自__________年__________月__________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份,交________________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方:_________________
代表人:_________________
__________年__________月__________日
工程承攬合同篇五
定作方(下稱(chēng)“甲方”):__________________________
根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工____________事宜達(dá)成如下協(xié)議,以資共同信守。
第一條定作物品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量:
第二條加工成品質(zhì)量要求:。
第三條原材料的提供:原材料由方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求:
第四條技術(shù)資料、設(shè)計(jì)方案及圖紙?zhí)峁┺k法:由乙方設(shè)計(jì),經(jīng)甲方書(shū)面確認(rèn)后,作為制作的依據(jù)。
第五條合同價(jià)款:
第六條付款方式:乙方將定作物運(yùn)到甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方初步驗(yàn)收合格后,按實(shí)際驗(yàn)收合格的數(shù)量支付該批次全部?jī)r(jià)款的%,剩余%為質(zhì)保金,質(zhì)保期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的,甲方一次性付清。每次付款前,乙方應(yīng)當(dāng)提供等額發(fā)票,否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條交貨時(shí)間、地點(diǎn)及方式
2.乙方負(fù)責(zé)將定作的產(chǎn)品運(yùn)到甲方辦公地點(diǎn)或施工現(xiàn)場(chǎng);如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場(chǎng)制作或安裝的,乙方應(yīng)當(dāng)派專(zhuān)人進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)。運(yùn)輸、裝卸及安裝費(fèi)包含在合同價(jià)款中,甲方不另行支付。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式
1.定作產(chǎn)品運(yùn)至現(xiàn)場(chǎng)后,甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織人員進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)不合格的產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)向乙方提出;對(duì)使用后才能夠檢測(cè)產(chǎn)品是否合格的,質(zhì)保期為年,在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題的,乙方應(yīng)當(dāng)在甲方通知后24小時(shí)內(nèi)予以修復(fù)或更換。
2.甲方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)產(chǎn)品的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。
第九條甲方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料,有權(quán)要求乙方更換對(duì)不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時(shí)交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應(yīng)當(dāng)按時(shí)向乙方支付價(jià)款。
第十條乙方的權(quán)利和義務(wù)
1.有權(quán)要求甲方支付價(jià)款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品,原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應(yīng)當(dāng)按時(shí)交付定作產(chǎn)品;
4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運(yùn)輸和安裝,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財(cái)產(chǎn)損害的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償,因此給甲方造成損害的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
第十一條違約責(zé)任
一、甲方的違約責(zé)任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)承擔(dān)針對(duì)變更部分給乙方因此造成的損失。
2.甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接收定作物的,仍應(yīng)當(dāng)向乙方支付相應(yīng)價(jià)款。
3、甲方遲延付款的,每遲延一日,應(yīng)當(dāng)向乙方支付應(yīng)付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責(zé)任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收并終止合同,由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的,乙方應(yīng)賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),逾期一日應(yīng)當(dāng)向甲方償付遲延貨物總價(jià)0.3‰的違約金;未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)退還甲方已付的全部貨款并承擔(dān)由此給甲方造成的全部損失。
第十二條其他
1.本合同壹式叁份,甲方持貳份,乙方持壹份,自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認(rèn)通訊地址全部可以送達(dá),任何一項(xiàng)通知送達(dá)下面地址的視為送達(dá),盡到通知義務(wù)。如任何一方地址變更的應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知對(duì)方。任何一項(xiàng)通知及書(shū)面材料在送達(dá)時(shí)接收方應(yīng)當(dāng)配合送達(dá)方簽字確認(rèn),否則送達(dá)方有權(quán)申請(qǐng)公證送達(dá),由此產(chǎn)生的費(fèi)用由接收方承擔(dān)。
第十三條其它約定
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同篇六
承攬方(全稱(chēng)):__________________
定作方(全稱(chēng)):__________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期
品名
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向_____機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴,要求調(diào)解、_____處理。
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
定作方(公章)_________承攬方(公章):_________
簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同篇七
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱(chēng):__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________。
3.承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì)圓整,大寫(xiě)金額:圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
工程期限日,時(shí)間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
1、開(kāi)工前_______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后開(kāi)工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
1、本合同一式份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方):承攬單位(乙方):
代表人:代表人:
日期:日期:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
土方工程承攬合同
承攬合同與建設(shè)工程合同的區(qū)別
建設(shè)工程承攬施工合同范本
模具承攬合同
承攬合同樣本
承攬合同答辯狀
【精】承攬合同范本
承攬合同范本【熱門(mén)】
【熱】承攬合同范本
承攬合同范本【精】
工程承攬合同篇八
定作人(委托方):________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承攬人(施工方):________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《_____________》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定,本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)守信原則,雙方經(jīng)充分協(xié)商,就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程名稱(chēng)
乙方承攬的________________電線電纜安裝工程。
第二條:工程地點(diǎn)(________省________縣________鎮(zhèn)________村到________村境內(nèi))
第三條:工程價(jià)款及付款方法
甲方應(yīng)于竣工驗(yàn)收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方,支付方式為:現(xiàn)金。
第四條:工程期限
施工期限為_(kāi)_______年________月________日開(kāi)始至________年________月________日結(jié)束,施工期限為10個(gè)日。
第五條:工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及地方的規(guī)定,同時(shí)也應(yīng)符合甲方的要求。
第六條:承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
乙方承包方式為包工不包料,乙方準(zhǔn)備施工設(shè)備及相應(yīng)人員,甲方負(fù)責(zé)提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條:甲方義務(wù)
1、甲方應(yīng)于開(kāi)工當(dāng)天向乙方提供施工圖。
2、甲方應(yīng)在開(kāi)工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認(rèn)。
3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場(chǎng),施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利
4、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的施工進(jìn)程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條:乙方義務(wù)
1、乙方進(jìn)駐甲方工程工地后,應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方的規(guī)章制度,不得損壞甲方的財(cái)物。
2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的材料,保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的`食宿及相關(guān)_____,做好安全保障措施,如出現(xiàn)安全事故,由乙方全部負(fù)責(zé)。
4、乙方按施工圖負(fù)責(zé)組織施工,按期竣工??⒐ず螅逄靸?nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條:違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料,如因甲方未能按時(shí)提供材料,導(dǎo)致乙方工期延長(zhǎng),乙方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的,乙方負(fù)責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料,由此造成工期延誤的,乙方應(yīng)按日支付違約金,每日違約金為合同總價(jià)款的________%。
3、乙方應(yīng)按期完工,未能
4、因乙方自身原因中途解除合同的,乙方承擔(dān)違約金人民幣:_________________元整。(大寫(xiě):_________________元整)
第十條:本合同自雙方簽字蓋章后生效,本合同正本一式兩份,雙方各一份。
第十一條:乙方簽字確認(rèn)的材料清單為本合同附件,與本合同具備同等法律效力。
第十二條:本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭(zhēng)議,協(xié)商解決,未能解決,雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
工程承攬合同篇九
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)民法典》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合居室裝飾裝修工程施工的要求,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方的室內(nèi)裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下條款:
1、施工地點(diǎn):小區(qū)號(hào)樓單元室。
2、住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土結(jié)構(gòu);房型:二室二廳一廚一衛(wèi),建筑面積:。
1、乙方應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其施工人員的安全教育,在施工過(guò)程中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,嚴(yán)格管理,遵守安全操作,安全施工,為施工人員全程配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等損害其他人的財(cái)產(chǎn)、生命健康、安全等事故發(fā)生。由于乙方人員的故意或過(guò)失引起的上述情況發(fā)生等事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方為包工不包料的承攬方式,甲方負(fù)責(zé)提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進(jìn)度,乙方應(yīng)提前5天通知甲方購(gòu)買(mǎi)所需材料。
3、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗(yàn),負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建設(shè)成果。當(dāng)事人明確,雙方不存在雇傭關(guān)系。
4、施工機(jī)械以及模板、工具等所有勞動(dòng)工具由乙方自帶,費(fèi)用由乙方自理。
5、乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付,與甲方無(wú)關(guān)。
6、為施工方便,甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費(fèi)時(shí)交還甲方,同時(shí)對(duì)房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任,防止被盜丟失,否則應(yīng)對(duì)保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則,加強(qiáng)質(zhì)量管理,保證工程質(zhì)量。
4、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過(guò)程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)等影響房屋質(zhì)量等行為時(shí),有權(quán)要求乙方停工或整改。
5、房屋裝修竣工后,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須及時(shí)進(jìn)行免費(fèi)維修。
由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的,乙方要進(jìn)行修理、重作;造成損失的,由乙方賠償。因乙方原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行的,乙方應(yīng)承擔(dān)因其違約給甲方造成的一切損失。
1、發(fā)生合同爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成,雙方可將爭(zhēng)議提交人民法院進(jìn)行裁決。
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
2、以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字:
______年____月____日
乙方簽字:
______年____月____日
工程承攬合同篇十
甲方:
乙方:
依照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則,甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護(hù)欄工程一事,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、 工程概況
(1) 工程名稱(chēng) 樓梯扶手、玻璃護(hù)欄、排窗
(2) 工程地點(diǎn) 臥云路與天都路交叉口
(3) 承包范圍:包工包料
(4) 尺寸規(guī)格:詳見(jiàn)圖紙附表
二、 質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
嚴(yán)格按照?qǐng)D紙和甲方要求施工。
三、 工程價(jià)款
(1) 樓梯扶手每米130 元;
(2) 玻璃護(hù)欄每米270 元;
(3) 排窗每米270 元;
(4) 決算是按實(shí)際數(shù)量計(jì)算。
四、 付款方式
(1) 按工程實(shí)際面積計(jì)算,材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)甲方支付總工程款的20%。
(2) 外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3) 整個(gè)工程全部結(jié)束驗(yàn)收合格后,甲方再支付總工程款的35%。
(4) 驗(yàn)收合格后一年后付清扶手、護(hù)欄工程款,兩年后付清門(mén)、排窗5%的工程款。
(5) 質(zhì)保期內(nèi)負(fù)責(zé)的質(zhì)保服務(wù)事項(xiàng):油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、 合同爭(zhēng)議和解快辦法
(1) 乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格,中途返工所造成的損失由乙方承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān)。
(2) 如甲方款不到位和其它原因,使乙方無(wú)法正常工作所造成的損失由甲方承擔(dān),與乙方無(wú)關(guān)。
(3) 因一方原因無(wú)法進(jìn)行履行時(shí),應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方。并由責(zé)任方賠償對(duì)方經(jīng)濟(jì)損失。
(4) 及時(shí)批復(fù)乙方提交的各種報(bào)告,工程預(yù)算的書(shū)面文件,工程竣工后及時(shí)組織驗(yàn)收。
六、 其它約定
(1) 甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底;
(2) 甲方無(wú)償提供場(chǎng)地和電源。
(3) 乙方施工現(xiàn)場(chǎng)安全責(zé)任事故與甲方無(wú)關(guān),由乙方承擔(dān)。
(4) 乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進(jìn)行供貨。
七、 本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效,工程竣工建設(shè)單位組織驗(yàn)收合格后,除質(zhì)保金外,全部費(fèi)用結(jié)算后終止。
八、 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
九、 合同訂立時(shí)間
甲方:
法定代表人:
電話:
xx年xx月xx日
乙方:
法定代表人:
電話:
xx年xx月xx日
工程承攬合同篇十一
乙方:_______________
根據(jù)〈_____〉及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,甲乙雙方充分協(xié)商,一致同意,特簽訂以下條款,共同遵守。
第一條工程概況
1、工程地址:_______________。
2、承包方式:采取包工包料的方式。
3、工期:_______________天(日歷_______________天)。在甲乙雙方認(rèn)同可以開(kāi)工、材料進(jìn)場(chǎng)的第二天計(jì)算工期,開(kāi)工日期為_(kāi)______________年_______________月_______________日。
第二條甲方責(zé)任,權(quán)利和義務(wù)
1、甲方提出設(shè)計(jì)思路、項(xiàng)目功能及使用要求。
2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作,使之達(dá)到乙方裝飾施工要求。
3、做好乙方開(kāi)工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作,清除影響施工的障礙物,安排好乙方施工所需水、電,并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用。
4、根據(jù)乙方要求及時(shí)做好工程驗(yàn)收工作。
第三條乙方責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)
1、指派項(xiàng)目責(zé)任人,按合同及規(guī)范要求組織施工,保質(zhì)、保量,按期完成施工任務(wù)。
2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定;嚴(yán)格按甲方認(rèn)定的圖紙或按照?qǐng)D紙變更通知和做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
第四條工程項(xiàng)目
1、振升平開(kāi)窗,雙層鋼化中空玻璃,單價(jià)_______________
3、上海雙雄銅門(mén)廠,單價(jià)_______________
4、隱形防盜網(wǎng),單價(jià)_______________
5、推拉門(mén):?jiǎn)蝺r(jià)_______________
7、衛(wèi)浴門(mén),_______________元/條
8、室內(nèi)門(mén),_______________元/條
9、美步樓梯,甲方指定樣式,單價(jià)_______________元/m
第五條工程質(zhì)量及驗(yàn)收
1、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
2、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,須通知乙方,另約定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期。如甲方在約定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,則視為驗(yàn)收認(rèn)可。
3、在成品或半成品未辦理驗(yàn)收移交手續(xù)前,甲方不得提前使用,如提前使用可視同該部分驗(yàn)收認(rèn)可合格。
4、如因驗(yàn)收不合格的工程而須返工的,乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任和造成的一切損失。
第六條付款方式
合同總金額:(大寫(xiě))_______________元
(小寫(xiě))
1、乙方完成1.2.3項(xiàng)的工程時(shí),由甲方支付80%的工程款。
2、乙方完成所有的工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,由甲方向乙方支付總工程款的95%,
余下5%作為保證金6個(gè)月后再支付。
第七條本合同一式二份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字之日起生效;
甲方:_______________乙方:_______________
工程承攬合同篇十二
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車(chē)鎮(zhèn)界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià): 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程承攬合同篇十三
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車(chē)鎮(zhèn)界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià): 3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
工程承攬合同篇十四
乙方:_________________
甲、乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,確定乙方為奧體中心鋁合金窗工程承包單位。依據(jù)“中華人民共和國(guó)民法典”和“建筑安裝工程承包合同條款”及國(guó)家工商行政管理局的有關(guān)規(guī)定,為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,經(jīng)雙方共同確認(rèn),簽訂本協(xié)議,雙方共同遵守。
一、工程概況:_________________
1.工程名稱(chēng):_________________
2.工程地點(diǎn):_________________
3.范圍和內(nèi)容:_________________鋁合金窗工程的設(shè)計(jì)、加工、運(yùn)輸、安裝。
4.合同價(jià)款:_________________元
5.工作量及單價(jià)(見(jiàn)價(jià)格表及報(bào)價(jià)說(shuō)明)
6.開(kāi)工日期:_________________年月日
7.結(jié)算辦法:_________________按甲乙雙方共同確認(rèn)的二次設(shè)計(jì)加工圖實(shí)際洞口面積計(jì)算。
二、設(shè)計(jì)依據(jù):_________________
1.甲方應(yīng)向乙方提供下列建筑圖。
a、門(mén)窗大樣圖;b、平面圖;c、立面圖;d、剖面圖。
2.乙方進(jìn)行二次設(shè)計(jì)的依據(jù)是上述圖紙和技術(shù)文件及國(guó)家的有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。
三、材料選定:_________________詳見(jiàn)報(bào)價(jià)說(shuō)明。
四、工程進(jìn)度:_________________
1.乙方于年月日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),工期為工作日。(注:_________________工期以乙方收到預(yù)付款之日起計(jì)算)。
2.因下列情況之一者,乙方工期相應(yīng)順延。
a:_________________甲方未能按期按額向乙方支付工程進(jìn)度款。
b:_________________甲方在合同簽訂后,未能向乙方提供圖紙。
c:_________________因停用升降設(shè)。
甲方(蓋章) ___________
乙方(簽章) ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
工程承攬合同篇十五
建設(shè)單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
施工單位:(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。
一、工程名稱(chēng):
二、工程地點(diǎn):
三、工程范圍和內(nèi)容:
1、承包范圍:
2、工程建筑面積:
3、結(jié)構(gòu):----------------------------------
4、層數(shù)、建筑高度:詳見(jiàn)經(jīng)甲方單位審核通過(guò)的施工圖
5、其他:本合同價(jià)包括土建、鋼結(jié)構(gòu),圍墻,地坪,
一、工程合同價(jià)款采用固定合同,
總造價(jià)為(大寫(xiě)):人民幣: 萬(wàn)元 , (大寫(xiě))
二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素:
1、調(diào)整方式:
(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。
(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。
(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。
2、調(diào)整原則:
(1)合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的,按該項(xiàng)目的單價(jià)同比例下浮后執(zhí)行。
(2)合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的,以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。
(3)工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。
三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為:固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款+現(xiàn)場(chǎng)簽證與圖紙變更(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。
一、工程款支付:
1、合同簽訂之日進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi),甲方支付合同總價(jià)的%預(yù)付款,場(chǎng)平基礎(chǔ)完工后3日內(nèi),甲方支付該工程合同總價(jià)的%進(jìn)度款。
2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%,甲方在接到乙方遞交結(jié)算文件當(dāng)日起7日內(nèi)審核完畢,如未審核代表甲方已確認(rèn)并在14日內(nèi)付清余款 (即工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后支付至竣工結(jié)算價(jià)的97%),剩余3%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保金在工程竣工后滿1年內(nèi)付清,以竣工通知書(shū)日期為準(zhǔn)。
3、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià),如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí),支付金額作相應(yīng)增減。
二、結(jié)算:
1、乙方在工程竣工報(bào)告經(jīng)甲方認(rèn)可后的7日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。
2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的,按國(guó)家合同法有關(guān)規(guī)定實(shí)施。
3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后7日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。
4、甲方與乙方對(duì)變更部分工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。
一、根據(jù)工程實(shí)際情況,約定工程總工期為天,其中安裝工期為工作日,工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期年月日,具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方,特殊狀況需要延期,甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:
2、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);
4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;
5、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。
甲方:
1、xx年xx月xx日前做好建筑紅線以外的“三通一平”,負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修,并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。
2、xx年xx月xx日前,負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器,要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨(dú)設(shè)立分表,從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以?xún)?nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作,并提供相應(yīng)的資料。
3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí),合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖及有關(guān)施工技術(shù)資料。
4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門(mén)參加施工圖交底,并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要,在7日內(nèi)分送有關(guān)單位,并在7日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))。
5、提供本工程前期施工資料,辦妥土建交驗(yàn)手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。
6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作,并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。
乙方:
1、在由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),本合同簽訂之日起3 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供有關(guān)技術(shù)資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確。
2、由乙方提供設(shè)計(jì)時(shí),在本合同簽訂之日起3 日內(nèi),通知甲方出面組織施工圖會(huì)審和交底會(huì)議,會(huì)后3 日內(nèi),由甲方書(shū)面提出會(huì)審紀(jì)要和修改決定交乙方修改設(shè)計(jì)并報(bào)原設(shè)計(jì)單位審核。
3、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案,組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。
4、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料,配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。
5、構(gòu)件已制作,具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí),乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方,準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。
甲方的職責(zé)
1、甲方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(2)有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);
(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;
(4)有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。
(5)檢查和監(jiān)督乙方和監(jiān)理單位執(zhí)行合同;
(6)乙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員的調(diào)換需事先經(jīng)其同意;
2、甲方應(yīng)保證乙方進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行,若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后,因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苷J┕?,一切?zé)任由甲方承擔(dān)。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件,并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。
3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審,向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后,作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。
乙方的職責(zé)
1、乙方委派同志為駐工地代表,具體行使下列權(quán)力、職責(zé):
(1)乙方的要求、請(qǐng)求和通知,以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表,甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。
(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案,和依據(jù)合同發(fā)出的指令,組織施工。
2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求進(jìn)行施工。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。
4、乙方按有關(guān)規(guī)定,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用,非乙方責(zé)任造成安全事故,由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。
正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料,作為制作施工的有效依據(jù),開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要,作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改,圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。
甲方如需設(shè)計(jì)變更,須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙,并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后,乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí),必須另行協(xié)商,簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改,甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的,工期順延。
如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的,如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更,辦法與上款相同。
經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更,發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng),工程款按實(shí)結(jié)算。
一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育,并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩鹿?,由甲方承?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。
三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間,甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可,不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng),否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。
四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。
五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn),不得上崗作業(yè)。
六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門(mén)并通知項(xiàng)目經(jīng)理,同時(shí)按有關(guān)部門(mén)要求進(jìn)行處理,費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。
一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):合格。
二、對(duì)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。
三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。
四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改,包括修理或返工,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。
五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定影響施工正常進(jìn)行。如違反國(guó)家或行業(yè)規(guī)定檢查、檢測(cè)影響乙方施工,影響施工的費(fèi)用和損失由甲方承擔(dān),并順延工期。
六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí),應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。
七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故,應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門(mén)備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門(mén)共同研究決定。
八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起,乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任,質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%,保修期為一年。
1、驗(yàn)收合格的,由甲、乙雙方、監(jiān)理方等簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。
2、驗(yàn)收不合格,由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要,明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收,并承擔(dān)因此而造成的甲方的損失,工期不予順延,甲方原因由甲方全部承擔(dān),工期順延。
四、特殊原因,在該工程承攬合同中,若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的,甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收,甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。
乙方的違約責(zé)任
1、主結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的,應(yīng)予返工或修理,承擔(dān)其費(fèi)用。
2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí),因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí),發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的,應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。
4、工程竣工結(jié)算經(jīng)甲乙雙方簽字確認(rèn)并移交資料后,甲方未按合同約定支付工程尾款,經(jīng)催告超過(guò)28日仍未支付的,欠付工程款自催告之日起按照中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率4倍計(jì)息。
合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向乙方所在地人民法院起訴。
一、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專(zhuān)用章即生效。
三、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,
作為本合同的補(bǔ)充合同。
1、屋面的顏色:
2、墻面的顏色:
3、外門(mén)顏色:
4、內(nèi)門(mén)顏色
建設(shè)單位:承攬單位:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng)辦人: 經(jīng)辦人:
電話: 開(kāi)戶銀行:
賬號(hào):
電話:
身份證號(hào):
日期:日期:
工程承攬合同篇十六
乙方:__________________
乙方承攬甲方位于__________________過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為_(kāi)_________________年__________________月__________________日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):__________________元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
工程承攬合同篇十七
定作方:____有限公司,法定代表人:___營(yíng)業(yè)地址:____3號(hào)。
承攬方:___,男,漢族,_________年_________月_________日生,住址:___。電話:_______。
簽訂地:__市__鎮(zhèn)
簽訂時(shí)間:______
一、項(xiàng)目名稱(chēng)
任務(wù)量、酬金、完成期限、備注項(xiàng)目名稱(chēng):___公司位于___3號(hào)廠區(qū)內(nèi)的包括但不限于新建飯?zhí)?、廠區(qū)墻面改造、車(chē)間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。
合同價(jià)金:_________00元整(大寫(xiě):貳拾?f圓),不含稅,此價(jià)格為包干價(jià)。
二、項(xiàng)目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
按標(biāo)準(zhǔn)和定作人的現(xiàn)場(chǎng)要求。
三、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限
墻身主體牢固、安全,墻面不能開(kāi)裂、脫落,其它各項(xiàng)滿足標(biāo)準(zhǔn)。具體以雙方另行協(xié)商為準(zhǔn)。
四、結(jié)算方式及期限
合同簽訂三日內(nèi)支付總價(jià)金的20%;工程完工并驗(yàn)收后支付剩余款項(xiàng)。
五、質(zhì)保及違約責(zé)任
主體工程質(zhì)保壹年,從驗(yàn)收通過(guò)后起算。
一方有違反本合同約定的,向守約方支付違約金。
六、解決合同糾紛的方式
雙方遇爭(zhēng)議盡量友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向合同履行地法院提起訴訟。
七、雙方協(xié)商的其它條款
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
定作方:______承攬方:______
代表人:______