合同是雙方自愿達(dá)成的協(xié)議，用于確保雙方權(quán)益并規(guī)范行為。如何撰寫一份清晰規(guī)范的合同是非常重要的。以下是一些成功的商業(yè)合同范文，希望對大家有所幫助。
與工程相關(guān)的合同篇一
第一，在施工管理過程中，并未嚴(yán)格把控入場材料質(zhì)量。尤其是在當(dāng)前材料市場魚龍混雜的情況下，如若沒有在采購環(huán)節(jié)便做好其質(zhì)量把控工作，則更加保證不了材料質(zhì)量。第二，在施工過程中，常常為了方便領(lǐng)用材料而沒有根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求來分類存放材料，從而致使了在施工過程中出現(xiàn)材料亂堆亂放的現(xiàn)象，不但不利于管理，而且還會影響到施工安全。第三，缺乏一個規(guī)范的材料領(lǐng)用程序，從而導(dǎo)致無規(guī)劃領(lǐng)料以及隨意領(lǐng)料情況時有發(fā)生。
1.2施工技術(shù)問題
為了達(dá)到更好的效果，我們會運用各種手段，也就是技術(shù)。施工技術(shù)對于工程來說就是畫龍點睛，通過更高級的技術(shù)會讓工程完成的更順利，所以引進(jìn)新技術(shù)、淘汰舊技術(shù)提高施工效率和工程進(jìn)度是很重要的。但是新技術(shù)的運用需要謹(jǐn)慎而為，因為新技術(shù)運用還不成熟，運用不當(dāng)可能會起反作用，加上新技術(shù)必然價格昂貴，如果自身經(jīng)濟(jì)實力不夠也沒必要盲目追求。應(yīng)當(dāng)在自身經(jīng)濟(jì)實力能達(dá)到一定層次時，再合理引進(jìn)新技術(shù)。
1.3施工質(zhì)量管理問題
就現(xiàn)階段看來，在進(jìn)行土木施工管理中，仍存在施工質(zhì)量管理不到位的情況，從而致使施工質(zhì)量難以達(dá)到預(yù)期要求。第一，并沒有對施工質(zhì)量管理措施與方法進(jìn)行規(guī)范，導(dǎo)致了在實際施工過程匯總出現(xiàn)施工秩序混亂，偷工減料等現(xiàn)象。第二，在施工過程中所采用施工技術(shù)較為陳舊，且在正式施工前，在沒有對設(shè)計圖紙重點進(jìn)行掌握前就開展施工，從而導(dǎo)致無法實時有效的組織分工，進(jìn)而對整體施工質(zhì)量造成影響。第三，缺乏相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)管機(jī)制，往往都是在施工后發(fā)現(xiàn)問題才進(jìn)行解決，而無法及時的進(jìn)行控制與預(yù)防。
1.4施工安全管理問題
對土木工程施工來說，安全管理是其最重要的一項工作之一，這主要是由于其不但對于確保工程建設(shè)進(jìn)度如期完成以及企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)效益有著極為密切的聯(lián)系，同時更是保障人員生命安全的重要舉措，因而目前從總體上來看施工安全管理得到了不少企業(yè)的重視。但事實上從近些年來不斷見諸報端的土木施工安全事故及相關(guān)統(tǒng)計表明事故率呈現(xiàn)上升這兩點來看，此項工作仍存在著一定的問題。根據(jù)筆者對此研究可知，導(dǎo)致當(dāng)前土木施工安全管理產(chǎn)生問題的原因主要有兩方面：第一，企業(yè)施工安全管理制度存在漏洞或相關(guān)工作落實不到位。通常來說，土木工程規(guī)模較大，這不僅意味著其建設(shè)中人員、設(shè)備與材料眾多，同時所涉及施工工藝也較為復(fù)雜，這樣極大地增加了安全管理工作內(nèi)容。在此背景下，如果施工安全管理制度存在漏洞或相關(guān)工作落實不到位時，那么極易導(dǎo)致安全事故產(chǎn)生；第二，安全意識薄弱。施工人員作為土木工程建設(shè)主體，其安全意識高低在很大程度上決定了事故發(fā)生率。但從實際來看，目前施工人員絕大部分都是文化水平較低的農(nóng)民工，這就意味著他們之中不少人安全意識較為薄弱，因而造成相關(guān)事故產(chǎn)生就較難避免。
1.5人員專業(yè)素質(zhì)問題
具備較高專業(yè)素質(zhì)的人員能夠在施工過程中及時發(fā)現(xiàn)問題，并爭取在產(chǎn)生不良影響前將其解決，確保土木工程得以高效開展。然而，在實際施工中，受到地域、環(huán)境等因素的限制，施工人員專業(yè)素質(zhì)良莠不齊，在施工中表現(xiàn)出的團(tuán)隊協(xié)作能力不強(qiáng)；并且土木工程一線施工人員受到土木行業(yè)的影響，施工人員不穩(wěn)定，對技術(shù)的提高具有不確定性。施工人員專業(yè)水平低，對土木工程施工質(zhì)量將帶來不良影響，在材料的使用上及對施工精準(zhǔn)度上存在較大差異。
與工程相關(guān)的合同篇二
隨著社會的不斷發(fā)展和綜合國力的不斷增強(qiáng)，我國的建筑事業(yè)在近三十年呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，建筑事業(yè)也為我國經(jīng)濟(jì)的騰飛奠定了一定基礎(chǔ)。一個建筑項目，要想得到其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益，合同管理至關(guān)重要。眾所周知，合同在人們的經(jīng)濟(jì)活動中起著重要作用，是具有一定法律效力的文件，受法律保護(hù)。建設(shè)單位的合同管理涉及一個項目的可行性研究，施工以及竣工驗收運行，貫穿始終，在項目建設(shè)中舉足輕重。而現(xiàn)今我國建設(shè)單位合同管理仍然存在一系列問題，影響著我國建筑事業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，所以找出其中存在的問題并找到相應(yīng)對策，建立一個完善的合同管理體系是建筑行業(yè)的首要任務(wù)。
與工程相關(guān)的合同篇三
發(fā)包方：四川省仁壽縣雙良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（心下簡稱甲方）
承包方：四川中宇建筑工程有限公司（以下簡稱乙方）
就甲方所開發(fā)之佳和世紀(jì)城項目工程由乙方承包修建之相關(guān)事宜，雙方本著平等、自愿、誠實信用原則，為明確相互權(quán)利義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下建筑工程承包合同條款，以資雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：佳和世紀(jì)城
二、工程概況：佳和世紀(jì)城項目位于仁壽縣文林鎮(zhèn)城南安置一街。系地上17層，地下2層全框架電梯商住樓?？偨ㄖ娣e約23480平方米。
三、工程工期：20個月。從____年1月1日起至____年8月30日止。（以甲方下達(dá)的進(jìn)場通知書的時間開始計算）
四、工程承包方式：雙包，即包工包料。
五、承包工程范圍：佳和世紀(jì)城施工設(shè)計圖紙所含施工工程內(nèi)容除去門窗、消防、電梯、土石方開挖回填、鋁合金白頁、幕墻、底層營業(yè)房大理石裝飾以外的全部工程。水、電工程只預(yù)埋管、不穿線，具體工程范圍詳見雙方簽字確認(rèn)的《工程預(yù)算表》。施工中若遇圖紙變更，所涉及的工程量以現(xiàn)場簽證，照實結(jié)算。
六、工程價款：
1、工程單價為建筑面積每平方米元。
2、工程總價款：以建筑面積乘以工程單價。建筑面積，按國家建筑面積計算規(guī)范計算。
七、付款方式：甲方按工程進(jìn)度向乙方付款。地面三層營業(yè)房完工，甲方向乙方支付100萬元；此后，每竣工2層甲方向乙方付款50萬元，主體全部竣工甲方向乙方付款金額達(dá)到500萬元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款達(dá)到工程總價款的80％；工程竣工驗收合格后1年內(nèi)支付至總額的100％（全部付清）。超過付款時間三個月內(nèi)不計利息，超過三個月按2％月息支付乙方，超過一年按5％月息計算；利息每季度付清。
八、工程履約保證金：本合同簽訂之日，乙方向甲方交納履約保證金貳佰萬元（小寫：200萬元）。甲方于地下2層完工時向乙方退付100萬元；地上3層營業(yè)房完工時向乙方退付100萬元。
九、工程質(zhì)量要求：符合國家現(xiàn)行行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。
十、工程竣工驗收：佳和世紀(jì)城項目工程竣工驗收及備案待一切事宜均由乙方負(fù)責(zé)完成，并承擔(dān)相關(guān)費用。甲方收到乙方提供的工程竣工驗收備案書等相關(guān)資料，視為乙方所完工程驗收合格。
十一、工程主要建材調(diào)差約定：合同履行過程中，若遇主要建材單價漲、跌幅度超過雙方預(yù)算價格的5％，則雙方按實進(jìn)行工程價款調(diào)差。調(diào)差以同期的眉山市建設(shè)工程造價信息為依據(jù)。
十二、雙方的權(quán)利義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利義務(wù)
1、向乙方交付佳和世紀(jì)城設(shè)計施工圖二套，并組織進(jìn)行設(shè)計施工技術(shù)交底。
2、對乙方的日常施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，做好記錄。黃浩擔(dān)任甲方現(xiàn)場技術(shù)總工，李林、張熙協(xié)助黃浩工作。
3、聘請陵州監(jiān)理公司擔(dān)任工程監(jiān)理。
4、按本合同約定向乙方支付工程款。
5、對乙方所購建材質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，對乙方不合格建材有權(quán)要求乙方調(diào)換合格產(chǎn)品。
（二）乙方權(quán)利義務(wù)
1、嚴(yán)格按工程設(shè)計圖紙施工。
2、所購主要建筑材料，如鋼材、水泥等必須是大廠產(chǎn)品，以確保工程質(zhì)量。
3、做好日常施工日志記錄，確保工程順利進(jìn)行。
4、自覺接受甲方現(xiàn)場工作人員和監(jiān)理公司工作人員的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。對不合格工程無條件返工重做，并自行承擔(dān)由此造成的一切損失。
5、按建筑工程操作規(guī)程規(guī)范施工，安全施工、文明施工，不得違規(guī)操作。若出現(xiàn)不規(guī)范施工行為被相關(guān)建筑管理部門查處，則自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任及損失。
6、對施工過程中發(fā)生的一切安全事故承擔(dān)完全賠償責(zé)任。
7、不得擅自轉(zhuǎn)包、分包本合同項下的承包工程。
十三、特別約定
因不確定因素，若本合同履行中出現(xiàn)甲方支付乙方工程款不足的情況時，雙方應(yīng)即時協(xié)商尋找資金，把工程及時竣工完成，不得窩工、停工。
十四、雙方簽字確認(rèn)的《工程預(yù)算表》是本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十五、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂局面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，按補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。
十六、本合同一式四份，雙方簽字蓋章生效，各執(zhí)二份。具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
____年月日
與工程相關(guān)的合同篇四
承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作
承攬人的工作具有獨立性
2.承攬人、定做人的義務(wù)――合理的都選
3.承攬合同解除： 承攬人的法定解除權(quán)――定作人遲延，經(jīng)催告在合理期內(nèi)仍未履行的
p162頁 定作人的法定解除權(quán)――未經(jīng)定作人同意，承攬人將工作主要交由
第三人完成
定作人的任意解除權(quán)――沒有原因.隨時解除，但給承攬人造成損失的要賠償
與工程相關(guān)的合同篇五
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《^v^合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將清遠(yuǎn)市消防局弱電工程安裝工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：清遠(yuǎn)市消防局弱電工程。
地點：。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
2電梯監(jiān)控2套，本次安裝應(yīng)包涵各設(shè)備(含電視墻)的安裝固定，各線路的敷設(shè)；
3房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的安裝(感應(yīng)模塊約6-12個)，機(jī)房裝修除外。
4鈕等設(shè)備及其相關(guān)線路的安裝敷設(shè)；
四、合同價款
纜3400*元；
立桿12*200=2400元。本次施工合同總價為rmb86210元(大寫：捌萬陸仟貳佰壹拾元整)。最終價格以實際工程量計算，實行多退少補(bǔ)。
五、付款方式
六、工期要求：跟進(jìn)現(xiàn)場施工進(jìn)度、服從甲方安排。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任：質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款100元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；
第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
與工程相關(guān)的合同篇六
發(fā)包方/業(yè)主（甲方）：
承包方________________
工程名稱：________
施工許可證號：________________
工程編號：________
乙方營業(yè)執(zhí)照證號：________________
承包工程內(nèi)容：________
鑒于甲方希望及要求乙方按圖紙、技術(shù)規(guī)范及國家和北京市有關(guān)規(guī)范承建_______________________型）________精裝修工程，并已接受承擔(dān)該項工程之施工、完成及補(bǔ)修的投標(biāo)書。
甲、乙兩方根據(jù)^v^及北京市地方有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合本工程具體情況，通過友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、乙方在考慮到及接受本合同中所列出的義務(wù)和利益及在本合同所列出的合同條款約束下，愿意按甲方要求、工程范圍、技術(shù)規(guī)范、圖紙、國家和北京市有關(guān)規(guī)范及其它議標(biāo)文件要求承包本合同內(nèi)所列的工程。
二、甲方將按合同條款所列付款方式和有關(guān)合同條款按時及按規(guī)定支付乙方人民幣（或_______________________元）整（以下簡稱工程造價）作為乙方承包完成本合同所列的工程。
三、本合同所列出合同條款，為本合同書不可分割的一部分，如果本分包合同條款與“北京市建設(shè)施工合同”版本不一致，甲、乙兩方同意以本合同條款為準(zhǔn)。
甲方法人代表簽字：________
乙方法人代表簽字：________________
甲方單位蓋章：________
乙方單位蓋章：________________
日期：________________
日期：________________________________
與工程相關(guān)的合同篇七
一、案情簡介
3月1日，甲公司通過公開招投標(biāo)中標(biāo)奧林花園一期工程，隨即依據(jù)招投標(biāo)文件與乙公司訂立《建設(shè)工程施工合同》，約定：乙公司將奧林花園一期工程交給甲公司施工，合同價款4500萬元，合同價款可調(diào)整，調(diào)整方法為施工圖紙加變更、簽證，根據(jù)定額工程量按實計算，材料價格按約定方式計算。204月1日，甲公司向乙公司出具一份《承諾書》，承諾對奧林花園工程予以讓利，具體內(nèi)容：奧林花園一期4號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓及地下車庫附屬工程按工程決算總額讓利20％。
8月15日，奧林花園一期工程經(jīng)竣工驗收合格，但雙方因工程款糾紛訴至法院。
二、法院裁判情況
一審期間，法院委托工程造價咨詢有限公司對奧林花園一期項目進(jìn)行工程造價鑒定。工程造價咨詢有限公司出具《工程造價鑒定報告》，認(rèn)定奧林花園一期4號樓至8號樓及地下車庫附屬工程在扣除水電費、甲供材及承諾讓利后的工程總造價為4278萬元，合計讓利898萬元。
一審法院認(rèn)為，本案的焦點問題是甲公司于年4月1日向乙公司出具的《承諾書》應(yīng)否作為確定工程價款的依據(jù)。因該《承諾書》違反了招投標(biāo)法律強(qiáng)制性規(guī)定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應(yīng)為無效。另查明乙公司實際已支付甲公司工程款4703萬元，而涉案工程總造價為5176萬元，乙公司還應(yīng)支付甲公司473萬元。據(jù)此，一審法院判決：乙公司于判決生效后10日內(nèi)支付甲公司工程款473萬元，案件受理費72153元，由乙公司負(fù)擔(dān)35000元，甲公司負(fù)擔(dān)37153元。
乙公司不服一審法院判決上訴，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第46條和最高院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（本文以下簡稱最高院《解釋》）第21條之規(guī)定，招標(biāo)人（發(fā)包人）與中標(biāo)人（承包人）按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構(gòu)成對工程價款的實質(zhì)性變更，該承諾書無效，不產(chǎn)生變更《建設(shè)工程施工合同》的效力。遂判決駁回乙公司的上訴，維持原判。
三、主要觀點及理由
本案的爭議焦點是：承包人通過招投標(biāo)中標(biāo)人與發(fā)包人簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，又向發(fā)包人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書是否有效。
我們認(rèn)為招標(biāo)人（發(fā)包人）與中標(biāo)人（承包人）按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構(gòu)成對工程價款的實質(zhì)性變更，該承諾無效，不產(chǎn)生變更《建設(shè)工程施工合同》的效力。理由如下：
讓利承諾書本質(zhì)上是“黑合同”。建設(shè)工程“黑白合同”又稱“陰陽合同”，它是指建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人就同一建設(shè)工程簽訂兩份或兩份以上實質(zhì)性內(nèi)容相異的合同。通常把經(jīng)過招投標(biāo)并經(jīng)備案的正式合同稱為“白合同”，把實際履行的協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議稱為“黑合同”。最高院《解釋》第21條將“黑合同”表述為另行訂立的建設(shè)工程施工合同，容易給人誤解為“黑合同”必須是具備全部施工合同內(nèi)容的比較完備的建設(shè)工程施工合同。而實踐中，“黑合同”一般都以協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。本案涉及的讓利承諾書，雖然承包人出具讓利承諾書的行為是單方民事行為，但發(fā)包人對此予以接受認(rèn)可，便形成了合意，雙方意思表示一致，從而符合了合同成立的要件，形成完備的合同形式。該承諾書記載的內(nèi)容因與中標(biāo)的建設(shè)工程施工合同不一致而成為“黑合同”。因此，不管黑合同的形式如何，只要雙方形成合意，對“白合同”的工程價款、工程質(zhì)量、工程期限或違約責(zé)任任一方面進(jìn)行了實質(zhì)性變更，就構(gòu)成與備案的中標(biāo)合同“實質(zhì)性內(nèi)容不一致”，法院不認(rèn)可其效力，應(yīng)以備案的中標(biāo)合同為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
本案中，2006年3月1日，乙公司與甲公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》是當(dāng)事人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立的合同，是“白合同”，其后承包人承包人單方出具的讓利承諾書承諾讓利20％，發(fā)包人予以接受，雙方形成合意從而構(gòu)成對建設(shè)工程價款的實質(zhì)變更，如果照此履行，明顯與《建設(shè)工程施工合同》的實質(zhì)內(nèi)容相背離?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》第46條規(guī)定：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議?！备鶕?jù)該條規(guī)定，如果在確定中標(biāo)人后，中標(biāo)人向招標(biāo)人承諾讓利，改讓利承諾與招投標(biāo)中標(biāo)合同實質(zhì)背離，則該承諾應(yīng)為無效，不產(chǎn)生變更中標(biāo)建設(shè)工程施工合同的效力。
四、最高人民法院民一庭意見
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第46條、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定，招標(biāo)人與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質(zhì)上是對工程價款的實質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該承諾無效。
（原文：最高人民法院民一庭姚寶華本文有刪節(jié)）
五、律師提示：
建筑市場上的“黑白合同”已成為業(yè)內(nèi)公開的秘密。為了規(guī)避相關(guān)部門的監(jiān)管，建設(shè)方表面上和施工企業(yè)簽訂一份經(jīng)過招投標(biāo)并經(jīng)備案的施工合同（白合同），背地卻在壓低價格與施工企業(yè)另簽一份合同（黑合同），最終常導(dǎo)致雙方紛爭四起。如上文所述，黑合同的表現(xiàn)形式比較靈活，一般都以協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。并非需要另行簽訂完備的建設(shè)工程施工合同。白合同僅為規(guī)避政府部門的監(jiān)管，往往不作實際履行。
根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條規(guī)定：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議?！薄昂诤贤焙炗喸凇鞍缀贤敝螅摇昂诤贤钡膬?nèi)容與“白合同”相比構(gòu)成了合同實質(zhì)性內(nèi)容的'違反或背離的，即簽訂在后的“黑合同”對“白合同”中的實質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行了變更，則將違反《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條的強(qiáng)制性規(guī)定，根據(jù)《合同法》第五十二條關(guān)于判斷合同無效的幾種法定情形的規(guī)定，那么變更的內(nèi)容為無效，即該“黑合同”條款無效。實質(zhì)性內(nèi)容應(yīng)指工程項目、工程價款、工程質(zhì)量、工期、違約責(zé)任等等。若黑合同構(gòu)成對這些內(nèi)容的變更應(yīng)為無效。本文所述案例即為變更工程價款，施工企業(yè)在合同備案后又作出讓利承諾，形成黑合同，黑合同無效，不能作為價款結(jié)算的依據(jù)。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。”這是目前我國關(guān)于“黑白合同”效力的認(rèn)定及適用的唯一法律依據(jù)。該規(guī)定的適用范圍是建設(shè)工程項目發(fā)包采用了招投標(biāo)程序，并且根據(jù)中標(biāo)文件簽訂了建設(shè)工程施工合同。適用該規(guī)定有兩個前提：（1）備案的合同必須是中標(biāo)合同。（2）“備案的中標(biāo)合同”與“另行訂立的合同”在“實質(zhì)性內(nèi)容”方面存在不一致。即“黑合同”必須對“白合同”的工程價款結(jié)算等實質(zhì)性內(nèi)容加以變更。因此，廣大施工企業(yè)應(yīng)注意，在與建設(shè)方簽訂《建設(shè)工程施工合同》并經(jīng)備案后，工程價款的結(jié)算應(yīng)以備案的合同為準(zhǔn)。在確定中標(biāo)人前或者合同備案后施工企業(yè)進(jìn)行讓利承諾，并且該讓利承諾并未載入備案合同中，那么施工企業(yè)的讓利行為應(yīng)認(rèn)定無效，該讓利承諾不構(gòu)成對合同價款結(jié)算的變更，工程價款的結(jié)算仍應(yīng)依據(jù)備案合同的約定。若在合同實際履行中，遇到法定或約定事由不得不對中標(biāo)合同主要條款進(jìn)行調(diào)整時，要把握好權(quán)利的行使，雙方協(xié)商一致后可以變更合同，但變更后的協(xié)議應(yīng)及時到建設(shè)行政主管部門辦理變更登記備案，以免日后發(fā)生糾紛。
與工程相關(guān)的合同篇八
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
乙方(承包方)：_________________
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
按照《^v^合同法》的原則，為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，多快好省地完成國家的基本建設(shè)任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條合同文件及解釋順序：_________
第二條合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律：
1.合同語言：_________
2.適用法律法規(guī)：_________
3.適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：_________
第三條圖紙：
1.圖紙?zhí)峁┤掌冢篲________
2.圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：_________
3.圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：_________
第四條工程概況
1.工程名稱：_________
2.國家(或各部委，或省，自治區(qū)，市政府，計委，建委等有關(guān)單位)對工程的批準(zhǔn)投資計劃，工程項目表，申請建筑許可執(zhí)照，計劃任務(wù)書，初步設(shè)計，總概算等文件號。
4.工程地點：_________
5.工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計_________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
6.承包方式：_________(如按預(yù)算實行包工包料，屬于乙方及甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料，乙方將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。
第五條工程期限
1.根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天(日歷天)，自_________年_________月_______日開工至_______年_________月_________日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
2.開工前_________天，乙方向甲方發(fā)出開工通知書。
3.如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(5)非乙方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
(6)未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進(jìn)度款或代購材料差價款而影響施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第六條工程質(zhì)量和檢查驗收
1.乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，并接受甲方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2.甲方聘用的現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表，必須以書面通知乙方其姓名、身份及所承擔(dān)的任務(wù)。
3.乙方確定的施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人、專門技術(shù)人員及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔(dān)的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4.乙方應(yīng)按工程進(jìn)度，及時提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料，如材料、設(shè)備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過設(shè)計單位和甲方同意并簽證后，方可使用。
5.隱蔽工程由乙方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收，監(jiān)理工程師接到通知后________小時內(nèi)應(yīng)到現(xiàn)場檢驗，認(rèn)可簽證后，方可進(jìn)行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗收，乙方經(jīng)質(zhì)量檢查部門檢驗確認(rèn)合格后，即可隱蔽繼續(xù)施工，甲方應(yīng)予承認(rèn)并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議，經(jīng)復(fù)查合格者，其費用由甲方負(fù)責(zé);不合格者，由乙方負(fù)責(zé)，因此而造成工期損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
6.電氣照明、通風(fēng)、水暖、衛(wèi)生工程和機(jī)電安裝工程竣工后，必須按照_________等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)檢驗。屬于單體試車，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行。無論由誰負(fù)責(zé)試車，雙方均應(yīng)相互配合，共同進(jìn)行。試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術(shù)勞務(wù)費用等，由甲方提供。其費用包括在定額內(nèi)的，由乙方負(fù)擔(dān);定額中未包括的，由甲方負(fù)擔(dān)。
7.設(shè)備安裝工程，由乙方會同甲方將已完工程(設(shè)備基礎(chǔ))向安裝單位辦理中間交工手續(xù)，并作為竣工驗收的依據(jù)。
8.工程竣工驗收，應(yīng)以施工圖紙、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
9.工程竣工后，乙方按規(guī)定整理提供完整的技術(shù)檔案資料，并發(fā)出竣工通知書，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間，由甲方組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收。驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書，并將工程移交給甲方管理，如甲方拖延接收，其保管費用和造成的損失由甲方承擔(dān)。交工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求，需要返工的工程，應(yīng)分清責(zé)任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由乙方負(fù)責(zé)修好再進(jìn)行檢驗?？⒐と掌谝宰詈髾z驗合格的日期為準(zhǔn)。
10.已竣工未驗收工程，在交工前由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方不得動用，若甲方已經(jīng)使用，即視同交驗。由于乙方原因，應(yīng)交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11.工程交工驗收后，土建工程保修期為1年，采暖工程保修期為一個采暖期，水電工程保修期為半年。保修證書在交工驗收后由乙方填寫交給甲方。由施工造成的工程質(zhì)量問題，甲方應(yīng)書面通知乙方并約定時間進(jìn)行修理。在保修期內(nèi)乙方拒不修理時，甲方可動用預(yù)留保修款請人修理，超支部分應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。
第七條工程合同總價
1.本工程合同總價為人民幣_________元。
2.如遇下列情況，合同總價作相應(yīng)調(diào)整：
(1)合同總價內(nèi)經(jīng)雙方確認(rèn)的暫估價變化;
(2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;
(3)重大設(shè)計發(fā)生變更;
(4)在施工中新增加了工程項目;
(5)其它_________。
第八條工程價款的支付與結(jié)算
工程價款的支付和結(jié)算，應(yīng)根據(jù)中國人民建設(shè)銀行制定的“基本建設(shè)工程價款結(jié)算辦法”執(zhí)行。
1.本合同簽訂后_________日內(nèi)，甲方支付不少于合同總價(或當(dāng)年投資額)的_________%備料款，計人民幣_________元;臨時設(shè)施費，為土建工程合同總造價的_________%，計人民幣_________元，安裝工程為人工費的_________%，計人民幣_________元;材料設(shè)備差價_________元，分_________次支付，每次支付時間、金額_________。
2.甲方收到乙方的工程進(jìn)度月報后必須在________日內(nèi)按核實的工程進(jìn)度支付進(jìn)度款，工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價的_______%時，按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。
3.工程價款支付達(dá)到合同總價款的95%時，不再按進(jìn)度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給乙方。
4.如甲方拖欠工程進(jìn)度款或尾款，應(yīng)向乙方支付拖欠金額日萬分之_________的違約金。
5.確因甲方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進(jìn)度，造成乙方的停、窩工損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)。
6.本合同造價結(jié)算方式：_________。
7.乙方在單項工程竣工驗收后_________天內(nèi)，將竣工結(jié)算文件送交甲方和經(jīng)辦銀行審查，甲方在接到結(jié)算文件_________天內(nèi)審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款。
第九條施工準(zhǔn)備
1.甲方在開工前應(yīng)辦妥征地拆遷;申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線，綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料，構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地，搭建大型臨時設(shè)施用地);解決施工用水源，電源和運輸?shù)缆返慕油?向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙;組織設(shè)計、施工單位進(jìn)行工程設(shè)計交底。
2.乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和熟悉圖紙，參與設(shè)計交底，編好施工圖預(yù)算，負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計或施工方案，進(jìn)行現(xiàn)場平面布置，搭建施工臨時設(shè)施，安排施工總進(jìn)度計劃，儲備材料，加工構(gòu)件，做好一切施工準(zhǔn)備。
第十條材料、設(shè)備供應(yīng)
1.本工程所需的全部建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資的供應(yīng)方法：_________。
2.材料、設(shè)備供應(yīng)范圍的劃分和檢驗：
(1)進(jìn)口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資和二、三類電機(jī)產(chǎn)品，由甲方組織供應(yīng)到現(xiàn)場或指定地點。如在規(guī)定交貨地點之外交貨，其發(fā)生的超運距運費和其他費用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)成套設(shè)備和專用設(shè)備，由甲方負(fù)責(zé)招標(biāo)、定貨、供應(yīng)和商品檢驗后交付乙方。對提前到貨的設(shè)備應(yīng)由甲方設(shè)庫保存，安裝時交付乙方妥善保管，不得挪用，丟失或損壞。
(3)本工程所需材料、設(shè)備除在“甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備明細(xì)表”明確由甲方供應(yīng)外，其余材料均由乙方組織供應(yīng)。
(4)所有材料設(shè)備、成品、半成品均應(yīng)附有合格證，都要檢查驗收，簽交物資驗收合格單方可進(jìn)場，已進(jìn)場的物資未經(jīng)甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
(5)已進(jìn)場的物資，若發(fā)現(xiàn)有不合格者，供料一方必須迅速將其運出場外。
(6)具有合格證書的建筑材料、設(shè)備，任何一方如有異議要求檢驗時，可以重新檢驗，檢驗后如屬合格產(chǎn)品，其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔(dān);如屬不合格產(chǎn)品，檢驗費用由供料一方負(fù)擔(dān)。
(7)沒有合格證書，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等，雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果，由責(zé)任一方負(fù)責(zé)。
(8)任何一方強(qiáng)迫對方使用不合格的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件于本工程的，都要簽證記錄在案，由此引起的一切后果由強(qiáng)迫一方負(fù)責(zé)。
3.材料價差及實物價格的結(jié)算。
(1)甲方提交的主要材料指標(biāo)，由乙方采購供貨的，應(yīng)根據(jù)指標(biāo)的性質(zhì)、發(fā)生的政策性調(diào)價等，以建筑安裝材料預(yù)算價格為依據(jù)，逐項計算出原價價差或預(yù)算價差，均由甲方負(fù)責(zé)補(bǔ)差。此價差未包括在本合同承包造價之內(nèi)的，不得列入工程直接費。
(2)甲方提供的主要材料實物，按甲方提供實物時建筑安裝材料價格結(jié)算價款。
(3)除甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備外，甲方指定廠家、品種讓乙方購買和供應(yīng)其所指定的材料、設(shè)備的，其價款按實結(jié)算。
(4)甲方委托乙方代購的材料、設(shè)備，按雙方商定的價格，由乙方收取代購款包干使用，甲方應(yīng)于本合同簽訂后一天內(nèi)一次付清。
(5)甲方提供的材料、設(shè)備的指標(biāo)或?qū)嵨铮仨毷潜竞贤こ逃玫牟牧虾驮O(shè)備，規(guī)格品種與實際需要不相符時，由乙方協(xié)助進(jìn)行調(diào)劑串換使用，由甲方給付乙方勞務(wù)費_________元(或乙方不收取勞務(wù)費)。
(6)甲方供應(yīng)的木材、成材指標(biāo)或?qū)嵨?、硬雜木均按有關(guān)規(guī)定辦理，其量差、價差由甲方承擔(dān)。
第十一條施工與設(shè)計變更
1.乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計要求組織施工，要求全部工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運，勞動力，機(jī)械調(diào)遷等損失，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)：
(3)在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構(gòu)件的倒運，機(jī)械二次進(jìn)場等損失，均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
4.乙方要嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進(jìn)行驗收，并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與設(shè)計單位屆時未參加，乙方可自行檢查驗收，并應(yīng)作好記錄，甲方應(yīng)予承認(rèn)。如甲方以后提出檢查時，檢查結(jié)果不符合要求者，其檢查費用由乙方負(fù)責(zé);符合要求者，其檢查費用由甲方負(fù)責(zé)。
5.在組織施工過程中，如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。在組織施工前，甲乙雙方應(yīng)辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第十二條甲方駐工地代表：
1.甲方駐工地代表及委派人員名單：_________
2.實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權(quán)范圍(如果有)：_________
第十三條乙方駐工地代表：_________
第十四條甲方工作
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求：_________
2.水、電、電訊等施工管線進(jìn)入施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：_________
3.施工場地內(nèi)主要交通干道及其與公共道路的開通時間和起止地點：_________
與工程相關(guān)的合同篇九
1.在施工時合同管理不足之處的體現(xiàn)
掛高現(xiàn)象，即沒有資質(zhì)的承包人通過掛高的方法獲得發(fā)包方的信任最終中標(biāo)的現(xiàn)象。雖然我們國家對這種掛高現(xiàn)象做出了相關(guān)法律規(guī)定，并且還制定出了很嚴(yán)厲懲罰措施，但目前這種現(xiàn)象仍然相當(dāng)?shù)膰?yán)重。由于利欲熏心，很多的承包人還是會冒著風(fēng)險承包工程項目，同時有很多的有資質(zhì)企業(yè)為了自身利益從而放寬對他們的約束，只是一味的收管理費，不考慮承包人到底有沒有能力，使得合同的管理難度加大。
2.做好水利工程施工中合同管理的建議
2.1加強(qiáng)合同管理的力度，增強(qiáng)意識
對施工單位來說，應(yīng)該大力培養(yǎng)管理人員，盡可能的選有經(jīng)驗的、有健全的法律知識的、工作能力強(qiáng)的、有專業(yè)資質(zhì)的、上進(jìn)心強(qiáng)的、有責(zé)任感的工作人員。要對工人進(jìn)行必要的技術(shù)交底，讓工人們對合同的內(nèi)容做到充分了解，通過這種形式提高企業(yè)對合同的管理力度，增強(qiáng)管理意識，從而使合同更有力度的實施。
2.2規(guī)范市場上的行為，依法做好合同管理
隨著社會各方面的發(fā)展，各項法律制度也都做出了相應(yīng)的完善，各市場行業(yè)間也隨之做出了相對應(yīng)的管理條文制度。所以，企事業(yè)單位也要隨著法律的步伐對本單位的工作人員進(jìn)行法律普及，增強(qiáng)他們的法律意識。在此基礎(chǔ)上，工作人員更加熟悉合同管理制度，在工作時嚴(yán)格按照合同管理實施，從而依照相關(guān)法律做好合同中規(guī)定的工作。
2.3建立專業(yè)的管理組織，推廣合同示范文本
工程目標(biāo)能夠得到順利實現(xiàn)的重要條件是項目組織的管理。合同管理這項工作需要專業(yè)人員來完成，缺乏管理組織和專業(yè)人員是無法完成這項工作的，因此要配有相關(guān)專業(yè)人士和更加專業(yè)的`管理團(tuán)隊。此外，關(guān)于水利工程建筑的合同分為總價合同、單價合同與成本補(bǔ)償合同，當(dāng)施工方和建筑方想要簽合同的時候一定要結(jié)合好自身的特點，選取最適合自己工程的合同樣本，在一定程度上減少合同不合理的地方出現(xiàn)。因此推廣合同范本有著非常重要的意義。
2.4實行合同審查制，嚴(yán)審企業(yè)資質(zhì)
水利工程建筑施工合同能不能順利進(jìn)行，很大的程度上取決于合同的審查制度。合同審查主要是審查施工合同的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)，在工程等級以及技術(shù)方面的要求是否符合規(guī)定，施工企業(yè)在信譽(yù)、資質(zhì)等各方面所提供的材料是不是詳細(xì)明確。通過施工合同審查工作確保招標(biāo)公司對合同的履行能力。
2.5正確選取監(jiān)理單位
所謂的監(jiān)理單位服務(wù)的對象主要是建設(shè)單位，代表的主要是發(fā)包方對承包方的監(jiān)督，工作人員在實施合同的時候要做到獨立、公正、平等、科學(xué)，對施工過程中出現(xiàn)的各種問題要及時做出整改，同時對于工程的實施過程要有先見性，確保工程能夠順利完成。
2.6對施工合同管理做好總結(jié)工作
由于每個工程都有著自身特點，情況有所不同，所以施工合同管理工作的比較主要體現(xiàn)在經(jīng)驗是否豐富上。我們只有不斷地總結(jié)，記錄合同的整個過程，及時制定出解決措施的辦法，對于相類似的合同記錄把它們做成文本，以便于日后翻閱和學(xué)習(xí)。這樣，對提高企業(yè)和員工的施工管理水平有很大的幫助。
3.結(jié)束語
與工程相關(guān)的合同篇十
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
甲方將__小區(qū)道路、管網(wǎng)工程委托乙方施工，為明確雙方在工程施工中的權(quán)利和義務(wù)，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)的法規(guī)條例，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書：
一、工程內(nèi)容：x相關(guān)小區(qū)道路、自來水、熱力、雨污管道、道路鋪裝及綠化等。
二、承包方式：包工包料
三、工程造價：以最終結(jié)算為準(zhǔn)
四、合同工期：
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，乙方必須確保通過有關(guān)部門的綜合驗收，并提供完整的施工技術(shù)資料。
六、材料控制：
工程所需的鋼材、水泥、雨污水管、給水管、鍍鋅管、大理石、水泥磚、路沿石、綠化苗木等其它材料在進(jìn)場之前，乙方必須提前一周提供樣品、價格、和廠家，經(jīng)甲方確認(rèn)合格方可使用，未經(jīng)甲方認(rèn)可，擅自使用，發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元，并對所施工部位無條件返工，所發(fā)生的費用和工期延誤均有乙方承擔(dān)，并賠償給甲方造成的損失，工程中嚴(yán)禁使用不合格材料。
七、進(jìn)度控制：
工程開工前提供總進(jìn)度計劃、月計劃、周計劃，應(yīng)有進(jìn)度滯后的改進(jìn)措施，非甲方原因造成的工期延誤，乙方應(yīng)支付違約金，違約金每天按結(jié)算值的0.01%計算。
八、工程質(zhì)量、安全控制
工程開工前7日內(nèi)，應(yīng)根據(jù)施工圖紙、合同約定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定編制施工組織設(shè)計，并經(jīng)甲方和監(jiān)理認(rèn)可，在施工過程中認(rèn)真貫徹落實。乙方在施工時應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況統(tǒng)籌考慮其他管網(wǎng)的施工順序，采取合理有效的防護(hù)措施，施工過程中實行“誰破壞”“誰修復(fù)”的原則;隱蔽工程在隱蔽前必須經(jīng)驗收合格方可隱蔽，若未經(jīng)驗收私自隱蔽一次罰款1000元。管溝開挖后須交通障礙處設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清理并運送到合適地點，因違反上述規(guī)定造成的損失由乙方自負(fù)，施工中所發(fā)生的安全事故一律由乙方負(fù)責(zé)。九、工程結(jié)算及付款方式：
9.1工程結(jié)算辦法：
9.1.1工程按實結(jié)算，結(jié)算依據(jù)：執(zhí)行20__《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額》及相關(guān)補(bǔ)充定額、《山東省建設(shè)工程消耗量定額濰坊市價目表(20__年)》，三期、四期執(zhí)行《山東省建設(shè)工程消耗量定額濰坊市價目表(20__年)》。
9.1.2工程類別按照三類，土建、安裝人工工日單價36元/工日，裝飾工程人工工日單價38元/工日。
9.1.3材料價格：地材價格、議價材料及安裝材料價格按市場價雙方約定執(zhí)行。
9.1.4工程施工過程中如因甲方原因或甲方要求乙方額外協(xié)助而產(chǎn)生的不能套取相關(guān)定額費用的零星用工，按110元/工日計取。
9.1.5社會保障費結(jié)算時不計取，措施費中的總承包服務(wù)費不計取。
9.2付款方式：
工程竣工驗收合格后付款至工程結(jié)算價的80%，與物業(yè)辦理完交接手續(xù)后(十日內(nèi))付至結(jié)算價的95%，保修金為5%，保修期為二年，滿一年后(14日內(nèi))付50%，其余部分保修期滿付清。
十、預(yù)算審核：
十一、違約責(zé)任
工程施工中如果發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向膠州市人民法院訴訟。
十二、其他
1.本工程保修期為兩年，保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到通知后應(yīng)三日內(nèi)到場，七日內(nèi)修完，若乙方在規(guī)定期限內(nèi)不履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)扣留保修金，另行安排維修。
2.本合同自簽訂之日起執(zhí)行，工程完工價款結(jié)清保修期滿后自行失效。
3.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
4.合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
與工程相關(guān)的合同篇十一
相比較其他發(fā)達(dá)國家而言，我國的建筑事業(yè)起步比較晚，是在改革開放之后，我國的建筑事業(yè)才進(jìn)入了快速發(fā)展的階段。近四十年來，我國的建筑業(yè)、鐵路業(yè)、公路業(yè)不僅在國內(nèi)發(fā)展良好，而且我國的高鐵事業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國際議程。隨著“一帶一路”的國際戰(zhàn)略提上議程，相信我國的建筑事業(yè)又將迎來新的景象。合同管理在建筑業(yè)中占據(jù)很重要位置，我國從二十世紀(jì)末才開始接觸建設(shè)合同管理，經(jīng)過這些年雖然有了一個很好的發(fā)展，但是現(xiàn)今在建設(shè)施工合同管理研究方面還存在著很多問題，還沒有形成一套完整的系統(tǒng)的理論。在我國建筑事業(yè)發(fā)展的同時，因合同管理不善而導(dǎo)致的糾紛問題層出不窮，小到幾十萬建設(shè)項目，大到國際性質(zhì)建設(shè)項目，合同問題隨處可見。我國著名的小浪底水電站的建設(shè)，由于工程的長期性、復(fù)雜性，在工程的施工過程中出現(xiàn)了與外商一系列的合同糾紛問題，合同糾紛涉及金額達(dá)百億之多，最后由于中國建設(shè)單位根據(jù)合同條款據(jù)理力爭，減少了約三十億的損失，最后小浪底工程竣工結(jié)余投資38億元，占到總投資11%。所以建設(shè)單位對施工合同管理的好壞與建設(shè)單位的經(jīng)濟(jì)效益的好壞有著密切聯(lián)系，影響著項目的建設(shè)能否順利進(jìn)行。建設(shè)單位要積極地找出自己內(nèi)部存在的合同管理問題，并及時地改正和完善，做好合同管理，降低風(fēng)險，使得工程順利達(dá)到各項指標(biāo)。
二、建設(shè)單位合同管理中存在的問題
1、建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)問題
許多建設(shè)單位的合同管理人員的素質(zhì)存在著嚴(yán)重問題。根據(jù)這些年我國建設(shè)合同糾紛的情況來看，歸結(jié)起來主要有三點。首先，許多建設(shè)單位合同管理人員專業(yè)文化水平不高，尤其是一些地方建設(shè)單位沒有專門的合同管理人員，就更別說合同擬定會存在問題了，有很多合同管理人員就是建設(shè)單位隨便指派無專業(yè)知識的一般工作人員擔(dān)任。其次，一些合同管理人員意識淡薄，有時候建設(shè)單位的合同管理人員都不按合同辦事，導(dǎo)致不必要的損失。例如重慶渝萬建設(shè)有限集團(tuán)公司與重慶利華鋁箔包裝材料廠建設(shè)施工合同一案，由于重慶利華鋁箔包裝材料廠（甲方）未及時按照合同付給承包方工程款，導(dǎo)致建設(shè)單位損失達(dá)兩百萬。最后，有的建設(shè)單位在合同擬定時候，沒有按照現(xiàn)有的法律法規(guī)規(guī)定其中的內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行，內(nèi)容未涉及到項目建設(shè)的各個方面，風(fēng)險防范意識缺乏，往往被經(jīng)驗豐富的對方單位裝了空子，常常受制于人，給建設(shè)單位帶來嚴(yán)重?fù)p失。
2、合同相關(guān)法律文件不完善
由于我國建設(shè)合同管理起步較晚，雖然現(xiàn)在有了《建筑法》、《中華人民共和國合同法》等許多法律，但仍然有不足之處?，F(xiàn)在陰陽合同的現(xiàn)象普遍存在，而所謂的“陰合同”往往帶來很多糾紛，因為“陰合同”是建設(shè)單位與承包單位私底下簽訂的一項不公布出來的合同，沒有一項法律法規(guī)對其內(nèi)容以及簽訂流程有著規(guī)范指導(dǎo)作用。另外，格式合同的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，由于現(xiàn)存的合同法中規(guī)定的合同格式單一，各建設(shè)單位也沒有另辟蹊徑，制定符合該項目的合同格式。有時候項目在施工過程中根據(jù)工程進(jìn)度需要，需要簽訂一些分包、采購等的合同，而這常常由于法律規(guī)定不完善，而導(dǎo)致條款不完善、條款意思不明、條款擬定不符合己方利益等許多問題。
3、合同簽訂流程管理問題
有的建設(shè)單位與承包商所簽合同是由建設(shè)部門根據(jù)對方提供的合同文本牽頭進(jìn)行初稿修改，建設(shè)單位有關(guān)合同的法治部門人員把關(guān)，其他分管領(lǐng)導(dǎo)人員逐級審核簽字同意，最后定稿。這是一個涉及建設(shè)單位內(nèi)部許多部門和領(lǐng)導(dǎo)人員的過程，在該過程中合同初稿擬定之后，送交法制辦審核時候，常出現(xiàn)法制把關(guān)不嚴(yán)格的現(xiàn)象。在國企以及許多大型企事業(yè)單位中，法制辦由于要處理很多法律合同或者法律糾紛問題，對每個項目部門送上來的合同大概審閱了事，對其中存在的一些細(xì)節(jié)問題把關(guān)不嚴(yán)格。更不用說在一些小型建設(shè)單位，根本沒有設(shè)立法制辦，也沒有專業(yè)人員從事合同審核工作。另外，領(lǐng)導(dǎo)在審閱簽字時走形式，不仔細(xì)看內(nèi)容就簽字，使得合同在擬定的時候就存在許多問題，為日后留下重大隱患。
4、合同履行存在問題
結(jié)合許多合同糾紛案例分析，一般問題都是在與承包方簽訂合同之后，項目在施工進(jìn)行的時候，承包方與建設(shè)單位因為合同履行而引發(fā)的。常見的有建設(shè)單位工程款拖欠、承包方分包問題、設(shè)計方案改變導(dǎo)致工程造價改變等等，建設(shè)單位以及承包商不及時根據(jù)合同條款內(nèi)容履行相應(yīng)職責(zé)任務(wù)而導(dǎo)致糾紛，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
三、提升建設(shè)單位合同管理的對策
1、加強(qiáng)培養(yǎng)建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)
首先，在選擇合同管理人員時無論是國有大型建設(shè)單位，還是地方性建設(shè)單位，都要選擇具有專業(yè)技術(shù)的合同管理人員，一般新人選擇應(yīng)從高校畢業(yè)生中選擇，同時也可以從建設(shè)單位其他部門有過合同管理經(jīng)驗的人員中選擇。其次，要做好合同管理人員的培訓(xùn)與考核。從合同內(nèi)容擬定到后期的合同履行都關(guān)乎著建設(shè)單位的經(jīng)濟(jì)效益和工作效率，所以要定期對合同管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，要對當(dāng)前存在的各種形式的建設(shè)合同糾紛問題進(jìn)行分析，讓合同管理人員全面地了解建設(shè)施工合同，力求不斷提高。對一些雖然有著合同管理經(jīng)驗，但專業(yè)水平不高的人員可以選送深造。同時在培訓(xùn)之后對相關(guān)人員進(jìn)行考核，不合格的人員應(yīng)該及時淘汰。最后，要加強(qiáng)合同管理人員的水平和責(zé)任意識，必須建立嚴(yán)格的獎懲機(jī)制和競爭機(jī)制，對在合同管理中不認(rèn)真履行職責(zé)的人員進(jìn)行追責(zé)，對有貢獻(xiàn)的人員給予獎勵，運用精細(xì)化管理手段形成良性運作。
2、嚴(yán)格分析并完善相關(guān)法律法規(guī)文件
建設(shè)施工合同的擬定前提條件是有法可依，雖然現(xiàn)在有合同法以及招投標(biāo)法，但是這些只包含了大部分常見的合同中存在的問題，涉及到建設(shè)項目的一些細(xì)節(jié)問題并未包含到。所以建設(shè)單位的合同管理部門或者人員要逐一分析國家或者省市出臺的法律法規(guī)文件中有哪些是適用于該項目中，該項目中有哪些問題現(xiàn)存法律法規(guī)并未涉及。對未涉及到的條款，建設(shè)單位應(yīng)該組織專業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險評估，并合理地制定這些合同條款，把所需要添加的條款及時地遞交當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的政府部門，通過政府部門的允許后，再進(jìn)行合同的簽訂。這樣不僅可以使得建設(shè)單位合同擬定更加的'完美，為以后的合同履行減少一些不必要的糾紛，還可以為當(dāng)?shù)氐恼块T提供一些可行性意見，使得當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門的合同管理規(guī)章制度更加的完善，也使得建設(shè)合同擬定有法可依、有律可尋。
3、完善管理機(jī)制，對合同簽訂流程嚴(yán)格把關(guān)
嚴(yán)格把關(guān)合同簽訂流程，未雨綢繆，防患于未然。首先，要建立一套完善的管理機(jī)制，因為合同從擬定到簽訂涉及多個部門，沒有完善的管理機(jī)制，合同簽訂過程就無法順利有效地進(jìn)行。各建設(shè)單位應(yīng)該建立領(lǐng)導(dǎo)管理機(jī)制，對合同簽訂流程嚴(yán)格把關(guān)，監(jiān)督每個部門對合同擬定時候履行職責(zé)到位。其次，讓各相關(guān)部門積極參與到對合同的擬定中來，因為合同涉及到的內(nèi)容很廣，有專業(yè)知識，也有管理知識，更有法律知識。在初稿擬定后除了合同管理部門要進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，其他的部門也要進(jìn)行嚴(yán)格審查，對合同內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，同時由于合同初稿的定稿要有很多部門簽字，對合同各個條款責(zé)任到各部門，就可以杜絕領(lǐng)導(dǎo)馬虎簽字的現(xiàn)象。建設(shè)單位應(yīng)該杜絕“陰陽合同”的現(xiàn)象，做到只有一個合同。因為法律只保護(hù)“陽合同”，而對于所謂的“陰合同”法律沒有任何明文規(guī)定，故而也不會承認(rèn)，有很多因為“陰合同”引起糾紛的案例，法院判決都是根據(jù)那份公布的透明的“陽合同”。所以對合同的嚴(yán)格把關(guān)，對合同內(nèi)容中的風(fēng)險進(jìn)行評估，對建設(shè)單位至關(guān)重要。
4、對合同履約過程進(jìn)行動態(tài)管理
合同簽訂之后，就是甲方和承包商對合同的履約，合同糾紛也就是發(fā)生在合同履約的過程中。在合同履行過程中，涉及到甲方和承包商的權(quán)利義務(wù)的變更或者雙方資金的問題，就必須采用書面文件形式，并且有雙方的負(fù)責(zé)人簽字。另外，作為建設(shè)單位合同履行者，要嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件里面的內(nèi)容，對施工過程進(jìn)行合理的管理監(jiān)督。注意建設(shè)施工合同與招標(biāo)文件內(nèi)容的一致性與差異性。要嚴(yán)格按照合同內(nèi)容來履行，例如必須按照既定時間、付款方式進(jìn)行相應(yīng)的工程款支付，不能隨意變更任意一項合同里面規(guī)定的內(nèi)容。在工程施工過程中，常常會出現(xiàn)工期延誤、設(shè)計計劃變更以及進(jìn)度變更等，這些都將會導(dǎo)致合同的變更，任何一個合同管理者都知道，合同的變更就意味著索賠，故而做好變更過程中相關(guān)資料的收集、記錄很重要。因此，要對合同履行過程進(jìn)行動態(tài)管理，將信息及時地反饋給建設(shè)部門，為后續(xù)的工程順利進(jìn)行奠定一定的基礎(chǔ)。最后，在工程竣工之后，建設(shè)單位要對該次的合同管理進(jìn)行總結(jié)評估，這樣才能更好地發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，并加以完善改進(jìn)。
四、結(jié)論
在未來的二十年內(nèi)，我國的建筑事業(yè)將呈直線上升趨勢，將會為我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。而建筑業(yè)的合同管理也必須進(jìn)行完善和改進(jìn)才能適應(yīng)當(dāng)今建筑業(yè)的發(fā)展。尤其是我國的國有建設(shè)單位，應(yīng)該做好合同管理的帶頭作用，成立相應(yīng)的合同管理部門，堅決抵制“陰合同”，對合同簽訂嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格履行合同內(nèi)容，把責(zé)任落實到實處?，F(xiàn)在合同管理法仍舊不完善，建設(shè)單位除了自身提高管理能力之外，還應(yīng)該積極地與立法部門溝通，提出建設(shè)性意見，完善我國建設(shè)法律法規(guī)。同時，我國各建設(shè)單位也要積極地借鑒國外一些較為成功的合同管理糾紛實例。作為建設(shè)單位，只有不斷提高和加強(qiáng)合同管理能力，在未來的建筑業(yè)中才會立于不敗之地。
【參考文獻(xiàn)】
[1]黨顯龍、張旭朝：淺談建設(shè)單位的合同管理[j].企業(yè)技術(shù)開發(fā)，（16）.
與工程相關(guān)的合同篇十二
發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）
承包單位：（以下簡稱乙方）
依照（^v^合同法）、（裝飾裝修工程合同條例）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的有關(guān)事項，并結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同守約。
1。1工程名稱：
地點：
1。2 工程內(nèi)容（附工程設(shè)計圖紙及文字說明和工程預(yù)算書）
裝飾內(nèi)容以圖紙和預(yù)算為依據(jù)，實際施工如有增減應(yīng)征得雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，增減部分按實際結(jié)算。
1。3 承包方式：經(jīng)充分協(xié)商雙方確定為_______________類承包方式。
a類為包工包料b類為包工不包料
1。4根據(jù)設(shè)計圖紙及工程預(yù)算書內(nèi)容和承包方式。
雙方確定合同額為 元，金額大寫（人民幣） 。
設(shè)計費為 元，金額大寫（人民幣） 。
1。5 施工期限：根據(jù)國家建設(shè)裝飾工程工期定額、雙方商定。
自_____年____月____日開工至_____年_____月_____日竣工。
1。6 如遇下列情況，工期相應(yīng)順延。
1。6。1按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工現(xiàn)場場地，電源線路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場施工。
1。6。2不屬于系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)施變更，提供工程資料不準(zhǔn)致使設(shè)計方案改變或出于施工無法進(jìn)行而影響進(jìn)度。
1。6。3在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。
1。6。4甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
1。6。5因甲方材料供應(yīng)不及時而影響施工。
1。6。6未按合同規(guī)定撥預(yù)付款，工程進(jìn)度款或代購材料差價款而影響施工。
1。6。7因政府行為、自然災(zāi)害等人力不可抗拒的因素，而延誤工期。
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂（工程監(jiān)理合同），并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
3。1 開工前_______________天，為乙方接通施工現(xiàn)嘗電、水、交通、負(fù)責(zé)直協(xié)調(diào)工作。
施工期間：甲方需派現(xiàn)場負(fù)責(zé)人會同乙方對隱蔽工程進(jìn)行24小時檢查驗收，合格后并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗收依據(jù)。
3。2 不拆動原建筑承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
3。3 做好及時供應(yīng)工作，發(fā)現(xiàn)材料不足時需立即補(bǔ)足。
3。4 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)理負(fù)責(zé)工程竣工驗收。
4。1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)保量完成工程。
4。2 保證施工現(xiàn)場的整潔。嚴(yán)格執(zhí)行市（區(qū)）縣有施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
工程項目或施工方式如需變更，雙方協(xié)商一致，鑒定書面變更協(xié)議同時調(diào)相關(guān)工程費用及工期。
6。1 隱蔽工程：甲方需派技術(shù)負(fù)責(zé)人會同乙方對隱蔽工程24小時進(jìn)行檢查，驗收合格并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗修依據(jù)。
6。2 工程竣工后：乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后，兩天內(nèi)組織驗收，填寫驗收單，逾期即視為該工程驗收合格，在工程款結(jié)清后辦理移交手續(xù)。
7。1 第一次于合同簽訂之日，甲方支付合同總額的_______%，即_______元。
7。2 第二次于工程進(jìn)度的_______%時，甲方支付合同總額的________%，即______元。
7。3 第三次于工程進(jìn)度的_____%時，甲方支付合同總額的______%，即________元。
7。4 工程驗收合格后，由乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方，甲方接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意。雙方填寫工程結(jié)算清單， 七日內(nèi)付清余款。
8。1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
8。2 未辦理驗收移交手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
8。3 因單方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
8。4 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8。5 由于甲方原因，工期延誤，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8。6 由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理工期不予順延。
8。7 由于乙方原因，工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
9。1 本工程保修期為壹年，自驗收合格雙方簽字之日起計算。
9。2 乙方提供終身維修服務(wù)，保修期外的維修費用由甲方負(fù)責(zé)。
9。3 人為破壞及外來因素，甲方指定或提供材料的質(zhì)量原因，自然災(zāi)害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修范圍。
本協(xié)議執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方可以提請經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會仲裁或直接向法院提起訴訟。
11。1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，甲方負(fù)責(zé)垃圾清運費（此費用不在工程價內(nèi)）
11。2 工程竣工決算以實際工程量計算為準(zhǔn)。
11。3 增減項目由雙方協(xié)商，雙方簽證為依據(jù)。
12。1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
12。2 甲、乙雙方直接鑒定合同，本合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份。
12。3 本合同在工程竣工驗收和款項結(jié)清后自動終止。
12。4 本合同實行當(dāng)事人自愿簽證原則，可將合同文本提交所在市（區(qū)）縣有關(guān)簽證部門進(jìn)行簽證，以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12。5 合同的其它附件。
發(fā)包單位承包單位：
（蓋章）（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：章國鵬
與工程相關(guān)的合同篇十三
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
身份證號碼：
依照《合同法》的法律、法規(guī)的規(guī)定，本著“公開、誠信、平等、自愿”的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，村民代表大會表決通過，就蔣岙村碾米廠經(jīng)營權(quán)承包事宜達(dá)成如下條款，以茲共同遵守，經(jīng)營權(quán)承包合同。
一、甲方將本村碾米廠經(jīng)營權(quán)承包給乙方，碾米廠的所有權(quán)屬于集體，乙方只有碾米廠經(jīng)營權(quán)，不得買賣。
二、合同期限：從年月日起到年月日止。
三、轉(zhuǎn)讓價格：乙方在每年的月日按元/年(大寫：)支付給甲方。
四、結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，承包期內(nèi)，乙方在每年的月日付清承包費，甲、乙雙方以收據(jù)為憑。
五、甲方的權(quán)利義務(wù)：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的經(jīng)營，有權(quán)敦促乙方完成對集體的義務(wù)。
2、乙方在自主經(jīng)營當(dāng)中如果出現(xiàn)嚴(yán)重的違約行為，甲方有權(quán)終止協(xié)議并沒收承包履約保證金，而且收回承包經(jīng)營權(quán)。
六、乙方的權(quán)利義務(wù)：
1、碾米時間：定每月三天，即初六、十六、二十六。農(nóng)忙加班一個月(即逢3/6/9)
2、在本合同期限內(nèi)乙方享有自主經(jīng)營權(quán)并自負(fù)盈虧，甲方不得以任何理由干擾乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，合同范本《經(jīng)營權(quán)承包合同》。
2、在本合同期限內(nèi)乙方負(fù)責(zé)保護(hù)和維護(hù)好碾米廠及其設(shè)備，其他需要的設(shè)備承包者自備，如已有設(shè)備損壞，按價賠償(設(shè)備如損壞或有故障乙方及時維修并費用自付，并保持清潔衛(wèi)生)
3、在本合同期限內(nèi)，如因不可抗力的自然災(zāi)害，造成碾米廠及其設(shè)備的損失，經(jīng)調(diào)查核實后，可根據(jù)實際情況減少或免除乙方對集體的賠償義務(wù)。
4、碾米廠經(jīng)營過程中電費乙方自負(fù)。
5、乙方在碾米廠不準(zhǔn)堆放其他雜物，并監(jiān)督他人不準(zhǔn)堆放雜物。
6、乙方在本合同期限內(nèi)承包經(jīng)營中，不得影響周圍群眾的生產(chǎn)生活。
七、承包期滿后，甲方驗收碾米設(shè)備能正常運行后，甲方將乙方的1000元履約保證金不記息在一個月內(nèi)退還。
八、違約責(zé)任：上述條款是甲、乙雙方在完全平等、自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成的，任何一方不得以任何借口違約，否則，單方違約給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失全部由違約方承擔(dān)。在承包期內(nèi)，乙方提出不愿承包，甲方將沒收1000元履約保證金。
九、本合同從承包期開始之日起生效。本合同不因甲方代表人的變更而變更。合同執(zhí)行期間，任何一方不得擅自變更或解除合同;合同如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商，作補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
甲方代表人：
乙方代表人：
年月日
與工程相關(guān)的合同篇十四
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)中華人民共和國合同法及其它有關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就蔬菜種植收購的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。
第一條產(chǎn)品要求：綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)。
乙方必須符合無公害蔬菜的生產(chǎn)要求種植，按照蔬菜用藥規(guī)定施用農(nóng)藥，嚴(yán)禁在蔬菜地使用劇毒農(nóng)藥。對藥性、肥氣未脫的蔬菜嚴(yán)禁出土上市。交售的蔬菜要新鮮，無腐爛變質(zhì)。
第二條產(chǎn)品的種類及數(shù)量。
1、種類，根據(jù)甲方的需求，乙方為甲方種植的產(chǎn)品種類不得少于個品種。
2、數(shù)量，根據(jù)甲方的需求量來增加種植面積，以每天不低于斤合格的蔬菜的供應(yīng)量為起始。
第三條產(chǎn)品的收購價格。
1、保護(hù)價：蔬菜自身的成本價為保護(hù)價格，當(dāng)交付蔬菜時市場批發(fā)價低于保護(hù)價的，以保護(hù)價為標(biāo)準(zhǔn)收購。
2、市場價：雙方不事先約定價格，以收購蔬菜時的市場批發(fā)價為基準(zhǔn)，根據(jù)實際情況可以適當(dāng)上調(diào)收購價格，但上調(diào)價不能超過百分之。
第四條付款方式及運輸方式。
1、信用保證金，甲方應(yīng)于年月日前向乙方支付信用保證金元。合同期滿由乙方退還甲方。
2、付款方式，乙方根據(jù)合同約定的將蔬菜交給甲方，甲方驗收合格后以現(xiàn)金的方式付清當(dāng)天的收購款。
3、運輸方式：
第五條違約責(zé)任。
1、乙方交付的蔬菜經(jīng)驗收不符合約定質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)拒收乙方的產(chǎn)品，并由乙方支付給甲方帶來的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方不交付蔬菜或未經(jīng)甲方同意將蔬菜出售他人的，應(yīng)支付違約金。
3、甲方未按照約定收購符合要求的蔬菜，應(yīng)按照的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，并無權(quán)要求退還信用保證金。
第六條爭議的解決方式。
1、蔬菜質(zhì)量產(chǎn)生爭議的，以雙方共同認(rèn)可的國家或地方質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定結(jié)果為準(zhǔn)。
2、本合同項下發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商或申請調(diào)解解決;協(xié)商調(diào)解解決不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第七條合同的效力。
第八條其它約定
甲方簽字或蓋章：
乙方簽字或蓋章：
下一頁更多精彩“蔬菜收購合同”
與工程相關(guān)的合同篇十五
甲方：
乙方；
縣花木園藝場甲方為美化、綠化校園環(huán)境，經(jīng)甲方公開招標(biāo)，經(jīng)多家投標(biāo)，由乙方中標(biāo)。根據(jù)《民法典》，為明確雙方的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任，特簽訂本合同。
一、工程名稱：____縣鋪子灣鎮(zhèn)運動場花池。
二、工程內(nèi)容及范圍：在運動場四周及主席臺兩側(cè)的花池，半年后植物成活率達(dá)到100％，按實際收方標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量結(jié)算。
三、工程造價：25元2215;140x3500元。
四、付款方式：于________年____月底前一次性付清。
五、雙方的權(quán)力與義務(wù)：
1、甲方有權(quán)指定專人監(jiān)督工程質(zhì)量，及時提出乙方不足的問題，乙方應(yīng)立即改正，并負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量檢查驗收。
2、甲方負(fù)責(zé)提供種植面，乙方有義務(wù)對甲方不合適的地方提出建議，使工程順利進(jìn)行。甲方應(yīng)提供水源、培土源。
3、乙方必須按設(shè)計的植物品種，雙方約定的`事項、合同施工，確保工程質(zhì)量、植物成活率必須達(dá)到100%。
六、工程安全：乙方必須做到文明施工，乙方人員必須遵守甲方的一切校規(guī)校紀(jì)，在施工中乙方發(fā)生的一切事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
七、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。本合同經(jīng)雙方簽章后生效，具有國家同等法律效力。
甲方：
乙方：____
法人代表：
法人代表：
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人
與工程相關(guān)的合同篇十六
乙方【承租方】
附乙方身份證復(fù)印件：
第一條租賃土地的地名面積。
租賃土地的地名叫
面積畝。
第二條租賃用途。
該地塊只能種植水稻及蔬菜，不得種植其他作物，否則甲方有權(quán)收回土地。在合同期間，不得隨便更改土地的用途。
第三條租賃期限。
自年月日至年月日止。共計年。合同期滿后，雙方同意，可延續(xù)合同。
第四條租金及支付方法。
每年當(dāng)年租金共元。在每年到期前付清當(dāng)年的租金。乙方不得中途違約。乙方如果到一年后不交當(dāng)年租金，乙方有權(quán)收回土地。另有約定的除外。國家對土地的補(bǔ)貼以及待遇，由甲方享受。
第五條合同終止。
在合同履行期間，如果遇到土地被國家征用或集體規(guī)劃使用或甲方有需要要收回，租賃方必須服從且甲方不賠償乙方一切損失。合同終止。
第六條本合同一式兩份，甲方、乙方各持一份。由雙方簽字或蓋章后生效。
甲方簽字：乙方家庭成員簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
公證人簽字：
年月日
與工程相關(guān)的合同篇十七
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。有關(guān)買房合同范本，歡迎大家一起來借鑒一下！
標(biāo)準(zhǔn)購房合同范本
甲方以___________方式取得位于___________編號為___________的地塊的土地使用權(quán)，面積___________平方米，規(guī)劃用途為___________，土地使用權(quán)年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
頒發(fā)機(jī)關(guān)：廣州市國土資源和房屋管理局；
編號：___________；、《建設(shè)工程施工許可證》
乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房（下稱該商品房），測繪地址：___________區(qū)___________路___________號___________房。
篇二：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在____繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________.第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：
見證方：鑒證機(jī)關(guān)：
地址：
郵編：
電話：
法人代表：
代表：經(jīng)辦人：
日期：年月日鑒證日期：_______年____月____日
房屋買賣合同范本
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房地產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條合同標(biāo)的：乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區(qū)________________________擁有的房地產(chǎn)（住宅），該房地產(chǎn)建筑面積為______平方米。
第二條上述標(biāo)的房地產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）
第三條付款時間與辦法：
（一）甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起______日內(nèi)支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
（二）甲方應(yīng)于拿到房產(chǎn)證之日起____天內(nèi)和乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并應(yīng)在產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)辦完當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
（三）稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，一切交易稅費由_______方承擔(dān)。
第四條交房：
第五條違約責(zé)任：
甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約二手房居間合同范本，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款（不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協(xié)議范本，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第五條本合同主體
1.甲方是____________共______人。
2.乙方是____________共______人。
第六條、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
第七條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第八條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第九條、本房屋產(chǎn)權(quán)過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款為______萬元。
電話：___________________；
電話：___________________
鑒證日期：_______年____月____日
與工程相關(guān)的合同篇十八
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：
（以下簡稱乙方）經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家法律的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的有關(guān)責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。
一、工程名稱：面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程
二、工程地點：面粉廠
三、工程承包范圍和內(nèi)容：按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內(nèi)容包括：布孔裝藥、起爆網(wǎng)路敷設(shè)、警戒起爆、爆后檢查、進(jìn)行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續(xù)。
4、做好安全防護(hù)欄的搭設(shè)，并滿足驗收要求。
四、工程量：按實際方量。
五、結(jié)算方式：按實際方量，以單方人民幣110元包干，結(jié)算時扣除稅金后支付給乙方。
六、施工工期：30天
七、施工要求：確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿足甲方、監(jiān)理及業(yè)主的要求。
八、雙方責(zé)任：
（一）甲方責(zé)任
1、協(xié)助乙方辦理有關(guān)爆破報批手續(xù)和協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場內(nèi)的施工單位業(yè)主的關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)為乙方提供施工用房兩間，作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時匯集點；
3、負(fù)責(zé)提供施工有關(guān)的圖紙；
6、負(fù)責(zé)提供乙方施工用電。
（二）乙方責(zé)任
1、乙方必須以“安全
3、在甲方氣割鋼筋時，乙方派安全員全程監(jiān)護(hù)；
7、滿足業(yè)主、監(jiān)理、甲方要求，因爆破、防護(hù)等原因，業(yè)主、監(jiān)理及主管部門對甲方的處罰由乙方承擔(dān)，并有權(quán)暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結(jié)清后自動失效。甲方：法定代表人（或委托代理人）簽字：____日期：________年____月____日乙方：法定代表人（或委托代理人）簽字：____日期：________年____月____日工程工程合同 篇10合同編號：_____________甲方：______________________（通常為用工單位）乙方：______________（姓名、性別、年齡、住址）用工形式：___________________________________鑒證編號：___________________________________甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)考核，錄用乙方_________（姓名）為______________（工程名稱）工人，遵照國家有關(guān)勞動法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同。
第一條 甲方錄用乙方從事___________________（工作名稱）。
第二條 勞動合同期限從________年____月____日起至________年____月____日時止。其中試用期限為_________個月，至________年____月____日止。
第三條 甲方的基本權(quán)利義務(wù)
一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和本單位的規(guī)章制度及本合同的各項條款對乙方進(jìn)行管理。
二、保護(hù)乙方的合法權(quán)益，按規(guī)定付給乙方工資、獎金、津貼以及保險福利和其他政策性補(bǔ)貼。
三、做好乙方上崗前的培訓(xùn)工作并提供符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的勞動作業(yè)衛(wèi)生條件。
四、依照國家有關(guān)規(guī)定對乙方進(jìn)行獎懲。
第四條 乙方的基本權(quán)利義務(wù)
一、享受_______________________________________待遇（寫明待遇的內(nèi)容）
二、遵守國家法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度。
三、完成甲方分配的生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
第五條 工資待遇：__________________________________________（要寫明確具體）
第六條 工作時間：___________________（每周不超過_________小時）
第八條 勞動合同的變更和解除：_______________________________________（寫明變更和解除的條件。如雙方可以規(guī)定，合同生效后，甲乙雙方無正當(dāng)理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，須提前_________天通知對方，方能解除合同，并辦理有關(guān)手續(xù)。）
與工程相關(guān)的合同篇一
第一，在施工管理過程中，并未嚴(yán)格把控入場材料質(zhì)量。尤其是在當(dāng)前材料市場魚龍混雜的情況下，如若沒有在采購環(huán)節(jié)便做好其質(zhì)量把控工作，則更加保證不了材料質(zhì)量。第二，在施工過程中，常常為了方便領(lǐng)用材料而沒有根據(jù)相關(guān)規(guī)定要求來分類存放材料，從而致使了在施工過程中出現(xiàn)材料亂堆亂放的現(xiàn)象，不但不利于管理，而且還會影響到施工安全。第三，缺乏一個規(guī)范的材料領(lǐng)用程序，從而導(dǎo)致無規(guī)劃領(lǐng)料以及隨意領(lǐng)料情況時有發(fā)生。
1.2施工技術(shù)問題
為了達(dá)到更好的效果，我們會運用各種手段，也就是技術(shù)。施工技術(shù)對于工程來說就是畫龍點睛，通過更高級的技術(shù)會讓工程完成的更順利，所以引進(jìn)新技術(shù)、淘汰舊技術(shù)提高施工效率和工程進(jìn)度是很重要的。但是新技術(shù)的運用需要謹(jǐn)慎而為，因為新技術(shù)運用還不成熟，運用不當(dāng)可能會起反作用，加上新技術(shù)必然價格昂貴，如果自身經(jīng)濟(jì)實力不夠也沒必要盲目追求。應(yīng)當(dāng)在自身經(jīng)濟(jì)實力能達(dá)到一定層次時，再合理引進(jìn)新技術(shù)。
1.3施工質(zhì)量管理問題
就現(xiàn)階段看來，在進(jìn)行土木施工管理中，仍存在施工質(zhì)量管理不到位的情況，從而致使施工質(zhì)量難以達(dá)到預(yù)期要求。第一，并沒有對施工質(zhì)量管理措施與方法進(jìn)行規(guī)范，導(dǎo)致了在實際施工過程匯總出現(xiàn)施工秩序混亂，偷工減料等現(xiàn)象。第二，在施工過程中所采用施工技術(shù)較為陳舊，且在正式施工前，在沒有對設(shè)計圖紙重點進(jìn)行掌握前就開展施工，從而導(dǎo)致無法實時有效的組織分工，進(jìn)而對整體施工質(zhì)量造成影響。第三，缺乏相關(guān)的質(zhì)量監(jiān)管機(jī)制，往往都是在施工后發(fā)現(xiàn)問題才進(jìn)行解決，而無法及時的進(jìn)行控制與預(yù)防。
1.4施工安全管理問題
對土木工程施工來說，安全管理是其最重要的一項工作之一，這主要是由于其不但對于確保工程建設(shè)進(jìn)度如期完成以及企業(yè)項目經(jīng)濟(jì)效益有著極為密切的聯(lián)系，同時更是保障人員生命安全的重要舉措，因而目前從總體上來看施工安全管理得到了不少企業(yè)的重視。但事實上從近些年來不斷見諸報端的土木施工安全事故及相關(guān)統(tǒng)計表明事故率呈現(xiàn)上升這兩點來看，此項工作仍存在著一定的問題。根據(jù)筆者對此研究可知，導(dǎo)致當(dāng)前土木施工安全管理產(chǎn)生問題的原因主要有兩方面：第一，企業(yè)施工安全管理制度存在漏洞或相關(guān)工作落實不到位。通常來說，土木工程規(guī)模較大，這不僅意味著其建設(shè)中人員、設(shè)備與材料眾多，同時所涉及施工工藝也較為復(fù)雜，這樣極大地增加了安全管理工作內(nèi)容。在此背景下，如果施工安全管理制度存在漏洞或相關(guān)工作落實不到位時，那么極易導(dǎo)致安全事故產(chǎn)生；第二，安全意識薄弱。施工人員作為土木工程建設(shè)主體，其安全意識高低在很大程度上決定了事故發(fā)生率。但從實際來看，目前施工人員絕大部分都是文化水平較低的農(nóng)民工，這就意味著他們之中不少人安全意識較為薄弱，因而造成相關(guān)事故產(chǎn)生就較難避免。
1.5人員專業(yè)素質(zhì)問題
具備較高專業(yè)素質(zhì)的人員能夠在施工過程中及時發(fā)現(xiàn)問題，并爭取在產(chǎn)生不良影響前將其解決，確保土木工程得以高效開展。然而，在實際施工中，受到地域、環(huán)境等因素的限制，施工人員專業(yè)素質(zhì)良莠不齊，在施工中表現(xiàn)出的團(tuán)隊協(xié)作能力不強(qiáng)；并且土木工程一線施工人員受到土木行業(yè)的影響，施工人員不穩(wěn)定，對技術(shù)的提高具有不確定性。施工人員專業(yè)水平低，對土木工程施工質(zhì)量將帶來不良影響，在材料的使用上及對施工精準(zhǔn)度上存在較大差異。
與工程相關(guān)的合同篇二
隨著社會的不斷發(fā)展和綜合國力的不斷增強(qiáng)，我國的建筑事業(yè)在近三十年呈現(xiàn)不斷增長的趨勢，建筑事業(yè)也為我國經(jīng)濟(jì)的騰飛奠定了一定基礎(chǔ)。一個建筑項目，要想得到其應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)效益，合同管理至關(guān)重要。眾所周知，合同在人們的經(jīng)濟(jì)活動中起著重要作用，是具有一定法律效力的文件，受法律保護(hù)。建設(shè)單位的合同管理涉及一個項目的可行性研究，施工以及竣工驗收運行，貫穿始終，在項目建設(shè)中舉足輕重。而現(xiàn)今我國建設(shè)單位合同管理仍然存在一系列問題，影響著我國建筑事業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展，所以找出其中存在的問題并找到相應(yīng)對策，建立一個完善的合同管理體系是建筑行業(yè)的首要任務(wù)。
與工程相關(guān)的合同篇三
發(fā)包方：四川省仁壽縣雙良房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（心下簡稱甲方）
承包方：四川中宇建筑工程有限公司（以下簡稱乙方）
就甲方所開發(fā)之佳和世紀(jì)城項目工程由乙方承包修建之相關(guān)事宜，雙方本著平等、自愿、誠實信用原則，為明確相互權(quán)利義務(wù)，經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下建筑工程承包合同條款，以資雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：佳和世紀(jì)城
二、工程概況：佳和世紀(jì)城項目位于仁壽縣文林鎮(zhèn)城南安置一街。系地上17層，地下2層全框架電梯商住樓?？偨ㄖ娣e約23480平方米。
三、工程工期：20個月。從____年1月1日起至____年8月30日止。（以甲方下達(dá)的進(jìn)場通知書的時間開始計算）
四、工程承包方式：雙包，即包工包料。
五、承包工程范圍：佳和世紀(jì)城施工設(shè)計圖紙所含施工工程內(nèi)容除去門窗、消防、電梯、土石方開挖回填、鋁合金白頁、幕墻、底層營業(yè)房大理石裝飾以外的全部工程。水、電工程只預(yù)埋管、不穿線，具體工程范圍詳見雙方簽字確認(rèn)的《工程預(yù)算表》。施工中若遇圖紙變更，所涉及的工程量以現(xiàn)場簽證，照實結(jié)算。
六、工程價款：
1、工程單價為建筑面積每平方米元。
2、工程總價款：以建筑面積乘以工程單價。建筑面積，按國家建筑面積計算規(guī)范計算。
七、付款方式：甲方按工程進(jìn)度向乙方付款。地面三層營業(yè)房完工，甲方向乙方支付100萬元；此后，每竣工2層甲方向乙方付款50萬元，主體全部竣工甲方向乙方付款金額達(dá)到500萬元。工程全部竣工甲方向乙方支付工程款達(dá)到工程總價款的80％；工程竣工驗收合格后1年內(nèi)支付至總額的100％（全部付清）。超過付款時間三個月內(nèi)不計利息，超過三個月按2％月息支付乙方，超過一年按5％月息計算；利息每季度付清。
八、工程履約保證金：本合同簽訂之日，乙方向甲方交納履約保證金貳佰萬元（小寫：200萬元）。甲方于地下2層完工時向乙方退付100萬元；地上3層營業(yè)房完工時向乙方退付100萬元。
九、工程質(zhì)量要求：符合國家現(xiàn)行行業(yè)合格標(biāo)準(zhǔn)。
十、工程竣工驗收：佳和世紀(jì)城項目工程竣工驗收及備案待一切事宜均由乙方負(fù)責(zé)完成，并承擔(dān)相關(guān)費用。甲方收到乙方提供的工程竣工驗收備案書等相關(guān)資料，視為乙方所完工程驗收合格。
十一、工程主要建材調(diào)差約定：合同履行過程中，若遇主要建材單價漲、跌幅度超過雙方預(yù)算價格的5％，則雙方按實進(jìn)行工程價款調(diào)差。調(diào)差以同期的眉山市建設(shè)工程造價信息為依據(jù)。
十二、雙方的權(quán)利義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利義務(wù)
1、向乙方交付佳和世紀(jì)城設(shè)計施工圖二套，并組織進(jìn)行設(shè)計施工技術(shù)交底。
2、對乙方的日常施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督管理，做好記錄。黃浩擔(dān)任甲方現(xiàn)場技術(shù)總工，李林、張熙協(xié)助黃浩工作。
3、聘請陵州監(jiān)理公司擔(dān)任工程監(jiān)理。
4、按本合同約定向乙方支付工程款。
5、對乙方所購建材質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，對乙方不合格建材有權(quán)要求乙方調(diào)換合格產(chǎn)品。
（二）乙方權(quán)利義務(wù)
1、嚴(yán)格按工程設(shè)計圖紙施工。
2、所購主要建筑材料，如鋼材、水泥等必須是大廠產(chǎn)品，以確保工程質(zhì)量。
3、做好日常施工日志記錄，確保工程順利進(jìn)行。
4、自覺接受甲方現(xiàn)場工作人員和監(jiān)理公司工作人員的工程質(zhì)量監(jiān)督檢查。對不合格工程無條件返工重做，并自行承擔(dān)由此造成的一切損失。
5、按建筑工程操作規(guī)程規(guī)范施工，安全施工、文明施工，不得違規(guī)操作。若出現(xiàn)不規(guī)范施工行為被相關(guān)建筑管理部門查處，則自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任及損失。
6、對施工過程中發(fā)生的一切安全事故承擔(dān)完全賠償責(zé)任。
7、不得擅自轉(zhuǎn)包、分包本合同項下的承包工程。
十三、特別約定
因不確定因素，若本合同履行中出現(xiàn)甲方支付乙方工程款不足的情況時，雙方應(yīng)即時協(xié)商尋找資金，把工程及時竣工完成，不得窩工、停工。
十四、雙方簽字確認(rèn)的《工程預(yù)算表》是本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十五、本合同未盡事宜，雙方可協(xié)商簽訂局面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，按補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行。
十六、本合同一式四份，雙方簽字蓋章生效，各執(zhí)二份。具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人：法定代表人：
____年月日
與工程相關(guān)的合同篇四
承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作
承攬人的工作具有獨立性
2.承攬人、定做人的義務(wù)――合理的都選
3.承攬合同解除： 承攬人的法定解除權(quán)――定作人遲延，經(jīng)催告在合理期內(nèi)仍未履行的
p162頁 定作人的法定解除權(quán)――未經(jīng)定作人同意，承攬人將工作主要交由
第三人完成
定作人的任意解除權(quán)――沒有原因.隨時解除，但給承攬人造成損失的要賠償
與工程相關(guān)的合同篇五
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《^v^合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將清遠(yuǎn)市消防局弱電工程安裝工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱：清遠(yuǎn)市消防局弱電工程。
地點：。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
2電梯監(jiān)控2套，本次安裝應(yīng)包涵各設(shè)備(含電視墻)的安裝固定，各線路的敷設(shè)；
3房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng)的安裝(感應(yīng)模塊約6-12個)，機(jī)房裝修除外。
4鈕等設(shè)備及其相關(guān)線路的安裝敷設(shè)；
四、合同價款
纜3400*元；
立桿12*200=2400元。本次施工合同總價為rmb86210元(大寫：捌萬陸仟貳佰壹拾元整)。最終價格以實際工程量計算，實行多退少補(bǔ)。
五、付款方式
六、工期要求：跟進(jìn)現(xiàn)場施工進(jìn)度、服從甲方安排。
七、甲方責(zé)任
1.甲方在通知乙方進(jìn)場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。
2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導(dǎo)致施工無法進(jìn)行，乙方可停止施工，由甲方承擔(dān)已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟(jì)損失。
八、乙方責(zé)任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔(dān)責(zé)任：質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款100元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負(fù)責(zé)。甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議：
第一種解決方式：雙方達(dá)成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁；
第二種解決方式：向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式兩份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
與工程相關(guān)的合同篇六
發(fā)包方/業(yè)主（甲方）：
承包方________________
工程名稱：________
施工許可證號：________________
工程編號：________
乙方營業(yè)執(zhí)照證號：________________
承包工程內(nèi)容：________
鑒于甲方希望及要求乙方按圖紙、技術(shù)規(guī)范及國家和北京市有關(guān)規(guī)范承建_______________________型）________精裝修工程，并已接受承擔(dān)該項工程之施工、完成及補(bǔ)修的投標(biāo)書。
甲、乙兩方根據(jù)^v^及北京市地方有關(guān)法律、法規(guī)并結(jié)合本工程具體情況，通過友好協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議：
一、乙方在考慮到及接受本合同中所列出的義務(wù)和利益及在本合同所列出的合同條款約束下，愿意按甲方要求、工程范圍、技術(shù)規(guī)范、圖紙、國家和北京市有關(guān)規(guī)范及其它議標(biāo)文件要求承包本合同內(nèi)所列的工程。
二、甲方將按合同條款所列付款方式和有關(guān)合同條款按時及按規(guī)定支付乙方人民幣（或_______________________元）整（以下簡稱工程造價）作為乙方承包完成本合同所列的工程。
三、本合同所列出合同條款，為本合同書不可分割的一部分，如果本分包合同條款與“北京市建設(shè)施工合同”版本不一致，甲、乙兩方同意以本合同條款為準(zhǔn)。
甲方法人代表簽字：________
乙方法人代表簽字：________________
甲方單位蓋章：________
乙方單位蓋章：________________
日期：________________
日期：________________________________
與工程相關(guān)的合同篇七
一、案情簡介
3月1日，甲公司通過公開招投標(biāo)中標(biāo)奧林花園一期工程，隨即依據(jù)招投標(biāo)文件與乙公司訂立《建設(shè)工程施工合同》，約定：乙公司將奧林花園一期工程交給甲公司施工，合同價款4500萬元，合同價款可調(diào)整，調(diào)整方法為施工圖紙加變更、簽證，根據(jù)定額工程量按實計算，材料價格按約定方式計算。204月1日，甲公司向乙公司出具一份《承諾書》，承諾對奧林花園工程予以讓利，具體內(nèi)容：奧林花園一期4號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓及地下車庫附屬工程按工程決算總額讓利20％。
8月15日，奧林花園一期工程經(jīng)竣工驗收合格，但雙方因工程款糾紛訴至法院。
二、法院裁判情況
一審期間，法院委托工程造價咨詢有限公司對奧林花園一期項目進(jìn)行工程造價鑒定。工程造價咨詢有限公司出具《工程造價鑒定報告》，認(rèn)定奧林花園一期4號樓至8號樓及地下車庫附屬工程在扣除水電費、甲供材及承諾讓利后的工程總造價為4278萬元，合計讓利898萬元。
一審法院認(rèn)為，本案的焦點問題是甲公司于年4月1日向乙公司出具的《承諾書》應(yīng)否作為確定工程價款的依據(jù)。因該《承諾書》違反了招投標(biāo)法律強(qiáng)制性規(guī)定，承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤，應(yīng)為無效。另查明乙公司實際已支付甲公司工程款4703萬元，而涉案工程總造價為5176萬元，乙公司還應(yīng)支付甲公司473萬元。據(jù)此，一審法院判決：乙公司于判決生效后10日內(nèi)支付甲公司工程款473萬元，案件受理費72153元，由乙公司負(fù)擔(dān)35000元，甲公司負(fù)擔(dān)37153元。
乙公司不服一審法院判決上訴，二審法院經(jīng)審理認(rèn)為，根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第46條和最高院《關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》（本文以下簡稱最高院《解釋》）第21條之規(guī)定，招標(biāo)人（發(fā)包人）與中標(biāo)人（承包人）按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書構(gòu)成對工程價款的實質(zhì)性變更，該承諾書無效，不產(chǎn)生變更《建設(shè)工程施工合同》的效力。遂判決駁回乙公司的上訴，維持原判。
三、主要觀點及理由
本案的爭議焦點是：承包人通過招投標(biāo)中標(biāo)人與發(fā)包人簽訂《建設(shè)工程施工合同》后，又向發(fā)包人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，該讓利承諾書是否有效。
我們認(rèn)為招標(biāo)人（發(fā)包人）與中標(biāo)人（承包人）按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人單方出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以讓利，該讓利承諾書構(gòu)成對工程價款的實質(zhì)性變更，該承諾無效，不產(chǎn)生變更《建設(shè)工程施工合同》的效力。理由如下：
讓利承諾書本質(zhì)上是“黑合同”。建設(shè)工程“黑白合同”又稱“陰陽合同”，它是指建設(shè)工程施工合同的當(dāng)事人就同一建設(shè)工程簽訂兩份或兩份以上實質(zhì)性內(nèi)容相異的合同。通常把經(jīng)過招投標(biāo)并經(jīng)備案的正式合同稱為“白合同”，把實際履行的協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議稱為“黑合同”。最高院《解釋》第21條將“黑合同”表述為另行訂立的建設(shè)工程施工合同，容易給人誤解為“黑合同”必須是具備全部施工合同內(nèi)容的比較完備的建設(shè)工程施工合同。而實踐中，“黑合同”一般都以協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。本案涉及的讓利承諾書，雖然承包人出具讓利承諾書的行為是單方民事行為，但發(fā)包人對此予以接受認(rèn)可，便形成了合意，雙方意思表示一致，從而符合了合同成立的要件，形成完備的合同形式。該承諾書記載的內(nèi)容因與中標(biāo)的建設(shè)工程施工合同不一致而成為“黑合同”。因此，不管黑合同的形式如何，只要雙方形成合意，對“白合同”的工程價款、工程質(zhì)量、工程期限或違約責(zé)任任一方面進(jìn)行了實質(zhì)性變更，就構(gòu)成與備案的中標(biāo)合同“實質(zhì)性內(nèi)容不一致”，法院不認(rèn)可其效力，應(yīng)以備案的中標(biāo)合同為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
本案中，2006年3月1日，乙公司與甲公司簽訂的《建設(shè)工程施工合同》是當(dāng)事人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立的合同，是“白合同”，其后承包人承包人單方出具的讓利承諾書承諾讓利20％，發(fā)包人予以接受，雙方形成合意從而構(gòu)成對建設(shè)工程價款的實質(zhì)變更，如果照此履行，明顯與《建設(shè)工程施工合同》的實質(zhì)內(nèi)容相背離?！墩袠?biāo)投標(biāo)法》第46條規(guī)定：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同，招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議?！备鶕?jù)該條規(guī)定，如果在確定中標(biāo)人后，中標(biāo)人向招標(biāo)人承諾讓利，改讓利承諾與招投標(biāo)中標(biāo)合同實質(zhì)背離，則該承諾應(yīng)為無效，不產(chǎn)生變更中標(biāo)建設(shè)工程施工合同的效力。
四、最高人民法院民一庭意見
依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》第46條、最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定，招標(biāo)人與中標(biāo)人按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立《建設(shè)工程施工合同》后，中標(biāo)人出具讓利承諾書，承諾對承建工程予以大幅讓利，實質(zhì)上是對工程價款的實質(zhì)性變更，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該承諾無效。
（原文：最高人民法院民一庭姚寶華本文有刪節(jié)）
五、律師提示：
建筑市場上的“黑白合同”已成為業(yè)內(nèi)公開的秘密。為了規(guī)避相關(guān)部門的監(jiān)管，建設(shè)方表面上和施工企業(yè)簽訂一份經(jīng)過招投標(biāo)并經(jīng)備案的施工合同（白合同），背地卻在壓低價格與施工企業(yè)另簽一份合同（黑合同），最終常導(dǎo)致雙方紛爭四起。如上文所述，黑合同的表現(xiàn)形式比較靈活，一般都以協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、會議紀(jì)要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。并非需要另行簽訂完備的建設(shè)工程施工合同。白合同僅為規(guī)避政府部門的監(jiān)管，往往不作實際履行。
根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條規(guī)定：“招標(biāo)人和中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自中標(biāo)通知書發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照招標(biāo)文件和中標(biāo)人的投標(biāo)文件訂立書面合同。招標(biāo)人和中標(biāo)人不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議?！薄昂诤贤焙炗喸凇鞍缀贤敝螅摇昂诤贤钡膬?nèi)容與“白合同”相比構(gòu)成了合同實質(zhì)性內(nèi)容的'違反或背離的，即簽訂在后的“黑合同”對“白合同”中的實質(zhì)性內(nèi)容進(jìn)行了變更，則將違反《招標(biāo)投標(biāo)法》第四十六條的強(qiáng)制性規(guī)定，根據(jù)《合同法》第五十二條關(guān)于判斷合同無效的幾種法定情形的規(guī)定，那么變更的內(nèi)容為無效，即該“黑合同”條款無效。實質(zhì)性內(nèi)容應(yīng)指工程項目、工程價款、工程質(zhì)量、工期、違約責(zé)任等等。若黑合同構(gòu)成對這些內(nèi)容的變更應(yīng)為無效。本文所述案例即為變更工程價款，施工企業(yè)在合同備案后又作出讓利承諾，形成黑合同，黑合同無效，不能作為價款結(jié)算的依據(jù)。
最高人民法院《關(guān)于審理建設(shè)施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定“當(dāng)事人就同一建設(shè)工程另行訂立的建設(shè)工程施工合同與經(jīng)過備案的中標(biāo)合同實質(zhì)性內(nèi)容不一致的，應(yīng)當(dāng)以備案的中標(biāo)合同作為結(jié)算工程價款的根據(jù)。”這是目前我國關(guān)于“黑白合同”效力的認(rèn)定及適用的唯一法律依據(jù)。該規(guī)定的適用范圍是建設(shè)工程項目發(fā)包采用了招投標(biāo)程序，并且根據(jù)中標(biāo)文件簽訂了建設(shè)工程施工合同。適用該規(guī)定有兩個前提：（1）備案的合同必須是中標(biāo)合同。（2）“備案的中標(biāo)合同”與“另行訂立的合同”在“實質(zhì)性內(nèi)容”方面存在不一致。即“黑合同”必須對“白合同”的工程價款結(jié)算等實質(zhì)性內(nèi)容加以變更。因此，廣大施工企業(yè)應(yīng)注意，在與建設(shè)方簽訂《建設(shè)工程施工合同》并經(jīng)備案后，工程價款的結(jié)算應(yīng)以備案的合同為準(zhǔn)。在確定中標(biāo)人前或者合同備案后施工企業(yè)進(jìn)行讓利承諾，并且該讓利承諾并未載入備案合同中，那么施工企業(yè)的讓利行為應(yīng)認(rèn)定無效，該讓利承諾不構(gòu)成對合同價款結(jié)算的變更，工程價款的結(jié)算仍應(yīng)依據(jù)備案合同的約定。若在合同實際履行中，遇到法定或約定事由不得不對中標(biāo)合同主要條款進(jìn)行調(diào)整時，要把握好權(quán)利的行使，雙方協(xié)商一致后可以變更合同，但變更后的協(xié)議應(yīng)及時到建設(shè)行政主管部門辦理變更登記備案，以免日后發(fā)生糾紛。
與工程相關(guān)的合同篇八
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
乙方(承包方)：_________________
地址：___________________________
郵碼：___________________________
電話：___________________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
按照《^v^合同法》的原則，為明確甲乙雙方在施工過程中的權(quán)利義務(wù)，促使雙方互相創(chuàng)造條件，搞好配合協(xié)作，多快好省地完成國家的基本建設(shè)任務(wù)，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條合同文件及解釋順序：_________
第二條合同文件使用的語言文字、標(biāo)準(zhǔn)和適用法律：
1.合同語言：_________
2.適用法律法規(guī)：_________
3.適用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范：_________
第三條圖紙：
1.圖紙?zhí)峁┤掌冢篲________
2.圖紙?zhí)峁┨讛?shù)：_________
3.圖紙?zhí)厥獗Ｃ芤蠛唾M用：_________
第四條工程概況
1.工程名稱：_________
2.國家(或各部委，或省，自治區(qū)，市政府，計委，建委等有關(guān)單位)對工程的批準(zhǔn)投資計劃，工程項目表，申請建筑許可執(zhí)照，計劃任務(wù)書，初步設(shè)計，總概算等文件號。
4.工程地點：_________
5.工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計_________平方米(各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表)。
6.承包方式：_________(如按預(yù)算實行包工包料，屬于乙方及甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料，乙方將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。
第五條工程期限
1.根據(jù)國家工期定額和使用需要，商定工程工期為_________天(日歷天)，自_________年_________月_______日開工至_______年_________月_________日竣工驗收(附各單位工程開竣工日期，見附表一)。
2.開工前_________天，乙方向甲方發(fā)出開工通知書。
3.如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應(yīng)順延：
(5)非乙方原因而監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工;
(6)未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進(jìn)度款或代購材料差價款而影響施工;
(7)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第六條工程質(zhì)量和檢查驗收
1.乙方必須嚴(yán)格按施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工，并接受甲方現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。
2.甲方聘用的現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表，必須以書面通知乙方其姓名、身份及所承擔(dān)的任務(wù)。
3.乙方確定的施工現(xiàn)場負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人、專門技術(shù)人員及管理人員，必須以書面形式將其姓名、身份、所分擔(dān)的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。
4.乙方應(yīng)按工程進(jìn)度，及時提供關(guān)于工程質(zhì)量的技術(shù)資料，如材料、設(shè)備合格證、試驗、試壓、測試、報告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過設(shè)計單位和甲方同意并簽證后，方可使用。
5.隱蔽工程由乙方自檢后，填寫《隱蔽工程驗收單》通知現(xiàn)場監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗收，監(jiān)理工程師接到通知后________小時內(nèi)應(yīng)到現(xiàn)場檢驗，認(rèn)可簽證后，方可進(jìn)行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗收，乙方經(jīng)質(zhì)量檢查部門檢驗確認(rèn)合格后，即可隱蔽繼續(xù)施工，甲方應(yīng)予承認(rèn)并辦理檢驗合格手續(xù)。如提出異議，經(jīng)復(fù)查合格者，其費用由甲方負(fù)責(zé);不合格者，由乙方負(fù)責(zé)，因此而造成工期損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。
6.電氣照明、通風(fēng)、水暖、衛(wèi)生工程和機(jī)電安裝工程竣工后，必須按照_________等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)檢驗。屬于單體試車，由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行。無論由誰負(fù)責(zé)試車，雙方均應(yīng)相互配合，共同進(jìn)行。試車中需要的動力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術(shù)勞務(wù)費用等，由甲方提供。其費用包括在定額內(nèi)的，由乙方負(fù)擔(dān);定額中未包括的，由甲方負(fù)擔(dān)。
7.設(shè)備安裝工程，由乙方會同甲方將已完工程(設(shè)備基礎(chǔ))向安裝單位辦理中間交工手續(xù)，并作為竣工驗收的依據(jù)。
8.工程竣工驗收，應(yīng)以施工圖紙、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
9.工程竣工后，乙方按規(guī)定整理提供完整的技術(shù)檔案資料，并發(fā)出竣工通知書，經(jīng)雙方協(xié)商確定驗收時間，由甲方組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗收。驗收合格后，雙方簽署交工驗收證書，并將工程移交給甲方管理，如甲方拖延接收，其保管費用和造成的損失由甲方承擔(dān)。交工驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求，需要返工的工程，應(yīng)分清責(zé)任。屬施工原因造成的，按雙方驗收時商定的時間，由乙方負(fù)責(zé)修好再進(jìn)行檢驗?？⒐と掌谝宰詈髾z驗合格的日期為準(zhǔn)。
10.已竣工未驗收工程，在交工前由乙方負(fù)責(zé)保管，甲方不得動用，若甲方已經(jīng)使用，即視同交驗。由于乙方原因，應(yīng)交工驗收而不交不驗的工程，除按拖延工期條款處理外，并賠償因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11.工程交工驗收后，土建工程保修期為1年，采暖工程保修期為一個采暖期，水電工程保修期為半年。保修證書在交工驗收后由乙方填寫交給甲方。由施工造成的工程質(zhì)量問題，甲方應(yīng)書面通知乙方并約定時間進(jìn)行修理。在保修期內(nèi)乙方拒不修理時，甲方可動用預(yù)留保修款請人修理，超支部分應(yīng)由乙方負(fù)擔(dān)。
第七條工程合同總價
1.本工程合同總價為人民幣_________元。
2.如遇下列情況，合同總價作相應(yīng)調(diào)整：
(1)合同總價內(nèi)經(jīng)雙方確認(rèn)的暫估價變化;
(2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的材料差價、工資、費率及其它費用的變化;
(3)重大設(shè)計發(fā)生變更;
(4)在施工中新增加了工程項目;
(5)其它_________。
第八條工程價款的支付與結(jié)算
工程價款的支付和結(jié)算，應(yīng)根據(jù)中國人民建設(shè)銀行制定的“基本建設(shè)工程價款結(jié)算辦法”執(zhí)行。
1.本合同簽訂后_________日內(nèi)，甲方支付不少于合同總價(或當(dāng)年投資額)的_________%備料款，計人民幣_________元;臨時設(shè)施費，為土建工程合同總造價的_________%，計人民幣_________元，安裝工程為人工費的_________%，計人民幣_________元;材料設(shè)備差價_________元，分_________次支付，每次支付時間、金額_________。
2.甲方收到乙方的工程進(jìn)度月報后必須在________日內(nèi)按核實的工程進(jìn)度支付進(jìn)度款，工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價的_______%時，按規(guī)定比例逐步開始扣回備料款。
3.工程價款支付達(dá)到合同總價款的95%時，不再按進(jìn)度付款，辦完交工驗收后，待保修期滿連本息(財政撥款不計息)一次支付給乙方。
4.如甲方拖欠工程進(jìn)度款或尾款，應(yīng)向乙方支付拖欠金額日萬分之_________的違約金。
5.確因甲方拖欠工程款、代購材料價差款而影響工程進(jìn)度，造成乙方的停、窩工損失的，應(yīng)由甲方承擔(dān)。
6.本合同造價結(jié)算方式：_________。
7.乙方在單項工程竣工驗收后_________天內(nèi)，將竣工結(jié)算文件送交甲方和經(jīng)辦銀行審查，甲方在接到結(jié)算文件_________天內(nèi)審查完畢，如到期未提出書面異議，乙方可請求經(jīng)辦銀行審定后撥款。
第九條施工準(zhǔn)備
1.甲方在開工前應(yīng)辦妥征地拆遷;申請領(lǐng)取建筑執(zhí)照;清除施工場地范圍內(nèi)影響施工的原有管線，綠化等障礙物;解決施工用地(包括材料，構(gòu)件的堆放和中轉(zhuǎn)場地，搭建大型臨時設(shè)施用地);解決施工用水源，電源和運輸?shù)缆返慕油?向乙方提供所有工程設(shè)計圖紙;組織設(shè)計、施工單位進(jìn)行工程設(shè)計交底。
2.乙方在開工前應(yīng)組織有關(guān)人員學(xué)習(xí)和熟悉圖紙，參與設(shè)計交底，編好施工圖預(yù)算，負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計或施工方案，進(jìn)行現(xiàn)場平面布置，搭建施工臨時設(shè)施，安排施工總進(jìn)度計劃，儲備材料，加工構(gòu)件，做好一切施工準(zhǔn)備。
第十條材料、設(shè)備供應(yīng)
1.本工程所需的全部建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備等物資的供應(yīng)方法：_________。
2.材料、設(shè)備供應(yīng)范圍的劃分和檢驗：
(1)進(jìn)口特殊材料、有色金屬統(tǒng)配、部管物資和二、三類電機(jī)產(chǎn)品，由甲方組織供應(yīng)到現(xiàn)場或指定地點。如在規(guī)定交貨地點之外交貨，其發(fā)生的超運距運費和其他費用由甲方負(fù)責(zé)。
(2)成套設(shè)備和專用設(shè)備，由甲方負(fù)責(zé)招標(biāo)、定貨、供應(yīng)和商品檢驗后交付乙方。對提前到貨的設(shè)備應(yīng)由甲方設(shè)庫保存，安裝時交付乙方妥善保管，不得挪用，丟失或損壞。
(3)本工程所需材料、設(shè)備除在“甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備明細(xì)表”明確由甲方供應(yīng)外，其余材料均由乙方組織供應(yīng)。
(4)所有材料設(shè)備、成品、半成品均應(yīng)附有合格證，都要檢查驗收，簽交物資驗收合格單方可進(jìn)場，已進(jìn)場的物資未經(jīng)甲方許可簽署出場證書，不得運出場外。
(5)已進(jìn)場的物資，若發(fā)現(xiàn)有不合格者，供料一方必須迅速將其運出場外。
(6)具有合格證書的建筑材料、設(shè)備，任何一方如有異議要求檢驗時，可以重新檢驗，檢驗后如屬合格產(chǎn)品，其檢驗費用由要求檢驗的一方承擔(dān);如屬不合格產(chǎn)品，檢驗費用由供料一方負(fù)擔(dān)。
(7)沒有合格證書，且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設(shè)備、構(gòu)配件等，雙方均不得用于本工程。若屬材料人員失職或其它原因造成不良后果，由責(zé)任一方負(fù)責(zé)。
(8)任何一方強(qiáng)迫對方使用不合格的建筑材料、設(shè)備和構(gòu)配件于本工程的，都要簽證記錄在案，由此引起的一切后果由強(qiáng)迫一方負(fù)責(zé)。
3.材料價差及實物價格的結(jié)算。
(1)甲方提交的主要材料指標(biāo)，由乙方采購供貨的，應(yīng)根據(jù)指標(biāo)的性質(zhì)、發(fā)生的政策性調(diào)價等，以建筑安裝材料預(yù)算價格為依據(jù)，逐項計算出原價價差或預(yù)算價差，均由甲方負(fù)責(zé)補(bǔ)差。此價差未包括在本合同承包造價之內(nèi)的，不得列入工程直接費。
(2)甲方提供的主要材料實物，按甲方提供實物時建筑安裝材料價格結(jié)算價款。
(3)除甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備外，甲方指定廠家、品種讓乙方購買和供應(yīng)其所指定的材料、設(shè)備的，其價款按實結(jié)算。
(4)甲方委托乙方代購的材料、設(shè)備，按雙方商定的價格，由乙方收取代購款包干使用，甲方應(yīng)于本合同簽訂后一天內(nèi)一次付清。
(5)甲方提供的材料、設(shè)備的指標(biāo)或?qū)嵨铮仨毷潜竞贤こ逃玫牟牧虾驮O(shè)備，規(guī)格品種與實際需要不相符時，由乙方協(xié)助進(jìn)行調(diào)劑串換使用，由甲方給付乙方勞務(wù)費_________元(或乙方不收取勞務(wù)費)。
(6)甲方供應(yīng)的木材、成材指標(biāo)或?qū)嵨?、硬雜木均按有關(guān)規(guī)定辦理，其量差、價差由甲方承擔(dān)。
第十一條施工與設(shè)計變更
1.乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，要根據(jù)國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)，以及設(shè)計要求組織施工，要求全部工程達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
2.在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構(gòu)件的積壓倒運，勞動力，機(jī)械調(diào)遷等損失，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)：
(3)在施工中如遇中途停建，緩建，甲乙雙方對在建工程應(yīng)商定做到安全部位。
3.在施工中由于乙方本身原因造成的停工，返工，材料，構(gòu)件的倒運，機(jī)械二次進(jìn)場等損失，均由乙方自行負(fù)擔(dān)。
4.乙方要嚴(yán)格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經(jīng)過驗收作出記錄方能進(jìn)行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄;重大或復(fù)雜隱蔽工程應(yīng)由乙方書面通知甲方和設(shè)計單位共同進(jìn)行驗收，并辦理隱蔽驗收手續(xù)。如甲方與設(shè)計單位屆時未參加，乙方可自行檢查驗收，并應(yīng)作好記錄，甲方應(yīng)予承認(rèn)。如甲方以后提出檢查時，檢查結(jié)果不符合要求者，其檢查費用由乙方負(fù)責(zé);符合要求者，其檢查費用由甲方負(fù)責(zé)。
5.在組織施工過程中，如遇特殊情況甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)。在組織施工前，甲乙雙方應(yīng)辦妥改變施工方法的手續(xù)。
第十二條甲方駐工地代表：
1.甲方駐工地代表及委派人員名單：_________
2.實行社會監(jiān)理的總監(jiān)理工程師姓名及其被授權(quán)范圍(如果有)：_________
第十三條乙方駐工地代表：_________
第十四條甲方工作
1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求：_________
2.水、電、電訊等施工管線進(jìn)入施工場地的時間、地點和供應(yīng)要求：_________
3.施工場地內(nèi)主要交通干道及其與公共道路的開通時間和起止地點：_________
與工程相關(guān)的合同篇九
1.在施工時合同管理不足之處的體現(xiàn)
掛高現(xiàn)象，即沒有資質(zhì)的承包人通過掛高的方法獲得發(fā)包方的信任最終中標(biāo)的現(xiàn)象。雖然我們國家對這種掛高現(xiàn)象做出了相關(guān)法律規(guī)定，并且還制定出了很嚴(yán)厲懲罰措施，但目前這種現(xiàn)象仍然相當(dāng)?shù)膰?yán)重。由于利欲熏心，很多的承包人還是會冒著風(fēng)險承包工程項目，同時有很多的有資質(zhì)企業(yè)為了自身利益從而放寬對他們的約束，只是一味的收管理費，不考慮承包人到底有沒有能力，使得合同的管理難度加大。
2.做好水利工程施工中合同管理的建議
2.1加強(qiáng)合同管理的力度，增強(qiáng)意識
對施工單位來說，應(yīng)該大力培養(yǎng)管理人員，盡可能的選有經(jīng)驗的、有健全的法律知識的、工作能力強(qiáng)的、有專業(yè)資質(zhì)的、上進(jìn)心強(qiáng)的、有責(zé)任感的工作人員。要對工人進(jìn)行必要的技術(shù)交底，讓工人們對合同的內(nèi)容做到充分了解，通過這種形式提高企業(yè)對合同的管理力度，增強(qiáng)管理意識，從而使合同更有力度的實施。
2.2規(guī)范市場上的行為，依法做好合同管理
隨著社會各方面的發(fā)展，各項法律制度也都做出了相應(yīng)的完善，各市場行業(yè)間也隨之做出了相對應(yīng)的管理條文制度。所以，企事業(yè)單位也要隨著法律的步伐對本單位的工作人員進(jìn)行法律普及，增強(qiáng)他們的法律意識。在此基礎(chǔ)上，工作人員更加熟悉合同管理制度，在工作時嚴(yán)格按照合同管理實施，從而依照相關(guān)法律做好合同中規(guī)定的工作。
2.3建立專業(yè)的管理組織，推廣合同示范文本
工程目標(biāo)能夠得到順利實現(xiàn)的重要條件是項目組織的管理。合同管理這項工作需要專業(yè)人員來完成，缺乏管理組織和專業(yè)人員是無法完成這項工作的，因此要配有相關(guān)專業(yè)人士和更加專業(yè)的`管理團(tuán)隊。此外，關(guān)于水利工程建筑的合同分為總價合同、單價合同與成本補(bǔ)償合同，當(dāng)施工方和建筑方想要簽合同的時候一定要結(jié)合好自身的特點，選取最適合自己工程的合同樣本，在一定程度上減少合同不合理的地方出現(xiàn)。因此推廣合同范本有著非常重要的意義。
2.4實行合同審查制，嚴(yán)審企業(yè)資質(zhì)
水利工程建筑施工合同能不能順利進(jìn)行，很大的程度上取決于合同的審查制度。合同審查主要是審查施工合同的內(nèi)容是否符合法律法規(guī)，在工程等級以及技術(shù)方面的要求是否符合規(guī)定，施工企業(yè)在信譽(yù)、資質(zhì)等各方面所提供的材料是不是詳細(xì)明確。通過施工合同審查工作確保招標(biāo)公司對合同的履行能力。
2.5正確選取監(jiān)理單位
所謂的監(jiān)理單位服務(wù)的對象主要是建設(shè)單位，代表的主要是發(fā)包方對承包方的監(jiān)督，工作人員在實施合同的時候要做到獨立、公正、平等、科學(xué)，對施工過程中出現(xiàn)的各種問題要及時做出整改，同時對于工程的實施過程要有先見性，確保工程能夠順利完成。
2.6對施工合同管理做好總結(jié)工作
由于每個工程都有著自身特點，情況有所不同，所以施工合同管理工作的比較主要體現(xiàn)在經(jīng)驗是否豐富上。我們只有不斷地總結(jié)，記錄合同的整個過程，及時制定出解決措施的辦法，對于相類似的合同記錄把它們做成文本，以便于日后翻閱和學(xué)習(xí)。這樣，對提高企業(yè)和員工的施工管理水平有很大的幫助。
3.結(jié)束語
與工程相關(guān)的合同篇十
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
甲方將__小區(qū)道路、管網(wǎng)工程委托乙方施工，為明確雙方在工程施工中的權(quán)利和義務(wù)，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)的法規(guī)條例，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本協(xié)議書：
一、工程內(nèi)容：x相關(guān)小區(qū)道路、自來水、熱力、雨污管道、道路鋪裝及綠化等。
二、承包方式：包工包料
三、工程造價：以最終結(jié)算為準(zhǔn)
四、合同工期：
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格，乙方必須確保通過有關(guān)部門的綜合驗收，并提供完整的施工技術(shù)資料。
六、材料控制：
工程所需的鋼材、水泥、雨污水管、給水管、鍍鋅管、大理石、水泥磚、路沿石、綠化苗木等其它材料在進(jìn)場之前，乙方必須提前一周提供樣品、價格、和廠家，經(jīng)甲方確認(rèn)合格方可使用，未經(jīng)甲方認(rèn)可，擅自使用，發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元，并對所施工部位無條件返工，所發(fā)生的費用和工期延誤均有乙方承擔(dān)，并賠償給甲方造成的損失，工程中嚴(yán)禁使用不合格材料。
七、進(jìn)度控制：
工程開工前提供總進(jìn)度計劃、月計劃、周計劃，應(yīng)有進(jìn)度滯后的改進(jìn)措施，非甲方原因造成的工期延誤，乙方應(yīng)支付違約金，違約金每天按結(jié)算值的0.01%計算。
八、工程質(zhì)量、安全控制
工程開工前7日內(nèi)，應(yīng)根據(jù)施工圖紙、合同約定和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定編制施工組織設(shè)計，并經(jīng)甲方和監(jiān)理認(rèn)可，在施工過程中認(rèn)真貫徹落實。乙方在施工時應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際情況統(tǒng)籌考慮其他管網(wǎng)的施工順序，采取合理有效的防護(hù)措施，施工過程中實行“誰破壞”“誰修復(fù)”的原則;隱蔽工程在隱蔽前必須經(jīng)驗收合格方可隱蔽，若未經(jīng)驗收私自隱蔽一次罰款1000元。管溝開挖后須交通障礙處設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，施工中做到安全施工、文明施工，施工中所產(chǎn)生的垃圾由乙方負(fù)責(zé)清理并運送到合適地點，因違反上述規(guī)定造成的損失由乙方自負(fù)，施工中所發(fā)生的安全事故一律由乙方負(fù)責(zé)。九、工程結(jié)算及付款方式：
9.1工程結(jié)算辦法：
9.1.1工程按實結(jié)算，結(jié)算依據(jù)：執(zhí)行20__《山東省建筑工程消耗量定額》、《山東省安裝工程消耗量定額》及相關(guān)補(bǔ)充定額、《山東省建設(shè)工程消耗量定額濰坊市價目表(20__年)》，三期、四期執(zhí)行《山東省建設(shè)工程消耗量定額濰坊市價目表(20__年)》。
9.1.2工程類別按照三類，土建、安裝人工工日單價36元/工日，裝飾工程人工工日單價38元/工日。
9.1.3材料價格：地材價格、議價材料及安裝材料價格按市場價雙方約定執(zhí)行。
9.1.4工程施工過程中如因甲方原因或甲方要求乙方額外協(xié)助而產(chǎn)生的不能套取相關(guān)定額費用的零星用工，按110元/工日計取。
9.1.5社會保障費結(jié)算時不計取，措施費中的總承包服務(wù)費不計取。
9.2付款方式：
工程竣工驗收合格后付款至工程結(jié)算價的80%，與物業(yè)辦理完交接手續(xù)后(十日內(nèi))付至結(jié)算價的95%，保修金為5%，保修期為二年，滿一年后(14日內(nèi))付50%，其余部分保修期滿付清。
十、預(yù)算審核：
十一、違約責(zé)任
工程施工中如果發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向膠州市人民法院訴訟。
十二、其他
1.本工程保修期為兩年，保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到通知后應(yīng)三日內(nèi)到場，七日內(nèi)修完，若乙方在規(guī)定期限內(nèi)不履行保修義務(wù)，甲方有權(quán)扣留保修金，另行安排維修。
2.本合同自簽訂之日起執(zhí)行，工程完工價款結(jié)清保修期滿后自行失效。
3.本合同一式四份，甲方三份，乙方一份。
4.合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
與工程相關(guān)的合同篇十一
相比較其他發(fā)達(dá)國家而言，我國的建筑事業(yè)起步比較晚，是在改革開放之后，我國的建筑事業(yè)才進(jìn)入了快速發(fā)展的階段。近四十年來，我國的建筑業(yè)、鐵路業(yè)、公路業(yè)不僅在國內(nèi)發(fā)展良好，而且我國的高鐵事業(yè)已經(jīng)進(jìn)入國際議程。隨著“一帶一路”的國際戰(zhàn)略提上議程，相信我國的建筑事業(yè)又將迎來新的景象。合同管理在建筑業(yè)中占據(jù)很重要位置，我國從二十世紀(jì)末才開始接觸建設(shè)合同管理，經(jīng)過這些年雖然有了一個很好的發(fā)展，但是現(xiàn)今在建設(shè)施工合同管理研究方面還存在著很多問題，還沒有形成一套完整的系統(tǒng)的理論。在我國建筑事業(yè)發(fā)展的同時，因合同管理不善而導(dǎo)致的糾紛問題層出不窮，小到幾十萬建設(shè)項目，大到國際性質(zhì)建設(shè)項目，合同問題隨處可見。我國著名的小浪底水電站的建設(shè)，由于工程的長期性、復(fù)雜性，在工程的施工過程中出現(xiàn)了與外商一系列的合同糾紛問題，合同糾紛涉及金額達(dá)百億之多，最后由于中國建設(shè)單位根據(jù)合同條款據(jù)理力爭，減少了約三十億的損失，最后小浪底工程竣工結(jié)余投資38億元，占到總投資11%。所以建設(shè)單位對施工合同管理的好壞與建設(shè)單位的經(jīng)濟(jì)效益的好壞有著密切聯(lián)系，影響著項目的建設(shè)能否順利進(jìn)行。建設(shè)單位要積極地找出自己內(nèi)部存在的合同管理問題，并及時地改正和完善，做好合同管理，降低風(fēng)險，使得工程順利達(dá)到各項指標(biāo)。
二、建設(shè)單位合同管理中存在的問題
1、建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)問題
許多建設(shè)單位的合同管理人員的素質(zhì)存在著嚴(yán)重問題。根據(jù)這些年我國建設(shè)合同糾紛的情況來看，歸結(jié)起來主要有三點。首先，許多建設(shè)單位合同管理人員專業(yè)文化水平不高，尤其是一些地方建設(shè)單位沒有專門的合同管理人員，就更別說合同擬定會存在問題了，有很多合同管理人員就是建設(shè)單位隨便指派無專業(yè)知識的一般工作人員擔(dān)任。其次，一些合同管理人員意識淡薄，有時候建設(shè)單位的合同管理人員都不按合同辦事，導(dǎo)致不必要的損失。例如重慶渝萬建設(shè)有限集團(tuán)公司與重慶利華鋁箔包裝材料廠建設(shè)施工合同一案，由于重慶利華鋁箔包裝材料廠（甲方）未及時按照合同付給承包方工程款，導(dǎo)致建設(shè)單位損失達(dá)兩百萬。最后，有的建設(shè)單位在合同擬定時候，沒有按照現(xiàn)有的法律法規(guī)規(guī)定其中的內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行，內(nèi)容未涉及到項目建設(shè)的各個方面，風(fēng)險防范意識缺乏，往往被經(jīng)驗豐富的對方單位裝了空子，常常受制于人，給建設(shè)單位帶來嚴(yán)重?fù)p失。
2、合同相關(guān)法律文件不完善
由于我國建設(shè)合同管理起步較晚，雖然現(xiàn)在有了《建筑法》、《中華人民共和國合同法》等許多法律，但仍然有不足之處?，F(xiàn)在陰陽合同的現(xiàn)象普遍存在，而所謂的“陰合同”往往帶來很多糾紛，因為“陰合同”是建設(shè)單位與承包單位私底下簽訂的一項不公布出來的合同，沒有一項法律法規(guī)對其內(nèi)容以及簽訂流程有著規(guī)范指導(dǎo)作用。另外，格式合同的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，由于現(xiàn)存的合同法中規(guī)定的合同格式單一，各建設(shè)單位也沒有另辟蹊徑，制定符合該項目的合同格式。有時候項目在施工過程中根據(jù)工程進(jìn)度需要，需要簽訂一些分包、采購等的合同，而這常常由于法律規(guī)定不完善，而導(dǎo)致條款不完善、條款意思不明、條款擬定不符合己方利益等許多問題。
3、合同簽訂流程管理問題
有的建設(shè)單位與承包商所簽合同是由建設(shè)部門根據(jù)對方提供的合同文本牽頭進(jìn)行初稿修改，建設(shè)單位有關(guān)合同的法治部門人員把關(guān)，其他分管領(lǐng)導(dǎo)人員逐級審核簽字同意，最后定稿。這是一個涉及建設(shè)單位內(nèi)部許多部門和領(lǐng)導(dǎo)人員的過程，在該過程中合同初稿擬定之后，送交法制辦審核時候，常出現(xiàn)法制把關(guān)不嚴(yán)格的現(xiàn)象。在國企以及許多大型企事業(yè)單位中，法制辦由于要處理很多法律合同或者法律糾紛問題，對每個項目部門送上來的合同大概審閱了事，對其中存在的一些細(xì)節(jié)問題把關(guān)不嚴(yán)格。更不用說在一些小型建設(shè)單位，根本沒有設(shè)立法制辦，也沒有專業(yè)人員從事合同審核工作。另外，領(lǐng)導(dǎo)在審閱簽字時走形式，不仔細(xì)看內(nèi)容就簽字，使得合同在擬定的時候就存在許多問題，為日后留下重大隱患。
4、合同履行存在問題
結(jié)合許多合同糾紛案例分析，一般問題都是在與承包方簽訂合同之后，項目在施工進(jìn)行的時候，承包方與建設(shè)單位因為合同履行而引發(fā)的。常見的有建設(shè)單位工程款拖欠、承包方分包問題、設(shè)計方案改變導(dǎo)致工程造價改變等等，建設(shè)單位以及承包商不及時根據(jù)合同條款內(nèi)容履行相應(yīng)職責(zé)任務(wù)而導(dǎo)致糾紛，造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失。
三、提升建設(shè)單位合同管理的對策
1、加強(qiáng)培養(yǎng)建設(shè)單位合同管理人員素質(zhì)
首先，在選擇合同管理人員時無論是國有大型建設(shè)單位，還是地方性建設(shè)單位，都要選擇具有專業(yè)技術(shù)的合同管理人員，一般新人選擇應(yīng)從高校畢業(yè)生中選擇，同時也可以從建設(shè)單位其他部門有過合同管理經(jīng)驗的人員中選擇。其次，要做好合同管理人員的培訓(xùn)與考核。從合同內(nèi)容擬定到后期的合同履行都關(guān)乎著建設(shè)單位的經(jīng)濟(jì)效益和工作效率，所以要定期對合同管理人員進(jìn)行培訓(xùn)，要對當(dāng)前存在的各種形式的建設(shè)合同糾紛問題進(jìn)行分析，讓合同管理人員全面地了解建設(shè)施工合同，力求不斷提高。對一些雖然有著合同管理經(jīng)驗，但專業(yè)水平不高的人員可以選送深造。同時在培訓(xùn)之后對相關(guān)人員進(jìn)行考核，不合格的人員應(yīng)該及時淘汰。最后，要加強(qiáng)合同管理人員的水平和責(zé)任意識，必須建立嚴(yán)格的獎懲機(jī)制和競爭機(jī)制，對在合同管理中不認(rèn)真履行職責(zé)的人員進(jìn)行追責(zé)，對有貢獻(xiàn)的人員給予獎勵，運用精細(xì)化管理手段形成良性運作。
2、嚴(yán)格分析并完善相關(guān)法律法規(guī)文件
建設(shè)施工合同的擬定前提條件是有法可依，雖然現(xiàn)在有合同法以及招投標(biāo)法，但是這些只包含了大部分常見的合同中存在的問題，涉及到建設(shè)項目的一些細(xì)節(jié)問題并未包含到。所以建設(shè)單位的合同管理部門或者人員要逐一分析國家或者省市出臺的法律法規(guī)文件中有哪些是適用于該項目中，該項目中有哪些問題現(xiàn)存法律法規(guī)并未涉及。對未涉及到的條款，建設(shè)單位應(yīng)該組織專業(yè)人員進(jìn)行風(fēng)險評估，并合理地制定這些合同條款，把所需要添加的條款及時地遞交當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)的政府部門，通過政府部門的允許后，再進(jìn)行合同的簽訂。這樣不僅可以使得建設(shè)單位合同擬定更加的'完美，為以后的合同履行減少一些不必要的糾紛，還可以為當(dāng)?shù)氐恼块T提供一些可行性意見，使得當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)部門的合同管理規(guī)章制度更加的完善，也使得建設(shè)合同擬定有法可依、有律可尋。
3、完善管理機(jī)制，對合同簽訂流程嚴(yán)格把關(guān)
嚴(yán)格把關(guān)合同簽訂流程，未雨綢繆，防患于未然。首先，要建立一套完善的管理機(jī)制，因為合同從擬定到簽訂涉及多個部門，沒有完善的管理機(jī)制，合同簽訂過程就無法順利有效地進(jìn)行。各建設(shè)單位應(yīng)該建立領(lǐng)導(dǎo)管理機(jī)制，對合同簽訂流程嚴(yán)格把關(guān)，監(jiān)督每個部門對合同擬定時候履行職責(zé)到位。其次，讓各相關(guān)部門積極參與到對合同的擬定中來，因為合同涉及到的內(nèi)容很廣，有專業(yè)知識，也有管理知識，更有法律知識。在初稿擬定后除了合同管理部門要進(jìn)行認(rèn)真復(fù)核，其他的部門也要進(jìn)行嚴(yán)格審查，對合同內(nèi)容嚴(yán)格把關(guān)，同時由于合同初稿的定稿要有很多部門簽字，對合同各個條款責(zé)任到各部門，就可以杜絕領(lǐng)導(dǎo)馬虎簽字的現(xiàn)象。建設(shè)單位應(yīng)該杜絕“陰陽合同”的現(xiàn)象，做到只有一個合同。因為法律只保護(hù)“陽合同”，而對于所謂的“陰合同”法律沒有任何明文規(guī)定，故而也不會承認(rèn)，有很多因為“陰合同”引起糾紛的案例，法院判決都是根據(jù)那份公布的透明的“陽合同”。所以對合同的嚴(yán)格把關(guān)，對合同內(nèi)容中的風(fēng)險進(jìn)行評估，對建設(shè)單位至關(guān)重要。
4、對合同履約過程進(jìn)行動態(tài)管理
合同簽訂之后，就是甲方和承包商對合同的履約，合同糾紛也就是發(fā)生在合同履約的過程中。在合同履行過程中，涉及到甲方和承包商的權(quán)利義務(wù)的變更或者雙方資金的問題，就必須采用書面文件形式，并且有雙方的負(fù)責(zé)人簽字。另外，作為建設(shè)單位合同履行者，要嚴(yán)格按照招投標(biāo)文件里面的內(nèi)容，對施工過程進(jìn)行合理的管理監(jiān)督。注意建設(shè)施工合同與招標(biāo)文件內(nèi)容的一致性與差異性。要嚴(yán)格按照合同內(nèi)容來履行，例如必須按照既定時間、付款方式進(jìn)行相應(yīng)的工程款支付，不能隨意變更任意一項合同里面規(guī)定的內(nèi)容。在工程施工過程中，常常會出現(xiàn)工期延誤、設(shè)計計劃變更以及進(jìn)度變更等，這些都將會導(dǎo)致合同的變更，任何一個合同管理者都知道，合同的變更就意味著索賠，故而做好變更過程中相關(guān)資料的收集、記錄很重要。因此，要對合同履行過程進(jìn)行動態(tài)管理，將信息及時地反饋給建設(shè)部門，為后續(xù)的工程順利進(jìn)行奠定一定的基礎(chǔ)。最后，在工程竣工之后，建設(shè)單位要對該次的合同管理進(jìn)行總結(jié)評估，這樣才能更好地發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，并加以完善改進(jìn)。
四、結(jié)論
在未來的二十年內(nèi)，我國的建筑事業(yè)將呈直線上升趨勢，將會為我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。而建筑業(yè)的合同管理也必須進(jìn)行完善和改進(jìn)才能適應(yīng)當(dāng)今建筑業(yè)的發(fā)展。尤其是我國的國有建設(shè)單位，應(yīng)該做好合同管理的帶頭作用，成立相應(yīng)的合同管理部門，堅決抵制“陰合同”，對合同簽訂嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格履行合同內(nèi)容，把責(zé)任落實到實處?，F(xiàn)在合同管理法仍舊不完善，建設(shè)單位除了自身提高管理能力之外，還應(yīng)該積極地與立法部門溝通，提出建設(shè)性意見，完善我國建設(shè)法律法規(guī)。同時，我國各建設(shè)單位也要積極地借鑒國外一些較為成功的合同管理糾紛實例。作為建設(shè)單位，只有不斷提高和加強(qiáng)合同管理能力，在未來的建筑業(yè)中才會立于不敗之地。
【參考文獻(xiàn)】
[1]黨顯龍、張旭朝：淺談建設(shè)單位的合同管理[j].企業(yè)技術(shù)開發(fā)，（16）.
與工程相關(guān)的合同篇十二
發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）
承包單位：（以下簡稱乙方）
依照（^v^合同法）、（裝飾裝修工程合同條例）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定， 甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的有關(guān)事項，并結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同守約。
1。1工程名稱：
地點：
1。2 工程內(nèi)容（附工程設(shè)計圖紙及文字說明和工程預(yù)算書）
裝飾內(nèi)容以圖紙和預(yù)算為依據(jù)，實際施工如有增減應(yīng)征得雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，增減部分按實際結(jié)算。
1。3 承包方式：經(jīng)充分協(xié)商雙方確定為_______________類承包方式。
a類為包工包料b類為包工不包料
1。4根據(jù)設(shè)計圖紙及工程預(yù)算書內(nèi)容和承包方式。
雙方確定合同額為 元，金額大寫（人民幣） 。
設(shè)計費為 元，金額大寫（人民幣） 。
1。5 施工期限：根據(jù)國家建設(shè)裝飾工程工期定額、雙方商定。
自_____年____月____日開工至_____年_____月_____日竣工。
1。6 如遇下列情況，工期相應(yīng)順延。
1。6。1按施工準(zhǔn)備規(guī)定，不能提供施工現(xiàn)場場地，電源線路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場施工。
1。6。2不屬于系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)施變更，提供工程資料不準(zhǔn)致使設(shè)計方案改變或出于施工無法進(jìn)行而影響進(jìn)度。
1。6。3在施工中如因停電、停水而影響正常施工的。
1。6。4甲方現(xiàn)場負(fù)責(zé)人監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
1。6。5因甲方材料供應(yīng)不及時而影響施工。
1。6。6未按合同規(guī)定撥預(yù)付款，工程進(jìn)度款或代購材料差價款而影響施工。
1。6。7因政府行為、自然災(zāi)害等人力不可抗拒的因素，而延誤工期。
若本工程實行工程監(jiān)理，甲方與監(jiān)理公司另行簽訂（工程監(jiān)理合同），并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知乙方。
3。1 開工前_______________天，為乙方接通施工現(xiàn)嘗電、水、交通、負(fù)責(zé)直協(xié)調(diào)工作。
施工期間：甲方需派現(xiàn)場負(fù)責(zé)人會同乙方對隱蔽工程進(jìn)行24小時檢查驗收，合格后并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗收依據(jù)。
3。2 不拆動原建筑承重結(jié)構(gòu)，如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負(fù)責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
3。3 做好及時供應(yīng)工作，發(fā)現(xiàn)材料不足時需立即補(bǔ)足。
3。4 參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)理負(fù)責(zé)工程竣工驗收。
4。1 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，按期保質(zhì)保量完成工程。
4。2 保證施工現(xiàn)場的整潔。嚴(yán)格執(zhí)行市（區(qū)）縣有施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
工程項目或施工方式如需變更，雙方協(xié)商一致，鑒定書面變更協(xié)議同時調(diào)相關(guān)工程費用及工期。
6。1 隱蔽工程：甲方需派技術(shù)負(fù)責(zé)人會同乙方對隱蔽工程24小時進(jìn)行檢查，驗收合格并簽署意見，由乙方保存作為竣工驗修依據(jù)。
6。2 工程竣工后：乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知后，兩天內(nèi)組織驗收，填寫驗收單，逾期即視為該工程驗收合格，在工程款結(jié)清后辦理移交手續(xù)。
7。1 第一次于合同簽訂之日，甲方支付合同總額的_______%，即_______元。
7。2 第二次于工程進(jìn)度的_______%時，甲方支付合同總額的________%，即______元。
7。3 第三次于工程進(jìn)度的_____%時，甲方支付合同總額的______%，即________元。
7。4 工程驗收合格后，由乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算，并將有關(guān)資料送交甲方，甲方接到資料后三日內(nèi)如未有異議，即視為同意。雙方填寫工程結(jié)算清單， 七日內(nèi)付清余款。
8。1 合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的，均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
8。2 未辦理驗收移交手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負(fù)責(zé)。
8。3 因單方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應(yīng)及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
8。4 甲方未按期支付第二（三）次工程款的，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8。5 由于甲方原因，工期延誤，每延誤一天向乙方支付違約金_______________元。
8。6 由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理工期不予順延。
8。7 由于乙方原因，工期延誤，每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。
9。1 本工程保修期為壹年，自驗收合格雙方簽字之日起計算。
9。2 乙方提供終身維修服務(wù)，保修期外的維修費用由甲方負(fù)責(zé)。
9。3 人為破壞及外來因素，甲方指定或提供材料的質(zhì)量原因，自然災(zāi)害和人力不可抗拒的因素等原因造成的損失不在保修范圍。
本協(xié)議執(zhí)行中如發(fā)生糾紛，雙方可以提請經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會仲裁或直接向法院提起訴訟。
11。1 因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場，并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的地點，甲方負(fù)責(zé)垃圾清運費（此費用不在工程價內(nèi)）
11。2 工程竣工決算以實際工程量計算為準(zhǔn)。
11。3 增減項目由雙方協(xié)商，雙方簽證為依據(jù)。
12。1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
12。2 甲、乙雙方直接鑒定合同，本合同一式________份，甲乙雙方各執(zhí)________份。
12。3 本合同在工程竣工驗收和款項結(jié)清后自動終止。
12。4 本合同實行當(dāng)事人自愿簽證原則，可將合同文本提交所在市（區(qū)）縣有關(guān)簽證部門進(jìn)行簽證，以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
12。5 合同的其它附件。
發(fā)包單位承包單位：
（蓋章）（蓋章）
地址：地址：
委托代理人：委托代理人：章國鵬
與工程相關(guān)的合同篇十三
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
身份證號碼：
依照《合同法》的法律、法規(guī)的規(guī)定，本著“公開、誠信、平等、自愿”的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，村民代表大會表決通過，就蔣岙村碾米廠經(jīng)營權(quán)承包事宜達(dá)成如下條款，以茲共同遵守，經(jīng)營權(quán)承包合同。
一、甲方將本村碾米廠經(jīng)營權(quán)承包給乙方，碾米廠的所有權(quán)屬于集體，乙方只有碾米廠經(jīng)營權(quán)，不得買賣。
二、合同期限：從年月日起到年月日止。
三、轉(zhuǎn)讓價格：乙方在每年的月日按元/年(大寫：)支付給甲方。
四、結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，承包期內(nèi)，乙方在每年的月日付清承包費，甲、乙雙方以收據(jù)為憑。
五、甲方的權(quán)利義務(wù)：
1、甲方有權(quán)監(jiān)督乙方的經(jīng)營，有權(quán)敦促乙方完成對集體的義務(wù)。
2、乙方在自主經(jīng)營當(dāng)中如果出現(xiàn)嚴(yán)重的違約行為，甲方有權(quán)終止協(xié)議并沒收承包履約保證金，而且收回承包經(jīng)營權(quán)。
六、乙方的權(quán)利義務(wù)：
1、碾米時間：定每月三天，即初六、十六、二十六。農(nóng)忙加班一個月(即逢3/6/9)
2、在本合同期限內(nèi)乙方享有自主經(jīng)營權(quán)并自負(fù)盈虧，甲方不得以任何理由干擾乙方的正常生產(chǎn)經(jīng)營活動，合同范本《經(jīng)營權(quán)承包合同》。
2、在本合同期限內(nèi)乙方負(fù)責(zé)保護(hù)和維護(hù)好碾米廠及其設(shè)備，其他需要的設(shè)備承包者自備，如已有設(shè)備損壞，按價賠償(設(shè)備如損壞或有故障乙方及時維修并費用自付，并保持清潔衛(wèi)生)
3、在本合同期限內(nèi)，如因不可抗力的自然災(zāi)害，造成碾米廠及其設(shè)備的損失，經(jīng)調(diào)查核實后，可根據(jù)實際情況減少或免除乙方對集體的賠償義務(wù)。
4、碾米廠經(jīng)營過程中電費乙方自負(fù)。
5、乙方在碾米廠不準(zhǔn)堆放其他雜物，并監(jiān)督他人不準(zhǔn)堆放雜物。
6、乙方在本合同期限內(nèi)承包經(jīng)營中，不得影響周圍群眾的生產(chǎn)生活。
七、承包期滿后，甲方驗收碾米設(shè)備能正常運行后，甲方將乙方的1000元履約保證金不記息在一個月內(nèi)退還。
八、違約責(zé)任：上述條款是甲、乙雙方在完全平等、自愿的基礎(chǔ)上達(dá)成的，任何一方不得以任何借口違約，否則，單方違約給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失全部由違約方承擔(dān)。在承包期內(nèi)，乙方提出不愿承包，甲方將沒收1000元履約保證金。
九、本合同從承包期開始之日起生效。本合同不因甲方代表人的變更而變更。合同執(zhí)行期間，任何一方不得擅自變更或解除合同;合同如有未盡事宜，應(yīng)由甲乙雙方共同協(xié)商，作補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
甲方代表人：
乙方代表人：
年月日
與工程相關(guān)的合同篇十四
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)中華人民共和國合同法及其它有關(guān)法律法規(guī)，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎(chǔ)上，就蔬菜種植收購的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議。
第一條產(chǎn)品要求：綠色蔬菜標(biāo)準(zhǔn)。
乙方必須符合無公害蔬菜的生產(chǎn)要求種植，按照蔬菜用藥規(guī)定施用農(nóng)藥，嚴(yán)禁在蔬菜地使用劇毒農(nóng)藥。對藥性、肥氣未脫的蔬菜嚴(yán)禁出土上市。交售的蔬菜要新鮮，無腐爛變質(zhì)。
第二條產(chǎn)品的種類及數(shù)量。
1、種類，根據(jù)甲方的需求，乙方為甲方種植的產(chǎn)品種類不得少于個品種。
2、數(shù)量，根據(jù)甲方的需求量來增加種植面積，以每天不低于斤合格的蔬菜的供應(yīng)量為起始。
第三條產(chǎn)品的收購價格。
1、保護(hù)價：蔬菜自身的成本價為保護(hù)價格，當(dāng)交付蔬菜時市場批發(fā)價低于保護(hù)價的，以保護(hù)價為標(biāo)準(zhǔn)收購。
2、市場價：雙方不事先約定價格，以收購蔬菜時的市場批發(fā)價為基準(zhǔn)，根據(jù)實際情況可以適當(dāng)上調(diào)收購價格，但上調(diào)價不能超過百分之。
第四條付款方式及運輸方式。
1、信用保證金，甲方應(yīng)于年月日前向乙方支付信用保證金元。合同期滿由乙方退還甲方。
2、付款方式，乙方根據(jù)合同約定的將蔬菜交給甲方，甲方驗收合格后以現(xiàn)金的方式付清當(dāng)天的收購款。
3、運輸方式：
第五條違約責(zé)任。
1、乙方交付的蔬菜經(jīng)驗收不符合約定質(zhì)量要求的，甲方有權(quán)拒收乙方的產(chǎn)品，并由乙方支付給甲方帶來的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方不交付蔬菜或未經(jīng)甲方同意將蔬菜出售他人的，應(yīng)支付違約金。
3、甲方未按照約定收購符合要求的蔬菜，應(yīng)按照的標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付違約金，并無權(quán)要求退還信用保證金。
第六條爭議的解決方式。
1、蔬菜質(zhì)量產(chǎn)生爭議的，以雙方共同認(rèn)可的國家或地方質(zhì)量鑒定機(jī)構(gòu)的鑒定結(jié)果為準(zhǔn)。
2、本合同項下發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人雙方協(xié)商或申請調(diào)解解決;協(xié)商調(diào)解解決不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第七條合同的效力。
第八條其它約定
甲方簽字或蓋章：
乙方簽字或蓋章：
下一頁更多精彩“蔬菜收購合同”
與工程相關(guān)的合同篇十五
甲方：
乙方；
縣花木園藝場甲方為美化、綠化校園環(huán)境，經(jīng)甲方公開招標(biāo)，經(jīng)多家投標(biāo)，由乙方中標(biāo)。根據(jù)《民法典》，為明確雙方的權(quán)力、義務(wù)和責(zé)任，特簽訂本合同。
一、工程名稱：____縣鋪子灣鎮(zhèn)運動場花池。
二、工程內(nèi)容及范圍：在運動場四周及主席臺兩側(cè)的花池，半年后植物成活率達(dá)到100％，按實際收方標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量結(jié)算。
三、工程造價：25元2215;140x3500元。
四、付款方式：于________年____月底前一次性付清。
五、雙方的權(quán)力與義務(wù)：
1、甲方有權(quán)指定專人監(jiān)督工程質(zhì)量，及時提出乙方不足的問題，乙方應(yīng)立即改正，并負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量檢查驗收。
2、甲方負(fù)責(zé)提供種植面，乙方有義務(wù)對甲方不合適的地方提出建議，使工程順利進(jìn)行。甲方應(yīng)提供水源、培土源。
3、乙方必須按設(shè)計的植物品種，雙方約定的`事項、合同施工，確保工程質(zhì)量、植物成活率必須達(dá)到100%。
六、工程安全：乙方必須做到文明施工，乙方人員必須遵守甲方的一切校規(guī)校紀(jì)，在施工中乙方發(fā)生的一切事故由乙方自行負(fù)責(zé)。
七、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份。本合同經(jīng)雙方簽章后生效，具有國家同等法律效力。
甲方：
乙方：____
法人代表：
法人代表：
經(jīng)辦人：
經(jīng)辦人
與工程相關(guān)的合同篇十六
乙方【承租方】
附乙方身份證復(fù)印件：
第一條租賃土地的地名面積。
租賃土地的地名叫
面積畝。
第二條租賃用途。
該地塊只能種植水稻及蔬菜，不得種植其他作物，否則甲方有權(quán)收回土地。在合同期間，不得隨便更改土地的用途。
第三條租賃期限。
自年月日至年月日止。共計年。合同期滿后，雙方同意，可延續(xù)合同。
第四條租金及支付方法。
每年當(dāng)年租金共元。在每年到期前付清當(dāng)年的租金。乙方不得中途違約。乙方如果到一年后不交當(dāng)年租金，乙方有權(quán)收回土地。另有約定的除外。國家對土地的補(bǔ)貼以及待遇，由甲方享受。
第五條合同終止。
在合同履行期間，如果遇到土地被國家征用或集體規(guī)劃使用或甲方有需要要收回，租賃方必須服從且甲方不賠償乙方一切損失。合同終止。
第六條本合同一式兩份，甲方、乙方各持一份。由雙方簽字或蓋章后生效。
甲方簽字：乙方家庭成員簽字：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
公證人簽字：
年月日
與工程相關(guān)的合同篇十七
合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。有關(guān)買房合同范本，歡迎大家一起來借鑒一下！
標(biāo)準(zhǔn)購房合同范本
甲方以___________方式取得位于___________編號為___________的地塊的土地使用權(quán)，面積___________平方米，規(guī)劃用途為___________，土地使用權(quán)年限自_______年___月____日至______年____月____日止。
頒發(fā)機(jī)關(guān)：廣州市國土資源和房屋管理局；
編號：___________；、《建設(shè)工程施工許可證》
乙方所購商品房為本合同第一條規(guī)定的項目中的第___________【幢】【梯】【座】___________【單元】【層】___________號房（下稱該商品房），測繪地址：___________區(qū)___________路___________號___________房。
篇二：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)（別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面），建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權(quán)證第_______________號）。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條付款時間與辦法：
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭（如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度，乙方應(yīng)在____繳交稅費當(dāng)日將差額一并支付給甲方），并于銀行放款當(dāng)日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當(dāng)日支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
第四條甲方應(yīng)于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用，并應(yīng)在交房當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
第五條稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，交易稅費由_______方承擔(dān)，中介費及代辦產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)費由______方承擔(dān)。
第六條違約責(zé)任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體
1.甲方是____________共______人，委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________，代表人是____________.第八條本合同如需辦理公證，經(jīng)國家公證機(jī)關(guān)____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權(quán)人一份，甲方委托代理人一份，乙方一份，房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項：
見證方：鑒證機(jī)關(guān)：
地址：
郵編：
電話：
法人代表：
代表：經(jīng)辦人：
日期：年月日鑒證日期：_______年____月____日
房屋買賣合同范本
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就乙方向甲方購買房地產(chǎn)簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條合同標(biāo)的：乙方同意購買甲方擁有的座落在______省______市______區(qū)________________________擁有的房地產(chǎn)（住宅），該房地產(chǎn)建筑面積為______平方米。
第二條上述標(biāo)的房地產(chǎn)的交易價格為：單價：人民幣________元/平方米，總價：人民幣___________元整（大寫：____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整）
第三條付款時間與辦法：
（一）甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。并約定在本合同簽訂之日起______日內(nèi)支付首付款（含定金）人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方，剩余房款人民幣____________元整于產(chǎn)權(quán)交割完畢當(dāng)日付給甲方。
（二）甲方應(yīng)于拿到房產(chǎn)證之日起____天內(nèi)和乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，并應(yīng)在產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)辦完當(dāng)日將_________等費用結(jié)清。
（三）稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商，一切交易稅費由_______方承擔(dān)。
第四條交房：
第五條違約責(zé)任：
甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約二手房居間合同范本，應(yīng)書面通知甲方，甲方應(yīng)在____日內(nèi)將乙方的已付款（不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協(xié)議范本，應(yīng)書面通知乙方，并自違約之日起____日內(nèi)應(yīng)以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第五條本合同主體
1.甲方是____________共______人。
2.乙方是____________共______人。
第六條、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。
第七條本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第八條本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第九條、本房屋產(chǎn)權(quán)過戶只能是甲方和乙方之間過戶，否則乙方將另加______萬元的費用給甲方，即總房款為______萬元。
電話：___________________；
電話：___________________
鑒證日期：_______年____月____日
與工程相關(guān)的合同篇十八
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）承包方：
（以下簡稱乙方）經(jīng)雙方協(xié)商，甲方同意將面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程承包給乙方施工。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及國家法律的有關(guān)規(guī)定，為明確雙方的有關(guān)責(zé)任、權(quán)利和義務(wù)，特簽訂以下協(xié)議條款，雙方共同遵守。
一、工程名稱：面粉廠舊改項目立筒庫爆破拆除工程
二、工程地點：面粉廠
三、工程承包范圍和內(nèi)容：按甲方安排的爆破范圍及拆除順序。
2、爆破拆除內(nèi)容包括：布孔裝藥、起爆網(wǎng)路敷設(shè)、警戒起爆、爆后檢查、進(jìn)行砼塊大于50厘米以及鋼筋砼未炸脫落部分的破碎。
3、辦理全部爆破工程審批手續(xù)。
4、做好安全防護(hù)欄的搭設(shè)，并滿足驗收要求。
四、工程量：按實際方量。
五、結(jié)算方式：按實際方量，以單方人民幣110元包干，結(jié)算時扣除稅金后支付給乙方。
六、施工工期：30天
七、施工要求：確保安全快速施工，爆破后鋼筋與混凝土塊基本分離，滿足甲方、監(jiān)理及業(yè)主的要求。
八、雙方責(zé)任：
（一）甲方責(zé)任
1、協(xié)助乙方辦理有關(guān)爆破報批手續(xù)和協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場內(nèi)的施工單位業(yè)主的關(guān)系;
2、負(fù)責(zé)為乙方提供施工用房兩間，作為乙方施工材料、施工人員休息和爆破時匯集點；
3、負(fù)責(zé)提供施工有關(guān)的圖紙；
6、負(fù)責(zé)提供乙方施工用電。
（二）乙方責(zé)任
1、乙方必須以“安全
3、在甲方氣割鋼筋時，乙方派安全員全程監(jiān)護(hù)；
7、滿足業(yè)主、監(jiān)理、甲方要求，因爆破、防護(hù)等原因，業(yè)主、監(jiān)理及主管部門對甲方的處罰由乙方承擔(dān)，并有權(quán)暫緩支付工程款。
九、本合同雙方代表簽字蓋章后生效，如發(fā)生爭議由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成由人民法院解決。
十、本合同一式肆份，甲方持貳份，乙方持貳份，雙方簽字蓋章后生效，工程款結(jié)清后自動失效。甲方：法定代表人（或委托代理人）簽字：____日期：________年____月____日乙方：法定代表人（或委托代理人）簽字：____日期：________年____月____日工程工程合同 篇10合同編號：_____________甲方：______________________（通常為用工單位）乙方：______________（姓名、性別、年齡、住址）用工形式：___________________________________鑒證編號：___________________________________甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，經(jīng)考核，錄用乙方_________（姓名）為______________（工程名稱）工人，遵照國家有關(guān)勞動法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同。
第一條 甲方錄用乙方從事___________________（工作名稱）。
第二條 勞動合同期限從________年____月____日起至________年____月____日時止。其中試用期限為_________個月，至________年____月____日止。
第三條 甲方的基本權(quán)利義務(wù)
一、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要和本單位的規(guī)章制度及本合同的各項條款對乙方進(jìn)行管理。
二、保護(hù)乙方的合法權(quán)益，按規(guī)定付給乙方工資、獎金、津貼以及保險福利和其他政策性補(bǔ)貼。
三、做好乙方上崗前的培訓(xùn)工作并提供符合國家安全標(biāo)準(zhǔn)的勞動作業(yè)衛(wèi)生條件。
四、依照國家有關(guān)規(guī)定對乙方進(jìn)行獎懲。
第四條 乙方的基本權(quán)利義務(wù)
一、享受_______________________________________待遇（寫明待遇的內(nèi)容）
二、遵守國家法律法規(guī)和甲方的規(guī)章制度。
三、完成甲方分配的生產(chǎn)任務(wù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。
第五條 工資待遇：__________________________________________（要寫明確具體）
第六條 工作時間：___________________（每周不超過_________小時）
第八條 勞動合同的變更和解除：_______________________________________（寫明變更和解除的條件。如雙方可以規(guī)定，合同生效后，甲乙雙方無正當(dāng)理由不得提前解除合同。任何一方解除合同，須提前_________天通知對方，方能解除合同，并辦理有關(guān)手續(xù)。）