最熱裝修合同的法律條款范文(17篇)

字號:

    在商業(yè)活動中,合同扮演著重要的角色,它規(guī)范了各方的權(quán)利和義務(wù)。如何撰寫一份合法合規(guī)的合同是每個從事商業(yè)活動的人都需要了解的重要知識。以下是小編為大家整理的合同示范范本,請參考。
    裝修合同的法律條款篇一
    在有些合同中我們會有保修期這一項,但是又的裝修公司利用消費者不了解行情的漏洞,往往把合同里的裝修期寫的不夠清楚或籠統(tǒng)寫成保修一年等樣式。
    按照國家的相關(guān)規(guī)定,住宅室內(nèi)的裝修裝飾工程最低保修期為兩年,具有防水要求的衛(wèi)生間、廚房和外墻面一般為五年。對于沒有明確保修期和保修期縮短的情況,消費者應(yīng)立刻提出并與裝修公司進(jìn)行協(xié)商。
    按照規(guī)定,裝修方如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)收到工程款,是可以通過合法的有效途徑來進(jìn)行維權(quán),對于單方規(guī)定的“不予免費保修”則無法律效力。這里建議廣大消費者在簽訂合同之前就需要跟裝修施工方協(xié)商好,把相關(guān)事宜寫的清清楚楚,明明白白。
    在簽署的裝修合同中,會出現(xiàn)如果消費者索要發(fā)票,就需要承擔(dān)稅額。
    消費者是有權(quán)利向裝修公司索要發(fā)票的,而且國家也提倡以發(fā)票作為日后維權(quán)的依據(jù)。發(fā)票產(chǎn)生的稅收是企業(yè)應(yīng)該承擔(dān)的義務(wù)和責(zé)任,制定上述合同條款的施工方必定是有意想要逃稅。
    有的裝修合同中規(guī)定,施工過程當(dāng)中如果消費者減少施工項目,需要支付該項目的減項費,或者規(guī)定施工方在施工過程當(dāng)中擁有使用房屋的權(quán)利等條款。
    在施工當(dāng)中,如果消費者要求減少施工項目,應(yīng)該按照實際情況(施工方已經(jīng)付出勞動成果)來收取減項費,在我們簽訂合同之前就應(yīng)該對于這些細(xì)則進(jìn)行協(xié)商。施工當(dāng)中,施工方只有對房屋施工的權(quán)利,并沒有有對房屋的使用權(quán)。
    在一些不規(guī)范的裝修合同當(dāng)中,有的甚至沒有明確規(guī)定工期,也沒有注明工期按照什么方式來計算。
    工期是由消費者和裝修公司兩方人員一起來進(jìn)行協(xié)商的,一般為2個月左右。工期的計算方式一般按照工作日來進(jìn)行計算。除非遇到特殊的情況需要改變工期的情況下,必須經(jīng)雙方商議,并寫明工期是按照工作日還是按日歷天數(shù)來計算。
    一些霸王合同條款中會規(guī)定,施工預(yù)付款開工前支付一部分,施工進(jìn)度中途支付第二部,施工結(jié)束后支付最后的'尾款。此處施工方中途沒有確切定義,如果出現(xiàn)爭議,消費者就比較被動。
    對于這些合同條款,不僅僅要按照范本簽訂,還應(yīng)該明確標(biāo)出施工進(jìn)度具體指那個階段。
    裝修合同的法律條款篇二
     1、最高人民法院《關(guān)于裝修裝飾工程款是否享有合同法第二百八十六條規(guī)定的優(yōu)先受償權(quán)的函復(fù)》的答復(fù)意見及理由中明確提到“最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為:裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程………..”。
     2、建設(shè)部于xxxx年xx月xx日頒布實施的《建設(shè)部關(guān)于建筑裝修裝飾歸口管理問題的'復(fù)函》中明確了建筑裝修裝飾屬于建筑行業(yè)的重要組成部分,而且其根據(jù)的法律也是根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》等法律。
     綜上,既然裝飾裝修工程屬于建設(shè)工程,那么裝飾裝修合同就應(yīng)當(dāng)屬于建設(shè)工程合同,就應(yīng)當(dāng)適用《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》等相關(guān)法律。
     附上述復(fù)函:
     (2004)民一他字第14號
     福建省高級人民法院:
     你院閩高法[2004]143號《關(guān)于福州市康輝裝修工程有限公司與福州天勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、福州綠葉房產(chǎn)代理有限公司裝修工程承包合同糾紛一案的請示》收悉。
     經(jīng)研究,答復(fù)如下:
     裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第二百八十六條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
     享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
     此復(fù)。
     xxxx年xx月xx日
     答復(fù)意見及理由:
     最高人民法院民事審判第一庭經(jīng)研究后認(rèn)為:裝修裝飾工程屬于建設(shè)工程,可以適用《中華人民共和國合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定,但裝修裝飾工程的發(fā)包人不是該建筑物的所有權(quán)人或者承包人與該建筑物的所有權(quán)人之間沒有合同關(guān)系的除外。
     享有優(yōu)先權(quán)的承包人只能在建筑物因裝修裝飾而增加價值的范圍內(nèi)優(yōu)先受償。
     理由如下:
     第一,裝修裝飾工程本質(zhì)上屬于建設(shè)工程,應(yīng)當(dāng)適用《合同法》第286條關(guān)于優(yōu)先受償權(quán)的規(guī)定。
     國務(wù)院xxxx年xx月xx日頒布的《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》第2條、xxxx年xx月xx日公布的《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》第2條第2款規(guī)定:“本條例所稱建設(shè)工程,是指土木工程、建筑工程、線路管道和設(shè)備安裝工程及裝修工程”。
     國家技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的《國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼》國家標(biāo)準(zhǔn),建筑業(yè)按從事工程建設(shè)的不同專業(yè)劃分為“土木工程建筑業(yè)”、“線路、管道和設(shè)備安裝業(yè)”和“裝飾、裝修業(yè)”三大類。
     因此,將裝修裝飾工程納入建設(shè)工程的范圍符合國家規(guī)定和行業(yè)規(guī)范。
    裝修合同的法律條款篇三
    房產(chǎn)項目開發(fā)過程法律服務(wù)合同
    合同雙方:
    甲方:深圳市___________有限公司
    乙方:廣東融商誠達(dá)律師事*所
    甲方聘請乙方為______公司所屬房產(chǎn)開發(fā)項目提供專業(yè)法律服務(wù),要求乙方指派熟悉房地產(chǎn)行業(yè)且擅長代理房地產(chǎn)糾紛案件的律師負(fù)責(zé)甲方項目的法律服務(wù),以確保和維護(hù)甲方在整個項目銷售過程中的合法權(quán)益。經(jīng)協(xié)商,雙方達(dá)成以下條款:
    一、??乙方接受甲方委托指派律師為?????房地產(chǎn)開發(fā)項目以下階段提供下述非訴訟法律服務(wù):
    (一)?商品房銷售階段
    2、審查委托人提供的有關(guān)樓宇預(yù)、銷售的廣告等宣傳資料,根據(jù)具體情況提出修改意見。
    3、?提供預(yù)售和現(xiàn)售的法律服務(wù),參與大宗購房談判。
    4、協(xié)助委托人監(jiān)督商品房銷售合同的履行,調(diào)解處理在合同履行中產(chǎn)生的糾紛。
    5、參與委托人與有關(guān)銀行的談判,起草或修改委托人和銀行的合作貸款協(xié)議。如有資金監(jiān)管協(xié)議,則同時起草或?qū)彶樵搮f(xié)議并提出修改意見。
    6、審查、修改項目預(yù)、銷售及租賃的有關(guān)法律文件:
    b:接受因上述法律文書而產(chǎn)生的法律問題咨詢;
    10、經(jīng)委托人指定由本所律師代為辦理下列事宜(費用由購房業(yè)主和承租人承擔(dān));
    a:代為審查辦理購房業(yè)主個人購房抵押貸款手續(xù)及提供律師見證服務(wù);
    b:代為辦理該項目涉外預(yù)、銷售合同公正手續(xù);
    c:代為申領(lǐng)購房業(yè)主的〈房地產(chǎn)權(quán)證〉
    d:代為辦理房屋租賃登記手續(xù);
    (二)、交付驗房階段律師服務(wù)
    1、審查房屋是否具備交付條件并出具法律意見書;
    2、?審查修改《商品房使用說明書》、《住宅質(zhì)量保證書》《房屋交付交接單》;
    3、?審查修改《入住手冊》、《業(yè)主臨時公約》、《前期物業(yè)管理協(xié)議》;
    5、?協(xié)助調(diào)解處理項目完成后工程結(jié)算產(chǎn)生的爭議,及時提出法律意見。
    (三)為委托人提供的動態(tài)跟蹤法律服務(wù)
    1、?及時向委托人介紹新頒布的房地產(chǎn)相關(guān)法律、法規(guī)、政策,必要時出具相關(guān)法律意見。
    2、?及時解答和解決有關(guān)法律咨詢和法律事務(wù)。
    二、乙方根據(jù)本合同第一條規(guī)定的法律服務(wù)內(nèi)容,安排有關(guān)律師或工作人員提供法律服務(wù),其費用包含在本合同規(guī)定的服務(wù)報酬中。
    三、法律服務(wù)報酬與支付方式:
    1、雙方商定:甲方支付乙方以上全過程專項法律服務(wù)代理費為人民幣____萬元。
    2、支付的方式:律師服務(wù)報酬以人民幣支付。支付期限為:
    第一期:自簽約之日七天內(nèi),支付人民幣____萬元;
    第二期:??年??月??日之前,支付人民幣____萬元;
    第三期:年???月??日之前,支付余款人民幣____萬元;
    四、本合同第一條注明由業(yè)主或銀行支付的法律服務(wù)費用,另行計算,由乙方向業(yè)主或銀行收取。
    五、乙方提供的上述法律服務(wù)的各項法律關(guān)系,如因爭議導(dǎo)致訴訟或仲裁時,乙方可代表甲方全權(quán)處理,其費用另行計算。
    六、??乙方提供的法律服務(wù)應(yīng)保證服務(wù)質(zhì)量,確保經(jīng)律師審
    查修改后的合同和法律文件的合法性有效性(在法律、法規(guī)發(fā)生變化的特殊情況下除外)如因工作疏漏或失誤致使甲方利益受損,乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    七、??甲方應(yīng)根據(jù)乙方提供法律服務(wù)的需要,按乙方的要求
    提供各種有關(guān)書面材料,并如實向律師闡明情況。
    八、???本合同自簽訂之日起生效,至乙方完成所有約定的法律服務(wù)時終止。
    九、???本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方:深圳市____有限公司????乙方:廣東融*誠達(dá)律師所?
    法定代表人:????????????????代表:
    年?????月????日
    裝修合同的法律條款篇四
    勞動合同內(nèi)容與法律規(guī)定不符,主要有兩種情況。
    一、勞動合同缺少法律規(guī)定的必備條款,不必然導(dǎo)致合同無效。
    勞動合同是用人單位與勞動者真實意思的'體現(xiàn),勞動合同經(jīng)雙方簽字、蓋章即發(fā)生法律效力。勞動合同如果缺少工作內(nèi)容、工作地點、工作時間、休息休假制度、社會保險等必備條款,或?qū)l款約定不明,可以按照集體合同約定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,沒有集體合同或集體合同未規(guī)定的,按照有關(guān)法律執(zhí)行。如果勞動合同不具備必備條款給勞動者造成損害的,用人單位應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。像勞動合同中沒有約定社會保險條款,但是法律規(guī)定繳納社會保險是用人單位和勞動者的法定義務(wù),無論用人單位與勞動者在勞動合同中是否約定、如何約定,都不能免除用人單位應(yīng)當(dāng)依法參加社會保險和繳納社會保險費的義務(wù)。
    二、勞動合同中增加個人信息資料披露、損害賠償條款等法定條款以外的內(nèi)容,是否具有法律效力,不能一概而論。
    首先,增加約定的條款不違反法律強(qiáng)制性規(guī)定,約定條款具有法律效力。勞動合同除具有人身屬性特點外,仍然具有合同的一般屬性,即合同雙方意思表示自治性。如用人單位和勞動者在勞動合同中約定勞動者故意損害公司財物,應(yīng)當(dāng)按照被損財物的價值予以賠償;解除勞動合同,勞動者應(yīng)當(dāng)辦理離職工作交接手續(xù),工作交接完畢后用人單位結(jié)算薪資及支付經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)葍?nèi)容,均合法有效。用人單位與勞動者在法律規(guī)定范圍內(nèi)約定一些必備條款之外而具有操作性的合同條款,是非常必要的。
    其次,如果增加約定的條款違反法律規(guī)定,約定條款無效。像完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同,《勞動合同法》規(guī)定以完成一定工作任務(wù)為期限的勞動合同不得約定試用期,因此,如果勞動合同約定了試用期,則違反法律規(guī)定,是無效的合同條款。
    設(shè)計和制作勞動合同應(yīng)當(dāng)盡量包含《勞動合同法》所規(guī)定的必備條款,同時應(yīng)當(dāng)對雙方認(rèn)為需要約定的特殊事項予以明確的約定。千萬不可圖一時省力而草率地制定勞動合同,致使勞動合同違法或無效而引發(fā)勞動爭議。
    裝修合同的法律條款篇五
    現(xiàn)在,讓我們試著寫一篇裝修合同。大多數(shù)購房者并不具備裝修方面的專業(yè)知識,因此每個有裝修經(jīng)歷的業(yè)主都知道裝修工程是一件繁瑣、費時勞神的事情。下面是小編為大家收集有關(guān)于裝修合同附加條款,希望你喜歡。
    委托方(甲方):__________________________
    承接方(乙方):__________________________
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
    第一條:工程概況
    1.工程地址:________________________________;
    2.居室規(guī)格:________________________________;
    總計:施工面積____________平方米。
    3.施工內(nèi)容:詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
    4.工程開工日期:______年______月______日
    5工程竣工日期:______年______月______日
    工程總天數(shù):________天
    第二條:工程價款
    工程價款(金額大寫)___________________元,詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
    第三條:質(zhì)量要求
    1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
    2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照浙江省地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
    3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    第四條:付款方式
    1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(年月日),甲方即第二次付施工工費的40%。剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。(注:施工工費包括人工費)
    甲方付清工程價款,乙方開具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,
    甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時,不得交付使用。
    2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
    3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
    4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
    第五條:違約責(zé)任
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    第六條:合同的變更和終止
    1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
    第七條:合同生效
    1.本合同由雙方蓋章,簽字后生效。
    2.本合同一式份,甲乙雙方及見證部門各執(zhí)壹份。
    委托方(甲方):__________________________
    承接方(乙方):__________________________
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同,以便共同遵守。
    第一條:工程概況
    1.工程地址:__________________________;
    2.居室規(guī)格:房型類型為磚混框架3層,總計施工面積____________平方米。
    3.施工內(nèi)容:內(nèi)墻磚、地板磚、木地板鋪設(shè),內(nèi)墻白灰掛灰,門窗燈飾安裝,衛(wèi)生間潔具安裝,廚房、衣柜安裝。詳見施工圖。
    4.委托方式:____________________________;
    5.工程開工日期:________________________;
    6.工程竣工日期:________________________;
    工程總天數(shù):___________________________。
    第二條:工程價款
    工程價款(金額大寫)__________元,詳見本合同附件《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
    1、材料款____________元;
    2、工時費____________元;
    3、施工清運費____________元;
    4、搬卸費____________元。
    第三條:質(zhì)量要求
    1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。
    2.工程驗收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    3.施工中,甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
    4.凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
    5.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開工前通知乙方,以便于工作銜接。
    第四條:材料供應(yīng)
    1.乙方須嚴(yán)格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定,對本合同中所用材料一律實行明碼標(biāo)價。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價款補(bǔ)償給甲方。
    2. 乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
    3.甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的______%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    第五條:付款方式
    1. 合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付______%工程材料款和施工工費的______%;當(dāng)工期進(jìn)度過半(____________年_________月________日),甲方即第二次付施工工費的______%.剩余______%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。
    2.工程施工中如有項目增減或需要變動,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項目的價款,當(dāng)場結(jié)清。
    3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的,每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
    4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
    第六條:工程工期
    1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的______%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價款中人工費的______%作為誤工費支付給乙方____________元。
    2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
    3. 在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
    4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
    5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
    第七條:工程驗收
    工程質(zhì)量驗收,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
    第八條:其他事項
    1. 甲方責(zé)任
    必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。
    2.乙方責(zé)任
    負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全,嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生,必需盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。
    第九條:違約責(zé)任
    合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的______%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。
    第十條:爭議解決
    本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決。當(dāng)事人不愿通過協(xié)商解決,或協(xié)商解決不成時,可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
    第十一條:合同的變更和終止
    合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必需嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款的______%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    第十二條:合同生效
    1.本合同經(jīng)雙方蓋章,簽字后生效。一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方(發(fā)包方):_________________________
    乙方(承包方):_________________________
    第一條工程概況
    1.1工程地點:_________________________________________________。
    1.2住房結(jié)構(gòu):_________________________________,施工面積_________平方米。
    1.3工程造價:家庭居室裝飾裝修工程的價格,根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則,約定如下:總價款:_________元,大寫(人民幣):_________________。其中:材料費:_________,人工費:_________,管理費:_________,設(shè)計費:_________,垃圾清運費:_________,稅金:_________,其他費用:_________。(詳見附表三:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可,變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
    1.4工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種方式。
    (1)乙方包工、包全部材料。(見附件五:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
    (3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四:甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
    第二條施工圖紙
    雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供:
    3施工圖紙雙方簽字后生效。
    第三條甲方權(quán)利義務(wù)
    1開工前提供施工期間的水源、電源,并說明使用注意事項;
    2參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗收;
    5因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,如屬乙方的責(zé)任,由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
    第四條乙方權(quán)利義務(wù)
    1施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質(zhì)量,按期完成工程;
    3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下管道的暢通;
    7乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
    8乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造;
    9乙方不得野蠻施工,危及建筑物自身的安全;
    第五條材料的提供
    4除合同注明外,五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等,均由甲方購買并按時運到現(xiàn)場。
    第六條工期延誤
    2甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延;
    3因乙方供材或施工等原因不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
    第七條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    (1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。
    (2)乙方所承包的工程,必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)驗收。
    (3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
    第八條工程驗收和保修
    1雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗收:
    (1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;
    (2)油漆、面層涂料施工前驗收;
    2保修
    (1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九:工程結(jié)算單),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十:工程保修單)。
    (2)在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
    第九條工程款支付方式
    1竣工驗收后_________日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。
    甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
    2因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
    3雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
    第十條違約責(zé)任
    11.1合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的,違約方應(yīng)予以賠償。
    11.4由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,所需修理費用由乙方承擔(dān),工期不予順延。
    11.5由于甲方或乙方原因致使工期延誤,每延誤一日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的2‰作為違約金。
    第十一條附則
    12.1本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    12.2甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,雙方簽字(蓋章)后生效,甲、乙雙方各持一份。
    12.4合同履行完后自動終止。
    12.5本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證,以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
    12.6合同附件為本合同的組成部份,與本合同具有同等法律效力。
    甲方(委托方):________________________
    乙方(施工方):________________________
    為規(guī)范裝飾裝修施工,保護(hù)雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)-法》》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本工程的具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
    一、工程概況
    1.裝飾施工地點:_____________________________________________。
    2.建筑__________結(jié)構(gòu),建筑面積___________平方米。
    3.裝飾施工內(nèi)容:詳見施工圖,工程預(yù)算書
    4.承包方式:(包工包料,包清工,部分承包)。
    5.本工程由__________設(shè)計。
    6.工期:工程期限_____________天,從____________年_________月________日開工至____________年_________月________日竣工。
    如遇審批有關(guān)事項,按委托人到相關(guān)職能部門辦妥備案手續(xù)之日起計算。
    二、工程價款及結(jié)算方式
    1.總價款:(大寫)________________元(其中:設(shè)計費____元,管理費(____%)元,稅金(____%)元。)經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的,變更部分的工程款按實另計。
    2.合同簽訂后____天內(nèi)開工前,甲方支付總價款的____%,計_______元。泥工進(jìn)場前或____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;木工進(jìn)場前或____年_____月_____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元;油漆工進(jìn)場前或_____年____月____日前,甲方支付總價款的____%,計_______元:其余款項為本工程尾款。第三次付款時,甲乙雙方應(yīng)對已變更項目的工程和工程量進(jìn)行核實和計算。并按合同比例進(jìn)行支付和收款。尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗收合格后一周內(nèi)一次付清。
    三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)
    (一)甲方工作
    1.甲方開工前,應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案:確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的,應(yīng)當(dāng)請具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案,經(jīng)房產(chǎn)管理部門核準(zhǔn)后,領(lǐng)取住宅裝修許可單。
    2.甲方應(yīng)在開工前______天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。騰空房屋,消除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電,并說明使用注意事項。
    3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
    4.指派________為甲方代表,負(fù)責(zé)合同履行,對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)理、驗收、變更、登記手續(xù)和其他事項。
    (二)乙方工作
    1.對甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底,擬定方案和進(jìn)度計劃,交甲方審定。
    2.指派為________乙方代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
    3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門批準(zhǔn),不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
    4.與所在地物業(yè)管理單位《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
    5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
    四、材料的供應(yīng)
    1.甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》
    本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場,乙方應(yīng)辦理驗收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異或無法提供有關(guān)證明的,乙方應(yīng)及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,經(jīng)書面認(rèn)可,可繼續(xù)使用,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    2.乙方提供的材料:詳見附件三《乙方提供的材料清單》
    乙方提供的材料,必須符合國家標(biāo)準(zhǔn),有質(zhì)量環(huán)保檢驗合格證明和有中文標(biāo)識的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、生產(chǎn)廠廠名、廠址等,不得用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備,并應(yīng)得到甲方認(rèn)可,用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的,應(yīng)按挪用材料價款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的,應(yīng)按提供材料價款的雙倍補(bǔ)償經(jīng)甲方。
    乙方提供的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    五、安全生產(chǎn)
    甲方提供的施工圖紙或做說明及施工現(xiàn)場地應(yīng)符合防火。防事故的要求,主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發(fā)生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物,應(yīng)當(dāng)按規(guī)定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)賠償:屬乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
    乙方在施工期間應(yīng)加強(qiáng)安全生產(chǎn),文明施工。凡發(fā)生工傷及死亡事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
    六、施工內(nèi)容和工期變更
    在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》后(詳見附件四),方能進(jìn)行該項目的施工,由此造成費用增減或工期改變的,由甲乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
    七、工程質(zhì)量及竣工驗收辦法
    1.本工程以施工圖紙、做法說明、設(shè)計變更和《________________市住宅裝飾裝修工程施工質(zhì)量行業(yè)規(guī)范》為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
    2.裝飾裝修工程竣工后,工程質(zhì)量和環(huán)保要求應(yīng)當(dāng)符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
    3.由于甲方原因造成的工程質(zhì)量問題,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
    4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
    5.甲方對工程存在的問題應(yīng)及時向乙方工程負(fù)責(zé)人反映投訴,以免造成更大返工或損失。
    6.乙方應(yīng)及時通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)(見附件五《工程質(zhì)量驗收單》),甲方不能按預(yù)約規(guī)定時間日期參加驗收,由乙方組織人員驗收,甲方應(yīng)予書面承認(rèn)。
    工期竣工后,乙方應(yīng)及時通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知七日內(nèi)進(jìn)行驗收。
    八、違約責(zé)任
    1.本合同簽訂生效后,甲方雙方應(yīng)履行合同規(guī)定的各項條款(包括經(jīng)雙方確認(rèn)的合同附件、預(yù)算及圖紙等),不得擅自變更或解除,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價的10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。
    2.甲方未辦任何手續(xù),要求乙方改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
    3.未經(jīng)甲方同意,乙方擅自改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì),由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
    九、工程保修
    1.凡包工包料的“雙包”工程,從竣工驗收合格之日計算,保修期為二年。有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
    2.由于乙方原因造成質(zhì)量問題,乙方無條件地進(jìn)行維修。
    3.由于甲方使用不當(dāng)造成損壞,或不能正常使用,不屬保修范圍。
    4.本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章后有效。
    十、住宅室內(nèi)裝飾裝修工程發(fā)生糾紛的,可以通過協(xié)商或者調(diào)解解決,不愿協(xié)商、調(diào)解或者協(xié)商、調(diào)解不成的,由法定質(zhì)栓機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗,費用由責(zé)任方承擔(dān)。
    十一、本合同一式____份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
    甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方房屋進(jìn)行地磚、墻磚鋪設(shè),訂立本協(xié)議,以共同恪守。
    一、工程地點:________________________________________。
    二、形式結(jié)構(gòu):________________________________________。
    三、工程項目:
    1、四個房間(兩臥室、兩客廳)地面鋪設(shè)________瓷磚,打地角線,要求平整;一個廚房,一個衛(wèi)生間墻面________鋪瓷到頂,留出吊頂空間,邊角打磨,地面鋪________瓷磚,要求平整;兩個陽臺地面鋪設(shè)________瓷磚,要求平整。
    2、未盡細(xì)節(jié)的之處,由甲方提出方案,商量確定。
    四、承包方式:甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方需提前通知甲方),和施工期間的午餐供應(yīng),乙方負(fù)責(zé)施工。
    五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):施工質(zhì)量要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn),雙方認(rèn)可。工程竣工驗收合格后,______個月內(nèi)因乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)無償返工維修。
    六、工程造價:材料由甲方提供,甲方支付乙方裝修人工費________元人民幣。
    八、合同生效:本協(xié)議一式兩份,甲乙方各執(zhí)一份,具有相同效應(yīng)。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    裝修合同的法律條款篇六
    乙方(全稱):_________________
    的《合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。鑒于:_________________(原因)。甲乙雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)實際情況,在原合同基礎(chǔ)上變更合同條款部分內(nèi)容,特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。
    一、協(xié)議內(nèi)容變更部分為:_________________
    1、(具體變更條款)
    2、
    二、本協(xié)議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與原合同具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原合同的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。本協(xié)議與原合同有相互沖突時,以本協(xié)議為準(zhǔn)。
    三、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
    甲方:_________________乙方:_________________
    (公章)(公章)
    法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人
    簽字:________________簽字:________________
    ________年____月____日________年____月____日
    裝修合同的法律條款篇七
    本協(xié)議中的所有術(shù)語,除非另有說明,否則其定義與雙方于 年月 日簽訂的《___合同/協(xié)議》(下稱“原協(xié)議”)中的定義相同 。
    鑒于:
    甲方和乙方于 年月日共同簽署了《___合同/協(xié)議》,雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就《___合同/協(xié)議》中未盡事項特訂立以下補(bǔ)充協(xié)議。
    合同內(nèi)容補(bǔ)充部分
    其它事項說明
    本協(xié)議生效
    本協(xié)議生效后,即成為《___合同/協(xié)議》不可分割的組成部分,與《___合同/協(xié)議》具有同等的法律效力。
    除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
    甲方(公章):乙方(公章):
    法定人代表 法定人代表
    (或授權(quán)代表):(或授權(quán)代表):
    開戶銀行: 開戶銀行:
    銀行帳號:銀行帳號:
    通訊地址: 通訊地址:
    聯(lián) 系 人: 聯(lián) 系 人:
    聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
    傳真:傳真:
    裝修合同的法律條款篇八
    《合同法》規(guī)定,承攬合同是承攬人按照定作人的要求完成工作,交付工作成果,定作人給付報酬的合同。承攬包括加工、定作、修理、復(fù)制、測試、檢驗等工作。
    二、承攬合同的特征
    在承攬合同中,提出工作要求,按約定接受工作成果并給付酬金的一方稱為定作人;完成工作并交付工作成果,按約定獲取報酬的一方稱為承攬人。承攬合同具有以下法律特征:
    (1)承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標(biāo)的。
    (2)承攬人須以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成所承攬的工作。
    (3)承攬人工作具有獨立性。
    承攬合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)
    承攬合同屬于雙務(wù)合同。就是說,合同當(dāng)事人一方享有的權(quán)利意味著對方要承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。所以,此處僅就雙方的義務(wù)進(jìn)行闡述。
    1.承攬人的義務(wù)
    (1)按照合同約定完成承攬工作的義務(wù)。
    (2)材料檢驗的義務(wù)。
    (3)通知和保密的義務(wù)。
    (4)接受監(jiān)督檢查和妥善保管工作成果等的義務(wù)。
    (5)交付符合質(zhì)量要求工作成果的義務(wù)。
    2.定作人的義務(wù)
    (1)按照約定提供材料和協(xié)助承攬人完成工作的義務(wù)。
    (2)支付報酬的義務(wù)。
    (3)依法賠償損失的義務(wù)。
    (4)驗收工作成果的義務(wù)。
    四、承攬合同的解除
    承攬合同是以當(dāng)事人之間的信賴關(guān)系為基礎(chǔ),所以在合同履行過程中,一旦這種信賴關(guān)系遭到破壞,法律允許當(dāng)事人解除合同。
    1.承攬人的法定解除權(quán)
    定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在合理期限內(nèi)履行義務(wù),并可以順延履行期限;定作人逾期不履行的,承攬人可以依法解除合同。
    2.定作人的法定解除權(quán)
    承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當(dāng)就該第三人完成的工作成果向定作人負(fù)責(zé);未經(jīng)定作人同意的,定作人可以解除合同。
    3.定作人的法定任意解除權(quán)
    定作人可以隨時解除承攬合同,造成承攬人損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    根據(jù)《合同法》“總則”的規(guī)定,雙方當(dāng)事人可以協(xié)商解除合同。當(dāng)事人一方解除合同的,只限于兩種情況:一是發(fā)生不可抗力致使合同目的無法實現(xiàn);二是對方當(dāng)事人嚴(yán)重違約。除此之外,當(dāng)事人擅自解除合同的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
    [承攬合同相關(guān)法律法規(guī)]
    裝修合同的法律條款篇九
    合同編號:
    發(fā)包人:
    營業(yè)地址:_____________
    委托代理人:_________
    營業(yè)執(zhí)照號:___________
    電話:_______________
    法定代表人:___________
    電話:_________
    承包人:
    委托代理人:___________
    電話:_________
    本工程設(shè)計人:_________
    電話:_________
    施工隊負(fù)責(zé)人:_________
    電話:_________
    依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的場所裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條工程概況
    1。2工程內(nèi)容及做法(詳見:預(yù)算表。施工圖紙)。
    1。3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
    (1)承包人包工、包料
    (3)承包人包工、發(fā)包人包料(詳見發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
    1。4工程期限_____天,開工日期______年____月____日,竣工日期_______年_____月_____日。
    1。5合同價款:本合同工程造價為(大寫):______________元(詳見預(yù)算報價單)。
    第二條施工圖紙
    雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:
    (2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份(詳見:裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費__________元,由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
    第三條發(fā)包人義務(wù)
    3。2提供施工期間的水源、電源;
    3。3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊與鄰里之間的關(guān)系;
    3。6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
    第四條承包人義務(wù)
    4。2嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
    4。3保護(hù)好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;
    4。4保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
    第五條工程變更
    工程項目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見裝飾裝修工程增減項目單)。
    第六條材料的提供
    6。2由承包人提供的材料、設(shè)備(詳見承包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表),承包人應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗。
    第七條工期延誤
    7。1對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延;
    (1)工程量變化和設(shè)計變更;
    (2)不可抗力;
    (3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
    7。2因發(fā)包人未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。
    7。3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
    7。4因承包人責(zé)任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由承包人承擔(dān),工期不順延。
    第八條工程款支付方式
    8。1雙方約定按以下第種方式支付工程款:
    (1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:
    支付方式支付時間支付金額
    第一次開工前三日支付元
    第二次工程進(jìn)度過半支付元
    第三次雙方驗收合格支付元
    8。2工程驗收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時向承包人結(jié)算工程尾款。
    8。3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
    8。4本工程驗收合格后,保修期為自雙方簽字之日起月。
    第九條違約責(zé)任
    9。1合同雙方當(dāng)事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
    9。2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。
    9。3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
    9。4發(fā)包人未按期支付第二(三)次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_________元。
    9。5由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
    9。6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金________元。
    第十條合同爭議的解決方式
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第______種方式解決:
    (一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院提起訴訟。
    第十一條附則
    11。1本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
    11。2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
    11。3本合同一式_______份,雙方各執(zhí)________份,_________部門___________份。
    11。4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
    發(fā)包人:____________(簽字)承包人:_______________(簽章)
    法定代理人:_____________法定代理人:_____________
    委托代理人:_____________委托代理人:_____________
    ________年_____月_____日_________
    年_____月_____日
    裝修合同的法律條款篇十
    發(fā)包方(以下簡稱甲方):
    委托代理人:
    統(tǒng)一社會信用代碼:
    住所地址:
    聯(lián)系電話:
    承包方(以下簡稱乙方):
    統(tǒng)一社會信用代碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    注冊地址:
    聯(lián)系電話:
    依照《_____》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
    第一條?工程概況
    1.1?工程地點:___市____區(qū)(縣)____路____號____樓____?室。
    1.2?住房結(jié)構(gòu):___房型___房______廳___套,施工面積____平方米。
    1.3?工程承包方式,雙方商定采取下列第_________種承包方式:
    (1)乙方包工、包全部材料
    (2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
    (3)乙方包工、甲方包全部材料
    1.4總價款:___元,大寫(人民幣):____。其中:材料費:___,人工費:__,管理費:___,設(shè)計費:___,垃圾清運費:____,稅金:____,其他費用:___。(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方簽字確認(rèn),變更施工內(nèi)容,變更部分的工程款按實另計。
    1.6?工程內(nèi)容及做法(見附表:裝飾裝修工程施工項目確認(rèn)表、裝飾裝修工程內(nèi)容和做法一覽表)。
    第二條?施工單位資格
    乙方是經(jīng)過工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的企業(yè)法人,通過最近一次企業(yè)年檢,具有經(jīng)建設(shè)行政主管機(jī)關(guān)審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質(zhì),資質(zhì)等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應(yīng)資質(zhì)的,甲方有權(quán)終止本合同,乙方同意立即返還甲方已支付的費用,并賠償乙方損失。
    第三條?材料供應(yīng)
    3.2?按合同約定由乙方提供的材料、設(shè)備(見附表:乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表),乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收,以雙方代表簽字為準(zhǔn)。
    第四條?工程質(zhì)量
    4.1本工程執(zhí)行____(填建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程)、____(填裝飾裝修驗收標(biāo)準(zhǔn))和市建設(shè)行政主管部門制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn))。
    4.2?本工程由___方設(shè)計施工方案。
    4.3?甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
    4.4?由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不變。
    4.5?在施工過程中,甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系。在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進(jìn)行該項目的施工。由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定并簽字確認(rèn)。凡甲方私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方應(yīng)予賠償。
    4.6?施工過程中雙方對工程質(zhì)量發(fā)生爭議,申請由_______部門對工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過程支出的相關(guān)費用由甲方負(fù)責(zé)。
    第五條?工程驗收
    5.3?本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單(見附表:工程保修單)。
    第六條?工程款支付方式
    6.1?雙方約定按下列第___種方式支付工程款:
    (3)竣工驗收后___日內(nèi),甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。
    (4)竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿,甲方支付相當(dāng)于總價款____%的工程款。?甲方支付工程款,乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的,視為乙方收取。
    6.2?因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的,甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
    6.3?雙方款項往來,均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束,甲方全額付清應(yīng)付款項后,乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
    6.4?竣工驗收合格后,甲方有權(quán)留取相當(dāng)于工程總價款的____%的保修基金??⒐を炇蘸细窈骭__年內(nèi)沒有發(fā)生工程質(zhì)量問題的,甲方應(yīng)將保修基金全額退還乙方。
    第七條?有關(guān)安全生產(chǎn)和防火約定
    第八條?工程監(jiān)理
    8.1?本工程甲方委托監(jiān)理,應(yīng)與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同。并在本合同協(xié)議條款內(nèi)明確監(jiān)理單位、總監(jiān)理工程師及其應(yīng)履行的職責(zé)。
    8.2?本合同中總監(jiān)理工程師和甲方代表的職責(zé)不能相互交叉。非經(jīng)甲方同意,總監(jiān)理工程師及其代表無權(quán)解除本合同中乙方的任何義務(wù)。合同履行中,發(fā)生影響甲、乙雙方權(quán)利和義務(wù)的事件時,總監(jiān)理工程師應(yīng)作出公正的處理。
    8.3?為保證施工正常進(jìn)行,甲乙雙方應(yīng)尊重總監(jiān)理工程師的決定。對總監(jiān)理工程師的決定有異議時,按協(xié)議條款的約定處理。總監(jiān)理工程師易人,甲方接到監(jiān)理單位通知后應(yīng)同時通知乙方,后任繼續(xù)履行賦予前任的權(quán)利和義務(wù)。
    第九條?施工圖紙
    雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供:
    9.1?甲方在開工日期____天之前按協(xié)議條款約定的日期和份數(shù),向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協(xié)議條款雙方約定的圖紙份數(shù),甲方應(yīng)代為復(fù)制,復(fù)制費用由乙方承擔(dān)。
    9.2?甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,圖紙一式___份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附表六:家庭居室裝飾裝修工程設(shè)計圖紙),設(shè)計費_____元由甲方支付(此費用不在工程價款內(nèi))。
    9.3?使用境外圖紙,不能滿足施工需要時,雙方應(yīng)在協(xié)議條款內(nèi)約定復(fù)制、重新繪制、翻譯、購買標(biāo)準(zhǔn)圖紙等事項。
    第十條?乙方駐工地代表
    乙方任命駐工地負(fù)責(zé)人,按以下要求行使合同約定的權(quán)利,履行合同約定的義務(wù):
    10.1?乙方的要求、請求和通知,以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表,甲方代表在回執(zhí)行上簽署姓名及收到時間后生效。
    10.2?乙方代表按甲方代表批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(或施工方案)和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保護(hù)人員生命和工程、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內(nèi)向甲方代表送交報告。責(zé)任在甲方,由甲方承擔(dān)由此發(fā)生的追加合同價款,相應(yīng)順延工期;責(zé)任在乙方,由乙方承擔(dān)費用。
    10.3?乙方代表易人,乙方應(yīng)于易人前____天通知甲方,后任繼續(xù)履行合同文件約定的前任的權(quán)利和義務(wù)。
    第十一條?甲方工作
    11.1?甲方應(yīng)在開工前____天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認(rèn)可的施工圖紙或做法說明___份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
    11.2?做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
    11.3?如確實需要拆改原建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)計管線,負(fù)責(zé)到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應(yīng)審批手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費用。
    11.6?參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗收。
    第十二條?乙方工作
    12.2?嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
    12.3?保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;
    12.4?保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場。
    12.5?參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
    12.6?指派___為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜,對其行為乙方應(yīng)予認(rèn)可。如更換人員,乙方應(yīng)及時書面通知甲方。
    12.7?乙方應(yīng)當(dāng)提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復(fù)印件,甲方要求與原件核對的,乙方應(yīng)當(dāng)同意。發(fā)票上應(yīng)當(dāng)載明產(chǎn)品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數(shù)量。
    第十三條?工程變更
    工程項目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期(見附表:裝飾裝修工程變更單)。
    第十四條?工期延誤
    14.1?對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:?(1)工程量變化或設(shè)計變更;?(2)不可抗力;?(3)甲方同意工期順延的其他情況。
    14.2?因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
    14.3?甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
    14.4?因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的,返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
    第十五條?違約責(zé)任
    15.4?由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方___元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的____%支付違約金。
    15.6?由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。
    15.7?甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
    15.8?乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
    第十六條?合同的變更和解除
    17.1?合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    17.2?施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
    第十七條?垃圾清運
    因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運出施工現(xiàn)場,并負(fù)責(zé)將垃圾運到指定的____地點,甲方負(fù)責(zé)支付垃圾清運費用(人民幣)___元(此費用不在工程價款內(nèi))。
    第十八條?聲明及保證
    甲方:
    18.1?甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    18.2?甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    18.3?在簽署本合同時,任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    18.4?甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    乙方:
    18.1?乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè),有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
    18.2?乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    18.3?在簽署本合同時,任何法院、_____機(jī)構(gòu)、_____或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    18.4?乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    第十九條?保密
    第二十條?不可抗力
    本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。?如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方,并應(yīng)在____天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    第二十一條?通知
    21.1?根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用____(書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的,方可采取公告送達(dá)的方式。
    21.2?各方通訊地址如下:
    甲方:________________________________________________________________。
    乙方:_________________________________________________________________。
    21.3?一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
    第二十二條?爭議的處理
    22.1?本合同受___國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
    22.2?本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第___種方式解決:
    (1)提交________委員會_____;?(2)依法向人民法院起訴。
    第二十三條?解釋
    本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行,本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè),不應(yīng)影響本合同的解釋。
    第二十四條?補(bǔ)充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第二十五條?合同效力
    1.?本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年,自___年___月?___日至____年___月__日。
    2.本合同正本一式___份,雙方各執(zhí)___份,具有同等法律效力;合同副本___份,送____留存一份。
    3.?合同附件為本合同的組成部分。
    合同簽訂地點:________省______市_______區(qū)/縣
    (以下無正文)
    甲方(蓋章):
    委托代理人(簽字):
    _______年____月____日
    簽訂地點:
    乙方(蓋章):
    法定代表人(簽字):
    ______年____月____日
    裝修合同的法律條款篇十一
    ________有限公司為統(tǒng)一和提高_(dá)__________________________的店面和產(chǎn)品形象。為乙方營造更好的銷售環(huán)境,經(jīng)雙方協(xié)商,本著自愿、平等、互惠、互利的原則,達(dá)成如下協(xié)議:
    1、自協(xié)議簽定之日,甲方負(fù)責(zé)為乙方提供店面整體設(shè)計及裝修。裝修內(nèi)容包括:
    門頭廣告牌的設(shè)計、制作、安裝
    產(chǎn)品形象墻的設(shè)計、制作、安裝
    產(chǎn)品展示架的設(shè)計、制作、安裝
    店內(nèi)主體色調(diào)的制定、粉刷
    店內(nèi)棚頂?shù)跗斓脑O(shè)計、制作、安裝
    甲方免費為乙方提供樣板一套、安裝工作服四套及各種證書和產(chǎn)品說明。
    2、自協(xié)議簽訂之日起,乙方需向甲方交納裝修保證金人民幣_____________元整。
    3、乙方在協(xié)議簽訂之日起一年內(nèi)不得兼營其它品牌或與甲方有沖突的產(chǎn)品,否則將扣除乙方的裝修保證金。
    4、甲、乙雙方合作滿一年后,乙方能很好的維護(hù)甲方的產(chǎn)品形象,并無違約情況,甲方將如數(shù)返還乙方的裝修保證金。
    5、本協(xié)議一式3份,甲方2份,乙方1份。
    6、本協(xié)議修改由雙方協(xié)商解決。
    7、本協(xié)議自雙方蓋章之日起生效至___年___月___日終止。
    甲方:乙方:
    辦公地址:辦公地址:
    開戶銀行:開戶銀行:
    帳號:帳號:
    郵編:郵編:
    電話:電話:
    傳真:傳真:
    代表人:代表人:
    年月日年月日
    裝修合同的法律條款篇十二
    第一條??附加條款的訂立
    本“意外殘疾附加條款”(以下簡稱“本附加條款”)之效力經(jīng)附加于主合同后始生效力。
    第二條??保險責(zé)任
    在本附加條款保險責(zé)任有效期內(nèi),本公司負(fù)下列保險責(zé)任:
    被保險人以遭受意外傷害事故,并自事故發(fā)生之日起180天內(nèi)造成本附加條款所附“殘疾程度與給付比例表”所列殘疾程度之一者,本公司按該表所列比例乘以保險金額給付“意外殘疾保險金”。
    疾合并前次殘疾可領(lǐng)較嚴(yán)重項目殘疾保險金者,按較嚴(yán)重項目標(biāo)準(zhǔn)給付,但前次已給付的殘疾保險金(投保前已患或因責(zé)任免除事項所致“殘疾程度與給付比例表”所列的殘疾視為已給付殘疾保險金)應(yīng)予以扣除。每保險年度“意外殘疾保險金”給付金額以保險金額為限。
    第三條??責(zé)任免除
    因下列情形之一,導(dǎo)致被保險人殘疾的,本公司不負(fù)給付保險金責(zé)任:
    一、投保人、受益人對被保險人故意殺害、傷害;
    二、被保險人故意犯罪或拒捕、故意自傷;
    三、被保險人服用、吸食或注射毒品;
    四、被保險人在本附加條款生效或復(fù)效之日起2年內(nèi)自殺;
    五、被保險人酒后駕駛、無照駕駛及駕駛無有效行駛證的機(jī)動交通工具;
    六、被保險人患愛滋病(aids)或感染愛滋病毒(hiv呈陽性)期間;
    七、戰(zhàn)爭、軍事行動、暴亂或武裝叛亂;
    八、核爆炸、核輻射或核污染。
    發(fā)生上述情形,被保險人身故的,本附加條款效力終止,本公司扣除手續(xù)費后退還未滿期保險費。
    第四條??保險期間
    本附加條款保險期間為1年。本公司所承擔(dān)的保險責(zé)任自本公司同意承保、收取首期保險費并簽發(fā)保險單的次日零時開始。
    本附加條款的到期日為主合同該保單年度最后一日。本附加條款保險期間屆滿時,投保人將本附加條款的續(xù)保保險費及主合同保險費一并交付后,本附加條款繼續(xù)有效。
    第五條??保險金額和保險費
    本附加條款的保險金額為投保人和本公司約定并于主合向保險單上載明的主合同保險金額。
    本附加條款的年交保險費為每萬元保險金額人民幣6元。投保人按照主合同約定方式向本公司支付保險費。分期支付保險費的,投保人支付首期保險費后,應(yīng)當(dāng)按約定的交費日期支付其余各期的保險費。
    第六條??如實告知
    訂立本附加條款時,本公司應(yīng)向投保人明確說明本附加條款內(nèi)容,特別是責(zé)任免除條款,并可以就投保人、被保險人的有關(guān)情況提出書面詢問,投保人、被保險人應(yīng)當(dāng)如實告知。
    投保人、被保險人故意不履行如實告知義務(wù)的,本公司有權(quán)解除本附加條款;對于本附加條款解除前發(fā)生的保險事故,本公司不負(fù)給付保險金的責(zé)任,并不退還保險費。
    投保人、被保險人因過失未履行如實告知義務(wù),足以影響保險人決定是否同意承?;蛘咛岣弑kU費率的,本公司有權(quán)解除本附加條款;對保險事故的發(fā)生有嚴(yán)重影響的,對于本附加條款解除前發(fā)生的保險事故,本公司不負(fù)給付保險金的責(zé)任,但扣除手續(xù)費后退還保險費。
    第七條??受益人的指定及變更
    “意外殘疾保險金”的受益人為被保險人本人,本公司不受理指定或變更。
    第八條??“意外殘疾保險金”的申請
    一、由受益人作為申請人填寫保險金給付申請書,并憑下列證明、資料向本公司申請給付保險金:
    1.主合同保險單或其他保險憑證;
    2.最近一期交費收據(jù);
    3.受益人戶籍證明及身份證明;
    4.本公司認(rèn)可的醫(yī)院出具的殘疾程度鑒定書;
    5.受益人所能提供的與確認(rèn)保險事故的性質(zhì)、原因、傷害程度等有關(guān)的其他證明和資料。
    二、本公司收到申請人的保險金給付申請書及上述有關(guān)證明和資料后,對確定屬于保險責(zé)任的,在與申請人達(dá)成有關(guān)給付保險金數(shù)額的協(xié)議后10日內(nèi),履行給付保險金責(zé)任。對不屬于保險責(zé)任的,向申請人發(fā)出拒絕給付保險金通知書。
    三、本公司自收到申請人的保險金給付申請書及上述有關(guān)證明和資料之日起60日內(nèi),對屬于保險責(zé)任而給付保險金的數(shù)額不能確定的,根據(jù)已有證明和資料,按可以確定的最低數(shù)額先予以支付,本公司最終確定給付保險金的數(shù)額后,給付相應(yīng)的差額。
    四、受益人對本公司請求給付保險金的權(quán)利,自其知道或應(yīng)當(dāng)知道保險事故發(fā)生之日起2年不行使而消滅。
    第九條??本附加條款效力的恢復(fù)
    本附加條款效力中止后2年內(nèi),投保人申請恢復(fù)效力的,應(yīng)填寫復(fù)效申請書,并按本公司規(guī)定提供被保險人健康聲明書或本公司指定醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具的體檢報告書,經(jīng)本公司審核同意,雙方達(dá)成復(fù)效協(xié)議,自投保人交納保險費的次日零時起,條款效力恢復(fù)。
    自條款效力中止之日起滿2年雙方未達(dá)成協(xié)議的,本公司有權(quán)解除本附加條款,并在扣除手續(xù)費后退還保險費。
    第十條??附加條款的終止
    有下列情形之一者,本附加條款效力即行終止:
    一、主合同終止、交費期滿;
    二、主合同已變更為減額交清;
    三、被保險人年滿70歲時,但當(dāng)期已交保險費尚有未經(jīng)過期間時,本附加條款的保障延續(xù)至當(dāng)期已交保險費保險期間屆滿為止。
    第十一條??適用主合同條款
    下列各項條款,適用主合同條款:
    一、保險事故通知;
    二、欠交保險費或未還款項的扣除;
    三、首期后分期保險費的交付、寬限期;
    四、合同效力中止;
    五、年齡確定與錯誤處理;
    六、地址變更;
    七、爭議處理。
    第十二條??釋義
    【本公司】:指中國平安保險股份有限*司。
    【被保險人】:指主合同被保險人。
    【意外傷害】:指非由疾病引起的、外來的、突然的、被保險人無法預(yù)料和不可抗拒的,使被保險人身體受到劇烈傷害的客觀事件。
    【愛滋病】:指后天性免疫力缺乏綜合癥;
    【愛滋病病毒】:指后天性免疫力缺乏綜合癥病毒。
    后天性免疫力缺乏綜合癥的定義應(yīng)按世界衛(wèi)生組織制定的定義為準(zhǔn),如在血液樣本中發(fā)現(xiàn)后天性免疫力缺乏綜合癥病毒或其抗體,則可認(rèn)定為感染愛滋病或愛滋病病毒。
    【周歲】:以法定身份證明文件中記載的出生日期為準(zhǔn)。
    【手續(xù)費】:指每張保險單平均承擔(dān)的本公司營業(yè)費用、傭金以及本公司對所承擔(dān)的保險責(zé)任所收取的費用三項之和。
    裝修合同的法律條款篇十三
    住所地址:____________
    聯(lián)系電話:__________手機(jī)號:_______
    乙方:___________
    單位名稱:___________
    地址:___________服務(wù)電話:___________
    設(shè)計負(fù)責(zé)人:________聯(lián)系電話:____________手機(jī):
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
    第一條工程項目
    甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計任務(wù):
    工程地址:__________
    第二條設(shè)計收費及支付方法
    (一)本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
    元,金額大寫元。
    (二)付款方式
    甲乙雙方采用以下付款方式
    1、量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費和800元方案費);
    2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
    3、出電腦效果圖,價格:800元/張(a4);
    第三條設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定
    (一)乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計說明。
    (二)平立面圖
    1、原房型圖
    2、墻體改造圖
    3、平面家具布置圖
    4、地面圖
    5、天花圖
    6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
    7、門立面圖(根據(jù)實際情況出或者不出)
    6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)
    7、電視背景墻立面圖
    8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
    (三)剖面圖
    1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
    2、門窗套剖面圖
    3、玄關(guān)剖面圖
    4、天花剖面圖
    5、電視背景墻剖面圖
    6、其它需施工處剖面圖
    (四)水電施工圖
    (五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
    平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
    第四條雙方責(zé)任
    (一)甲方責(zé)任
    2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;
    (二)乙方責(zé)任
    2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
    第五條違約責(zé)任
    (四)甲方通過方案,但不認(rèn)可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時不得帶走施工圖紙。
    第六條合同生效、中止與結(jié)束
    (一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
    (二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
    第七條合同糾紛解決方式
    本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時,采取下列第____種方式解決:
    一、向消費者委員會申請調(diào)解;
    二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
    三、其它解決方式:_______________。
    第八條未盡事宜與附加條款
    (一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
    (二)本合同附加條款如下:
    1、設(shè)計師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作(限一次);
    3、設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收(工地現(xiàn)場圖紙驗收)(一次);
    4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單;
    5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
    第九條合同文本
    一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
    二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。
    三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    四、合同履行完后自動終止。
    五、本合同實行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
    甲方:___________乙方:___________
    簽章:___________簽章:___________
    簽約地址:___________簽約地址:___________
    簽約日期:___________簽約日期:___________
    裝修合同的法律條款篇十四
    甲方(房 主):
    乙方(施工方):
    按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規(guī)定,結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
    一、合同主要內(nèi)容:
    1、甲方將自己位于 區(qū)(縣) 小區(qū)(街道) 樓 門 號 室 廳住宅的室內(nèi)裝飾工程以 形式交給乙方承做。
    2、工程總造價(大寫):其中設(shè)計費(大寫):
    3、工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。
    4、工程款付款方式列下表:
    5、工程保修期: 一年
    6、甲方代表:
    7、乙方代表:
    8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(zhǔn)(附表一)。
    9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況詳見材料設(shè)備表(附表二)。
    10、工藝做法詳見工藝質(zhì)量說明(附表三)。
    11、本合同簽訂生效后,甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同、否則違約方將付給對方工程預(yù)算總造價10%的違約金,并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟(jì)損失。
    二、合同細(xì)節(jié)說明:
    1、甲方工作
    (1)開工前,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或作法說明1份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場交底。全部騰或部分騰出房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施,并與乙方簽定協(xié)議。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
    (2)甲方代表對工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
    (3)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
    2、乙方工作:
    (1)組織施工圖交底,擬定施工方案和進(jìn)度計劃,必要時與甲方審定并簽字認(rèn)可。
    (2)嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
    (3)遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保護(hù)工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及周圍單位(住戶)的關(guān)系。
    (4)施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
    (5)工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
    3、工期:
    (1)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
    (2)因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,對乙方造成誤工的,應(yīng)付誤工費。
    (3)因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
    (4)因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工4小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協(xié)商解決。
    4、工程質(zhì)量及驗收
    (2)甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工、工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用同乙方承擔(dān),但工期也予順延。
    (3)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
    5、變更
    如在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽定變更單后方能進(jìn)行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負(fù),給乙方造成損失的,甲方還應(yīng)賠償。
    6、結(jié)算
    工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在3天內(nèi),結(jié)清尾數(shù)。
    7、材料供應(yīng)
    (1)本工程甲方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備必須有材料設(shè)備表,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    (2)凡由乙方采購的主要材料、設(shè)備必須在材料設(shè)備表中注明品牌、規(guī)格或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可,如與材料設(shè)備表不符,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    8、安全生產(chǎn)和防火
    (1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
    (2)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。
    (3)由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
    (4)由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
    9、獎勵和違約責(zé)任
    (1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款的1‰支付滯納金。
    (2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額1‰的違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
    (3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
    (4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
    (5)未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
    (6)因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
    10、爭議或糾紛處理
    (1)本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或有關(guān)部門進(jìn)行調(diào)解。
    (2)當(dāng)事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時,可向人民法院起訴。
    11、其它約定
    12、附則
    (1)本合同一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份。
    (2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
    甲方:乙方:
    年月日:
    裝修合同的法律條款篇十五
    發(fā)包人(甲方):
    承包人(乙方):
    依照《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達(dá)成如下協(xié)議:
    第一條 工程概況
    1、工程名稱: ;
    2、居室規(guī)格: 室 廳 ;總計施工面積: 平米;
    3、工程地點: ;
    4、工程總造價: 元(大寫: 元整) ;
    5、承包范圍:設(shè)計、包工、包料全包。
    第二條 施工圖紙
    1、發(fā)包人委托承包人設(shè)計圖紙;
    2、施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同附件。
    第三條 甲方工作
    1、開工前,清除障礙物,對未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施。
    2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場施工,除法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
    3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
    4、按照約定的期限支付工程費。
    第四條 乙方工作
    1、參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底;
    3、未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線;
    第五條 工期
    1、工程限期 天,開工日期 年 月 日??⒐と掌?年 月 日。
    2、因為如下因素影響而導(dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任;
    d、經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗時間浪費;
    e、經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
    第六條 材料供應(yīng)和保管
    1、任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求。提供方應(yīng)當(dāng)將材料和設(shè)備按時按量運送到施工現(xiàn)場,并通知對方當(dāng)事人驗收簽字確認(rèn)。
    2、對于一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的,對方有全要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。對于因此而造成的費用增加部分,由提供方承擔(dān)。
    3、材料和設(shè)備進(jìn)場后,統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé)。
    第七條 質(zhì)量和驗收
    2、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續(xù)。甲方不按時參加驗收的,工期予以順延。
    3、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗收通知后組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
    4、乙方承諾自竣工日期起,為工程項目保修半年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或者材料有特定保修年限或免保修的,以國家行政部門或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
    5、工程未驗收的,甲方不得先行使用;若甲方先行使用,視為該工程已驗收交付。
    第八條 工程價款及結(jié)算
    2、雙方同意工程的結(jié)算方法按下列方式進(jìn)行結(jié)算;
    a、單價不變,按實際發(fā)生數(shù)量為準(zhǔn)計算;
    b、乳膠漆和油漆類為:墻面面積(門窗減半計算);
    c、瓷磚面積為:墻面面積(門窗減半);
    d、木工衣柜類面積為:實際面積平方米取整數(shù)值;超過0.5以上取整數(shù)。
    3、特別費用約定
    a、 施工過程中,施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負(fù)責(zé)。
    b、施工過程中,因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。
    第九條 工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。
    第十條 責(zé)任與罰則
    1、施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人士包括甲方不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。
    2、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。
    3、因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應(yīng)及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
    4、乙方在遭遇不可抗力因數(shù)影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時采取措施避免損失的擴(kuò)大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任損失。
    第十一條 雙方如歲合同的執(zhí)行發(fā)生爭議,應(yīng)通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效的,可提交人民法院訴訟。
    第十二條 附則
    1、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,同具法律效力。
    2、本合同履行完成后自動終止。
    甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
    裝修合同的法律條款篇十六
    (以下簡稱甲方)
    (以下簡稱乙方)
    本合同文本是參照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護(hù)法》等有關(guān)法律法規(guī)所制定的示范文本,僅供雙方當(dāng)事人參照約定使用。簽訂合同前請仔細(xì)閱讀:
    一、家庭居室裝飾裝修是居民較大的一筆消費,涉及的標(biāo)的額較大,專業(yè)性較強(qiáng),合同服約期較長,雙方訂立合同時應(yīng)慎重,力求內(nèi)容具體、全面、嚴(yán)密,正確選擇示范文本所提供的選項條款。
    二、家庭居室裝飾裝修工程禁止損壞房屋承重結(jié)構(gòu)及公用管線和設(shè)施。
    三、開工和竣工日期必須明確。這關(guān)系到違約責(zé)任的認(rèn)定。
    四、工程款付款方式原則上按工程進(jìn)度分階段付款。甲、乙雙方另有協(xié)商約定,可在合同中寫明。
    五、甲方承若有權(quán)對該住房進(jìn)行裝飾,由此而產(chǎn)生的一切后果由甲方承擔(dān)所有責(zé)任。
    六、合同簽訂生效后,如有變更施工內(nèi)容的、或者材料要調(diào)整的,甲方應(yīng)立即通知乙方,材款應(yīng)當(dāng)按實計算。
    七、甲方或者乙方提供的材料,應(yīng)當(dāng)符合《室內(nèi)裝飾裝修材料有害物質(zhì)量10項強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)》。
    八、甲方提供的材料、電器、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費由甲方承擔(dān),工期順延。
    九、如由乙方原因造成工程質(zhì)量事故,其返工費由乙方負(fù)責(zé),工期不變。
    十、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不能按預(yù)約日期參加驗收,由乙方組織人員進(jìn)行驗收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
    十一、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方在7天內(nèi)組織驗收,驗收通過后辦理移交手續(xù),并按合同付清工程全部價款,如有質(zhì)量不過關(guān)之類的情況,乙方應(yīng)立即落實整改。從可移交之日起,由乙方所提供的材料質(zhì)量和施工質(zhì)量應(yīng)保修一年。
    十二、在裝飾施工前,甲方應(yīng)向施工所在地的物業(yè)管理企業(yè)申報登記,如需押金或其他手續(xù),甲方應(yīng)予以辦理完成。
    十三、在施工中,甲方應(yīng)做好施工中因臨時占用公用部位或施工操作而影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
    十四、甲方應(yīng)在開工前三日內(nèi)全部騰空房屋內(nèi)所有影響施工的物品,向乙方提供所需的水、電等必備條件并說明使用注意事項。
    十五、工程開工前,甲方應(yīng)將房屋鑰匙交乙方保管,工程交付后,乙方應(yīng)把新鎖鑰匙交付甲方。
    十六、甲方負(fù)責(zé)清運施工中產(chǎn)生的垃圾,并按物業(yè)管理企業(yè)所指定的地點堆放。
    十七、工程未辦理驗收及結(jié)算手續(xù)而甲方提前入住使用,由此造成的后果應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)。
    十八、自合同訂立之日起,乙方必須保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)。
    十九、工期:自 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,工期 天。
    二十、付款時間及付款方式:
    二十一、簽訂合同:
    甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
    裝修合同的法律條款篇十七
    發(fā)包方: (以下簡稱甲方)
    承包方: (以下簡稱乙方)
    一、工程概況
    1、施工地點:沙坪壩藍(lán)溪谷地10號樓1單元7—6號房
    2、住房結(jié)構(gòu):框架剪力墻
    3、承包方式:總價包干(含基礎(chǔ)裝修、乙供基裝材料和人工)
    4、工程造價:元(大寫 萬 千 百 拾 元人民幣)
    5、工程工期: 年 月 日至 年 月 日, 年 月 日竣工。
    二、主要施工項目
    1、石工部分:拆除保溫層,打線槽,打水管槽,打燃?xì)獠?線槽轉(zhuǎn)彎角度成90度),打空開洞,打書房、次臥空調(diào)洞,打鞋柜半墻(剩下部分在靠廚房里面砌墻,以保證墻的安全性),打廚房與生活陽臺共用墻(含撤除生活陽臺門窗),擴(kuò)充廚房門洞,兩臥室靠窗的平臺墻垛拆除,生活陽臺外墻移位,書房兩邊的門洞處理(保證兩邊的滑門能順利安裝),書房外陽臺預(yù)留空調(diào)位處做鋼筋水泥板兩張(放空調(diào)用),陽臺水景池造型等本房屋同屬石工部分。
    2、水電工部分:放線(線路接頭必須在線盒里面),安水管,管線安裝要符合平、直、固定等規(guī)范要求,安裝燈、潔具、移空開、移可視電話安裝位置,裝4個角閥,強(qiáng)電做7個回路等本房屋同屬水電工部分。
    3、泥工部分:客廳、飯廳及過道,兩陽臺,廚衛(wèi)地面鋪貼地磚,廚衛(wèi)、兩陽臺墻面鋪貼面磚,兩臥室及書房地面找平,所有墻面找平,包衛(wèi)生間及兩陽臺落水管,廚房、衛(wèi)生間、兩陽臺做防水,做踏腳線,敷線槽,陽臺水景池貼磚、嵌石等本房屋同屬泥工部分。
    4、木工部分:客廳、餐廳、玄關(guān)、過道用石膏板吊頂(根據(jù)甲方要求),客廳陽臺用杉木板吊頂,電視墻處理(根據(jù)甲方要求),餐廳墻處理(根據(jù)甲方要求),次臥室衣柜(不含門)、陽臺雜物柜(含門)、玄關(guān)鞋柜(含門)等本房屋同屬木工部分。
    5、漆工部分:墻面刮膩子找平,上底漆一遍,上面漆三遍等本房屋同屬漆工部分。
    6、以上所列項目為本合同主要施工項目,但不限于上述所列項目,乙方不得以上述項目未列入而要求增加費用。
    三、乙供基裝材料、品牌和規(guī)格
    1、乙供主要材料清單
    材料名稱
    品牌
    規(guī)格
    等級
    備注
    2、乙供基裝材料包含但不限于上表所列材料,其它屬于基裝部分的材料也應(yīng)由乙方提供。
    3、乙供基裝材料不包含地磚、墻磚、所有門窗套及門、石材、玻璃鏡片、墻紙、五金件、燈具、潔具、掛衣桿、開關(guān)、插座、地漏、水管總閘等。
    4、乙供材料按《乙供主要材料清單》購買,如甲方想換高檔材料,其差價由甲方自付。
    5、乙方采購的所有材料必須符合國家規(guī)定的家裝材料質(zhì)量和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)以及本合同約定。
    6、乙供材料運到施工現(xiàn)場后,應(yīng)立即通知甲方進(jìn)行檢驗材料的品牌、質(zhì)量、規(guī)格,如不符合應(yīng)禁止使用,對工程造成的損失由乙方承擔(dān)。
    四、工程質(zhì)量要求和驗收
    1、墻地磚鋪貼平整牢固,接縫均勻,對縫要直,局部空鼓不能超過總量的3%。
    2、隱蔽工程,水管工程無滲漏,電線工程嚴(yán)格按國家有關(guān)電線工程施工的規(guī)定執(zhí)行,其他弱電工程按有關(guān)施工規(guī)定執(zhí)行。
    3、廚衛(wèi)地磚排水應(yīng)暢通,無積水、無堵塞,不得溢水或滲漏。
    4、膩子要刮得牢固,不起波紋,不粉化。
    5、乳膠漆嚴(yán)禁脫皮、起層、漏刷、透底,無明顯刷痕、無色差、無流淌。
    6、清水漆噴漆應(yīng)平整光滑,顏色一致。
    7、門窗套裝修線條垂直,對稱、橫平豎直、高度一致。
    8、墻面、地面、頂棚平整,陰陽角、線條豎直。
    9、每道工序完工、單項工程或階段性工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,乙方的施工質(zhì)量必須滿足規(guī)范要求和甲方要求,如因施工質(zhì)量問題返工,材料及人工費均由乙方承擔(dān)。
    10、在施工過程中,如甲方發(fā)現(xiàn)乙方的施工人員技術(shù)差,有權(quán)要求乙方更換施工人員,乙方不得拒絕。
    五、關(guān)于設(shè)計變更
    單項工程施工前,甲方有權(quán)要求乙方改變設(shè)計樣式或風(fēng)格;單項工程施工過程中,甲方有權(quán)要求乙方調(diào)整設(shè)計樣式或風(fēng)格。單項工程實際竣工樣式風(fēng)格與經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計樣式風(fēng)格一致而甲方要求改變新樣式風(fēng)格的,乙方應(yīng)按甲方要求無條件改變,但費用由甲方承擔(dān);單項工程實際竣工樣式風(fēng)格與經(jīng)甲方確認(rèn)的設(shè)計樣式風(fēng)格不一致而甲方要求改變新樣式的`,乙方應(yīng)按甲方要求無條件改變,但費用由乙方承擔(dān)。
    六、雙方簽訂合同后兩天之內(nèi),乙方應(yīng)向甲方提供裝修項目的設(shè)計圖,經(jīng)甲方認(rèn)可后,乙方才能進(jìn)場施工。
    七、工程進(jìn)度及付款
    石工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
    水電工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
    泥工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
    木工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
    漆工工程完工后,甲方支付合同總價的15%;
    整個工程完工,經(jīng)甲方驗收合格后,甲方支付合同總價的20%;甲方留合同總價的5%作為工程質(zhì)保金,半年后如無質(zhì)量問題,甲方支付尾款。
    八、違約責(zé)任
    1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定進(jìn)度付款,逾期一天,甲方應(yīng)按應(yīng)付款的千分之三付給乙方違約金。
    2、甲方應(yīng)在乙方竣工后的七日內(nèi)安裝完木地板,木地板安裝完后,墻面如有損傷由乙方負(fù)責(zé)修復(fù)。
    3、如因停水、停電和非乙方原因耽誤工期,工期應(yīng)順延。
    4、乙方不得以任何理由故意拖延工期,由于乙方原因逾期竣工,逾期一天,乙方按總價款的千分之三支付給甲方。
    5、一方提前終止合同,應(yīng)向無過錯方支付合同總價5%的違約金。
    九、合同的變更和解除
    1、經(jīng)雙方協(xié)商一致,可以變更合同的內(nèi)容、解除合同。
    2、工程項目竣工后自動解除合同。
    3、乙方工程質(zhì)量必須符合驗收規(guī)范要求,否則甲方有權(quán)提前解除合同。
    十、乙方自行負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理方面的出入證等證件。
    十一、其他事項
    1、本合同簽訂時,乙方應(yīng)向甲方提供本次項目的施工隊伍人員名單和聯(lián)系方式(含總負(fù)責(zé)人、設(shè)計負(fù)責(zé)人、采購負(fù)責(zé)人、石工負(fù)責(zé)人、水電工負(fù)責(zé)人、泥工負(fù)責(zé)人、木工負(fù)責(zé)人、漆工負(fù)責(zé)人)。同時,乙方還應(yīng)向甲方出示身份證原件和提供身份證復(fù)印件。
    2、乙方負(fù)責(zé)乙供材料的運輸及搬運,乙方負(fù)責(zé)平時工程中的清潔以及每道工序完工后的清潔,裝修完畢做一次開荒保潔。
    3、乙方負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的安全,嚴(yán)防火災(zāi),文明施工,并防止因施工造成的管道堵塞,滲漏水、停電,物品損壞等事故發(fā)生而影響他人,萬一發(fā)生必須盡快修復(fù)或賠償。
    4、需甲方購買的材料,乙方應(yīng)提前四天與甲方聯(lián)系購買并運到施工現(xiàn)場,經(jīng)乙方驗收后由乙方保管,因保管不當(dāng)造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
    5、乙方在施工期間不能損壞房屋的設(shè)備、設(shè)施(水表、氣表、管線及上、下水管和已安裝好的門窗以及電梯、墻壁等)和甲供材料,若有損壞、失竊,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    6、乙方在施工期間不能故意浪費甲供材料,應(yīng)乙方原因造成甲供材料浪費的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
    7、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物管的有關(guān)規(guī)定。
    8、質(zhì)量保修問題:表面工程包兩年維修,隱蔽工程包五年維修,乙方不得以任何理由拒絕承擔(dān)維修義務(wù)。
    9、在施工過程中發(fā)生各種安全事故,均由乙方負(fù)責(zé)。
    10、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字后生效,具有同等的法律效力。
    11、甲、乙雙方如有分歧,應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不能達(dá)成一致意見,向沙坪壩區(qū)人民法院提起訴訟。
    12、本合同附件為合同的有效組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽字): 乙方(簽字):
    身份證號碼: 身份證號碼:
    住址: 住址:
    電話: 電話:
    郵編: 郵編:
    簽訂地點:
    簽訂日期: 年 月 日