壁球是一項集身體力量和靈活性于一體的運動項目?？偨Y應該具備客觀、準確、簡潔、有深度的特點。下面是一些總結范文的精選，供大家參考和學習。
工程款抵房協議書篇一
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件)，聯系地址，手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元?，F上述工程已于年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________
工程款抵房協議書篇二
法定代表人：_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā)，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監(jiān)理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續(xù)，相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規(guī)范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監(jiān)督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù)，甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續(xù)，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發(fā)票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。
第九條 物業(yè)管理
房屋建成竣工驗收，小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規(guī)定，承擔違約責任。
2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法：________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份，各方當事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。
工程款抵房協議書篇三
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規(guī)定，在自愿、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協議：
一、本協議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”b—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”b—33#樓的重包方，和內蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”b—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。
六：本協議的抵押物四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份，自協議各方簽字或按手印之日起生效，協議各方各執(zhí)一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款抵房協議書篇四
法定代表人：_________________。
聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯系電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
此致
昆明市呈貢區(qū)人民法院
反訴人：_________________建筑工程有限公司
年? ? ?月? ? ?日
工程款抵房協議書篇五
身份證號：_________
乙方：_________
身份證號：_________
鑒于：
本協議簽訂前甲方欠有乙方二千萬元的債權。甲方購買了位于陜西省西安市曲江新區(qū)芙蓉東路中海鉑宮第643棟105室的房屋，也未辦理公證和產權變更手續(xù)。現經各方自愿、友好協商，達成如下協議。
一、甲方欠乙方的借款本金和利息最終由甲方代為償還，甲方同意用其購買的位于陜西省西安市曲江新區(qū)芙蓉東路中海鉑宮第作價五佰萬元抵頂給乙方或其指定人員還債。
注：該房屋的情況為：房屋為現房，建筑面積___平方米，房屋已經辦理銀行按揭貸款，目前尚欠銀行___萬貸款（貸款由甲方代替乙方償還給銀行，同時，甲方應出具給乙方與銀行貸款數額等額的借據，借據欠款由甲方向乙方償還）。
二、甲方承諾其與乙方簽訂的《房屋買賣合同》真實、合法、有效。在甲方將房屋產權辦理給乙方或其指定的人員（姓名：___身份證號：____________）并辦理房屋公證手續(xù)后，各方的原債權和原債務應等額減少（手續(xù)由各方自行協商辦理）甲方應配合乙方及其指定人員辦理房屋的公證、過戶事宜。辦理房屋公證及過戶費用由甲方指定的人負責。
三、甲、乙雙方均對本協議所涉及的'各自債權和債務及房屋買
賣關系的真實性沒有異議。甲方給乙方的房屋產權明晰，不存在其他第三方向甲方或指定人主張權利（除按揭貸款銀行外），也沒有被人民法院查封。甲方在簽訂本協議后如出現不配合或者拒不辦理房屋過戶手續(xù)時，應單獨向甲方或其指定人承擔___萬元的違約金。
四、本協議雙方簽字后，雙方需在當日把房屋相關手續(xù)交給乙方或其指定人員，并配合乙方及其指定人員辦理公證及過戶事宜。
五、本協方可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與本協議具有相同的法律效力，甲方與乙方的《房屋買賣合同》作為本協議的附件。本協議經各方簽字后即對各方產生約束力。
六、因不可抗力而使本協議無法開始履行的各方當事人均無違約責任。本條款所稱不可抗力系指不可預見的客觀原因及國家、省、市、主管部門有關法律、政策及規(guī)定的相應變化和調整。
七、各方當事人應認真、全面的履行本協議，無論哪方違約均應向其他守約方支付違約金，違約金數額為人民幣___萬元整。
八、本協議在履行中發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式解決。協商不成的，各方均有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。
甲方：_________乙方：_________
工程款抵房協議書篇六
乙方：_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金，乙方同意接受。
該商品房坐落于房號，建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準)，單價元/平方米，總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意：_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》，開具等額購房發(fā)票后，甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續(xù)。
3、乙方原則上不許退房，如果因為特殊原因退房，須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙，即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。
5、本協議自雙方簽字蓋章后生效，雙方應積極履行各自的義務，任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發(fā)票等理由，主張本協議無效或抵付行為未完成。
6、本協議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程款抵房協議書篇七
我單位承建的送審金額的________萬元，審后工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，合同金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款，請批準。
施工單位：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
施工單位工程負責人：_________________
年監(jiān)理意見：_________________
月日
簽名：_________________日期：_________________
責任編輯：_______________
工程款抵房協議書篇八
接收方（乙方）：_______
現就_______棟_______號至_______號網點抵付給乙方，經雙方友好協商中，達成如下協議：
一、該房甲方以1405萬元整抵付給乙方，乙方以甲方所欠外架工程款及租賃費支付該房款。
二、該協議簽訂時，乙方付款5320萬元，余款585萬元在今后甲方工程中，乙方以租賃費形式支付完畢。
三、本次乙方付甲方5320萬元房款，系甲方在_______星城，_______學府等工地，甲方欠乙方外架工程款及租賃等費用。
四、甲方負責提供該房發(fā)票，如因發(fā)票問題，乙方辦不了房產證，而由乙方代繳發(fā)票稅金。
甲方在乙方尚欠該房款585萬元中減除乙方所交發(fā)票稅金后為實際欠房款。發(fā)票辦理中，甲方負責積極配合乙方辦理。
五、本協議一式兩份，雙方各一份，簽字生效。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
工程款抵房協議書篇九
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規(guī),原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款抵房協議書篇十
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商一致，達成如下協議：
1、乙方承包施工的乾豪東城天下9組團（68#、69#、70#、71#），14組團（102#、103#樓住宅）共6棟樓施工。按合同規(guī)定結算款的5%以房產抵頂，抵房房源為乾豪格林小鎮(zhèn)。經甲方銷售部與乙方共同確定所抵房源為乾豪格林小鎮(zhèn)16#樓2#、3#車庫，建筑面積均為22.58m2,房款為80,000元x2套=160,000元；17#樓9號車庫，面積為24.68m2,房款為80,000元；18#樓3#、4#、5#車庫，建筑面積分別為28.83m2、27.49m2、27.49m2，房款90,000.00元×3套=270,000.00元。總抵房款合計：510,000.00元。
2、若最終結算款扣除抵房款和質保金后有剩余，則甲方在工程驗收合格及工程結算雙方確認后15日內以工程款方式支付剩余價款；若最終結算款不足扣除抵房款和質保金總額，則乙方以現金在辦理產權時補足。
3、工程綜合驗收合格及工程結算雙方確認后一個月內給予辦理產權，辦理產權所發(fā)生的`稅費均由乙方負責。
甲方（蓋章）：
法定代表人（或委托代理人）：
20xx年月日
乙方（蓋章）：
法定代表人（或委托代理人）：
20xx年月日
工程款抵房協議書篇十一
甲方（原借款人）：
乙方（原貸款人）：
甲方做生意需要，向乙方借款元整。至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權債務問題，現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協議：
第一條現鑒于甲方無法償還上述債務，甲方自愿將自有房產用于抵償所欠乙方的上述全部債務，抵債房產信息如下：
1.房屋坐落：_____；
2.房產證號：登記面積：平方米共____間，附屬房屋：平方米共___間；
5.同時包括：附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構筑物、設施、設備、樹木等地上物的所有權；與房屋和土地使用相關的.現有水、電、電信等各項公共服務設施設備的使用權或所有權。
第二條在本協議簽訂5日內，甲方將上述抵債房產的房屋所有權證、集體土地使用權證等證件原件交給乙方，房產交付乙方占有、使用，乙方取得該房產的所有權及土地使用權，雙方債權債務歸于消滅。
第三條無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。
第四條甲方承諾：若該房產發(fā)生動遷情況，動遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有，甲方無條件協助乙方領取上述款項。
第五條抵債金額為:上述抵債房產協商作價為萬，大寫金額為（含預期升值及動遷補償款收益）。
第六條甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續(xù)齊全，交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況，致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的，甲方應承擔相應責任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。
第七條違約責任
2.若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的，甲方應向乙方支付違約金萬元，并應立即返還所欠債務。
第八條若本協議在履行過程中出現糾紛，雙方應先協商解決,如協商不成，向人民法院提起訴訟解決。
第九條本協議書經甲、乙雙方簽字后即生效。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房協議書篇十二
身份證號碼：
住所：
法定代表人：
乙方：總包方
住所：
丙方：（開發(fā)商，我方）
住所：
法定代表人：
甲乙丙叁方經友好協商，就甲方購買乙丙方頂賬房產事項，叁方協議如下：
一、依據乙丙方于年月日簽訂的《以房抵工程款協議書》，乙方選定甲方為小區(qū)室房間的最終買受人，甲方對此并無異議。
二、本協議簽訂前，甲方已就標的房產小區(qū)室房間進行了實地考察并檢查了丙方出具的面積測繪資料，已了解標的房屋情況并同意按套支付房款。甲方承諾不因房產證、測繪面積與實際面積的誤差而追究乙丙方責任。
三、為方便房產證辦理，甲方應于本合同簽訂后日內與丙方簽訂《商品房買賣合同》并完成網上備案，《商品房買賣合同》及網簽備案合同關于房價及房款支付的約定對甲乙丙各方無約束力。
四、甲乙方約定的頂房款金額為元（大寫：）房款支付程序如下：
1.甲方按《商品房買賣合同》上所列明的房款總額，在本合同簽訂后日內（時間應晚于第三條對應日期），直接將房款匯入本合同所列明的丙方收款賬戶。
2.丙方代乙方收到房款后，應于日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價高于本合同所列明的抵房金額的，乙方應在收到丙方轉匯房款后日內將差額一次性匯入甲方于本合同中列明的銀行賬戶。
4.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價低于本合同所列明的抵房金額的，差額元由甲方直接支付乙方，丙方不再參與。
五、購房所產生的其他稅費（建議列明）、物業(yè)專項維修資金、物業(yè)費，由甲方直接支付丙方或者丙方指定的物業(yè)公司，丙方負責將物業(yè)專項維修資金代繳房管局。
六、甲方需要丙方另行開具發(fā)票的，應負擔丙方以此而多支付的稅費損失元，在甲方向丙方付清稅費損失后，丙方應予配合。
七、丙方應于甲方付清房款及稅費后日內，將房產直接交付甲方。甲方應予配合。
八、丙方有義務配合甲方辦理房產證。每套抵賬房屋房產證辦理完畢后，與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的丙方欠付乙方工程款債權消滅。
九、保密條款
對于頂房事項及頂房成交價格，甲乙丙叁方均負保密義務，除法定原因外，不得向任何與本次合作不發(fā)生直接關聯的第三方泄露有關信息。如有泄露，應按元/次向守約兩方分別支付違約金。
十、叁方預留的聯系地址及聯系方式如下：
甲方聯系地址：聯系人：聯系電話電子郵箱：
乙方聯系地址：聯系人：聯系電話電子郵箱：
丙方聯系地址：聯系人：聯系電話電子郵箱：
叁方均保證以上聯系地址真實有效，若因以上預留地址、電子郵箱不準確、不真實而導致郵寄的文件、郵件無法正常送達的，被拒收、代收、退回的文件、郵件視為預留地址方已收到。任何一方變更上述聯系地址均應提前七日書面通知協議其他兩方，否則，視為聯系地址未變更。
十一、違約責任：
1.叁方中任何一方付遲延付款的，應以遲延付款金額為基數，按日利率萬分之五向收款方支付利息。
2.甲方不配合丙方簽訂《商品房買賣合同》并完成網上備案的，應按日向乙丙方支付違約金，支付標準為每天為抵房總金額的萬分之（甲乙方約定的頂房金額）。
十二、協議份數及生效
本協議一式捌份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，丙方陸份，均具有同等法律效力。本協議經各方合法簽署后生效。
十三、爭議解決
因履行本合同而發(fā)生的爭議，叁方應友好協商解決；協商不成時，叁方均同意提交丙方住所地人民法院訴訟解決。
（以下無正文）
甲方：
乙方（章）：
開戶銀行：
開戶銀行：與《以房抵工程款協議書》賬戶一致
賬號：
賬號：
簽字摁手?。?BR> 年月日
代理人：
年月日
丙方（章）：
開戶銀行：
賬號：與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致
代理人：
年月日
工程款抵房協議書篇十三
甲方：__（以下簡稱甲方）
乙方：__（以下簡稱乙方）
丙方：__（以下簡稱丙方）
經甲、乙、丙三方充分協商，就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協議：
一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產（詳見抵債清單及評估報告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。
二、甲方同意接受乙方330萬元資產（詳見抵債清單及評估報告）該抵債資產直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協議簽訂生效后，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，并為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。
三、各方的權利、義務及責任：
1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整，并保證在甲方接受前后的保管及維護，如抵債資產發(fā)生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通，該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對該資產享有變現優(yōu)先購買權。
2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前后的復核、驗證權，享有協議簽訂接受后對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權，如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權，甲方在接受該抵債資產后須立即消除丙方的貸款手續(xù)，并向丙方出具相關的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權要求乙方賠償，或者扣減相當于損失數額的抵債金額。
3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額，并有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權對該項抵債資產的優(yōu)先購買權。對在甲方貸款手續(xù)消除后的確認權。
4、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。以上協議內容條款，三方可共同到國家公證機構進行協議公證。
甲方：__
乙方：__
丙方：__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房協議書篇十四
乙方：_________
甲方因“_________號生態(tài)村”建設需要，于_________年_________月將庭院式房屋建設工程發(fā)包給_________有限公司施工，于_________年1月將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?，F經結算，雙方就建設工程款支付事宜經協商一致，簽訂協議如下，必須嚴格遵守。
一、建設工程施工情況：乙方已經于_________年_________月完成了全部承包范圍內的施工項目，并已經作竣工驗收。
二、工程價款：乙方已經向甲方提交了《工程結算書》，甲方也作了審核，現雙方經協商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整（103600000.00元），至_________年_________月_________日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（元）。
三、工程款支付：對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（元）甲方不作現金支付，而是以銷售商品房形式支付乙方，即甲方將商品房銷售給乙方，乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米，具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額，由乙方兩家公司自行協商解決，與甲方無關。
四、房屋轉讓：本協議簽署后，乙方對所沖抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低，乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶，甲方開具購房《發(fā)票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回時間為叁個工作日內。
五、工程結算：本協議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理，甲方委托有權機構作竣工結算，無論結算金額高低，但乙方必須配合完善。
六、建安稅費：建筑工程余款的建安稅由甲方承擔，并向乙方出具稅票。
七、稅、費承擔：按國家法律規(guī)定，甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費（包括：契稅、維修基金、辦證費）。
八、產權登記：甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》，及時辦理合同備案，配合乙方辦理產權登記。
九、本協議簽署后，甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售，若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售，必須承擔乙方的全部經濟損失，并承擔逾期未付款總額的每日按仟分之壹計算的遲延履約金。
十、工期拖延的責任由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任。
十一、工程保修：由_________有限公司承擔“_________號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任，具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、_________有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整（500000.00元）的合同履約保證金，該款甲方不作退償，乙方自愿將該保證金作周燕應交納“_________號生態(tài)小區(qū)”_________號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用，甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。
十三、本協議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協議未盡事宜由雙方協商解決。
十五、本協議壹式陸份，甲方持兩份，乙方持四份。本協議經雙方簽字蓋章后生效。
乙方1：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
乙方2：_________
本協議簽字時間：_________年_________月_________日
工程款抵房協議書篇十五
債務人(以下簡稱乙方)：_____________________
乙方急需一筆資金做油漆玻璃投資，需向甲方借款。雙方經協商一致同意，在乙方以其房產證(以下簡稱乙方抵押物)，作為借款抵押物抵押給甲方的條件下，由甲方提供雙方商定的借款額給乙方。為此，特訂立本合同：
第一條借款內容
1、借款總金額：________元整。
2、借款用途：本借款用于油漆玻璃投資的需要，不作為其他非法使用。
3、借款期限：時間為一年，即自______起，至______止。
4、借款利息：月息為______，一年利息為________元整。
乙方保證在合同規(guī)定的借款期限內按期主動還本付息。
第二條抵押物事項
1、抵押物名稱：房屋產權證(證號：________________________)
2、抵押物價值：乙方房產證經雙方議定估價為____________元。
3、抵押期限：自本借款合同生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部借款本息為止。
第三條甲乙雙方的義務
(一)甲方的義務：
1、對乙方交來抵押物契據證件要妥善保管，不得遺失、損毀。
2、在乙方到期還清借款后，將抵押物的全部契據、證件完整交還乙方。
(二)乙方的義務：
1、應嚴格按照合同規(guī)定時間主動還本付息。
2、保證在抵押期間抵押物不受乙方破產、資產分割、轉讓的影響。如甲方發(fā)現乙方抵押物有違反本條款的情節(jié)，甲方通知乙方當即改正或可終止本合同借款，并追償已借出的全部借款本息。
3、乙方未經甲方同意不得將抵押物出租、出售、轉讓、再抵押或以其他方式處分。
第四條違約責任
1、乙方如因本身責任不按合同規(guī)定支付借款，給甲方造成經濟上的損失，乙方應負責違約責任。
2、乙方如不按期付息還本，超過六個月，甲方亦可向有管轄權的人民法院申請拍賣抵押物，用于抵償借款本息，若有不足抵償部分，甲方仍有權向乙方追償。直至乙方還清甲方全部借款本息為止。
第五條其他規(guī)定
1、發(fā)生下列情況之一時，甲方有權停止合同并收回相應借款及利息。
(1)乙方向甲方提供情況和各項資料不真實。
(2)乙方與第三者發(fā)生訴訟，無力向甲方償付借款本息。
(3)乙方的資產總額不足抵償其負債總額。
2、甲方或乙方任何一方要求變更合同或本合同中的某一項條款，須在事前以書面形式通知對方，在雙方達成協議前，本合同中的各項條款仍然有效。
3、甲乙雙方提供的借款憑證，及與合同有關的其他書面材料，均作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第六條爭議的解決：
本合同遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)，若發(fā)生爭議：
1、發(fā)生爭議雙方協商解決。
2、協商不成，請有關部門調解。
3、調解不成，向當地人民法院起訴。
本合同自__生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同文本具有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章)：__________
身份證號碼：__________
乙方(簽字、蓋章)：__________
身份證號碼：__________
訂立時間：__________
工程款抵房協議書篇十六
身份證號： (以下簡稱甲方)
身份證號： (以下簡稱乙方)
上述甲乙雙方就甲方以其房產抵償乙方債務一事現經協商，一致達成以下協議：
一、以房抵債：
因甲方長期從事_____，需一定資金周轉，故甲方于_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元，約定借款期為 _個月，利息按銀行同期存款利率計算。逾期甲方以其自己建造的位于___約__平方米的平瓦房(磚混結構)清償債務。現借款已逾期，甲方仍無力償還，無奈將其上述房產低償其債務及利息。
二、交房時間：甲乙雙方在簽訂好本協議的當日，由甲方無條件地將上述房產交付給乙方(包括該房的現有用水用電手續(xù)及所有大、小門鑰匙)。
三、其他條款：
1、甲方提供現有用水、用電條件，房屋交付后所產生的水、電費用由乙方自行承擔。
2、甲方提供該房屋現有通行條件，如遇相鄰之間因通行發(fā)生糾紛，則甲方有責任協助乙方調處好。
3、該房屋交付后，不論乙方自己使用或對外出租，所產生的經濟效益均歸乙方所有，與甲方無涉。
四、特別約定：如遇政府征地拆遷，乙方具有獨立簽約其補償協議的權利，其補償款等均歸乙方所有，與甲方無涉，必要時甲方無條件協助乙方辦理好拆遷補償事宜，即使拆遷房屋的安置及補償款項以甲方歸戶或以甲方辦理和領取，但甲方必須將其全部交付給乙方，甲方不得扣留和占用，更不屬甲方所有。否則甲方應承擔一切法律后果責任。
五、違約責任：
1、如甲方違約，則按其原借債務款項的三倍向乙方承擔違約責任(即承擔 萬元的違約責任)。其房屋歸甲方所有。
2、如乙方違約，除房屋退還給甲方外，乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息，則乙方放棄其清償的權利。
3、本協議一經甲乙雙方簽字，則任何一方不得以任何理由及借口反悔，否則按上述違約責任承擔。
六、本協議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協議自甲乙雙方簽字后生效。
甲方(蓋章)：___________
乙方(蓋章)：___________
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房協議書篇一
欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件)，聯系地址，手機。
2.施工方(乙方)：_________________
3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元?，F上述工程已于年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。
4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。
1)年月日前支付(大寫)元
2)年月日前支付(大寫)元
3)年月日前支付(大寫)元
6.收款銀行賬號：_________________
如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。
如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。
欠款人(簽名及加按手印)：_________________
立據日期：_________________
連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________
簽名日期：_________________
工程款抵房協議書篇二
法定代表人：_____________________
甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。
第一條 房產地址
本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。
第二條 抵付金額
甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。
抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。
第三條 雙方義務
1.由于____花園是由多方合作共同開發(fā)，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規(guī)劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。
2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監(jiān)理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。
3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續(xù)，相關稅費由乙方支付。
第四條 債務結清
1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發(fā)票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。
2.今后甲方與其它單位發(fā)生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。
3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區(qū)開發(fā)的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。
第五條 工程進度
1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規(guī)定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。
2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。
第六條 工程質量
1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規(guī)范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監(jiān)督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續(xù)，甲方協助。
2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續(xù)。
第七條 房產銷售
1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。
第八條 銷售服務
1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續(xù)，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發(fā)票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業(yè)稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續(xù)。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。
2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。
第九條 物業(yè)管理
房屋建成竣工驗收，小區(qū)物業(yè)管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業(yè)管理維修基金____萬元給甲方。
第十條 違約責任
1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規(guī)定，承擔違約責任。
2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發(fā)生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。
3.違約金的計算方法：________________。
第十一條 爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十二條 生效條件_____
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。
本合同—式____份，各方當事人各執(zhí)____份，具有相同法律效力。
工程款抵房協議書篇三
乙方：________________
身份證號：____________
________________________
身份證號：____________
丙方：________________
身份證號：____________
甲乙丙三方依據《民法典》的相關規(guī)定，在自愿、平等的基礎上，就工程款支付及房屋抵押事宜，經過充分協商，達成如下協議：
一、本協議中的甲方系____________市集寧區(qū)“____________”b—33#樓項目的施工單位，____________系“____________”b—33#樓的重包方，和內蒙古建筑安裝工程有限公司系掛靠關系。乙方________和__________________系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的勞務大清包，丙方系集寧區(qū)“____________”b—33#樓的木工勞務承包方。乙方從甲方處承包了“____________”b—33#樓的勞務(大清包)，丙方又從乙方處承包了木工勞務。
二、根據乙丙雙方簽訂的《勞務合同》的約定，乙方未能按照約定支付百分之六十的工程款，為保證工程款的順利撥付，甲方自愿以其自有的“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層(均戶100平米)四套房屋為乙方向丙方提供擔保，保證乙方向丙方支付工程款。
三、乙方承諾在______年______月______日前給丙方撥付工程款伍萬元，如到期后乙方從甲方處領不到工程款導致不能給丙方付款，丙方有權將甲方提供的擔保物依法出售，將變賣房屋所得價款優(yōu)先支付丙方的工程款。
四、如果乙方在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑之前從甲方處領到工程款并向丙方支付工程款____________萬元，甲方可以收回抵押給丙方的房屋中的任意三套，留下的一套房屋在主體澆筑完工后的十日內甲方結清全部工程款后返還，甲丙之間的抵押擔保關系解除。
五、如果甲方在主體澆筑完工十日內未能結算全部工程款，丙方有權處置這套房屋，甲方無權收回該套房屋。
六、如果在“____________”b—33#樓主體十一層澆筑完工十日前，丙方不得將甲方抵押的四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層)私自出售。如果澆筑完工十日后，乙方不能支付工程款，丙方有權依法處置抵押物。
六：本協議的抵押物四套房屋(“____________”b—33#樓2單元二、三、四、五層)僅僅是甲方向丙方提供的擔保，與乙丙之間的《勞務合同》沒有關系，互不牽涉。
七、如因甲方拖延支付工程款，給丙方造成的各項損失，丙方有權從變賣抵押物所得價款中扣除。
八、本協議一式三份，自協議各方簽字或按手印之日起生效，協議各方各執(zhí)一份。
甲方：____________
乙方：____________丙方：____________
______年______月______日
工程款抵房協議書篇四
法定代表人：_________________。
聯系電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。
法定代表人：_________________。
住所：_________________昆號。
聯系電話：_________________
反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。
反訴請求
2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔
事實和理由
20__年8月18日，反訴人與被反訴人的法人委托代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建筑規(guī)范要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆筑混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本著友好合作目的，并未向被反訴人提出索賠，直至20__年1月7日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，并一直按約向被反訴人的法人委托代表譚興華付款。20__年10月，被反訴人的法人委托代表辭職離開云南筑城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成20__年1月份雙方未對單，反訴人找不著付款對象。且20__年1月11日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。
綜上，反訴人認為，由于被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。
此致
昆明市呈貢區(qū)人民法院
反訴人：_________________建筑工程有限公司
年? ? ?月? ? ?日
工程款抵房協議書篇五
身份證號：_________
乙方：_________
身份證號：_________
鑒于：
本協議簽訂前甲方欠有乙方二千萬元的債權。甲方購買了位于陜西省西安市曲江新區(qū)芙蓉東路中海鉑宮第643棟105室的房屋，也未辦理公證和產權變更手續(xù)。現經各方自愿、友好協商，達成如下協議。
一、甲方欠乙方的借款本金和利息最終由甲方代為償還，甲方同意用其購買的位于陜西省西安市曲江新區(qū)芙蓉東路中海鉑宮第作價五佰萬元抵頂給乙方或其指定人員還債。
注：該房屋的情況為：房屋為現房，建筑面積___平方米，房屋已經辦理銀行按揭貸款，目前尚欠銀行___萬貸款（貸款由甲方代替乙方償還給銀行，同時，甲方應出具給乙方與銀行貸款數額等額的借據，借據欠款由甲方向乙方償還）。
二、甲方承諾其與乙方簽訂的《房屋買賣合同》真實、合法、有效。在甲方將房屋產權辦理給乙方或其指定的人員（姓名：___身份證號：____________）并辦理房屋公證手續(xù)后，各方的原債權和原債務應等額減少（手續(xù)由各方自行協商辦理）甲方應配合乙方及其指定人員辦理房屋的公證、過戶事宜。辦理房屋公證及過戶費用由甲方指定的人負責。
三、甲、乙雙方均對本協議所涉及的'各自債權和債務及房屋買
賣關系的真實性沒有異議。甲方給乙方的房屋產權明晰，不存在其他第三方向甲方或指定人主張權利（除按揭貸款銀行外），也沒有被人民法院查封。甲方在簽訂本協議后如出現不配合或者拒不辦理房屋過戶手續(xù)時，應單獨向甲方或其指定人承擔___萬元的違約金。
四、本協議雙方簽字后，雙方需在當日把房屋相關手續(xù)交給乙方或其指定人員，并配合乙方及其指定人員辦理公證及過戶事宜。
五、本協方可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充協議，與本協議具有相同的法律效力，甲方與乙方的《房屋買賣合同》作為本協議的附件。本協議經各方簽字后即對各方產生約束力。
六、因不可抗力而使本協議無法開始履行的各方當事人均無違約責任。本條款所稱不可抗力系指不可預見的客觀原因及國家、省、市、主管部門有關法律、政策及規(guī)定的相應變化和調整。
七、各方當事人應認真、全面的履行本協議，無論哪方違約均應向其他守約方支付違約金，違約金數額為人民幣___萬元整。
八、本協議在履行中發(fā)生爭議時，應通過友好協商的方式解決。協商不成的，各方均有權向房屋所在地人民法院提起訴訟。
甲方：_________乙方：_________
工程款抵房協議書篇六
乙方：_________________
1、甲方用項目的商品房(以下稱該商品房)等額抵付欠乙方代理傭金，乙方同意接受。
該商品房坐落于房號，建筑面積平方米(建筑面積以最終測繪面積為準)，單價元/平方米，總房款元;抵付甲方欠乙方代理傭金元。代理傭金超過房款的差額元由甲方以貨幣方式支付。
2、雙方同意：_________________在甲方與乙方或乙方指定第三方簽訂《商品房買賣合同》，開具等額購房發(fā)票后，甲方協助乙方或乙方指定第三方辦理產權登記手續(xù)。
3、乙方原則上不許退房，如果因為特殊原因退房，須經甲乙雙方一致同意。若給甲方造成損失的，由乙方承擔賠償責任。
4、《商品房買賣合同》登記或乙方(含乙方指定第三方)領取該商品房鑰匙，即視為甲方向乙方履行了支付代理傭金的義務。
5、本協議自雙方簽字蓋章后生效，雙方應積極履行各自的義務，任何一方不得以該商品房產權尚未過戶、未開發(fā)票等理由，主張本協議無效或抵付行為未完成。
6、本協議一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。
甲方：_________________乙方：_________________
日期：_________________日期：_________________
工程款抵房協議書篇七
我單位承建的送審金額的________萬元，審后工程結算金額_______%，已支付工程進度款___________萬元(佰拾工程，合同金額_________萬元，。至今已完成總工程量_________%支付我單角分)，請貴單位按合同要求的萬_______________元為工程結算款，請批準。
施工單位：_________________
開戶銀行：_________________
賬號：_________________
施工單位工程負責人：_________________
年監(jiān)理意見：_________________
月日
簽名：_________________日期：_________________
責任編輯：_______________
工程款抵房協議書篇八
接收方（乙方）：_______
現就_______棟_______號至_______號網點抵付給乙方，經雙方友好協商中，達成如下協議：
一、該房甲方以1405萬元整抵付給乙方，乙方以甲方所欠外架工程款及租賃費支付該房款。
二、該協議簽訂時，乙方付款5320萬元，余款585萬元在今后甲方工程中，乙方以租賃費形式支付完畢。
三、本次乙方付甲方5320萬元房款，系甲方在_______星城，_______學府等工地，甲方欠乙方外架工程款及租賃等費用。
四、甲方負責提供該房發(fā)票，如因發(fā)票問題，乙方辦不了房產證，而由乙方代繳發(fā)票稅金。
甲方在乙方尚欠該房款585萬元中減除乙方所交發(fā)票稅金后為實際欠房款。發(fā)票辦理中，甲方負責積極配合乙方辦理。
五、本協議一式兩份，雙方各一份，簽字生效。
甲方簽字：_______乙方簽字：_______
工程款抵房協議書篇九
訴訟請求：
1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。
2、本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：
被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫(yī)療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫(yī)療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫(yī)藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規(guī),原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
________年________月________日
工程款抵房協議書篇十
甲方：
乙方：
經甲乙雙方協商一致，達成如下協議：
1、乙方承包施工的乾豪東城天下9組團（68#、69#、70#、71#），14組團（102#、103#樓住宅）共6棟樓施工。按合同規(guī)定結算款的5%以房產抵頂，抵房房源為乾豪格林小鎮(zhèn)。經甲方銷售部與乙方共同確定所抵房源為乾豪格林小鎮(zhèn)16#樓2#、3#車庫，建筑面積均為22.58m2,房款為80,000元x2套=160,000元；17#樓9號車庫，面積為24.68m2,房款為80,000元；18#樓3#、4#、5#車庫，建筑面積分別為28.83m2、27.49m2、27.49m2，房款90,000.00元×3套=270,000.00元。總抵房款合計：510,000.00元。
2、若最終結算款扣除抵房款和質保金后有剩余，則甲方在工程驗收合格及工程結算雙方確認后15日內以工程款方式支付剩余價款；若最終結算款不足扣除抵房款和質保金總額，則乙方以現金在辦理產權時補足。
3、工程綜合驗收合格及工程結算雙方確認后一個月內給予辦理產權，辦理產權所發(fā)生的`稅費均由乙方負責。
甲方（蓋章）：
法定代表人（或委托代理人）：
20xx年月日
乙方（蓋章）：
法定代表人（或委托代理人）：
20xx年月日
工程款抵房協議書篇十一
甲方（原借款人）：
乙方（原貸款人）：
甲方做生意需要，向乙方借款元整。至今未償還，為解決甲、乙雙方的債權債務問題，現甲、乙雙方就有關還款事宜達成如下協議：
第一條現鑒于甲方無法償還上述債務，甲方自愿將自有房產用于抵償所欠乙方的上述全部債務，抵債房產信息如下：
1.房屋坐落：_____；
2.房產證號：登記面積：平方米共____間，附屬房屋：平方米共___間；
5.同時包括：附屬于房屋和土地的其他全部建筑物、構筑物、設施、設備、樹木等地上物的所有權；與房屋和土地使用相關的.現有水、電、電信等各項公共服務設施設備的使用權或所有權。
第二條在本協議簽訂5日內，甲方將上述抵債房產的房屋所有權證、集體土地使用權證等證件原件交給乙方，房產交付乙方占有、使用，乙方取得該房產的所有權及土地使用權，雙方債權債務歸于消滅。
第三條無論何時甲方有義務確保其抵債房產可以取得農村集體土地各種確權登記證。
第四條甲方承諾：若該房產發(fā)生動遷情況，動遷收益包括但不限于房屋及附屬物拆遷補償費、土地補償金、安置補償費等歸乙方所有，甲方無條件協助乙方領取上述款項。
第五條抵債金額為:上述抵債房產協商作價為萬，大寫金額為（含預期升值及動遷補償款收益）。
第六條甲方必須保證該抵債房產來源合法、手續(xù)齊全，交清相關稅費。如因甲方隱瞞該抵債房產情況，致使乙方無法正常行使權利或使乙方合法權益受損的，甲方應承擔相應責任，雙倍賠償乙方因此所受的損失。
第七條違約責任
2.若該抵債房產因甲方自身原因而被有關部門查封、拍賣或甲方擅自轉讓或抵押給第三人的，甲方應向乙方支付違約金萬元，并應立即返還所欠債務。
第八條若本協議在履行過程中出現糾紛，雙方應先協商解決,如協商不成，向人民法院提起訴訟解決。
第九條本協議書經甲、乙雙方簽字后即生效。本協議書一式兩份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房協議書篇十二
身份證號碼：
住所：
法定代表人：
乙方：總包方
住所：
丙方：（開發(fā)商，我方）
住所：
法定代表人：
甲乙丙叁方經友好協商，就甲方購買乙丙方頂賬房產事項，叁方協議如下：
一、依據乙丙方于年月日簽訂的《以房抵工程款協議書》，乙方選定甲方為小區(qū)室房間的最終買受人，甲方對此并無異議。
二、本協議簽訂前，甲方已就標的房產小區(qū)室房間進行了實地考察并檢查了丙方出具的面積測繪資料，已了解標的房屋情況并同意按套支付房款。甲方承諾不因房產證、測繪面積與實際面積的誤差而追究乙丙方責任。
三、為方便房產證辦理，甲方應于本合同簽訂后日內與丙方簽訂《商品房買賣合同》并完成網上備案，《商品房買賣合同》及網簽備案合同關于房價及房款支付的約定對甲乙丙各方無約束力。
四、甲乙方約定的頂房款金額為元（大寫：）房款支付程序如下：
1.甲方按《商品房買賣合同》上所列明的房款總額，在本合同簽訂后日內（時間應晚于第三條對應日期），直接將房款匯入本合同所列明的丙方收款賬戶。
2.丙方代乙方收到房款后，應于日內將房款全額支付至本合同乙方列明銀行賬戶。
3.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價高于本合同所列明的抵房金額的，乙方應在收到丙方轉匯房款后日內將差額一次性匯入甲方于本合同中列明的銀行賬戶。
4.《商品房買賣合同》上所列明的房款總價低于本合同所列明的抵房金額的，差額元由甲方直接支付乙方，丙方不再參與。
五、購房所產生的其他稅費（建議列明）、物業(yè)專項維修資金、物業(yè)費，由甲方直接支付丙方或者丙方指定的物業(yè)公司，丙方負責將物業(yè)專項維修資金代繳房管局。
六、甲方需要丙方另行開具發(fā)票的，應負擔丙方以此而多支付的稅費損失元，在甲方向丙方付清稅費損失后，丙方應予配合。
七、丙方應于甲方付清房款及稅費后日內，將房產直接交付甲方。甲方應予配合。
八、丙方有義務配合甲方辦理房產證。每套抵賬房屋房產證辦理完畢后，與《以房抵工程款明細及價格表》中該套房產對應抵房總價等額的丙方欠付乙方工程款債權消滅。
九、保密條款
對于頂房事項及頂房成交價格，甲乙丙叁方均負保密義務，除法定原因外，不得向任何與本次合作不發(fā)生直接關聯的第三方泄露有關信息。如有泄露，應按元/次向守約兩方分別支付違約金。
十、叁方預留的聯系地址及聯系方式如下：
甲方聯系地址：聯系人：聯系電話電子郵箱：
乙方聯系地址：聯系人：聯系電話電子郵箱：
丙方聯系地址：聯系人：聯系電話電子郵箱：
叁方均保證以上聯系地址真實有效，若因以上預留地址、電子郵箱不準確、不真實而導致郵寄的文件、郵件無法正常送達的，被拒收、代收、退回的文件、郵件視為預留地址方已收到。任何一方變更上述聯系地址均應提前七日書面通知協議其他兩方，否則，視為聯系地址未變更。
十一、違約責任：
1.叁方中任何一方付遲延付款的，應以遲延付款金額為基數，按日利率萬分之五向收款方支付利息。
2.甲方不配合丙方簽訂《商品房買賣合同》并完成網上備案的，應按日向乙丙方支付違約金，支付標準為每天為抵房總金額的萬分之（甲乙方約定的頂房金額）。
十二、協議份數及生效
本協議一式捌份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，丙方陸份，均具有同等法律效力。本協議經各方合法簽署后生效。
十三、爭議解決
因履行本合同而發(fā)生的爭議，叁方應友好協商解決；協商不成時，叁方均同意提交丙方住所地人民法院訴訟解決。
（以下無正文）
甲方：
乙方（章）：
開戶銀行：
開戶銀行：與《以房抵工程款協議書》賬戶一致
賬號：
賬號：
簽字摁手?。?BR> 年月日
代理人：
年月日
丙方（章）：
開戶銀行：
賬號：與將來簽訂的《商品房買賣合同》賬戶一致
代理人：
年月日
工程款抵房協議書篇十三
甲方：__（以下簡稱甲方）
乙方：__（以下簡稱乙方）
丙方：__（以下簡稱丙方）
經甲、乙、丙三方充分協商，就用乙方資產抵頂丙方在甲方的貸款達成如下協議：
一、乙方用自己名下可支配的330萬元合法資產（詳見抵債清單及評估報告）抵頂丙方在甲方的貸款200萬元。
二、甲方同意接受乙方330萬元資產（詳見抵債清單及評估報告）該抵債資產直接用于抵頂丙方20__年2月份從甲方貸款200萬元。協議簽訂生效后，甲方須立即消除丙方__年2月份從甲方貸款200萬元貸款，并為丙方出具該項貸款的還清書面合法證明。
三、各方的權利、義務及責任：
1、乙方須保證提供的抵債資產合法完整，并保證在甲方接受前后的保管及維護，如抵債資產發(fā)生損失由乙方負責照價賠償或扣減相當于損失額的抵債金額。乙方在甲方接受前可以使用抵債資產但不可私自對外租賃轉讓更不可拆除變賣抵債資產。如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產時應及時與甲方溝通，該抵債資產得到的相應賠償款應足額給予甲方不得以任何理由侵占拖欠。乙方對該資產享有變現優(yōu)先購買權。
2、甲方有權利對乙方的抵債資產進行接受前后的復核、驗證權，享有協議簽訂接受后對該抵債資產的所有、使用、支配、轉讓、變現權，如遇國家政策規(guī)劃征用拆遷該抵債資產時應及時享有該抵債資產的全部補償權，甲方在接受該抵債資產后須立即消除丙方的貸款手續(xù)，并向丙方出具相關的書面消除貸款證明。（因乙方未說明的抵押物的缺陷造成甲方損失的）甲方有權要求乙方賠償，或者扣減相當于損失數額的抵債金額。
3、丙方有義務在乙方抵債資產不足以抵頂甲方債務時補足部分差額，并有義務督促協助甲、乙雙方完成以資抵債過程，丙方有權對該項抵債資產的優(yōu)先購買權。對在甲方貸款手續(xù)消除后的確認權。
4、本協議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，三方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。以上協議內容條款，三方可共同到國家公證機構進行協議公證。
甲方：__
乙方：__
丙方：__
___年___月___日
___年___月___日
工程款抵房協議書篇十四
乙方：_________
甲方因“_________號生態(tài)村”建設需要，于_________年_________月將庭院式房屋建設工程發(fā)包給_________有限公司施工，于_________年1月將公寓式房屋的建設工程發(fā)包給xx良美建筑工程有限公司公司施工?，F經結算，雙方就建設工程款支付事宜經協商一致，簽訂協議如下，必須嚴格遵守。
一、建設工程施工情況：乙方已經于_________年_________月完成了全部承包范圍內的施工項目，并已經作竣工驗收。
二、工程價款：乙方已經向甲方提交了《工程結算書》，甲方也作了審核，現雙方經協商一致確認工程總造價為人民幣壹億零叁佰陸拾萬元整（103600000.00元），至_________年_________月_________日止甲方已經支付了工程價款人民幣柒仟伍佰壹拾萬元整（75100000.00元），尚未支付的工程余款為人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（元）。
三、工程款支付：對應支付乙方的工程余款人民幣貳仟捌佰伍拾萬元整（元）甲方不作現金支付，而是以銷售商品房形式支付乙方，即甲方將商品房銷售給乙方，乙方不支付購房價款。用作沖抵工程價款的商品房建筑面積為5514.26平方米，具體房號及測繪面積見附件一。乙方兩家公司應得的商品房份額，由乙方兩家公司自行協商解決，與甲方無關。
四、房屋轉讓：本協議簽署后，乙方對所沖抵工程款的商品房可以自用，也可向第三方轉讓。但無論轉讓金高低，乙方都必須按甲方的實際銷售平均價格將購房款支付到甲方賬戶，甲方開具購房《發(fā)票》，再由甲方以支付工程款方式返回乙方，返回時間為叁個工作日內。
五、工程結算：本協議所確認工程結算價為雙方最終的工程造價。為完善財務管理，甲方委托有權機構作竣工結算，無論結算金額高低，但乙方必須配合完善。
六、建安稅費：建筑工程余款的建安稅由甲方承擔，并向乙方出具稅票。
七、稅、費承擔：按國家法律規(guī)定，甲方承擔商品房賣方應承擔的全部稅、費。乙方或乙方確定的商品房買受人承擔商品房買方應承擔的全部稅、費（包括：契稅、維修基金、辦證費）。
八、產權登記：甲方與乙方或乙方確定的商品房買受人簽訂《商品房購銷合同》，及時辦理合同備案，配合乙方辦理產權登記。
九、本協議簽署后，甲方不得將用作沖抵工程款的商品房再向其他任何第三方銷售，若甲方將沖抵工程款的房屋再行銷售，必須承擔乙方的全部經濟損失，并承擔逾期未付款總額的每日按仟分之壹計算的遲延履約金。
十、工期拖延的責任由甲方自行承擔，乙方不承擔任何責任。
十一、工程保修：由_________有限公司承擔“_________號生態(tài)小區(qū)”的全部保修責任，具體由xxx有限公司向甲方出具保修承諾書。
十二、_________有限公司于20xx年5月向甲方交納了人民幣伍拾萬元整（500000.00元）的合同履約保證金，該款甲方不作退償，乙方自愿將該保證金作周燕應交納“_________號生態(tài)小區(qū)”_________號庭院式房屋的購房款、維修基金、契稅、辦證費及其他費用，甲方不得再向周燕收取購房款及任何費用。對甲方已經銷售的施工人員原訂購的四套庭院式房屋甲方不作任何補償及賠償。
十三、本協議簽訂后乙方必須立即將抵款房屋之外的全部商品房房門鑰匙交付甲方。
十四、本協議未盡事宜由雙方協商解決。
十五、本協議壹式陸份，甲方持兩份，乙方持四份。本協議經雙方簽字蓋章后生效。
乙方1：_________
法定代表人：_________
法定代表人：_________
乙方2：_________
本協議簽字時間：_________年_________月_________日
工程款抵房協議書篇十五
債務人(以下簡稱乙方)：_____________________
乙方急需一筆資金做油漆玻璃投資，需向甲方借款。雙方經協商一致同意，在乙方以其房產證(以下簡稱乙方抵押物)，作為借款抵押物抵押給甲方的條件下，由甲方提供雙方商定的借款額給乙方。為此，特訂立本合同：
第一條借款內容
1、借款總金額：________元整。
2、借款用途：本借款用于油漆玻璃投資的需要，不作為其他非法使用。
3、借款期限：時間為一年，即自______起，至______止。
4、借款利息：月息為______，一年利息為________元整。
乙方保證在合同規(guī)定的借款期限內按期主動還本付息。
第二條抵押物事項
1、抵押物名稱：房屋產權證(證號：________________________)
2、抵押物價值：乙方房產證經雙方議定估價為____________元。
3、抵押期限：自本借款合同生效之日起至乙方還清甲方與本合同有關的全部借款本息為止。
第三條甲乙雙方的義務
(一)甲方的義務：
1、對乙方交來抵押物契據證件要妥善保管，不得遺失、損毀。
2、在乙方到期還清借款后，將抵押物的全部契據、證件完整交還乙方。
(二)乙方的義務：
1、應嚴格按照合同規(guī)定時間主動還本付息。
2、保證在抵押期間抵押物不受乙方破產、資產分割、轉讓的影響。如甲方發(fā)現乙方抵押物有違反本條款的情節(jié)，甲方通知乙方當即改正或可終止本合同借款，并追償已借出的全部借款本息。
3、乙方未經甲方同意不得將抵押物出租、出售、轉讓、再抵押或以其他方式處分。
第四條違約責任
1、乙方如因本身責任不按合同規(guī)定支付借款，給甲方造成經濟上的損失，乙方應負責違約責任。
2、乙方如不按期付息還本，超過六個月，甲方亦可向有管轄權的人民法院申請拍賣抵押物，用于抵償借款本息，若有不足抵償部分，甲方仍有權向乙方追償。直至乙方還清甲方全部借款本息為止。
第五條其他規(guī)定
1、發(fā)生下列情況之一時，甲方有權停止合同并收回相應借款及利息。
(1)乙方向甲方提供情況和各項資料不真實。
(2)乙方與第三者發(fā)生訴訟，無力向甲方償付借款本息。
(3)乙方的資產總額不足抵償其負債總額。
2、甲方或乙方任何一方要求變更合同或本合同中的某一項條款，須在事前以書面形式通知對方，在雙方達成協議前，本合同中的各項條款仍然有效。
3、甲乙雙方提供的借款憑證，及與合同有關的其他書面材料，均作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
第六條爭議的解決：
本合同遵守中華人民共和國的法律、法規(guī)，若發(fā)生爭議：
1、發(fā)生爭議雙方協商解決。
2、協商不成，請有關部門調解。
3、調解不成，向當地人民法院起訴。
本合同自__生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，合同文本具有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章)：__________
身份證號碼：__________
乙方(簽字、蓋章)：__________
身份證號碼：__________
訂立時間：__________
工程款抵房協議書篇十六
身份證號： (以下簡稱甲方)
身份證號： (以下簡稱乙方)
上述甲乙雙方就甲方以其房產抵償乙方債務一事現經協商，一致達成以下協議：
一、以房抵債：
因甲方長期從事_____，需一定資金周轉，故甲方于_________年_____月_____日向乙方借款人民幣 萬元，約定借款期為 _個月，利息按銀行同期存款利率計算。逾期甲方以其自己建造的位于___約__平方米的平瓦房(磚混結構)清償債務。現借款已逾期，甲方仍無力償還，無奈將其上述房產低償其債務及利息。
二、交房時間：甲乙雙方在簽訂好本協議的當日，由甲方無條件地將上述房產交付給乙方(包括該房的現有用水用電手續(xù)及所有大、小門鑰匙)。
三、其他條款：
1、甲方提供現有用水、用電條件，房屋交付后所產生的水、電費用由乙方自行承擔。
2、甲方提供該房屋現有通行條件，如遇相鄰之間因通行發(fā)生糾紛，則甲方有責任協助乙方調處好。
3、該房屋交付后，不論乙方自己使用或對外出租，所產生的經濟效益均歸乙方所有，與甲方無涉。
四、特別約定：如遇政府征地拆遷，乙方具有獨立簽約其補償協議的權利，其補償款等均歸乙方所有，與甲方無涉，必要時甲方無條件協助乙方辦理好拆遷補償事宜，即使拆遷房屋的安置及補償款項以甲方歸戶或以甲方辦理和領取，但甲方必須將其全部交付給乙方，甲方不得扣留和占用，更不屬甲方所有。否則甲方應承擔一切法律后果責任。
五、違約責任：
1、如甲方違約，則按其原借債務款項的三倍向乙方承擔違約責任(即承擔 萬元的違約責任)。其房屋歸甲方所有。
2、如乙方違約，除房屋退還給甲方外，乙方原借給甲方的___萬元人民幣及其利息，則乙方放棄其清償的權利。
3、本協議一經甲乙雙方簽字，則任何一方不得以任何理由及借口反悔，否則按上述違約責任承擔。
六、本協議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。本協議自甲乙雙方簽字后生效。
甲方(蓋章)：___________
乙方(蓋章)：___________
___年___月___日
___年___月___日