最優(yōu)鋼結構委托加工合同(匯總16篇)

字號:

    在商業(yè)活動中,合同起著保障雙方權益和規(guī)范交易行為的作用。編寫合同時,應遵循誠實守信的原則,避免故意隱瞞或扭曲事實。合同的解釋應當根據當事人真實意思和公平原則進行。
    鋼結構委托加工合同篇一
    甲方:(發(fā)包方)。
    乙方:(承包方)。
    甲方將鋼結構工程鋼架制造工程交于乙方加工制造,根據合同法規(guī)定,雙方達成一致協定如下(按甲方提供圖紙)。
    1、型鋼總重約:t,每噸價格為:元,合計為)。
    2、變截面總約:t,每噸價格為:元,合計為)。
    3、行車梁總重約:,每噸價格為:,合計為(大寫:)。
    4、總價金額為:)。
    5、付款方式:鋼梁加工完成付總金額的,構件離廠前全部結清。
    6、鋼板用料:h型鋼為產,重量按理論重量計算。鋼板料為板,濟鋼或安鋼產,并備有材質證書。
    7、具體尺寸:按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更,須提前通知乙方并提供變更書面文件,根據工程量追加費用。
    8、h型鋼梁噴漆均為:
    9、工期為:天,年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。
    10、構件有合格證,材料證明書。
    以上h鋼結構用料,由甲乙雙方共同實際考察訂購。
    在合同簽訂的時間內保證全部提貨,如甲乙雙方如有一方違約,違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行,乙方按雙方簽訂的圖紙加工,如出現錯誤乙方負責。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字簽字蓋章后生效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    鋼結構委托加工合同篇二
    品名。
    規(guī)格。
    單位。
    數量。
    備注。
    
    
    
    
    
    第十二條承攬方的違約責任:
    未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    第十三條定作方的違約責任:
    一,中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    鋼結構委托加工合同篇三
    定作方(甲方):
    承攬方(乙方):
    甲方委托乙方加工下列產品,經雙方協商,特訂立本合同:簽訂時間:2012年4月日
    第三條、交(提)貨地點、時間:簽訂合同后,20天內鋼架進場,總工期50天。
    第四條、提貨方式:由乙方負責。
    第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內提貨時檢驗加工成品的質量、規(guī)格、數量等,如有異議應于提貨后兩天內以書面方式通知乙方,內在質量異議應在1個月內以書面方式提出,否則視為沒有異議。
    第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計:30萬元,主鋼架到場后3天內支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內支付60萬,彩板安裝完畢后5天內支付余款,(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
    第七條、違約責任:
    1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
    2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
    3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
    4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
    5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協商解決。
    第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
    第九條、雙方發(fā)生糾紛可協商解決。
    單位名稱(章)單位名稱(章)
    單位地址:單位地址:
    法定代表人:法定代表人:
    委托代理人:委托代理人:
    年月日:
    鋼結構委托加工合同篇四
    第七條規(guī)定執(zhí)行。)。
    第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
    第六條驗收標準和方法:__________________________________________________________(1,按照合同規(guī)定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)。
    第七條交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1,交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    返
    鋼結構委托加工合同篇五
    甲方:
    乙方:
    甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成,經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
    一、工程名稱:鋼結構車間
    二、加工形式:包工包料
    三、加工范圍:鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)
    四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。
    五、工程質量:根據甲方提供數據及設計方案,乙方制圖,甲方審定簽字認可,本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
    六、雙方責任:乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項,如甲方提出特殊要求,乙方按實際造價收費。
    七、加工期限:
    八、結算方式:工 程 預付款為 元 整(小寫 元),作為定金用于開工費用,余款 元整(小寫 元),由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金,質量以驗收合格為準。
    九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    十、雙方糾紛:如雙方發(fā)生糾紛意見,由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。
    鋼結構委托加工合同篇六
    委托方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)。
    依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致,訂立本合同。
    第二條:工程概況。
    1.工程名稱:。
    2.工程地點:。
    3.委托方:。
    4.預估構件重量:。
    5.工程內容:
    第三條:合同范圍及簽定合同依據。
    1.甲方認可的施工圖紙。
    2.甲方認可的設計變更,補充聯系單,圖紙會審紀要。
    第四條:生產(加工)工作內容。
    1.主鋼構:。
    2.主鋼構除銹處理方式:拋丸除銹。
    3.防銹底漆涂裝要求:。
    4.乙方負責免費裝車,甲方負責運輸,運輸費用由甲方承擔。
    第五條:甲方的權利和義務。
    1.甲方于年月日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙?zhí)住?BR>    2.按合同規(guī)定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。
    3.甲方代表有權監(jiān)督加工的進度和質量。
    第六條:乙方的權利和義務。
    1.按時提交加工產品,并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。
    第七條:加工費及付款方式、時間。
    1.本生產人工費單價為:元/噸。
    2.材料費單價:本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。
    3.工程款支付:預付材料款70%計元(大寫:元整)。
    4.提構件時付清本批鋼構件30%的余款。
    5.重量結算:按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工。
    6.如圖紙變更或委托方要求變更,需另追加費用,計費標準按1、2條進行。
    第八條:生產(加工)期限。
    1.開工日期:以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。
    2.工期:天。
    3.工廠存放期:構件完工之日起免費在廠內存放7天,超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。
    4.遇到下列情況之一時,生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定:
    1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;。
    2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。
    第九條:違約責任。
    1.由于產品質量問題,不能滿足施工圖紙要求時,應由承包方無償返工或重新提供產品。
    2.由于委托方提供的圖紙不十分正規(guī),在承包方開始生產后仍在修改設計,由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償,并工期順延。
    第十條:其它。
    1.產品經甲方驗收合格出廠后,由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量,乙方不再承擔責任。
    2.根據本合同的約定,乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務,而不再與第三方發(fā)生業(yè)務關系,甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務,不受第三方的影響。
    第十一條:附則。
    1.與本合同有關的其它問題,均按《中華人民共和國合同法》的規(guī)定執(zhí)行,未盡事宜,雙方協商解決。
    2.本合同一式四份,甲方各執(zhí)二份。
    3.雙方代表簽章后,合同生效。
    委托方:承包方:
    承辦人:承辦人:
    電話:電話:
    傳真:傳真:
    鋼結構委托加工合同篇七
    甲方:
    乙方:
    甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成,經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。
    一、工程名稱:鋼結構車間
    二、加工形式:包工包料
    三、加工范圍:鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)
    四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。
    五、工程質量:根據甲方提供數據及設計方案,乙方制圖,甲方審定簽字認可,本工程按照工程質量驗收規(guī)范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。
    六、雙方責任:乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項,如甲方提出特殊要求,乙方按實際造價收費。
    七、加工期限:
    八、結算方式:工 程 預付款為 元 整(小寫 元),作為定金用于開工費用,余款 元整(小寫 元),由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金,質量以驗收合格為準。
    九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    十、雙方糾紛:如雙方發(fā)生糾紛意見,由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。
    甲方(公章) 乙方(公章)
    甲方簽字:
    年月日:
    鋼結構委托加工合同篇八
    甲方:(發(fā)包方)
    乙方: (承包方)
    甲方將 鋼結構 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造,根據合同法規(guī)定,雙方達成一致協定如下(按甲方提供圖紙)
    1、型鋼總重約:t,每噸價格為:元,合計為 )
    2、變截面總約:t,每噸價格為:元,合計為 )
    3、行車梁總重約:,每噸價格為:,合計為(大寫: )
    4、總價金額為:)
    5、付款方式:鋼梁加工完成付總金額的 ,構件離廠前全部結清。
    6、鋼板用料:h型鋼為產,重量按理論重量計算。鋼板料為板,濟鋼或安鋼產,并備有材質證書。
    7、具體尺寸:按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更,須提前通知乙方并提供變更書面文件,根據工程量追加費用。
    8、h型鋼梁噴漆均為:
    9、工期為:天,年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。
    10、構件有合格證,材料證明書。
    以上h鋼結構用料,由甲乙雙方共同實際考察訂購。
    在合同簽訂的時間內保證全部提貨,如甲乙雙方如有一方違約,違約責任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行,乙方按雙方簽訂的圖紙加工,如出現錯誤乙方負責。 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字簽字蓋章后生效。
    鋼結構委托加工合同篇九
    甲 方:
    乙 方:
    依據中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設工程質量管理條例》等相關法律法規(guī),經甲乙雙方協商一致,訂立本合同。
    第一條、工程概況
    1、工程名稱:
    2、工程地點:
    3、工程造價:
    第二條、分包內容
    乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現澆樓板、屋面頂板現澆的全部工作。
    上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
    第三條、施工工期
    總工期為。開工日期為,預定截止工期日期 。
    第四條、付款方式
    1、雙方簽訂合同后三日內,甲方支付乙方預付款 元,元整)。
    2、甲方支付乙方二次費付款元,(大寫: 元整)。
    3、甲方支付乙方三次費付款元,(大寫: 元整)。
    4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬元做質保金,其他款項七天內付清,質保金六個月內一次性付清。
    第五條、雙方責任
    甲方責任
    1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
    2、協調本工程施工過程中與物業(yè)等方面產生的情況。
    3、提供現場臨時用水、用電接入點。
    4、提供的圖紙要符合安全結構。
    乙方責任
    1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、制作的結構質量負責,并按照設計和規(guī)范要求提供產品合格證、材質證明書及檢測報告,并承擔相應費用,并做好自檢工作。
    2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質量、安裝事故,由乙方負責,返工費用自理。
    3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對施工的可靠性、安全性負責。
    4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
    5、工程竣工驗收后,清理現場(包括生產,生活的材料和臨時設施)。三日內全部退出現場。
    6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質量達不到要求而出現的問題進行及時免費保修。
    7、乙方施工應采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
    8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
    第六條、附則
    如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產生任何糾紛可協商,協商不成可向地方法院提起訴訟。
    本合同未盡事宜,雙方協商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
    本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
    甲方: 乙方:
    電話: 電話:
    年 月 日 年
    鋼結構委托加工合同篇十
    第一條加工成品: 品 名規(guī) 格單 位數 量備 注 
    第七條規(guī)定執(zhí)行。)  
    第五條價款或酬金:________________________________________________________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
    第七條 交(提)貨的時間和地點:___________________________________________________________________________________________(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執(zhí)行。2,交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    返
    鋼結構委托加工合同篇十一
    定做方:(稱甲方)
    承攬方:(稱乙方)
    根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
    1.制作內容:
    主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
    1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
    2.合同簽訂三日內甲方付款
    3.提貨:
    (1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
    4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
    1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
    2.交貨時間:
    1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
    2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
    3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
    1.甲方向乙方提供完整的`構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
    2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
    3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現問題及時糾正。
    4.甲方如現場發(fā)現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
    5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
    按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
    甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
    1.本合同
    2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
    3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
    甲方(蓋章):乙方(蓋章):
    委托代理人:委托代理人:聯系方式:聯系方式:
    日期:
    鋼結構委托加工合同篇十二
    委托方:__________(以下簡稱甲方)
    加工方:__________(以下簡稱乙方)
    依據《_____》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
    一、加工方式
    甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
    二、加工內容
    本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
    三、加工工期
    從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
    四、加工量、單價及總金額
    1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(gb-50205-20_________)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
    2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量__________%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
    3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
    4、本合同采用的定價方式結算。
    五、運輸方式:需方自提,運費自負。
    六、結算、付款及付款方式
    1、本合同簽訂后__________萬元為定金,__________/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
    2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
    3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
    七、雙方責任甲方責任
    1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
    2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
    3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
    4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
    乙方責任
    1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
    2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
    3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
    4、__________年_______月_______日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,__________年_______月_______日前將全部鋼構件供完。
    八、質量驗收
    1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
    2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
    3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
    九、違約責任
    2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
    3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
    4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
    十、保密責任
    任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
    十一、其他約定
    1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
    2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
    3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
    4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
    5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
    甲方:__________(蓋章)
    乙方:__________(蓋章)
    _______年_______月_______日
    鋼結構委托加工合同篇十三
    定做方:(稱甲方)承攬方:(稱乙方)
    根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
    一、加工制作內容:
    1.制作內容:
    主鋼構:鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質為q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
    二、合同價格及結算方式:
    1.合同造價按/噸。合同總價款為,以實際決算為準。(貨款可以用現金或承兌付給。)
    2.合同簽訂三日內甲方付款
    3.提貨:
    (1).第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
    4.結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
    三、質量要求:
    四、交貨地點和時間:
    1.交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
    2.交貨時間:
    五、包裝及運輸:
    1.乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
    2.甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
    3.運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
    六、雙方權利及義務:
    1.甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
    2.甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
    3.乙方必須接受甲方的質量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協加工,乙方應按甲方委派的現場質量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現問題及時糾正。
    4.甲方如現場發(fā)現質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
    5.乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
    七、違約責任:
    按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
    八、合同糾紛處理方式:
    甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成,則由提交當地仲裁委員會仲裁。
    九、附則:
    1.本合同
    2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。
    3.未盡事宜,雙方協商解決或另立補充合同。
    甲方(蓋章):
    乙方(蓋章):
    時間:
    鋼結構委托加工合同篇十四
    委托方:(以下簡稱甲方)
    加工方:(以下簡稱乙方)
    依據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
    甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
    本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
    從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
    2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
    3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
    4、本合同采用的定價方式結算。
    1、本合同簽訂后_____萬元為定金,_____萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
    2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
    3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
    1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
    2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
    3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的.半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
    4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
    乙方責任
    1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
    2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
    3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
    4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
    1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
    2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
    3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
    2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
    3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
    4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
    任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
    1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
    2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
    3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
    4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
    5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
    甲方:(蓋章)乙方:
    日期:
    鋼結構委托加工合同篇十五
    承攬方:
    代表人:職務:電話:
    定作方:
    地址:電話:
    定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
    第一條承攬項目概況
    1、項目名稱:
    2、項目地點:
    3、項目內容:
    4、建筑面積:
    5、承攬方式:承攬方包工包料
    6、工期:本項目工期天,按甲方指定進場日期計算。
    7、共計:元
    第二條圖紙或技術資料
    雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
    定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
    第三條定作方義務
    (1)負責向承攬方提供水、電。
    (2)參與項目質量和項目進度的'監(jiān)督,負責材料進嘗竣工驗收。
    第四條承攬方義務
    (1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質完成承攬項目;
    (2)參加項目的竣工驗收。
    第五條項目變更
    (1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內未得到答復的,應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作,由此而產生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內得到答復的,應按定作方答復意見進行工作,因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
    (2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
    第六條確定變更合同價款及工期
    (1)發(fā)生變更后,承攬方應提出適當的變更價格,送定作方批準后調整合同價款。
    (2)變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調整竣工日期。
    第七條材料的提供
    第八條質量標準
    雙方約定本項目質量標準:
    (1)項目質量達到圖紙或技術資料的要求。
    (2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求
    第九條項目驗收和保修
    (1)項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內按照合同規(guī)定的質量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質量合格,已通過驗收。
    (2)第十條合同價款支付方式
    1、承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
    雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即元。剩余工程款按工程進度支付。剩余3%作為質保金保修期滿付清。
    第十一條違約責任
    1、承攬方的違約責任
    (1)未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
    (2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數每日向制作方償還合同價款3‰違約金。
    2、定作方的違約責任
    (1)中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;
    (2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;
    (3)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
    甲方乙方
    日期
    鋼結構委托加工合同篇十六
    委托方:(以下簡稱甲方)
    加工方:(以下簡稱乙方)
    依據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經友好協商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
    一、加工方式
    甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
    二、加工內容
    本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
    三、加工工期
    從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
    四、加工量、單價及總金額
    2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
    3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
    4、本合同采用的定價方式結算。
    五、運輸方式:需方自提,運費自負。
    六、結算、付款及付款方式
    1、本合同簽訂后萬元為定金,/萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內,乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
    2、乙方生產、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
    3、如甲方在現場安裝時發(fā)現有質量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內到現場處理問題。
    七、雙方責任甲方責任
    1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。
    4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
    乙方責任
    1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工,并做好自檢工作,確保質量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。
    2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
    3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質證明,產品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
    4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,20xx年9月15日前將全部鋼構件供完。
    八、質量驗收
    1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后,由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責,乙方加工的產品質量問題由乙方負責,并在48小時內解決。
    2、質量異議期限:甲方收到產品后如發(fā)現存在質量問題,應立即停止使用,并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質量全部合格,甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
    3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質量存在缺陷,乙方僅對質量缺陷產品本身的.價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
    九、違約責任
    2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
    3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
    十、保密責任
    任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
    十一、其他約定
    1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
    2、本合同未盡事宜,由雙方協商解決并簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
    3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協商解決,協商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
    4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
    5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
    甲方:(蓋章)乙方:
    年月日