合同是商業(yè)活動(dòng)中最基本的法律文書,用于明確交易條款和保障雙方權(quán)益。簽訂合同前,應(yīng)當(dāng)清楚合同中各方的權(quán)益和義務(wù)。在簽訂合同之前,建議咨詢專業(yè)人士以確保合同的合法性和有效性。
工程承攬合同樣本篇一
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):________________________
施工地點(diǎn):________________________
簽約時(shí)間:________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2.2合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3.付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_________(rmb___________)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)____________(rmb________)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%,即人民幣_(tái)__________(rmb______)。
3.4最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____________個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_______________(rmb________________)。
3.5其它事項(xiàng)
4.合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____________個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5.安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表:____________簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________指定聯(lián)絡(luò)人員:___________
附件一:物料清單
序號(hào)
名稱
型號(hào)
數(shù)量
單位
單價(jià)
總價(jià)
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價(jià)
b
施工安裝費(fèi)=器材總造價(jià)×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價(jià)=a+b
工程承攬合同樣本篇二
電話:_________電話:_________。
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程量:
第二條工程要求:
第三條甲方責(zé)任范圍:
第四條乙方責(zé)任范圍:
第五條技術(shù)要求:
第六條工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期:
1.施工工期:自開工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng),結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗(yàn)收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題,由乙方無(wú)償修復(fù)或更換。
第七條其它要求:
1.施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。
3.乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇三
承攬合同具有一定人身性質(zhì)。承攬人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作并對(duì)工作成果的完成承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),以下由文書幫小篇推薦工程承攬合同參考。
工程承攬合同樣本
合同編號(hào):
委托方:(以下稱甲方)
承接方:(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的'____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員:指定聯(lián)絡(luò)人員:
工程承攬合同樣本篇四
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250kva變受電工程的設(shè)計(jì)。
2、設(shè)備購(gòu)置。
3、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配。
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠家采購(gòu),并符合國(guó)家有。
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)。
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%。
(計(jì)_______________元)。
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在_________年_______________月_______________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:_______________(蓋章)乙方:_______________(蓋章)。
代表:_______________代表:_______________。
工程承攬合同樣本篇五
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱:。
2、工程地點(diǎn):。
3、工程內(nèi)容:
4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
5、工程期限:
總_____日歷天,開工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計(jì)算)。
6、合同總價(jià)款:
7、價(jià)款支付方式:
1、開工前______天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件;
2、負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報(bào)批的全部費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
6、施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作;
7、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督,辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
8、按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購(gòu)材料,根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
10、按期支付工程款,不得無(wú)故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
5、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù);
6、工程竣工時(shí),積極配合甲方完成工程驗(yàn)收。
1、由甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負(fù)責(zé),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能按期提供自購(gòu)材料、設(shè)備;
(3)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(4)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目;
(5)同意工期順延的其他情況。
(6)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
2、對(duì)以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無(wú)故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
(3)乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。
2、施工過(guò)程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單,并報(bào)告甲方。甲方收到報(bào)告后______天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗(yàn)收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收期為_____天。甲方未按時(shí)驗(yàn)收的,乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄,對(duì)乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則視為甲方通過(guò)驗(yàn)收。如另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單;(保修期為_____年)。
(2)在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用的原則履行本協(xié)議,任何一方違反上述條款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成也可調(diào)解;調(diào)解不成的,可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,保修期后自行終止。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
_______年____月____日。
工程承攬合同樣本篇六
建設(shè)單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號(hào):
甲乙雙方為了明確雙方的責(zé)任和權(quán)利,根據(jù)國(guó)家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī),經(jīng)過(guò)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
三、工程總價(jià):
四、工程款支付:乙方完成工程總量的50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗(yàn)收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質(zhì)保金,一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題,給予一次性付清。
五、工程期限:工程于20xx年月日開工,到20xx年月日結(jié)束,工期天。提前一日完工獎(jiǎng)元,延期一日完工罰元。
六、工程質(zhì)量要求:乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認(rèn)后,根據(jù)新的施工方案進(jìn)行施工。乙方應(yīng)及時(shí)、詳細(xì)的記錄施工進(jìn)度,甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)核實(shí)質(zhì)量及工程量,經(jīng)雙方確認(rèn),作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào),保質(zhì)保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險(xiǎn),凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財(cái)產(chǎn)等責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
八、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇七
根據(jù)《中華人民共和國(guó)_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國(guó)家建筑施工合同文本的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項(xiàng)目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項(xiàng)目,工程價(jià)格,其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔(dān),在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購(gòu),甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更,乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成,不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任:乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責(zé)做好安全工作,不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果,甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工:乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng):所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作,只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇八
甲方通過(guò)公開招標(biāo),評(píng)標(biāo)小組綜合評(píng)審,按招標(biāo)文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級(jí)行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷企業(yè)之一。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任,確保印刷定點(diǎn)工作順利開展,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:
一、定點(diǎn)印刷的服務(wù)單位
為需要印刷的_________市本級(jí)行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點(diǎn)印刷的業(yè)務(wù)范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點(diǎn)印刷產(chǎn)品的價(jià)格
(一)指定信封印刷品價(jià)格表,見附件一;
(二)常用紙張的實(shí)際進(jìn)價(jià)及限價(jià)(注:實(shí)際進(jìn)價(jià)可隨市場(chǎng)價(jià)格變化而調(diào)整)見附件二。
四、定點(diǎn)印刷時(shí)間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點(diǎn)印刷方法
由印刷單位在確定的定點(diǎn)印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時(shí)由雙方簽訂“定點(diǎn)印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費(fèi)用等,乙方提供免費(fèi)接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。
六、付款方式
乙方將印刷品送達(dá)指定地點(diǎn)后,須由印刷單位在“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點(diǎn)印刷合同單(財(cái)務(wù)聯(lián))”、“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù),如乙方需收取適當(dāng)運(yùn)費(fèi)的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質(zhì)量保證
乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對(duì)印刷品質(zhì)量有異議的,應(yīng)向乙方提出,乙方應(yīng)耐心查實(shí)和說(shuō)明。
八、乙方承諾:
(一)遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營(yíng)范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。
(三)確定專人負(fù)責(zé)政府采購(gòu)定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù);確定專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)印刷的計(jì)價(jià),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作,設(shè)立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)臺(tái)帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時(shí)交貨,免費(fèi)送貨到指定地點(diǎn)。
(六)自覺接受政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門和甲方對(duì)定點(diǎn)印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價(jià)格在實(shí)際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)甲方備案。
(九)乙方在投標(biāo)文件中的其他承諾。
九、違約責(zé)任:
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)不符合《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔(dān)。
(二)乙方如有以下行為的,甲方有權(quán)對(duì)其作如下處理:
(1)因違反國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處取消經(jīng)營(yíng)資格的,甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標(biāo)文件規(guī)定的印刷計(jì)價(jià)方式和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)的;
(3)在定點(diǎn)印刷期間,有弄虛作假、多計(jì)費(fèi)用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點(diǎn)印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標(biāo)人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項(xiàng)行為之一的,一經(jīng)查實(shí),甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實(shí)的,發(fā)函通報(bào)并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實(shí)的,甲方有權(quán)沒(méi)收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時(shí)將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實(shí)二次以上或同時(shí)違反多款內(nèi)容的,甲方并報(bào)市政府采購(gòu)管理部門處理,在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購(gòu)定點(diǎn)印刷招投標(biāo)活動(dòng)。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項(xiàng)內(nèi)容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權(quán)沒(méi)收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應(yīng)商名單。
(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經(jīng)調(diào)查核實(shí)可提前終止。
十、甲方將會(huì)同有關(guān)部門對(duì)定點(diǎn)印刷的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等情況進(jìn)行檢查和考核,考核結(jié)果作為下次定點(diǎn)印刷企業(yè)資格考評(píng)的參考依據(jù)。
十一、其他:
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標(biāo)文件、乙方提交的投標(biāo)文件(包括出具的承諾書)、中標(biāo)通知書、履約保證金。
(二)_________的定點(diǎn)印刷政府采購(gòu)協(xié)議由_________采購(gòu)辦(財(cái)政局)與乙方簽訂,其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購(gòu)辦(財(cái)政局)在簽訂協(xié)議時(shí)確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購(gòu)辦(中心)愿意比照本定點(diǎn)印刷方案實(shí)行的,乙方同意按本定點(diǎn)印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。
十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的,按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報(bào)舟山市政府采購(gòu)管理辦公室備案一份。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)
法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)議附件:
1、《指定信封印刷價(jià)格表》
2、《_________單位紙張進(jìn)價(jià)及限價(jià)表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點(diǎn)印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》
工程承攬合同樣本篇九
合同編號(hào):[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數(shù)編號(hào)]
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:年月日
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào))
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時(shí)間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫明具體時(shí)間年、月、日)
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過(guò)合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。
13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過(guò)訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級(jí))
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)承攬人:(公章)
住所:住所:
法定代表人或法定代表人或
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào)
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時(shí)間:年月日
工程承攬合同樣本篇十
乙方(承包方):
根據(jù)《xxx合同法》,結(jié)合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預(yù)算書。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預(yù)算書。
(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預(yù)算書。
備注:甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換,如材料下單后甲方要求更換材料所產(chǎn)生的費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)及搬運(yùn)費(fèi)及損壞的材料費(fèi))由業(yè)主自行承擔(dān)。公司贈(zèng)送東西,業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn),不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)____________元;。
金額大寫:___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理分別由提供設(shè)計(jì),提供預(yù)算,提供監(jiān)理,圖紙及預(yù)算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條。
免費(fèi)提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里之間的關(guān)系;負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)支付的有關(guān)費(fèi)用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)消防等項(xiàng)工作。
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。
第四條。
嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
保護(hù)好原居室的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五條。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項(xiàng)目采用固定單價(jià)、不可變更。具體如下:
1);減項(xiàng)部分:基礎(chǔ)裝修部分不得減價(jià),主材部分根據(jù)折扣減價(jià)。簽訂減項(xiàng)單,在最后一次結(jié)算時(shí)減除。
2);增項(xiàng)部分;根據(jù)公司規(guī)定價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格增項(xiàng)。簽訂增項(xiàng)單,同時(shí)將增項(xiàng)款交到公司財(cái)務(wù)。工程部接到財(cái)務(wù)通知單方能進(jìn)行增項(xiàng)。
3);工期;減項(xiàng)不減工期,增項(xiàng)根據(jù)增項(xiàng)內(nèi)容調(diào)整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過(guò)三次,每次變更甲方必須及時(shí)配合乙方簽寫變更單,并提前兩天完成,否則導(dǎo)致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費(fèi)的補(bǔ)償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
第七條。
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;國(guó)家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應(yīng)工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準(zhǔn),甲方可向物業(yè)管理單位問(wèn)詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延并按本合同第五條承擔(dān)相應(yīng)的賠償款。
因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
(1)施工過(guò)程中雙方就工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第九條工程驗(yàn)收和保修。
雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收;。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗(yàn)收即工期過(guò)半木工收口;。
(4)竣工驗(yàn)收;。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單;。
工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單(工程驗(yàn)收單),在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(工程結(jié)算單);(3)竣工驗(yàn)收。
工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單。
雙方進(jìn)行施工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,因此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗(yàn)收遺留問(wèn)題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款:
合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價(jià)款:
(2)其他支付方式:
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并告知甲方。甲方接到告知后兩日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(工程結(jié)算單)并簽字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款,然后乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場(chǎng),收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責(zé)任。
未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失一萬(wàn)元整。
由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理;。
由于乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金千分之元。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式。
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列方式解決:
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由甲方指定地點(diǎn),并由乙方負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到該甲方指定的地點(diǎn)。
施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收并結(jié)算完畢后,應(yīng)當(dāng)如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定,所有口頭承諾均無(wú)效。
甲乙雙方均有責(zé)任核實(shí)工程項(xiàng)目及工程量。乙方為甲方施工的工程項(xiàng)目以報(bào)價(jià)單上文字寫明的項(xiàng)目和變更單為準(zhǔn),工程量按照工程中實(shí)際發(fā)生的為準(zhǔn)。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定,如違反相關(guān)規(guī)定給甲方造成的損失應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)服務(wù),并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后,乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關(guān)于工程的一切事宜均通過(guò)乙方施工監(jiān)理及設(shè)計(jì)師解決,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)物品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方須簽署物品清單。簽定之后,如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔(dān)甲方損失。甲方應(yīng)在開工前將原有的電話機(jī)等設(shè)備拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設(shè)備)。
負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如甲方所供材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
工程由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要材料、設(shè)備,必須在報(bào)價(jià)單中注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可,否則對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
施工過(guò)程中凡由甲方指定材料供應(yīng)商情況,材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔(dān)責(zé)任;凡由乙方提供的材料,發(fā)生上述問(wèn)題均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
除合同注明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關(guān)面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現(xiàn)場(chǎng)的,甲方必須及時(shí)提供。若需要乙方負(fù)責(zé),需要在預(yù)算中確定,否則,在后期施工過(guò)程中需要乙方代購(gòu)的,加收5%人工及差旅費(fèi)。
如在工程施工過(guò)程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),需提前與乙方代表聯(lián)系,在雙方簽定變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)施工。凡甲方直接與現(xiàn)場(chǎng)施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān)。為保證施工及服務(wù)的質(zhì)量,乙方嚴(yán)禁施工隊(duì)與任何人私下交易,請(qǐng)甲方配合。
合同簽定后,如甲方的減項(xiàng)金額超過(guò)工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調(diào)度及人工等)5%的變更損失費(fèi)。若甲方所減項(xiàng)目所用的材料乙方已訂購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回運(yùn)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、材料損耗費(fèi)及退貨費(fèi)用,如果不能退貨,甲方需承擔(dān)所有貨款。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,乙方無(wú)權(quán)移動(dòng)改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動(dòng)上述管線,須出示有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件并與乙方簽定施工責(zé)任保證書,且改造驗(yàn)收合格后,乙方只負(fù)責(zé)合同保修內(nèi)的維修責(zé)任,不負(fù)責(zé)其它賠償責(zé)任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費(fèi)用由甲方交納。
工程施工工期過(guò)半(木工收口驗(yàn)收合格后),甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行分階段驗(yàn)收及中期預(yù)結(jié)算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應(yīng)在中期預(yù)結(jié)算后兩日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部門交納中期款,否則,乙方有權(quán)利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預(yù)結(jié)算,乙方有權(quán)自預(yù)結(jié)算發(fā)生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負(fù)責(zé)。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加竣工驗(yàn)收及結(jié)算。如甲方接到通知后,未按時(shí)參加,每超過(guò)三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結(jié)算款后填寫工程保修單,辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報(bào)價(jià)單及變更單上的項(xiàng)目乙方不予保修及承擔(dān)任何責(zé)任)。甲方七日內(nèi)未付工程結(jié)算款視為自動(dòng)放棄保修及維修的權(quán)利,且乙方保留相關(guān)權(quán)利。
合同簽定后,未出現(xiàn)本合同約定的情況下,一方提出解除合同時(shí),須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應(yīng)予以賠償對(duì)方。
如甲方對(duì)乙方工作有任何質(zhì)疑時(shí),請(qǐng)撥打投訴電話:xxxxxxx。
第十四條補(bǔ)充約定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十一
甲方:
乙方:
甲方的計(jì)算機(jī)信息機(jī)房工程及其設(shè)備安裝工程項(xiàng)目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《xxx合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)多次洽商,達(dá)成如下合同:
1、1工程概況:
本工程主要包括系統(tǒng)計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修。機(jī)房設(shè)備的提供安裝調(diào)試。及其工程。
1、2項(xiàng)目名稱:
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)。施工。及設(shè)備材料供應(yīng)。
1、4施工地點(diǎn)。
1、5本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)先原則:
1、6質(zhì)量合保證。
乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴(yán)格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項(xiàng)購(gòu),并須獲得甲方的認(rèn)可和支持,以確保本工程符合以上標(biāo)準(zhǔn)。
第二章甲乙雙方的責(zé)任。
2、1甲方的責(zé)任:
1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)各工種間的配合。
2)負(fù)責(zé)對(duì)工程施工進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并通知乙方及時(shí)糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫(kù)房。
4)對(duì)乙方提供的各種技術(shù)文件,資料保密,不以任何形式擴(kuò)散給第三者。
2、2乙方的責(zé)任:
1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定施工,確保工程進(jìn)度,按照甲施要求完成各項(xiàng)工作。
3)負(fù)責(zé)按照經(jīng)過(guò)甲方審批過(guò)的施工設(shè)計(jì)圖和有關(guān)規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
4)負(fù)責(zé)成品交驗(yàn)前的保護(hù),保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄,并匯集施工技術(shù)資料。
6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗(yàn)收使用。
7)負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。
8)乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場(chǎng)。
9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場(chǎng)清潔,器材堆放整齊并及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾,做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場(chǎng)人員的安全培訓(xùn)工作,現(xiàn)場(chǎng)施工嚴(yán)格遵守甲方及地方安全部門的多項(xiàng)管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第三章材料及設(shè)備。
3、1材料及設(shè)備到達(dá)目的地為工地現(xiàn)場(chǎng)。
3、2裝修材料10天內(nèi)交貨,設(shè)備7天交貨。本項(xiàng)目施工時(shí)間為30個(gè)工作日;
3、3所有材料均由乙方組織采購(gòu),甲方須提供一封閉場(chǎng)所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設(shè)備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標(biāo)報(bào)價(jià)中所列產(chǎn)品型號(hào)。產(chǎn)地進(jìn)行采購(gòu)。
第四章合同價(jià)款。
合同總價(jià)為:
計(jì)人民幣:元整。
合同總價(jià)包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備。系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運(yùn)保費(fèi)。稅金等所有的相關(guān)費(fèi)用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內(nèi),甲方需向乙方支付合同總價(jià)的30%作為備料款,計(jì)人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢,驗(yàn)收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項(xiàng)90%的竣工款,乙方工程價(jià)款計(jì)人民幣:(以最后決算為實(shí)際價(jià)格)。剩余10%作為質(zhì)保金,工程驗(yàn)收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項(xiàng),乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進(jìn)度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計(jì)劃安排需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報(bào)告以供審批;甲方須在48小時(shí)內(nèi)予以書面答復(fù),若逾期不予答復(fù),則表示甲方同意乙方的報(bào)告。
第七章設(shè)計(jì)變更。
甲方因變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時(shí),應(yīng)由甲方簽證,竣工時(shí)按工程量增減的簽證進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算,未經(jīng)甲方代表確認(rèn)的變更無(wú)效,不可作為結(jié)算依據(jù)。
第八章工程驗(yàn)收。
8、1工程完成后,乙方提交工程竣工報(bào)告,七日內(nèi)由甲。乙雙方對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。
8、2工程驗(yàn)收時(shí),乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計(jì)。施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。
8、3按國(guó)家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范,驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為驗(yàn)收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內(nèi)驗(yàn)收完畢,并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經(jīng)確定為不合格工程,則乙方應(yīng)及時(shí)修正,并直至工程驗(yàn)收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán)。商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。施工。驗(yàn)收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進(jìn)度安排完成各項(xiàng)工作,如逾期,每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時(shí)快速響應(yīng),24小時(shí)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
工程承攬合同樣本篇十二
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整,大寫金額: 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
工程期限 日,時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
工程承攬合同樣本篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號(hào)爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項(xiàng)目:電廠一號(hào)爐拆卸工程。
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過(guò)程中隨拆隨運(yùn)不得在場(chǎng)地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點(diǎn)。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān),超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價(jià)(含建安發(fā)票):叁拾伍萬(wàn)元整(350000.00)。
四、結(jié)算方式:合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后付30%預(yù)付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場(chǎng)地清理干凈雙方驗(yàn)收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗(yàn)收。
六、工程責(zé)任:
1.施工過(guò)程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;。
2.施工過(guò)程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);。
3.在施工過(guò)程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險(xiǎn)。
5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十四
甲方委托乙方對(duì)甲方工程進(jìn)行承攬,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
第二條合同款項(xiàng)
本工程采用固定單價(jià)暫定總價(jià)的承包方式,依實(shí)際工程量結(jié)算;開立發(fā)票,發(fā)票必須符合國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價(jià)已包含稅費(fèi)、保險(xiǎn)、保固等所有費(fèi)用;合同單價(jià)包含所有工程風(fēng)險(xiǎn),除工程變更外不作調(diào)整;凡涉及合同價(jià)格變更的書面文件,必須有甲方蓋章確認(rèn),否則甲方不承擔(dān)責(zé)任。分項(xiàng)價(jià)格表如下。本合同全部工程總價(jià)為人民幣元整(rmb)??們r(jià)含各種稅金、保險(xiǎn)、保固等直接、間接費(fèi)用以及政府規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種費(fèi)用等。無(wú)論工料價(jià)格上漲、金銀匯兌變動(dòng)到或其他非甲方造成的任何原因,乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價(jià)款。乙方承諾合同價(jià)款中已包括節(jié)假日施工費(fèi)用。
第三條工程款結(jié)算方式及期限
全部工程竣工驗(yàn)收合格后并收到乙方開具的全額發(fā)票后個(gè)工作日內(nèi)支付全部工程款的%,工程余款%作質(zhì)量保證金,待質(zhì)量保修期滿(____年____月____日)后如無(wú)違約扣款事項(xiàng),則在個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息支付。
第四條施工要求
1、符合設(shè)備說(shuō)明書或技術(shù)人員要求。
2、參照甲方現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)施工。
3、乙方選用的為全新材料并應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4、施工中需用到的所有材料,由乙方自行解決,且需符合甲方的質(zhì)量要求。
5、施工過(guò)程中,需要改動(dòng)的施工,乙方需全力配合,聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應(yīng)遵守國(guó)家勞動(dòng)法和地方政府有關(guān)用工規(guī)定,負(fù)責(zé)己方人員的安全和勞動(dòng)保險(xiǎn),保證安全生產(chǎn),乙方人員工作中的工傷事故,由乙方依據(jù)國(guó)家及地方政府的相關(guān)工傷保險(xiǎn)條例處理,甲方不承擔(dān)法律上的責(zé)任。
8、乙方在施工中不得損壞相關(guān)設(shè)備,如果損壞甲方設(shè)備應(yīng)該負(fù)責(zé)修復(fù)或承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用;造成甲方生產(chǎn)及其它損失的應(yīng)對(duì)全部損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
10、乙方工作中遇到意外困難時(shí),可以向甲方請(qǐng)求提供技術(shù)支持,如有發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、乙方應(yīng)遵照《勞動(dòng)法》等相關(guān)法令辦理,并指派安全管理員及在工程方面經(jīng)驗(yàn)豐富的工地負(fù)責(zé)人長(zhǎng)駐工地,負(fù)責(zé)施工督導(dǎo)及施工人員管理,確實(shí)依照施工規(guī)范施工。對(duì)有特殊緊急搶修要求的,乙方應(yīng)指派施工隊(duì)伍常駐廠區(qū)附近,以便配合緊急搶修隨時(shí)入廠作業(yè)(派駐費(fèi)用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項(xiàng)目實(shí)施的要求事先備妥相關(guān)設(shè)備、工具、人員,以便甲方隨時(shí)依工作需要聯(lián)絡(luò)乙方入廠檢修。乙方應(yīng)備妥必要的通訊工具并隨時(shí)可與甲方聯(lián)絡(luò)。乙方應(yīng)于甲方公司附近設(shè)立辦公場(chǎng)所及檢修人員駐地,以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員,應(yīng)按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領(lǐng)出入廠證,并應(yīng)遵守甲方的出入廠規(guī)定,違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規(guī)定》處理。
4、乙方應(yīng)將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書面形式送達(dá)甲方備查,如有變動(dòng),亦應(yīng)立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件,無(wú)論簽送、掛號(hào)郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知,乙方均應(yīng)切實(shí)遵照辦理。如有異議,應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)(未規(guī)定期限者,以甲方發(fā)件后五天內(nèi)為準(zhǔn))以書面提出,否則視為同意。
6、工程進(jìn)行期間,甲方對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度材料等有權(quán)隨時(shí)加以查驗(yàn),乙方應(yīng)提出施工質(zhì)量檢驗(yàn)證明、材質(zhì)證明或材料試驗(yàn)報(bào)告等資料供甲方查驗(yàn)。
7、乙方對(duì)該工程相關(guān)的技術(shù)文件應(yīng)妥為保存,無(wú)論任何文件、在任何地點(diǎn)、任何時(shí)候等均應(yīng)無(wú)條件保密,不得泄漏,否則應(yīng)負(fù)契約及法律責(zé)任,若因此給甲方造成任何損失,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
8、本工程如與其它工程相互配合時(shí),與其它工程承攬人的協(xié)調(diào)工作以甲方為主,乙方應(yīng)無(wú)條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)有出入或須更換重要零部件時(shí)應(yīng)通知甲方確認(rèn)后方可施工。
10、乙方應(yīng)隨時(shí)保持施工場(chǎng)地清潔,做到工完場(chǎng)清。施工中所造成的垃圾,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場(chǎng)所(由甲方統(tǒng)一清運(yùn)),否則甲方可雇工清理,清理費(fèi)用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過(guò)錯(cuò)致使甲方遭受任何損失時(shí),概由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方各項(xiàng)規(guī)定,無(wú)條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動(dòng)火票等,再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險(xiǎn)隱患在《安全告知單》中告知乙方,乙方已知悉施工區(qū)域的危險(xiǎn)隱患及施工中的注意事項(xiàng)。若因此發(fā)生人員、設(shè)備傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負(fù)責(zé),若給甲方造成損失,乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,并從工程款中扣除。
2、乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)辦理其全體人員的有關(guān)人身及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如于施工期間的人員、設(shè)備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負(fù)責(zé),若因此給甲方員工或第三人造成任何損失,乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3、工程進(jìn)行期間,乙方對(duì)各種可能發(fā)生的災(zāi)害或意外事故等,應(yīng)預(yù)先辦理保險(xiǎn)并采取必要的防護(hù)措施(包括有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明確的安全警告標(biāo)志等),如因預(yù)防措施不足所造成的一切損失,概由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、實(shí)施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí),乙方應(yīng)在施工前14天以書面通知甲方,并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施,經(jīng)甲方認(rèn)可后實(shí)施,由乙方承擔(dān)安全防護(hù)措施費(fèi)用。甲方對(duì)防護(hù)措施的認(rèn)可不免除乙方的任何責(zé)任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方,同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第五條工期要求:
1、工程工期:
(1)開工日期:____年____月____日,甲方要求延期開工的,乙方應(yīng)予配合,工期相應(yīng)順延。
(2)竣工日期:____年____月____日
(3)總?cè)諝v工期:天;
2、施工的期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付,應(yīng)當(dāng)提前與對(duì)方協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,對(duì)提前或延期交付的工作成果按補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行,補(bǔ)充協(xié)議沒(méi)有約定或約定不明的仍以原合同為準(zhǔn)。因?yàn)椴豢煽沽Φ仍斐晒て谘悠诘?,?jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內(nèi)完工。工程若有調(diào)整,甲方提前天書面通知。如系年約則可約定:本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時(shí)間以甲方書面通知為準(zhǔn)。
第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料施工影響工程質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求乙方更換、重作、減少價(jià)款,有關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),由此造成甲方損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可,方可采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝。
第七條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、甲方應(yīng)當(dāng)(何時(shí))提供技術(shù)資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)立即通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起日內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在約定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,有權(quán)停止工作。
3、乙方對(duì)于承攬的工作,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)甲方事先書面同意,不得泄露給任何第三人,也不得留存任何技術(shù)資料及其復(fù)制品。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、符合現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并符合甲方使用目的,以合同明確規(guī)定的圖紙、質(zhì)量要求作為驗(yàn)收依據(jù)。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗(yàn)收要求,甲方應(yīng)在日內(nèi)對(duì)乙方所完成的工作進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗(yàn)收合格簽章后,方可進(jìn)行下一道工序。
4、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符要求,乙方應(yīng)于甲方指定時(shí)間內(nèi)改善完成,逾期未完成的,甲方可不經(jīng)催告徑自處理,所需費(fèi)用由工程款中扣除,如有不足概由乙方補(bǔ)足,因乙方逾期改善導(dǎo)致其他損失亦由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,且經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致時(shí),由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第九條保修期及保修責(zé)任
1、本工程保修期為年(或月),自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格之日起計(jì)。保修期內(nèi),如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛲?,乙方?yīng)在甲方指定期限內(nèi)修復(fù),其一切工料費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方未在約定時(shí)間內(nèi)修復(fù),甲方有權(quán)自行修復(fù)或請(qǐng)第三方進(jìn)行修復(fù),所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、乙方指定負(fù)責(zé)本工程的維護(hù)人員及其聯(lián)系方式為變更,乙方應(yīng)提前日書面通知甲方,否則甲方有權(quán)委托第三方修復(fù),所發(fā)生的費(fèi)用從保固費(fèi)中扣除。
3、在保修期外,如甲方就本工程有關(guān)問(wèn)題委托乙方修復(fù),乙方應(yīng)按成本價(jià)計(jì)費(fèi).
第十條乙方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量完成工作,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,如果修理后的交付時(shí)間超過(guò)合同約定的日期,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
2、完成工作的數(shù)量少于合同約定,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊施工,因此超過(guò)合同約定的交付時(shí)間的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
3、在工程現(xiàn)場(chǎng),乙方進(jìn)場(chǎng)設(shè)備保管責(zé)任由乙方承擔(dān)。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、逾期交付項(xiàng)目(包括因返修、更換、補(bǔ)交等造成的逾期),應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,每逾期一天,按合同總額的%支付違約金,違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、擅自調(diào)換經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的原材料或零部件,乙方應(yīng)按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過(guò)合同約定的交付期限的,應(yīng)承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十一條甲方的違約責(zé)任
1、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無(wú)故拒絕驗(yàn)收工程,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者,甲方有權(quán)解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天,或甲方認(rèn)為不能依限完工時(shí);
(2)乙方無(wú)正當(dāng)理由,自行停工達(dá)小時(shí)(或天)以上時(shí);
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外,乙方逾期完工達(dá)日以上;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因?qū)е潞贤獬龝r(shí),乙方應(yīng)向甲方支付違約金元,并應(yīng)立即停工并依甲方指定期限負(fù)責(zé)遣散工人并將由甲方提供到場(chǎng)材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用,且乙方未領(lǐng)的工程款,應(yīng)待工程全部竣工,甲方一切損失獲賠償后,方結(jié)算支付余款給乙方,甲方亦有權(quán)直接從工程款中扣除乙方應(yīng)支付的違約金工和甲方受到的損失,如工程款不足抵扣的,甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、解除合同時(shí),乙方應(yīng)繳還甲方提供的一切資料,如經(jīng)甲方要求,乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方應(yīng)立即通知甲方,在乙方取得合法證明后,可免予承擔(dān)責(zé)任;如果乙方延期交付工程,在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的,不免除乙方的賠償責(zé)任。
上述不可抗力系指嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為或其他不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭(zhēng)議解決
本合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間,非經(jīng)甲方同意,乙方對(duì)爭(zhēng)議以外工作不得停工,應(yīng)繼續(xù)履行本合約義務(wù),甲方對(duì)爭(zhēng)議的工程款可暫予止付,待協(xié)商處理完成后,再無(wú)息支付該工程款。
第十四條其他約定事項(xiàng)
乙方保證在本施工項(xiàng)目中以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以本合同為準(zhǔn)。
2、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補(bǔ)充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。
5、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章):承攬方(蓋章):
甲方:乙方:____年____月____日:
工程承攬合同樣本篇十五
發(fā)包人(全稱)
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信原則,合同雙方就_____ 項(xiàng)目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程承包范圍:
合同期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
施工期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
(其中:竣工日期(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
合同價(jià)格為人民幣(大寫): 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實(shí)施過(guò)程中需進(jìn)行增減的款項(xiàng)外,合同價(jià)格不作調(diào)整。
合同訂立時(shí)間:年 月 日
合同訂立地點(diǎn):
本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________
發(fā)包人:承包人:
(公章或合同專用章)(公章或合同專用章)
法定代表人或其授權(quán)代表:法定代表人或其授權(quán)代表:
(簽字) (簽字)
工商注冊(cè)住所:工商注冊(cè)住所:
企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
電子郵箱:電子郵箱:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號(hào): 賬 號(hào):
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當(dāng)事人在履行工程總承包合同過(guò)程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項(xiàng)目的實(shí)際,對(duì)通用條款進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(含竣工試驗(yàn))、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或設(shè)計(jì)與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當(dāng)事人,包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當(dāng)事人,包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對(duì)外分包的部分工程或服務(wù)的,并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權(quán)、負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項(xiàng)目經(jīng)理,指承包人按照合同約定任命的負(fù)責(zé)履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和(或)試運(yùn)行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12 單項(xiàng)工程,指專用條件中列明的具有某項(xiàng)獨(dú)立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時(shí)性工程,指為實(shí)施、完成永久性工程及修補(bǔ)任何質(zhì)量缺陷,在現(xiàn)場(chǎng)所需搭建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物,不構(gòu)成永久性工程實(shí)體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場(chǎng)辦公、居住、設(shè)備材料部件存放、施工機(jī)具、設(shè)施存放和工程實(shí)施的任何地點(diǎn)。
1.1.15 項(xiàng)目基礎(chǔ)資料,指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的文件、報(bào)告(選廠報(bào)告、資源報(bào)告、勘察報(bào)告)、資料(氣象、水文、地質(zhì))、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運(yùn)輸)和有關(guān)數(shù)據(jù)等,設(shè)計(jì)所須的.基礎(chǔ)資料。
1.1.16 現(xiàn)場(chǎng)障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計(jì)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受保護(hù)的古建筑、古樹木等坐標(biāo)方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設(shè)計(jì)階段,指規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等階段。
1.1.18 工程物資,設(shè)計(jì)文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性工程實(shí)體的設(shè)備、材料和部件,及竣工后試驗(yàn)所需的材料等。
1.1.19 施工,指承包人把設(shè)計(jì)文件轉(zhuǎn)化為工程的過(guò)程,包括土建、安裝和竣工試驗(yàn)等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗(yàn),指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項(xiàng)工程被業(yè)主接收前由承包商負(fù)責(zé)進(jìn)行的試驗(yàn)。
1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成土建、安裝,并通過(guò)竣工試驗(yàn)。
1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項(xiàng)工程通過(guò)竣工試驗(yàn)后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗(yàn)、試運(yùn)行準(zhǔn)備,由承包人與發(fā)包人進(jìn)行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過(guò)程。
1.1.23 竣工后試驗(yàn),指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗(yàn)、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進(jìn)行工程的功能試驗(yàn)。
1.1.24 試運(yùn)行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗(yàn)后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進(jìn)行的包括合同目標(biāo)考核驗(yàn)收在內(nèi)的全部試驗(yàn)。
1.1.25 考核驗(yàn)收證書,指試運(yùn)行考核的全部試驗(yàn)完成并被驗(yàn)收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗(yàn)收證書。
1.1.26 工程竣工驗(yàn)收,指承包人接到考核驗(yàn)收證書、完成掃尾工程和缺陷修復(fù),并按合同約定提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工結(jié)算資料,由發(fā)包人組織的工程結(jié)算與驗(yàn)收。
1.1.27 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實(shí)施階段(包括:設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、工程接收、竣工后試驗(yàn)至試運(yùn)行考核各階段的)或合同約定的若干實(shí)施階段的時(shí)間計(jì)劃安排。
1.1.28施工開工日期,指合同協(xié)議書中約定的,承包人開始現(xiàn)場(chǎng)施工的絕對(duì)日期或相對(duì)日期。
1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗(yàn))的絕對(duì)日期或相對(duì)日期,包括按合同約定的任何延長(zhǎng)日期。
1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準(zhǔn)的,對(duì)工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價(jià)格,指合同協(xié)議書中約定的、承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和服務(wù)等工作的價(jià)款。
1.1.32 合同價(jià)格調(diào)整,指依據(jù)合同約定需要增減的費(fèi)用而對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。
1.1.33 合同總價(jià),指根據(jù)合同約定,經(jīng)調(diào)整后的合同價(jià)格。
1.1.34 預(yù)付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項(xiàng)。
1.1.35 工程進(jìn)度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件,分期向承包人支付的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工的進(jìn)度款,及竣工后試驗(yàn)的服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng)。
1.1.36 工程質(zhì)量保修責(zé)任書,指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責(zé)任書。
1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責(zé)任,指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔(dān)的責(zé)任。
1.1.39 不可抗力,指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點(diǎn),補(bǔ)充約定的其他定義。
1.1.41條款標(biāo)題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說(shuō)明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書
(2)中標(biāo)通知書
(3)投標(biāo)書及其附件
(4)本合同專用條款
(5)本合同通用條款
(6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
(7)設(shè)計(jì)文件、資料和圖紙
(8)構(gòu)成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過(guò)程中形成的通知、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構(gòu)成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關(guān)于爭(zhēng)議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便,不作為對(duì)合同條款進(jìn)行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時(shí)間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點(diǎn)為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當(dāng)日。“工作日”指除中國(guó)法定節(jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國(guó)的漢語(yǔ)簡(jiǎn)體語(yǔ)言文字編寫、解釋和說(shuō)明。合同當(dāng)事人在專用條款約定使用兩種及以上語(yǔ)言時(shí),漢語(yǔ)為優(yōu)先解釋和說(shuō)明本合同的主導(dǎo)語(yǔ)言。
在少數(shù)民族地區(qū),當(dāng)事人可以約定使用少數(shù)民族語(yǔ)言編寫、解釋和說(shuō)明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國(guó)的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1 適用于本工程的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)工程所在地方的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的名稱(或編號(hào)),在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,負(fù)責(zé)提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時(shí)間。
1.5.3 沒(méi)有相應(yīng)成文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí),由發(fā)包人在專用條款中約定的時(shí)間向承包人列明技術(shù)要求,承包人按約定的時(shí)間和技術(shù)要求提出實(shí)施方法,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。承包人需要對(duì)實(shí)施方法進(jìn)行研發(fā)試驗(yàn)的,或須對(duì)施工人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
1.5.4 遵守合同約定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工和施工,任何一方不得改變國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,對(duì)承包人的設(shè)計(jì)、實(shí)施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1 在履行合同期間,國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項(xiàng)、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準(zhǔn)或施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費(fèi)用增加、進(jìn)度延誤時(shí),發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償,竣工日期相應(yīng)順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn),并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償??⒐と掌谘诱`,由承包人負(fù)責(zé)。
1.6.3 承包人按時(shí)向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險(xiǎn),并繳納相關(guān)稅費(fèi)。
工程承攬合同樣本篇十六
根據(jù),《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》,《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,結(jié)合本工程具體事項(xiàng),本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))。
按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工,驗(yàn)收達(dá)到合格。
土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣,余款________年____月____日末支付。
負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高。
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù),所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對(duì)已發(fā)生的'挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十七
合同編號(hào):
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員: 指定聯(lián)絡(luò)人員:
工程承攬合同樣本篇十八
承包方: 以下簡(jiǎn)稱乙方
1. 工程名稱:采礦,掘進(jìn),出礦等工程
2. 工程地點(diǎn):盤古山竹山坪坑口石告窩
二:承包方式
1. 乙方負(fù)責(zé)采礦,選礦的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)材料及工人工資全部費(fèi)用。
2. 乙方應(yīng)安全生產(chǎn),按年計(jì)算每年任務(wù),【6噸精選鎢沙】交與甲方,價(jià)格按每噸三萬(wàn)五千元,任務(wù)外的鎢砂按市價(jià)賣與甲方。
3. 在生產(chǎn)前乙方應(yīng)向甲方交押六十萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)金才能生產(chǎn),本風(fēng)險(xiǎn)金在安全生產(chǎn)狀況下,待合同期滿后甲方退回乙方。
三:用工管理
1. 乙方依法用工,自主用工,自行招工,井下作業(yè)人員必須是年滿
十八周歲以上五十歲以下的男性,但必須經(jīng)礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部,人力資源部,保衛(wèi)部按規(guī)定時(shí)間培訓(xùn)教育考試合格后方可招用,將員工統(tǒng)報(bào)坑口備案。
2. 乙方應(yīng)依法與員工簽訂勞動(dòng)合同,依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產(chǎn)責(zé)任
1. 乙方承包一切安全生產(chǎn)責(zé)任,必須堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合管理”的安全方針,服從甲方的安全考核,確保安全生產(chǎn)。
2. 乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員,辦好雇主責(zé)任保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn),保險(xiǎn)賠償金額每人不得少于60萬(wàn)元,并將雇主責(zé)任保險(xiǎn)憑單和工傷保險(xiǎn)單復(fù)印報(bào)甲方安全環(huán)保部,人力資源部和財(cái)政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂,【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】雙方要認(rèn)真執(zhí)行【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】條款,同時(shí)乙方還應(yīng)與甲方坑口簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。
4. 乙方人員在工程承包內(nèi)出現(xiàn)偷盜礦產(chǎn)品和生產(chǎn)材料,備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會(huì)治安等違法亂紀(jì)行為,乙方應(yīng)按經(jīng)濟(jì)損失3—5倍賠償或每人一次承擔(dān)1000—3000元處罰,在結(jié)算中扣減,觸犯法律的將當(dāng)事人移送司法機(jī)關(guān)處理。
四:結(jié)賬方式
乙方在每月10號(hào)前向甲方結(jié)清上月工程款及鎢砂款
五:合同期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
甲方: 乙方
年月日:
工程承攬合同樣本篇十九
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào): 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的`原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3c認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項(xiàng):
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
工程承攬合同樣本篇二十
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
工程承攬合同樣本篇二十一
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:_______________。
a、承攬項(xiàng)目名稱:_______________。
b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn):_______________。
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積_______________元計(jì)算。
f、工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式:
工程完工驗(yàn)收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它:
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________。
定作方代表:___________承攬方代表:_______________。
工程承攬合同樣本篇二十二
發(fā)包方(簽章)(以下稱甲方)。
地址:
聯(lián)系電話:
承包方(簽章)(以下稱乙方)。
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方()裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫)元。
施工工期:本工程暫定自年月日開工,于年月日竣工,總工期為日歷天;另質(zhì)保期限為個(gè)月,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等。
2.1甲方進(jìn)行設(shè)計(jì),并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。
第三條:工程變更和終止。
3.1工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。
3.2工程量變化和設(shè)計(jì)變更(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,否則該變更單無(wú)效。(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。(3)乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;(3)因一方的違約行為,相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的;(4)本合同履行期限屆滿自行終止;(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤。
4.1以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)。
5.1甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.7乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合,對(duì)甲方提出的合理意見,要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場(chǎng)地;
5.9甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的',乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式。
委托代理人:委托代理人:
工程承攬合同樣本篇一
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):________________________
施工地點(diǎn):________________________
簽約時(shí)間:________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2.2合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3.付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_________(rmb___________)。
3.2設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)____________(rmb________)。
3.3工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%,即人民幣_(tái)__________(rmb______)。
3.4最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____________個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_______________(rmb________________)。
3.5其它事項(xiàng)
4.合同雙方責(zé)任
4.1甲方責(zé)任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____________個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2乙方責(zé)任
4.2.1按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5.安裝及調(diào)試
5.1安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表:____________簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________指定聯(lián)絡(luò)人員:___________
附件一:物料清單
序號(hào)
名稱
型號(hào)
數(shù)量
單位
單價(jià)
總價(jià)
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價(jià)
b
施工安裝費(fèi)=器材總造價(jià)×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價(jià)=a+b
工程承攬合同樣本篇二
電話:_________電話:_________。
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條工程量:
第二條工程要求:
第三條甲方責(zé)任范圍:
第四條乙方責(zé)任范圍:
第五條技術(shù)要求:
第六條工期、驗(yàn)收程序及質(zhì)保期:
1.施工工期:自開工之日起_________日內(nèi)完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應(yīng)提前一天通知甲方,驗(yàn)收合格才能進(jìn)行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項(xiàng),結(jié)算時(shí)將從工程款直接扣除。
3.質(zhì)保期:質(zhì)保期_________年,驗(yàn)收合格后付至工程款的_________%,留_________%質(zhì)保金:質(zhì)保期內(nèi)由乙方施工質(zhì)量和原材料質(zhì)量等造成的各種問(wèn)題,由乙方無(wú)償修復(fù)或更換。
第七條其它要求:
1.施工中乙方接受甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應(yīng)遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責(zé)任由乙方自負(fù)。
3.乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇三
承攬合同具有一定人身性質(zhì)。承攬人一般必須以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作并對(duì)工作成果的完成承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),以下由文書幫小篇推薦工程承攬合同參考。
工程承攬合同樣本
合同編號(hào):
委托方:(以下稱甲方)
承接方:(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的'____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員:指定聯(lián)絡(luò)人員:
工程承攬合同樣本篇四
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實(shí)際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔(dān)甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項(xiàng)目和內(nèi)容:
1、250kva變受電工程的設(shè)計(jì)。
2、設(shè)備購(gòu)置。
3、安裝調(diào)試。
二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
1、乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關(guān)技術(shù)工作,協(xié)助并配。
合線路驗(yàn)收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時(shí)提供竣工資料。
2、乙方采購(gòu)所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國(guó)家定點(diǎn)廠家采購(gòu),并符合國(guó)家有。
關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負(fù)責(zé)做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
三、工程款項(xiàng)及費(fèi)用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預(yù)算款總計(jì):_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實(shí)際耗材在決算中計(jì)收)。
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%。
(計(jì)_______________元)。
(2)、工程竣工驗(yàn)收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計(jì)決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗(yàn)收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗(yàn)收條件(包括完成破路申請(qǐng)手續(xù),設(shè)備進(jìn)場(chǎng)道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進(jìn)場(chǎng)創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應(yīng)在_________年_______________月_______________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時(shí)間順延。
3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失,由乙方自負(fù)。
5、乙方在工程結(jié)束時(shí),甲方應(yīng)會(huì)同供電局有關(guān)部門進(jìn)行竣工驗(yàn)收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:_______________(蓋章)乙方:_______________(蓋章)。
代表:_______________代表:_______________。
工程承攬合同樣本篇五
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方):
承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方):
根據(jù)《xxx合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進(jìn)行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱:。
2、工程地點(diǎn):。
3、工程內(nèi)容:
4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表》)。
5、工程期限:
總_____日歷天,開工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)日第二天起計(jì)算)。
6、合同總價(jià)款:
7、價(jià)款支付方式:
1、開工前______天,為乙方入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件;
2、負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的申請(qǐng)、審批等手續(xù),并負(fù)責(zé)交納物業(yè)管理處和報(bào)批的全部費(fèi)用。
3、負(fù)責(zé)提供施工所需的水源、電源;
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
6、施工期間甲方仍需部分使用該場(chǎng)所,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等各項(xiàng)工作;
7、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的檢查監(jiān)督,辦理驗(yàn)收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。
8、按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購(gòu)材料,根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);
10、按期支付工程款,不得無(wú)故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng);
5、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù);
6、工程竣工時(shí),積極配合甲方完成工程驗(yàn)收。
1、由甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負(fù)責(zé)。甲方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知乙方,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);乙方驗(yàn)收后應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,并接受甲方檢驗(yàn)。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對(duì)工程造成損失的由乙方負(fù)責(zé)。
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負(fù)責(zé),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能按期提供自購(gòu)材料、設(shè)備;
(3)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(4)因甲方原因變更設(shè)計(jì)、增加施工項(xiàng)目;
(5)同意工期順延的其他情況。
(6)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
2、對(duì)以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無(wú)故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
(3)乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙進(jìn)行施工(安裝)。
2、施工過(guò)程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項(xiàng)目的理由、工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價(jià),因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費(fèi)用損失等清單,并報(bào)告甲方。甲方收到報(bào)告后______天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗(yàn)收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收期為_____天。甲方未按時(shí)驗(yàn)收的,乙方可自檢后如實(shí)填寫隱蔽記錄,對(duì)乙方的自行驗(yàn)收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。
4、工程竣工后,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收,應(yīng)當(dāng)及時(shí)書面通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則視為甲方通過(guò)驗(yàn)收。如另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單;(保修期為_____年)。
(2)在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。
甲、乙雙方本著誠(chéng)實(shí)信用的原則履行本協(xié)議,任何一方違反上述條款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成也可調(diào)解;調(diào)解不成的,可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,保修期后自行終止。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
_______年____月____日。
工程承攬合同樣本篇六
建設(shè)單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號(hào):
甲乙雙方為了明確雙方的責(zé)任和權(quán)利,根據(jù)國(guó)家《合同法》和建筑工程建設(shè)有關(guān)的法律、法規(guī),經(jīng)過(guò)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
三、工程總價(jià):
四、工程款支付:乙方完成工程總量的50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經(jīng)雙方驗(yàn)收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質(zhì)保金,一年內(nèi)未發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題,給予一次性付清。
五、工程期限:工程于20xx年月日開工,到20xx年月日結(jié)束,工期天。提前一日完工獎(jiǎng)元,延期一日完工罰元。
六、工程質(zhì)量要求:乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)及國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量要求進(jìn)行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認(rèn)后,根據(jù)新的施工方案進(jìn)行施工。乙方應(yīng)及時(shí)、詳細(xì)的記錄施工進(jìn)度,甲方監(jiān)理人員應(yīng)及時(shí)核實(shí)質(zhì)量及工程量,經(jīng)雙方確認(rèn),作為工程款結(jié)算依據(jù)。乙方應(yīng)服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調(diào),保質(zhì)保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險(xiǎn),凡施工期內(nèi)造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財(cái)產(chǎn)等責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
八、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇七
根據(jù)《中華人民共和國(guó)_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國(guó)家建筑施工合同文本的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成以下合同條款內(nèi)容:
一、承包項(xiàng)目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項(xiàng)目,工程價(jià)格,其中單價(jià)內(nèi)容有一切輔助用工及圖紙范圍內(nèi)一切相應(yīng)工作內(nèi)容等。
二、工程質(zhì)量:乙方必須嚴(yán)格遵守建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按甲方提供的圖紙施工,確保質(zhì)量,達(dá)到優(yōu)質(zhì)工程,所有施工程序必須按有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔(dān),在各項(xiàng)施工內(nèi)容的間接或隱蔽施工之前,必須經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購(gòu),甲方要求檢測(cè)的材料需現(xiàn)場(chǎng)取樣檢測(cè)合格后方可使用。如因設(shè)計(jì)方案或甲方方案變更,乙方必須無(wú)條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進(jìn)度計(jì)劃如期完成,不準(zhǔn)找任何借口拖延工期或因短時(shí)間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內(nèi)完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內(nèi)沒(méi)有完成,造成工期拖延的,將以合同總價(jià)的5‰每天進(jìn)行罰款,罰款在合同總價(jià)中直接扣除。
五、安全責(zé)任:乙方在施工期間要嚴(yán)格遵守《建筑安裝工人程安全生產(chǎn)基本規(guī)定》,盡心盡責(zé)做好安全工作,不準(zhǔn)做對(duì)各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準(zhǔn)無(wú)理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結(jié)束不準(zhǔn)進(jìn)入工地,罰金在合同總價(jià)中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔(dān)后果,甲方概不負(fù)責(zé)。施工現(xiàn)場(chǎng)乙方不準(zhǔn)帶小孩、閑雜人員進(jìn)入。
六、文明施工:乙方必須達(dá)到市級(jí)文明施工工地要求。
七、施工材料、機(jī)械及用具事項(xiàng):所有材料、施工機(jī)械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負(fù)責(zé)機(jī)械的運(yùn)輸及保管工作,只負(fù)責(zé)圖紙和技術(shù)服務(wù)。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內(nèi)合同內(nèi)的所有工作量全部做完并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)的90%,留10%作為工程質(zhì)保金在交付后一年內(nèi)付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇八
甲方通過(guò)公開招標(biāo),評(píng)標(biāo)小組綜合評(píng)審,按招標(biāo)文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級(jí)行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷企業(yè)之一。為進(jìn)一步明確雙方的責(zé)任,確保印刷定點(diǎn)工作順利開展,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:
一、定點(diǎn)印刷的服務(wù)單位
為需要印刷的_________市本級(jí)行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點(diǎn)印刷的業(yè)務(wù)范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點(diǎn)印刷產(chǎn)品的價(jià)格
(一)指定信封印刷品價(jià)格表,見附件一;
(二)常用紙張的實(shí)際進(jìn)價(jià)及限價(jià)(注:實(shí)際進(jìn)價(jià)可隨市場(chǎng)價(jià)格變化而調(diào)整)見附件二。
四、定點(diǎn)印刷時(shí)間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點(diǎn)印刷方法
由印刷單位在確定的定點(diǎn)印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時(shí)由雙方簽訂“定點(diǎn)印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費(fèi)用等,乙方提供免費(fèi)接印、送樣、送貨等一條龍上門服務(wù)。
六、付款方式
乙方將印刷品送達(dá)指定地點(diǎn)后,須由印刷單位在“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點(diǎn)印刷合同單(財(cái)務(wù)聯(lián))”、“定點(diǎn)印刷驗(yàn)收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結(jié)算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務(wù),如乙方需收取適當(dāng)運(yùn)費(fèi)的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質(zhì)量保證
乙方要確保印刷品符合有關(guān)的質(zhì)量要求。印刷單位對(duì)印刷品質(zhì)量有異議的,應(yīng)向乙方提出,乙方應(yīng)耐心查實(shí)和說(shuō)明。
八、乙方承諾:
(一)遵守《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》和有關(guān)印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經(jīng)營(yíng)范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務(wù)。
(三)確定專人負(fù)責(zé)政府采購(gòu)定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù);確定專人負(fù)責(zé)定點(diǎn)印刷的計(jì)價(jià),確保準(zhǔn)確無(wú)誤。
(四)做好生產(chǎn)技術(shù)質(zhì)量管理工作,設(shè)立政府采購(gòu)業(yè)務(wù)臺(tái)帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時(shí)交貨,免費(fèi)送貨到指定地點(diǎn)。
(六)自覺接受政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門和甲方對(duì)定點(diǎn)印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價(jià)格在實(shí)際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)甲方備案。
(九)乙方在投標(biāo)文件中的其他承諾。
九、違約責(zé)任:
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)不符合《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔(dān)。
(二)乙方如有以下行為的,甲方有權(quán)對(duì)其作如下處理:
(1)因違反國(guó)家法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,被執(zhí)法機(jī)關(guān)查處取消經(jīng)營(yíng)資格的,甲方有權(quán)單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標(biāo)文件規(guī)定的印刷計(jì)價(jià)方式和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)價(jià)的;
(3)在定點(diǎn)印刷期間,有弄虛作假、多計(jì)費(fèi)用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點(diǎn)印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務(wù)或?qū)⒊薪拥挠∷I(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標(biāo)人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項(xiàng)行為之一的,一經(jīng)查實(shí),甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內(nèi)第二次查實(shí)的,發(fā)函通報(bào)并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實(shí)的,甲方有權(quán)沒(méi)收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時(shí)將其列入不良供應(yīng)商名單。協(xié)議期內(nèi)被查實(shí)二次以上或同時(shí)違反多款內(nèi)容的,甲方并報(bào)市政府采購(gòu)管理部門處理,在1-3年內(nèi)禁止參加政府采購(gòu)定點(diǎn)印刷招投標(biāo)活動(dòng)。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項(xiàng)內(nèi)容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權(quán)沒(méi)收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應(yīng)商名單。
(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經(jīng)調(diào)查核實(shí)可提前終止。
十、甲方將會(huì)同有關(guān)部門對(duì)定點(diǎn)印刷的質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)等情況進(jìn)行檢查和考核,考核結(jié)果作為下次定點(diǎn)印刷企業(yè)資格考評(píng)的參考依據(jù)。
十一、其他:
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標(biāo)文件、乙方提交的投標(biāo)文件(包括出具的承諾書)、中標(biāo)通知書、履約保證金。
(二)_________的定點(diǎn)印刷政府采購(gòu)協(xié)議由_________采購(gòu)辦(財(cái)政局)與乙方簽訂,其中有關(guān)印刷單位的確定、付款方式等由_________采購(gòu)辦(財(cái)政局)在簽訂協(xié)議時(shí)確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購(gòu)辦(中心)愿意比照本定點(diǎn)印刷方案實(shí)行的,乙方同意按本定點(diǎn)印刷方案的原則與需方協(xié)商相關(guān)事宜。
十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經(jīng)協(xié)商無(wú)法解決的,按《合同法》有關(guān)規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報(bào)舟山市政府采購(gòu)管理辦公室備案一份。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)
法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)法人代表/授權(quán)代表:_________(簽字)
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)議附件:
1、《指定信封印刷價(jià)格表》
2、《_________單位紙張進(jìn)價(jià)及限價(jià)表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點(diǎn)印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點(diǎn)印刷業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表》
工程承攬合同樣本篇九
合同編號(hào):[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數(shù)編號(hào)]
定作人:
承攬人:
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間:年月日
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡(jiǎn)稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號(hào))
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條合同價(jià)款
2.1合同價(jià)款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應(yīng)詳細(xì)寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時(shí)間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達(dá)到的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是國(guó)標(biāo)還是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),必須要寫全稱)
3.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):(技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)如硬度、強(qiáng)度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學(xué)參數(shù))
3.3以封存樣品為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時(shí),定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標(biāo)準(zhǔn)提供:
(注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬人對(duì)定作人提供的原材料不得擅自更換,對(duì)修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負(fù)責(zé)提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作人,定作人應(yīng)當(dāng)在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對(duì)承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
6.1驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):(寫明是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或封樣進(jìn)行驗(yàn)收)
6.2驗(yàn)收方法:(寫明全部或抽樣驗(yàn)收的方法)
6.3定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的時(shí)間:(寫明具體時(shí)間年、月、日)
6.4定作人驗(yàn)收承攬人所完成定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址)
6.5驗(yàn)收前承攬人應(yīng)當(dāng)向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),以(寫明檢驗(yàn)機(jī)構(gòu))對(duì)定作物質(zhì)量的認(rèn)定為準(zhǔn)。
第七條交(提)定作物的時(shí)間和地點(diǎn)
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時(shí)間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點(diǎn):(寫明詳細(xì)地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時(shí)間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點(diǎn):(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議,所達(dá)成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計(jì)算:承攬人自備運(yùn)輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)?以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時(shí)間。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2費(fèi)用負(fù)擔(dān):(寫明包裝費(fèi)用由哪方承擔(dān))
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
9.1定作物的運(yùn)輸方式:(寫明是汽車、火車、水運(yùn)或其他方式)
9.2運(yùn)輸費(fèi)用由(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)承擔(dān)。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時(shí)起到何時(shí)止)
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費(fèi)提供保修服務(wù)。
第十一條定金及預(yù)付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時(shí)間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時(shí)間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責(zé)任:
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意接受的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換。經(jīng)過(guò)修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當(dāng)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應(yīng)當(dāng)向定作人支付未交定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應(yīng)當(dāng)向定作人支付不能交付定作物總價(jià)的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對(duì)定作人提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬人承擔(dān)相應(yīng)的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作人要求完成,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔(dān)違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責(zé)任和損失,由承攬人承擔(dān)。
12.12其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責(zé)任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過(guò)程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價(jià)款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時(shí)間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當(dāng)順延外,定作人還應(yīng)當(dāng)支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過(guò)合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價(jià)‰的違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬人實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
13.5超過(guò)合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬(wàn)分之向承攬人支付違約金,直至付清時(shí)止。
13.6無(wú)故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)時(shí),承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用。
13.8其它違約責(zé)任:(如無(wú)內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無(wú)故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔(dān)責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過(guò)訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運(yùn)輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(diǎn)(填寫到縣級(jí))
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)承攬人:(公章)
住所:住所:
法定代表人或法定代表人或
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號(hào):賬號(hào)
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時(shí)間:年月日
工程承攬合同樣本篇十
乙方(承包方):
根據(jù)《xxx合同法》,結(jié)合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預(yù)算書。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預(yù)算書。
(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預(yù)算書。
備注:甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換,如材料下單后甲方要求更換材料所產(chǎn)生的費(fèi)用(運(yùn)費(fèi)及搬運(yùn)費(fèi)及損壞的材料費(fèi))由業(yè)主自行承擔(dān)。公司贈(zèng)送東西,業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn),不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價(jià)款:本合同工程造價(jià)為(人民幣)____________元;。
金額大寫:___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預(yù)算、監(jiān)理分別由提供設(shè)計(jì),提供預(yù)算,提供監(jiān)理,圖紙及預(yù)算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條。
免費(fèi)提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里之間的關(guān)系;負(fù)責(zé)辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應(yīng)當(dāng)支付的有關(guān)費(fèi)用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)消防等項(xiàng)工作。
參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、工程竣工驗(yàn)收。
第四條。
嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
保護(hù)好原居室的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
第五條。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項(xiàng)目采用固定單價(jià)、不可變更。具體如下:
1);減項(xiàng)部分:基礎(chǔ)裝修部分不得減價(jià),主材部分根據(jù)折扣減價(jià)。簽訂減項(xiàng)單,在最后一次結(jié)算時(shí)減除。
2);增項(xiàng)部分;根據(jù)公司規(guī)定價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格增項(xiàng)。簽訂增項(xiàng)單,同時(shí)將增項(xiàng)款交到公司財(cái)務(wù)。工程部接到財(cái)務(wù)通知單方能進(jìn)行增項(xiàng)。
3);工期;減項(xiàng)不減工期,增項(xiàng)根據(jù)增項(xiàng)內(nèi)容調(diào)整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過(guò)三次,每次變更甲方必須及時(shí)配合乙方簽寫變更單,并提前兩天完成,否則導(dǎo)致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費(fèi)的補(bǔ)償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知甲方,雙方共同驗(yàn)收。
第七條。
對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(2)不可抗力;國(guó)家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應(yīng)工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準(zhǔn),甲方可向物業(yè)管理單位問(wèn)詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延并按本合同第五條承擔(dān)相應(yīng)的賠償款。
因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本工程施工質(zhì)量按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行:
(1)施工過(guò)程中雙方就工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,申請(qǐng)由質(zhì)量監(jiān)督部門對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
第九條工程驗(yàn)收和保修。
雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
(1)材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收;。
(2)隱蔽工程驗(yàn)收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗(yàn)收即工期過(guò)半木工收口;。
(4)竣工驗(yàn)收;。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單;。
工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)自接到通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫工程驗(yàn)收單(工程驗(yàn)收單),在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)(工程結(jié)算單);(3)竣工驗(yàn)收。
工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工通知單后三日內(nèi)組織驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,簽署保修單。
雙方進(jìn)行施工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場(chǎng)的全部安全。
雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,因此而造成的損失由甲方承擔(dān)。
竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量、空氣質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)方面存在個(gè)別的不涉及較大問(wèn)題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗(yàn)收遺留問(wèn)題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款:
合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價(jià)款:
(2)其他支付方式:
工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)向甲方提出工程結(jié)算,并告知甲方。甲方接到告知后兩日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫工程結(jié)算單(工程結(jié)算單)并簽字,甲方應(yīng)在簽字時(shí)向乙方結(jié)清工程尾款,然后乙方負(fù)責(zé)清理現(xiàn)場(chǎng),收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責(zé)任。
未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失一萬(wàn)元整。
由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理;。
由于乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金千分之元。
第十二條合同爭(zhēng)議的解決方式。
雙方發(fā)生爭(zhēng)議協(xié)商解決不成時(shí),按下列方式解決:
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解,協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由甲方指定地點(diǎn),并由乙方負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到該甲方指定的地點(diǎn)。
施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收并結(jié)算完畢后,應(yīng)當(dāng)如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定,所有口頭承諾均無(wú)效。
甲乙雙方均有責(zé)任核實(shí)工程項(xiàng)目及工程量。乙方為甲方施工的工程項(xiàng)目以報(bào)價(jià)單上文字寫明的項(xiàng)目和變更單為準(zhǔn),工程量按照工程中實(shí)際發(fā)生的為準(zhǔn)。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關(guān)規(guī)定,如違反相關(guān)規(guī)定給甲方造成的損失應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)。
乙方設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供咨詢、設(shè)計(jì)、報(bào)價(jià)服務(wù),并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后,乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關(guān)于工程的一切事宜均通過(guò)乙方施工監(jiān)理及設(shè)計(jì)師解決,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)物品應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)及保護(hù),并且雙方須簽署物品清單。簽定之后,如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔(dān)甲方損失。甲方應(yīng)在開工前將原有的電話機(jī)等設(shè)備拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設(shè)備)。
負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如甲方所供材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,對(duì)工程造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。
工程由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)的主要材料、設(shè)備,必須在報(bào)價(jià)單中注明質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可,否則對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
施工過(guò)程中凡由甲方指定材料供應(yīng)商情況,材料發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔(dān)責(zé)任;凡由乙方提供的材料,發(fā)生上述問(wèn)題均由乙方承擔(dān)責(zé)任。
除合同注明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關(guān)面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現(xiàn)場(chǎng)的,甲方必須及時(shí)提供。若需要乙方負(fù)責(zé),需要在預(yù)算中確定,否則,在后期施工過(guò)程中需要乙方代購(gòu)的,加收5%人工及差旅費(fèi)。
如在工程施工過(guò)程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見及增減工程項(xiàng)目時(shí),需提前與乙方代表聯(lián)系,在雙方簽定變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)施工。凡甲方直接與現(xiàn)場(chǎng)施工人員商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,由甲方承擔(dān)。為保證施工及服務(wù)的質(zhì)量,乙方嚴(yán)禁施工隊(duì)與任何人私下交易,請(qǐng)甲方配合。
合同簽定后,如甲方的減項(xiàng)金額超過(guò)工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調(diào)度及人工等)5%的變更損失費(fèi)。若甲方所減項(xiàng)目所用的材料乙方已訂購(gòu)或運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng),甲方需另外支付材料來(lái)回運(yùn)費(fèi)、搬運(yùn)費(fèi)、材料損耗費(fèi)及退貨費(fèi)用,如果不能退貨,甲方需承擔(dān)所有貨款。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定,乙方無(wú)權(quán)移動(dòng)改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動(dòng)上述管線,須出示有關(guān)部門的批準(zhǔn)文件并與乙方簽定施工責(zé)任保證書,且改造驗(yàn)收合格后,乙方只負(fù)責(zé)合同保修內(nèi)的維修責(zé)任,不負(fù)責(zé)其它賠償責(zé)任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費(fèi)用由甲方交納。
工程施工工期過(guò)半(木工收口驗(yàn)收合格后),甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行分階段驗(yàn)收及中期預(yù)結(jié)算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應(yīng)在中期預(yù)結(jié)算后兩日內(nèi)到乙方財(cái)務(wù)部門交納中期款,否則,乙方有權(quán)利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預(yù)結(jié)算,乙方有權(quán)自預(yù)結(jié)算發(fā)生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負(fù)責(zé)。
乙方應(yīng)提前一天通知甲方參加竣工驗(yàn)收及結(jié)算。如甲方接到通知后,未按時(shí)參加,每超過(guò)三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結(jié)算款后填寫工程保修單,辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報(bào)價(jià)單及變更單上的項(xiàng)目乙方不予保修及承擔(dān)任何責(zé)任)。甲方七日內(nèi)未付工程結(jié)算款視為自動(dòng)放棄保修及維修的權(quán)利,且乙方保留相關(guān)權(quán)利。
合同簽定后,未出現(xiàn)本合同約定的情況下,一方提出解除合同時(shí),須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應(yīng)予以賠償對(duì)方。
如甲方對(duì)乙方工作有任何質(zhì)疑時(shí),請(qǐng)撥打投訴電話:xxxxxxx。
第十四條補(bǔ)充約定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十一
甲方:
乙方:
甲方的計(jì)算機(jī)信息機(jī)房工程及其設(shè)備安裝工程項(xiàng)目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《xxx合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經(jīng)多次洽商,達(dá)成如下合同:
1、1工程概況:
本工程主要包括系統(tǒng)計(jì)算機(jī)機(jī)房裝修。機(jī)房設(shè)備的提供安裝調(diào)試。及其工程。
1、2項(xiàng)目名稱:
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)。施工。及設(shè)備材料供應(yīng)。
1、4施工地點(diǎn)。
1、5本合同遵循的技術(shù)規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)及優(yōu)先原則:
1、6質(zhì)量合保證。
乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設(shè)備均嚴(yán)格按照本合同材料及設(shè)備清單中所列出的產(chǎn)地和數(shù)量去選項(xiàng)購(gòu),并須獲得甲方的認(rèn)可和支持,以確保本工程符合以上標(biāo)準(zhǔn)。
第二章甲乙雙方的責(zé)任。
2、1甲方的責(zé)任:
1)負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)各工種間的配合。
2)負(fù)責(zé)對(duì)工程施工進(jìn)度及質(zhì)量進(jìn)行檢查。監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出并通知乙方及時(shí)糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應(yīng)的辦公條件及堆放材料的庫(kù)房。
4)對(duì)乙方提供的各種技術(shù)文件,資料保密,不以任何形式擴(kuò)散給第三者。
2、2乙方的責(zé)任:
1)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)工程施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)。
2)負(fù)責(zé)按合同規(guī)定施工,確保工程進(jìn)度,按照甲施要求完成各項(xiàng)工作。
3)負(fù)責(zé)按照經(jīng)過(guò)甲方審批過(guò)的施工設(shè)計(jì)圖和有關(guān)規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
4)負(fù)責(zé)成品交驗(yàn)前的保護(hù),保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄,并匯集施工技術(shù)資料。
6)負(fù)責(zé)辦理有關(guān)手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗(yàn)收使用。
7)負(fù)責(zé)培訓(xùn)甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術(shù)人員。
8)乙方進(jìn)場(chǎng)施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場(chǎng)。
9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場(chǎng)清潔,器材堆放整齊并及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)垃圾,做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場(chǎng)人員的安全培訓(xùn)工作,現(xiàn)場(chǎng)施工嚴(yán)格遵守甲方及地方安全部門的多項(xiàng)管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負(fù)責(zé)。
第三章材料及設(shè)備。
3、1材料及設(shè)備到達(dá)目的地為工地現(xiàn)場(chǎng)。
3、2裝修材料10天內(nèi)交貨,設(shè)備7天交貨。本項(xiàng)目施工時(shí)間為30個(gè)工作日;
3、3所有材料均由乙方組織采購(gòu),甲方須提供一封閉場(chǎng)所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設(shè)備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標(biāo)報(bào)價(jià)中所列產(chǎn)品型號(hào)。產(chǎn)地進(jìn)行采購(gòu)。
第四章合同價(jià)款。
合同總價(jià)為:
計(jì)人民幣:元整。
合同總價(jià)包括附件的設(shè)備清單所列設(shè)備。系統(tǒng)的安裝調(diào)試及其運(yùn)保費(fèi)。稅金等所有的相關(guān)費(fèi)用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內(nèi),甲方需向乙方支付合同總價(jià)的30%作為備料款,計(jì)人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢,驗(yàn)收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項(xiàng)90%的竣工款,乙方工程價(jià)款計(jì)人民幣:(以最后決算為實(shí)際價(jià)格)。剩余10%作為質(zhì)保金,工程驗(yàn)收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項(xiàng),乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進(jìn)度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計(jì)劃安排需經(jīng)甲方書面確認(rèn)后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當(dāng)日向甲方提出書面報(bào)告以供審批;甲方須在48小時(shí)內(nèi)予以書面答復(fù),若逾期不予答復(fù),則表示甲方同意乙方的報(bào)告。
第七章設(shè)計(jì)變更。
甲方因變更設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時(shí),應(yīng)由甲方簽證,竣工時(shí)按工程量增減的簽證進(jìn)行調(diào)整和結(jié)算,未經(jīng)甲方代表確認(rèn)的變更無(wú)效,不可作為結(jié)算依據(jù)。
第八章工程驗(yàn)收。
8、1工程完成后,乙方提交工程竣工報(bào)告,七日內(nèi)由甲。乙雙方對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。
8、2工程驗(yàn)收時(shí),乙方應(yīng)向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設(shè)計(jì)。施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。
8、3按國(guó)家和地方當(dāng)局的相關(guān)施工規(guī)范,驗(yàn)收規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)作為驗(yàn)收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內(nèi)驗(yàn)收完畢,并在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經(jīng)確定為不合格工程,則乙方應(yīng)及時(shí)修正,并直至工程驗(yàn)收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產(chǎn)品免受第三方提出關(guān)于侵犯其專利權(quán)。商標(biāo)權(quán)或工業(yè)設(shè)計(jì)權(quán)的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設(shè)計(jì)。施工。驗(yàn)收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進(jìn)度安排完成各項(xiàng)工作,如逾期,每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內(nèi)提供4小時(shí)快速響應(yīng),24小時(shí)內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。
工程承攬合同樣本篇十二
委托單位(甲方):
承攬單位(乙方):
為規(guī)范裝飾裝潢施工,保護(hù)甲乙雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則,結(jié)合本項(xiàng)目的具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商同意,就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱:__________________________________。
2.工程地點(diǎn):__________________________________ 。
3.承包范圍:參見合同附件之預(yù)算表。
4.工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙:雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:
(1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫)____________ 元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認(rèn)或者批準(zhǔn)。
施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。
7.甲方自愿將 項(xiàng)目委托給乙方施工。工程總造價(jià)計(jì) 圓整,大寫金額: 圓整(附報(bào)價(jià)清單)。
工程期限 日,時(shí)間自 起至 日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工,工程時(shí)間順延。
1、開工前 _______天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。
1. 參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。
2. 施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。
3. 未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
4. 保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5. 對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。
6. 嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。
7. 工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題,除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
付款時(shí)間
付款百分比
金額
合同簽訂后 開工前二至五天
50%
施工完成交付驗(yàn)收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗(yàn)收一個(gè)月后
10%
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并擔(dān)責(zé)任。
乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個(gè)月,質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問(wèn)題,乙方負(fù)責(zé)維修。
1、本合同一式 份,
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效,需辦理鑒(公)證的,自辦理鑒(公)證之日起生效,工程竣工驗(yàn)收符合要求過(guò)質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后,若雙方需要提出修改時(shí),經(jīng)協(xié)商一致后,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,作為本合同的補(bǔ)充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,依法向杭州仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
委托方(甲方): 承攬單位(乙方):
代表人: 代表人:
日期: 日期:
地址: 地 址:
電話: 電 話:
傳真: 傳 真:
工程承攬合同樣本篇十三
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方平等協(xié)商,就乙方承攬甲方電廠一號(hào)爐拆卸工程達(dá)成協(xié)議,具體事宜如下:
一、工程項(xiàng)目:電廠一號(hào)爐拆卸工程。
二、工程內(nèi)容:鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負(fù)零為標(biāo)準(zhǔn)土建除外。要求拆卸過(guò)程中隨拆隨運(yùn)不得在場(chǎng)地內(nèi)存留,所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點(diǎn)。70米以內(nèi)短途由乙方承擔(dān),超出部分由甲方承擔(dān)。
三、工程造價(jià)(含建安發(fā)票):叁拾伍萬(wàn)元整(350000.00)。
四、結(jié)算方式:合同生效后乙方施工人員進(jìn)駐現(xiàn)場(chǎng)后付30%預(yù)付款,本體拆除完畢后付20%,余款工程全部完工場(chǎng)地清理干凈雙方驗(yàn)收合格后憑發(fā)票一次性付清。
五、工程期限:20xx年2月1日前工程全部結(jié)束并交付甲方驗(yàn)收。
六、工程責(zé)任:
1.施工過(guò)程中出現(xiàn)的任何意外情況全部由乙方自行負(fù)責(zé)、甲方不付任何責(zé)任;。
2.施工過(guò)程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負(fù)責(zé);。
3.在施工過(guò)程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險(xiǎn)。
5.因甲方原因影響工程進(jìn)度工期順延。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十四
甲方委托乙方對(duì)甲方工程進(jìn)行承攬,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、承包范圍:
第二條合同款項(xiàng)
本工程采用固定單價(jià)暫定總價(jià)的承包方式,依實(shí)際工程量結(jié)算;開立發(fā)票,發(fā)票必須符合國(guó)家稅收法律法規(guī)的規(guī)定;合同單價(jià)已包含稅費(fèi)、保險(xiǎn)、保固等所有費(fèi)用;合同單價(jià)包含所有工程風(fēng)險(xiǎn),除工程變更外不作調(diào)整;凡涉及合同價(jià)格變更的書面文件,必須有甲方蓋章確認(rèn),否則甲方不承擔(dān)責(zé)任。分項(xiàng)價(jià)格表如下。本合同全部工程總價(jià)為人民幣元整(rmb)??們r(jià)含各種稅金、保險(xiǎn)、保固等直接、間接費(fèi)用以及政府規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種費(fèi)用等。無(wú)論工料價(jià)格上漲、金銀匯兌變動(dòng)到或其他非甲方造成的任何原因,乙方均不得要求增加(和/或減少)合同價(jià)款。乙方承諾合同價(jià)款中已包括節(jié)假日施工費(fèi)用。
第三條工程款結(jié)算方式及期限
全部工程竣工驗(yàn)收合格后并收到乙方開具的全額發(fā)票后個(gè)工作日內(nèi)支付全部工程款的%,工程余款%作質(zhì)量保證金,待質(zhì)量保修期滿(____年____月____日)后如無(wú)違約扣款事項(xiàng),則在個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息支付。
第四條施工要求
1、符合設(shè)備說(shuō)明書或技術(shù)人員要求。
2、參照甲方現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)施工。
3、乙方選用的為全新材料并應(yīng)符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。
4、施工中需用到的所有材料,由乙方自行解決,且需符合甲方的質(zhì)量要求。
5、施工過(guò)程中,需要改動(dòng)的施工,乙方需全力配合,聽從甲方工程人員的安排。
6、乙方應(yīng)遵守國(guó)家勞動(dòng)法和地方政府有關(guān)用工規(guī)定,負(fù)責(zé)己方人員的安全和勞動(dòng)保險(xiǎn),保證安全生產(chǎn),乙方人員工作中的工傷事故,由乙方依據(jù)國(guó)家及地方政府的相關(guān)工傷保險(xiǎn)條例處理,甲方不承擔(dān)法律上的責(zé)任。
8、乙方在施工中不得損壞相關(guān)設(shè)備,如果損壞甲方設(shè)備應(yīng)該負(fù)責(zé)修復(fù)或承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用;造成甲方生產(chǎn)及其它損失的應(yīng)對(duì)全部損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
10、乙方工作中遇到意外困難時(shí),可以向甲方請(qǐng)求提供技術(shù)支持,如有發(fā)生費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、乙方應(yīng)遵照《勞動(dòng)法》等相關(guān)法令辦理,并指派安全管理員及在工程方面經(jīng)驗(yàn)豐富的工地負(fù)責(zé)人長(zhǎng)駐工地,負(fù)責(zé)施工督導(dǎo)及施工人員管理,確實(shí)依照施工規(guī)范施工。對(duì)有特殊緊急搶修要求的,乙方應(yīng)指派施工隊(duì)伍常駐廠區(qū)附近,以便配合緊急搶修隨時(shí)入廠作業(yè)(派駐費(fèi)用已含在工程款中)。
2、乙方須依工程項(xiàng)目實(shí)施的要求事先備妥相關(guān)設(shè)備、工具、人員,以便甲方隨時(shí)依工作需要聯(lián)絡(luò)乙方入廠檢修。乙方應(yīng)備妥必要的通訊工具并隨時(shí)可與甲方聯(lián)絡(luò)。乙方應(yīng)于甲方公司附近設(shè)立辦公場(chǎng)所及檢修人員駐地,以便配合緊急入廠檢修。
3、乙方所有參與工程的人員,應(yīng)按甲方出入廠規(guī)定提前向甲方申領(lǐng)出入廠證,并應(yīng)遵守甲方的出入廠規(guī)定,違者依甲方《人員、車輛、物品出入廠門管理規(guī)定》處理。
4、乙方應(yīng)將執(zhí)行本合同的管理人員名單以書面形式送達(dá)甲方備查,如有變動(dòng),亦應(yīng)立即以書面形式通知甲方。
5、凡甲方所發(fā)的函件,無(wú)論簽送、掛號(hào)郵寄、傳真或于〖監(jiān)工記錄表〗上通知,乙方均應(yīng)切實(shí)遵照辦理。如有異議,應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)(未規(guī)定期限者,以甲方發(fā)件后五天內(nèi)為準(zhǔn))以書面提出,否則視為同意。
6、工程進(jìn)行期間,甲方對(duì)施工質(zhì)量、進(jìn)度材料等有權(quán)隨時(shí)加以查驗(yàn),乙方應(yīng)提出施工質(zhì)量檢驗(yàn)證明、材質(zhì)證明或材料試驗(yàn)報(bào)告等資料供甲方查驗(yàn)。
7、乙方對(duì)該工程相關(guān)的技術(shù)文件應(yīng)妥為保存,無(wú)論任何文件、在任何地點(diǎn)、任何時(shí)候等均應(yīng)無(wú)條件保密,不得泄漏,否則應(yīng)負(fù)契約及法律責(zé)任,若因此給甲方造成任何損失,應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
8、本工程如與其它工程相互配合時(shí),與其它工程承攬人的協(xié)調(diào)工作以甲方為主,乙方應(yīng)無(wú)條件服從并配合。
9、乙方發(fā)現(xiàn)施工內(nèi)容與現(xiàn)場(chǎng)有出入或須更換重要零部件時(shí)應(yīng)通知甲方確認(rèn)后方可施工。
10、乙方應(yīng)隨時(shí)保持施工場(chǎng)地清潔,做到工完場(chǎng)清。施工中所造成的垃圾,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)清理干凈并匯總至甲方指定之垃圾放置場(chǎng)所(由甲方統(tǒng)一清運(yùn)),否則甲方可雇工清理,清理費(fèi)用從其工程款中扣除。
11、因乙方所屬工作人員的過(guò)錯(cuò)致使甲方遭受任何損失時(shí),概由乙方負(fù)責(zé)賠償。
1、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守甲方各項(xiàng)規(guī)定,無(wú)條件配合甲方做好安全措施,按甲方規(guī)定辦妥工作票、動(dòng)火票等,再憑票施工。并甲方已將乙方施工區(qū)域存在的高壓、易燃易爆等危險(xiǎn)隱患在《安全告知單》中告知乙方,乙方已知悉施工區(qū)域的危險(xiǎn)隱患及施工中的注意事項(xiàng)。若因此發(fā)生人員、設(shè)備傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負(fù)責(zé),若給甲方造成損失,乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任,并從工程款中扣除。
2、乙方應(yīng)自行負(fù)責(zé)辦理其全體人員的有關(guān)人身及財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如于施工期間的人員、設(shè)備發(fā)生任何傷、損事故、環(huán)境污染等,概由乙方負(fù)責(zé),若因此給甲方員工或第三人造成任何損失,乙方應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任。
3、工程進(jìn)行期間,乙方對(duì)各種可能發(fā)生的災(zāi)害或意外事故等,應(yīng)預(yù)先辦理保險(xiǎn)并采取必要的防護(hù)措施(包括有關(guān)設(shè)施、設(shè)備上設(shè)置明確的安全警告標(biāo)志等),如因預(yù)防措施不足所造成的一切損失,概由乙方負(fù)責(zé)賠償。
4、實(shí)施爆破作業(yè),在放射、毒害性環(huán)境中施工(含儲(chǔ)存、運(yùn)輸、使用)及使用毒害性、腐蝕性物品施工時(shí),乙方應(yīng)在施工前14天以書面通知甲方,并提出相應(yīng)的安全防護(hù)措施,經(jīng)甲方認(rèn)可后實(shí)施,由乙方承擔(dān)安全防護(hù)措施費(fèi)用。甲方對(duì)防護(hù)措施的認(rèn)可不免除乙方的任何責(zé)任。
5、發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即上報(bào)有關(guān)部門并通知甲方,同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理,由事故責(zé)任方承擔(dān)發(fā)生的費(fèi)用。
第五條工期要求:
1、工程工期:
(1)開工日期:____年____月____日,甲方要求延期開工的,乙方應(yīng)予配合,工期相應(yīng)順延。
(2)竣工日期:____年____月____日
(3)總?cè)諝v工期:天;
2、施工的期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。一方要求提前或延期交付,應(yīng)當(dāng)提前與對(duì)方協(xié)商并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,對(duì)提前或延期交付的工作成果按補(bǔ)充協(xié)議執(zhí)行,補(bǔ)充協(xié)議沒(méi)有約定或約定不明的仍以原合同為準(zhǔn)。因?yàn)椴豢煽沽Φ仍斐晒て谘悠诘?,?jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后作出工期調(diào)整,以此確定竣工日期。本合同工程期限為甲方通知后天內(nèi)完工。工程若有調(diào)整,甲方提前天書面通知。如系年約則可約定:本合同期限自____年____月____日起至____年____月____日止。每次具體施工時(shí)間以甲方書面通知為準(zhǔn)。
第六條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受甲方檢驗(yàn)。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同、國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的原材料施工影響工程質(zhì)量時(shí),甲方有權(quán)要求乙方更換、重作、減少價(jià)款,有關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān),由此造成甲方損失的,乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
2、乙方使用的輔材必須先提供樣板并經(jīng)甲方書面認(rèn)可,方可采購(gòu)進(jìn)場(chǎng)安裝。
第七條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、甲方應(yīng)當(dāng)(何時(shí))提供技術(shù)資料、圖紙。
2、乙方在依照甲方要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)立即通知甲方;甲方應(yīng)當(dāng)在收到通知之日起日內(nèi)回復(fù),提出修改意見。乙方在約定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)的,有權(quán)停止工作。
3、乙方對(duì)于承攬的工作,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格保密,未經(jīng)甲方事先書面同意,不得泄露給任何第三人,也不得留存任何技術(shù)資料及其復(fù)制品。
第八條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1、符合現(xiàn)行國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)并符合甲方使用目的,以合同明確規(guī)定的圖紙、質(zhì)量要求作為驗(yàn)收依據(jù)。
2、乙方在自檢合格后向甲方提交書面驗(yàn)收要求,甲方應(yīng)在日內(nèi)對(duì)乙方所完成的工作進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
3、隱蔽工程必須在甲方檢查驗(yàn)收合格簽章后,方可進(jìn)行下一道工序。
4、驗(yàn)收時(shí)如發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符要求,乙方應(yīng)于甲方指定時(shí)間內(nèi)改善完成,逾期未完成的,甲方可不經(jīng)催告徑自處理,所需費(fèi)用由工程款中扣除,如有不足概由乙方補(bǔ)足,因乙方逾期改善導(dǎo)致其他損失亦由乙方負(fù)責(zé)賠償。
5、雙方對(duì)工程質(zhì)量有爭(zhēng)議,且經(jīng)協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致時(shí),由雙方同意的工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定,所需費(fèi)用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別承擔(dān)。
第九條保修期及保修責(zé)任
1、本工程保修期為年(或月),自工程完工并通過(guò)甲方及有關(guān)部門驗(yàn)收合格之日起計(jì)。保修期內(nèi),如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,除甲方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛲?,乙方?yīng)在甲方指定期限內(nèi)修復(fù),其一切工料費(fèi)用均由乙方負(fù)責(zé)。如乙方未在約定時(shí)間內(nèi)修復(fù),甲方有權(quán)自行修復(fù)或請(qǐng)第三方進(jìn)行修復(fù),所發(fā)生的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2、乙方指定負(fù)責(zé)本工程的維護(hù)人員及其聯(lián)系方式為變更,乙方應(yīng)提前日書面通知甲方,否則甲方有權(quán)委托第三方修復(fù),所發(fā)生的費(fèi)用從保固費(fèi)中扣除。
3、在保修期外,如甲方就本工程有關(guān)問(wèn)題委托乙方修復(fù),乙方應(yīng)按成本價(jià)計(jì)費(fèi).
第十條乙方的違約責(zé)任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量完成工作,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理,如果修理后的交付時(shí)間超過(guò)合同約定的日期,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
2、完成工作的數(shù)量少于合同約定,乙方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊施工,因此超過(guò)合同約定的交付時(shí)間的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期交付責(zé)任。
3、在工程現(xiàn)場(chǎng),乙方進(jìn)場(chǎng)設(shè)備保管責(zé)任由乙方承擔(dān)。由于乙方原因造成甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、逾期交付項(xiàng)目(包括因返修、更換、補(bǔ)交等造成的逾期),應(yīng)當(dāng)向甲方支付違約金,每逾期一天,按合同總額的%支付違約金,違約金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,甲方有權(quán)要求乙方繼續(xù)承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、擅自調(diào)換經(jīng)甲方驗(yàn)收合格的原材料或零部件,乙方應(yīng)按甲方要求重作并賠償甲方因此造成的損失。超過(guò)合同約定的交付期限的,應(yīng)承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十一條甲方的違約責(zé)任
1、超過(guò)合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。
2、無(wú)故拒絕驗(yàn)收工程,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
第十二條合同的解除
1.乙方有下列情形之一者,甲方有權(quán)解除合同:
(1)乙方逾約定開工日期天,或甲方認(rèn)為不能依限完工時(shí);
(2)乙方無(wú)正當(dāng)理由,自行停工達(dá)小時(shí)(或天)以上時(shí);
(3)除不可抗力或甲方書面同意者外,乙方逾期完工達(dá)日以上;
(5)乙方聲明或表明不能履行合同的;
2、因上述原因?qū)е潞贤獬龝r(shí),乙方應(yīng)向甲方支付違約金元,并應(yīng)立即停工并依甲方指定期限負(fù)責(zé)遣散工人并將由甲方提供到場(chǎng)材料、工具等交由甲方或甲方指定的其他承攬商使用,且乙方未領(lǐng)的工程款,應(yīng)待工程全部竣工,甲方一切損失獲賠償后,方結(jié)算支付余款給乙方,甲方亦有權(quán)直接從工程款中扣除乙方應(yīng)支付的違約金工和甲方受到的損失,如工程款不足抵扣的,甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、解除合同時(shí),乙方應(yīng)繳還甲方提供的一切資料,如經(jīng)甲方要求,乙方應(yīng)繼續(xù)承擔(dān)保密義務(wù)。
第十五條不可抗力
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方應(yīng)立即通知甲方,在乙方取得合法證明后,可免予承擔(dān)責(zé)任;如果乙方延期交付工程,在合同約定交付期之后發(fā)生不可抗力的,不免除乙方的賠償責(zé)任。
上述不可抗力系指嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、政府行為或其他不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
第十三條爭(zhēng)議解決
本合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。協(xié)商期間,非經(jīng)甲方同意,乙方對(duì)爭(zhēng)議以外工作不得停工,應(yīng)繼續(xù)履行本合約義務(wù),甲方對(duì)爭(zhēng)議的工程款可暫予止付,待協(xié)商處理完成后,再無(wú)息支付該工程款。
第十四條其他約定事項(xiàng)
乙方保證在本施工項(xiàng)目中以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力完成承攬工作。
第十五條附則
1、本合同附件包括,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以本合同為準(zhǔn)。
2、本合同如有未盡事宜,經(jīng)雙方友好協(xié)商,另簽補(bǔ)充協(xié)議。經(jīng)雙方簽字確認(rèn)的補(bǔ)充協(xié)議等書面材料均為本合同的組成部份,與本合同具同等法律效力,內(nèi)容如有沖突,以時(shí)間在后的為準(zhǔn)。
3、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,除第九.3條外,保修期限屆滿且雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢之日終止。
5、本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份,具有同等法律效力。
發(fā)包方(蓋章):承攬方(蓋章):
甲方:乙方:____年____月____日:
工程承攬合同樣本篇十五
發(fā)包人(全稱)
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及相關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信原則,合同雙方就_____ 項(xiàng)目工程總承包事宜經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點(diǎn):
工程承包范圍:
合同期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
施工期限(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):
(其中:竣工日期(絕對(duì)日期或相對(duì)日期):)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
合同價(jià)格為人民幣(大寫): 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實(shí)施過(guò)程中需進(jìn)行增減的款項(xiàng)外,合同價(jià)格不作調(diào)整。
合同訂立時(shí)間:年 月 日
合同訂立地點(diǎn):
本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________
發(fā)包人:承包人:
(公章或合同專用章)(公章或合同專用章)
法定代表人或其授權(quán)代表:法定代表人或其授權(quán)代表:
(簽字) (簽字)
工商注冊(cè)住所:工商注冊(cè)住所:
企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
電子郵箱:電子郵箱:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號(hào): 賬 號(hào):
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當(dāng)事人在履行工程總承包合同過(guò)程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項(xiàng)目的實(shí)際,對(duì)通用條款進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對(duì)工程建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工(含竣工試驗(yàn))、試運(yùn)行等實(shí)行全過(guò)程或設(shè)計(jì)與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當(dāng)事人,包括其合法繼承人和經(jīng)許可的受讓人。
1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當(dāng)事人,包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對(duì)外分包的部分工程或服務(wù)的,并具有相應(yīng)資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權(quán)、負(fù)責(zé)履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項(xiàng)目經(jīng)理,指承包人按照合同約定任命的負(fù)責(zé)履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進(jìn)行設(shè)計(jì)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和(或)試運(yùn)行考核并交付發(fā)包人進(jìn)行生產(chǎn)操作或使用的工程。
1.1.12 單項(xiàng)工程,指專用條件中列明的具有某項(xiàng)獨(dú)立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時(shí)性工程,指為實(shí)施、完成永久性工程及修補(bǔ)任何質(zhì)量缺陷,在現(xiàn)場(chǎng)所需搭建的臨時(shí)建筑物、構(gòu)筑物,不構(gòu)成永久性工程實(shí)體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場(chǎng)或場(chǎng)地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場(chǎng)辦公、居住、設(shè)備材料部件存放、施工機(jī)具、設(shè)施存放和工程實(shí)施的任何地點(diǎn)。
1.1.15 項(xiàng)目基礎(chǔ)資料,指發(fā)包人提供給承包人的經(jīng)有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的文件、報(bào)告(選廠報(bào)告、資源報(bào)告、勘察報(bào)告)、資料(氣象、水文、地質(zhì))、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運(yùn)輸)和有關(guān)數(shù)據(jù)等,設(shè)計(jì)所須的.基礎(chǔ)資料。
1.1.16 現(xiàn)場(chǎng)障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設(shè)計(jì)、進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構(gòu)筑物、須受保護(hù)的古建筑、古樹木等坐標(biāo)方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設(shè)計(jì)階段,指規(guī)劃設(shè)計(jì)、總體設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)等階段。
1.1.18 工程物資,設(shè)計(jì)文件規(guī)定的并構(gòu)成永久性工程實(shí)體的設(shè)備、材料和部件,及竣工后試驗(yàn)所需的材料等。
1.1.19 施工,指承包人把設(shè)計(jì)文件轉(zhuǎn)化為工程的過(guò)程,包括土建、安裝和竣工試驗(yàn)等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗(yàn),指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項(xiàng)工程被業(yè)主接收前由承包商負(fù)責(zé)進(jìn)行的試驗(yàn)。
1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設(shè)計(jì)要求完成土建、安裝,并通過(guò)竣工試驗(yàn)。
1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項(xiàng)工程通過(guò)竣工試驗(yàn)后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進(jìn)入崗位進(jìn)行竣工后試驗(yàn)、試運(yùn)行準(zhǔn)備,由承包人與發(fā)包人進(jìn)行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過(guò)程。
1.1.23 竣工后試驗(yàn),指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗(yàn)、或在發(fā)包人組織領(lǐng)導(dǎo)下并由承包人指導(dǎo)進(jìn)行工程的功能試驗(yàn)。
1.1.24 試運(yùn)行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗(yàn)后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領(lǐng)導(dǎo)下由承包人指導(dǎo)下進(jìn)行的包括合同目標(biāo)考核驗(yàn)收在內(nèi)的全部試驗(yàn)。
1.1.25 考核驗(yàn)收證書,指試運(yùn)行考核的全部試驗(yàn)完成并被驗(yàn)收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗(yàn)收證書。
1.1.26 工程竣工驗(yàn)收,指承包人接到考核驗(yàn)收證書、完成掃尾工程和缺陷修復(fù),并按合同約定提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣工資料、竣工結(jié)算資料,由發(fā)包人組織的工程結(jié)算與驗(yàn)收。
1.1.27 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實(shí)施階段(包括:設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、工程接收、竣工后試驗(yàn)至試運(yùn)行考核各階段的)或合同約定的若干實(shí)施階段的時(shí)間計(jì)劃安排。
1.1.28施工開工日期,指合同協(xié)議書中約定的,承包人開始現(xiàn)場(chǎng)施工的絕對(duì)日期或相對(duì)日期。
1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗(yàn))的絕對(duì)日期或相對(duì)日期,包括按合同約定的任何延長(zhǎng)日期。
1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準(zhǔn)的,對(duì)工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價(jià)格,指合同協(xié)議書中約定的、承包人進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、竣工試驗(yàn)、竣工后試驗(yàn)和服務(wù)等工作的價(jià)款。
1.1.32 合同價(jià)格調(diào)整,指依據(jù)合同約定需要增減的費(fèi)用而對(duì)合同價(jià)格進(jìn)行的相應(yīng)調(diào)整。
1.1.33 合同總價(jià),指根據(jù)合同約定,經(jīng)調(diào)整后的合同價(jià)格。
1.1.34 預(yù)付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預(yù)先支付給承包人的款項(xiàng)。
1.1.35 工程進(jìn)度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內(nèi)容、支付條件,分期向承包人支付的設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工的進(jìn)度款,及竣工后試驗(yàn)的服務(wù)費(fèi)等款項(xiàng)。
1.1.36 工程質(zhì)量保修責(zé)任書,指依據(jù)有關(guān)質(zhì)量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質(zhì)量保修責(zé)任書。
1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責(zé)任,指合同一方不履行合同義務(wù)或履行合同義務(wù)不符合合同約定所須承擔(dān)的責(zé)任。
1.1.39 不可抗力,指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點(diǎn),補(bǔ)充約定的其他定義。
1.1.41條款標(biāo)題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說(shuō)明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書
(2)中標(biāo)通知書
(3)投標(biāo)書及其附件
(4)本合同專用條款
(5)本合同通用條款
(6)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
(7)設(shè)計(jì)文件、資料和圖紙
(8)構(gòu)成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過(guò)程中形成的通知、會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、補(bǔ)充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構(gòu)成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關(guān)于爭(zhēng)議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標(biāo)題僅為閱讀方便,不作為對(duì)合同條款進(jìn)行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點(diǎn)均指相應(yīng)事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時(shí)間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點(diǎn)為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當(dāng)日。“工作日”指除中國(guó)法定節(jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國(guó)的漢語(yǔ)簡(jiǎn)體語(yǔ)言文字編寫、解釋和說(shuō)明。合同當(dāng)事人在專用條款約定使用兩種及以上語(yǔ)言時(shí),漢語(yǔ)為優(yōu)先解釋和說(shuō)明本合同的主導(dǎo)語(yǔ)言。
在少數(shù)民族地區(qū),當(dāng)事人可以約定使用少數(shù)民族語(yǔ)言編寫、解釋和說(shuō)明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國(guó)的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1 適用于本工程的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)工程所在地方的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、或(和)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的名稱(或編號(hào)),在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的,負(fù)責(zé)提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時(shí)間。
1.5.3 沒(méi)有相應(yīng)成文規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時(shí),由發(fā)包人在專用條款中約定的時(shí)間向承包人列明技術(shù)要求,承包人按約定的時(shí)間和技術(shù)要求提出實(shí)施方法,經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可后執(zhí)行。承包人需要對(duì)實(shí)施方法進(jìn)行研發(fā)試驗(yàn)的,或須對(duì)施工人員進(jìn)行特殊培訓(xùn)的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān)。
1.5.4 遵守合同約定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工和施工,任何一方不得改變國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權(quán)按照合同和適用法律規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,對(duì)承包人的設(shè)計(jì)、實(shí)施提出安全、質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1 在履行合同期間,國(guó)家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項(xiàng)、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準(zhǔn)或施工許可證、工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與有關(guān)部門和單位的關(guān)系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費(fèi)用增加、進(jìn)度延誤時(shí),發(fā)包人按承包人實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償,竣工日期相應(yīng)順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)、加工、施工、竣工試驗(yàn)和竣工后試驗(yàn),并承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實(shí)際增加的合理費(fèi)用給予賠償??⒐と掌谘诱`,由承包人負(fù)責(zé)。
1.6.3 承包人按時(shí)向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險(xiǎn),并繳納相關(guān)稅費(fèi)。
工程承攬合同樣本篇十六
根據(jù),《中華人民共和國(guó)建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l列》,《建筑工程安全管理?xiàng)l列》,結(jié)合本工程具體事項(xiàng),本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經(jīng)甲乙雙方共同友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議,以資信守。
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
場(chǎng)區(qū)土方挖運(yùn)。
挖土及場(chǎng)外運(yùn)輸(挖掘機(jī)及其他所有挖運(yùn)土方設(shè)備均由乙方負(fù)責(zé))。
按實(shí)際挖土方實(shí)測(cè)實(shí)量計(jì)算土方量及場(chǎng)外運(yùn)輸每立方米24元。
按照國(guó)家驗(yàn)收規(guī)范施工,驗(yàn)收達(dá)到合格。
土方挖運(yùn)完成支付3萬(wàn)元人民幣,余款________年____月____日末支付。
負(fù)責(zé)測(cè)量土方標(biāo)高。
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項(xiàng)城建行政執(zhí)法罰款、車輛運(yùn)輸、等挖運(yùn)土方手續(xù),所發(fā)生的一切費(fèi)用均由承包方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
2、乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運(yùn)土方而產(chǎn)生的任何事項(xiàng)與甲方無(wú)關(guān)。
3、承包人嚴(yán)格按照施工現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定,關(guān)于安全、環(huán)保交底的內(nèi)容執(zhí)行,遵守相關(guān)法律法規(guī),違者將按照相關(guān)條列進(jìn)行處罰,由此發(fā)生的安全及質(zhì)量事故油承包人自行承擔(dān),并對(duì)發(fā)包人承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測(cè)繪人員所提供的挖土標(biāo)高挖土。
5、乙方應(yīng)配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機(jī)械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
7、乙方嚴(yán)格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權(quán)終止合同,對(duì)已發(fā)生的'挖土工程量不予結(jié)算,因此給甲方所造成的負(fù)面影響及經(jīng)濟(jì)損失由乙方賠償給甲方。
存在爭(zhēng)議時(shí)雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時(shí)采用法律訴訟解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十七
合同編號(hào):
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):
施工地點(diǎn):
簽約時(shí)間: 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與附件一質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡(luò)人員: 指定聯(lián)絡(luò)人員:
工程承攬合同樣本篇十八
承包方: 以下簡(jiǎn)稱乙方
1. 工程名稱:采礦,掘進(jìn),出礦等工程
2. 工程地點(diǎn):盤古山竹山坪坑口石告窩
二:承包方式
1. 乙方負(fù)責(zé)采礦,選礦的生產(chǎn)設(shè)備,生產(chǎn)材料及工人工資全部費(fèi)用。
2. 乙方應(yīng)安全生產(chǎn),按年計(jì)算每年任務(wù),【6噸精選鎢沙】交與甲方,價(jià)格按每噸三萬(wàn)五千元,任務(wù)外的鎢砂按市價(jià)賣與甲方。
3. 在生產(chǎn)前乙方應(yīng)向甲方交押六十萬(wàn)元風(fēng)險(xiǎn)金才能生產(chǎn),本風(fēng)險(xiǎn)金在安全生產(chǎn)狀況下,待合同期滿后甲方退回乙方。
三:用工管理
1. 乙方依法用工,自主用工,自行招工,井下作業(yè)人員必須是年滿
十八周歲以上五十歲以下的男性,但必須經(jīng)礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部,人力資源部,保衛(wèi)部按規(guī)定時(shí)間培訓(xùn)教育考試合格后方可招用,將員工統(tǒng)報(bào)坑口備案。
2. 乙方應(yīng)依法與員工簽訂勞動(dòng)合同,依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產(chǎn)責(zé)任
1. 乙方承包一切安全生產(chǎn)責(zé)任,必須堅(jiān)持“安全第一,預(yù)防為主,綜合管理”的安全方針,服從甲方的安全考核,確保安全生產(chǎn)。
2. 乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員,辦好雇主責(zé)任保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn),保險(xiǎn)賠償金額每人不得少于60萬(wàn)元,并將雇主責(zé)任保險(xiǎn)憑單和工傷保險(xiǎn)單復(fù)印報(bào)甲方安全環(huán)保部,人力資源部和財(cái)政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂,【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】雙方要認(rèn)真執(zhí)行【安全生產(chǎn)管理協(xié)議】條款,同時(shí)乙方還應(yīng)與甲方坑口簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀。
4. 乙方人員在工程承包內(nèi)出現(xiàn)偷盜礦產(chǎn)品和生產(chǎn)材料,備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會(huì)治安等違法亂紀(jì)行為,乙方應(yīng)按經(jīng)濟(jì)損失3—5倍賠償或每人一次承擔(dān)1000—3000元處罰,在結(jié)算中扣減,觸犯法律的將當(dāng)事人移送司法機(jī)關(guān)處理。
四:結(jié)賬方式
乙方在每月10號(hào)前向甲方結(jié)清上月工程款及鎢砂款
五:合同期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
甲方: 乙方
年月日:
工程承攬合同樣本篇十九
甲方: (定作方)
地址:×××工業(yè)城
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
乙方: (承攬方)
地址:
法定代表人:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照證號(hào):
合同編號(hào): 合同簽訂地:×××工業(yè)城內(nèi)
乙方是為甲方加工 _____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的`原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、 本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達(dá)加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其它約定條件,加工產(chǎn)品并送貨至甲方指定地點(diǎn),經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,甲方支付加工費(fèi)給乙方的行為。
二、 本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 、規(guī)格 單位 單價(jià) 備 注
1. 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
2. 本合同所指加工之零部件以下簡(jiǎn)稱“加工零部件”
三、 加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼 產(chǎn)品品名 規(guī)格 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求
備 注
四、 加工零部件價(jià)格及加工費(fèi)的確定:
1. 乙方加工零部件的價(jià)格,由雙方依據(jù)《報(bào)價(jià)核算表》確認(rèn),該價(jià)格自確認(rèn)之日起生效。因市場(chǎng)價(jià)格的變動(dòng)或其它原因,需要調(diào)整價(jià)格的,按該程序重新確認(rèn),之前仍按原價(jià)格執(zhí)行。
2. 為確保甲乙雙方長(zhǎng)期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價(jià)格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價(jià)格提供相同質(zhì)量的加工零部件時(shí),甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價(jià)格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價(jià)格也不能合理說(shuō)明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3. 加工費(fèi)計(jì)算方法:
(1) 對(duì)甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價(jià)格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價(jià)格,余額為乙方的加工費(fèi)。
(2) 由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù),領(lǐng)取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工,超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權(quán)直接從乙方加工費(fèi)中扣除。
五、 加工訂貨:
1. 甲方向乙方下達(dá)訂單,乙方接受:
(1) 甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2) 電話通知訂貨。但訂購(gòu)的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時(shí),甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2. 因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng),要求更改訂貨時(shí),乙方接受:
(1) 甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》,乙方確認(rèn)后回傳。
(2) 電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3. 如甲方通知取消訂單:
(1) 訂貨當(dāng)天通知取消的,訂單取消。
(2) 在一個(gè)貨期段內(nèi)(非訂貨當(dāng)天)通知取消的,乙方在接到通知時(shí)應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn),并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方,經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的數(shù)量,甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用,協(xié)助乙方消化為該訂單生產(chǎn)的正常備料。
4. 乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達(dá)之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、 加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨:
3. 如某加工零部件沒(méi)有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國(guó)家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。
4. 乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉(cāng)庫(kù),運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時(shí)應(yīng)包裝完整,標(biāo)識(shí)明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5. 甲方收到乙方的加工零部件時(shí),經(jīng)檢驗(yàn)合格開具合格檢驗(yàn)報(bào)告后,開具《收料單》。
6. 甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走,否則,對(duì)包裝物的任何問(wèn)題甲方不負(fù)責(zé)。
七、 雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1. 圖紙的設(shè)計(jì)與提供:乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn),費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
2. 模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
3. 模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn):由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。
4. 模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān):由乙方承擔(dān);
5. 模具的知識(shí)產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6. 模具的所有權(quán):甲方所有。
八、 知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)
1. 按照雙方簽訂的《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標(biāo)許可的,還須簽訂《商標(biāo)使用許可合同》。
九、 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制
1. 合同生效后 日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料:
(1)
(2)
(3)
2. 產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1) 乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后,進(jìn)行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測(cè)合格確認(rèn)后,才能進(jìn)入批量生產(chǎn)。
(2) 甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對(duì)乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過(guò)程隨時(shí)進(jìn)行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費(fèi)安排住宿。甲方及時(shí)將每次抽檢、驗(yàn)收結(jié)果通報(bào)乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問(wèn)題。
(3) 甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對(duì)乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評(píng)審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告,乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查,并對(duì)甲方提出的不合格項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行整改。甲方針對(duì)乙方質(zhì)保體系中的不合格項(xiàng)進(jìn)行二次評(píng)審,如仍未達(dá)到要求,則可中止或終止本合同。
(4) 乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價(jià)格之詳細(xì)書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認(rèn)并報(bào)甲方備案。乙方已通過(guò)3c認(rèn)證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5) 一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測(cè)合格并書面確認(rèn)、封樣交甲方后,方可采購(gòu)并投入生產(chǎn)。
(6) 雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或樣品檢測(cè)結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購(gòu)原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M(jìn)行了檢驗(yàn)。但是甲方的認(rèn)可或受托購(gòu)買行為并不代表乙方進(jìn)貨質(zhì)量控制責(zé)任的免除,由乙方對(duì)所采購(gòu)零配部件的質(zhì)量承擔(dān)責(zé)任。雖然甲方進(jìn)行了上述質(zhì)量檢驗(yàn)與控制活動(dòng),但甲方不對(duì)加工零部件的質(zhì)量承擔(dān)任何責(zé)任,由乙方承擔(dān)全部的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。
3. 質(zhì)量整改
(1) 同一型號(hào)的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助,但其費(fèi)用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4. 產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、 加工費(fèi)的結(jié)算
1. 加工費(fèi)的結(jié)算方式為:每月二十五(25)日前結(jié)清截止上月二十五(25)日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi),扣除加工費(fèi)__________作為質(zhì)量保證金,乙方根據(jù)余額開具發(fā)票,甲方以三(3)個(gè)月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)(乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付,由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2. 質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)來(lái)往的 年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算_______%,第二年結(jié)算________%,第三年結(jié)算____________%。
十一、 驗(yàn)收方法
1. 甲方自合同物料入庫(kù)之日起七個(gè)工作日內(nèi)完成驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對(duì)質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生爭(zhēng)議的,按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè)結(jié)果為準(zhǔn)。
十二、 對(duì)加工零部件提出異議的時(shí)間和辦法
1. 甲方在驗(yàn)收過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號(hào)、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在 天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說(shuō)明合同號(hào)、運(yùn)單號(hào)、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、花色、標(biāo)志、牌號(hào)、批號(hào)、合格證或質(zhì)量保證書號(hào)、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2. 乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理,否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。
3. 加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過(guò)程中出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方應(yīng)對(duì)此負(fù)全部責(zé)任,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。造成甲方無(wú)法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無(wú)法按時(shí)付款的,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
4. 加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問(wèn)題的,由甲方將存在問(wèn)題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測(cè),報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十三、 乙方違約責(zé)任:
1. 乙方不能按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進(jìn)行處理,具體如下:
(1) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格退貨的,扣罰當(dāng)批貨值的5%,但不低于500元,不高于5000元;在甲方通知乙方后,乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件品的,應(yīng)及時(shí)知會(huì)甲方,并按第(4)條接受扣罰。
(2) 因質(zhì)量問(wèn)題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的,扣除當(dāng)批貨值的10%;
(4) 未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(8) 送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價(jià)值10~100倍的違約金;
2. 乙方所交的加工零部件品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修,并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。
3. 乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進(jìn)行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)支付的費(fèi)用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)賠償。
4. 乙方提前交貨的、多交的和品種、型號(hào)、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件,甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失,由乙方承擔(dān)。
5. 乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時(shí)間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交,并負(fù)逾期交貨責(zé)任;甲方不再需要的,應(yīng)當(dāng)在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動(dòng)解除乙方未按時(shí)完成部份的訂購(gòu)計(jì)劃。
6. 加工零部件錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的,乙方除負(fù)責(zé)應(yīng)運(yùn)交合同規(guī)定的到貨地點(diǎn)或接貨人外,還應(yīng)承擔(dān)甲方因此多支付的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金,并承擔(dān)由此增加的費(fèi)用。
十四、 甲方的違約責(zé)任
1. 甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2. 甲方無(wú)正當(dāng)理由拒絕接貨的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失;甲方如錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)乙方因此所受的損失。
十五、 合同的變更、解除:
1. 合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《合同法》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2. 乙方連續(xù)或累計(jì)二個(gè)月未能按時(shí)交貨的,或生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量事故的,甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3. 合同因任何原因而解除,乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限于模具、商標(biāo)標(biāo)識(shí)、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等,歸還甲方。
十六、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時(shí),應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔(dān)違約責(zé)任。
十七、 其他
1. 按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和各種經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)在明確責(zé)任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來(lái)充抵。
2. 本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經(jīng)雙方簽字并加蓋合同專用章后生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止于合同完全履行或其他解除事由出現(xiàn)時(shí)。
3. 執(zhí)行本合同發(fā)生爭(zhēng)議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4. 雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問(wèn)題備忘錄》、《商標(biāo)使用管理合同》、《知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》為本合同的附件。
十八、 其他需約定事項(xiàng):
甲方: 乙方:
授權(quán)代表: 授權(quán)代表:
日期:____年____月____日 日期:_____年_____月____日
工程承攬合同樣本篇二十
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫車鎮(zhèn)界嶺過(guò)街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質(zhì)量、安全和工期,經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目:過(guò)街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時(shí)間為20xx年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風(fēng)險(xiǎn),乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任,與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià):3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:乙方:
簽字(蓋章):簽字(蓋章):
工程承攬合同樣本篇二十一
根據(jù)《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,同意簽訂的義務(wù),中途一方不得擅自更改或解除,雙方共同遵守。
1、承攬名稱:_______________。
a、承攬項(xiàng)目名稱:_______________。
b、承攬項(xiàng)目地點(diǎn):_______________。
c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書面報(bào)告且需得另一方的書面同意。
d、承攬方式:包工不包料。
e、承攬價(jià)格:
以實(shí)際粘貼面積_______________元計(jì)算。
f、工程量計(jì)算方法:
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積,搭接不另行計(jì)算面積,附加層及卷邊單計(jì)算面積,附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、承攬工程內(nèi)容:
窗臺(tái)sbc120防水層、屋面sbc120隔氣層、防水層、屋面sbs防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
a、材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、施工質(zhì)量:按照防水工程施工規(guī)范,結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良,符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、付款方式:
工程完工驗(yàn)收后天內(nèi),結(jié)算全部工程款,置留工程總造價(jià)的%保修金,保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、驗(yàn)收方法:
工程完工當(dāng)天,雙方共同驗(yàn)收,驗(yàn)收結(jié)束后,甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年,5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水,由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù),如承攬方拒絕維修,甲方可以不付給乙方預(yù)留的%保修金,若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水,承攬方不負(fù)責(zé)。
7、工期:根據(jù)定作方的要求而定。
8、安全施工條例:
1)、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故,定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2)、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3)、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故,責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、糾紛的處理:
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、期限與其它:
如有未盡事宜,應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的,則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份,定作方一份、承攬方一份。
定作方:_______________承攬方:_______________。
定作方代表:___________承攬方代表:_______________。
工程承攬合同樣本篇二十二
發(fā)包方(簽章)(以下稱甲方)。
地址:
聯(lián)系電話:
承包方(簽章)(以下稱乙方)。
地址:
聯(lián)系電話:
乙方承包甲方()裝修工程,為了明確雙方責(zé)任及義務(wù),保證施工順利進(jìn)行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;
承包方式:乙方包工包料;
工程造價(jià):總承包價(jià)人民幣(大寫)元。
施工工期:本工程暫定自年月日開工,于年月日竣工,總工期為日歷天;另質(zhì)保期限為個(gè)月,從雙方簽字驗(yàn)收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等。
2.1甲方進(jìn)行設(shè)計(jì),并向乙方提供施工方案、施工說(shuō)明。
第三條:工程變更和終止。
3.1工程項(xiàng)目及施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致簽定《工程項(xiàng)目變更單》,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工期。
3.2工程量變化和設(shè)計(jì)變更(1)所有的設(shè)計(jì)變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進(jìn)行書面簽訂《工程項(xiàng)目變更單》,否則該變更單無(wú)效。(2)甲方變更設(shè)計(jì)或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費(fèi)用則由甲方支付。(3)乙方私自進(jìn)行工程變更,由此增加的工程費(fèi)用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。(4)《工程項(xiàng)目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
3.3合同終止(1)因不可抗力及政府行政行為導(dǎo)致本合同無(wú)法進(jìn)行、或合同目的無(wú)法實(shí)現(xiàn)的情況出現(xiàn),雙方都可以書面提出解除本合同,并進(jìn)行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單,本合同終止;(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;(3)因一方的違約行為,相對(duì)方根據(jù)約定終止本合同的;(4)本合同履行期限屆滿自行終止;(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤。
4.1以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:(1)工程量變化和設(shè)計(jì)變更;(2)不可抗力因素;(3)甲方同意工期順延的其他情況。
4.2因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延。
4.3甲方未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。
4.4因乙方原因不能按期開工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應(yīng)賠償由此造成的甲方損失,另須承擔(dān)違約責(zé)任。
第五條:雙方權(quán)利與義務(wù)。
5.1甲方負(fù)責(zé)解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3甲方有權(quán)對(duì)乙方的施工提出整改意見。
5.4乙方應(yīng)于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進(jìn)場(chǎng)施工。
5.7乙方應(yīng)積極主動(dòng)與甲方配合,對(duì)甲方提出的合理意見,要在合理時(shí)限內(nèi)完成整改。
5.8乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應(yīng)負(fù)責(zé)安保工作,并清理好場(chǎng)地;
5.9甲方在本合同期限內(nèi),發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的',乙方應(yīng)在接甲方通知后合理時(shí)限內(nèi)免費(fèi)完成修理或返工。
第六條:工程結(jié)算及工程款支付方式。
委托代理人:委托代理人: