作為一種法律文書,合同在商業(yè)領域扮演著至關重要的角色。在撰寫合同之前,應該充分了解相關法律和法規(guī)的規(guī)定。合同模板能夠幫助您更好地撰寫合同,以下是一些合同樣本供您參考。
承攬合同的個人所得稅交篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承攬合同的個人所得稅交篇二
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商,協(xié)議如下:
一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。
三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款x元,甲方不作撤訴處理,并可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務,甲方未在規(guī)定的時間內及時向法院提出撤訴,視為甲方認可乙方已經履行完畢本協(xié)議約定的全部義務,號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金x元(
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
承攬合同的個人所得稅交篇三
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則,現經雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
4、保證施工現場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農歷8月11日開始施工算起, 到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、 工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;
2、主體完工結頂,驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經雙方復驗,確無質量問題且經雙方簽字確認后,甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同的個人所得稅交篇四
定作方:
承攬方:身份證號碼:
聯系電話:
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方,經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答復不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現器械有質量問題的,應當在發(fā)現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準:承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條報酬結算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結算相應的.報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁?。?BR> 簽訂日期:年月日
承攬合同:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔
搜索文檔
承攬合同的個人所得稅交篇五
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內,付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
承攬合同的個人所得稅交篇六
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術標準、質量要求:_____________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬合同的個人所得稅交篇七
甲方: 委托方代表:
乙方: 承攬方代表:
根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務,全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時制作完成,且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務,具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后,甲方應在規(guī)定時間里,清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務,如有逾期或質量不合格,則無權領取制作承攬業(yè)務費,并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內,雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內,由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內,如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
承攬合同的個人所得稅交篇八
委托方:(甲方)
承攬方:(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格數量價格、交貨期:
2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號:
銀行帳號:
年月日
承攬合同的個人所得稅交篇九
合同編號:
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣 告 發(fā) 布 單 位 名 稱 (簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條 廣告發(fā)布事項
甲方委托乙方以 的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌
2、電子顯示裝置
3、燈箱
4、霓虹燈
5、交通工具
6、水上漂浮物
7、升空器具
8、充氣物
9、模型
10、旗幟
11、條幅
12、其他:
第二條 廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同) 元,制作費用 元,發(fā)布費用 元,合計 元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
(三)按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉賬 3、現金
其他:
第三條 雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起 日內,發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的,乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條 違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
(一)
(二)
(三)
第七條 附則
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份。
甲方(章):___________ 乙方(章): ___________
電話: ___________ 電話: ___________
郵政編碼: ___________ 郵政編碼: ___________
開戶銀行: ___________ 開戶銀行: ___________
賬號:___________ 賬號: ___________
年 月 日 年 月 日
承攬合同的個人所得稅交篇十
合同編號:
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
承攬合同的個人所得稅交篇十一
經甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號單位數量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任:
第一點:甲方承擔
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同的個人所得稅交篇十二
乙方:________
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
承攬合同的個人所得稅交篇十三
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額:
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
承攬合同的個人所得稅交篇十四
乙方:_______________
經甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:_______________
規(guī)格型號:_______________
單位:_______________
數量:_______________
單價:_______________
金額:_______________
交貨日期:_____年_____月_____日
超欠幅度:__________%
供應辦法:_______________
1、質量標準:_______________
2、質量檢驗及驗收辦法:_______________
3、包裝要求及費用負擔:_______________
4、交貨(運輸)辦法及地點:_______________
5、貨款共計人民幣(大寫):_______________
6、結算辦法及期限:_______________
7、其他:_______________
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之__________的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的'數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:___________________________________。
本合同一式_____份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間__________到請?zhí)顚懹行ЫK止時間__________止。
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
乙方:_______________
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
承攬合同的個人所得稅交篇十五
承攬人:(填寫全稱)___________________
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
承攬合同的個人所得稅交篇十六
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬合同的個人所得稅交篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要,經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容:
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則,視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任,甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經,同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后,甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件,證明其具備承接本工程資質的有關材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令,按甲方要求組織施工,根據甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
注明:油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
承攬合同的個人所得稅交篇二
甲乙雙方因加工款糾紛,有案件于x人民法院處理,案號為號。現甲乙雙方經過友好磋商,協(xié)議如下:
一同意由乙方一次性向甲方支付x元以了結號案件糾紛。
三、自乙方履行協(xié)議第二條約定的全部付款義務之日起,雙方有關的號案件中的所有權利義務終結,雙方互不追究本案及與本案有關或引起的任何責任。
如乙方在收到發(fā)票后未按第二條約定支付甲方加工款x元,甲方不作撤訴處理,并可在號案主張金額的基礎上追加乙方的違約金60000元。如乙方已經如約履行了付款義務,甲方未在規(guī)定的時間內及時向法院提出撤訴,視為甲方認可乙方已經履行完畢本協(xié)議約定的全部義務,號案件中甲方所主張的權利乙方亦已經履行完畢,乙方還可向甲方主張違約金x元(
本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,各份具有同等效力,由雙方簽字或蓋章之后生效。
承攬合同的個人所得稅交篇三
發(fā)建房主方(甲):
承攬建筑方(乙):
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務,根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定,結合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則,現經雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現任何施工安全事故,責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質量。
4、保證施工現場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構,落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應按甲方要求標準施工,如需改變結構或作修改,應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經甲方確認,工期可以相應順延:
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期:自20xx年農歷8月11日開始施工算起, 到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、 工程款支付方式:
乙方進場后,甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;
2、主體完工結頂,驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經雙方復驗,確無質量問題且經雙方簽字確認后,甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后,7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
十、其他。
以上合同,雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同的個人所得稅交篇四
定作方:
承攬方:身份證號碼:
聯系電話:
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報酬事宜,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質。
第二條承攬標的:潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內將器械運輸并安裝到指定的地方,經驗收合格后支付相應的報酬。
第四條承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務,若承攬方答復不能完成安裝任務時,定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條安裝、交通工具:安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質。
第六條承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝,不能對器械以及定作方客戶(即器械購買方)的其它物件產生損壞,若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條承攬方在安裝過程中發(fā)現器械有質量問題的,應當在發(fā)現之時起24小時內向定作方更換同等型號的器械;如未及時更換,定作方有權不支付報酬,承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條驗收標準:承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝,并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條報酬組成及標準:具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條報酬結算:承攬方完成安裝并通過驗收合格后,即可向定作方結算相應的.報酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務;不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的,定作方不承擔賠償責任。雙方確認:定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術和勞力,完成安裝任務,未經定作方同意,不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由,對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁?。?BR> 簽訂日期:年月日
承攬合同:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
推薦度:
點擊下載文檔
搜索文檔
承攬合同的個人所得稅交篇五
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設備費等一切費用。合同價款一經確定,不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內,付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據,如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準
四、違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的,均由乙方承擔,甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內,如有質量問題,在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
承攬合同的個人所得稅交篇六
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內容
計量單位
數量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術標準、質量要求:_____________________
第五條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件:________________
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決;協(xié)商或調解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬合同的個人所得稅交篇七
甲方: 委托方代表:
乙方: 承攬方代表:
根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,經甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權利、義務已進行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
一、承攬制作范圍。
乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務,全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作,同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果,即按時制作完成,且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求,乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務,具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算,核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時,甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負責日常維護和更新,且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修,相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中,出現未按時保質等事由,甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應及時無條件返工,直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中,出現不可抗力和難以預見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算,結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后,甲方應在規(guī)定時間里,清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支,再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務,如有逾期或質量不合格,則無權領取制作承攬業(yè)務費,并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時保質完成,則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內,雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內,由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時,甲方有權要求乙方整改,如乙方無法進行整改的,甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內,如乙方提前解除本合同,應提前一個月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費,并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
承攬合同的個人所得稅交篇八
委托方:(甲方)
承攬方:(乙方)
1、加工的項目、產品名稱、規(guī)格數量價格、交貨期:
2、質量標準:乙方根據甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應:加工用鋅塊由甲方供應。
4、交貨方式:由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5、質量驗收方法:完成加工后由甲方按質量標準驗收。
6、結算方式:通過銀行托收。
7、違約責任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失,每天按加工產品總值千分之交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:
乙方:
法定代表人:
法定代表人:
地址:
地址:
銀行帳號:
銀行帳號:
年月日
承攬合同的個人所得稅交篇九
合同編號:
廣告客戶或代理單位名稱(簡稱甲方):
廣 告 發(fā) 布 單 位 名 稱 (簡稱乙方):
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定,為明確合同雙方當事人的權利和義務,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,經協(xié)商一致,簽訂本合同,并共同遵守。
第一條 廣告發(fā)布事項
甲方委托乙方以 的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌
2、電子顯示裝置
3、燈箱
4、霓虹燈
5、交通工具
6、水上漂浮物
7、升空器具
8、充氣物
9、模型
10、旗幟
11、條幅
12、其他:
第二條 廣告費用、支付期限和方式
(一)本合同廣告費用為:設計費用(人民幣,下同) 元,制作費用 元,發(fā)布費用 元,合計 元,大寫:
(二)本合同簽訂后,甲方應于 年 月 日前支付廣告費用的 %即 元,作為定金,待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分 次付清。
第一次付款: 年 月 日前支付 元。
第二次付款: 年 月 日前支付 元。
第三次付款: 年 月 日前支付 元。
補充約定:
(三)按下列第 項方式支付。
1、支票 2、轉賬 3、現金
其他:
第三條 雙方權利義務
(一)甲方權利義務
1、甲方為廣告主的,應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件:
(2)質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件;
(4)確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的,除提供廣告主的上述資料外,還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效,不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的 日內,向乙方提供廣告樣件,并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的,應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知乙方,否則應按廣告發(fā)布費用的 %賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的,應事先取得他人的書面同意;使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的,應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,甲方有權要求乙方順延發(fā)布,如延遲發(fā)布無法實現合同目的的,甲方有權解除合同。
(二)乙方權利義務
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格,本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記,按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起 日內,發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度,配備合格的廣告審查人員,依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的,或者規(guī)格不符合技術標準的,乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內,將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿,造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的,乙方有權解除合同,不視為乙方違約。
7、應甲方要求,乙方承擔廣告設計、制作的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前,將廣告發(fā)布樣件交給甲方,經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的,乙方應在廣告發(fā)布日的 天前以書面形式通知甲方,重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的 %賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護,保持戶外廣告整潔、完好、美觀,確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的,乙方應在 日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度,自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條 違約責任
(一)本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守,任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
(二)甲方未按照約定繳付廣告費用的,每逾期一天按照未支付金額的 %支付違約金。逾期付款時間超過 日的,乙方有權解除合同。
(三)因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的,由甲方承擔違約責任,按本合同約定廣告費用的 %向乙方支付違約金。
(四)因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的,乙方給予補發(fā),補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現合同目的的,乙方應按廣告費用的 %賠償。
(五)乙方已盡法定審查義務,而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的,甲方承擔全部責任,乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
(六)乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法,甲方可向乙方追究相應的責任。
(七)因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果,致使無法實現廣告目的的,應按日向甲方支付賠償金元。
(八)因不可抗力因素導致本合同無法履行的,由甲乙雙方協(xié)商解決,均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認,因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的,為不可抗力,適用本條約定。
第五條 合同爭議解決方式
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下第 種方式解決:
1、向 仲裁委員會申請仲裁;
2、向 人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項
(一)
(二)
(三)
第七條 附則
本合同未盡事宜,按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定,由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式 份,甲、乙雙方各執(zhí) 份。
甲方(章):___________ 乙方(章): ___________
電話: ___________ 電話: ___________
郵政編碼: ___________ 郵政編碼: ___________
開戶銀行: ___________ 開戶銀行: ___________
賬號:___________ 賬號: ___________
年 月 日 年 月 日
承攬合同的個人所得稅交篇十
合同編號:
定作方:_______(簡稱甲方)
承攬方:_______(簡稱乙方)
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產品的質量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量:
3.履行的期限、地點和方式:
4.驗收標準和方法:
5.結算方式:
6.違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:_______ 帳號:_______
____年__月__日
承攬合同的個人所得稅交篇十一
經甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名
規(guī)格、型號單位數量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任:
第一點:甲方承擔
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
第二點:乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同的個人所得稅交篇十二
乙方:________
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)
(2)工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
1、根據工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
甲方:(蓋章)________
代表:________
乙方:(蓋章)________
代表:________
承攬合同的個人所得稅交篇十三
定作方:______________(簡稱甲方)
承攬方:______________(簡稱乙方)
經雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數量
單價
價款或酬金(元)
金額:
6、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任:中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式______份,正本雙方各執(zhí)________份,副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限:從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12、本合同簽訂日期:________年____月____日。
定作方:______________ 承攬方:____________
法定代表人:__________ 法定代表人:________
開戶銀行:____________ 開戶銀行:__________
帳號:________________ 帳號:______________
________年____月____日
承攬合同的個人所得稅交篇十四
乙方:_______________
經甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:_______________
規(guī)格型號:_______________
單位:_______________
數量:_______________
單價:_______________
金額:_______________
交貨日期:_____年_____月_____日
超欠幅度:__________%
供應辦法:_______________
1、質量標準:_______________
2、質量檢驗及驗收辦法:_______________
3、包裝要求及費用負擔:_______________
4、交貨(運輸)辦法及地點:_______________
5、貨款共計人民幣(大寫):_______________
6、結算辦法及期限:_______________
7、其他:_______________
第一點:甲方的違約責任
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值__________%的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之__________的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的'數量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值__________%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:___________________________________。
本合同一式_____份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間__________到請?zhí)顚懹行ЫK止時間__________止。
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
乙方:_______________
法定代表人:_______________
電話:_______________
地址:_______________
開戶銀行:_______________
賬號:_______________
_____年_____月_____日
承攬合同的個人所得稅交篇十五
承攬人:(填寫全稱)___________________
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人:___________________
委托代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開戶銀行:___________________
開戶銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
承攬合同的個人所得稅交篇十六
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
地 址:____________
郵碼:____________
電話:____________
法定代表人:____________
職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
1、按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________________________
____年____月____日

