精選項目施工合同(模板20篇)

字號:

    合同的簽署和執(zhí)行有助于維護市場秩序和促進經(jīng)濟的健康發(fā)展。合同的補充條款應(yīng)當(dāng)考慮可能出現(xiàn)的情況,保障合同的完整性。合同范文的閱讀可以增加我們對不同行業(yè)合同約定的了解和把握能力。
    項目施工合同篇一
    發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)。
    按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
    第一條、工程概況。
    1.1工程名稱:
    1.2工程地點:
    1.3承包范圍:預(yù)算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
    1.4承包方式:
    1.5工期:本工程自年月日開工,于年月日竣工,共計(以物管書面同意開工日期為準(zhǔn))
    1.6工程質(zhì)量:達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
    1.7合同價款:人民幣:(大寫:。價款及結(jié)算方式詳見本合同第六條約定。
    第二條、甲方工作。
    2.1開工前天,協(xié)調(diào)設(shè)計單位向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
    2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
    2.3如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
    2.4協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
    2.5負責(zé)配合乙方協(xié)調(diào)大廈管理方、消防、空調(diào)施工方的關(guān)系,保證工程順利進行,如因除乙方以外的責(zé)任導(dǎo)致工程進度過程延誤,工期順延。
    第三條、乙方工作。
    3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
    3.2指派(身份證號:)為乙方駐工地代表,負責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負責(zé)的各項事宜。
    3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查紀(jì)錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
    3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
    3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
    3.6工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施、設(shè)備、材料和工程成品進行保護。但有證據(jù)證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責(zé)。
    第四條、關(guān)于工期的約定。
    4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
    4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應(yīng)的順延。
    4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應(yīng)保證在約定工期內(nèi)完工,工期不順延。
    4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。
    第五條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定。
    5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和國家制定有關(guān)建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
    5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的費用。
    5.3甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應(yīng)提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方?jīng)]有責(zé)任;若復(fù)驗不合格,乙方只對其復(fù)驗及不合格工作內(nèi)容的返工承擔(dān)費用,其它因驗收延誤而導(dǎo)致的關(guān)聯(lián)項目返工費用由甲方承擔(dān),且工期也予順延。
    5.4由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延,因此造成乙方損失的,甲方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
    5.5由于乙方原因影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
    5.6工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)合理費用,如有證據(jù)證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現(xiàn)場的一切設(shè)施、設(shè)備、材料和工程成品的損失承擔(dān)責(zé)任。
    5.7因物業(yè)大廈空調(diào)或消防等設(shè)備問題不能完成大廈驗收的,甲方應(yīng)單獨組織乙方的驗收,承認(rèn)乙方的驗收時間,并按合同約定辦理乙方的相關(guān)結(jié)算及支付款。
    第六條、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定。
    6.1雙方商定本合同價款采用:
    6.1.1按合同預(yù)算書總價包干(或固定單價)。
    6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設(shè)計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內(nèi)容按實收方結(jié)算)。
    6.1.3結(jié)算方式:結(jié)算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認(rèn)變更為竣工結(jié)算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設(shè)計變更所簽項目變更單,依據(jù)本合同裝飾工程預(yù)算書【詳見附件(2)】中所列雙方認(rèn)可的項目單價進行增減結(jié)算,若原預(yù)算沒有參考單價的按雙方協(xié)商簽認(rèn)的單價進行結(jié)算。
    6.2本合同生效后,甲方分結(jié)清。
    6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在結(jié)清第三次應(yīng)付款項。
    6.4工程質(zhì)保金5%,在質(zhì)保期滿1年后內(nèi)無息返還,若中途發(fā)生相關(guān)質(zhì)保金扣除的,僅支付剩余費用。
    第七條、關(guān)于材料供應(yīng)的約定。
    7.1本工程材料由乙方嚴(yán)格按工程預(yù)算所列項目、材質(zhì)、品牌提供。因乙方材料供應(yīng)不合格或所供應(yīng)材料與工程預(yù)算所列材質(zhì)、品牌不相符合所造成的工程質(zhì)量不達標(biāo)、窩工、工程延期等情況,由乙方負責(zé)將工程整改至達標(biāo)并向甲方支付賠償費,每停工一天或窩工一天或乙方整改導(dǎo)致工期每延期一天,乙方應(yīng)向甲方支付相應(yīng)賠償金。
    7.2凡由乙方采購的'材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,乙方負責(zé)賠償甲方相關(guān)損失。
    第八條、有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定。
    8.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
    8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
    8.3由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
    8.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
    第九條、獎勵和違約責(zé)任。
    9.1甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
    9.2乙方按照甲方要求,全部或部份工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,除按本合同5.2款增加優(yōu)質(zhì)價款外,甲方支付乙方元,作為獎勵。
    9.3由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方支付補償金。甲方不按合同約定付款的,每逾期一天,按應(yīng)付款項的%向乙方支付滯納金。
    9.4由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按工程總造價的向甲方支付違約金。
    9.5乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
    9.7未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
    9.8乙方施工中如發(fā)生安全、消防、人身傷害、財產(chǎn)損失等事故,由乙方負責(zé)處理并承擔(dān)一切責(zé)任;如因此造成甲方損失的,乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。
    項目施工合同篇二
    為確保工程質(zhì)量圓完成施工任務(wù),明確雙方責(zé)任,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特定制本合同,雙方必須共同遵守。
    1、工程結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),______樓層,______樣式。
    2、建筑面積:_____平方米,最后按建筑實際面積為準(zhǔn),樓頂出檐為:_____屋面處理方式為:_____層高為:_____門窗材料:_____尺寸:_____。
    1、承包形式:_____工料,乙方負責(zé)施工,并負責(zé)所有施工用具設(shè)備。
    2、施工費用:按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣_____元(大寫:__________),房屋建筑面積計算方法為:_______________。
    3、乙方在施工時出現(xiàn)工程增減時,甲、乙雙方共同協(xié)商,確定后增減工價,待完工后一并納入結(jié)算。
    4、乙方單方負責(zé)工程施工過程管理和施工安全管理,和相關(guān)的保險措施;甲方不承擔(dān)一切責(zé)任。
    1、甲方規(guī)定動工時間為_____年___月___日到_____年___月___日,乙方不得提前和推后。
    2、在保證工程質(zhì)量的前提下,因下雨和建筑材料短缺原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時,甲方有權(quán)扣除乙方施工費。
    1、乙方未按甲方要求,或施工質(zhì)量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責(zé)。
    2、工程付款方式:工程裝飾完工并交付甲方使用后雙方結(jié)算,甲方一次性付清工程余款(質(zhì)量保證金除外)。
    3、乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起,乙方保修為___年,無質(zhì)量問題,到期一次性付清質(zhì)量保證金,保修期內(nèi)如有房屋漏水,沙灰墻體裂縫,瓷磚脫落等施工問題,乙方接到甲方房屋質(zhì)量問題,乙方應(yīng)迅速及時地進行處理,直到甲方滿意,否則甲方請人處理,工時及材料從保證金中扣除。
    甲、乙雙方必須共同遵守以上約定,如有未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商一致后可另附補充。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    項目施工合同篇三
    甲方:
    乙方:
    根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的有關(guān)規(guī)定,為明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和義務(wù),經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,達成如下合同條款.
    1.工程名稱:。
    2.工程地點:。
    3.工程承包范圍:。
    4.承包方式:一次性包干,含風(fēng)險,總價(投標(biāo)報價).總價款中包含設(shè)備費、輔材費、安裝調(diào)試費、系統(tǒng)調(diào)試費、施工配合費、稅金、通過安檢驗收費、其他政府規(guī)定費用、滿足施工需要的水電等一切費用、不可預(yù)見費用。
    1.甲方工作。
    1)甲方應(yīng)向乙方提供壹套完整的弱電圖及相關(guān)的資料,以及現(xiàn)場須具備施工條件;。
    2)甲方提供施工期間現(xiàn)場的臨時供電、設(shè)備材料庫;。
    2.乙方工作。
    4)乙方在施工過程中須做好對施工現(xiàn)場的其他管線及建筑裝修等的保護工作;。
    5)保證安全施工、文明施工;交工前清理現(xiàn)場,現(xiàn)場清潔附和有關(guān)規(guī)定;。
    6)乙方應(yīng)完全按照甲方的開工通知書的工期要求如期進行。
    第三條.工期。
    3.除不可抗拒的原因外,乙方不得以任何理由延誤工期,若未能在約定的竣工日期內(nèi)竣工,每延誤一天,乙方應(yīng)支付工期違約金元。
    第四條.工程質(zhì)量。
    1.乙方必須按期保質(zhì)完成本工程,并達到驗收標(biāo)準(zhǔn),工程質(zhì)量等級為優(yōu)良;。
    3.乙方必須確保工程系統(tǒng)達到本地區(qū)同期同類系統(tǒng)的設(shè)備可靠性、先進性和耐用性。
    第五條.設(shè)備和材料。
    2.凡乙方認(rèn)為設(shè)備或材料有更適合之產(chǎn)品可以替代,應(yīng)以書面的形式呈報甲方批準(zhǔn);。
    3.乙方自行采購之輔材、配件在施工前應(yīng)通知甲方和監(jiān)理給予檢驗。
    第六條.培訓(xùn)、驗收、保養(yǎng)。
    2.乙方在工程完工后應(yīng)甲方提供如下竣工資料:
    1)系統(tǒng)測試報告。
    2)設(shè)備說明書資料。
    3)系統(tǒng)竣工圖。
    3.乙方對本工程在無自然災(zāi)害情況下,提供壹年免費包修期(以系統(tǒng)移交使用之日算起)。包修期內(nèi),乙方在接受到甲方關(guān)于維護、維修電話、傳真、信函要求時,必須在24小時內(nèi)進行維護、維修。維護、維修的方式包括電話指導(dǎo)、傳真說明、上門維護。包修期外,乙方保證系統(tǒng)終身維修服務(wù),并酌收維修材料費。
    4.設(shè)備安裝調(diào)試階段乙方應(yīng)免費對甲方指定兩名運行人員進行技術(shù)培訓(xùn),熟悉設(shè)備性能并能熟悉地操作方法。
    第七條.付款方式。
    1.本工程甲方預(yù)付工程款為%;。
    3.工程竣工驗收后支付%;。
    4.包修期滿后30天內(nèi)支付%;。
    5.甲方不能按期付款,應(yīng)承擔(dān)同期銀行貸款利息。若乙方向甲方借款,也應(yīng)承擔(dān)同期銀行貸款利息。
    第八條.設(shè)計變更及合同價款。
    1.按投標(biāo)時施工方案中材料設(shè)備費、施工費等其它一切費用總價風(fēng)險包干,不論材料設(shè)備市場價格上升還是下跌,也不論工程質(zhì)量和工程項目多計或少計,合同價款均不調(diào)整。
    1)變更后的系統(tǒng)設(shè)計方案。
    2)變更后的合同金額增減說明。
    3)變更后施工進度安排。
    3.在施工過程中,乙方對原設(shè)計提出變更,須書面通知甲方變更的理由和要求,向甲方提供下列材料:
    1)變更后的系統(tǒng)設(shè)計方案。
    2)變更后的合同金額增減說明。
    3)變更后施工進度安排。
    4.發(fā)生本項第1、2條款規(guī)定的變更后,乙方按下列方法提出變更價格,經(jīng)甲方書面批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款和施工進度:
    1)同中已有實用于變更過程的價格,按合同已有價格計算,變更合同價款;。
    2)合同中只有類似于變更情況的價格,可以以此為基礎(chǔ)變更價格,變更合同價款;。
    3)合同中沒有類似和實用的價格,由乙方提出的變更價格送甲方,經(jīng)雙方協(xié)商后確定。
    6.除上述2、3、4條外,不論任何理由和條件,乙方不得向甲方提出增加工程價款的要求。
    第九條.違約責(zé)任。
    2.凡住戶投訴而造成甲方的經(jīng)濟損失,乙方承擔(dān)全部的連帶經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任;。
    3.包修期內(nèi)設(shè)備不能正常使用,乙方應(yīng)負責(zé)設(shè)備的更換。更換的設(shè)備包修期從更換之日算起一年。
    第十條.其它條款。
    1.乙方向甲方提交壹份“售后服務(wù)”承諾書,并作為合同的附件;。
    2.竣工后乙方應(yīng)向甲方提供三套完整的竣工驗收資料;。
    3.本合同一式六份。甲方乙雙方各持三份;。
    4.本合同自雙方代表簽字蓋章后生效,工程包修期滿后自行解除。
    甲方:乙方:
    代表:代表:
    項目施工合同篇四
    甲方:
    乙方:
    身份證號碼發(fā)證機關(guān)為了配合甲方工地施工,全面推進本項目質(zhì)量、安全管理,甲方將本項目分項工程承包給乙方施工,為明確雙方權(quán)利與義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商,達成下列條款,請雙方共同遵守執(zhí)行。
    一、承包形式:包工不包料(或)。
    二、承包內(nèi)容:
    三、承包單價和結(jié)算方法:
    四、質(zhì)量要求:乙方必須嚴(yán)格有關(guān)要求施工,如出現(xiàn)嚴(yán)重的質(zhì)量缺陷,乙方除無償進行處理外,還應(yīng)接受甲方的相應(yīng)處罰。
    五、安全要求:乙方應(yīng)根據(jù)自己實際施工作業(yè)的需要配備合適的設(shè)施,以確保作業(yè)安全。倘若發(fā)生一切大小安全事故,除乙方愿負一切責(zé)任和費用外,并愿意接受甲方對此安全事故的處罰,造成影響損害甲方聲譽,并愿意負責(zé)由此帶來的一切責(zé)任和愿意接受甲方及有關(guān)部門對此作出的所有處罰。
    七、付款方式。
    八、甲乙方責(zé)任與義務(wù):
    1、甲方的義務(wù)與責(zé)任:
    甲方應(yīng)及時做好技術(shù)交底工作,協(xié)助乙方及時處理施工中有關(guān)技術(shù)問題。乙方按要求完工后,及時支會工程款給乙方。
    2、乙方的義務(wù)與責(zé)任:
    乙方對本工程的施工安全、工程質(zhì)量、施工工期、經(jīng)濟責(zé)任負全面責(zé)任,出現(xiàn)大小安全,質(zhì)量事故概由乙方負責(zé),虧本自補,盈利自主支配。
    九、本協(xié)議一式叁份,甲方貳份,乙方壹份,本協(xié)議自簽章之日起生效,款項及各種義務(wù)履行完成后自動終止。
    甲方(公章):
    日期:
    乙方(公章):
    日期:
    項目施工合同篇五
    第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:按國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955—20x《防火門》執(zhí)行.
    第三條承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:滿足設(shè)計規(guī)范和現(xiàn)行消防驗收要求.
    第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術(shù)資料、圖紙.
    第五條承攬人使用的材料由承攬人提供.材料的檢驗方法:由承攬人質(zhì)檢部門提供產(chǎn)品合格證及驗收報告.
    第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成.可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成.
    第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:以當(dāng)?shù)叵乐鞴懿块T驗收合格為準(zhǔn)(承攬人負責(zé)工程驗收合格).不負責(zé)防火門門框周圍水泥粉刷驗收.
    第八條結(jié)算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預(yù)付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清.交貨工期為2個月(制作和安裝).
    第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金.第十條甲方人解除承攬合同應(yīng)及時通知承攬人.
    第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果.
    第十二條違約責(zé)任:由違約方承擔(dān).
    第十三條合同爭議的`解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第二種方式解決:
    (一)提交仲裁委員會仲裁:
    (二)依法向人民法院起訴.
    第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發(fā)票).
    第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執(zhí)一份.
    甲方:乙方:年月日:
    項目施工合同篇六
    法定代表人:_________。
    乙方(掛靠方):_____。
    住所:_______________。
    身份證號碼:_________。
    電話:_______________。
    為了進一步深化企業(yè)改革,發(fā)揮甲方(管理方)的宏觀調(diào)控職能,增強企業(yè)活力,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益,甲方(管理方)經(jīng)與乙方(掛靠方)充分協(xié)商,一致同意就乙方掛靠在甲方下屬建筑項目經(jīng)理部事宜簽訂以下協(xié)議書:
    一、甲方同意乙方掛靠經(jīng)營甲方下屬項目經(jīng)理部,乙方掛靠期間以甲方項目經(jīng)理部名義自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧。工程任務(wù)自行承攬。
    二、掛靠期間因乙方以甲方的名義承建工程項目,所以甲方有責(zé)任對工程負責(zé),凡以甲方名義簽訂的施工協(xié)議,乙方必須無條件執(zhí)行甲方與建設(shè)方簽訂的施工協(xié)議條款及本工程相關(guān)的其他協(xié)議。
    三、掛靠期間乙方實行大包干施工,包質(zhì)量,包工期,包安全,包材料采購,包人員與施工組織。施工期間乙方必須自覺維護甲方的企業(yè)信譽,嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的施工技術(shù)規(guī)范和驗收標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙進行施工,確保工程質(zhì)量,安全施工,文明施工和按期完工,如發(fā)生偷工減料以次充好或發(fā)生其他質(zhì)安事故或逾期交工,一切經(jīng)濟損失以及建設(shè)方對上述問題追究甲方的一切責(zé)任均由乙方承擔(dān),需追究刑事責(zé)任的,也由乙方承擔(dān)責(zé)任。
    四、甲方向乙方提供承接工程任務(wù)的公司資質(zhì),向乙方提供工程報建所需要的有關(guān)資料,協(xié)助乙方辦理工程協(xié)議簽訂和辦理工程開發(fā),凡須由施工單位負責(zé)交繳的費用和資料等有關(guān)費用均由乙方負責(zé)。甲方同時協(xié)助乙方辦理收付工程款和協(xié)助協(xié)調(diào)與工程管理部門以及建設(shè)方的關(guān)系。
    五、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行全方位的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)安操作規(guī)程施工的或發(fā)現(xiàn)有質(zhì)安隱患的,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。對不服從管理多次違規(guī)不改的視為蓄意損害甲方企業(yè)信譽,甲方有權(quán)無條件更換施工隊伍,乙方不得有異議。
    六、乙方掛靠甲方下屬項目經(jīng)理部經(jīng)營期間,對所屬施工隊的管理必須嚴(yán)格執(zhí)行計劃生育管理規(guī)定和有關(guān)綜合治理的管理條例;嚴(yán)格按照規(guī)定用工,依法辦理所聘員工各種手續(xù),所聘員工要三證齊全,特殊工程要持證上崗,要將所聘員工的有效證據(jù)及資料復(fù)印件報送甲方一份備查。交工資料要交一份給甲方工程部備案。
    七、為規(guī)范施工現(xiàn)場的管理,乙方掛靠經(jīng)營期間必須配備足夠的工程管理人員,即項目經(jīng)理、中初級工程技術(shù)人員若干人以及施工員、質(zhì)安員、材料員、電工、起重工、電焊工、架子工等特種工,施工現(xiàn)場要配足持證上崗的管理人員。
    八、施工質(zhì)量指標(biāo)獎罰辦法:乙方掛靠期間每年必須實現(xiàn)優(yōu)良工程一項(如當(dāng)年無交工工程的不計),每增加一個優(yōu)良工程按建筑面積由甲方給予獎勵:_________平方米以下的獎勵______元,_____平方米以上_______平方米以下的優(yōu)良工程項目獎勵____元,_____平方米以上的優(yōu)良工程獎勵_________元。如當(dāng)年有交工程項目但未有優(yōu)良工程則按交工項目建筑面積計算實行______平方米以下的工程增加_____元掛靠費用,_________平方米以上_________平方米以下的增加_________元,_________平方米以上的增加_________元。如出現(xiàn)交工項目第一次交工驗收時不合格則給予乙方罰款_________元。以上費用均不包含在掛靠費用之內(nèi)。
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
    項目施工合同篇七
    第一部分協(xié)議書。
    發(fā)包人(全稱):
    承包人(全稱):
    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    一、工程概況。
    工程名稱:
    工程地點:
    工程內(nèi)容:
    群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
    工程立項批準(zhǔn)文號:
    資金來源:
    二、工程承包范圍。
    承包范圍:
    三、合同工期:
    開工日期:
    竣工日期:
    合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
    四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
    五、合同價款。
    筐額(大寫):元(人民幣)。
    六、組成本合同的文件包括:
    1、本合同協(xié)議書。
    2、中標(biāo)通知書。
    3、投標(biāo)書及其附件。
    4、本合同專用條款。
    5、本合同通用條款。
    6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
    7、圖紙。
    8、工程量清單。
    9、工程報價單或預(yù)算書。
    雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
    七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
    八、承包人向發(fā)包人按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
    九、發(fā)包人向承包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項。
    十、合同生效。
    合同訂立時間:年月日。
    合同訂立地點:
    項目施工合同篇八
    甲方(房主):
    乙方(施工方):
    按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《河南省建筑市場管理條例》的規(guī)定,結(jié)合家庭裝飾工程交易規(guī)則及本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
    一、合同主要內(nèi)容:
    3、工期共天,自年月日起至年月日止。
    8、工程內(nèi)容詳見施工圖紙及報價單,并以報價單為準(zhǔn)。9、甲方提供主要材料及設(shè)備情況工藝做法。
    10、本合同簽定生效后,甲、乙方雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對方工程預(yù)算總價10%的違約金,,并承擔(dān)因此造成的其它經(jīng)濟損失。
    二、合同細節(jié)說明:
    1、甲方工作。
    (1)開工前,向乙方提供確認(rèn)的施工圖紙1份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰或部分騰出房屋,清除影響施工障礙物。對只能部分騰出的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施,并與乙方簽定協(xié)議。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
    (2)甲方代表對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)理檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對工程及乙方的意見均需通過甲方代表與乙方接觸。
    (3)負責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方施工時間。
    (4)如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。
    (5)協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
    2、乙方工作:
    (1)組織施工圖交底,擬定施工方案和進度計劃,必要時與甲方審定并簽字認(rèn)可。
    (2)嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
    (3)遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線、古樹名木不要損壞。做好施工現(xiàn)場保護工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
    (4)施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
    (5)工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
    3、工期:
    (1)甲方要求比合同約定提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
    (2)因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延,對乙方造成誤工的,應(yīng)付誤工費。
    (3)因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
    (4)因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工4小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應(yīng)順延。因此造成乙方的誤工損失費用雙方協(xié)商解決。
    4、工程質(zhì)量及驗收。
    (1)工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更的內(nèi)容為依據(jù),以《河南省家庭居室裝飾裝修施工工藝及驗收標(biāo)準(zhǔn)(yjg32—97)》為質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。
    (2)甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工、工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
    (3)由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔(dān),工期順延。
    5、變更。
    如在工程施工過程中甲方提出設(shè)計修改意見及增減工程項目時,須提前與乙方代表聯(lián)系,在簽定變更單后方能進行該項目施工。凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方還應(yīng)賠償。
    6、結(jié)算。
    工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料3天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在3天內(nèi),結(jié)清尾款。
    7、材料供應(yīng)。
    (1)本工程甲方負責(zé)采購供應(yīng)的材料、設(shè)備必須有材料齊備表,應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問題或規(guī)格差異,對工程造成損失,責(zé)任由甲方承擔(dān)。
    (2)凡由乙方采購的主要材料、設(shè)備必須在材料設(shè)備表中注明品牌、規(guī)格或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)甲方簽字認(rèn)可,如與材料設(shè)備表不符,應(yīng)禁止使用,若已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。
    8、安全生產(chǎn)和防火。
    (1)甲方或乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
    (2)乙方在施工期內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》。(3)由于甲方提供的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
    (4)由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
    9、獎勵和違約責(zé)任。
    (1)由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方停工、誤工所造成的損失,每停工一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰;甲方不按合同的約定撥付款,每拖延一天,按工程總價款1‰的支付滯納金。
    (2)由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方付款額的違1‰約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工費用外,每提前一天,甲方支付乙方工程總價款的1‰,作為獎勵。
    (3)甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責(zé)并承擔(dān)損失。
    (4)未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)損失。
    (5)未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責(zé)。
    (6)因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應(yīng)通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
    10、爭議或紛糾處理。
    關(guān)部門進行調(diào)解。
    (1)本合同文本共兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。
    (2)本合同履行完成后自動終止。簽字(章)生效。
    甲方:乙方:電話:電話:代理人(簽字):代理人(簽字):
    年月日年月日。
    項目施工合同篇九
    甲方:___________________。
    乙方:___________________。
    根據(jù)國家有關(guān)勞動保護法規(guī)、政策規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,甲方將。
    工程委托乙方承包施工,為了保證本工程安全施工,搞好施工期間的安全管理工作,經(jīng)雙方商定一致同意簽定安全協(xié)議書,該協(xié)議書與《工程施工合同書》具有同等效力,具體條款如下:
    第二條甲方的'權(quán)力與義務(wù)。
    2.1甲方向乙方介紹所承包工程項目的作業(yè)環(huán)境。
    2.2監(jiān)督檢查乙方各項安全管理工作,有權(quán)制止違章作業(yè)、無證操作現(xiàn)象,對違章違紀(jì)現(xiàn)象下整改通知單,必要時進行經(jīng)濟處罰。
    第三條乙方的權(quán)利和義務(wù)。
    3.1乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)管理制度及業(yè)主關(guān)于本工程的安全規(guī)定,要建立安全保證體系,制定安全生產(chǎn)責(zé)任制,不破壞、砸壞成品,不發(fā)生任何火災(zāi)、事故。
    3.2每項作業(yè)開工前,要根據(jù)工程特點對所有作業(yè)人員進行三級教育,特種作業(yè)人員持證上崗,安全防護裝置齊全可靠,施工用電符合安全用電規(guī)范,各種施工機具必須符合安全規(guī)程要求,施工現(xiàn)場要有專職安全員,施工作業(yè)人員必須佩帶符合安全要求的防護用品,如:安全帽、安全帶、防護手套和絕緣鞋等。
    3.3乙方應(yīng)有針對性的安全技術(shù)措施,危險作業(yè)區(qū)設(shè)立警示標(biāo)志,及時向甲方提供下列資料:安全保證體系、單項工程安全技術(shù)措施及交底記錄、安全教育記錄、安全檢查及隱患整改記錄、特種作業(yè)人員名單及操作證、施工對安全資質(zhì)證書。
    3.4堅持文明施工,嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全法律、法規(guī),乙方違反上述規(guī)定造成人身傷亡、機械事故責(zé)任自負,一切費用由乙方承擔(dān),并承擔(dān)因此給甲方造成的全部損失。
    以上協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效。
    本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方(公章):___________________。
    代表:___________________。
    乙方(公章):___________________。
    代表:___________________。
    項目施工合同篇十
    發(fā)包方:(以下簡稱甲方)承包方:(以下簡稱乙方)。
    為加強土地開發(fā)整理,確保非農(nóng)業(yè)建設(shè)占用耕地的占補平衡,甲方將鎮(zhèn)村土地整理占補項目發(fā)包給乙方承建。為不誤農(nóng)時,保質(zhì)保量完成施工任務(wù),經(jīng)與乙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
    甲方根據(jù)荊土資批[]號文件立項批復(fù),建設(shè)規(guī)??偯娣e為公頃(折畝)。工程內(nèi)容由土地平整、田間道路、部分配套工程組成(具體詳見工程量表)。
    甲方負責(zé)項目資金投入、工程施工檢查和新增耕地用于建設(shè)項目占用耕地的補充。乙方負責(zé)按甲方的規(guī)劃設(shè)計圖施工。工程質(zhì)量必須符合《湖北省土地開發(fā)復(fù)墾整理驗收辦法及標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的要求。
    甲方對乙方實行包干投入,工程款總額人民幣大寫:(小寫:元)。資金以財政轉(zhuǎn)移支付方式撥付,乙方在資金的使用上必須做到規(guī)范、安全、有效。
    付款方式:首期:乙方工程施工隊進場施工,甲方支付乙方合同價款總額的50%,作為項目實施的啟動資金,由乙方??钣糜谠擁椖康耐恋亻_發(fā)整理。
    二期:工程項目施工完工,經(jīng)甲方初驗后,付工程合同價款總額的40%,余款10%待上級部門驗收后一次性付清。
    1、排水費實行包干,甲方付給乙方排水費元,乙方負責(zé)本項目全程排水。
    2、乙方負責(zé)安全生產(chǎn),承擔(dān)一切安全責(zé)任。
    總?cè)諝v工期天。自年月日起至年月日止。
    甲方:乙方:
    代表(簽字):代表(簽字):
    20xx年12月5日。
    項目施工合同篇十一
    根據(jù)_________市建委有關(guān)規(guī)定,甲方將武漢首期綠化工程委托給乙方施工,根據(jù)該工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同.
    一、工程名稱:_________.
    二、施工地點及范圍:本工程位于_________,綠地總面積為_________平方米.
    三、工程內(nèi)容。
    1.乙方根據(jù)甲方所提供的設(shè)計圖紙按圖施工,甲方按圖驗收;。
    3.工程竣工后,乙方必須養(yǎng)護一年(落葉樹今冬明春種植,按具體樹種.種植起算);。
    5.種植質(zhì)量應(yīng)根據(jù)_________市有關(guān)部門對綠化工程的要求進行驗收.草坪應(yīng)按地形鋪設(shè),要求平整度高,整體性強,自然泛水,鋪設(shè)間隙不得超過一指寬.
    四、工程造價:工程總造價為人民幣_________元整,一次性包干.
    五、付款方式。
    1.第一次付款,在合同簽訂生效后,甲方支付總造價的50%;。
    2.第二次付款,在草皮鋪設(shè)過半后,甲方支付總造價的25%;。
    3.第三次付款,在工程驗收后,甲方支付總造價的20%;。
    4.余款待一年養(yǎng)護期滿、合格后一次性付清.
    六、施工期限:本工程自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日竣工.
    七、甲方委托_________,乙方指派_________負責(zé)施工現(xiàn)場的管理協(xié)調(diào)工.
    八、其他約定。
    _________.
    甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
    項目施工合同篇十二
    第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:按國家標(biāo)準(zhǔn)gb12955—20x《防火門》執(zhí)行.
    第三條承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:滿足設(shè)計規(guī)范和現(xiàn)行消防驗收要求.
    第四條甲方人提拱資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:甲方人提供技術(shù)資料、圖紙.
    第五條承攬人使用的材料由承攬人提供.材料的檢驗方法:由承攬人質(zhì)檢部門提供產(chǎn)品合格證及驗收報告.
    第六條定貨人是(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成.可以交由第三人完成的工作是:承攬人直接完成.
    第七條工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:以當(dāng)?shù)叵乐鞴懿块T驗收合格為準(zhǔn)(承攬人負責(zé)工程驗收合格).不負責(zé)防火門門框周圍水泥粉刷驗收.
    第八條結(jié)算方式及期限:甲方定貨人簽合同時預(yù)付總貨款98%,余款2%等消防驗收合格后甲方一次性付清.交貨工期為2個月(制作和安裝).
    第九條甲方訂貨人:簽合同時前交98%定金.第十條甲方人解除承攬合同應(yīng)及時通知承攬人.
    第十一條甲方定貨人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果.
    第十二條違約責(zé)任:由違約方承擔(dān).
    第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可由當(dāng)?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第二種方式解決:
    (一)提交仲裁委員會仲裁:
    (二)依法向人民法院起訴.
    第十四條其他約定事項:此合同價格包含五金配料、包運輸費用,包含防火門漆,但不包含(增值稅發(fā)票).
    第十五條本承攬合同一式兩份,甲乙雙方簽字后,各執(zhí)一份.
    甲方:乙方:年月日:
    項目施工合同篇十三
    發(fā)包人(全稱):
    承包人(全稱):
    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同.
    工程名稱:
    工程地點:
    工程內(nèi)容:
    群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)。
    工程立項批準(zhǔn)文號:
    資金來源:
    承包范圍:
    開工日期:
    竣工日期:
    合同工期總?cè)諝v天數(shù)天.
    工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):
    筐額(大寫):元(人民幣)。
    六、組成本合同的文件包括:
    1、本合同協(xié)議書。
    2、中標(biāo)通知書。
    3、投標(biāo)書及其附件。
    4、本合同專用條款。
    5、本合同通用條款。
    6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
    7、圖紙。
    8、工程量清單。
    9、工程報價單或預(yù)算書。
    雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分.
    七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同.
    八、承包人向發(fā)包人按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任.
    九、發(fā)包人向承包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項.
    十、合同生效。
    合同訂立時間:年月日。
    項目施工合同篇十四
    甲方:
    乙方:
    第一章總則。
    第一條為推進旅游發(fā)展戰(zhàn)略,提高縣旅游品位,促進區(qū)域經(jīng)濟與投資商共同發(fā)展,甲、乙雙方本著平等、自愿、互利的原則,特訂立本項目投資合同。
    第二條甲方同意乙方在本轄區(qū)內(nèi)興建項目。
    第二章投資項目基本情況。
    第三條乙方項目總投資萬元(人民幣,下同),包括土地、配套和設(shè)備等投資。
    第四條乙方項目運營公司的注冊資本為萬元。
    第五條乙方項目經(jīng)營范圍為:、、等。
    第六條項目開工日期預(yù)定為年月,預(yù)計年月開始營業(yè),整體項目工程竣工時間為年。
    第三章土地面積及價格。
    第六條甲方為項目提供畝林地(以實際流轉(zhuǎn)面積為準(zhǔn)),宗地四至界址點見附圖及林權(quán)證。林地使用權(quán)由乙方通過流轉(zhuǎn)方式取得,流轉(zhuǎn)期限為法律規(guī)定年限。
    第七條甲方為乙方項目提供畝建設(shè)用地(范圍見附圖),由乙方通過招拍掛方式取得,出讓期限為年。項目建設(shè)用地由乙方與甲方政府土地行政管理部門簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》,并按規(guī)定繳清土地出讓金。
    第四章項目建設(shè)監(jiān)督。
    第八條乙方必須在繳清土地出讓金后六個月內(nèi)作出項目詳細規(guī)劃,并交由甲方審批后方可進行施工建設(shè)。
    第九條乙方投資建設(shè)項目必須進行環(huán)境影響評價,并取得環(huán)境保護行政主管部門頒發(fā)的許可證后方可開工建設(shè)。項目中的防治污染的措施,必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。
    第十條為確保工程質(zhì)量,乙方必須依法辦理工程報建、質(zhì)量安全監(jiān)督和施工許可手續(xù)。
    第五章甲方的權(quán)利和義務(wù)。
    第十一條甲方應(yīng)按照雙方確定的時間進度表,支持乙方全面推進項目實施。
    第十二條甲方積極為乙方提供全程跟蹤服務(wù),協(xié)助配合乙方辦理項目立項、審批和相關(guān)證照手續(xù),所需費用由乙方承擔(dān)。
    第十三條乙方付清全部土地出讓金后三個月內(nèi),甲方負責(zé)為乙方辦理國有土地使用權(quán)證。
    第十四條甲方對乙方項目建設(shè)進行依法監(jiān)督,但不得干預(yù)乙方正常的'經(jīng)營活動。
    第十五條甲方確保乙方享受合同簽定時及之后招商引資優(yōu)惠政策。
    第六章乙方的權(quán)利與義務(wù)。
    第十六條乙方全權(quán)負責(zé)項目開發(fā)及經(jīng)營管理,依法獨立自主地開展各項業(yè)務(wù)。
    第十七條乙方依本合同可享受甲方承諾給予的招商引資優(yōu)惠政策,并有權(quán)要求甲方的各項優(yōu)惠政策及時兌現(xiàn)。
    第十八條乙方必須在甲方轄區(qū)范圍內(nèi)注冊登記具有獨立法人資格的企業(yè)負責(zé)該項目經(jīng)營,并在甲方轄區(qū)內(nèi)國稅、地稅部門辦理稅務(wù)登記等開業(yè)手續(xù)。
    第十九條未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自改變項目用地(含流轉(zhuǎn)林地)性質(zhì)。在項目開發(fā)建設(shè)過程中應(yīng)按甲方要求保護好流轉(zhuǎn)林地植被。
    第二十條乙方所需員工,可由當(dāng)?shù)貏趧硬块T推薦,也可自主根據(jù)有關(guān)勞動用工規(guī)定進行招收。在同等條件下,應(yīng)優(yōu)先考慮本地符合條件的用工。
    第七章違約責(zé)任。
    第二十一條甲乙雙方必須嚴(yán)格履行本合同之規(guī)定,若一方不履行合同或不完全履行合同,另一方有權(quán)要求對方采取補救措施或追究對方違約責(zé)任。
    第二十二條對出現(xiàn)下列情況之一的,甲方有權(quán)解除本合同,由土地管理部門依法收回全部或部分項目用地:(一)未經(jīng)允許,乙方擅自改變項目用地性質(zhì)的;(二)乙方未按甲方審核批準(zhǔn)的項目規(guī)劃進行項目建設(shè)的。
    第二十三條乙方超過本合同約定開工期限未開工建設(shè),致使土地閑置一年以上,甲方可依法征收土地閑置費;土地閑置兩年以上,由政府依法收回土地使用權(quán);確因乙方經(jīng)營不善及其它原因需進行土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的,由作為第一收購人進行收購,地面建筑和構(gòu)筑物按即時重置價格經(jīng)評估確認(rèn)后予以收購。
    第二十四條對出現(xiàn)下列情況之一的,乙方可單方解除合同:(一)甲方無法提供項目用地的;(二)未經(jīng)乙方同意,甲方擅自將合同約定的項目用地另作它用的。
    第八章附則。
    第二十五條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商結(jié)果須以書面形式確認(rèn)作為本合同的補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守并誠意履行。
    第二十六條本合同于年月日在簽訂,自甲、乙雙方指定代表簽字并加蓋公章后生效。
    甲方(蓋章):乙方(蓋章):
    法定代表人(委托代理人)法定代表人(委托代理人)。
    (簽字):(簽字):
    年月日年月日。
    項目施工合同篇十五
    甲方:
    乙方:
    第一章總則。
    第一條為推進旅游發(fā)展戰(zhàn)略,提高縣旅游品位,促進區(qū)域經(jīng)濟與投資商共同發(fā)展,甲、乙雙方本著平等、自愿、互利的原則,特訂立本項目投資合同。
    第二條甲方同意乙方在本轄區(qū)內(nèi)興建項目。
    第二章投資項目基本情況。
    第三條乙方項目總投資萬元(人民幣,下同),包括土地、配套和設(shè)備等投資。
    第四條乙方項目運營公司的注冊資本為萬元。
    第五條乙方項目經(jīng)營范圍為:、、等。
    第六條項目開工日期預(yù)定為年月,預(yù)計年月開始營業(yè),整體項目工程竣工時間為年。
    第三章土地面積及價格。
    第六條甲方為項目提供畝林地(以實際流轉(zhuǎn)面積為準(zhǔn)),宗地四至界址點見附圖及林權(quán)證。林地使用權(quán)由乙方通過流轉(zhuǎn)方式取得,流轉(zhuǎn)期限為法律規(guī)定年限。
    第七條甲方為乙方項目提供畝建設(shè)用地(范圍見附圖),由乙方通過招拍掛方式取得,出讓期限為年。項目建設(shè)用地由乙方與甲方政府土地行政管理部門簽訂《國有土地使用權(quán)出讓合同》,并按規(guī)定繳清土地出讓金。
    第四章項目建設(shè)監(jiān)督。
    第八條乙方必須在繳清土地出讓金后六個月內(nèi)作出項目詳細規(guī)劃,并交由甲方審批后方可進行施工建設(shè)。
    第九條乙方投資建設(shè)項目必須進行環(huán)境影響評價,并取得環(huán)境保護行政主管部門頒發(fā)的許可證后方可開工建設(shè)。項目中的防治污染的措施,必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。
    第十條為確保工程質(zhì)量,乙方必須依法辦理工程報建、質(zhì)量安全監(jiān)督和施工許可手續(xù)。
    第五章甲方的權(quán)利和義務(wù)。
    第十一條甲方應(yīng)按照雙方確定的時間進度表,支持乙方全面推進項目實施。
    第十二條甲方積極為乙方提供全程跟蹤服務(wù),協(xié)助配合乙方辦理項目立項、審批和相關(guān)證照手續(xù),所需費用由乙方承擔(dān)。
    第十三條乙方付清全部土地出讓金后三個月內(nèi),甲方負責(zé)為乙方辦理國有土地使用權(quán)證。
    第十四條甲方對乙方項目建設(shè)進行依法監(jiān)督,但不得干預(yù)乙方正常的經(jīng)營活動。
    第十五條甲方確保乙方享受合同簽定時及之后招商引資優(yōu)惠政策。
    第六章乙方的權(quán)利與義務(wù)。
    第十六條乙方全權(quán)負責(zé)項目開發(fā)及經(jīng)營管理,依法獨立自主地開展各項業(yè)務(wù)。
    第十七條乙方依本合同可享受甲方承諾給予的招商引資優(yōu)惠政策,并有權(quán)要求甲方的各項優(yōu)惠政策及時兌現(xiàn)。
    第十八條乙方必須在甲方轄區(qū)范圍內(nèi)注冊登記具有獨立法人資格的企業(yè)負責(zé)該項目經(jīng)營,并在甲方轄區(qū)內(nèi)國稅、地稅部門辦理稅務(wù)登記等開業(yè)手續(xù)。
    第十九條未經(jīng)甲方許可,乙方不得擅自改變項目用地(含流轉(zhuǎn)林地)性質(zhì)。在項目開發(fā)建設(shè)過程中應(yīng)按甲方要求保護好流轉(zhuǎn)林地植被。
    第二十條乙方所需員工,可由當(dāng)?shù)貏趧硬块T推薦,也可自主根據(jù)有關(guān)勞動用工規(guī)定進行招收。在同等條件下,應(yīng)優(yōu)先考慮本地符合條件的用工。
    第七章違約責(zé)任。
    第二十一條甲乙雙方必須嚴(yán)格履行本合同之規(guī)定,若一方不履行合同或不完全履行合同,另一方有權(quán)要求對方采取補救措施或追究對方違約責(zé)任。
    第二十二條對出現(xiàn)下列情況之一的,甲方有權(quán)解除本合同,由土地管理部門依法收回全部或部分項目用地:(一)未經(jīng)允許,乙方擅自改變項目用地性質(zhì)的;(二)乙方未按甲方審核批準(zhǔn)的項目規(guī)劃進行項目建設(shè)的。
    第二十三條乙方超過本合同約定開工期限未開工建設(shè),致使土地閑置一年以上,甲方可依法征收土地閑置費;土地閑置兩年以上,由政府依法收回土地使用權(quán);確因乙方經(jīng)營不善及其它原因需進行土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的,由作為第一收購人進行收購,地面建筑和構(gòu)筑物按即時重置價格經(jīng)評估確認(rèn)后予以收購。
    第二十四條對出現(xiàn)下列情況之一的,乙方可單方解除合同:(一)甲方無法提供項目用地的;(二)未經(jīng)乙方同意,甲方擅自將合同約定的項目用地另作它用的。
    第八章附則。
    第二十五條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商結(jié)果須以書面形式確認(rèn)作為本合同的補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力,雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守并誠意履行。
    第二十六條本合同于年月日在簽訂,自甲、乙雙方指定代表簽字并加蓋公章后生效。
    甲方(蓋章):乙方(蓋章):
    法定代表人(委托代理人)法定代表人(委托代理人)。
    (簽字):(簽字):
    年月日年月日。
    項目施工合同篇十六
    根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及______省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為了明確工程項目及雙方責(zé)任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則,經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
    一、工程概況。
    (一)工程名稱:__________________。
    (二)工程地點:__________________。
    二、工程承包范圍。
    安全維護及整改。
    三、合同工期。
    ______天。
    四、工程造價。
    工程造價為:____________元整。
    五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    5.1質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
    5.2使用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范(包括但不限于以下內(nèi)容)。
    5.2.1本工程的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)(驗收)規(guī)程和規(guī)范。
    5.2.2本工程適用的地方標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程必須符合______省標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程。
    六、承包方式。
    按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
    七、工程計價。
    7.1本工程計算編制原則:按______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件____________號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(gb50500-2019),《______省建設(shè)工程造價管理辦法》(省人民政府令第______號),《______省建設(shè)工程計價辦法》,______《______省修繕定額》、______《______省建筑裝飾裝修工程量消耗標(biāo)準(zhǔn)》、______《______省安裝工程消耗標(biāo)準(zhǔn)》及工程消耗標(biāo)準(zhǔn)動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
    7.2人工、材料價格的確定:人工工資按______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件______號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《______建設(shè)造價》預(yù)算價,信息價及市場價格執(zhí)行。
    7.3具體工程量以甲方簽證單為準(zhǔn)。
    八、工期。
    有下列情況者,工期經(jīng)核實簽證后可順延。
    8.1不可抗力因素引起的停工,不可抗力包括:國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責(zé)任找出的爆炸、火災(zāi),以及洪水、地震等自然災(zāi)害,工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以______市氣象局報告為準(zhǔn)),一次停水、停電8小時以上。
    8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期,工期可以按實際情況順延。
    8.3因乙方原因造成的工期延誤,合同工期不能順延,費用由乙方承擔(dān)。
    8.4因甲方原因造成的工程延誤,合同工期順延,費用由甲方承擔(dān)。
    九、工程款的支付。
    9.1工程完工后,甲方在______內(nèi)向乙方支付工程預(yù)算價的______%.
    9.2在工程結(jié)算辦理完畢后,甲方支付至結(jié)算總價的______%,工程保修金留結(jié)算總價的`______%,自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題______天內(nèi)全額返還,保修金不計利息。
    十、違約責(zé)任。
    10.1違約方案本合同約定的形式承擔(dān)違約責(zé)任,合同沒有約定的,案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
    10.2因違約方違約造成對方損失的,違約方承擔(dān)違約責(zé)任后仍不足以彌補對方損失的,還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
    十一、安全生產(chǎn)和文明施工。
    認(rèn)真執(zhí)行國家及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求,并做好安全管理工作,杜絕重大安全事故的發(fā)生,同時做好社會綜合治理工作。
    十二、爭議的解決。
    本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解,調(diào)解不成時,雙方當(dāng)事人同意由原告所在地人民法院解決,但訴訟期間不得中斷施工。
    十三、其他。
    乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資,如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理,甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式______份,甲乙雙方各執(zhí)______份。雙方簽字蓋章后生效。
    發(fā)包人:
    日期:
    承包人:
    日期:
    項目施工合同篇十七
    發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
    承包人:(以下簡稱乙方)。
    依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法規(guī),遵循自愿和誠實信用的原則,雙方就本項目施工事項協(xié)商一致,明確雙方權(quán)利和義務(wù),訂立本協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
    第一條工程概況。
    1-1工程名稱:。
    1-2工程地點:熙龍國際小區(qū)內(nèi)。
    1-3工程建設(shè)規(guī)模:
    第二條工程承包方式和內(nèi)容。
    承包內(nèi)容:
    開工日期:月日完工日期:年月日合同工期總?cè)諝v天數(shù):天
    第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
    按照國家現(xiàn)行《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》驗收達到優(yōu)良。
    第五條合同價款及計算方式。
    5-1、單價:
    5-1-1、圖紙及合同之外的時工按:元/工。
    5-1-2、計算方式:
    第六條、發(fā)包人工作。
    6-1負責(zé)施工場地具備施工條件,擔(dān)負施工現(xiàn)場的指揮、調(diào)度工作,做好各工種的協(xié)調(diào)關(guān)系。
    6-2開工前發(fā)包人負責(zé)向承包人進行施工前技術(shù)交底及施工技術(shù)、安全生產(chǎn)指導(dǎo)教育工作,確保工程施工順利進行。
    6-3負責(zé)施工過程中各分部分項工程質(zhì)量的檢查和驗收。
    6-4發(fā)包人負責(zé)對承包人進行《安全生產(chǎn)管理條例》、《現(xiàn)場文明施工管理條例》的教育。
    第七條承包人工作。
    7-1承包人進場后,必須接受發(fā)包人和現(xiàn)場管理人員的`質(zhì)量監(jiān)督和現(xiàn)場調(diào)度。執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理條例》、《現(xiàn)場文明施工管理條例》和《住宿管理條例》的規(guī)定,加強施工現(xiàn)場管理,確保文明施工和安全施工。否則承擔(dān)違規(guī)罰款責(zé)任。
    7-2承包人應(yīng)按施工技術(shù)規(guī)范、施工設(shè)計圖紙及甲方現(xiàn)場管理人員要求施工。并按合同中約定的內(nèi)容和時間完成項目施工任務(wù),否則承擔(dān)違約責(zé)任。
    7-3在施工中和未交接驗收之前,承包人應(yīng)負責(zé)未完成和已完工程的保護工作。保護期間如發(fā)生損壞、承包人自費予以修復(fù)或按實際損失賠償。
    7-4保證施工場地的清潔符合環(huán)衛(wèi)管理的有關(guān)規(guī)定,不隨地浪費材料,退(轉(zhuǎn))場時負責(zé)清理材料及垃圾。
    7-5承包人承擔(dān)因自身安全保護措施不當(dāng),違反有關(guān)規(guī)定而造成的人身傷亡事故的責(zé)任,及其因此而發(fā)生的一切費用。
    第八條中途退場。
    本合同協(xié)議采用約定試用期辦法,有下列情形之一的,發(fā)包人可以解除合同:
    8-2承包人嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律或合同附件中管理條例:《安全生產(chǎn)管理條例》、《現(xiàn)場文明施工管理條例》、《住宿管理條例》等制度的。
    第九條進度、質(zhì)量。
    9-1承包人必須按確定的進度計劃組織施工,不能由此影響總體施工進度。如因承包人責(zé)任影響工程驗收的,應(yīng)由承包人承擔(dān)逾期罰款責(zé)任,罰款則在工資額內(nèi)扣除。
    9-2承包人必須按國家現(xiàn)行建筑施工技術(shù)規(guī)范及設(shè)計圖紙要求施工,如因承包人責(zé)任而未達到驗收標(biāo)準(zhǔn)的項目工程,承包人要承擔(dān)違約責(zé)任;返工并賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按實際經(jīng)濟損失計取,并承擔(dān)返工直達到驗收標(biāo)準(zhǔn)所需的一切費用。
    第十條工程款支付方式:
    第十二條違約賠償。
    12-1工程成品保護賠償:自費修復(fù)或按實際損失。
    12-2承包人不能勝任工作:中途退場按實際合格的工程量結(jié)算并解除合同。
    12-3承包人延誤工期賠償:每延誤一天按元罰款。本協(xié)議一式三份,發(fā)包人二份,承包人一份雙方簽字蓋章后生效,工程結(jié)算完畢,本合同即告終止。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    項目施工合同篇十八
    合同管理作為建筑施工企業(yè)管理中的關(guān)鍵部分,對施工企業(yè)的穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展有重要影響。文章主要分析了建筑企業(yè)在醫(yī)院建筑施工項目中常見的合同管理問題,并提出了相應(yīng)的措施,以促進施工合同管理水平的提高。
    醫(yī)院建筑;建筑施工;合同管理;管理措施。
    隨著醫(yī)院現(xiàn)代化建設(shè)步伐的加快,醫(yī)院基本建設(shè)任務(wù)逐漸繁重,施工管理作為工程建設(shè)的重要組成部分,不僅關(guān)系到工程的質(zhì)量,更是提高建筑施工企業(yè)市場競爭力的有效手段。而施工合同管理是保證工程質(zhì)量、按時完成建設(shè)任務(wù)的前提,因此增強合同管理意識、加強合同管理至關(guān)重要。
    當(dāng)前,針對醫(yī)院建筑工程施工,在合同管理上還欠缺完善的管理制度。以施工企業(yè)角度來說,部分施工企業(yè)在合同管理上僅僅制訂了一套籠統(tǒng)的管理要求,只是對管理內(nèi)容進行簡單說明,并沒有細化具體的管理內(nèi)容,還有部分施工企業(yè)合同管理規(guī)章制度較為落后,難以滿足實際工作需要,有的甚至是為了應(yīng)付上級部門檢察,實際使用價值不高;從醫(yī)院角度上來說,醫(yī)院現(xiàn)存的涉及建筑工程合同管理制度也并不健全,合同記錄不全,存在漏記、錯記、合同重名、欠缺編號、專職人員混亂等現(xiàn)象,這些都是由于缺乏完善的管理制度和管理體系所導(dǎo)致的。
    建筑施工企業(yè)合同管理需要相關(guān)人員具備相應(yīng)的專業(yè)管理技能,如工程造價管理和合同專職管理能力,并且同時還要具有一定的法律意識,掌握相關(guān)的法律知識。而當(dāng)前,許多建筑施工企業(yè)都缺少專業(yè)的施工合同管理人才,通常都是由其他崗位的人員兼職,或直接交由檔案管理人員進行管理,大大降低了建筑施工企業(yè)合同管理的質(zhì)量和效率。相對于醫(yī)院建設(shè)方來說,一般都是由財務(wù)人員或其他管理人員來負責(zé),專業(yè)合同管理人員也較為欠缺,使管理質(zhì)量難以達到要求。
    通常醫(yī)院建筑施工合同中的內(nèi)容都是由醫(yī)院方來確定,因而其內(nèi)容往往更加注重強調(diào)建筑施工企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù),這在一定程度上加大了建筑施工企業(yè)的建設(shè)風(fēng)險,使得施工企業(yè)合同管理工作難度增大。此外,部分施工企業(yè)因合同具體內(nèi)容制定不嚴(yán)密而導(dǎo)致合同履行過程中工程量的計量、進度款支付以及工程結(jié)算時缺少依據(jù),極易產(chǎn)生合同糾紛,使合同條款難以得到有效落實。而一些建筑施工企業(yè)為了實現(xiàn)自身利益的最大化,自行對合同內(nèi)容進行變相處理,在施工過程中也并未依照合同內(nèi)容嚴(yán)格執(zhí)行,使醫(yī)院建筑施工質(zhì)量存在一定隱患。
    為了確保建筑施工企業(yè)合同管理質(zhì)量,需在結(jié)合施工單位和醫(yī)院建筑施工實際情況的基礎(chǔ)上,制定一套健全、規(guī)范的施工合同管理體系。針對施工企業(yè)與醫(yī)院進行合同簽訂、建筑施工、工程驗收和違約賠償?shù)拳h(huán)節(jié)制定詳細規(guī)章制度,實現(xiàn)一切施工“有法可依”。同時,對于工程承包的招投標(biāo)管理審核、合同簽訂、施工期間安全管理、工程價款支付、工程結(jié)算審核、責(zé)任落實管理等環(huán)節(jié)都應(yīng)制定細化的具體制度,并做好責(zé)任落實,實現(xiàn)“人人有責(zé),事事可尋”,進而促使建筑施工企業(yè)合同管理工作實現(xiàn)規(guī)范化管理。
    合同管理人才是實現(xiàn)項目高效、優(yōu)質(zhì)管理的根本保證。優(yōu)秀的合同管理人員不僅精通工程技術(shù),而且能熟練掌握和運用各種法律、法規(guī),要想提高管理質(zhì)量首要任務(wù)便是提高管理人員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)。具體可從三方面進行:首先是通過公開招聘方式,借助優(yōu)勝劣汰模式選拔出優(yōu)秀的管理人才;其次,是對于在崗管理人員進行專業(yè)技能培訓(xùn),定期對其開展職業(yè)教育,或組織他們到優(yōu)秀企業(yè)進修學(xué)習(xí),進一步提升管理人員專業(yè)管理能力;最后,是制定崗位責(zé)任制度,明確合同管理人員具體責(zé)權(quán),并制定對應(yīng)激勵機制,對于合同管理工作人員提出相應(yīng)要求,達成者予以一定獎勵,促使合同管理人員主動提升自身業(yè)務(wù)能力和管理水平。
    結(jié)合建筑施工企業(yè)以往合同管理中常見問題,提出針對性的措施,最大程度上確保建筑施工企業(yè)和醫(yī)院雙方的具體權(quán)利和義務(wù)。在與醫(yī)院簽訂合同前,必須要在相關(guān)法律要求和雙方實際情況基礎(chǔ)上,對合同內(nèi)容進一步明確,實現(xiàn)建筑施工企業(yè)和醫(yī)院雙方在具體權(quán)利和義務(wù)上的統(tǒng)一,培養(yǎng)雙方責(zé)任風(fēng)險控制意識,防止在進行合同管理過程中發(fā)生法律糾紛。并且,施工企業(yè)還應(yīng)深入分析合同內(nèi)容,避免出現(xiàn)風(fēng)險控制問題給自身帶來經(jīng)濟損失。
    綜上,施工單位應(yīng)與醫(yī)院建設(shè)單位簽訂詳細而又嚴(yán)密的施工合同,做到合理合法,有憑有據(jù),并配有專業(yè)的合同管理人員,這樣才能在技術(shù)復(fù)雜和工期緊張的情況下,高質(zhì)量完成關(guān)乎民生的醫(yī)院建筑工程,確保醫(yī)院建筑的可持續(xù)發(fā)展。
    [3]殷浩.淺談醫(yī)院改擴建工程安全管理[j].中國醫(yī)院建筑與裝備.20xx(03)。
    項目施工合同篇十九
    發(fā)包人代表(甲方):承包人代表(乙方):
    身份證號:身份證號:
    聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
    合同雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理方法》以及相關(guān)法律再結(jié)合具體情況,經(jīng)過友好協(xié)商達成以下協(xié)議.
    1、甲方將位于x市x區(qū)x小區(qū)的一件套房交由甲方裝修,總面積為120平方米.(甲方擁有對房屋的所有權(quán)).
    2、開工前,甲方需要清點現(xiàn)場家具等財產(chǎn)并與乙方交底,對不能騰空的設(shè)施實行保護措施,否則對于損壞、丟失的財務(wù)乙方概不負責(zé).
    3、甲方需要向乙方提供水、電、氣等相關(guān)設(shè)施并說明注意事項,在使用公共設(shè)施時要同鄰居等做好協(xié)調(diào)工作.
    4、甲方負責(zé)擬定好工程圖紙并向乙方說明具體要求,否則造成不良后果由甲方承擔(dān).
    5、乙方要嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙及具體要求施工,未經(jīng)同意不得隨意改造,否則承擔(dān)一切后果.
    6、乙方要遵守室內(nèi)裝修的管理規(guī)定,不得污染環(huán)境、不得擾民.
    7、乙方要認(rèn)真履行合同條約,按時保質(zhì)保量地完成任務(wù).
    8、施工過程中如果出現(xiàn)變更甲方需要及時與乙方聯(lián)系更改,其中產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商.
    8、總工程的費用為x元,在工程結(jié)束后一個月內(nèi)沒有質(zhì)量問題,甲方須一次性付清.
    雙方如果有其他條款可經(jīng)商定后附加在合同后面,仍然有效.
    甲方:(簽字)蓋章乙方:(簽字)蓋章。
    簽訂日期:x年x月x日
    項目施工合同篇二十
    甲方:
    乙方:
    經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將20xx 年磴口縣 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目區(qū)渠溝開挖、平整土地、道路建設(shè)、樹溝開挖土方工程承包給乙方進行施工,具體有關(guān)事宜協(xié)商如下:
    一、甲方負責(zé)提供施工標(biāo)準(zhǔn),并派技術(shù)員現(xiàn)場指導(dǎo)施工,工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)以設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
    二、乙方必須在甲方的現(xiàn)場指導(dǎo)下施工,如果沒有甲方現(xiàn)場指導(dǎo),不能擅自施工,造成損失由乙方承擔(dān)。
    三、工程概算:項目區(qū)內(nèi)渠溝開挖、平整土地、道路建設(shè)、樹溝開挖土方共計90.51 萬立方。工程完工后,以甲方驗收核定的土方量為準(zhǔn)進行結(jié)算。
    四、工程造價:改良土壤土方每方元,合款元(大寫(元)。
    五、工程完工后,由甲方組織人員進行驗收,驗收通過后進行結(jié)算。如驗收不合格,甲方有權(quán)要求乙方返工整修。
    六、付款方式:工程開工后,預(yù)付工程總造價的%,合款元。工程全部完工驗收后,付清剩余工程款。如在規(guī)定時間內(nèi)沒有支付給乙方工程款,乙方按法律程序追究甲方法律責(zé)任。
    七、未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決。
    八、此合同一式4份,甲乙雙方各持一份,財務(wù)計帳一份,存檔備查一份,此合同雙方簽字蓋章后生效。
    甲方:(簽章)
    乙方: (簽章)
    簽定時間: 年 月 日