合同是法律制約下的自愿行為。合同中應(yīng)明確約定違約責任和爭議解決方式，以減少潛在的風險和糾紛。合同是一種經(jīng)濟法律行為，用于明確雙方權(quán)利和義務(wù)的書面文件。在商業(yè)合作中，合同起著不可或缺的作用，可以保障各方的合法權(quán)益。在起草合同時，需要注意合同的格式和結(jié)構(gòu)，使其易于閱讀和理解。因此，我想我們需要一份合同了吧？以下是小編為大家收集的合同范本，供大家參考和借鑒。
中介墊資合同篇一
為了維護您的利益，請您在簽署本合同前，仔細閱讀如下注意事項：
1：您已閱讀本合同所要條款，并已悉知其含義：
2：您已確保提交的有關(guān)證件及資料是真實，合法，有效的：
3：您已確認自己有權(quán)在本合同上簽字：
4：您已確知任何欺詐，違約行為將承擔的相應(yīng)法律后果：
5：您將本著誠實，信用的原則，善意簽訂并依約履行本合同：
6：請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
中介墊資合同篇二
1.在甲方資金暫不到位的情況下，可墊付部分資金，保證工程施工的連續(xù)性。
2.充分發(fā)揮公司自有大量施工設(shè)備的優(yōu)勢，在甲方資金暫不到位時，仍然可保證工程施工的連續(xù)性。
3.充分發(fā)揮我公司長期從事市政工程施工所建立的材料供應(yīng)保障體系，保證在甲方資金暫不到位時，仍然可保證工程施工的連續(xù)性。
4.充分發(fā)揮我公司長期從事市政工程施工所建立的勞務(wù)合作關(guān)系，保證施工勞動力的供應(yīng)。
5.公司將進行統(tǒng)籌安排，在甲方資金暫不到位的情況下，對該工程所需的機械、設(shè)備、技術(shù)人員、勞動力、材料、資金等資源給予優(yōu)先保證。
6.由項目部總工程師全面負責該項目的.施工技術(shù)管理，項目經(jīng)理部設(shè)置工程技術(shù)部，負責制定施工方案，編制施工工藝，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，以方案指導施工，防止出現(xiàn)返工現(xiàn)象而影響工期。
7.開工前，公司物資部門、計劃部門編制出詳細的物資用量計劃和進場時間計劃，提前做好各種物資供應(yīng)商的考察洽談工作，保證物資及時充足的供應(yīng)。
8.為了保證工程施工的連續(xù)性，我公司將投入充足的、性能良好的機械設(shè)備，并且對容易發(fā)生故障的機械設(shè)備，做好備份，施工前對所有設(shè)備進行調(diào)試和檢修，另配備專職設(shè)備管理員，負責機械設(shè)備的日常保養(yǎng)維修，確保各種機械設(shè)備在施工過程中能夠正常運行。
9.我公司確保工程資金?？顚Ｓ?，并對資金進行合理分配，保證施工進度的落實和完成。
中介墊資合同篇三
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目：總建筑面積約 平方米( 棟樓)。
四、進場時間： 定于 年 月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期(圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容)本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為 天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約 億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式：
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金 萬元，待招標結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
(1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
(3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇四
發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）
承包方（全稱）：（以下簡稱乙方）
為保證工程在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人、承包人經(jīng)協(xié)商一致簽定工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程，主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：
上述內(nèi)容及合同范圍內(nèi)裝修工程
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：
1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年；
3、電氣管線、上下水管線、設(shè)備安裝工程為2年；
4、裝修工程為2年；
5、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為1年。
三、質(zhì)量保修責任
1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，修理費用從質(zhì)量保修金扣除。
2、發(fā)生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包施工質(zhì)量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔。
3、在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，承包人確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔損害賠償責任。
四、質(zhì)量保修金的支付
本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的3%；
五、質(zhì)量保修金的返還
甲方在質(zhì)量保修期滿后天內(nèi)，將剩余保修金返還乙方。
六、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲乙雙方共同簽署。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
年月日
中介墊資合同篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)乙方在 施工需求，現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識，甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產(chǎn)品名稱：柴油。
二、質(zhì)量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產(chǎn)品，符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產(chǎn)品行業(yè)檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
四、產(chǎn)品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質(zhì)量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質(zhì)量問題甲方必須負完全責任，乙方有權(quán)將不合格油料清退出場，費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質(zhì)量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
六、貨款的支付與結(jié)算
1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付油款，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結(jié)算日作為結(jié)算日期，結(jié)清所有油款。
2，結(jié)算時乙方應(yīng)給甲方出據(jù)委托優(yōu)先到義海公司財務(wù)結(jié)算油款
七.甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起)，如乙方在應(yīng)付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權(quán)單方面終止供油，乙方并負相應(yīng)的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應(yīng)的柴油的質(zhì)量不出現(xiàn)任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質(zhì)量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質(zhì)量、準時的供應(yīng)給乙方所有需柴油供應(yīng)合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權(quán)延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應(yīng)保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八.其他
1.甲方向乙方施工工地送油時，乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好安全防范工作，諾發(fā)生意外事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議，甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時，可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇六
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
中介墊資合同篇七
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
一，甲乙雙方主要權(quán)利和義務(wù)
（一）甲方主要權(quán)利和義務(wù)
（1）甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：
（2）甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)個人的資料予以保密，但雙方另有約定或法律，行政法規(guī)另有規(guī)定的除外：
（3）甲方應(yīng)按乙方要求提供有關(guān)個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和有效性：
（4）甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
（二）乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
（1）按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：
（2）對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：
（3）乙方有權(quán)了解，核實有關(guān)甲方身份和家庭財力狀況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)文件資料：
（4）若甲方用_______________________________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
二，違約及其違約處理
（一）違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：
（1）甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：
（2）甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人不繼續(xù)履行本合同的：
（3）甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同：
（4）甲方或其財產(chǎn)合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：
（5）甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：
（6）甲方未履行對乙方負有的其他到期債務(wù)，或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務(wù)的.行為的：
（7）甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：
（二）違約經(jīng)濟措施
（1）處分抵押/質(zhì)押財產(chǎn)，實現(xiàn)抵押/質(zhì)押權(quán)。
（2）以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用（包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔。
三，合同的變更、解除和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
四，合同的適用法律及爭議解決方式
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第____種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
五，合同的生效
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。
六，通知
本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
七，合同文本分數(shù)
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八，聲明條款
1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人（簽字）：
20___年__月__日
乙方或其授權(quán)代理人（簽字）：
20___年__月__日
中介墊資合同篇八
甲方（發(fā)包方）：
地址：
法定代表人:
身份證號：
聯(lián)系電話：
乙方（承包方）：
地址：
身份證號：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方為有效開展生產(chǎn)經(jīng)營，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條合作事項
甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經(jīng)
營。
第二條擬參與合作經(jīng)營的采石場概況
（一）名稱：；
（二）地址：；
（三）經(jīng)濟性質(zhì)：；
（四）法定代表人：；
（五）年生產(chǎn)能力：；
（六）采礦許可證號：；
（七）爆破許可證號：；
（八）生產(chǎn)情況（或建設(shè)情況）：第三條承包期限
本合同約定的承包經(jīng)營期限為年。即從年月日起，至年月日止。期限屆滿需要繼續(xù)承包的，雙方另行協(xié)商，乙方在同等條件下有優(yōu)先承包權(quán)。
第四條承包方式
（一）甲方將自己擁有的采石場發(fā)包給乙方，甲方提供機械設(shè)備、場地、工人住宿、水、電流通，乙方負責技術(shù)、生產(chǎn)及加工。甲方負責銷售，乙方要接受甲方的安全監(jiān)督檢查管理。
（二）承包經(jīng)營期間,甲、乙雙方自主經(jīng)營、自負盈虧、獨立核算承包經(jīng)營費用各自承擔。
第五條承包單價和支付方式
（一）承包工程單價
1、土石方承包生產(chǎn)單價人民幣/立方，此承包單價以石灰石硬度為準，當土石硬度高于石灰石，單價另算。
2、大理石承包單價：乙方以生產(chǎn)加工大理石毛石的單價為0.5-1.0米長條石人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00(壹拾元)元；長條石為1.5-2米單價為人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00(貳拾元)元；2米長的長條石單價人民幣500.00元(伍佰元整)/立方（開采條石設(shè)備甲方投入）的單價標準（該單價標準包括機器設(shè)備維修費、人工費、水電費、生產(chǎn)管理費、炸藥費、乙方投入的生產(chǎn)成本)
3、付款結(jié)算方式：甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準(工程量按乙方當月生產(chǎn)石方數(shù)為準)；甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款，該工程款甲方以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式打到乙方指定賬號。
（二）保證金及支付標準和反還模式
1、保證金為人，其中土石方場地為人民
幣，生產(chǎn)大理石場地人民幣。
2、合同簽定后工人進場，乙方先交拾萬元的信譽金給甲方，進場正常施工。甲方滿足每天(小時一班)生產(chǎn)量土方達到立方，大理石條石達到立方以上，乙方補足人民幣元(壹佰萬元整)保證金，如生產(chǎn)量達不到，乙方不向甲方支付保證金，進場信譽金甲方應(yīng)在3日內(nèi)返還乙方。
3、乙方支付的保證金，甲方應(yīng)在乙方井場安全生產(chǎn)個月后，開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。
第六條甲方的權(quán)利與義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利
2.甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)經(jīng)營期間的安全管理情況進行監(jiān)督檢查。
（二）甲方的義務(wù)
1、甲方有義務(wù)及時支付乙方按月所得的工程款項，不得已任何理由拖欠乙方工程款項。
2、工程項目管理、工程結(jié)算、征地補償、外部協(xié)調(diào)、進場道路，均由甲方負責承擔。
3、甲方負責提供油箱或油罐，甲方向乙方先行墊資采購油料，價格按市場價格的單價為準。此費用由乙方承擔，并在乙方進度工程進度款中扣除。
4、乙方爆破作業(yè)用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購，此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。
5、甲方發(fā)包的采石場相關(guān)的證照、手續(xù)必須齊備，并且不存在法律瑕疵；如乙方進場后，因甲方證照原因，造成乙方不能按時生產(chǎn)或減產(chǎn)損失的，甲方照價賠償乙方損失。
6、除安全監(jiān)督檢查外，甲方不得以任何形式干涉乙方的承包經(jīng)營權(quán)；
7、甲方負責采石場當?shù)卣⒋逦瘯按迕竦膮f(xié)調(diào)、調(diào)解工作，發(fā)生問題甲方應(yīng)及時在3日內(nèi)調(diào)解好矛盾，如3日內(nèi)不能調(diào)解好矛盾的，甲方應(yīng)該承當乙方人員的誤工及相關(guān)損失。
第七條乙方的權(quán)利與義務(wù)
（一）乙方的權(quán)利
1、在承包期間,乙方根據(jù)本合同的約定享有自主、獨立的承包生產(chǎn)權(quán)；
2、乙方有權(quán)自己組織用工人員從事承包生產(chǎn)；
3、乙方有權(quán)根據(jù)本合同規(guī)定取得承包生產(chǎn)收入。
（二）乙方的義務(wù)
1、乙方對砂石的開采應(yīng)根據(jù)開采方案合理進行；
3、嚴格按照本合同的約定；
（二）在本合同履行過程中，如遇國家政策發(fā)生重大變化，或者發(fā)生不可抗力致合同目的不能實現(xiàn)時，可以變更或解除合同。
第九條違約責任
（一）1、合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同，否則，應(yīng)當承擔違約責任；以保證金的基準，加倍賠付責任。
的，除賠償雙倍保證金外，還要照價賠償乙方在場地投入購買生產(chǎn)機械設(shè)備和召憑人員等費用。
（二）任何一方違約，守約方可以解除合同，造成損失的，還可要求賠償。
第十條場地問題
（一）甲方平場地平完交予乙方。
（二）乙方自行平場地，甲方負責平整場地所有費用。第十一條補充協(xié)議
本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以簽訂補充協(xié)議確定。
第十二條爭議解決方式
在履行本合同過程中發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
第十三條合同的生效本合同一式貳份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同，雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）乙方（簽字）：
董事長（簽字）：代理人（簽字）：
中介墊資合同篇九
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。
2：墊資借款額度有效時間：
墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。
3：還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
中介墊資合同篇十
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》
等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：東方鼎臣廣場
二、工程地點：上分線以東、發(fā)展大道以北
三、工程結(jié)構(gòu)：框剪結(jié)構(gòu)
總建筑面積約約6萬平方米。
四、進場時間：
定于
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以內(nèi)的全部
內(nèi)容）本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：
工程。
七、施工工期：
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。
八、工程質(zhì)量：
執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約貳億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《2004年建筑工程消耗量定額》、《2004年安裝工程消耗量定額》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)
實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行元/工日。
4、施工措施費按取費標準的%計算；
5、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
6、乙方材料使用經(jīng)甲方認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。十一、付款辦式：
1、本工程先由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，完成每個月工程量的總價支付其%。拿到竣工驗收報告30天后由甲方無息一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證
金萬元，待正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在30日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方應(yīng)無條件服從甲方、監(jiān)理、建設(shè)單位的指揮和管理。
9、乙方應(yīng)無條件服從現(xiàn)場有關(guān)部門和職能人員的監(jiān)督管理
金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規(guī)被押送公安機關(guān)處理，項目部不予承擔任何責任。
11、積極配合項目部工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制。
12、乙方施工人員家屬探親，禁止上工地現(xiàn)場，工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準許可，并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應(yīng)由家屬嚴加看管。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
13、嚴禁在宿舍內(nèi)用火燒飯和隨意拉電線，以及燒電爐等違反安全管理行為，一經(jīng)查實處沒收器具并每次罰款200元。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
14、在施工中應(yīng)做到精心策劃、實施，乙方違規(guī)操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應(yīng)由乙方承擔全部責任。
15、夏天炎熱，乙方如需安裝空調(diào)，費用自付，用電按電表度數(shù)計算。
16、施工人員一律要參加人身保險，甲方承擔30%，乙方承擔70%。
中介墊資合同篇十一
簽署時間：_________________年月日
敬請注意
6：_________________請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。
借款人：_________________(甲方)
住所：_________________
身份證件名稱及號碼：_________________
電話：_________________
墊資人：_________________(乙方)
住所：_________________
身份證件名稱及號碼：_________________
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
1：_________________墊資借款額度
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣(大寫)___________________元(小寫)________________元。
墊資借款期限自________________年___________月___________日起至_______________年___________月___________日止，共___________天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。
3：_________________還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
4：_________________墊資借款擔保
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：_________________若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
一， 甲乙雙方主要權(quán)利和義務(wù)
(一) 甲方主要權(quán)利和義務(wù)
(1) 甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：_________________
(4) 甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
(二) 乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
(2) 對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：_________________
(4) 若甲方用_____________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
二， 違約及其違約處理
(一) 違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：_________________
(1) 甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：_________________
(5) 甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：_________________
(7) 甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：_________________
(二) 違約經(jīng)濟措施
(1) 處分抵押/質(zhì)押財產(chǎn)，實現(xiàn)抵押/質(zhì)押權(quán)。
(2) 以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用(包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等)由甲方承擔。
三， 合同的變更、解除和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
四， 合同的適用法律及爭議解決方式
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第__________種方式解決。
1、 向乙方住所地人民法院起訴。
2、 提交_____________仲裁委員會(仲裁地點為________________)，按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、 在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
五， 合同的生效
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字(或蓋名章)并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
六， 通知
本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
七， 合同文本分數(shù)
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八， 聲明條款
1、 甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、 甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________
_____年 _____月____ 日
乙方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________
_____年 _____月____ 日
中介墊資合同篇十二
乙方(借款人)：_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一：乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣__________萬元整，只用于支付__________廣告費。?？顚Ｓ茫坏米鳛槠渌猛臼褂?。
二：乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三：代墊資期限為________年____月____日至________年____月____日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四：乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五：本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
________年____月____日________年____月____日
篇三：_________________墊資借款合同
合同編號：_________________
墊資借款合同
簽署時間：_________________
年月日
中介墊資合同篇十三
甲方：
乙方：
根據(jù)乙方在施工需求，現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識，甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產(chǎn)品名稱：柴油。
二、質(zhì)量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產(chǎn)品，符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產(chǎn)品行業(yè)檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
四、產(chǎn)品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質(zhì)量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質(zhì)量問題甲方必須負完全責任，乙方有權(quán)將不合格油料清退出場，費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質(zhì)量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
六、貨款的支付與結(jié)算
1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付油款，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結(jié)算日作為結(jié)算日期，結(jié)清所有油款。
2，結(jié)算時乙方應(yīng)給甲方出據(jù)委托優(yōu)先到義海公司財務(wù)結(jié)算油款
七.甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起)，如乙方在應(yīng)付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權(quán)單方面終止供油，乙方并負相應(yīng)的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應(yīng)的柴油的質(zhì)量不出現(xiàn)任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質(zhì)量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質(zhì)量、準時的供應(yīng)給乙方所有需柴油供應(yīng)合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權(quán)延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應(yīng)保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八.其他
1.甲方向乙方施工工地送油時，乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好安全防范工作，諾發(fā)生意外事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議，甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時，可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇十四
乙方(借款人)：_________________公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一：乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣____________元整，只用于支付____________廣告費。專款專用，不得作為其它用途使用。
二：乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三：代墊資期限為自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四：_________________乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五：_________________本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
________年_______月_____日
中介墊資合同篇十五
乙方(借款人)：_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣________萬元整，只用于支付________廣告費。?？顚Ｓ茫坏米鳛槠渌猛臼褂?。
二、乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三、代墊資期限為________年________月________日至________年________月________日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四、乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五、本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
中介墊資合同篇十六
甲方(借款方)乙方(用款方)甲乙雙方本著互惠互利、友好合作的原則，經(jīng)充分協(xié)商達成本合作協(xié)議，雙方合作的基本原則是：甲方出借資金，獲取固定15%年息(分12個月支付，每個月支付1.25%)，不承擔投資虧損風險，不分享固定利息以外的盈利;乙方出資風險保證金，承擔證券投資交易責任及投資虧損風險，在保證甲方取得固定月息1.25%的前提下獲取投資的全部盈余。具體細則如下：
一、指定帳戶在證券公司營業(yè)部，甲方所開立資金賬號：股東名稱：上海__股東代碼：深圳__股東代碼：.雙方將資金共同存入甲方帳戶，甲方出資人民幣萬元整，乙方出資人民幣萬元整(甲方資金的15%)作為風險保證金，乙方承諾不用于除權(quán)證及莊股的交易，投資具有價值的股票，雙方并保證各自資金來源的絕對合法性。甲乙雙方共同向證券營業(yè)部申請辦理甲方________年內(nèi)正常交易下資產(chǎn)禁取手續(xù)。甲方在乙方操作期間不得掛失，不得撤消指定交易，不得轉(zhuǎn)托管，不得提前支取。除平倉需要，任何一方不得私自更改交易密碼。如擅自更改密碼及上述違約行為，則支付對方5%違約金。
二、帳戶操作協(xié)議期間，甲方將該帳戶交易密碼提供給乙方操作交易，甲方有權(quán)監(jiān)控帳戶資產(chǎn)市值，甲方無交易操作權(quán)，如甲方違約則由此造成損失由甲方自行承擔，并且支付乙方為本合同已經(jīng)支付利息的3倍作為違約金;協(xié)議期間若甲方因不可抗力因素提前終止協(xié)議，應(yīng)提前壹個月通知乙方，若帳戶盈利，則甲方支付乙方為本合同已經(jīng)支付利息的3倍作為違約金。否則，造成損失由甲方自行承擔，并退還乙方為本合同已經(jīng)支付利息的2倍作為違約金。若乙方因不可抗力因素提前終止協(xié)議，乙方支付甲方全年15%利息的剩余部分。
三、利息結(jié)算簽署協(xié)議當日乙方即支付甲方下月固定利息人民幣元(既甲方投入資產(chǎn)總額的1.25%)，如乙方滿一個月未能按時支付甲方下月利息(既甲方投入資產(chǎn)總額的1.25%)，則視為乙方終止協(xié)議，甲方即有權(quán)更改密碼并平倉，剩余資產(chǎn)全部歸甲方所有。
四、風險控制當該帳戶的資產(chǎn)總值下降至108%市值既萬元時，乙方必須當即補足資金至萬元，既115%市值。當資產(chǎn)總值下降至108%而乙方?jīng)]能及時存入資金，甲方有權(quán)在不通知乙方的情況下修改密碼強行平倉，終止協(xié)議，平倉所得部分歸甲方所有。
五、收益結(jié)算帳戶資產(chǎn)市值高于人民幣元(既甲方投入資產(chǎn)的125%)時，乙方有權(quán)隨時將高出125%市值部分轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶。
六、期滿結(jié)算乙方應(yīng)將甲方證券賬戶中的所有資產(chǎn)變現(xiàn)。雙方并辦理解禁手續(xù)。同時甲方將甲方存入資金以外屬于乙方的風險保證金及盈利全額劃到乙方指定帳戶，否則從次日起甲方按當日資產(chǎn)總額日千分之五支付給乙方違約金。
七、保密條款雙方互相均賦有為對方保密的責任和義務(wù)。除國家有權(quán)機關(guān)的查詢、審計、稽核等原因外，不得向任何第三方透露本協(xié)議項下的所有協(xié)議內(nèi)容。乙方資產(chǎn)運作屬于高級商業(yè)機密，甲方不得向第三方透露乙方操作狀況，如甲方向第三方透露資產(chǎn)操作情況導致乙方造成的損失由甲方負責支付。乙方不得向第三方透露甲方資產(chǎn)狀況，否則視為違約。
八、協(xié)議期限________年。既________年____月____日起，至________年____月____日止。協(xié)議期滿如雙方同意續(xù)借則應(yīng)于本協(xié)議屆滿前10個工作日內(nèi)協(xié)商，經(jīng)雙方協(xié)商同意后按此協(xié)議為準簽署下年度借款協(xié)議。
九、本協(xié)議一式二份。
中介墊資合同篇十七
被上訴人(一審被告)：_________________。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案，不服無錫市__________區(qū)人民法院于20__年__________月__________日作出的(20__)蘇02__________民初__________號《民事判決書》，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求：_________________。
2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：_________________。
此致
無錫市中級人民法院。
上訴人：_________________(仲__________)。
20_______年__________月__________日。
中介墊資合同篇十八
敬請注意
為了維護您的利益，請您在簽署本
合同
前，仔細閱讀如下注意事項：
1：您已閱讀本合同所要條款，并已悉知其含義：
2：您已確保提交的有關(guān)證件及資料是真實，合法，有效的：
3：您已確認自己有權(quán)在本合同上簽字：
4：您已確知任何欺詐，違約行為將承擔的相應(yīng)法律后果：
5：您將本著誠實，信用的原則，善意簽訂并依約履行本合同：
6：請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
1：墊資借款額度
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。
2：墊資借款額度有效時間：
墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。
3：還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
4：墊資借款擔保
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
（一）甲方主要權(quán)利和義務(wù)
（1） 甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：
（2） 甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)個人的資料予以保密，但雙方另有約 定或法律，行政法規(guī)另有規(guī)定的除外：
（3） 甲方應(yīng)按乙方要求提供有關(guān)個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和 有效性：
（4） 甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
（二）乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
（1） 按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：
（2） 對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：
（3） 乙方有權(quán)了解，核實有關(guān)甲方身份和家庭財力狀況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)文件資料：
（4） 若甲方用_______________________________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
（一）違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：
（1） 甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：
（2） 甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人不繼續(xù)履行本合同的：
（3） 甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同：
（4） 甲方或其財產(chǎn)合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：
（5） 甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：
（6） 甲方未履行對乙方負有的其他到期債務(wù)，或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務(wù)的行為的：
（7） 甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：
（二）違約經(jīng)濟措施
財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第____種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。
本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)
的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人（簽字）：
年 ?月 日
乙方或其授權(quán)代理人（簽字）：
年 ?月 日
中介墊資合同篇十九
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目：總建筑面積約平方米(棟樓)。
四、進場時間：定于年月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期(圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容)本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式：
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金萬元，待招標結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
(1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
(3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇二十
甲方：
乙方：
根據(jù)乙方在施工需求，現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識，甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產(chǎn)品名稱：柴油。
二、質(zhì)量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產(chǎn)品，符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產(chǎn)品行業(yè)檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
四、產(chǎn)品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質(zhì)量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質(zhì)量問題甲方必須負完全責任，乙方有權(quán)將不合格油料清退出場，費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質(zhì)量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
六、貨款的支付與結(jié)算
1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付油款，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結(jié)算日作為結(jié)算日期，結(jié)清所有油款。
2，結(jié)算時乙方應(yīng)給甲方出據(jù)委托優(yōu)先到義海公司財務(wù)結(jié)算油款
七.甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起)，如乙方在應(yīng)付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權(quán)單方面終止供油，乙方并負相應(yīng)的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應(yīng)的柴油的質(zhì)量不出現(xiàn)任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質(zhì)量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質(zhì)量、準時的供應(yīng)給乙方所有需柴油供應(yīng)合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權(quán)延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應(yīng)保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八.其他
1.甲方向乙方施工工地送油時，乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好安全防范工作，諾發(fā)生意外事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議，甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時，可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇二十一
甲方(出資人)：_________________商貿(mào)有限公司
乙方(借款人)：_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣________萬元整，只用于支付________廣告費。?？顚Ｓ茫坏米鳛槠渌猛臼褂?。
二、乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三、代墊資期限為________年________月________日至________年________月________日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四、乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五、本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
中介墊資合同篇一
為了維護您的利益，請您在簽署本合同前，仔細閱讀如下注意事項：
1：您已閱讀本合同所要條款，并已悉知其含義：
2：您已確保提交的有關(guān)證件及資料是真實，合法，有效的：
3：您已確認自己有權(quán)在本合同上簽字：
4：您已確知任何欺詐，違約行為將承擔的相應(yīng)法律后果：
5：您將本著誠實，信用的原則，善意簽訂并依約履行本合同：
6：請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
中介墊資合同篇二
1.在甲方資金暫不到位的情況下，可墊付部分資金，保證工程施工的連續(xù)性。
2.充分發(fā)揮公司自有大量施工設(shè)備的優(yōu)勢，在甲方資金暫不到位時，仍然可保證工程施工的連續(xù)性。
3.充分發(fā)揮我公司長期從事市政工程施工所建立的材料供應(yīng)保障體系，保證在甲方資金暫不到位時，仍然可保證工程施工的連續(xù)性。
4.充分發(fā)揮我公司長期從事市政工程施工所建立的勞務(wù)合作關(guān)系，保證施工勞動力的供應(yīng)。
5.公司將進行統(tǒng)籌安排，在甲方資金暫不到位的情況下，對該工程所需的機械、設(shè)備、技術(shù)人員、勞動力、材料、資金等資源給予優(yōu)先保證。
6.由項目部總工程師全面負責該項目的.施工技術(shù)管理，項目經(jīng)理部設(shè)置工程技術(shù)部，負責制定施工方案，編制施工工藝，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，以方案指導施工，防止出現(xiàn)返工現(xiàn)象而影響工期。
7.開工前，公司物資部門、計劃部門編制出詳細的物資用量計劃和進場時間計劃，提前做好各種物資供應(yīng)商的考察洽談工作，保證物資及時充足的供應(yīng)。
8.為了保證工程施工的連續(xù)性，我公司將投入充足的、性能良好的機械設(shè)備，并且對容易發(fā)生故障的機械設(shè)備，做好備份，施工前對所有設(shè)備進行調(diào)試和檢修，另配備專職設(shè)備管理員，負責機械設(shè)備的日常保養(yǎng)維修，確保各種機械設(shè)備在施工過程中能夠正常運行。
9.我公司確保工程資金?？顚Ｓ?，并對資金進行合理分配，保證施工進度的落實和完成。
中介墊資合同篇三
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目：總建筑面積約 平方米( 棟樓)。
四、進場時間： 定于 年 月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期(圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容)本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為 天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約 億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式：
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金 萬元，待招標結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
(1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
(3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇四
發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）
承包方（全稱）：（以下簡稱乙方）
為保證工程在合理使用期限內(nèi)正常使用，發(fā)包人、承包人經(jīng)協(xié)商一致簽定工程質(zhì)量保修書。承包人在質(zhì)量保修期內(nèi)按照有關(guān)管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質(zhì)量保修責任。
一、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容
質(zhì)量保修范圍包括地基基礎(chǔ)工程，主體結(jié)構(gòu)工程，屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程，以及電氣管線、上下水管線的安裝工程，供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質(zhì)量保修內(nèi)容雙方約定如下：
上述內(nèi)容及合同范圍內(nèi)裝修工程
二、質(zhì)量保修期
質(zhì)量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程，按單項工程分別計算質(zhì)量保修期。
雙方根據(jù)國家規(guī)定，結(jié)合具體工程約定質(zhì)量保修期如下：
1、地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)工程為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限；
2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年；
3、電氣管線、上下水管線、設(shè)備安裝工程為2年；
4、裝修工程為2年；
5、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為1年。
三、質(zhì)量保修責任
1、屬于保修范圍和內(nèi)容的項目，承包人應(yīng)在接到修理通知之日后7天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人修理，發(fā)包人可委托其他人員修理，修理費用從質(zhì)量保修金扣除。
2、發(fā)生須緊急搶修事故（如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等），承包人接到事故通知后，應(yīng)立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包施工質(zhì)量引起的事故，搶修費用由發(fā)包人承擔。
3、在國家規(guī)定的工程合理使用期限內(nèi)，承包人確保地基基礎(chǔ)工程和主體結(jié)構(gòu)的質(zhì)量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內(nèi)造成人身和財產(chǎn)損害的，承包人應(yīng)承擔損害賠償責任。
四、質(zhì)量保修金的支付
本工程約定的工程質(zhì)量保修金為施工合同價款的3%；
五、質(zhì)量保修金的返還
甲方在質(zhì)量保修期滿后天內(nèi)，將剩余保修金返還乙方。
六、其他
雙方約定的其他工程質(zhì)量保修事項：
本工程質(zhì)量保修書作為施工合同附件，由施工合同甲乙雙方共同簽署。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
法定代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
年月日
中介墊資合同篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)乙方在 施工需求，現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識，甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產(chǎn)品名稱：柴油。
二、質(zhì)量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產(chǎn)品，符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產(chǎn)品行業(yè)檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
四、產(chǎn)品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質(zhì)量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質(zhì)量問題甲方必須負完全責任，乙方有權(quán)將不合格油料清退出場，費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質(zhì)量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
六、貨款的支付與結(jié)算
1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付油款，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結(jié)算日作為結(jié)算日期，結(jié)清所有油款。
2，結(jié)算時乙方應(yīng)給甲方出據(jù)委托優(yōu)先到義海公司財務(wù)結(jié)算油款
七.甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起)，如乙方在應(yīng)付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權(quán)單方面終止供油，乙方并負相應(yīng)的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應(yīng)的柴油的質(zhì)量不出現(xiàn)任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質(zhì)量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質(zhì)量、準時的供應(yīng)給乙方所有需柴油供應(yīng)合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權(quán)延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應(yīng)保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八.其他
1.甲方向乙方施工工地送油時，乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好安全防范工作，諾發(fā)生意外事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議，甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時，可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇六
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
中介墊資合同篇七
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
一，甲乙雙方主要權(quán)利和義務(wù)
（一）甲方主要權(quán)利和義務(wù)
（1）甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：
（2）甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)個人的資料予以保密，但雙方另有約定或法律，行政法規(guī)另有規(guī)定的除外：
（3）甲方應(yīng)按乙方要求提供有關(guān)個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和有效性：
（4）甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
（二）乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
（1）按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：
（2）對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：
（3）乙方有權(quán)了解，核實有關(guān)甲方身份和家庭財力狀況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)文件資料：
（4）若甲方用_______________________________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
二，違約及其違約處理
（一）違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：
（1）甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：
（2）甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人不繼續(xù)履行本合同的：
（3）甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同：
（4）甲方或其財產(chǎn)合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：
（5）甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：
（6）甲方未履行對乙方負有的其他到期債務(wù)，或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務(wù)的.行為的：
（7）甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：
（二）違約經(jīng)濟措施
（1）處分抵押/質(zhì)押財產(chǎn)，實現(xiàn)抵押/質(zhì)押權(quán)。
（2）以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用（包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔。
三，合同的變更、解除和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
四，合同的適用法律及爭議解決方式
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第____種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
五，合同的生效
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。
六，通知
本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
七，合同文本分數(shù)
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八，聲明條款
1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人（簽字）：
20___年__月__日
乙方或其授權(quán)代理人（簽字）：
20___年__月__日
中介墊資合同篇八
甲方（發(fā)包方）：
地址：
法定代表人:
身份證號：
聯(lián)系電話：
乙方（承包方）：
地址：
身份證號：
聯(lián)系電話：
甲、乙雙方為有效開展生產(chǎn)經(jīng)營，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條合作事項
甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經(jīng)
營。
第二條擬參與合作經(jīng)營的采石場概況
（一）名稱：；
（二）地址：；
（三）經(jīng)濟性質(zhì)：；
（四）法定代表人：；
（五）年生產(chǎn)能力：；
（六）采礦許可證號：；
（七）爆破許可證號：；
（八）生產(chǎn)情況（或建設(shè)情況）：第三條承包期限
本合同約定的承包經(jīng)營期限為年。即從年月日起，至年月日止。期限屆滿需要繼續(xù)承包的，雙方另行協(xié)商，乙方在同等條件下有優(yōu)先承包權(quán)。
第四條承包方式
（一）甲方將自己擁有的采石場發(fā)包給乙方，甲方提供機械設(shè)備、場地、工人住宿、水、電流通，乙方負責技術(shù)、生產(chǎn)及加工。甲方負責銷售，乙方要接受甲方的安全監(jiān)督檢查管理。
（二）承包經(jīng)營期間,甲、乙雙方自主經(jīng)營、自負盈虧、獨立核算承包經(jīng)營費用各自承擔。
第五條承包單價和支付方式
（一）承包工程單價
1、土石方承包生產(chǎn)單價人民幣/立方，此承包單價以石灰石硬度為準，當土石硬度高于石灰石，單價另算。
2、大理石承包單價：乙方以生產(chǎn)加工大理石毛石的單價為0.5-1.0米長條石人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00(壹拾元)元；長條石為1.5-2米單價為人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00(貳拾元)元；2米長的長條石單價人民幣500.00元(伍佰元整)/立方（開采條石設(shè)備甲方投入）的單價標準（該單價標準包括機器設(shè)備維修費、人工費、水電費、生產(chǎn)管理費、炸藥費、乙方投入的生產(chǎn)成本)
3、付款結(jié)算方式：甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準(工程量按乙方當月生產(chǎn)石方數(shù)為準)；甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款，該工程款甲方以銀行現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬方式打到乙方指定賬號。
（二）保證金及支付標準和反還模式
1、保證金為人，其中土石方場地為人民
幣，生產(chǎn)大理石場地人民幣。
2、合同簽定后工人進場，乙方先交拾萬元的信譽金給甲方，進場正常施工。甲方滿足每天(小時一班)生產(chǎn)量土方達到立方，大理石條石達到立方以上，乙方補足人民幣元(壹佰萬元整)保證金，如生產(chǎn)量達不到，乙方不向甲方支付保證金，進場信譽金甲方應(yīng)在3日內(nèi)返還乙方。
3、乙方支付的保證金，甲方應(yīng)在乙方井場安全生產(chǎn)個月后，開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。
第六條甲方的權(quán)利與義務(wù)
（一）甲方的權(quán)利
2.甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)經(jīng)營期間的安全管理情況進行監(jiān)督檢查。
（二）甲方的義務(wù)
1、甲方有義務(wù)及時支付乙方按月所得的工程款項，不得已任何理由拖欠乙方工程款項。
2、工程項目管理、工程結(jié)算、征地補償、外部協(xié)調(diào)、進場道路，均由甲方負責承擔。
3、甲方負責提供油箱或油罐，甲方向乙方先行墊資采購油料，價格按市場價格的單價為準。此費用由乙方承擔，并在乙方進度工程進度款中扣除。
4、乙方爆破作業(yè)用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購，此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。
5、甲方發(fā)包的采石場相關(guān)的證照、手續(xù)必須齊備，并且不存在法律瑕疵；如乙方進場后，因甲方證照原因，造成乙方不能按時生產(chǎn)或減產(chǎn)損失的，甲方照價賠償乙方損失。
6、除安全監(jiān)督檢查外，甲方不得以任何形式干涉乙方的承包經(jīng)營權(quán)；
7、甲方負責采石場當?shù)卣⒋逦瘯按迕竦膮f(xié)調(diào)、調(diào)解工作，發(fā)生問題甲方應(yīng)及時在3日內(nèi)調(diào)解好矛盾，如3日內(nèi)不能調(diào)解好矛盾的，甲方應(yīng)該承當乙方人員的誤工及相關(guān)損失。
第七條乙方的權(quán)利與義務(wù)
（一）乙方的權(quán)利
1、在承包期間,乙方根據(jù)本合同的約定享有自主、獨立的承包生產(chǎn)權(quán)；
2、乙方有權(quán)自己組織用工人員從事承包生產(chǎn)；
3、乙方有權(quán)根據(jù)本合同規(guī)定取得承包生產(chǎn)收入。
（二）乙方的義務(wù)
1、乙方對砂石的開采應(yīng)根據(jù)開采方案合理進行；
3、嚴格按照本合同的約定；
（二）在本合同履行過程中，如遇國家政策發(fā)生重大變化，或者發(fā)生不可抗力致合同目的不能實現(xiàn)時，可以變更或解除合同。
第九條違約責任
（一）1、合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴格履行合同，否則，應(yīng)當承擔違約責任；以保證金的基準，加倍賠付責任。
的，除賠償雙倍保證金外，還要照價賠償乙方在場地投入購買生產(chǎn)機械設(shè)備和召憑人員等費用。
（二）任何一方違約，守約方可以解除合同，造成損失的，還可要求賠償。
第十條場地問題
（一）甲方平場地平完交予乙方。
（二）乙方自行平場地，甲方負責平整場地所有費用。第十一條補充協(xié)議
本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以簽訂補充協(xié)議確定。
第十二條爭議解決方式
在履行本合同過程中發(fā)生糾紛，甲乙雙方應(yīng)盡量協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
第十三條合同的生效本合同一式貳份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同，雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）乙方（簽字）：
董事長（簽字）：代理人（簽字）：
中介墊資合同篇九
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。
2：墊資借款額度有效時間：
墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。
3：還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
中介墊資合同篇十
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》
等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：東方鼎臣廣場
二、工程地點：上分線以東、發(fā)展大道以北
三、工程結(jié)構(gòu)：框剪結(jié)構(gòu)
總建筑面積約約6萬平方米。
四、進場時間：
定于
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期（圖紙以內(nèi)的全部
內(nèi)容）本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：
工程。
七、施工工期：
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。
八、工程質(zhì)量：
執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約貳億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《2004年建筑工程消耗量定額》、《2004年安裝工程消耗量定額》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)
實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行元/工日。
4、施工措施費按取費標準的%計算；
5、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
6、乙方材料使用經(jīng)甲方認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。十一、付款辦式：
1、本工程先由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，完成每個月工程量的總價支付其%。拿到竣工驗收報告30天后由甲方無息一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證
金萬元，待正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在30日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方應(yīng)無條件服從甲方、監(jiān)理、建設(shè)單位的指揮和管理。
9、乙方應(yīng)無條件服從現(xiàn)場有關(guān)部門和職能人員的監(jiān)督管理
金在工程款中扣除。如因違反法律、行政法規(guī)被押送公安機關(guān)處理，項目部不予承擔任何責任。
11、積極配合項目部工作，做好上傳下達，及時簽訂各級安全責任書，層層落實安全生產(chǎn)責任制。
12、乙方施工人員家屬探親，禁止上工地現(xiàn)場，工地不安排住宿。如遇特殊情況必須由項目部批準許可，并由本人做好家屬的安全教育工作，小孩更應(yīng)由家屬嚴加看管。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
13、嚴禁在宿舍內(nèi)用火燒飯和隨意拉電線，以及燒電爐等違反安全管理行為，一經(jīng)查實處沒收器具并每次罰款200元。如發(fā)生意外概由乙方承擔責任。
14、在施工中應(yīng)做到精心策劃、實施，乙方違規(guī)操作以及為完成本工程雇傭的人員造成他人傷害或自身受到傷害，均應(yīng)由乙方承擔全部責任。
15、夏天炎熱，乙方如需安裝空調(diào)，費用自付，用電按電表度數(shù)計算。
16、施工人員一律要參加人身保險，甲方承擔30%，乙方承擔70%。
中介墊資合同篇十一
簽署時間：_________________年月日
敬請注意
6：_________________請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。
借款人：_________________(甲方)
住所：_________________
身份證件名稱及號碼：_________________
電話：_________________
墊資人：_________________(乙方)
住所：_________________
身份證件名稱及號碼：_________________
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
1：_________________墊資借款額度
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣(大寫)___________________元(小寫)________________元。
墊資借款期限自________________年___________月___________日起至_______________年___________月___________日止，共___________天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。
3：_________________還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
4：_________________墊資借款擔保
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：_________________若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
一， 甲乙雙方主要權(quán)利和義務(wù)
(一) 甲方主要權(quán)利和義務(wù)
(1) 甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：_________________
(4) 甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
(二) 乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
(2) 對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：_________________
(4) 若甲方用_____________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
二， 違約及其違約處理
(一) 違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：_________________
(1) 甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：_________________
(5) 甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：_________________
(7) 甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：_________________
(二) 違約經(jīng)濟措施
(1) 處分抵押/質(zhì)押財產(chǎn)，實現(xiàn)抵押/質(zhì)押權(quán)。
(2) 以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用(包括但不限于訴訟費、財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等)由甲方承擔。
三， 合同的變更、解除和權(quán)利義務(wù)的轉(zhuǎn)讓。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
四， 合同的適用法律及爭議解決方式
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第__________種方式解決。
1、 向乙方住所地人民法院起訴。
2、 提交_____________仲裁委員會(仲裁地點為________________)，按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、 在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
五， 合同的生效
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字(或蓋名章)并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
六， 通知
本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
七， 合同文本分數(shù)
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
八， 聲明條款
1、 甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、 甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________
_____年 _____月____ 日
乙方或其授權(quán)代理人(簽字)：_________________
_____年 _____月____ 日
中介墊資合同篇十二
乙方(借款人)：_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一：乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣__________萬元整，只用于支付__________廣告費。?？顚Ｓ茫坏米鳛槠渌猛臼褂?。
二：乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三：代墊資期限為________年____月____日至________年____月____日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四：乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五：本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
________年____月____日________年____月____日
篇三：_________________墊資借款合同
合同編號：_________________
墊資借款合同
簽署時間：_________________
年月日
中介墊資合同篇十三
甲方：
乙方：
根據(jù)乙方在施工需求，現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識，甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產(chǎn)品名稱：柴油。
二、質(zhì)量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產(chǎn)品，符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產(chǎn)品行業(yè)檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
四、產(chǎn)品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質(zhì)量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質(zhì)量問題甲方必須負完全責任，乙方有權(quán)將不合格油料清退出場，費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質(zhì)量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
六、貨款的支付與結(jié)算
1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付油款，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結(jié)算日作為結(jié)算日期，結(jié)清所有油款。
2，結(jié)算時乙方應(yīng)給甲方出據(jù)委托優(yōu)先到義海公司財務(wù)結(jié)算油款
七.甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起)，如乙方在應(yīng)付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權(quán)單方面終止供油，乙方并負相應(yīng)的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應(yīng)的柴油的質(zhì)量不出現(xiàn)任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質(zhì)量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質(zhì)量、準時的供應(yīng)給乙方所有需柴油供應(yīng)合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權(quán)延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應(yīng)保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八.其他
1.甲方向乙方施工工地送油時，乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好安全防范工作，諾發(fā)生意外事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議，甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時，可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇十四
乙方(借款人)：_________________公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一：乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣____________元整，只用于支付____________廣告費。專款專用，不得作為其它用途使用。
二：乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三：代墊資期限為自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四：_________________乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五：_________________本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
________年_______月_____日
中介墊資合同篇十五
乙方(借款人)：_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣________萬元整，只用于支付________廣告費。?？顚Ｓ茫坏米鳛槠渌猛臼褂?。
二、乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三、代墊資期限為________年________月________日至________年________月________日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四、乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五、本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
中介墊資合同篇十六
甲方(借款方)乙方(用款方)甲乙雙方本著互惠互利、友好合作的原則，經(jīng)充分協(xié)商達成本合作協(xié)議，雙方合作的基本原則是：甲方出借資金，獲取固定15%年息(分12個月支付，每個月支付1.25%)，不承擔投資虧損風險，不分享固定利息以外的盈利;乙方出資風險保證金，承擔證券投資交易責任及投資虧損風險，在保證甲方取得固定月息1.25%的前提下獲取投資的全部盈余。具體細則如下：
一、指定帳戶在證券公司營業(yè)部，甲方所開立資金賬號：股東名稱：上海__股東代碼：深圳__股東代碼：.雙方將資金共同存入甲方帳戶，甲方出資人民幣萬元整，乙方出資人民幣萬元整(甲方資金的15%)作為風險保證金，乙方承諾不用于除權(quán)證及莊股的交易，投資具有價值的股票，雙方并保證各自資金來源的絕對合法性。甲乙雙方共同向證券營業(yè)部申請辦理甲方________年內(nèi)正常交易下資產(chǎn)禁取手續(xù)。甲方在乙方操作期間不得掛失，不得撤消指定交易，不得轉(zhuǎn)托管，不得提前支取。除平倉需要，任何一方不得私自更改交易密碼。如擅自更改密碼及上述違約行為，則支付對方5%違約金。
二、帳戶操作協(xié)議期間，甲方將該帳戶交易密碼提供給乙方操作交易，甲方有權(quán)監(jiān)控帳戶資產(chǎn)市值，甲方無交易操作權(quán)，如甲方違約則由此造成損失由甲方自行承擔，并且支付乙方為本合同已經(jīng)支付利息的3倍作為違約金;協(xié)議期間若甲方因不可抗力因素提前終止協(xié)議，應(yīng)提前壹個月通知乙方，若帳戶盈利，則甲方支付乙方為本合同已經(jīng)支付利息的3倍作為違約金。否則，造成損失由甲方自行承擔，并退還乙方為本合同已經(jīng)支付利息的2倍作為違約金。若乙方因不可抗力因素提前終止協(xié)議，乙方支付甲方全年15%利息的剩余部分。
三、利息結(jié)算簽署協(xié)議當日乙方即支付甲方下月固定利息人民幣元(既甲方投入資產(chǎn)總額的1.25%)，如乙方滿一個月未能按時支付甲方下月利息(既甲方投入資產(chǎn)總額的1.25%)，則視為乙方終止協(xié)議，甲方即有權(quán)更改密碼并平倉，剩余資產(chǎn)全部歸甲方所有。
四、風險控制當該帳戶的資產(chǎn)總值下降至108%市值既萬元時，乙方必須當即補足資金至萬元，既115%市值。當資產(chǎn)總值下降至108%而乙方?jīng)]能及時存入資金，甲方有權(quán)在不通知乙方的情況下修改密碼強行平倉，終止協(xié)議，平倉所得部分歸甲方所有。
五、收益結(jié)算帳戶資產(chǎn)市值高于人民幣元(既甲方投入資產(chǎn)的125%)時，乙方有權(quán)隨時將高出125%市值部分轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶。
六、期滿結(jié)算乙方應(yīng)將甲方證券賬戶中的所有資產(chǎn)變現(xiàn)。雙方并辦理解禁手續(xù)。同時甲方將甲方存入資金以外屬于乙方的風險保證金及盈利全額劃到乙方指定帳戶，否則從次日起甲方按當日資產(chǎn)總額日千分之五支付給乙方違約金。
七、保密條款雙方互相均賦有為對方保密的責任和義務(wù)。除國家有權(quán)機關(guān)的查詢、審計、稽核等原因外，不得向任何第三方透露本協(xié)議項下的所有協(xié)議內(nèi)容。乙方資產(chǎn)運作屬于高級商業(yè)機密，甲方不得向第三方透露乙方操作狀況，如甲方向第三方透露資產(chǎn)操作情況導致乙方造成的損失由甲方負責支付。乙方不得向第三方透露甲方資產(chǎn)狀況，否則視為違約。
八、協(xié)議期限________年。既________年____月____日起，至________年____月____日止。協(xié)議期滿如雙方同意續(xù)借則應(yīng)于本協(xié)議屆滿前10個工作日內(nèi)協(xié)商，經(jīng)雙方協(xié)商同意后按此協(xié)議為準簽署下年度借款協(xié)議。
九、本協(xié)議一式二份。
中介墊資合同篇十七
被上訴人(一審被告)：_________________。
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案，不服無錫市__________區(qū)人民法院于20__年__________月__________日作出的(20__)蘇02__________民初__________號《民事判決書》，現(xiàn)提起上訴。
上訴請求：_________________。
2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：_________________。
此致
無錫市中級人民法院。
上訴人：_________________(仲__________)。
20_______年__________月__________日。
中介墊資合同篇十八
敬請注意
為了維護您的利益，請您在簽署本
合同
前，仔細閱讀如下注意事項：
1：您已閱讀本合同所要條款，并已悉知其含義：
2：您已確保提交的有關(guān)證件及資料是真實，合法，有效的：
3：您已確認自己有權(quán)在本合同上簽字：
4：您已確知任何欺詐，違約行為將承擔的相應(yīng)法律后果：
5：您將本著誠實，信用的原則，善意簽訂并依約履行本合同：
6：請您使用鋼筆，毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內(nèi)容。
借款人：（甲方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
電話：
墊資人：（乙方）
住所：
身份證件名稱及號碼：
甲方向乙方申請墊資借款，乙方同意提供墊資。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章，甲乙雙方經(jīng)協(xié)一致，訂立本合同，以便共同遵守執(zhí)行。
1：墊資借款額度
乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣（大寫）________________元（小寫）______________元。
2：墊資借款額度有效時間：
墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止，共_____天。每天按0.3%計算，若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同，責任由甲方承擔。
3：還款方法
墊資借款到期后，甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
4：墊資借款擔保
甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產(chǎn)證原件作為乙方墊資款擔保：若甲方辦理二次抵押借款須經(jīng)乙方同意，并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
（一）甲方主要權(quán)利和義務(wù)
（1） 甲方有權(quán)要求乙方按合同約定墊資：
（2） 甲方有權(quán)要求乙方對甲方提供的有關(guān)個人的資料予以保密，但雙方另有約 定或法律，行政法規(guī)另有規(guī)定的除外：
（3） 甲方應(yīng)按乙方要求提供有關(guān)個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和 有效性：
（4） 甲方應(yīng)按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
（二）乙方的主要權(quán)利和義務(wù)
（1） 按照本合同約定按期足額提供墊資款，但因甲方原因造成遲延的除外：
（2） 對甲方提供的有關(guān)個人資料予以保密：
（3） 乙方有權(quán)了解，核實有關(guān)甲方身份和家庭財力狀況，有權(quán)要求甲方提供相關(guān)文件資料：
（4） 若甲方用_______________________________房產(chǎn)辦理抵押借款，乙方有權(quán)全程陪同。
（一）違約情形
甲方發(fā)生下列任一情況，均構(gòu)成違約：
（1） 甲方死亡，而財產(chǎn)合法繼續(xù)履行本合同的：
（2） 甲方被宣告失蹤，而其財產(chǎn)代管人不繼續(xù)履行本合同的：
（3） 甲方喪失民事行為能力，而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同：
（4） 甲方或其財產(chǎn)合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛，足以影響其償債能力：
（5） 甲方轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，以逃避債務(wù)的：
（6） 甲方未履行對乙方負有的其他到期債務(wù)，或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務(wù)的行為的：
（7） 甲方違反本合同，約定的其他義務(wù)：
（二）違約經(jīng)濟措施
財產(chǎn)保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等）由甲方承擔。
本合同生效后，甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方，應(yīng)事先經(jīng)乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后，合同同時解除。
本合同使用中華人民共和國法律。
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，可以通過協(xié)商解決，協(xié)商不成，按一下第____種方式解決。
1、向乙方住所地人民法院起訴。
2、提交_________________仲裁委員會（仲裁地點為______________），按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。
3、在訴訟或仲裁期間，本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
本合同經(jīng)甲方或其授權(quán)代理人簽字，乙方或其授權(quán)代理人簽字（或蓋名章）并加蓋公章（或合同專用章）后生效。
本合同履行過程中，甲，乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力。
1、甲方已閱讀本合同所有條款。應(yīng)甲方要求，乙方已經(jīng)就本合同作了相應(yīng)
的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應(yīng)的法律后果已全部通曉并充分理解。
2、甲方有權(quán)簽署合同。
甲方或其授權(quán)代理人（簽字）：
年 ?月 日
乙方或其授權(quán)代理人（簽字）：
年 ?月 日
中介墊資合同篇十九
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī)，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項簽訂如下條款：
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程項目：總建筑面積約平方米(棟樓)。
四、進場時間：定于年月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期(圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容)本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。
六、承包內(nèi)容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。
八、工程質(zhì)量：執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗收標準，質(zhì)量必須達到合格標準。
九、工程造價：本工程投資額約億元人民幣。
十、結(jié)算方式和計價標準：
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實結(jié)算。
3、工人工資單價：執(zhí)行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質(zhì)量和價格，由乙方組織購進，甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認可，作為結(jié)算依據(jù)。
7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認可質(zhì)量的前提下，優(yōu)先考慮使用。
十一、付款辦式：
1、本工程全部由乙方墊資建設(shè)，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結(jié)算后開始計算，按建設(shè)銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結(jié)清。
十二、協(xié)議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi)，乙方先付給甲方履約保證金萬元，待招標結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。
2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等)，待甲方考察結(jié)束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。
3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務(wù)
1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平，提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關(guān)進行監(jiān)督檢查和驗收。
4、負責協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系，確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務(wù)
1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術(shù)資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。
4、落實好各項管理措施，執(zhí)行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規(guī)程，防火、防盜，確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負責，并承擔一切經(jīng)濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經(jīng)有關(guān)部門進行材料試化驗，經(jīng)檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖，搭設(shè)臨建、堆放材料，做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
(1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。
(2)乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質(zhì)量等，一切經(jīng)濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。
(3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇二十
甲方：
乙方：
根據(jù)乙方在施工需求，現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識，甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產(chǎn)品名稱：柴油。
二、質(zhì)量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產(chǎn)品，符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產(chǎn)品行業(yè)檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
四、產(chǎn)品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
五、售后質(zhì)量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質(zhì)量問題甲方必須負完全責任，乙方有權(quán)將不合格油料清退出場，費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質(zhì)量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應(yīng)承擔一切經(jīng)濟損失。
六、貨款的支付與結(jié)算
1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉(zhuǎn)賬等方式向甲方支付油款，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結(jié)算日作為結(jié)算日期，結(jié)清所有油款。
2，結(jié)算時乙方應(yīng)給甲方出據(jù)委托優(yōu)先到義海公司財務(wù)結(jié)算油款
七.甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)
1.在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起)，如乙方在應(yīng)付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權(quán)單方面終止供油，乙方并負相應(yīng)的違約責任。
2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應(yīng)的柴油的質(zhì)量不出現(xiàn)任何問題。
3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質(zhì)量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質(zhì)量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
4.甲方必須在任何情況下保證質(zhì)量、準時的供應(yīng)給乙方所有需柴油供應(yīng)合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權(quán)延遲向乙方送油。
5.甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應(yīng)保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八.其他
1.甲方向乙方施工工地送油時，乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好安全防范工作，諾發(fā)生意外事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)損失的，由責任方負全部責任。
2.本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
3.本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議，甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時，可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
中介墊資合同篇二十一
甲方(出資人)：_________________商貿(mào)有限公司
乙方(借款人)：_________________銷售公司
經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、乙方因資金周轉(zhuǎn)需要，特要求甲方公司代墊資人民幣________萬元整，只用于支付________廣告費。?？顚Ｓ茫坏米鳛槠渌猛臼褂?。
二、乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三、代墊資期限為________年________月________日至________年________月________日止，到期乙方負責轉(zhuǎn)帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四、乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據(jù)中華人民共和國相關(guān)法律規(guī)定，依法追究乙方法律責任。
五、本協(xié)議自繳款之日起生效，如發(fā)生糾紛的，經(jīng)雙方協(xié)商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。