在合同中，各方需要明確約定交付、支付和違約等事項。合同應當明確雙方的權益和責任，確保交易的公平合理性。針對不同行業(yè)和場景，以下是一些常用的合同樣本供您參考。
拆除清運合同篇一
甲方：
乙方：
甲方決定拆除雙沙鎮(zhèn)白沙小學1號教學樓和教師2號宿舍樓，乙方自愿承包此項工程的施工?，F雙方協議如下：
一、拆除1號教學樓和2號教師宿舍樓共計面積2390平方米。
二、甲方在20xx年x月x日前將應拆除房屋內的物品全部清空。
三、乙方在20xx年x月x日前將應拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，時間順延)，并打圍封閉全部廢渣，待新校區(qū)公路開通后再運出廢渣。
四、乙方全權負責廢渣上車、運輸到甲方指定的地點，甲方負責協調廢渣堆放地。
五、打圍、拆除、運輸按工程預算總價63158.00元(大寫：六萬三千一百五十八元整)。
六、付款方式：乙方拆除完1號教學樓和2號教室宿舍樓后甲方付給乙方20xx0.00元(大寫：貳萬元整)，乙方運輸完全部廢渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大寫四萬三千一百五十八元整)。
七、甲方要做好師生安全教育管理工作，施工期間師生不能進入施工場地。
八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行負責。此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
拆除清運合同篇二
甲方：
乙方：
甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，為明確合同雙方的權利、義務和責任，維護合同雙方的合法權益，保證拆除工程順利進行，雙方本著平等自愿、協商一致、公平誠實的原則，達成如下協議：
一、工作內容、范圍、拆除期限
1
1)被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，完成場地平整。
2)拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一并清理出現場。
2、拆除期限：自甲方送達書面通知起天內完成全部拆除工作
二、甲方責任
1、甲方提供相關文件，協助乙方辦理有關拆除手續(xù)。
2、組織拆除后的交接驗收。
3、正式進場前審查進場相關人員勞動合同原件、“五險一金”證明原件。
4、監(jiān)督乙方的安全文明施工。
三、乙方責任
1、對拆除范圍內所有房屋及附屬物進行拆除，被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪。
2、乙方須自行辦理所有相關拆除手續(xù)，并交納政府規(guī)定的有關費用。
3、經甲方授權，由乙方負責被拆除范圍內所有房屋及附屬物的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作，并全權負責在拆除過程中的安全管理和手續(xù)辦理，承擔全部安全責任。乙方處理斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作的時間包含在拆遷期限內，乙方不得以此主張延長拆遷期限。處理斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作產生的相關費用由甲方承擔。
4、乙方應嚴格遵守公安、消防、市容、環(huán)保、勞動保護、電力、節(jié)水、市政、城管、衛(wèi)生、綠化等有關規(guī)定，妥善處理本拆除工程與地域管轄相關部門的關系。乙方確保在開工前辦理完畢各項手續(xù)，并報當地城管部門監(jiān)管。
5、乙方應負責擾民及民擾問題的協調處理，乙方應妥善處理鄰里關系，不損壞其任何財產，如臨界圍墻、他方設備。乙方人員不得違反治安管理條例及相關法律規(guī)定，乙方人員和機械設備不越界、不干擾他方的正常生產生活，否則發(fā)生的一切費用由乙方承擔，因乙方的過錯造成甲方罰款，由乙方承擔。
6、乙方在拆除過程中不能斷路、不能阻礙交通，必要時在工地車輛進入口處設置交通疏導員。
7、乙方制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確拆除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方應按規(guī)定辦理渣土消納證，乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按施工方案及相關規(guī)定執(zhí)行。施工垃圾處理、渣土清運需符合相關規(guī)定，相關費用由乙方承擔。
8、乙方在拆除工程開工前，負責做好防護系統的搭建，封閉施工現場。拆除工地外圍應當設置封閉硬質圍檔及必要的安全警示設施，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺撒的渣土。
9、乙方需設置安全負責人和專職安全員，安全負責人應負責一切拆除工程的安全，安全員負責現場的安全。認真做好拆除現場的安全管理工作。乙方應將上述人員名單和勞動組織各類人員名單于進入拆除現場前交給甲方。特殊施工人員，如機械操作駕駛人員，應持資格證作業(yè)，其中高空、電氣焊、起重及危險作業(yè)崗位人員，應在作業(yè)前按規(guī)定辦理手續(xù)。
10、乙方應遵守工程拆除安全生產有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織拆除，并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不落實造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
11、如發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按規(guī)定立即進行處理，脫離險區(qū)并在1小時內向甲方及有關管理部門匯報，因乙方原因造成的上述事故所產生的費用由乙方承擔。
12、乙方自行解決施工中所需的全部設備、工具、材料、勞保用品以及乙方人員的住宿、交通、辦公。乙方自行負責解決施工用水電，負責支付工程用水電費。
13、乙方在拆除過程中嚴格執(zhí)行有關操作規(guī)定，文明施工、安全施工。乙方自行處理擾民及民擾情況并承擔由此可能發(fā)生的責任和費用。因乙方違反有關規(guī)定造成政府有關部門罰款，其費用由乙方負責全額交納。
14、如現場發(fā)生消防、人身安全等事故均由乙方承擔全部責任，因此而發(fā)生的罰款、賠償等相關費用由乙方承擔。
15、負責在甲方整個地塊完全拆除進行整體土地驗收前,對已拆除地塊的看護工作，杜絕無關人員返回或重新搭建房屋。
16、乙方拆除過程中不得擅自更換拆除工作人員。甲方如發(fā)現乙方選派的項目工作人員不能有效地與甲方配合或不能勝任工作，甲方有權要求乙方及時無條件地更換人員。
17、乙方制定的安全生產措施及拆除方案需報甲方審核。
18、乙方在進行拆除工作中，無條件接受當地執(zhí)法部門、甲方工程人員、甲方聘請的監(jiān)理公司的管理和監(jiān)督，并按規(guī)定整改，如不服從管理，甲方有權終止此協議，另行選擇施工企業(yè)施工。
19、乙方在合同工期內完成本次拆除工程，并做到安全文明施工，甲方一次性獎勵乙方安全獎勵費，獎勵費額度最高不超過合同額的10%。
四、費用及結算方式：
1、合同簽訂后10個工作日內，乙方應向甲方提交履約擔保(銀行保函)，金額為貳拾萬元人民幣，同時甲方將向乙方提供等額的支付擔保(銀行保函)。
2、拆除費及安全獎勵費：
第標段，拆除費單價為/平方米，拆除面積為平方米，拆除費計元。
(1)簽訂協議后15個工作日，甲方支付乙方拆除費的30%，計 元。
(2)工程完工后，經甲方及工程監(jiān)理驗收合格后15個工作日內，甲方向乙方支付拆除費的 50 %，計 元。
(3)乙方按甲方要求完成拆除工作，由監(jiān)理組織驗收合格，并按指定范圍進行工程圍擋(另行簽署協議)，場地接收后15個工作日內，按合同約定，對安全獎勵費及違約金核算后，支付全部結算款。
五、違約責任
1、甲、乙雙方均應如約履行合同，因任何一方的違約行為致使另一方受到損失的，違約方應賠償守約方因其違約行為所受到的損失。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲乙雙方應協商解決。
3、乙方未按工程進度計劃的工期完工并經驗收合格，甲方有權在扣除乙方工期延誤的違約金，違約金額每天按合同總價的5‰計算，并有權解除本合同。
4、乙方未經甲方允許擅自更換該項目工作人員、工作人員無崗位證書的或人員不到位的，乙方按照違約金額每天按合同總價的5‰計算。
5、拆除過程中，發(fā)生集體上訪事件，甲方有權按違約金額每天按合同總價的5‰計算。
6、乙方如無故不按照甲方要求參加甲方召集的會議，每缺席一次向甲方支付違約金按合同總價的5‰計算。
7、如乙方未能按甲方要求妥善保存相關的檔案資料給甲方結案或其它工作造成損失或乙方未能積極配合甲方辦理結案及其它后續(xù)工作，則視為乙方違約。甲方有權扣除剩余合同款及履約擔保(基于乙方銀行保函產生的20萬元款項)作為違約金。
8、甲方如發(fā)現乙方將合同承包范圍的工程進行轉包，視為乙方違約，甲方有權終止此協議。
六、合同解除與終止
1、下列情況，甲方有權沒收乙方的履約擔保(基于乙方銀行保函產生的20萬元款項)，并有權對已完成的拆除工作不予支付拆除費，同時甲方有權解除本合同：
(1)乙方未按照合同約定期限完成階段性或全部工作;
(2)乙方不積極履行本合同中約定工作范圍內工作，經甲方3次警告后拒不改正的;
(3)向甲方提供虛假材料、數據、信息;
(4)將本合同中拆除工作轉托、轉包他人完成的;
(5)委派無資格證書人員從事相關工作;
(7)違反有關法律、法規(guī)從事拆除工作的。
2、有下列情況之一的，本合同終止：
(1)乙方被政府吊銷營業(yè)執(zhí)照;
(3)乙方在從事委托事項過程中違反法律、法規(guī)的規(guī)定，遭到政府有關部門處罰，致使拆除工作不能進行的。
七、爭議解決
甲乙雙方如對合同條款規(guī)定的理解有歧義，或者對合同有關的事項發(fā)生爭議，雙方應
本著友好合作的精神進行協商。協商不能解決時向拆除工程所在地人民法院提起訴訟。
八、合同生效
本合同自甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。
九、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式 份，雙方各持 份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除清運合同篇三
承租單位: (以下稱甲方)
出租單位: (以下稱乙方)
根據 工程需要,經甲、乙雙方共同協商，自 年 月 日起，甲方租用乙方的 型塔吊，為明確責任，便于管理，確保安全，利于生產，制定本安全協議書，雙方共同遵守。
一、甲、乙雙方應共同執(zhí)行國家和 市有關起重機吊裝機械的安全管理規(guī)定。
二、乙方必須保障塔吊的完好和安全，按照塔吊生產廠家的技術文件支立、使用、維修、拆除。
三、甲方依據乙方提供的設計方案，負責塔基塔吊基礎的制作，經雙方驗收合格簽后可進行塔吊安裝，塔吊安裝完畢后，經公司驗收合格方準投入使用。使用過程中，甲方應負責塔吊基礎的檢查、維護。如因基礎造成塔吊傾翻出軌等事故由甲方負責；如因乙方提供的資料不準確造成事故，由乙方負責。
四、處于塔臂回轉范圍的高壓線或其它架空線（纜），人員和車輛通道、建筑物等需要保護時，甲方負責搭設防護棚、隔離柵欄。并設立紅旗及紅燈示警。
五、塔吊需要頂升、拆除作業(yè)時，甲方負責現場協調，保證現場作業(yè)范圍內沒有人員停留、通行。
六、塔吊與結構錨固時，甲方按要求提供錨固定位置，搭設錨固操作平臺和通道，保證錨固作業(yè)人員的安全通行和操作。錨固拆除前，甲方保證操作平臺和通道經常處于安全狀態(tài)。甲方不得隨意改動錨固點。
七、同一施工現場或相鄰施工現場兩臺以上塔吊作業(yè)時，甲方根據需要負責協調各塔吊之間的工作時間、回轉范圍、吊裝地點、停機方向、高差等事宜，確保塔吊不發(fā)生相碰。
八、塔吊司機必須持證上崗，遵守“十不吊”規(guī)定。
九、甲方為乙方提供的配電箱由甲方負責管理，甲方不得在為乙方提供的配電箱內接其它設備，并不得在塔吊作業(yè)中切斷電源。
十、塔吊的安全管理由乙方負責：吊具、索具、信號工、摘掛鉤人員的安全由甲方負責。
十一、乙方司機應參加甲方的安全教育并認真聽講和執(zhí)行。
十二、在安裝、拆裝或運轉過程中，凡因塔吊本身的缺陷、安全保護裝置不齊全或失靈、司機違章操作等造成的事故及損失由乙方負責。 十三、凡因司機不遵守規(guī)章制度、勞動紀律，不堅守崗位，擅離職守，擅自將塔吊交給無證人員操作所造成的事故和損失均由乙方承擔全部責任。
十四、甲、乙雙方單位的領導均無權指派無操作證人員上崗，如因領導強行指派無證人員操作所造成的事故和損失，誰指派誰承擔全部責任。
十五、塔吊司機有權拒絕違章指揮。
十六、上級在檢查中發(fā)現對司機違章操作或因塔吊本身的缺陷等進行處理時，所罰款項或責任勻由乙方承擔。
十七、乙方應保證塔吊在使用中不影響甲方的安全達標活動。
十八、吊裝作業(yè)中發(fā)生事故時，甲、乙雙方均應試保護現場、積極搶救并向上級主管部門報告，配合上級部門調查處理。
十九、本協議一式二份，甲方一份，乙方一份。
二十、本協議有效期：自簽定之日起至塔吊退場后終止。
二十一、本協議未盡事宜，凡屬國家、 市有關規(guī)定的均按有關規(guī)定執(zhí)行；凡屬國家、地方等相關政府管理部門規(guī)定的，甲、乙雙方可協商補充。
二十二、需補充的條款，由雙方協商后另外補充說明。
甲方代表簽： 乙方代表簽：
（蓋章） （蓋章）
年 月 日 年 月 日
拆除清運合同篇四
行政起訴狀(公民提起行政訴訟用)。
原告：
被告：
訴訟請求：
事實與理由：
證據和證據來源，證人姓名和住址。
×××人民法院。
起訴人：×××。
一、本訴狀副本份；
二、證據材料份。
行政起訴狀(法人或者其他提起行政訴訟用)。
原告名稱：
所在地直：
法定代表人(或代表人)姓名：職務：
電話：
企業(yè)性質：工商登記核準號。
經營范圍和方式：
開戶銀行：帳號：
被告名稱：
所在地址：
訴訟請求：
事實與理由：
證據和證據來源，證人姓名和住址。
×××人民法院。
起訴人：×××。
一、本訴狀副本份；
二、證據材料份。
(一)行政起訴狀的結構形式。
1．標題。寫明行政起訴狀。
2．首部。必須分別寫明原告和被告的有關情況。原告要寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、地址等情況，由于人民法院受理行政訴訟案有管轄的范圍，被告欄要寫明被告機關或組織的全稱、地址，以及其法定代表人或負責人的姓名、職務。
3．正文。正文是行政起訴狀的核心內容，其具體內容和寫法另作論述。
4．尾部。包括附項和落款。要寫明起訴人的姓名、日期，在附項中寫明本訴狀副本份數。
(二)行政起訴狀正文的內容及寫法。
正文內容包括三項：訴訟請求，事實與理由，證據和證據來源，證人姓名和地址。
1．訴訟請求。訴訟請求是正文的第一項內容，即是原告提起行政訴訟要解決的問題，要達到的目的。根據行政案件的特點，原告所提出的訴訟請求主要有：部分或全部撤銷處罰決定；變更處罰決定；提出賠償損失等。如例文一，訴訟請求有兩個：(1)撤銷被告發(fā)出的治安管理處罰裁決書；(2)責令被告履行保護人身權、財產權的法定職責。
訴訟請求要表述明確、具體。原告可以針對被告具體行政行為的性質以及自己的權益受損害的程度，依法提出恰如其份的請求。
2．事實與理由。這部分要寫清楚提出訴訟請求的事實根據和法律依據。
事實是人民法院審理案件的依據，起訴狀必須寫明被告侵犯起訴人合法權益的事實經過、原因及造成的結果，指出行政爭議的焦點。如果是經過行政復議后不服提出起訴的，還要寫清楚復議行政機關作出復議決定過程和結果。
過重，侵害了原告正當權益等。其理由應根據案件的不同而有所側重，但引用法律、法規(guī)條文必須準確，理由務必充分。
3．證據和證據來源、證人姓名和住址。這部分內容要求原告就訴訟請求、列舉的事實、闡述的理由所舉之證據，應當詳細、分明，以便人民法院在辦案過程中核對查實。
拆除清運合同篇五
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方將自有房屋秦金路房屋拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經共同協商，一致同意簽訂本協議。
一、施工內容及工程量：
1、施工內容：建筑物拆除，渣土清運。
2、拆除標準：拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。
3、注意;施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式：
1、工程價款：
(1)雙方商定項目總金額：元。
2、結算方式：
(1)自簽訂合同開工日到拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平，一次性付清工程款。
三、施工日期：
1、本合同工程定于2012年2012年。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力：
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區(qū)域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜并監(jiān)督乙方的施工全過程。乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施，。
2、積極配合甲方的工作。3、認真貫徹執(zhí)行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔，。
6、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任：
1、違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
六、其他：
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
拆除清運合同篇六
甲方：
乙方：
甲方將科技大廈地下一層拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商簽訂本協議：
一、施工內容及工程量：
1、施工內容：建筑物拆除及間墻地上加高的磚土清運。
2、拆除標準：按甲方要求拆除范圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價款：
經甲乙雙方協商拆除項目總金額為元。結算方式：甲方應在乙方完成工程量50%時，付一部分工程款。其余工程款再施工完閉后3日內付清。
三、施工日期：
本合同工程定于年月日開工，于年月日竣工。
四、雙方責任及權力。
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往拆除區(qū)域內的電源、通信等線路。
3、甲方指定為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜，并監(jiān)督乙方的施工過程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執(zhí)行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、負責機械及人員安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失，并負責施工人員的安全保險，對施工中所發(fā)生的任何安全責任事故責任由乙方承擔。
5、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
6、乙方指定為工程項目負責人。
五、違約責任：
違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔其責任，造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
六、其它：
本合同自甲乙雙方法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。本合同一式兩份甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利、共同發(fā)展的原則，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量及安全，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條拆除范圍。
拆除工程地點：佛山市南海區(qū)五圣河(桂瀾路以東，寶翠北路以西)具體范圍詳見《佛力估字[20__]第145號》資產評估報告書。
第二條質量標準。
1、拆除招標范圍內的甲方指定的建筑物、構筑物及基礎(拆至閘室底珠基標高-1.3米處，詳見附圖)，附屬的圍墻、花圃、擋土墻等，岸邊場地平整至最近市政道路路面標高處(包含用拆除物殘渣回填)，并清除所有垃圾，不得將垃圾就地填埋及將原地塊沙土運走。
2、按現行的《工程施工質量驗收規(guī)范》標準，達到合格或以上。
第三條工期。
1、施工總工期：15日歷天(從合同簽訂之日算起)。
2、甲方在發(fā)出書面進場通知書2日歷天內，乙方必須進場施工，否則甲方有權取消其中標資格。
第四條拆除項目成交價大寫：
第五條支付方式。
該工程是通過佛山市南海公有資產流轉服務有限公司(以下簡稱組織交易機構)公開組織拍賣成交的，簽訂合同前已于成交當日向該公司繳納全額的拆除項目成交款。
第六條履約保證金。
1、人民幣10萬元(包括文明施工，工人工資保證金，工程施工等)，乙方必須在簽訂合同前交予組織交易機構。
2、工程驗收合格后，在沒有違約的情況下，甲方會出具《已交接證明》，乙方憑此證明到組織交易機構在辦理退還履約保證金(不計算利息)。
第七條甲方的責任及義務。
1、協助乙方施工前對周邊房屋進行觀測記錄。
2、甲方指派現場管理人員負責監(jiān)督乙方拆除過程中的安全及環(huán)保工作的執(zhí)行情況，并對發(fā)現的問題和存在隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出處罰或停工處理。
第八條乙方責任及義務。
1、安全責任。
(1)乙方指定為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
(2)負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環(huán)保及交通等有關部門所有拆除及清運審批、備案手續(xù)。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。
(3)負責制定拆除工程現場安全操作規(guī)程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現場安全檢查員。
(4)建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產生的經濟和法律責任。
(5)接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。
(6)違反規(guī)定的安全操作規(guī)程，造成意外事故，由乙方自負。
(7)出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
(8)嚴格按照合同和國家以及有關法律、法規(guī)、操作規(guī)程施工。如因施工現場的安全防范措施不當或工作有疏忽而導致乙方雇請的人員發(fā)生工傷或其他人身損害，或造成其他人員的人身或財產損害的，一切責任由乙方負責。
(9)中標單位應對參加施工的所有人員和第三者投保意外工傷險，并承擔全部安全責任，每單項拆除工程報甲方開工備案前需提供所有施工人員拆除施工人員意外傷害保險保單，購買不小于10人的意外險。
2、環(huán)保責任。
(1)制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確拆除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方在施工中做好現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按照施工方案規(guī)定執(zhí)行。
(2)拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環(huán)保負責人、拆除時限等內容。
(3)拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍擋，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。
(4)拆遷工地應按規(guī)定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛(wèi)生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
(5)渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
(6)渣土清運車輛應按規(guī)定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
(7)在拆除和清運過程中，若違反環(huán)保規(guī)定而遇到處罰的責任由乙方負責。
(8)乙方必須按時發(fā)放工人工資，接受業(yè)主及其上級主管部門的監(jiān)督。
3、文明施工。
(1)乙方應作好文明施工及消防準備工作。
(2)乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
(3)乙方應保證施工現場內、外清潔衛(wèi)生，交通道路暢通。
(4)乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
(5)乙方協助甲方辦理拆除備案手續(xù)。
(6)在拆遷工地周邊應當設置2米以上硬質密閉圍擋。
(7)本工程不允許采用爆破拆除，只能采用人工或機械(離民居30米以內的非住宅物業(yè)必須采用人工拆除)，做好民居房屋安全防護措施及因拆除時產生的震動，可能對周邊房屋有影響，開工前必須對周邊房屋進行觀測記錄，保存原始資料。若乙方違反操作規(guī)程，導致損壞民居房屋的賠償責任由乙方承擔。
(8)中標單位不能在夜間施工。施工期間必須保證不影響周邊居民的正常生活。
第九條違約責任。
1、本工程由甲方及相關的質量監(jiān)督管理部門按國家頒發(fā)的現行有關驗收標準和驗收規(guī)范進行驗收評定，必須達到合格的質量標準，若未能達到該標準，則工程不予以驗收，乙方須對存在的質量缺陷問題及時進行修整并承擔相關的費用，若由此導致工期延誤還須按工期延誤賠償標準向發(fā)包人支付賠償費。
2、施工期內發(fā)包人將對乙方的日常管理維護工作進行定期和不定期的抽驗，如發(fā)現乙方服務未到位，發(fā)包人向乙方發(fā)出限期維護通知書，乙方須在限期內整改完成，若乙方未在限期內進行維護或者未完成維護工作的，發(fā)包人有權另行委托管養(yǎng)或者維修單位施工，所支出的費用發(fā)包人有權在乙方的履約擔保金中扣減。
3、工期誤期賠償費。
(1)本招標工程要求乙方按中標工期完成。
(2)若因乙方原因造成工期延誤的，則工期每延誤一天，甲方將對其收取違約金。違約金額為：工期每延遲一天1000元，違約金在履約擔保金里扣減。若乙方在施工中途未經甲方同意停工超過10天的，則視為單方面解除合同，履約擔保金不予退還，甲方有權追索乙方因停工而造成的損失。若因甲方原因造成工期延誤的，工期相應后延。因不可抗力的原因造成的工期延誤，應在不可抗力事件結束之日起15天內經甲方簽證認可后，工期可相應順延，雙方辦理同意順延工期手續(xù)。
(3)若乙方安全管理不到位，存在安全隱患的，甲方或建設行政主管部門發(fā)出限期整改通知書。對拒不整改或整改后沒有告之甲方或建設行政主管部門的每次罰款1000元，累計后在履約擔保金里扣減。
(4)施工人員在高空作業(yè)必須系安全帶和戴安全帽，如發(fā)現沒有按要求佩戴好安全帶和安全帽的每人每次罰款1000元(以照相為準)，累計后在履約擔保金里扣減。
第十條爭議的解決。
凡有關本合同或執(zhí)行本合同發(fā)生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交南海區(qū)人民法院提起訴訟。
第十一條不可抗力。
1、不可抗力是指戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
2、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不會因此而改變。
3、不可抗力發(fā)生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十二條合同生效。
1、本合同自雙方簽章之日起生效。
2、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
3、本合同在執(zhí)行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附于本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
第十三條其他約定條款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
拆除清運合同篇七
乙方：____________
聯系方式：____________
甲方為了自建房工程的順利施工，將(共約______平方米)的拆除工程承包給乙方施工，經甲乙雙方協商達成如下條款，以供甲乙雙方共同遵守：
乙方負責將本房屋三層現狀按甲方要求進行拆除，并將所有的拆除物清理出場并運送出去，甲方所需物歸于甲方并交接放好。甲方在本拆除完成后一次性支付乙方付工程款捌仟伍佰圓人民幣。
______年______月______日—______年______月______日。
1、乙方拆除工作必須達到甲方的驗收標準，若沒有達到，則乙方負責賠償甲方的一切損失并對工程進行返工，直到達到甲方標準為止。
2、按甲方現場人員的要求，按照甲方現場人員的監(jiān)督進行拆除。
3、甲方要求乙方雇用有經驗的工人進行拆除，在拆除過程中注意安全要求，并做好安全保護設施，對于拆除過程中發(fā)生的`一切安全事故，甲方概不承擔責任，由乙方自負。
4、乙方必須在甲方規(guī)定的日期內把拆除的物品移走，并清理干凈。否則，視為乙方違約。
1、在拆除過程中，如因乙方人員在施工過程中不慎導致甲方現場的供水、進排水、消防、空調、供氣、排污等設施設備受到破壞或損失或對房屋結構造成損壞，由乙方全部賠償。
2、本合同一式貳份，各合同文本具有同等法律效力。
3、其他約定。
甲方(簽字蓋章)：____________
日期：______年______月______日
乙方(簽字蓋章)：____________
日期：______年______月______日
拆除清運合同篇八
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方于就本廠房拆除事項協商一致，訂立本協議。
甲方在瑞城花園南側的原家具店鋼結構棚約600平方米需要拆除，現把鋼結構的拆除承包給乙方。乙方負責對該鋼結構棚進行解體落地，并負責及時把拆下的所有結構、構件、垃圾清運出場，避免影響甲方使用場地。
該棚外圍留出高不拆除，作為瑞城花園工地圍墻使用，要求對該預留做圍墻的部分進行加固處理，達到美觀、穩(wěn)固要求。
經雙方協商乙方付給甲方人民幣______元廢舊材料款，結算時間為合同簽訂之日。本價款已綜合考慮所有乙方應得廢舊材料價值、拆除耗費人工費、運費、材料費、設備費及所有與清運垃圾相關的城管、環(huán)衛(wèi)、垃圾填埋、棄土場等相關費用，同時包括因本工程安全事故對甲方及第三方的責任賠償金。乙方承諾按合同要求完成拆除工程，不另收取拆除費用。
乙方必須有足夠的`人手和相關設備進場施工，并在__________年________月________日前完成所有拆除內容。
乙方必須具備建筑物（鋼結構）拆除資質，進場人員須具有相應上崗證。
乙方責任：
1、乙方必須向甲方提供經專家論證合格的拆除工程專項方案。
2、對進場人員進行安全三級教育和安全技術交底后方可進行拆除。
3、拆除前必須做好工作區(qū)域警戒線，安排專職安全員監(jiān)督巡邏職守。避免傷及他人安全和財物損失。
4、做好高空作業(yè)專項方案，拆除過程中屬高空作業(yè)的必須搭設工作平臺進行操作，不得站在鋼結構上進行割焊作業(yè)，避免高空墜落、觸電、物體打擊事故發(fā)生。
5、氧氣瓶和乙炔瓶使用必須符合相關安全技術規(guī)范要求，避免爆炸和火災事故發(fā)生。
6、乙方必須做好相應的安全救援預案提交甲方備案。
7、特殊工種必須按國家安全相關管理條例持證上崗。
8、乙方負責拆遷現場安全管理，在乙方沒有按以上要求做好相關事項前，不得動工，否則發(fā)生一切安全事故由乙方自行承擔，甲方概不負責。
乙方在拆除過程中如出現違反本合同條款內容，經三次告知不能改正，并對甲方造成嚴重損失的，視為實質性違約，合同自動終止，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。乙方在施工中造成安全事故的，應立即停止施工。如不能及時妥善處理完畢，則合同自動終止，所有責任由乙方負責，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽定之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜協商解決。
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________
拆除清運合同篇九
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計管理條例》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本次工程實際情況，經甲乙雙方協商，達成一致意見，簽訂本合同。
(一)工程名稱： ** 水塔拆除工程。
(二)工程地點：
(三)工程范圍：
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交給甲方;
3、清理因拆除水塔所產生的全部垃圾(運到指定地點)。
(四)施工方式：人工作業(yè)拆除。
(五)工程施工期間：20xx年 月 日20xx年 月 日，共 天。
(一)工程總價：人民幣 元。
(二)付款方式：水塔拆至三分之一處時，甲方給付乙方合同總價款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完畢并將垃圾清理干凈后經甲方驗收合格的在十個工作日以內無息付清。
(一)甲方權利及義務
1、清理工程施工范圍內的財物;
2、指派 負責對拆除工程全程跟進監(jiān)督，協調工程施工過程的問題，確保工程順利進行;
3、為乙方的施工提供電源，保證乙方的用電;
4、乙方人員的配置使用，甲方不得干涉。
(二)乙方的權利和義務
2、乙方必須具有符合國家規(guī)范要求的施工資質;
3、在施工中，必須按照國家頒發(fā)的施工規(guī)范和要求進行;
5、乙方在施工前必須注意對周圍建筑物、暖氣管道及其他設施進行保護，因施工造成損壞，乙方負責賠償。
7、乙方不得將工程分包、轉包，保證按時保質完工。
完工驗收以國家頒發(fā)的驗收規(guī)范、甲方的要求為標準。
乙方必須在規(guī)定的時間內完工，每逾期一日支付給甲方工程總價款1%的違約金，超過十天的甲方有權單方解除合同并要求乙方承擔合同總價款30%的違約金。
在合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方協商解決，協商不成的由*人民法院管轄。
2、本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力;
3、未盡事宜，以雙方書面補充協議為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
拆除清運合同篇十
甲方：
乙方：
雙方本著平等互利、誠實守信原則，通過友好協商，就甲方托乙方完成墨管道橫穿路段拆除工程達成一致意見，就相關事宜達成以下協議：
1、工程內容：北內環(huán)路給水延伸段工程dn600球墨管道橫穿路段拆除；將所拆除管道、配件裝運至美林自來水廠廠區(qū)內。
2、工程地點：南安市鳳凰路（北內環(huán)）
工期共計7天
該工程總價為：人民幣壹萬陸千肆佰貳拾元整（小寫：120元）該價格包括為完成本項工程所發(fā)生的.工人、材料、機械及安全協調、稅收等一切明示費用。
乙方拆除工程完工并將拆除材料運至美林水廠廠區(qū)內，經甲方驗收后七天內憑稅票支付全額款項。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成可向工程所在地人民訴訟。
1、合同履行期間，甲乙雙方對本合同內容作實質性的'變更或訂立補充協議，必須經雙方當事人簽字（蓋章）后方能生效。
2、本合同從甲、乙雙方簽字（蓋章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式貳份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
拆除清運合同篇十一
甲方取得黃鶴樓酒廠配電、酒罐拆除任務、現場該任務承包給乙方。為明確甲、乙雙方的權利和義務，根據我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經甲乙雙方協商同意擬定本協議，以資雙方共同遵守。
(一)拆除任務：
黃鶴樓酒廠配電、酒罐設備。
(二)拆除范圍：
配電房內與配電有關的物資，酒罐房與酒罐有關的物資。
(三)拆除期限
依據甲方的整體要求和時間安排、乙方應在甲方指定的期限內完成拆除任務。即：年月日至年月日，歷時天。
(四)付款方式：
甲乙雙方簽訂合同時、乙方一次性付清設備款人民幣萬元。施工保證金萬元。工程完工后如按甲方要求無任何違規(guī)行為，三日內甲方一次性返還乙方全部保證金。
(五)乙方權利及義務：
1、乙方有權要求甲方及時提供拆除任務所需的資料等有關事項。
2、制定詳細的施工方案及安全措施。
3、負責拆除現場的安全及文明管理。
4、拆除過程中乙方應做好周全的防火準備措施，及配備現場消防設施。
5、拆除過程中乙方應確保施工人員人生安全，施工過程中造成的所有事故責任由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
(六)本合同未盡事宜雙方協商解決、協議達成的書面補充協議均視同本合同的組成部分。
(七)如履行本合同發(fā)生爭議，雙方不能協商解決的任何一方可向法院起訴。
(八)本合同經雙方簽字蓋章即生效，一式三份有同等效力，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除清運合同篇十二
甲方：
乙方：
一、工程名稱：拆除工程
二、工程地點：
三、承包內容：
四、承包形式：乙方包工包料
五、工程總造價人民幣（小寫）（元）。
一、甲方：
1、區(qū)域以外的“三通一平”，負責施工區(qū)域以外進場道路的暢通。
2、開工前三日內由甲方對拆除區(qū)域內的'水、電、汽、煤氣進行斷離。
二、乙方：
1、負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水、電管線的鋪設、管理、使用和維修工作；
2、組織施工管理人員、材料、施工機械進場；
3、編制施工組織設計或施工方案、施工總進度計劃；
4、按照建筑物爆破規(guī)范要求做好煙囪爆破的安全防護措施，并按有關法規(guī)要求辦理相關手續(xù)。
一、該項工程工期為天（日歷天），自年月日開工至年月日竣工驗收。
二、開工前天，乙方向甲方發(fā)出開工通知書。
三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：不可抗力的因素而延誤工期。
一、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑拆除工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
二、乙方在施工過程中必須遵守下列條款：
1、必須對拆除區(qū)域進行圍護，拉運垃圾車輛必須加蓋篷布，垃圾不得沿路拋灑；
3、拆除工程所產生的建筑垃圾，由乙方按照環(huán)保要求自找垃圾排放點，并自行清理；
5、按照附表規(guī)定及乙方拆除的部分設備及建筑鋼筋折價處理給乙方，其折價款為1700元/噸；噸位計量以甲方計量磅單為準。
該項拆除工程所需的材料、設備均由乙方采購。
一、本合同造價結算方式：承包價：綜合總價承包，同時扣除折價處理給乙方的廢舊設備及拆除建筑物的鋼筋折價款：
三、工程竣工驗收合格后，甲方按照審計后的工程總造價乙方給甲方正式稅票進行結算，一次付清。
工程竣工驗收，以國家頒發(fā)的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及甲方要求為依據。
乙方的責任：
二、承包人有下列情況之一者，承包人自愿向發(fā)包人支付該項工程總價款10%的違約金：
1、在接到甲方的開工令后7日內未進場施工；
2、無視甲方的書面警告，不履行合同規(guī)定其義務；
3、不經甲方同意，私自分包。
甲方的責任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失。
二、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
三、乙方驗收通知書送達10日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金3%。
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議后，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意向合同簽約地人民提起訴訟。
一、本合同正本一式四份，副本一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)正本兩份、副本一份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，如發(fā)生變更，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
簽訂日期：
拆除清運合同篇一
甲方：
乙方：
甲方決定拆除雙沙鎮(zhèn)白沙小學1號教學樓和教師2號宿舍樓，乙方自愿承包此項工程的施工?，F雙方協議如下：
一、拆除1號教學樓和2號教師宿舍樓共計面積2390平方米。
二、甲方在20xx年x月x日前將應拆除房屋內的物品全部清空。
三、乙方在20xx年x月x日前將應拆除房屋全部拆完(如遇不可抗力，時間順延)，并打圍封閉全部廢渣，待新校區(qū)公路開通后再運出廢渣。
四、乙方全權負責廢渣上車、運輸到甲方指定的地點，甲方負責協調廢渣堆放地。
五、打圍、拆除、運輸按工程預算總價63158.00元(大寫：六萬三千一百五十八元整)。
六、付款方式：乙方拆除完1號教學樓和2號教室宿舍樓后甲方付給乙方20xx0.00元(大寫：貳萬元整)，乙方運輸完全部廢渣后乙方向甲方付清余款43158.00元(大寫四萬三千一百五十八元整)。
七、甲方要做好師生安全教育管理工作，施工期間師生不能進入施工場地。
八、乙方要做好安全施工、文明施工工作，如不慎造成安全事故，由乙方自行負責。此合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
拆除清運合同篇二
甲方：
乙方：
甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)的規(guī)定，為明確合同雙方的權利、義務和責任，維護合同雙方的合法權益，保證拆除工程順利進行，雙方本著平等自愿、協商一致、公平誠實的原則，達成如下協議：
一、工作內容、范圍、拆除期限
1
1)被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪，完成場地平整。
2)拆除過程中產生的渣土、廢棄物等一并清理出現場。
2、拆除期限：自甲方送達書面通知起天內完成全部拆除工作
二、甲方責任
1、甲方提供相關文件，協助乙方辦理有關拆除手續(xù)。
2、組織拆除后的交接驗收。
3、正式進場前審查進場相關人員勞動合同原件、“五險一金”證明原件。
4、監(jiān)督乙方的安全文明施工。
三、乙方責任
1、對拆除范圍內所有房屋及附屬物進行拆除，被拆除房屋(含棚子、自建房等)拆除至室外自然地坪。
2、乙方須自行辦理所有相關拆除手續(xù)，并交納政府規(guī)定的有關費用。
3、經甲方授權，由乙方負責被拆除范圍內所有房屋及附屬物的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作，并全權負責在拆除過程中的安全管理和手續(xù)辦理，承擔全部安全責任。乙方處理斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作的時間包含在拆遷期限內，乙方不得以此主張延長拆遷期限。處理斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作產生的相關費用由甲方承擔。
4、乙方應嚴格遵守公安、消防、市容、環(huán)保、勞動保護、電力、節(jié)水、市政、城管、衛(wèi)生、綠化等有關規(guī)定，妥善處理本拆除工程與地域管轄相關部門的關系。乙方確保在開工前辦理完畢各項手續(xù)，并報當地城管部門監(jiān)管。
5、乙方應負責擾民及民擾問題的協調處理，乙方應妥善處理鄰里關系，不損壞其任何財產，如臨界圍墻、他方設備。乙方人員不得違反治安管理條例及相關法律規(guī)定，乙方人員和機械設備不越界、不干擾他方的正常生產生活，否則發(fā)生的一切費用由乙方承擔，因乙方的過錯造成甲方罰款，由乙方承擔。
6、乙方在拆除過程中不能斷路、不能阻礙交通，必要時在工地車輛進入口處設置交通疏導員。
7、乙方制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確拆除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方應按規(guī)定辦理渣土消納證，乙方施工中現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按施工方案及相關規(guī)定執(zhí)行。施工垃圾處理、渣土清運需符合相關規(guī)定，相關費用由乙方承擔。
8、乙方在拆除工程開工前，負責做好防護系統的搭建，封閉施工現場。拆除工地外圍應當設置封閉硬質圍檔及必要的安全警示設施，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺撒的渣土。
9、乙方需設置安全負責人和專職安全員，安全負責人應負責一切拆除工程的安全，安全員負責現場的安全。認真做好拆除現場的安全管理工作。乙方應將上述人員名單和勞動組織各類人員名單于進入拆除現場前交給甲方。特殊施工人員，如機械操作駕駛人員，應持資格證作業(yè)，其中高空、電氣焊、起重及危險作業(yè)崗位人員，應在作業(yè)前按規(guī)定辦理手續(xù)。
10、乙方應遵守工程拆除安全生產有關規(guī)定，嚴格按安全標準組織拆除，并隨時接受甲方安全檢查人員實施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不落實造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
11、如發(fā)生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按規(guī)定立即進行處理，脫離險區(qū)并在1小時內向甲方及有關管理部門匯報，因乙方原因造成的上述事故所產生的費用由乙方承擔。
12、乙方自行解決施工中所需的全部設備、工具、材料、勞保用品以及乙方人員的住宿、交通、辦公。乙方自行負責解決施工用水電，負責支付工程用水電費。
13、乙方在拆除過程中嚴格執(zhí)行有關操作規(guī)定，文明施工、安全施工。乙方自行處理擾民及民擾情況并承擔由此可能發(fā)生的責任和費用。因乙方違反有關規(guī)定造成政府有關部門罰款，其費用由乙方負責全額交納。
14、如現場發(fā)生消防、人身安全等事故均由乙方承擔全部責任，因此而發(fā)生的罰款、賠償等相關費用由乙方承擔。
15、負責在甲方整個地塊完全拆除進行整體土地驗收前,對已拆除地塊的看護工作，杜絕無關人員返回或重新搭建房屋。
16、乙方拆除過程中不得擅自更換拆除工作人員。甲方如發(fā)現乙方選派的項目工作人員不能有效地與甲方配合或不能勝任工作，甲方有權要求乙方及時無條件地更換人員。
17、乙方制定的安全生產措施及拆除方案需報甲方審核。
18、乙方在進行拆除工作中，無條件接受當地執(zhí)法部門、甲方工程人員、甲方聘請的監(jiān)理公司的管理和監(jiān)督，并按規(guī)定整改，如不服從管理，甲方有權終止此協議，另行選擇施工企業(yè)施工。
19、乙方在合同工期內完成本次拆除工程，并做到安全文明施工，甲方一次性獎勵乙方安全獎勵費，獎勵費額度最高不超過合同額的10%。
四、費用及結算方式：
1、合同簽訂后10個工作日內，乙方應向甲方提交履約擔保(銀行保函)，金額為貳拾萬元人民幣，同時甲方將向乙方提供等額的支付擔保(銀行保函)。
2、拆除費及安全獎勵費：
第標段，拆除費單價為/平方米，拆除面積為平方米，拆除費計元。
(1)簽訂協議后15個工作日，甲方支付乙方拆除費的30%，計 元。
(2)工程完工后，經甲方及工程監(jiān)理驗收合格后15個工作日內，甲方向乙方支付拆除費的 50 %，計 元。
(3)乙方按甲方要求完成拆除工作，由監(jiān)理組織驗收合格，并按指定范圍進行工程圍擋(另行簽署協議)，場地接收后15個工作日內，按合同約定，對安全獎勵費及違約金核算后，支付全部結算款。
五、違約責任
1、甲、乙雙方均應如約履行合同，因任何一方的違約行為致使另一方受到損失的，違約方應賠償守約方因其違約行為所受到的損失。
2、遇有不可抗力因素致使合同無法履行時，甲乙雙方應協商解決。
3、乙方未按工程進度計劃的工期完工并經驗收合格，甲方有權在扣除乙方工期延誤的違約金，違約金額每天按合同總價的5‰計算，并有權解除本合同。
4、乙方未經甲方允許擅自更換該項目工作人員、工作人員無崗位證書的或人員不到位的，乙方按照違約金額每天按合同總價的5‰計算。
5、拆除過程中，發(fā)生集體上訪事件，甲方有權按違約金額每天按合同總價的5‰計算。
6、乙方如無故不按照甲方要求參加甲方召集的會議，每缺席一次向甲方支付違約金按合同總價的5‰計算。
7、如乙方未能按甲方要求妥善保存相關的檔案資料給甲方結案或其它工作造成損失或乙方未能積極配合甲方辦理結案及其它后續(xù)工作，則視為乙方違約。甲方有權扣除剩余合同款及履約擔保(基于乙方銀行保函產生的20萬元款項)作為違約金。
8、甲方如發(fā)現乙方將合同承包范圍的工程進行轉包，視為乙方違約，甲方有權終止此協議。
六、合同解除與終止
1、下列情況，甲方有權沒收乙方的履約擔保(基于乙方銀行保函產生的20萬元款項)，并有權對已完成的拆除工作不予支付拆除費，同時甲方有權解除本合同：
(1)乙方未按照合同約定期限完成階段性或全部工作;
(2)乙方不積極履行本合同中約定工作范圍內工作，經甲方3次警告后拒不改正的;
(3)向甲方提供虛假材料、數據、信息;
(4)將本合同中拆除工作轉托、轉包他人完成的;
(5)委派無資格證書人員從事相關工作;
(7)違反有關法律、法規(guī)從事拆除工作的。
2、有下列情況之一的，本合同終止：
(1)乙方被政府吊銷營業(yè)執(zhí)照;
(3)乙方在從事委托事項過程中違反法律、法規(guī)的規(guī)定，遭到政府有關部門處罰，致使拆除工作不能進行的。
七、爭議解決
甲乙雙方如對合同條款規(guī)定的理解有歧義，或者對合同有關的事項發(fā)生爭議，雙方應
本著友好合作的精神進行協商。協商不能解決時向拆除工程所在地人民法院提起訴訟。
八、合同生效
本合同自甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章之日起生效。
九、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式 份，雙方各持 份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除清運合同篇三
承租單位: (以下稱甲方)
出租單位: (以下稱乙方)
根據 工程需要,經甲、乙雙方共同協商，自 年 月 日起，甲方租用乙方的 型塔吊，為明確責任，便于管理，確保安全，利于生產，制定本安全協議書，雙方共同遵守。
一、甲、乙雙方應共同執(zhí)行國家和 市有關起重機吊裝機械的安全管理規(guī)定。
二、乙方必須保障塔吊的完好和安全，按照塔吊生產廠家的技術文件支立、使用、維修、拆除。
三、甲方依據乙方提供的設計方案，負責塔基塔吊基礎的制作，經雙方驗收合格簽后可進行塔吊安裝，塔吊安裝完畢后，經公司驗收合格方準投入使用。使用過程中，甲方應負責塔吊基礎的檢查、維護。如因基礎造成塔吊傾翻出軌等事故由甲方負責；如因乙方提供的資料不準確造成事故，由乙方負責。
四、處于塔臂回轉范圍的高壓線或其它架空線（纜），人員和車輛通道、建筑物等需要保護時，甲方負責搭設防護棚、隔離柵欄。并設立紅旗及紅燈示警。
五、塔吊需要頂升、拆除作業(yè)時，甲方負責現場協調，保證現場作業(yè)范圍內沒有人員停留、通行。
六、塔吊與結構錨固時，甲方按要求提供錨固定位置，搭設錨固操作平臺和通道，保證錨固作業(yè)人員的安全通行和操作。錨固拆除前，甲方保證操作平臺和通道經常處于安全狀態(tài)。甲方不得隨意改動錨固點。
七、同一施工現場或相鄰施工現場兩臺以上塔吊作業(yè)時，甲方根據需要負責協調各塔吊之間的工作時間、回轉范圍、吊裝地點、停機方向、高差等事宜，確保塔吊不發(fā)生相碰。
八、塔吊司機必須持證上崗，遵守“十不吊”規(guī)定。
九、甲方為乙方提供的配電箱由甲方負責管理，甲方不得在為乙方提供的配電箱內接其它設備，并不得在塔吊作業(yè)中切斷電源。
十、塔吊的安全管理由乙方負責：吊具、索具、信號工、摘掛鉤人員的安全由甲方負責。
十一、乙方司機應參加甲方的安全教育并認真聽講和執(zhí)行。
十二、在安裝、拆裝或運轉過程中，凡因塔吊本身的缺陷、安全保護裝置不齊全或失靈、司機違章操作等造成的事故及損失由乙方負責。 十三、凡因司機不遵守規(guī)章制度、勞動紀律，不堅守崗位，擅離職守，擅自將塔吊交給無證人員操作所造成的事故和損失均由乙方承擔全部責任。
十四、甲、乙雙方單位的領導均無權指派無操作證人員上崗，如因領導強行指派無證人員操作所造成的事故和損失，誰指派誰承擔全部責任。
十五、塔吊司機有權拒絕違章指揮。
十六、上級在檢查中發(fā)現對司機違章操作或因塔吊本身的缺陷等進行處理時，所罰款項或責任勻由乙方承擔。
十七、乙方應保證塔吊在使用中不影響甲方的安全達標活動。
十八、吊裝作業(yè)中發(fā)生事故時，甲、乙雙方均應試保護現場、積極搶救并向上級主管部門報告，配合上級部門調查處理。
十九、本協議一式二份，甲方一份，乙方一份。
二十、本協議有效期：自簽定之日起至塔吊退場后終止。
二十一、本協議未盡事宜，凡屬國家、 市有關規(guī)定的均按有關規(guī)定執(zhí)行；凡屬國家、地方等相關政府管理部門規(guī)定的，甲、乙雙方可協商補充。
二十二、需補充的條款，由雙方協商后另外補充說明。
甲方代表簽： 乙方代表簽：
（蓋章） （蓋章）
年 月 日 年 月 日
拆除清運合同篇四
行政起訴狀(公民提起行政訴訟用)。
原告：
被告：
訴訟請求：
事實與理由：
證據和證據來源，證人姓名和住址。
×××人民法院。
起訴人：×××。
一、本訴狀副本份；
二、證據材料份。
行政起訴狀(法人或者其他提起行政訴訟用)。
原告名稱：
所在地直：
法定代表人(或代表人)姓名：職務：
電話：
企業(yè)性質：工商登記核準號。
經營范圍和方式：
開戶銀行：帳號：
被告名稱：
所在地址：
訴訟請求：
事實與理由：
證據和證據來源，證人姓名和住址。
×××人民法院。
起訴人：×××。
一、本訴狀副本份；
二、證據材料份。
(一)行政起訴狀的結構形式。
1．標題。寫明行政起訴狀。
2．首部。必須分別寫明原告和被告的有關情況。原告要寫明姓名、性別、年齡、民族、籍貫、地址等情況，由于人民法院受理行政訴訟案有管轄的范圍，被告欄要寫明被告機關或組織的全稱、地址，以及其法定代表人或負責人的姓名、職務。
3．正文。正文是行政起訴狀的核心內容，其具體內容和寫法另作論述。
4．尾部。包括附項和落款。要寫明起訴人的姓名、日期，在附項中寫明本訴狀副本份數。
(二)行政起訴狀正文的內容及寫法。
正文內容包括三項：訴訟請求，事實與理由，證據和證據來源，證人姓名和地址。
1．訴訟請求。訴訟請求是正文的第一項內容，即是原告提起行政訴訟要解決的問題，要達到的目的。根據行政案件的特點，原告所提出的訴訟請求主要有：部分或全部撤銷處罰決定；變更處罰決定；提出賠償損失等。如例文一，訴訟請求有兩個：(1)撤銷被告發(fā)出的治安管理處罰裁決書；(2)責令被告履行保護人身權、財產權的法定職責。
訴訟請求要表述明確、具體。原告可以針對被告具體行政行為的性質以及自己的權益受損害的程度，依法提出恰如其份的請求。
2．事實與理由。這部分要寫清楚提出訴訟請求的事實根據和法律依據。
事實是人民法院審理案件的依據，起訴狀必須寫明被告侵犯起訴人合法權益的事實經過、原因及造成的結果，指出行政爭議的焦點。如果是經過行政復議后不服提出起訴的，還要寫清楚復議行政機關作出復議決定過程和結果。
過重，侵害了原告正當權益等。其理由應根據案件的不同而有所側重，但引用法律、法規(guī)條文必須準確，理由務必充分。
3．證據和證據來源、證人姓名和住址。這部分內容要求原告就訴訟請求、列舉的事實、闡述的理由所舉之證據，應當詳細、分明，以便人民法院在辦案過程中核對查實。
拆除清運合同篇五
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方將自有房屋秦金路房屋拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經共同協商，一致同意簽訂本協議。
一、施工內容及工程量：
1、施工內容：建筑物拆除，渣土清運。
2、拆除標準：拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平。
3、注意;施工中拆下的各類廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價款及結算方式：
1、工程價款：
(1)雙方商定項目總金額：元。
2、結算方式：
(1)自簽訂合同開工日到拆除范圍內建筑物房屋拆除、渣土清運至室內地平，一次性付清工程款。
三、施工日期：
1、本合同工程定于2012年2012年。
2、因不可抗力或天氣影響等因素不能按時開工或竣工時，甲乙雙方可以重新約定開工或竣工日期。
四、雙方責任及權力：
甲方：
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待清楚施工現場周圍地下障礙物與在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往被拆除區(qū)域內的水源、電源、熱源、燃氣、通信等線路。
3、配合乙方對施工人員進行安全教育。
4、甲方指定為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜并監(jiān)督乙方的施工全過程。乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全、環(huán)保措施，。
2、積極配合甲方的工作。3、認真貫徹執(zhí)行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、必須嚴格按照相關法規(guī)條文施工作業(yè)，注意環(huán)保要求：控制噪聲，避免不安全因素發(fā)生。
5、負責機械及人員的安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施,確保施工中萬無一失;并負責其施工人員的安全保險，對因管理不善所發(fā)生的任何安全責任事故，責任由乙方承擔，。
6、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
7、乙方指定為工程項目負責人，全權負責工程拆除事宜并及時向甲方通報工程拆除有關情況。
五、違約責任：
1、違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔其責任。造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
2、合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應做好協商解決，協商解決不成的可向當地人民法院起訴。
六、其他：
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。
4、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
拆除清運合同篇六
甲方：
乙方：
甲方將科技大廈地下一層拆遷項目委托乙方進行拆除施工和渣土清運。為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方共同協商簽訂本協議：
一、施工內容及工程量：
1、施工內容：建筑物拆除及間墻地上加高的磚土清運。
2、拆除標準：按甲方要求拆除范圍內的房屋以及渣土清運。
3、施工中拆下的廢舊材料歸乙方所有，均由乙方自行處理。
二、工程價款：
經甲乙雙方協商拆除項目總金額為元。結算方式：甲方應在乙方完成工程量50%時，付一部分工程款。其余工程款再施工完閉后3日內付清。
三、施工日期：
本合同工程定于年月日開工，于年月日竣工。
四、雙方責任及權力。
1、乙方進場后，甲方向乙方進行施工交底，交待在施工中需注意的事項并提供有關技術資料。
2、負責協調切斷通往拆除區(qū)域內的電源、通信等線路。
3、甲方指定為工程項目負責人，負責協調施工中有關事宜，并監(jiān)督乙方的施工過程。
乙方：
1、負責編制施工方案，制定安全環(huán)保措施。
2、積極配合甲方的工作。
3、認真貫徹執(zhí)行國家有關部門對建筑施工提出的各項要求和規(guī)定，做到文明施工、安全、按期完成施工任務。
4、負責機械及人員安全，加強對施工人員的安全教育及防范措施，確保施工中萬無一失，并負責施工人員的安全保險，對施工中所發(fā)生的任何安全責任事故責任由乙方承擔。
5、服從甲方現場管理人員的指揮，尊重甲方的管理制度。
6、乙方指定為工程項目負責人。
五、違約責任：
違反本合同規(guī)定，甲、乙雙方各自承擔其責任，造成的損失由責任方全部承擔(含經濟損失)。
六、其它：
本合同自甲乙雙方法定代表人或授權委托代理人簽字并加蓋各自公章之日起生效。本合同一式兩份甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利、共同發(fā)展的原則，結合本拆除工程的具體情況，為明確責任，協作配合，確保拆除工作質量及安全，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
第一條拆除范圍。
拆除工程地點：佛山市南海區(qū)五圣河(桂瀾路以東，寶翠北路以西)具體范圍詳見《佛力估字[20__]第145號》資產評估報告書。
第二條質量標準。
1、拆除招標范圍內的甲方指定的建筑物、構筑物及基礎(拆至閘室底珠基標高-1.3米處，詳見附圖)，附屬的圍墻、花圃、擋土墻等，岸邊場地平整至最近市政道路路面標高處(包含用拆除物殘渣回填)，并清除所有垃圾，不得將垃圾就地填埋及將原地塊沙土運走。
2、按現行的《工程施工質量驗收規(guī)范》標準，達到合格或以上。
第三條工期。
1、施工總工期：15日歷天(從合同簽訂之日算起)。
2、甲方在發(fā)出書面進場通知書2日歷天內，乙方必須進場施工，否則甲方有權取消其中標資格。
第四條拆除項目成交價大寫：
第五條支付方式。
該工程是通過佛山市南海公有資產流轉服務有限公司(以下簡稱組織交易機構)公開組織拍賣成交的，簽訂合同前已于成交當日向該公司繳納全額的拆除項目成交款。
第六條履約保證金。
1、人民幣10萬元(包括文明施工，工人工資保證金，工程施工等)，乙方必須在簽訂合同前交予組織交易機構。
2、工程驗收合格后，在沒有違約的情況下，甲方會出具《已交接證明》，乙方憑此證明到組織交易機構在辦理退還履約保證金(不計算利息)。
第七條甲方的責任及義務。
1、協助乙方施工前對周邊房屋進行觀測記錄。
2、甲方指派現場管理人員負責監(jiān)督乙方拆除過程中的安全及環(huán)保工作的執(zhí)行情況，并對發(fā)現的問題和存在隱患提出處理意見，對嚴重違章者，甲方有權做出處罰或停工處理。
第八條乙方責任及義務。
1、安全責任。
(1)乙方指定為項目負責人，全權負責工程拆除事宜，并及時向甲方代表通報工程拆除有關情況。
(2)負責在開工前辦理好拆除、城管、安全、環(huán)保及交通等有關部門所有拆除及清運審批、備案手續(xù)。按照甲方拆除范圍和時間，組織人員進場施工。
(3)負責制定拆除工程現場安全操作規(guī)程，對施工人員進行安全交底，按安全程序施工并指派現場安全檢查員。
(4)建立完善施工現場安全組織機構，明確崗位、職責，在施工中出現的一切安全事故，由乙方自行解決，并承擔由此產生的經濟和法律責任。
(5)接受甲方提出的安全處理意見，并及時改正。
(6)違反規(guī)定的安全操作規(guī)程，造成意外事故，由乙方自負。
(7)出現斷水、斷電及擾民問題，由乙方自行解決。
(8)嚴格按照合同和國家以及有關法律、法規(guī)、操作規(guī)程施工。如因施工現場的安全防范措施不當或工作有疏忽而導致乙方雇請的人員發(fā)生工傷或其他人身損害，或造成其他人員的人身或財產損害的，一切責任由乙方負責。
(9)中標單位應對參加施工的所有人員和第三者投保意外工傷險，并承擔全部安全責任，每單項拆除工程報甲方開工備案前需提供所有施工人員拆除施工人員意外傷害保險保單，購買不小于10人的意外險。
2、環(huán)保責任。
(1)制定拆除施工方案，提出具體的防止揚塵，降噪音等環(huán)保措施，明確拆除工地具體的環(huán)保要求和環(huán)保責任人。乙方在施工中做好現場揚塵、噪音污染及渣土清運等環(huán)保措施，嚴格按照施工方案規(guī)定執(zhí)行。
(2)拆遷工地主要出入口應當設立標牌，標明拆遷人、拆除施工單位、環(huán)保負責人、拆除時限等內容。
(3)拆遷工地外圍應當設置封閉硬質圍擋，防止物料、渣土遺撒，并及時清理工地外圍道路遺散的渣土，適當灑水，防止揚塵。
(4)拆遷工地應按規(guī)定辦理渣土消納證，經常保持清潔衛(wèi)生，拆除房屋過程中應隨拆隨灑水，避免大量揚塵。對拆除樓房的施工垃圾，必須設置封閉式臨時專用垃圾道或者采用容器吊運，嚴禁隨意凌空拋撒。
(5)渣土清運時現場出口道路要求用草簾被或大鐵板鋪設，拆遷工地渣土應設專門人員管理，定期灑水和清掃，并配備必要的灑水、排水設施。拆遷工地垃圾應及時清運，現場垃圾堆放總量不得超過60立方米。
(6)渣土清運車輛應按規(guī)定裝載，遮蓋嚴密，沿途不得遺撒。拆除工地出口應當設置專人清理車身及車輪泥土，確保車輛不帶泥上路。
(7)在拆除和清運過程中，若違反環(huán)保規(guī)定而遇到處罰的責任由乙方負責。
(8)乙方必須按時發(fā)放工人工資，接受業(yè)主及其上級主管部門的監(jiān)督。
3、文明施工。
(1)乙方應作好文明施工及消防準備工作。
(2)乙方施工人員應著裝整齊，佩戴統一標識，戴安全帽。
(3)乙方應保證施工現場內、外清潔衛(wèi)生，交通道路暢通。
(4)乙方應保證在用市政、公用設施完好、暢通。
(5)乙方協助甲方辦理拆除備案手續(xù)。
(6)在拆遷工地周邊應當設置2米以上硬質密閉圍擋。
(7)本工程不允許采用爆破拆除，只能采用人工或機械(離民居30米以內的非住宅物業(yè)必須采用人工拆除)，做好民居房屋安全防護措施及因拆除時產生的震動，可能對周邊房屋有影響，開工前必須對周邊房屋進行觀測記錄，保存原始資料。若乙方違反操作規(guī)程，導致損壞民居房屋的賠償責任由乙方承擔。
(8)中標單位不能在夜間施工。施工期間必須保證不影響周邊居民的正常生活。
第九條違約責任。
1、本工程由甲方及相關的質量監(jiān)督管理部門按國家頒發(fā)的現行有關驗收標準和驗收規(guī)范進行驗收評定，必須達到合格的質量標準，若未能達到該標準，則工程不予以驗收，乙方須對存在的質量缺陷問題及時進行修整并承擔相關的費用，若由此導致工期延誤還須按工期延誤賠償標準向發(fā)包人支付賠償費。
2、施工期內發(fā)包人將對乙方的日常管理維護工作進行定期和不定期的抽驗，如發(fā)現乙方服務未到位，發(fā)包人向乙方發(fā)出限期維護通知書，乙方須在限期內整改完成，若乙方未在限期內進行維護或者未完成維護工作的，發(fā)包人有權另行委托管養(yǎng)或者維修單位施工，所支出的費用發(fā)包人有權在乙方的履約擔保金中扣減。
3、工期誤期賠償費。
(1)本招標工程要求乙方按中標工期完成。
(2)若因乙方原因造成工期延誤的，則工期每延誤一天，甲方將對其收取違約金。違約金額為：工期每延遲一天1000元，違約金在履約擔保金里扣減。若乙方在施工中途未經甲方同意停工超過10天的，則視為單方面解除合同，履約擔保金不予退還，甲方有權追索乙方因停工而造成的損失。若因甲方原因造成工期延誤的，工期相應后延。因不可抗力的原因造成的工期延誤，應在不可抗力事件結束之日起15天內經甲方簽證認可后，工期可相應順延，雙方辦理同意順延工期手續(xù)。
(3)若乙方安全管理不到位，存在安全隱患的，甲方或建設行政主管部門發(fā)出限期整改通知書。對拒不整改或整改后沒有告之甲方或建設行政主管部門的每次罰款1000元，累計后在履約擔保金里扣減。
(4)施工人員在高空作業(yè)必須系安全帶和戴安全帽，如發(fā)現沒有按要求佩戴好安全帶和安全帽的每人每次罰款1000元(以照相為準)，累計后在履約擔保金里扣減。
第十條爭議的解決。
凡有關本合同或執(zhí)行本合同發(fā)生的爭議，應經過友好協商解決;若不能協商解決，則提交南海區(qū)人民法院提起訴訟。
第十一條不可抗力。
1、不可抗力是指戰(zhàn)爭、嚴重火災、水災、臺風、地震等人力不可抗拒的因素引起的延誤和影響。
2、當甲方或乙方因不可抗力的影響不能履行合同義務時，履行合同的時間將予以順延，延長期與不可抗力影響期相同，但拆除費不會因此而改變。
3、不可抗力發(fā)生后，雙方應努力采取必要措施，密切配合減少不可抗力的影響。不可抗力的影響消除后應立即通知另一方。
4、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行、部分履行合同的理由。在取得對方認可后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十二條合同生效。
1、本合同自雙方簽章之日起生效。
2、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
3、本合同在執(zhí)行期間，甲乙雙方應本著相互信任、相互配合的原則，對拆遷中出現的問題積極協商解決。如有未盡事宜，需由甲乙雙方協商，另訂補充協議附于本合同之內，所有補充協議在法律上均與本合同有同等效力。
4、本合同一式捌份，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
第十三條其他約定條款。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
拆除清運合同篇七
乙方：____________
聯系方式：____________
甲方為了自建房工程的順利施工，將(共約______平方米)的拆除工程承包給乙方施工，經甲乙雙方協商達成如下條款，以供甲乙雙方共同遵守：
乙方負責將本房屋三層現狀按甲方要求進行拆除，并將所有的拆除物清理出場并運送出去，甲方所需物歸于甲方并交接放好。甲方在本拆除完成后一次性支付乙方付工程款捌仟伍佰圓人民幣。
______年______月______日—______年______月______日。
1、乙方拆除工作必須達到甲方的驗收標準，若沒有達到，則乙方負責賠償甲方的一切損失并對工程進行返工，直到達到甲方標準為止。
2、按甲方現場人員的要求，按照甲方現場人員的監(jiān)督進行拆除。
3、甲方要求乙方雇用有經驗的工人進行拆除，在拆除過程中注意安全要求，并做好安全保護設施，對于拆除過程中發(fā)生的`一切安全事故，甲方概不承擔責任，由乙方自負。
4、乙方必須在甲方規(guī)定的日期內把拆除的物品移走，并清理干凈。否則，視為乙方違約。
1、在拆除過程中，如因乙方人員在施工過程中不慎導致甲方現場的供水、進排水、消防、空調、供氣、排污等設施設備受到破壞或損失或對房屋結構造成損壞，由乙方全部賠償。
2、本合同一式貳份，各合同文本具有同等法律效力。
3、其他約定。
甲方(簽字蓋章)：____________
日期：______年______月______日
乙方(簽字蓋章)：____________
日期：______年______月______日
拆除清運合同篇八
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方于就本廠房拆除事項協商一致，訂立本協議。
甲方在瑞城花園南側的原家具店鋼結構棚約600平方米需要拆除，現把鋼結構的拆除承包給乙方。乙方負責對該鋼結構棚進行解體落地，并負責及時把拆下的所有結構、構件、垃圾清運出場，避免影響甲方使用場地。
該棚外圍留出高不拆除，作為瑞城花園工地圍墻使用，要求對該預留做圍墻的部分進行加固處理，達到美觀、穩(wěn)固要求。
經雙方協商乙方付給甲方人民幣______元廢舊材料款，結算時間為合同簽訂之日。本價款已綜合考慮所有乙方應得廢舊材料價值、拆除耗費人工費、運費、材料費、設備費及所有與清運垃圾相關的城管、環(huán)衛(wèi)、垃圾填埋、棄土場等相關費用，同時包括因本工程安全事故對甲方及第三方的責任賠償金。乙方承諾按合同要求完成拆除工程，不另收取拆除費用。
乙方必須有足夠的`人手和相關設備進場施工，并在__________年________月________日前完成所有拆除內容。
乙方必須具備建筑物（鋼結構）拆除資質，進場人員須具有相應上崗證。
乙方責任：
1、乙方必須向甲方提供經專家論證合格的拆除工程專項方案。
2、對進場人員進行安全三級教育和安全技術交底后方可進行拆除。
3、拆除前必須做好工作區(qū)域警戒線，安排專職安全員監(jiān)督巡邏職守。避免傷及他人安全和財物損失。
4、做好高空作業(yè)專項方案，拆除過程中屬高空作業(yè)的必須搭設工作平臺進行操作，不得站在鋼結構上進行割焊作業(yè)，避免高空墜落、觸電、物體打擊事故發(fā)生。
5、氧氣瓶和乙炔瓶使用必須符合相關安全技術規(guī)范要求，避免爆炸和火災事故發(fā)生。
6、乙方必須做好相應的安全救援預案提交甲方備案。
7、特殊工種必須按國家安全相關管理條例持證上崗。
8、乙方負責拆遷現場安全管理，在乙方沒有按以上要求做好相關事項前，不得動工，否則發(fā)生一切安全事故由乙方自行承擔，甲方概不負責。
乙方在拆除過程中如出現違反本合同條款內容，經三次告知不能改正，并對甲方造成嚴重損失的，視為實質性違約，合同自動終止，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。乙方在施工中造成安全事故的，應立即停止施工。如不能及時妥善處理完畢，則合同自動終止，所有責任由乙方負責，乙方失去拆除資格，不得向甲方索賠。
本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，自簽定之日起生效。拆除工作完成后失效，未及事宜協商解決。
法定代表人（簽字）：________法定代表人（簽字）：________
拆除清運合同篇九
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程勘察設計管理條例》等有關法律、法規(guī)規(guī)定，結合本次工程實際情況，經甲乙雙方協商，達成一致意見，簽訂本合同。
(一)工程名稱： ** 水塔拆除工程。
(二)工程地點：
(三)工程范圍：
1、拆除地面以上整座水塔;
2、拆除水塔的水管、水泵等全部交給甲方;
3、清理因拆除水塔所產生的全部垃圾(運到指定地點)。
(四)施工方式：人工作業(yè)拆除。
(五)工程施工期間：20xx年 月 日20xx年 月 日，共 天。
(一)工程總價：人民幣 元。
(二)付款方式：水塔拆至三分之一處時，甲方給付乙方合同總價款的40%，剩余工程款在乙方全部拆除完畢并將垃圾清理干凈后經甲方驗收合格的在十個工作日以內無息付清。
(一)甲方權利及義務
1、清理工程施工范圍內的財物;
2、指派 負責對拆除工程全程跟進監(jiān)督，協調工程施工過程的問題，確保工程順利進行;
3、為乙方的施工提供電源，保證乙方的用電;
4、乙方人員的配置使用，甲方不得干涉。
(二)乙方的權利和義務
2、乙方必須具有符合國家規(guī)范要求的施工資質;
3、在施工中，必須按照國家頒發(fā)的施工規(guī)范和要求進行;
5、乙方在施工前必須注意對周圍建筑物、暖氣管道及其他設施進行保護，因施工造成損壞，乙方負責賠償。
7、乙方不得將工程分包、轉包，保證按時保質完工。
完工驗收以國家頒發(fā)的驗收規(guī)范、甲方的要求為標準。
乙方必須在規(guī)定的時間內完工，每逾期一日支付給甲方工程總價款1%的違約金，超過十天的甲方有權單方解除合同并要求乙方承擔合同總價款30%的違約金。
在合同履行過程中發(fā)生爭議的，雙方協商解決，協商不成的由*人民法院管轄。
2、本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力;
3、未盡事宜，以雙方書面補充協議為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
拆除清運合同篇十
甲方：
乙方：
雙方本著平等互利、誠實守信原則，通過友好協商，就甲方托乙方完成墨管道橫穿路段拆除工程達成一致意見，就相關事宜達成以下協議：
1、工程內容：北內環(huán)路給水延伸段工程dn600球墨管道橫穿路段拆除；將所拆除管道、配件裝運至美林自來水廠廠區(qū)內。
2、工程地點：南安市鳳凰路（北內環(huán)）
工期共計7天
該工程總價為：人民幣壹萬陸千肆佰貳拾元整（小寫：120元）該價格包括為完成本項工程所發(fā)生的.工人、材料、機械及安全協調、稅收等一切明示費用。
乙方拆除工程完工并將拆除材料運至美林水廠廠區(qū)內，經甲方驗收后七天內憑稅票支付全額款項。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協商解決，協商不成可向工程所在地人民訴訟。
1、合同履行期間，甲乙雙方對本合同內容作實質性的'變更或訂立補充協議，必須經雙方當事人簽字（蓋章）后方能生效。
2、本合同從甲、乙雙方簽字（蓋章）之日起生效，工程完工甲方付清工程款后合同失效，本合同一式貳份，甲乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
拆除清運合同篇十一
甲方取得黃鶴樓酒廠配電、酒罐拆除任務、現場該任務承包給乙方。為明確甲、乙雙方的權利和義務，根據我國有關法律、法規(guī)的規(guī)定，經甲乙雙方協商同意擬定本協議，以資雙方共同遵守。
(一)拆除任務：
黃鶴樓酒廠配電、酒罐設備。
(二)拆除范圍：
配電房內與配電有關的物資，酒罐房與酒罐有關的物資。
(三)拆除期限
依據甲方的整體要求和時間安排、乙方應在甲方指定的期限內完成拆除任務。即：年月日至年月日，歷時天。
(四)付款方式：
甲乙雙方簽訂合同時、乙方一次性付清設備款人民幣萬元。施工保證金萬元。工程完工后如按甲方要求無任何違規(guī)行為，三日內甲方一次性返還乙方全部保證金。
(五)乙方權利及義務：
1、乙方有權要求甲方及時提供拆除任務所需的資料等有關事項。
2、制定詳細的施工方案及安全措施。
3、負責拆除現場的安全及文明管理。
4、拆除過程中乙方應做好周全的防火準備措施，及配備現場消防設施。
5、拆除過程中乙方應確保施工人員人生安全，施工過程中造成的所有事故責任由乙方負責，甲方不承擔任何責任。
(六)本合同未盡事宜雙方協商解決、協議達成的書面補充協議均視同本合同的組成部分。
(七)如履行本合同發(fā)生爭議，雙方不能協商解決的任何一方可向法院起訴。
(八)本合同經雙方簽字蓋章即生效，一式三份有同等效力，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除清運合同篇十二
甲方：
乙方：
一、工程名稱：拆除工程
二、工程地點：
三、承包內容：
四、承包形式：乙方包工包料
五、工程總造價人民幣（小寫）（元）。
一、甲方：
1、區(qū)域以外的“三通一平”，負責施工區(qū)域以外進場道路的暢通。
2、開工前三日內由甲方對拆除區(qū)域內的'水、電、汽、煤氣進行斷離。
二、乙方：
1、負責施工區(qū)域的臨時道路、臨時設施、水、電管線的鋪設、管理、使用和維修工作；
2、組織施工管理人員、材料、施工機械進場；
3、編制施工組織設計或施工方案、施工總進度計劃；
4、按照建筑物爆破規(guī)范要求做好煙囪爆破的安全防護措施，并按有關法規(guī)要求辦理相關手續(xù)。
一、該項工程工期為天（日歷天），自年月日開工至年月日竣工驗收。
二、開工前天，乙方向甲方發(fā)出開工通知書。
三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：不可抗力的因素而延誤工期。
一、乙方必須嚴格按照國家頒發(fā)的建筑拆除工程施工規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督。
二、乙方在施工過程中必須遵守下列條款：
1、必須對拆除區(qū)域進行圍護，拉運垃圾車輛必須加蓋篷布，垃圾不得沿路拋灑；
3、拆除工程所產生的建筑垃圾，由乙方按照環(huán)保要求自找垃圾排放點，并自行清理；
5、按照附表規(guī)定及乙方拆除的部分設備及建筑鋼筋折價處理給乙方，其折價款為1700元/噸；噸位計量以甲方計量磅單為準。
該項拆除工程所需的材料、設備均由乙方采購。
一、本合同造價結算方式：承包價：綜合總價承包，同時扣除折價處理給乙方的廢舊設備及拆除建筑物的鋼筋折價款：
三、工程竣工驗收合格后，甲方按照審計后的工程總造價乙方給甲方正式稅票進行結算，一次付清。
工程竣工驗收，以國家頒發(fā)的《關于基本建設項目竣工驗收暫行規(guī)定》、《工程施工及驗收規(guī)范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定標準》和國務院有關部門制訂的竣工驗收規(guī)定及甲方要求為依據。
乙方的責任：
二、承包人有下列情況之一者，承包人自愿向發(fā)包人支付該項工程總價款10%的違約金：
1、在接到甲方的開工令后7日內未進場施工；
2、無視甲方的書面警告，不履行合同規(guī)定其義務；
3、不經甲方同意，私自分包。
甲方的責任：
一、未能按照合同的規(guī)定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此造成的實際損失。
二、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
三、乙方驗收通知書送達10日后不進行驗收的，按規(guī)定償付逾期違約金3%。
執(zhí)行本合同發(fā)生爭議后，由當事人雙方協商解決。協商不成，雙方同意向合同簽約地人民提起訴訟。
一、本合同正本一式四份，副本一式兩份。甲、乙雙方各執(zhí)正本兩份、副本一份。
二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后，如發(fā)生變更，經雙方協商一致后，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
簽訂日期：