合同是商業(yè)交易中的一種標準文書。在合同的起草過程中，我們應當精確表達各項條款，避免模糊不清或誤解的情況發(fā)生。合同范文供您參考，希望能對您編寫合同有所幫助。
施工合同書篇一
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《合同法》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內容：空調、暖氣管道預埋施工。
二、工程地點：濟南歐亞大觀商都工程部。
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的.計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工合同書篇二
甲方：身份證號碼：
乙方：身份證號碼：
甲方因工程項目施工任務的需要，現(xiàn)同意將本工程施工任務落實由乙方施工隊進行施工，經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立本合同書供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程內容：根據(jù)設計圖紙和雙方已協(xié)商的內容進行施工，如遇實際原因需要，可在征得甲方同意后作微小變更施工方案。
二、施工項目工期：自合同簽訂之日起共7個自然日完成。
三、甲方負責工程的報建、報批相關手續(xù)，并為工程提供所需的pvc管、井框井蓋、光纜、角鐵、支架、鋼絞線、電桿等材料給乙方施工。除上述材料外，乙方負責整個項目的其它材料和施工以及修復等全部任務。
四、乙方應嚴格按有關規(guī)范進行施工建設和施工現(xiàn)場鄰里關系協(xié)調，做好各項防護措施，施工過程中如發(fā)生損壞鄰近設施、人員傷亡、工程質量等事故，概乙方負責。如遇障礙無法開挖的，應及時通知甲方到場確認。
五、工程結算：按實際完成長度乘以承包單價計算：
1、管道部分：水泥路面及步道磚每米60元，土路路面每米20元，直埋光纜每米12元，包封每米10元，基座每個300元。
2、光纜部分：管道光纜（48芯以下）1.4元/米，96芯以上（含96芯）1.6元/米，五孔子管1.4元/米，新設吊線3元/米，加掛光纜2元/米，安裝引上鋼管45元/根。
3、防雷地網(wǎng)：水泥路60元/米，土路20元/米，掛墻10元/米。
4、電力電纜布放：10元/米。
工程施工期間，乙方可在完成總工程量并經(jīng)甲方工程管理人員初驗合格，申付至總工程量80%的進度款，工程竣工驗收合格后30天內付清20%余款。
六、本合同書自簽名之日起生效，工程款付清后自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托甲__________________________________（以下簡稱甲方）乙方：_______________________________（以下簡稱乙方）茲有甲方委托承包給乙方施工,為確保工程的安全順利......
（安全責任書）甲方：四川省南溪縣藥渣處理廠乙方：一、經(jīng)雙方多次協(xié)商討論達成以下共識。二、乙方為甲方修建彩鋼瓦建筑，長度為20米，寬度為10米，高度為5.5——6米，共計200平......
裝飾工程地點:合同編號:年月日1裝飾根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關法律、法規(guī)，在平等互利的原則下，通過友好協(xié)商，達成如下合同條款：甲方：乙方：甲方......
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊?，下面是小編幫大家整......
施工合同書篇三
（甲方）：
（乙方）：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，雙方充分協(xié)商，就外廣告制作工程項目，甲方委托由乙方施工。為明確甲乙雙方責任及權限簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于______年____月____日至______年____月____日期間制作安裝戶外廣告。甲方已全包給乙方，乙方包工。包料包工期，包施工質量及施工安全，在此施工中，工程現(xiàn)場如出現(xiàn)重大安全事故所造成的人員傷亡及財產(chǎn)損失，均由乙方負責。
二、合同簽訂后先首付工程款的50%，主體安裝后付工程35%，甲方驗收合格后，剩余款一次付清。
三、乙方安裝廣告必須符合質量標準或雙方約定的質量標準，并負責廣告的安全、養(yǎng)護和維修（本項目保修1年）。
四、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權益受到損害的，侵權責任由乙方承擔。人員的安全由乙方負責。
五、違約責任。
1、乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內對廣告進行修復的，廣告安裝時間應順延。乙方若無特殊原因未能在約定時間內對廣告進行修復的，廣告安裝時間應順延。
2、若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應無條件執(zhí)行，乙方不負違約責任。
3、甲方負責產(chǎn)權單位的各項協(xié)調工作，包括場地的電源、水源等。
4、甲方負責對乙方施工進度進行督促，對施工質量進行驗收。
5、甲方如未按時付給乙方進度款，乙方隨時停工并有權拆除廣告牌。
六、合同內容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖，應服從法律、法律和規(guī)章的規(guī)定。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
合同簽約時間：二〇〇年月日。
施工合同書篇四
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致訂立本合同。
一、工程名稱：
工程地點：
二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范圍內所有材料及其它輔材均由乙方負責采購。
三、合同價款：
四、甲方工作：
l、甲方提供電源、水源與施工現(xiàn)場、道路通暢。
2、施工圖紙及相關技術資料如有變更時甲方及時通知乙方。
3、甲方按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當 支付的款項。
五、乙方工作：
1、嚴格按照施工說明及大標圖設計、設計變更通知單以及相關質量檢驗評定標準、施工驗收規(guī)范及操作規(guī)程進行施工。
2、搞好施工組織設計、合理組織安排施工、確保工程按期完成。
3、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，并采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此發(fā)生的費用全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。 。
4、乙方應嚴格抓好工程質量控制，確保工程質量達標。
5、乙方應對合同范圍的工程進行質量保修，保修期為1年。在規(guī)定的保修期內，凡因施工原因造成的質量事故和質量缺陷由乙方無償保修。
六、工程款（進度款）的支付與結算：
l、 工程開工前甲方付給乙方工程總價的40%用于購買原材料。
2、上瓦時甲方付給乙方工程總價的50%。
3、工程完工后剩余工程費用5日內一次性結清剩余10%。
4、工程如有設計變更，須經(jīng)甲方、現(xiàn)場施工代表、設計部門簽證確認后，按實際發(fā)生增加合同價款。
七、爭議的解決方式：
因履行本合同發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成將向甲方所在地人民法院起訴。
八、其它：本合同一式兩份。雙方各持1份合同，自雙方簽字蓋章后生效。本合同未盡事宜，雙方將另行商定。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同書篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著互惠互利的原則，依照《中華人民共和國建筑法、合同法》及相關規(guī)定，簽訂合同，特定如下：
一、工程名稱：
二、結構形式：框架。
三、承包方式：包工不包料。
四、承包范圍：主體內的木工包支拆、鋼筋工(包制做綁扎)打砼工、(包清理)、塔吊司機工人住宿、釘子、鐵絲、電鋸(不包含室內二期工程)其它不含在內。
五、承包價格：按建筑面積計算、基礎按基礎面積的一半計算，陽臺、雨篷按全面積計算，每平方米128元。
六、質量標注：合格。
七、有關條款：
1、乙方所有人員進入工地必須服從甲方管理監(jiān)理要求以及有關領導的正確指導。
2、乙方負責進場材料卸車(鋼筋、模板、鋼管、扣件)。
3、乙方配備專職的施工工長，甲方做好抄平放線技術管理。4、工程如果甲方原因停止施工，甲方應付乙方工程款的80%6、甲方保證材料供應及時如停工、窩工等料、甲方承擔乙方損失生活費及人工費。
7、乙方施工中出現(xiàn)停工或半途不干、損失由乙方承擔。
8、乙方工人不得偷到工地一切財物，否則根據(jù)發(fā)生的情節(jié)給予處罰。
9、乙方進工地前交2萬元，基礎干出甲方退還乙方押金2萬元。
八、付款辦法：主體干到兩層付工程款20萬，主體封頂付主體面積的97%。
九、違約責任甲乙不能按合同約定付款給乙方，三天內甲方承擔利息(月息2分)。
十、未盡事宜，不在工程范圍內的工程項目、甲乙雙方另行協(xié)商，
十一、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
施工合同書篇六
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行小學校園操場整理。簽訂以下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：校園操場整理。
2、工程地點：_____________。
3、施工范圍：_____________。
二、工期。
工程工期從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、工程協(xié)議價款：(詳見預算)。
四、承包方式：
乙方對操場整理包工、包料，包質量，包驗收合格，包文明施工。
五、安全施工：
施工過程安全責任由乙方承擔，與甲方無關。
六、工程付款辦法。
工程完工后甲方驗收合格，經(jīng)費到帳即向乙方支付工程協(xié)議價款。
七、工程質量要求。
1、乙方嚴格要求完成施工任務，完工驗收后三個月為質保期。在質保期內出現(xiàn)質量問題，由乙方負責。
2、工程完工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。
八、協(xié)議生效與終止。
1、本協(xié)議自雙方簽字并加蓋公章后生效，工程保質期滿，協(xié)議即告終止。
2、本協(xié)議壹式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。
甲方簽字：_____________乙方簽字：_____________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
施工合同書篇七
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《建設工程質量管理條例》并結合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，以便雙方共同遵守履行。
第一條工程名稱______________基地房屋建設。
第二條工程地點_________省_____________縣。
第三條工程量按實際工程結束后計算。
第四條承包雙方施工方包工包料，單價：______元每平方米。本單位在合同執(zhí)行過程中不做任何調整，單價綜合包括了完成本工程量人工、材料（運費、周轉、加工），小型機具，安全文明施工等各項費用。
第五條付款方法待工程竣工驗收合格后，甲方在六個月內分期（竣工后首付20%，后續(xù)在六個月之內）付清工程款；如竣工驗收不合格，達不到甲方驗收標準，不予以結算，并不對乙方支付任何費用。
第六條質量標準及保修：按國家有關條例、規(guī)范施工。因人為和自然不可抗拒的外界因素造成的破壞，不在質保范圍內。保修期________年。
第七條在保修期內，活動房出現(xiàn)質量問題，直甲方通知乙方起____日內到達現(xiàn)場并修繕完畢。如乙方未按照甲方通知時間內修理，影響甲方使用及安全的，甲方有權租用其他勞務隊伍對活動房出現(xiàn)的質量問題進行修繕，期間所發(fā)生的勞務用工、材料等費用均由乙方承擔，并在乙方交納的質保金中扣留。
第八條主要內容：屋面、墻面板制作安裝，連接槽、鋁合金窗、防盜門的制作安裝纜風繩的安裝等。
第九條具體要求：
第十條甲方責任：負責乙方施工中的水、電、路三通。因甲方變動施工地點，給乙方帶來的.損失，均由甲方承擔。
第十一條乙方責任：確保工程質量和施工安全，嚴格按照《彩鋼房》相關施工規(guī)范施工，并承擔一切施工中的安全責任。
第十二條本協(xié)議在執(zhí)行過程中如有爭議，雙方本著友好的原則協(xié)商解決：_______________________________________________________________________________。
第十三條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，待雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________________年____月____日。
乙方：__________________________年____月____日。
施工合同書篇八
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
為美化xxxxx環(huán)境，適應開發(fā)需要，xxxx綠化改造工程由乙方負責，現(xiàn)雙方就相關事宜達成如下協(xié)議：
一、工程期限：自20xx年8月20日至20xx年9月28日。
二、養(yǎng)護期：自竣工驗收后一年。
三、工程地點及內容：xxxxxx。
四、工程造價及結算方式：
(1)工程竣工驗收合格后按實結算。
(2)付款方式：
2、必須到xx地稅局作項目登記;。
3、工程發(fā)票必須到xx地稅局代開或者提供由xx地稅局蓋章確認的稅款繳入xx金庫的完稅證明。
五、安全施工：施工單位應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的'監(jiān)督檢查，采取必須的安全防護措施，施工過程中產(chǎn)生的垃圾需及時清運，如乙方在施工過程中有安全事故發(fā)生，甲方不負任何責任，一切經(jīng)濟費用均由乙方負擔。
六、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經(jīng)由雙方簽字蓋章后生效，合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代表(簽字)：
代表(簽字)：日期：年月日
施工合同書篇九
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方進行平頂山開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程施工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，并結合本工程具體，經(jīng)甲乙雙方洽商達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱：平頂山開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程。
2、工程地點：平頂山市新城區(qū)。
3、工程范圍：設計圖紙范圍內的全部工作內容(若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認)。
4、本工程承包方式為包工包料、包質量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續(xù)。
5、工程施工主要內容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內的所有內容。
二、工期。
1、工程工期：乙方完成報批手續(xù)后進場施工，于20xx年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因導致無法正常施工或驗收，工期相應順延)。
2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。
三、工程質量。
1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規(guī)范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質量應達國家或專業(yè)質量檢驗評定標準規(guī)定。
2、本工程質量達到合格。
四、合同價款及支付方式。
24小時內向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決。
2、本合同履行過程中根據(jù)合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：(公章)。
施工合同書篇十
建設單位：(以下簡稱甲方)。
施工單位：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，以及建設工程施工合同示范文本的`有關條款，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
1工程概況。
第一條工程基本情況。
1、工程內容：報價清單所列。
第二條工期。
自甲方通知施工之日起20日內。工程養(yǎng)護期：一年(年月日起至年月日止)。
第三條工程質量等級。
4.1按照國家[城市綠化工程施工及驗收規(guī)范]、[建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范]該工程驗收達到合格標準，綠化成活率達到95%以上，養(yǎng)護期滿，交工驗收時成活率達到100%。
第四條承包方式及合同價款。
5.1承包方式：包工包料，一次性包死。合同總價為元整。清單附后。
第五條付款方式：
進場支付該單項工程總額%的工程款。標段工程全部結束后，壹周內扣除%質保金外，甲方要向乙方支付全部工程款。養(yǎng)護一年期滿后，十五天內，甲方須進行工程交工驗收，驗收結果達到合同規(guī)定的質理標準后，十五日內甲方向乙方付清工程質保金。
第六條合同的生效與終止。
合同簽訂后生效。甲方全部付款完畢，乙方養(yǎng)護期滿合同終止。
合同簽定時間年月日。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
施工合同書篇十一
甲方將1-4號線及東西庫房屋面天溝防水修繕工程承包給乙方，根據(jù)合同法及建筑實施有關條例規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利、自愿和誠實守信的原則，為確保質量和施工順利進行，經(jīng)協(xié)商特簽定如下合同。
一、工程地點：豐x院內。
二、單位工程名稱：車間及庫房屋面天溝防水修繕
三、工程造價：_________(含稅)
以實際驗收工程量每平方米：32元;
注：其他零星項目未盡事宜，甲乙雙方根據(jù)實際情況現(xiàn)場協(xié)商解決，結算費用按現(xiàn)場實際簽證為準。
四、質量要求：所有防水修繕項目必須涂刷三遍進行施工，乙方必須按照國家頒發(fā)的《gb50207》等有關屋面防水工程施工規(guī)范及標準進行施工，如有不按照國家規(guī)范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行負責。
五、工程期限：
工期天，即從________年____月____日至________年
____月____日止。
六、安全責任：乙方在施工過程中，必須時刻注意安全，強化施工安全教育和管理，要嚴格按照安全規(guī)范操作，如有任何不安全事故所引起的一切責任及經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。
七、付款方式：本工程不付預付款，施工完成經(jīng)驗收合格后除預留5%保質金________年后支付外，其余一次性付清。
八、違約責任：合同簽訂后，甲乙雙方若任何一方違反以上條款，由違反方承擔違約責任，并承擔違約方給對方所造成的一切經(jīng)濟損失。
九、此協(xié)議一式肆份，甲方存留三分，乙方一份;本合同自簽字蓋章之日起生效。
甲方代表：_________(蓋章)
乙方代表：_________(蓋章)
簽訂日期：________年____月____日
施工合同書篇十二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同》的原則，結合本工程實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、工程名稱：設計及裝修工程。
2、工程地點：
3、工程施工內容：按照工程設計圖紙及效果圖。
4、承包形式：包工包料(按雙方確認的施工、設計圖及效果圖總包施工)。
5、工程造價：包干價人民幣____萬元整(含稅)。
6、工期：____日歷天，自______年______月______日至______年______月______日止。
(一)甲方職責。
1、負責本工程建設中與當?shù)馗饔胁块T的協(xié)調工作，指導進度。
2、向乙方提供施工所需水、電表等管道線路接絡點，并保證乙方施工期間的需要。
3、按本合同規(guī)定的時間支付工程款。
5、甲方指派現(xiàn)場負責人：______負責合同履行、對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理項目更改及新增減的簽字認證以及其它有關事宜的處理。
(二)乙方職責。
1、乙方必須按照甲方認可的施工方案進行施工，未經(jīng)甲方同意不得隨意更改。
3、乙方指派現(xiàn)場負責人：______負責合同履行、對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理項目更改及新增減的簽字認證以及其它有關事宜的處理。
4、工程竣工后，負責辦理工程結算有關手續(xù)，保修期間的維修事宜。
乙方用于本工程的材料都必須符合國家規(guī)定的技術標準和設計要求，乙方負責采購、運輸、保管、施工安裝和施工期間的產(chǎn)品保護，同時必須提供材料質保書和合格證書或檢查報告，并提供樣品，經(jīng)甲方驗收后方可使用，未經(jīng)驗收禁止使用。
1、為確保工程質量，隱蔽工程在隱蔽前，由乙方提交驗收資料，并書面通知甲方指派的現(xiàn)場負責人共同檢查，經(jīng)檢查合格后，方可進行隱蔽工程的施工。否則，甲方有權責令乙方返工整改。
2、工程完工后，乙方應向甲方遞交工程驗收申請書，并提交竣工資料一式兩份，由甲方組織有關人員進行驗收。施工項目須經(jīng)專業(yè)人員組成的驗收小組驗收合格后，甲方在驗收書上簽字，如有不合格部分，應由乙方按甲方的要求在規(guī)定期限內整改完成后再驗收。
3、為確保工程質量，本工程實行保修，保修期為貳年(若國家規(guī)定時間更長的，則雙方同意執(zhí)行國家規(guī)定)，在保修期內，如產(chǎn)品質量或施工不良引起的工程損壞(包含由此引起的其它財物損壞)，由乙方負責保修或賠償，并負擔全部費用。保修期滿后，若甲方需要乙方繼續(xù)維修，其費用應由甲方負責。
1、工程結算按預算單價參照實際項目數(shù)量結算，增加項目部分單價由雙方在施工中協(xié)定。
2、工程完工后七日內驗收。
3、本工程合同簽定后，甲方預付乙方工程總造價的50%;工程完工并經(jīng)甲方驗收合格且辦理相關工程決算手續(xù)后支付工程總造價的45%;剩余工程總造價的5%做為工程質保金，于工程保修期結束后給予無息返還。
4、乙方按甲方要求出具相關正式發(fā)票。
1、施工過程中，如甲方要求改動原設計方案，乙方必須執(zhí)行，其增加費用由甲方承擔。
2、增加部分施工前必須經(jīng)甲方現(xiàn)場負責簽字認可，確認項目單價與總價，乙方方可施工。
3、任何一方若違反本合同條款，視為違約，違約方除負責支付由此引起的經(jīng)濟損失外，應支付給守約方合同總額的3%違約金。
4、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，雙方可向工程所在地人民法院起訴。
5、本合同一式貳份，甲、方雙方各執(zhí)壹份，由雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效，待保修期滿后自然失效。
施工合同書篇十三
甲方：
乙方：
根據(jù)國家合同法及其相關的法律、法規(guī)的規(guī)定，強化項目的有效實施的責任管理，甲、乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包的木地板裝飾工程的有關事項訂立如下條款：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程承包區(qū)域及內容：4-5樓房間內木地板安裝(按建設方提供品牌)。
3、工程造價及平方單價：按實際安裝面積計算工程的總工程款，單價為53元/m2。
4、資質等級：合格安裝標準，即施工期按現(xiàn)行的國家標準和行業(yè)規(guī)定標準為準。
5、合同期限：自20xx年月日至月日完工。
二、承包形式及人工費用造價：
1、本工程承包形式為包材料、包安裝費用、包施工安全、工程質量、工程進度及材料進場等包干形式。
2、本工程量約為550m2，安裝材料型號為75803款。
三、甲、乙雙方職責：
甲方：
1、為乙方施工人員入場在不影響施工的原則上創(chuàng)造條件。
2、施工期間提供的用水水源、電源及鄰里關系的.處理。
乙方：
1、施工期間應嚴格執(zhí)行施工規(guī)范及資質標準，安全操作規(guī)程。如出現(xiàn)上述問題及安全事故一概由乙方負全部責任，甲方不承擔任何責任和費用。
2、出現(xiàn)安裝資量問題和材質問題一概由乙方負責返工及材料的更換，甲方不負任何費用的承擔。
四、工程質量驗收：有關材料的品牌、規(guī)格及型號、材質、工程質量一律按建設方驗收合格為準。
五、付款方式：
1、材料進場按材料總價款預付%的貨款。
2、完工驗收按建設方及甲方共同驗收合格后付總工程款80%，其待建設方開業(yè)一個月后無質量付清。
六、工程變更及合同未盡事項經(jīng)雙方共同協(xié)商鑒定為準。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，上述條款共同遵守執(zhí)行。
甲方：乙方：
日期：日期：
施工合同書篇十四
根據(jù)有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、工程名稱：_____________________。
二、工程地點：_____________________。
三、承包方式：_____________________。
合同工期總日歷天數(shù)_______天。
本合同實行固定單價按實結算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_______元/組（一組24塊電池板）。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方_______日內支付相關工程費用.
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
1、如_______月_______日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_______%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則。
本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，自雙方代表簽字。
_______年_____月_____日_______年_____月_____日。
施工合同書篇十五
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，就****營銷中心廣告牌文字制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
第一條：廣告牌文字制作。
1、文字材質：精工不銹鋼鈦金拉絲，外挑背打黃燈。
第二條：工程造價及支付方式。
1
2、支付方式：工程款待項目經(jīng)各相關部門驗收合格，收到乙方有效發(fā)票后一周內壹次性付清。
第三條：工程期限。
自合同簽訂后，甲方通知乙方開始施工后，乙方應在9天時間制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
第四條：雙方權利、義務。
甲方：
1、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置可以施工。
2、按本合同第二條規(guī)定結算廣告牌的'費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起9日內按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
第五條：違約責任。
1、甲方未能按本合同第二條規(guī)定時間付款，每逾期一日，向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成戶外廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，工期順延，乙方有權就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完成部分的費用。
本合同一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份。
甲方簽字（蓋章）乙方簽字（蓋章）。
年月日年月日。
施工合同書篇十六
甲方：
乙方：
遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則，雙方就本工程建筑施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
工程內容：
工程建筑面積：
工程每平方米造價：元。
工程總造價：元，以實際建筑面積結算。
三、付款方式：
1、乙方帶材料進入工地，甲方付相應材料費用及施工費用。約：鋼架c型檁條%;彩瓦%。
2、工程完工驗收合格后一周內付清。
四、雙方責任。
甲方責任：
1、應為乙方提供水電以及施工中需要幫助的解決問題。乙方責任：
1、乙方嚴格按照預定方案進行制作、安裝，保證工程質量。
2、在施工中，乙方保證人身安全，若出現(xiàn)意外事故，由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。
五、質保范圍及期限：
1、屬乙方施工質量問題，質保期內由乙方無償保修，屬甲方使用不當或意外損壞，由乙方提供有償維修。
2、質保期為壹年。
3、質保金為合同價款的3%。
六、由單方面原因造成的違約，有違約方承擔一切損失。
七、本合同自簽定之日起生效，至質保金結束止。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
施工合同書篇十七
業(yè)主方：
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實的原則，甲乙雙方就本鋼結構工程施工事項協(xié)商一致，并訂立如下合同條款：
工程施工概況：
1、工程名稱：
2、建筑面積：，鋼結構施工面積：
3、工程地點：
4、承包范圍及內容：
5、承包方式：預計工期：
6、工程造價：(附報價單)。
雙方工作職責。
甲方。
1、向乙方提供經(jīng)確認的施工圖及施工文件，并向乙方進行技術交底，及時協(xié)助乙方搞好施工資料。
2、向乙方提供正常的施工條件，提供施工所需的水電，確保施工道路暢通、施工場地平整結實，協(xié)調乙方與其他交叉施工單位的關系，確保施工不停頓。
3、確保工程款按合同約定付款，以免影響開工日期和施工進度。
3、對工程質量、安全、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收、變更及各種簽證手續(xù)。
4、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
5、本工程監(jiān)理工程師為。
乙方。
1、參加甲方組織的施工圖會審及現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交。
甲方審定。收集做好工程施工資料，按時送交甲方。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程等有關規(guī)定，嚴格按照圖紙或施工做。
法說明進行施工。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，負責按要求組織施工并保質、保量、安全、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
工期約定。
具體進場日期按甲方通知;乙方應按時進場施工，按時竣工驗收。
因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期不順延。
如遇下列情況工期應順延：(1)人力不可抗拒的因素導致停工(包括長。
時間雨雪天);(2)重大設計變更;(3)因其他施工單位影響;(4)未能按合同規(guī)定撥付工程款而影響材料采購;(5)其他非乙方原因而影響工期的因素。
質量安全及驗收。
1、本工程施工質量以現(xiàn)行的施工及驗收規(guī)范、檢驗評定標準為驗收標準，工程施工質量要求為，如部分材料甲供，甲方應保質量并提供材料質保單。
2、施工中由于乙方原因出現(xiàn)質量安全事故均由乙方負責。
3、工程施工結束后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到通知后5天內組織驗收，如需另定驗收日期，甲方應及時通知乙方，并認可乙方提出的驗收日期，如甲方接到通知后28天內仍未組織驗收，則表示甲方已確認工程竣工驗收合格。工程未經(jīng)驗收，甲方擅自使用，如發(fā)生意外事故，由甲方承擔。
4、施工質量包修：本工程施工質量即為乙方施工質量包修范圍，包修期為施工結束驗收日后個月。
工程價款結算方式及工程款支付。
1、本工程總價，計價面積，單價。
2、本工程如有變更，如增減工程量，按相應報價執(zhí)行，如新增施工內容，其。
單價按相近預算價協(xié)商確定，應及時辦理變更結算，并納入付款計劃中。
3、工程款支付：合同簽訂三天內付;鋼柱進場即付;鋼梁進場即付;彩鋼板進場即付;施工結束即付;驗收合格后5天內付;余款付清。
4、工程應付款，甲方應及時按合同支付工程應付款，如施工中，前期應付款未付，乙方將無法進行后續(xù)工程施工，工程施工結束后，如未及時支付應付款，逾期一年的，其應付款，乙方有理由加收銀行利息。
其他約定：
附則。
本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另訂補充協(xié)議。
合同履行中如一方違約，另一方有權要求違約方賠償一切經(jīng)濟損失。因一。
方原因合同無法履行時，應及時辦理合同終止協(xié)議，并賠償另一方損失。
合同履行時如起爭議，雙方應坦誠友好解決，必要時可依靠法律解決。
本合同一式份，甲方份，乙方份，簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
施工合同書篇一
甲方：
乙方：
本著平等互利的原則，按國家《勞動法》《合同法》等相關的法律法規(guī)，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，協(xié)議如下：
一、工程承包內容：空調、暖氣管道預埋施工。
二、工程地點：濟南歐亞大觀商都工程部。
三、安全：在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
四、工程技術要求：乙方按設計圖紙和現(xiàn)行施工規(guī)范規(guī)定及公司(甲方)的技術要求施工，安全施工交底，進行組織施工。
五、乙方應認真按照標準規(guī)范和要求施工，工程質量達不到約定的標準部分，經(jīng)甲方發(fā)現(xiàn)，應要求乙方重新施工，因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔重新施工費用，工期不予順延。
六、工程量的.計算：以施工圖紙挖方工程量計算。施工中發(fā)生工程量增減工程時，經(jīng)公司確認后調整合同價格，簽訂補充協(xié)議。
七、價格：本工程量為綜合包干價人民幣元。
八、施工中由地方因素影響的由甲方負責協(xié)調。
九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求標準，違反相關規(guī)定，后果由乙方自行負責。
十、工期：天。
十一、付款方式：項目工程全部完成并驗收合格后，一次性支付全部工程款。
十二、結賬方式：乙方以機械油料費和工人工資表方式向甲方結算。
十三、本合同一式六份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)兩份，甲乙雙方簽字即生效，付清工程款后自動失效。(以票據(jù)為準)。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工合同書篇二
甲方：身份證號碼：
乙方：身份證號碼：
甲方因工程項目施工任務的需要，現(xiàn)同意將本工程施工任務落實由乙方施工隊進行施工，經(jīng)雙方協(xié)商同意，訂立本合同書供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程內容：根據(jù)設計圖紙和雙方已協(xié)商的內容進行施工，如遇實際原因需要，可在征得甲方同意后作微小變更施工方案。
二、施工項目工期：自合同簽訂之日起共7個自然日完成。
三、甲方負責工程的報建、報批相關手續(xù)，并為工程提供所需的pvc管、井框井蓋、光纜、角鐵、支架、鋼絞線、電桿等材料給乙方施工。除上述材料外，乙方負責整個項目的其它材料和施工以及修復等全部任務。
四、乙方應嚴格按有關規(guī)范進行施工建設和施工現(xiàn)場鄰里關系協(xié)調，做好各項防護措施，施工過程中如發(fā)生損壞鄰近設施、人員傷亡、工程質量等事故，概乙方負責。如遇障礙無法開挖的，應及時通知甲方到場確認。
五、工程結算：按實際完成長度乘以承包單價計算：
1、管道部分：水泥路面及步道磚每米60元，土路路面每米20元，直埋光纜每米12元，包封每米10元，基座每個300元。
2、光纜部分：管道光纜（48芯以下）1.4元/米，96芯以上（含96芯）1.6元/米，五孔子管1.4元/米，新設吊線3元/米，加掛光纜2元/米，安裝引上鋼管45元/根。
3、防雷地網(wǎng)：水泥路60元/米，土路20元/米，掛墻10元/米。
4、電力電纜布放：10元/米。
工程施工期間，乙方可在完成總工程量并經(jīng)甲方工程管理人員初驗合格，申付至總工程量80%的進度款，工程竣工驗收合格后30天內付清20%余款。
六、本合同書自簽名之日起生效，工程款付清后自行失效。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
委托甲__________________________________（以下簡稱甲方）乙方：_______________________________（以下簡稱乙方）茲有甲方委托承包給乙方施工,為確保工程的安全順利......
（安全責任書）甲方：四川省南溪縣藥渣處理廠乙方：一、經(jīng)雙方多次協(xié)商討論達成以下共識。二、乙方為甲方修建彩鋼瓦建筑，長度為20米，寬度為10米，高度為5.5——6米，共計200平......
裝飾工程地點:合同編號:年月日1裝飾根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關法律、法規(guī)，在平等互利的原則下，通過友好協(xié)商，達成如下合同條款：甲方：乙方：甲方......
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當事人的權利和義務。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊?，下面是小編幫大家整......
施工合同書篇三
（甲方）：
（乙方）：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定，雙方充分協(xié)商，就外廣告制作工程項目，甲方委托由乙方施工。為明確甲乙雙方責任及權限簽訂本合同，并共同遵守。
一、甲方委托乙方于______年____月____日至______年____月____日期間制作安裝戶外廣告。甲方已全包給乙方，乙方包工。包料包工期，包施工質量及施工安全，在此施工中，工程現(xiàn)場如出現(xiàn)重大安全事故所造成的人員傷亡及財產(chǎn)損失，均由乙方負責。
二、合同簽訂后先首付工程款的50%，主體安裝后付工程35%，甲方驗收合格后，剩余款一次付清。
三、乙方安裝廣告必須符合質量標準或雙方約定的質量標準，并負責廣告的安全、養(yǎng)護和維修（本項目保修1年）。
四、因廣告牌脫落、損壞等而致他人權益受到損害的，侵權責任由乙方承擔。人員的安全由乙方負責。
五、違約責任。
1、乙方遇惡劣氣候或其它不可抗拒原因未能在約定時間內對廣告進行修復的，廣告安裝時間應順延。乙方若無特殊原因未能在約定時間內對廣告進行修復的，廣告安裝時間應順延。
2、若遇市政建設或行政管理需要，政府有關部門依法要求撤除戶外廣告的，甲、乙雙方應無條件執(zhí)行，乙方不負違約責任。
3、甲方負責產(chǎn)權單位的各項協(xié)調工作，包括場地的電源、水源等。
4、甲方負責對乙方施工進度進行督促，對施工質量進行驗收。
5、甲方如未按時付給乙方進度款，乙方隨時停工并有權拆除廣告牌。
六、合同內容如與國家法律、法規(guī)和規(guī)章相悖，應服從法律、法律和規(guī)章的規(guī)定。
簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________。
合同簽約時間：二〇〇年月日。
施工合同書篇四
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致訂立本合同。
一、工程名稱：
工程地點：
二、工程承包方式：乙方以包工包料的方式承建。承包范圍內所有材料及其它輔材均由乙方負責采購。
三、合同價款：
四、甲方工作：
l、甲方提供電源、水源與施工現(xiàn)場、道路通暢。
2、施工圖紙及相關技術資料如有變更時甲方及時通知乙方。
3、甲方按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其它應當 支付的款項。
五、乙方工作：
1、嚴格按照施工說明及大標圖設計、設計變更通知單以及相關質量檢驗評定標準、施工驗收規(guī)范及操作規(guī)程進行施工。
2、搞好施工組織設計、合理組織安排施工、確保工程按期完成。
3、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，并采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成的事故和因此發(fā)生的費用全部由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。 。
4、乙方應嚴格抓好工程質量控制，確保工程質量達標。
5、乙方應對合同范圍的工程進行質量保修，保修期為1年。在規(guī)定的保修期內，凡因施工原因造成的質量事故和質量缺陷由乙方無償保修。
六、工程款（進度款）的支付與結算：
l、 工程開工前甲方付給乙方工程總價的40%用于購買原材料。
2、上瓦時甲方付給乙方工程總價的50%。
3、工程完工后剩余工程費用5日內一次性結清剩余10%。
4、工程如有設計變更，須經(jīng)甲方、現(xiàn)場施工代表、設計部門簽證確認后，按實際發(fā)生增加合同價款。
七、爭議的解決方式：
因履行本合同發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成將向甲方所在地人民法院起訴。
八、其它：本合同一式兩份。雙方各持1份合同，自雙方簽字蓋章后生效。本合同未盡事宜，雙方將另行商定。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
施工合同書篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，本著互惠互利的原則，依照《中華人民共和國建筑法、合同法》及相關規(guī)定，簽訂合同，特定如下：
一、工程名稱：
二、結構形式：框架。
三、承包方式：包工不包料。
四、承包范圍：主體內的木工包支拆、鋼筋工(包制做綁扎)打砼工、(包清理)、塔吊司機工人住宿、釘子、鐵絲、電鋸(不包含室內二期工程)其它不含在內。
五、承包價格：按建筑面積計算、基礎按基礎面積的一半計算，陽臺、雨篷按全面積計算，每平方米128元。
六、質量標注：合格。
七、有關條款：
1、乙方所有人員進入工地必須服從甲方管理監(jiān)理要求以及有關領導的正確指導。
2、乙方負責進場材料卸車(鋼筋、模板、鋼管、扣件)。
3、乙方配備專職的施工工長，甲方做好抄平放線技術管理。4、工程如果甲方原因停止施工，甲方應付乙方工程款的80%6、甲方保證材料供應及時如停工、窩工等料、甲方承擔乙方損失生活費及人工費。
7、乙方施工中出現(xiàn)停工或半途不干、損失由乙方承擔。
8、乙方工人不得偷到工地一切財物，否則根據(jù)發(fā)生的情節(jié)給予處罰。
9、乙方進工地前交2萬元，基礎干出甲方退還乙方押金2萬元。
八、付款辦法：主體干到兩層付工程款20萬，主體封頂付主體面積的97%。
九、違約責任甲乙不能按合同約定付款給乙方，三天內甲方承擔利息(月息2分)。
十、未盡事宜，不在工程范圍內的工程項目、甲乙雙方另行協(xié)商，
十一、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
施工合同書篇六
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，就甲方委托乙方進行小學校園操場整理。簽訂以下協(xié)議：
一、工程概況：
1、工程名稱：校園操場整理。
2、工程地點：_____________。
3、施工范圍：_____________。
二、工期。
工程工期從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、工程協(xié)議價款：(詳見預算)。
四、承包方式：
乙方對操場整理包工、包料，包質量，包驗收合格，包文明施工。
五、安全施工：
施工過程安全責任由乙方承擔，與甲方無關。
六、工程付款辦法。
工程完工后甲方驗收合格，經(jīng)費到帳即向乙方支付工程協(xié)議價款。
七、工程質量要求。
1、乙方嚴格要求完成施工任務，完工驗收后三個月為質保期。在質保期內出現(xiàn)質量問題，由乙方負責。
2、工程完工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。
八、協(xié)議生效與終止。
1、本協(xié)議自雙方簽字并加蓋公章后生效，工程保質期滿，協(xié)議即告終止。
2、本協(xié)議壹式兩份，雙方各執(zhí)壹份，具同等法律效力。
甲方簽字：_____________乙方簽字：_____________。
_____年_____月_____日_____年_____月_____日。
施工合同書篇七
根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《建設工程質量管理條例》并結合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，以便雙方共同遵守履行。
第一條工程名稱______________基地房屋建設。
第二條工程地點_________省_____________縣。
第三條工程量按實際工程結束后計算。
第四條承包雙方施工方包工包料，單價：______元每平方米。本單位在合同執(zhí)行過程中不做任何調整，單價綜合包括了完成本工程量人工、材料（運費、周轉、加工），小型機具，安全文明施工等各項費用。
第五條付款方法待工程竣工驗收合格后，甲方在六個月內分期（竣工后首付20%，后續(xù)在六個月之內）付清工程款；如竣工驗收不合格，達不到甲方驗收標準，不予以結算，并不對乙方支付任何費用。
第六條質量標準及保修：按國家有關條例、規(guī)范施工。因人為和自然不可抗拒的外界因素造成的破壞，不在質保范圍內。保修期________年。
第七條在保修期內，活動房出現(xiàn)質量問題，直甲方通知乙方起____日內到達現(xiàn)場并修繕完畢。如乙方未按照甲方通知時間內修理，影響甲方使用及安全的，甲方有權租用其他勞務隊伍對活動房出現(xiàn)的質量問題進行修繕，期間所發(fā)生的勞務用工、材料等費用均由乙方承擔，并在乙方交納的質保金中扣留。
第八條主要內容：屋面、墻面板制作安裝，連接槽、鋁合金窗、防盜門的制作安裝纜風繩的安裝等。
第九條具體要求：
第十條甲方責任：負責乙方施工中的水、電、路三通。因甲方變動施工地點，給乙方帶來的.損失，均由甲方承擔。
第十一條乙方責任：確保工程質量和施工安全，嚴格按照《彩鋼房》相關施工規(guī)范施工，并承擔一切施工中的安全責任。
第十二條本協(xié)議在執(zhí)行過程中如有爭議，雙方本著友好的原則協(xié)商解決：_______________________________________________________________________________。
第十三條本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，待雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________________年____月____日。
乙方：__________________________年____月____日。
施工合同書篇八
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
為美化xxxxx環(huán)境，適應開發(fā)需要，xxxx綠化改造工程由乙方負責，現(xiàn)雙方就相關事宜達成如下協(xié)議：
一、工程期限：自20xx年8月20日至20xx年9月28日。
二、養(yǎng)護期：自竣工驗收后一年。
三、工程地點及內容：xxxxxx。
四、工程造價及結算方式：
(1)工程竣工驗收合格后按實結算。
(2)付款方式：
2、必須到xx地稅局作項目登記;。
3、工程發(fā)票必須到xx地稅局代開或者提供由xx地稅局蓋章確認的稅款繳入xx金庫的完稅證明。
五、安全施工：施工單位應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的'監(jiān)督檢查，采取必須的安全防護措施，施工過程中產(chǎn)生的垃圾需及時清運，如乙方在施工過程中有安全事故發(fā)生，甲方不負任何責任，一切經(jīng)濟費用均由乙方負擔。
六、本合同一式五份，甲方三份，乙方兩份，經(jīng)由雙方簽字蓋章后生效，合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代表(簽字)：
代表(簽字)：日期：年月日
施工合同書篇九
發(fā)包人(全稱)：(以下簡稱甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)。
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方進行平頂山開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程施工，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定，并結合本工程具體，經(jīng)甲乙雙方洽商達成如下協(xié)議，雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程名稱：平頂山開元小區(qū)項目室外市政管網(wǎng)工程。
2、工程地點：平頂山市新城區(qū)。
3、工程范圍：設計圖紙范圍內的全部工作內容(若圖紙變更必須經(jīng)經(jīng)甲方確認)。
4、本工程承包方式為包工包料、包質量、包安全，包驗收以及所有相關主管部門報批手續(xù)。
5、工程施工主要內容：鋼筋砼檢查井3座、直埋管道段土方工程、管道安裝等設計圖紙內的所有內容。
二、工期。
1、工程工期：乙方完成報批手續(xù)后進場施工，于20xx年9月10日前開工，工期65天(因甲方原因導致無法正常施工或驗收，工期相應順延)。
2、乙方完工后通知甲方驗收，甲方接到乙方通知后，5天內組織相關部門進行驗收，并提供書面的驗收報告。
三、工程質量。
1、乙方應嚴格遵守國家及地方的有關標準及規(guī)范，按照施工圖紙設計要求精心組織施工，工程質量應達國家或專業(yè)質量檢驗評定標準規(guī)定。
2、本工程質量達到合格。
四、合同價款及支付方式。
24小時內向甲方代表通報受害情況，甲、乙雙方應及時協(xié)商解決。
2、本合同履行過程中根據(jù)合同發(fā)生的會議紀要、簽證、各種通知文件、委托、證書以及補充合同等書面形式資料均應作為合同條款補充內容以組成部份，與合同條款具有同等法律效力。本合同書經(jīng)雙方代表簽字并加蓋公章后生效。保修期滿后并結清尾款后失效。
3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
甲方：
乙方：(公章)。
施工合同書篇十
建設單位：(以下簡稱甲方)。
施工單位：(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，以及建設工程施工合同示范文本的`有關條款，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
1工程概況。
第一條工程基本情況。
1、工程內容：報價清單所列。
第二條工期。
自甲方通知施工之日起20日內。工程養(yǎng)護期：一年(年月日起至年月日止)。
第三條工程質量等級。
4.1按照國家[城市綠化工程施工及驗收規(guī)范]、[建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范]該工程驗收達到合格標準，綠化成活率達到95%以上，養(yǎng)護期滿，交工驗收時成活率達到100%。
第四條承包方式及合同價款。
5.1承包方式：包工包料，一次性包死。合同總價為元整。清單附后。
第五條付款方式：
進場支付該單項工程總額%的工程款。標段工程全部結束后，壹周內扣除%質保金外，甲方要向乙方支付全部工程款。養(yǎng)護一年期滿后，十五天內，甲方須進行工程交工驗收，驗收結果達到合同規(guī)定的質理標準后，十五日內甲方向乙方付清工程質保金。
第六條合同的生效與終止。
合同簽訂后生效。甲方全部付款完畢，乙方養(yǎng)護期滿合同終止。
合同簽定時間年月日。
甲方：乙方：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
施工合同書篇十一
甲方將1-4號線及東西庫房屋面天溝防水修繕工程承包給乙方，根據(jù)合同法及建筑實施有關條例規(guī)定，甲乙雙方本著平等互利、自愿和誠實守信的原則，為確保質量和施工順利進行，經(jīng)協(xié)商特簽定如下合同。
一、工程地點：豐x院內。
二、單位工程名稱：車間及庫房屋面天溝防水修繕
三、工程造價：_________(含稅)
以實際驗收工程量每平方米：32元;
注：其他零星項目未盡事宜，甲乙雙方根據(jù)實際情況現(xiàn)場協(xié)商解決，結算費用按現(xiàn)場實際簽證為準。
四、質量要求：所有防水修繕項目必須涂刷三遍進行施工，乙方必須按照國家頒發(fā)的《gb50207》等有關屋面防水工程施工規(guī)范及標準進行施工，如有不按照國家規(guī)范和甲方要求施工所造成的返工，由乙方自行負責。
五、工程期限：
工期天，即從________年____月____日至________年
____月____日止。
六、安全責任：乙方在施工過程中，必須時刻注意安全，強化施工安全教育和管理，要嚴格按照安全規(guī)范操作，如有任何不安全事故所引起的一切責任及經(jīng)濟損失等均由乙方承擔。
七、付款方式：本工程不付預付款，施工完成經(jīng)驗收合格后除預留5%保質金________年后支付外，其余一次性付清。
八、違約責任：合同簽訂后，甲乙雙方若任何一方違反以上條款，由違反方承擔違約責任，并承擔違約方給對方所造成的一切經(jīng)濟損失。
九、此協(xié)議一式肆份，甲方存留三分，乙方一份;本合同自簽字蓋章之日起生效。
甲方代表：_________(蓋章)
乙方代表：_________(蓋章)
簽訂日期：________年____月____日
施工合同書篇十二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同》的原則，結合本工程實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
1、工程名稱：設計及裝修工程。
2、工程地點：
3、工程施工內容：按照工程設計圖紙及效果圖。
4、承包形式：包工包料(按雙方確認的施工、設計圖及效果圖總包施工)。
5、工程造價：包干價人民幣____萬元整(含稅)。
6、工期：____日歷天，自______年______月______日至______年______月______日止。
(一)甲方職責。
1、負責本工程建設中與當?shù)馗饔胁块T的協(xié)調工作，指導進度。
2、向乙方提供施工所需水、電表等管道線路接絡點，并保證乙方施工期間的需要。
3、按本合同規(guī)定的時間支付工程款。
5、甲方指派現(xiàn)場負責人：______負責合同履行、對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理項目更改及新增減的簽字認證以及其它有關事宜的處理。
(二)乙方職責。
1、乙方必須按照甲方認可的施工方案進行施工，未經(jīng)甲方同意不得隨意更改。
3、乙方指派現(xiàn)場負責人：______負責合同履行、對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理項目更改及新增減的簽字認證以及其它有關事宜的處理。
4、工程竣工后，負責辦理工程結算有關手續(xù)，保修期間的維修事宜。
乙方用于本工程的材料都必須符合國家規(guī)定的技術標準和設計要求，乙方負責采購、運輸、保管、施工安裝和施工期間的產(chǎn)品保護，同時必須提供材料質保書和合格證書或檢查報告，并提供樣品，經(jīng)甲方驗收后方可使用，未經(jīng)驗收禁止使用。
1、為確保工程質量，隱蔽工程在隱蔽前，由乙方提交驗收資料，并書面通知甲方指派的現(xiàn)場負責人共同檢查，經(jīng)檢查合格后，方可進行隱蔽工程的施工。否則，甲方有權責令乙方返工整改。
2、工程完工后，乙方應向甲方遞交工程驗收申請書，并提交竣工資料一式兩份，由甲方組織有關人員進行驗收。施工項目須經(jīng)專業(yè)人員組成的驗收小組驗收合格后，甲方在驗收書上簽字，如有不合格部分，應由乙方按甲方的要求在規(guī)定期限內整改完成后再驗收。
3、為確保工程質量，本工程實行保修，保修期為貳年(若國家規(guī)定時間更長的，則雙方同意執(zhí)行國家規(guī)定)，在保修期內，如產(chǎn)品質量或施工不良引起的工程損壞(包含由此引起的其它財物損壞)，由乙方負責保修或賠償，并負擔全部費用。保修期滿后，若甲方需要乙方繼續(xù)維修，其費用應由甲方負責。
1、工程結算按預算單價參照實際項目數(shù)量結算，增加項目部分單價由雙方在施工中協(xié)定。
2、工程完工后七日內驗收。
3、本工程合同簽定后，甲方預付乙方工程總造價的50%;工程完工并經(jīng)甲方驗收合格且辦理相關工程決算手續(xù)后支付工程總造價的45%;剩余工程總造價的5%做為工程質保金，于工程保修期結束后給予無息返還。
4、乙方按甲方要求出具相關正式發(fā)票。
1、施工過程中，如甲方要求改動原設計方案，乙方必須執(zhí)行，其增加費用由甲方承擔。
2、增加部分施工前必須經(jīng)甲方現(xiàn)場負責簽字認可，確認項目單價與總價，乙方方可施工。
3、任何一方若違反本合同條款，視為違約，違約方除負責支付由此引起的經(jīng)濟損失外，應支付給守約方合同總額的3%違約金。
4、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，協(xié)商解決不成的，雙方可向工程所在地人民法院起訴。
5、本合同一式貳份，甲、方雙方各執(zhí)壹份，由雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效，待保修期滿后自然失效。
施工合同書篇十三
甲方：
乙方：
根據(jù)國家合同法及其相關的法律、法規(guī)的規(guī)定，強化項目的有效實施的責任管理，甲、乙雙方在平等、自愿協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包的木地板裝飾工程的有關事項訂立如下條款：
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程承包區(qū)域及內容：4-5樓房間內木地板安裝(按建設方提供品牌)。
3、工程造價及平方單價：按實際安裝面積計算工程的總工程款，單價為53元/m2。
4、資質等級：合格安裝標準，即施工期按現(xiàn)行的國家標準和行業(yè)規(guī)定標準為準。
5、合同期限：自20xx年月日至月日完工。
二、承包形式及人工費用造價：
1、本工程承包形式為包材料、包安裝費用、包施工安全、工程質量、工程進度及材料進場等包干形式。
2、本工程量約為550m2，安裝材料型號為75803款。
三、甲、乙雙方職責：
甲方：
1、為乙方施工人員入場在不影響施工的原則上創(chuàng)造條件。
2、施工期間提供的用水水源、電源及鄰里關系的.處理。
乙方：
1、施工期間應嚴格執(zhí)行施工規(guī)范及資質標準，安全操作規(guī)程。如出現(xiàn)上述問題及安全事故一概由乙方負全部責任，甲方不承擔任何責任和費用。
2、出現(xiàn)安裝資量問題和材質問題一概由乙方負責返工及材料的更換，甲方不負任何費用的承擔。
四、工程質量驗收：有關材料的品牌、規(guī)格及型號、材質、工程質量一律按建設方驗收合格為準。
五、付款方式：
1、材料進場按材料總價款預付%的貨款。
2、完工驗收按建設方及甲方共同驗收合格后付總工程款80%，其待建設方開業(yè)一個月后無質量付清。
六、工程變更及合同未盡事項經(jīng)雙方共同協(xié)商鑒定為準。本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，上述條款共同遵守執(zhí)行。
甲方：乙方：
日期：日期：
施工合同書篇十四
根據(jù)有關法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
一、工程名稱：_____________________。
二、工程地點：_____________________。
三、承包方式：_____________________。
合同工期總日歷天數(shù)_______天。
本合同實行固定單價按實結算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組_______元/組（一組24塊電池板）。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價*安裝組數(shù)進行費用結算。
4、費用支付，施工結束后，甲方_______日內支付相關工程費用.
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
1、如_______月_______日前安裝達到1mw光伏板安裝，則按1mw=50000元標準進行結算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的_______%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則。
本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，自雙方代表簽字。
_______年_____月_____日_______年_____月_____日。
施工合同書篇十五
甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經(jīng)友好協(xié)商，就****營銷中心廣告牌文字制作安裝事宜達成如下協(xié)議。
第一條：廣告牌文字制作。
1、文字材質：精工不銹鋼鈦金拉絲，外挑背打黃燈。
第二條：工程造價及支付方式。
1
2、支付方式：工程款待項目經(jīng)各相關部門驗收合格，收到乙方有效發(fā)票后一周內壹次性付清。
第三條：工程期限。
自合同簽訂后，甲方通知乙方開始施工后，乙方應在9天時間制作完成。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。
第四條：雙方權利、義務。
甲方：
1、向乙方提供廣告牌位置并確保此位置可以施工。
2、按本合同第二條規(guī)定結算廣告牌的'費用。
乙方：
1、自甲方通知可以現(xiàn)場施工起9日內按甲方提供的安裝地點制作施工并安裝完畢。
2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行制作、安裝。如現(xiàn)場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協(xié)商修改確定。
第五條：違約責任。
1、甲方未能按本合同第二條規(guī)定時間付款，每逾期一日，向乙方支付合同總金額的千分之五作為違約金并將合同工期順延。
2、乙方如無正當理由未能按本合同第四條規(guī)定按時制作、安裝完成戶外廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。
3、如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，工期順延，乙方有權就實際施工情況要求甲方繼續(xù)支付已完成部分的費用。
本合同一式貳份，甲方持壹份，乙方持壹份。
甲方簽字（蓋章）乙方簽字（蓋章）。
年月日年月日。
施工合同書篇十六
甲方：
乙方：
遵循平等、自愿、公平和誠實信用的`原則，雙方就本工程建筑施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
工程內容：
工程建筑面積：
工程每平方米造價：元。
工程總造價：元，以實際建筑面積結算。
三、付款方式：
1、乙方帶材料進入工地，甲方付相應材料費用及施工費用。約：鋼架c型檁條%;彩瓦%。
2、工程完工驗收合格后一周內付清。
四、雙方責任。
甲方責任：
1、應為乙方提供水電以及施工中需要幫助的解決問題。乙方責任：
1、乙方嚴格按照預定方案進行制作、安裝，保證工程質量。
2、在施工中，乙方保證人身安全，若出現(xiàn)意外事故，由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。
五、質保范圍及期限：
1、屬乙方施工質量問題，質保期內由乙方無償保修，屬甲方使用不當或意外損壞，由乙方提供有償維修。
2、質保期為壹年。
3、質保金為合同價款的3%。
六、由單方面原因造成的違約，有違約方承擔一切損失。
七、本合同自簽定之日起生效，至質保金結束止。
八、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：
乙方：
施工合同書篇十七
業(yè)主方：
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實的原則，甲乙雙方就本鋼結構工程施工事項協(xié)商一致，并訂立如下合同條款：
工程施工概況：
1、工程名稱：
2、建筑面積：，鋼結構施工面積：
3、工程地點：
4、承包范圍及內容：
5、承包方式：預計工期：
6、工程造價：(附報價單)。
雙方工作職責。
甲方。
1、向乙方提供經(jīng)確認的施工圖及施工文件，并向乙方進行技術交底，及時協(xié)助乙方搞好施工資料。
2、向乙方提供正常的施工條件，提供施工所需的水電，確保施工道路暢通、施工場地平整結實，協(xié)調乙方與其他交叉施工單位的關系，確保施工不停頓。
3、確保工程款按合同約定付款，以免影響開工日期和施工進度。
3、對工程質量、安全、進度進行監(jiān)督檢查，及時辦理驗收、變更及各種簽證手續(xù)。
4、指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。
5、本工程監(jiān)理工程師為。
乙方。
1、參加甲方組織的施工圖會審及現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交。
甲方審定。收集做好工程施工資料，按時送交甲方。
2、嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程等有關規(guī)定，嚴格按照圖紙或施工做。
法說明進行施工。
3、指派為乙方駐工地代表，負責合同履行，負責按要求組織施工并保質、保量、安全、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
工期約定。
具體進場日期按甲方通知;乙方應按時進場施工，按時竣工驗收。
因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期不順延。
如遇下列情況工期應順延：(1)人力不可抗拒的因素導致停工(包括長。
時間雨雪天);(2)重大設計變更;(3)因其他施工單位影響;(4)未能按合同規(guī)定撥付工程款而影響材料采購;(5)其他非乙方原因而影響工期的因素。
質量安全及驗收。
1、本工程施工質量以現(xiàn)行的施工及驗收規(guī)范、檢驗評定標準為驗收標準，工程施工質量要求為，如部分材料甲供，甲方應保質量并提供材料質保單。
2、施工中由于乙方原因出現(xiàn)質量安全事故均由乙方負責。
3、工程施工結束后，乙方應通知甲方驗收，甲方接到通知后5天內組織驗收，如需另定驗收日期，甲方應及時通知乙方，并認可乙方提出的驗收日期，如甲方接到通知后28天內仍未組織驗收，則表示甲方已確認工程竣工驗收合格。工程未經(jīng)驗收，甲方擅自使用，如發(fā)生意外事故，由甲方承擔。
4、施工質量包修：本工程施工質量即為乙方施工質量包修范圍，包修期為施工結束驗收日后個月。
工程價款結算方式及工程款支付。
1、本工程總價，計價面積，單價。
2、本工程如有變更，如增減工程量，按相應報價執(zhí)行，如新增施工內容，其。
單價按相近預算價協(xié)商確定，應及時辦理變更結算，并納入付款計劃中。
3、工程款支付：合同簽訂三天內付;鋼柱進場即付;鋼梁進場即付;彩鋼板進場即付;施工結束即付;驗收合格后5天內付;余款付清。
4、工程應付款，甲方應及時按合同支付工程應付款，如施工中，前期應付款未付，乙方將無法進行后續(xù)工程施工，工程施工結束后，如未及時支付應付款，逾期一年的，其應付款，乙方有理由加收銀行利息。
其他約定：
附則。
本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商可另訂補充協(xié)議。
合同履行中如一方違約，另一方有權要求違約方賠償一切經(jīng)濟損失。因一。
方原因合同無法履行時，應及時辦理合同終止協(xié)議，并賠償另一方損失。
合同履行時如起爭議，雙方應坦誠友好解決，必要時可依靠法律解決。
本合同一式份，甲方份，乙方份，簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)乙方(蓋章)。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：