工程付款合同起訴(通用19篇)

字號:

    合同是法律上具有約束力的文書,對于保護交易雙方的合法權益具有重要作用。如果需要,在合同簽訂之前可以咨詢專業(yè)的法律意見,以確保合同的合法有效性。如果您對合同撰寫不太熟悉,以下是一些合同范本,供您參考。
    工程付款合同起訴篇一
    依照《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本項目工程勞務用工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    用工開始日期______年______月______日,用工結束日期______年______月______日。
    第壹種結算方式:包干單價。根據(jù)______市“九三”預算定額規(guī)定計算建筑面積,每平方米單價______元。根據(jù)乙方施工的建筑面積乘以包干單價確定最終結算總價。
    第貳種結算方式:計時工資。乙方的工資標準為______/天。甲方根據(jù)乙方實際出勤天數(shù)乘以工資標準后計算乙方最終結算工資。
    第叁種結算方式:計件工資。根據(jù)______市“九三”預算定額規(guī)定計算乙方實際施工內(nèi)容的定額工日,結算標準______元/工日。根據(jù)定額工日數(shù)乘以結算標準確定最終結算總價。
    第肆種結算方式:
    勞務用工合同總價:
    1、無論采用上述何種結算方式,甲方均先向乙方支付生活費。具體支付辦法為:簽訂本合同次月開始,每月支付一次,標準為______元/人。乙方完成本合同全部施工內(nèi)容,并達到本合同約定要求后,經(jīng)雙方確認結算金額,甲方一次性將結算余額全部支付乙方;若乙方施工工期跨越春節(jié),則甲方于春節(jié)前______天向乙方結算已完工程量______%的人工工資,其余______%待乙方全部完成本合同施工內(nèi)容后,一次結算。
    2、乙方承擔本合同之外的施工內(nèi)容,事前須征得甲方書面同意,事后______日內(nèi)向甲方簽證確認,否則甲方不予結算工資。
    3、乙方人員增加,須經(jīng)甲方書面同意,否則增加的人員甲方不予結算工資。
    4、乙方施工結束后,若人工費超過合同總價,超出部分由乙方承擔。
    施工現(xiàn)場乙方必須達到______級文明工地要求;必須達到______級標化工地要求。
    (一)甲方責任。
    1、編制施工組織設計和施工方案,對乙方進行現(xiàn)場交底、施工交底和三級安全教育,并提供施工圖紙。
    2、提供施工臨時設施和水、電源,提供乙方人員的住宿。
    3、為乙方人員代辦暫住證、胸卡等有關證件。
    (二)乙方責任。
    1、乙方須經(jīng)甲方審核同意后進場,進場前必須向甲方提交或辦理有關證件(身份證復印件、暫住證、務工證、上崗證等),保證提供證件的真實性和有效性。
    2、進場前,乙方須確定其負責人,并訂立委托書,授權委托其負責人代為與甲方結算、領取工資以及處理與其相關的事務。
    3、保證向甲方填報各種資料的真實性,禁止弄虛作假,維護公司正常的經(jīng)營管理秩序。
    4、嚴格按照甲方的施工組織設計、交底和方案組織施工,必須更改時應征得甲方的書面同意,否則甲方有權拒絕驗收和結算工資。
    5、乙方人員進出現(xiàn)場、生活區(qū)必須佩戴胸卡,不得帶無關人員進出現(xiàn)場和生活區(qū),非作業(yè)時間,不得進入工地。
    6、乙方須嚴格按甲方認可的月節(jié)點進度計劃組織施工,確保工程進度。如乙方不能按期完成計劃,甲方可以采取相應措施以保證進度,所發(fā)生費用由乙方承擔。若乙方連續(xù)二個月未完成計劃,甲方可以單方面終止本合同,由此造成的損失由乙方承擔。
    7、乙方人員在施工中須服從甲方管理和指揮,增強自我管理意識,做到安全施工,文明施工。
    8、乙方進場前必須如實向甲方告知健康狀況,包括有無殘疾、傳染病等影響從事本工種施工和他人健康的各種疾病。如因乙方殘疾而造成的安全事故,其后果全部由乙方承擔;進場后甲方發(fā)現(xiàn)乙方人員中健康狀況不適于現(xiàn)場施工作業(yè)者,必須無條件退場。
    9、乙方必須遵守甲方關于勞務用工的管理制度,不符合甲方要求的,甲方有權辭退。
    10、嚴格按照施工工序組織施工,未經(jīng)甲方驗收合格不得進行下道工序的施工。
    11、對甲方所提要求存在異議時,可采取協(xié)商辦法處理。
    12、乙方違反國家法律和甲方的規(guī)章制度,擾亂生產(chǎn)、生活和社會秩序,由此所引起的一切后果,乙方承擔全部責任,并無條件退場。
    1、驗收以《建筑工程質(zhì)量評定標準》及國家和地方制訂的其他強制性標準和規(guī)范為依據(jù)。
    2、施工中若國家或地方頒布強制性標準或規(guī)范則執(zhí)行新標準或規(guī)范。
    3、未達到本合同約定的質(zhì)量標準,乙方需進行返工,直到達到本合同約定的質(zhì)量標準,并承擔返工費用。甲方向乙方約定的質(zhì)量標準的費用已包含在本合同價中,乙方不得再要求增加費用。
    4、乙方應向及時甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。
    5、甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)乙方在施工中未能按驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準施工,乙方必須返工;由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔;此類返工不順延工期。
    1、無重大安全事故。
    2、乙方應遵守國家有關勞動管理的政策、規(guī)定及甲方管理制度。
    3、對甲方提供的安全生產(chǎn)設施,乙方應檢查合格后方可使用。乙方不得擅自拆除或損壞甲方采取的安全防護措施;如遇特殊情況需拆除的,必須征得甲方同意,否則由此引起的一切后果由乙方承擔;乙方認為甲方的安全措施不完善的,可向甲方提出,甲方應及時處理。
    4、所有人員進入施工現(xiàn)場必須穿戴安全防護用品,特殊作業(yè)必須采取系安全帶等安全措施,禁止吸煙。
    1、在工程尚未驗收交付之前,乙方施工區(qū)域內(nèi)已完工程、甲供材料、成品及設備的.產(chǎn)品保護工作由乙方負責,期間發(fā)生損壞、遺失,乙方自費予以修復和賠償。
    2、乙方在施工期間必須做好建筑材料、施工工具、設備的保管和維護工作,以及公共部位的成品保護。
    1、施工期間發(fā)生以下之一情況,均視為乙方違約,甲方有權單方面終止合同,并追究違約方的責任。
    (1)接到甲方的進場通知未按期進場。
    (2)因乙方原因造成重大安全事故或存在重大質(zhì)量事故隱患且不及時整改。
    (3)現(xiàn)場施工管理混亂且不及時整改。
    (4)乙方連續(xù)兩個月未完成甲方的進度計劃。
    (5)乙方不能達到甲方施工要求。
    2、乙方不得浪費材料,否則甲方有權要求乙方賠償浪費的材料款;因乙方使用不當造成材料、設備損壞的,乙方應承擔賠償責任。
    3、未達到本合同約定的質(zhì)量、安全、文明施工、標化工地要求,乙方承擔違約責任,違約金按乙方結算金額______計算。
    1、本合同一式三份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)一份。
    2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,至乙方全部施工完畢,甲方結算后終止。
    甲方(蓋章)______________________________。
    項目責任人(簽字)________________________。
    乙方班組全體成員(簽字、指印)___________。
    合同訂立日期:___________年______月______日
    工程付款合同起訴篇二
    甲方:(以下簡稱甲方)
    乙方:(以下簡稱乙方)
    甲乙雙方共同參與投標的(以下簡稱主合同),在雙方共同努力下,業(yè)主將該合同授予甲方。經(jīng)協(xié)商,甲乙雙方就合作施工主合同工程施工事宜達成一致意見,以便共同遵守。
    第一條工程實施責任及要求
    1、甲方將主合同項下全部工程的實施責任交乙方承擔(包括該合同項下的全部變更工程)。
    2、工期、質(zhì)量必須滿足主合同或業(yè)主要求。
    第二條甲方責任
    1、負責及時辦理主合同的履約擔保和動員預付款擔保手續(xù)。
    2、負責為乙方實施主合同提供相應的授權,解決只能由甲方解決的事項。
    3、負責及時向乙方傳遞來自業(yè)主、監(jiān)理、沿線地方政府的涉及本協(xié)議執(zhí)行的指令、通知、圖紙、資料等。
    4、負責在乙方所做計量支付申報工作上,及時辦理需要自身完成的工作。
    5、負責工程質(zhì)量、進度、文明施工、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、計量支付等方面的監(jiān)督檢查。
    第三條乙方責任
    1、負責代甲方履行主合同的施工、缺陷修復及保修責任。
    2、負責以自身資源按照主合同要求完成該工程,自擔風險、自負盈虧。
    3、自覺接受甲方、業(yè)主、監(jiān)理的各項監(jiān)督檢查。
    4、負責自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi),向甲方交納:甲方為辦理主合同保函而向銀行交納的抵押金元及相應的財務費元。
    5、負責自本協(xié)議簽字之日起7日內(nèi),向甲方交納:本協(xié)議履約保證金元。
    6、保證不以甲方或項目部的名義從事于本工程無關的活動。
    7、未經(jīng)甲方許可,不得將本工程的全部或任何部分轉包或分包給第三方。
    8、負責及時清償為實施本工程而產(chǎn)生的各類債務,及時支付民工工資。
    9、每月25日前向甲方報送當月統(tǒng)計報表及下月進度計劃。業(yè)主計量支付報表批復后3日內(nèi)傳至甲方。
    10、工程結束后,除向業(yè)主提交完整的竣工資料外,還需向甲方提交業(yè)主終期支付報表,交工證書、施工總結等。
    11、負責為甲方派遣到本工程從事本工程管理、或解決需由甲方出面解決的問題的人員提供必要的工作和生活條件。
    第四條印章管理
    項目經(jīng)理部印鑒由甲方授權代表管理,用印范圍只對業(yè)主和監(jiān)理以及當?shù)卣母鞣N報表、文件、資料、證明、工程結算及費用撥付等。因乙方組織施工所需的勞務合同、機械設備購置和租賃合同、各種材料采購和加工合同、臨時征地合同等確實需要使用項目經(jīng)理部名稱和印鑒時,須經(jīng)甲方代表同意,用印人必須是乙方或乙方授權代表。
    第五條費用、結算與支付
    1、業(yè)主支付給本工程的動員預付款、材料預付款、工程結算款、獎金一律歸乙方所有,相應的罰金亦由乙方承擔。
    2、甲方收取管理費為主合同總價的%(含變更、索賠費用)。施工過程收取以乙方當月統(tǒng)計產(chǎn)值為基數(shù)進行計算,最終收取管理費總額以業(yè)主終期計量支付工程款為基數(shù)進行計算。乙方應在每月30日前將本月管理費匯至甲方指定賬戶。
    3、甲方收到銀行保函抵押金后7日內(nèi)支付乙方。
    4、業(yè)主履行了工程缺陷修復責任的前提下,甲方收到業(yè)主返還的質(zhì)量保證金后7日內(nèi)支付乙方。
    5、乙方負責承擔本工程所發(fā)生的各種稅賦,并按有關規(guī)定納稅。
    6、乙方負責承擔甲方派出人員的工資,標準為:,于每月30日前匯至甲方指定帳戶,由甲方負責給派出人員發(fā)放工資,時間從本協(xié)議簽訂之日起至工程交工驗收后6個月止。
    第六條違約責任
    1、對于主合同所規(guī)定的甲方的合同責任,雙方按本協(xié)議規(guī)定的各自的責任分別承擔。若由于自身原因造成違約,違約方不得要求另一方共同承擔違約責任。
    2、進度與質(zhì)量不符合業(yè)主要求,乙方應無條件整改,直至滿足業(yè)主要求,否則,甲方有權解除本協(xié)議,部分或全部沒收乙方的履約保證金、質(zhì)量保證金,并承擔由此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
    3、若乙方施工造成環(huán)境污染,乙方須及時自費清除污染,賠償受污染方的經(jīng)濟損失。
    4、由于乙方自身原因產(chǎn)生安全事故,導致乙方、甲方或第三方人身財產(chǎn)受損,乙方須自費承擔事故處理費用,向受損方賠償。
    5、若乙方未能按期完工,并因此招致業(yè)主對甲方的處罰,應全部由乙方承擔,并加倍賠償甲方的損失。
    6、若乙方未及時向甲方交納管理費,則乙方應按延遲付款總額的0.5‰。日向甲方支付滯納金。
    7、未足額繳納各種保證金,甲方有權終止本協(xié)議并將本工程施工權收回。
    8、若乙方擅自將本工程分包轉包或以甲方名義從事于本工程無關的經(jīng)濟活動,甲方有權終止合同收回工程,乙方應承擔由此給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
    9、若乙方未及時清償本工程實施所產(chǎn)生的債務,則乙方須承擔由此給甲方造成的一切法律責任、經(jīng)濟和名譽損失。
    第七條其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議。
    補充協(xié)議作為本協(xié)議的補充,不得與本協(xié)議相抵觸,應與本協(xié)議一起共同執(zhí)行。
    第八條因履行本協(xié)議所引起的一切爭議,雙方應在誠信原則基礎上協(xié)商解決。如協(xié)商不成,雙方均可到甲方所在地人民法院起訴。
    第九條附則
    1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。履行完協(xié)議約定的全部義務、工程竣工驗收達標,移交全部工程資料,保修期滿,結清各項費用后終止。
    2、本協(xié)議一式三份。甲方二份,乙方一份。
    甲方:(蓋章)
    代表:
    年月日
    乙方:(蓋章)
    代表:
    年月日
    工程付款合同起訴篇三
    乙方(施工方):_______簽訂日期:_______
    ______________。
    1、工程總價:______________。
    2、裝修內(nèi)容:______________。
    1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣_______元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即_______元整。質(zhì)量保修一年。
    2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負責。
    3、乙方工程結束后、甲方如在2日內(nèi)不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
    1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產(chǎn)生的施工人工費用協(xié)議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
    2、凡私自與工人商定更改施工內(nèi)容引起的一切后果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
    3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協(xié)商解決。
    4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款后,乙方再施工。
    1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應進行補償。
    2、甲方未按合同的'約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
    3、甲方未辦理任何手續(xù),需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線,乙方有權拒絕施工。
    1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
    1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
    2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
    3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
    本合同履行期間,雙方發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方同意由_______仲裁委員會進行了仲裁,若未達成,仲裁協(xié)議交_______法院裁決。
    法定代表人(簽字):________法定代表人(簽字):________
    工程付款合同起訴篇四
    甲方:
    乙方:
    丙方:
    1.甲方、乙方于 年 月 日簽訂了(a) 項目建設工程合同,合同編號為 ,合同金額為 萬元,(b) 項目建設工程合同,合同編號為 ,合同金額為 萬元;上述兩份合同總額為 萬元,上述合同工程內(nèi)容均已完成,正在進行結算中,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)
    2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
    3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
    一、 以房抵款金額及方式:
    1.乙方同意甲方以位于濰坊市 區(qū) 街 號 項目 號 室 房屋房屋抵付甲方所欠工程款 萬元。
    2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
    二、房屋有關狀況:
    1.該商品房建筑面積暫定為 平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準),單價 元/平方米,房款總額為 元人民幣。不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
    2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權的相關稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關文件執(zhí)行。
    3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第 條)
    三、原合同工程結算、付款約定:
    因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結算中,若結算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款,其余款項,三方同意為簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
    四、甲方的協(xié)助
    1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;
    3、為方便乙方轉賣房屋、辦理產(chǎn)權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
    4、在原合同規(guī)定的工程竣工后,甲、乙雙方確定最終結算額,且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后,甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
    五、承諾
    丙方從乙處購得此房,房款交于乙方,并承諾本協(xié)議簽訂之日起關于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關。丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫?,否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
    六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月),不論丙方是否實際入住。
    七、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權辦理過程中的稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,三分同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
    八、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成。
    九、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
    十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
    十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份,甲方四分,乙方兩份,丙方一份。
    甲方: 乙方: 丙方:
    日期: 日期: 日期
    工程付款合同起訴篇五
    乙方(居間人):___________________________
    甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
    1、乙方接受甲方委托,負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
    2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,乙方僅為甲方提供信息,或為甲方提供的聯(lián)絡、協(xié)助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
    1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內(nèi)容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。
    2、乙方向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金壹百萬元。
    3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方?jīng)]有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
    4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
    5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協(xié)調(diào)好甲方與建設單位的關系。
    6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
    1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
    2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權利和義務,與乙方無關。
    3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。
    1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。
    2、居間成功后,在甲方正常施工的一個月內(nèi),應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內(nèi),應支付_______________;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始,根據(jù)甲方每月取得的驗工計價款,按_______________%的比例支付;竣工結算完畢,甲方取得全部工程款后____________日內(nèi)全部結清。
    3、甲方可以轉帳或現(xiàn)金的.方式支付。
    居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。
    1、甲乙雙方均應充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
    2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
    3、乙方違反保密義務的,應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
    1、本合同簽字生效后,如果至__________________年__________________月__________________日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
    2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
    3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
    如發(fā)生合同爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
    1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
    2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
    工程付款合同起訴篇六
    甲方:
    乙方:
    甲方為了加強內(nèi)部付款制度的管理,規(guī)范并統(tǒng)一付款程序,同時進一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率,經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議,以供甲乙雙方共同遵守:
    甲方在收到乙方提供產(chǎn)品并驗收合格后方可通知乙方開具發(fā)票,開票數(shù)量僅為甲方驗收合格產(chǎn)品的數(shù)量(該數(shù)量必須經(jīng)過甲乙雙方共同確認)。對不合格產(chǎn)品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協(xié)議執(zhí)行。乙方在每月25號前將發(fā)票寄/送到甲方財務部。
    甲方收到乙方發(fā)票后的90天內(nèi)向乙方一次性付清發(fā)票中顯示的的總金額款項。除人力不可抗力因素以外,甲方不得無故延遲向乙方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發(fā)票次月月底前無法支付的,必須提前與乙方進行解釋溝通,并爭得乙方同意,否則乙方可采取控制發(fā)貨對甲方進行制約。如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款,必須提前與甲方及時溝通,甲方可視具體情況給與幫助。
    甲乙根據(jù)雙方約定的訂貨周期向乙方發(fā)出采購訂單,除人力不可抗力因素以外,乙方應嚴格按照與甲方確認的訂單中的交貨時間進行交貨,否則甲方可根據(jù)乙方延期交貨的實際時間延遲向乙方支付貨款,延期付款時間的計算:延期交貨付款時間=正常付款時間+延期的交貨天數(shù)x2(特殊情況獲得甲方正式批準的延期交貨情況除外)。
    一般為電匯。(特殊情況可采取現(xiàn)金或者支票支付等方式)。
    甲乙雙方應信守本協(xié)議,如果發(fā)生糾紛,當事人應及時友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。
    本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。
    本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份為憑。
    本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效,如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖp方協(xié)商修訂。
    甲方簽字:
    蓋章
    年月日
    乙方簽字:
    蓋章
    年月日
    工程付款合同起訴篇七
    委托方: (甲方)
    承攬方:(乙方)
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達成以下協(xié)議:
    一、工程概況:
    (1)工程名稱: 制作安裝安裝地點:
    (2)項目實施開始于201 年 月 日,竣工日期為201 年 月 日。
    二、承包方式及工程造價:
    (1)依據(jù)乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
    (2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報價表中單價 結算。
    (3)合同總造價:(大寫)(小寫) (單位工程造價參照預算書決定)。
    三、甲乙雙方的權利和義務:
    (一)甲方的權利和義務:
    1. 開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源,電費由甲方承擔。
    2. 指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
    3. 甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
    4. 施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
    5. 工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內(nèi),會
    會同乙方進行工程驗收,對工程的質(zhì)量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
    (二)乙方的權利和義務:
    1. 按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
    2. 及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
    3. 乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
    4. 必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
    5. 工程驗收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
    6. 乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
    四、工程付款方式:
    1.合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的 %,計人民幣: 元,大寫: 。
    2.施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的 %,計人民幣:元,大寫: 。
    3人民 幣: 元,大寫: 。
    五、違約責任:
    (一)甲方:
    1. 未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
    2. 工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓的實際損失。
    3. 工程未經(jīng)驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題,由甲方自行負責。
    4. 不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權停止施工,以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
    5. 如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
    6. 工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
    (二)乙方:
    1. 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
    2. 工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
    3. 乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時,經(jīng)過甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問題,雙方應協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議,再行議付。
    面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關權威部門的證明,及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
    七、工程審批手續(xù)由 方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
    八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關文件均視為有效送達。
    九、本協(xié)議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
    十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
    十一、其他:
    十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結清,本合同自然終止。
    甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
    工程付款合同起訴篇八
    1、合同簽訂乙方進場十天后,甲方向乙方支付合同價款的20%作為備料款。
    2、乙方完成合同工程量60%時,甲方向乙方支付合同總價款的60%的工程進度款。
    3、乙方完成合同工程量95%時,甲方向乙方支付合同價款的80%。
    4、工程竣工,并經(jīng)甲方組織有關部門驗收合格后,甲、乙雙方一個月內(nèi)辦理完結算,工程款支付到結算總金額的95%。
    5、余款為結算金額的5%,作為本工程的保修金,待本工程竣工驗收合格滿一年后七天內(nèi)支付5%。
    1、合同簽訂后付預付20%。承包商提供銀行或有信譽的公司出具的,受益人為發(fā)包人,有效時間為90天的保函,保函為見索即付保函,即含有“在保函有效期內(nèi),發(fā)包人因承包人未能履行合同項下約定義務(以下簡稱“違約”)而要求收回預付款時,我行將在收到發(fā)包人簽署的聲明承包人違約的書面索賠通知紙質(zhì)原件及本保函正本原件后七個式作日內(nèi),無條件支付給發(fā)包人累計總額不超過擔保金額的款項”的條款。保函保證的金額為元整。
    2、完成工程總額的50%付已完工程額的30%。
    3、完成工程額的80%付已完工程額的60%。
    4、工程全部完成并驗收合格后付至已完工程額的85%。
    5、決算完成后付至工程額的95%。
    6、質(zhì)保金5%二年
    1、按月計量支付:即實行旬末預支或月中預支,月終按工程師確認的當月完成的有效工程量進行結算,竣工后辦理竣工結算。(指承包商可以在旬末或月中向業(yè)主提交預支工程款賬單,預支一旬或半月的工程款,月終再提交工程款結算賬單和已完工程的月報表,業(yè)主對這部分已完工程的質(zhì)量驗收合格后,向承包商及時支付當月工程款。)
    2、界面付款:即雙方約定按單項工程或單位工程的形象進度劃分不同階段進行結算。如對一般工業(yè)民用建筑可以劃分為基礎、結構、裝飾、設備安裝等幾個階段。每階段工程完工后再進行結算。高層建筑也可把每完成一層的施工作為一個結算段。公路工程也可分為基礎層和面層兩個結算段等。
    3、竣工后一次結算:項目規(guī)模較小、工期較短(一般在12月以內(nèi))的工程,可以實行在施工過程中分幾次預支、竣工后一次結算的方法。
    以上就是關于工程合同付款方式的三種常見的方式。
    工程付款合同起訴篇九
    甲方:
    乙方:
    丙方:
    甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下: 雙方確認,甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_________元,以宏府鯤翔九天項目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉讓給丙方。
    丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。 乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權辦至丙方名下。
    經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
    一、以房抵款金額及方式:
    1款 399136元,工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
    2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票,甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù),欠付款項價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,如房款超過399136元,超出部分由丙方自行向宏府項目的開發(fā)商繳納。
    3、本協(xié)議簽訂后,即表示甲方已按施工合同約定履行了元(大寫人民幣為: 399136元整)的工程款付款義務。
    二、房屋有關狀況:
    1.具體房號以丙方與開發(fā)商簽訂的購房合同。
    2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權的相關稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關文件執(zhí)行,所發(fā)生費用由丙方自行承擔。
    3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》)。產(chǎn)生費用均由丙方自行承擔。
    三、原合同工程結算、付款約定:
    因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項之外,其余款項由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
    四、承諾:
    1、乙方同意甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
    2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問題,由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系,甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問題直接與丙方產(chǎn)生任何關聯(lián)。且協(xié)議簽訂后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
    3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋其它相關費用。
    4、丙方簽訂此合同時,該房屋的產(chǎn)權辦理過程中的稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
    五、本協(xié)議簽訂后,丙方與開發(fā)商簽訂商品房買賣合同后,即為甲乙雙方抵付行為完成。
    六、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
    七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
    八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
    甲方: 乙方: 丙方:
    年月日:
    工程付款合同起訴篇十
    乙方:______________身份證號:______________
    依照《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律法規(guī)規(guī)定,本著公平、公正、平等互利、誠實守信的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽訂本合同。
    1、工程名稱:______________
    2、工程地點:______________
    3、乙方承包范圍:__________下料工程。
    4、承包方式
    甲方提供合格的材料及施工機具,乙方負責提供工程所需的.合格工人。
    5、承包單價
    地庫鋼筋下料_______元/噸,5#主樓鋼筋下料_______元/m2。
    乙方必須嚴格把好質(zhì)量關,保證一次驗收合格,因施工質(zhì)量不合格造成返工的,材料及人工費全部由乙方承擔。
    1、乙方工人進場后,甲方負責安排食宿,每月付給乙方工人生活費_______元/人。
    2、乙方必須聽從甲方管理,保質(zhì)保量完成甲方下達的施工任務,現(xiàn)場必須做到文明施工,成品碼放整齊,原材料進場卸車、廢料二次接頭利用。按時完成甲方下達的施工進度計劃。
    3、乙方必須遵守勞動紀律,嚴格按照施工規(guī)范施工,必須為每位工人繳納人身意外傷害保險。施工中發(fā)生的一切安全事故,費用均由乙方負責。
    4、施工中由于甲方原因造成工程停工或不能正常工作,超過5天以上的,甲方付給乙方工人每天_______元/人的生活補助費。
    地庫砼澆筑完成一周后,甲方付清乙方的人工承包費;主樓甲方每月付給乙方工人_______元的生活費,等工程完工后支付到工程款的70%待主體結構封頂驗收合格兩周后,甲方付清乙方剩余30%的工程款。
    施工中任意一方違反此合同,必須承擔總工程款20%的違約金。
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
    推薦度:
    點擊下載文檔
    搜索文檔
    工程付款合同起訴篇十一
    起訴單位:
    地址:
    法定代表人姓名:
    被告單位(全稱):
    地址:
    法定代表人姓名:
    訴訟請求:
    責令甲方償付工程款和賠償乙方經(jīng)濟損失:
    (一)付清宿舍樓、教學樓拖欠款_______元;
    以上三項合計,共_________元。
    事實和理由:
    ______年______月______日,______縣建筑工程總公司______公司(原告,以下簡稱乙方)同______市職工教育培訓中心(被告,以下簡稱甲方)簽訂了《建筑安裝工程合同》,標的是乙方為甲方修建教工宿舍樓兩幢。承包方式是“議標形式,也工包材料”。承包額為_______元。開工日期定為______年______月______日;竣工日期定為______年______月______日。合同簽定后,乙方按時將設備機具等運進工地,但甲方因工地、圖紙等原因沒有同有關單位交涉好,直到______年______月______日乙方才正式開工。在長達______天之內(nèi),由于甲方的原因,造成乙方開進工地的_____余名職工無活可干,機具設備長期無用,給乙方經(jīng)濟上造成損失達________元。甲方雖然承擔了_______元的誤工費,但尚有_______元到今有承擔賠償損失的責任。
    兩幢宿舍樓建筑安裝工程竣工后:于______年______月______日,乙方又同甲方簽訂教學樓工程的施工合同書。教學樓工程于______年______月______日完工。三幢樓均經(jīng)______市建筑工程質(zhì)童監(jiān)督站校驗合格交付被告使用。
    工程結算書經(jīng)甲、乙雙方審定后,交______市建設銀行校準定這雜,雙方無任何爭議。甲方應依合同書之規(guī)定與乙方結清工程款,但至今甲方仍拖欠乙方工程款_____元。
    從______年元月開始,甲方要求乙方為其零建工程拖工。經(jīng)多次協(xié)商達成協(xié)議,乙方又為甲方修建了汽車房、鍋爐房、壩墻等多項零建工程。但價值______元的工租款至今不與乙方結算。因甲方一再拖欠乙方工程款,致使乙方工人工資長期不能支付,被迫于______年______月底撤離甲方工地。
    為了收回甲方拖欠的工程款,乙方組織專人多次與甲方交涉。開始,甲方以工程資料不全為由予以推拖,乙方只得將自己的全部資料復印交給甲方。后來,甲方又以有關建材差價不合理為由拒絕支付原宿舍樓、教學樓所拖欠的工程款,并推而廣之,拒絕審核乙方后期施工的全部零建工程的結算。
    此致
    ____________人民法院
    起訴單位:____________
    ________年_______月_____日
    附:
    起訴狀副本____份;
    證據(jù)材料副本____份。
    工程付款合同起訴篇十二
    甲方:
    乙方:
    為加快工程進度,甲方將塑鋼門窗工程制作安裝工程交于乙方施工,為早日完成工程任務,特定付款合同條款如下。望雙方共同遵守執(zhí)行。
    一、工程概況:
    本次塑鋼門窗工程(含天窗)制作安裝工程為常州路西側舊城改造異地安置4#、6#住宅樓;塑鋼門窗暫定面積平方米(門、窗框外包尺寸面積),項目地點在平度市膠平路(備注:如同時開工幾棟樓,按開工的樓數(shù)同時計算工作量)。
    二、結算方式:
    2、門窗制作安裝完成甲方付給乙方工作量(按實際付工作量)付款;
    3、驗收合格后,甲方憑結算票據(jù)付一個工程量的貨款總額的;
    4、余
    三、質(zhì)量
    本工程質(zhì)量必須達到國家驗收規(guī)范要求,并經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主及質(zhì)檢站驗收合格。分部工程不合格時,甲方有權責令乙方停工并撤出現(xiàn)場不予結算。
    四、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
    甲方代表:乙方代表:
    年月日年月日
    工程付款合同起訴篇十三
    法定代表人:_________________。
    職務:_________________董事長委托。
    代理人:_________________?。
    住址:_________________市__________。
    負責人:______________。
    職務:_________________經(jīng)理。
    郵編:_________________。
    電話:_________________。
    案由:_________________加工承攬合同糾紛。
    訴訟請求請求人民法院判令被告給付所欠原告合同款1334890元,并賠償原告逾期付款的利息損失(自1997年9月8日起計算至實際給付之日)。本案訴訟費由被告方承擔。
    日-8月25日,第二批貨為8月16日-9月8日。原告將貨物送到施工現(xiàn)場。后經(jīng)調(diào)查,中國建筑__________第__________建筑工程公司__________公司沒有辦理工商注冊登記,故實際施工方應為本案被告方中國建筑第__________工程局第__________建筑公司。
    合同簽訂后,原告將第一批貨提供給被告方使用,但被告使用過程中發(fā)現(xiàn)原訂做的bp=75型鋼框竹膠模版難于控制工程質(zhì)量,直接影響被告方施工。為此,原告建議更換為全鋼結構模版,得到被告方認可,雙方將合同標的物更換為全鋼結構大模板并實際履行,由此產(chǎn)生更換定做物標的后的材料價差問題。經(jīng)核算,更換標的物后被告應支付的款項為人民幣_______________元,被告曾于20__年4月28日給付原告50000元,因此欠款額為1334890元。
    合同履行后,原告多次與被告方協(xié)商模板價差結算問題,均為被告所拒絕。原告認為,雙方簽訂的合同合法有效,合同履行中發(fā)生合同標的物變更的事實,為雙方真實的意思表示,并且被告方實際接受了新的加工定作物,應本著誠實、信用的原則據(jù)實結算貨款。被告拒絕支付合同款價差的行為已經(jīng)構成嚴重違約,除應當履行給付義務外,還應當承擔賠償原告利息損失的違約責任。為此,原告訴至貴院,請求人民法院依法查明事實,公正裁決,維護原告的合法權益。
    此致
    __________市__________人民法院。
    起訴人:______________。
    _____________年__________月__________日??。
    工程付款合同起訴篇十四
    甲方:
    乙方:
    甲方為了加強內(nèi)部付款制度的管理,規(guī)范并統(tǒng)一付款程序,同時進一步提高甲乙雙方的合作質(zhì)量和合作效率,經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商特制定本付款協(xié)議,以供甲乙雙方共同遵守:
    一、對乙方開票的規(guī)定:
    甲方在收到乙方提供產(chǎn)品并驗收合格后方可通知乙方開具發(fā)票,開票數(shù)量僅為甲方驗收合格產(chǎn)品的數(shù)量(該數(shù)量必須經(jīng)過甲乙雙方共同確認)。對不合格產(chǎn)品的處理按照甲乙雙方擬訂的其他供貨合同或協(xié)議執(zhí)行。乙方在每月25號前將發(fā)票寄/送到甲方財務部。
    二、對甲方付款的規(guī)定:
    甲方收到乙方發(fā)票后的90天內(nèi)向乙方一次性付清發(fā)票中顯示的的總金額款項。除人力不可抗力因素以外,甲方不得無故延遲向乙方支付貨款。如果確實有特殊情況在接到發(fā)票次月月底前無法支付的,必須提前與乙方進行解釋溝通,并爭得乙方同意,否則乙方可采取控制發(fā)貨對甲方進行制約。如果乙方由于某些特殊情況要求甲方提前付款,必須提前與甲方及時溝通,甲方可視具體情況給與幫助。
    三、對乙方延遲交貨的規(guī)定:
    甲乙根據(jù)雙方約定的訂貨周期向乙方發(fā)出采購訂單,除人力不可抗力因素以外,乙方應嚴格按照與甲方確認的訂單中的交貨時間進行交貨,否則甲方可根據(jù)乙方延期交貨的實際時間延遲向乙方支付貨款,延期付款時間的計算:延期交貨付款時間=正常付款時間+延期的交貨天數(shù)x2(特殊情況獲得甲方正式批準的延期交貨情況除外)。
    四、對付款方式的規(guī)定:
    一般為電匯。(特殊情況可采取現(xiàn)金或者支票支付等方式)。
    五、其他規(guī)定:
    甲乙雙方應信守本協(xié)議,如果發(fā)生糾紛,當事人應及時友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意向起訴方所在地的法院申請仲裁。
    六、協(xié)議生效:
    本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章后生效(傳真件有效)。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份為憑。
    七、協(xié)議有效期:
    本協(xié)議在甲乙雙方正常合作的情況下將長期有效,如任意一方要更改或解除該協(xié)議必須提前1個月向?qū)Ψ阶龀鰰娓耐ㄖ?,雙方協(xié)商修訂。
    甲方簽字:乙方簽字:
    蓋章蓋章
    付款合同(三)
    編號:
    授權人(還款人):
    戶籍地址:
    被授權人:×銀行
    地址:
    為保證借款人能按合同約定準時歸還貸款,根據(jù)《銀行個人消費品貸款試行辦法》,就委托被授權人直接從授權人在銀行開立的活期儲蓄存款賬戶中付款一事授權如下:
    一、授權人在辦妥全部貸款手續(xù)后,將所購車款的______%作為首付款全額存入授權人在銀行開產(chǎn)的`活期儲蓄存款賬戶,賬號:________,戶名______。并授權被授權人將此項金額止付。
    二、被授權人接到授權人購買商品的正式發(fā)票后,從授權人賬戶中將止付的首付款項付出,轉賬劃入商品銷售單位在銀行開立的賬戶。
    三、在授權人的貸款入賬后,被授權人直接從授權人活期儲蓄存款賬戶中將貸款全額付出,轉賬劃入商品銷售單位在銀行開立的賬戶。
    四、被授權人從貸款發(fā)生的次日起每月_________日將本月應歸還的本息從授權人在貸款銀行開立的賬戶(含上述活期儲藏存款賬戶)中付款,償還貸款本息,直至所有貸款本息清償為止。
    五、授權人未按期償還貸款本息,貸款行對授權人加收的罰息(罰息按《銀行個人消費品借款合同》有關規(guī)定執(zhí)行),仍由被授權人從授權人在貸款行開立的銀行賬戶中直接付款,直至所有罰息清償為止。
    六、授權人授權被授權人從其賬戶中付款,被授權人不需提供付款憑證,授權人對劃賬款項持有疑義,可向被授權人查詢。
    七、本授權為不可撤消授權,自授權人簽字之日起生效,直至授權人在貸款行的貸款本息全部清償后終止。
    授權人(簽名):
    身份證號碼:
    戶口所在地:
    聯(lián)系電話:
    工程付款合同起訴篇十五
    委托方:___(甲方)
    承攬方:___(乙方)
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達成以下協(xié)議:
    一、工程概況:
    (1)工程名稱:
    制作安裝安裝地點:
    (2)項目實施開始于20__年__月__日,竣工日期為20__年__月__日。
    二、承包方式及工程造價:
    (1)依據(jù)乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
    (2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報價表中單價__結算。
    (3)合同總造價:(大寫)(小寫) (單位工程造價參照預算書決定)。
    三、甲乙雙方的權利和義務:
    (一)甲方的權利和義務:
    1.開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源,電費由甲方承擔。
    2.指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
    3.甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
    4.施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
    5.工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內(nèi),會同乙方進行工程驗收,對工程的質(zhì)量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
    (二)乙方的權利和義務:
    1.按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
    2.及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
    3.乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
    4.必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
    5.工程驗收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
    6.乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
    四、工程付款方式:
    1.合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的__%,計人民幣:__元,大寫:__。
    2.施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的__%,計人民幣:__元,大寫:__。
    3人民幣:__元,大寫:___。
    五、違約責任:
    (一)甲方:
    1.未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
    2.工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓的實際損失。
    3.工程未經(jīng)驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題,由甲方自行負責。
    4.不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權停止施工,以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
    5.如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
    6.工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
    (二)乙方:
    1.工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
    2.工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
    3.乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的`制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時,經(jīng)過甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問題,雙方應協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議,再行議付。
    六、本合同有效期內(nèi)因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內(nèi),將相關事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關權威部門的證明,及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
    七、工程審批手續(xù)由__方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
    八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關文件均視為有效送達。
    九、本協(xié)議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
    十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
    十一、其他:
    十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結清,本合同自然終止。
    甲方(公章):_________
    乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________
    法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日
    _________年____月____日
    工程付款合同起訴篇十六
    原告:______________,女,19__________年_____月_____日生,漢族,__________市人,住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
    被告:______________,男,19__________年_____月_____日生,漢族,__________市,__________公司職工,住__________市__________區(qū)__________路__________號__________小區(qū)_____單元_____號。
    訴訟請求:_________________
    1.判令原被告婚生女兒_______________由原告撫養(yǎng);
    2.被告每月支付小孩撫養(yǎng)費20__元。
    事實與理由
    此致
    _______________人民法院
    具狀人:_________________
    _____年_____月_____日
    工程付款合同起訴篇十七
    ____________公司:
    我方因承包貴司____________工程(合同編號:__________________),現(xiàn)貴司應支付我方本期工程款,共計:________元(大寫:________)。因我方原因,現(xiàn)委托貴司將上述款項中的__________________元(大寫:__________________)匯入以下賬號:
    戶名:________________________
    賬號:________________________
    開戶行:______________________
    匯入以上賬號款項視為貴司支付我方的工程款,屆時貴司可從我方工程款中直接予以抵扣,若由此引發(fā)的一切經(jīng)濟、法律責任均由我司承擔,與貴司無關。
    附:
    1、法定代表人身份證復印件加蓋公章
    2、營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章
    委托人:____________(蓋章)
    法定代表人:______________
    __________年_____月_____日
    工程付款合同起訴篇十八
    建設工程付款控制是工程項目財務管理的核心內(nèi)容,工程付款合同怎么寫呢?以下是在本站小編為大家整理的工程付款合同范文,感謝您的閱讀。
    委托方:(甲方)。
    承攬方:(乙方)。
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿達成以下協(xié)議:
    一、工程概況:
    (1)工程名稱:制作安裝安裝地點:
    (2)項目實施開始于201年月日,竣工日期為201年月日。
    二、承包方式及工程造價:
    (1)依據(jù)乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
    (2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調(diào)整,新增部分內(nèi)則按報價表中單價結算。
    (3)合同總造價:(大寫)(小寫)(單位工程造價參照預算書決定)。
    三、甲乙雙方的權利和義務:
    (一)甲方的權利和義務:
    1.開工前負責人員接通施工現(xiàn)場電源,電費由甲方承擔。
    2.指定專人對工程進度、工程質(zhì)量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
    3.甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
    4.施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
    5.工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內(nèi),會同乙方進行工程驗收,對工程的質(zhì)量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
    (二)乙方的權利和義務:
    1.按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
    2.及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質(zhì)量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
    3.乙方負責清理現(xiàn)場衛(wèi)生。
    4.必須遵守甲方的安全保衛(wèi)制度,做好施工現(xiàn)場的防火、治安工作。
    5.工程驗收合格后,乙方保修保修期內(nèi)屬乙方負責質(zhì)量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內(nèi)派人到甲方現(xiàn)場進行維護工作。
    6.乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
    四、工程付款方式:
    1.合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的%,計人民幣:元,大寫:。
    2.施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的%,計人民幣:元,大寫:。
    3人民幣:元,大寫:。
    五、違約責任:
    (一)甲方:
    1.未能按照承攬合同規(guī)定的內(nèi)容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
    2.工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調(diào)遷、材料和構件積壓的實際損失。
    3.工程未經(jīng)驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質(zhì)量或者其他問題,由甲方自行負責。
    4.不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權停止施工,以此產(chǎn)生的責任由甲方負責。
    5.如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯(lián)系,協(xié)商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
    6.工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
    (二)乙方:
    1.工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
    2.工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
    3.乙方按雙方約定的內(nèi)容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內(nèi)容時,經(jīng)過甲方書面同意,若質(zhì)量出現(xiàn)問題,雙方應協(xié)調(diào)達成解決協(xié)議,再行議付。
    六、本合同有效期內(nèi)因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協(xié)議內(nèi)容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內(nèi),將相關事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內(nèi),向另一方提交有關權威部門的證明,及本合同(包括補充協(xié)議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
    七、工程審批手續(xù)由方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
    八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關文件均視為有效送達。
    九、本協(xié)議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
    十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,甲乙任何一方可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
    十一、其他:
    十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結清,本合同自然終止。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    甲方:
    乙方:
    丙方:
    1.甲方、乙方于年月日簽訂了(a)項目建設工程合同,合同編號為,合同金額為萬元,(b)項目建設工程合同,合同編號為,合同金額為萬元;上述兩份合同總額為萬元,上述合同工程內(nèi)容均已完成,正在進行結算中,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉讓給丙方。(上述兩份合同以下簡稱原合同。)。
    2.丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。
    3.乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權辦至丙方名下。經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款暨為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
    一、以房抵款金額及方式:
    1.乙方同意甲方以位于濰坊市區(qū)街號項目號室房屋房屋抵付甲方所欠工程款萬元。
    2.抵付方式為雙方互開發(fā)票的方式抵付,價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,該發(fā)票僅供乙方指定的購房者辦理房屋所有權證書使用。
    二、房屋有關狀況:
    1.該商品房建筑面積暫定為平方米(實際面積以測繪單位最終測繪面積為準),單價元/平方米,房款總額為元人民幣。不論乙方轉讓給丙方該房屋的單價是多少,丙方均同意按本協(xié)議的單價簽訂《商品房預售合同》;該房屋的具體交付標準以甲方與乙方簽訂的抵房協(xié)議為準。
    2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權的相關稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關文件執(zhí)行。
    3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》第條)。
    因乙方承攬甲方的工程的原合同正在進行結算中,若結算額或工程進度款扣減甲方已付款額后余款不足房款,其余款項,三方同意為簡化三方之間付款程序,由丙方以現(xiàn)金或按揭貸款直接支付給甲方。
    四、甲方的協(xié)助。
    1、甲方保證上述抵工程款的商品房未因其它事由被查封、抵押或出售;。
    3、為方便乙方轉賣房屋、辦理產(chǎn)權等事宜,甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
    4、在原合同規(guī)定的工程竣工后,甲、乙雙方確定最終結算額,且乙方、丙方將房款全部交齊完成抵付后,甲方與丙方簽訂《商品房預售合同》及交付房屋的鑰匙。
    五、承諾。
    丙方從乙處購得此房,房款交于乙方,并承諾本協(xié)議簽訂之日起關于此房的一切經(jīng)濟糾紛與甲方無關。丙方除結構問題外不得向甲方提出退房、換房或索取其他賠償?shù)纫?,否則由此給甲方造成的全部損失由乙方承擔賠償責任。
    六、丙方同意按與甲方簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋物業(yè)管理費(元/月),不論丙方是否實際入住。
    七、丙方簽訂此合同時,不再享有甲方為其他購房者提供的任何優(yōu)惠政策。該房屋的產(chǎn)權辦理過程中的稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,三分同意為簡化付款程序,由甲方和丙方按照最終測繪面積進行結算。
    八、本協(xié)議簽訂后,視為甲方已將用于抵付工程款的商品房實際交付給乙方,甲乙雙方抵付行為完成。
    九、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
    十、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
    十一、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式七份,甲方四分,乙方兩份,丙方一份。
    甲方:乙方:丙方:
    日期:日期:日期
    甲方:
    乙方:
    丙方:
    甲、乙、丙三方經(jīng)友好協(xié)商,就以房抵工程款一事達成協(xié)議如下:雙方確認,甲方欠乙方中堡子村綜合改造工程欄桿、百葉工程款人民幣_________元,以宏府鯤翔九天項目房屋抵付,乙方同意以上述合同工程內(nèi)容的部分工程款購買下述商品房,并轉讓給丙方。
    丙方知道下述房屋是乙方從甲方以工程款抵付方式取得。乙方要求甲方將上述房屋產(chǎn)權辦至丙方名下。
    經(jīng)甲、乙、丙三方友好協(xié)商,就甲方以房屋抵付乙方部分工程款并為丙方辦理商品房買賣手續(xù)等事項達成如下協(xié)議:
    一、以房抵款金額及方式:
    1款399136元,工程質(zhì)保金不在抵扣范圍內(nèi)。
    2、抵付方式為乙方開出所欠工程款全部發(fā)票,甲乙雙方協(xié)助丙方辦理房屋手續(xù),欠付款項價款應與《商品房預售合同》中規(guī)定的房款一致,如房款超過399136元,超出部分由丙方自行向宏府項目的開發(fā)商繳納。
    3、本協(xié)議簽訂后,即表示甲方已按。
    施工合同。
    約定履行了元(大寫人民幣為:399136元整)的工程款付款義務。
    二、房屋有關狀況:
    1.具體房號以丙方與開發(fā)商簽訂的購房合同。
    2.房款中不包括該房屋辦理產(chǎn)權的相關稅費以及物業(yè)管理費。以上費用收取種類、額度如有變化。按政府相關文件執(zhí)行,所發(fā)生費用由丙方自行承擔。
    3.以上約定的建筑面積如與最終測繪報告記在的建筑面積不符,超出或不足的面積按本合同約定的單價,多退少補。(具體標準參照《商品房預售合同》)。產(chǎn)生費用均由丙方自行承擔。
    因乙方承攬甲方的工程的原合同除抵房款項之外,其余款項由甲乙雙方根據(jù)雙方原合同執(zhí)行。
    四、承諾:
    1、乙方同意甲方在《商品房預售合同》中將購買人名稱直接按乙方要求寫成丙方。
    2、因房屋質(zhì)量產(chǎn)生任何問題,由丙方直接與開發(fā)商聯(lián)系,甲乙雙方不因房屋質(zhì)量問題直接與丙方產(chǎn)生任何關聯(lián)。且協(xié)議簽訂后,乙方不得向甲、乙方提出退房或索賠等要求。
    3、丙方同意按與開發(fā)商簽訂《商品房預售合同》規(guī)定承擔房屋其它相關費用。
    4、丙方簽訂此合同時,該房屋的產(chǎn)權辦理過程中的稅費按國家有關規(guī)定執(zhí)行;因面積出現(xiàn)誤差產(chǎn)生的房款多退少補事項時,均由丙方與開發(fā)商直接聯(lián)系。
    五、本協(xié)議簽訂后,丙方與開發(fā)商簽訂商品房。
    買賣合同。
    后,即為甲乙雙方抵付行為完成。
    六、本協(xié)議未盡事宜,三方簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
    七、本協(xié)議在履行過程中若產(chǎn)生爭議,由三方協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可將爭議提交甲方北京市石景山區(qū)人民法院訴訟解決。
    八、本協(xié)議自三分簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式三份,甲方一分,乙方一份,丙方一份。
    甲方:乙方:丙方:
    工程付款合同起訴篇十九
    原告: _____,性別___,_____族,____年____月____日生。
    住址:
    身份號碼:
    被告: _________有限公司
    地址:
    法定代表人:
    訴訟請求:
    一、判決被告支付原告____年___月___日至____年___日期間的休息日加班的工資報酬______元。
    二、本案訴訟費用由被告承擔。
    事實與理由:
    原告____年___月____日開始到被告公司工作,擔任_______。
    原告與被告于____年____月_____日訂立自____年____月____日至____年____月____日的《試聘用合同》,這期間原告的月工資為______元;每周上班___天。
    原告與被告于____年___月____日訂立自____年月___日至____年____月____日的《聘用合同》,這期間原告的月工資為_____元;每周上班_____天。
    原告于____年___月___日辭職。自入職之日至辭職時止,原告每周上班___天即每周的雙休日上班____天,其中,____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年___月___日至____年____月___日原告休息日上班____天;____年____月___日至____年___月___日原告休息日上班____天,被告沒有依法發(fā)放給原告休息日加班的工資報酬。
    原告于____年___月____日申請勞動仲裁,要求被告支付休息日加班的工資報酬______元,但______勞動人事爭議仲裁委員會全部駁回原告的仲裁請求。
    原告認為,_______勞動人事爭議仲裁委員會全部駁回原告的仲裁請求,是判斷有誤的:
    一、原告每周上班___天,即雙休日也要上班___天,證據(jù)確鑿。
    二、原告每周上班___天,被告對此無異議。
    三、______勞動人事爭議仲裁委員會適用《中華人民共和國勞動法》第三十六條"國家實行勞動者每日工作時間不超過8小時、平均每周工作時間不超過44小時的工時制度。"與第三十八條"用人單位應當保證勞動者每周至少休息1日"等法律規(guī)定為駁回原告請求支付不低于工資的百分之____的工資報酬?!吨腥A人民共和國勞動法》第四十四條規(guī)定"有下列情形之一的,用人單位應當按照下列標準支付高于勞動者正常工作時間工資的工資報酬:(一)安排勞動者延長工作時間的,支付不低于工資的百分之一百五十的工資報酬;(二)休息日安排勞動者工作又不能安排補休的,支付不低于工資的百分之二百的工資報酬;(三)法定休假日安排勞動者工作的,支付不低于工資的百分之三百的工資報酬。被告可以在雙休日安排原告上班,這不違法,但原告請求的是支付加班工資報酬,原告以為并不能以此合法為由駁回原告請求,使得原告加班工資報酬求償未果。
    原告認為,被告應支付原告___________元的休息日加班工資報酬。
    為了維護勞動者的合法權益,原告特予起訴,請求人民法院早日依法判決。
    此致
    ________人民法院
    具狀人:__________
    ______年_____月___日