合同是經(jīng)濟交往中的一種約定,涉及到財產(chǎn)利益和權利義務的交換。在編寫合同時,應考慮到潛在的風險和糾紛,并做好相應的約定。以下是小編為大家收集的一些合同案例,供大家參考學習。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇一
甲方擁有宅基地一塊,面積120m2(收據(jù)日期年月日,收款人,原價款,收據(jù)號),于20__年月以元價款賣給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商達成如下條款:
1、甲方確保乙方實際占地面積120m2,若乙方現(xiàn)建房占地面積不到120m2,剩余面積打圍院圍起來。
2、乙方動工前交20000元定金給甲方,甲方必須開具收條,并將宅基地收據(jù)原件交公證人王義華手中保管。待乙方一層完工付清剩余款元,由公正人王義華將原始收據(jù)交給乙方,甲方將本人戶口本,身份證復印件及其他有關證明材料提供給乙方以備日后辦理房產(chǎn)證用。
3、乙方動工期間,甲方負責協(xié)調(diào)彭山村及周邊關系,確保乙方正常建房,因甲方關系未協(xié)調(diào)好造成乙方停工,房屋不能建,甲方必須退還乙方已付宅基地定金20000元并賠償乙方的材料、人工費及其他費用。
4、乙方所建房屋墻腳緊靠隔壁墻腳下,甲方負責隔壁人家不阻止。
5、乙方所需建房材料由乙方自己購買,運輸車輛乙方自定,甲方不得干涉。
6、甲方車石頭款含在房屋價款內(nèi),乙方不再支付此石頭款。
7、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,公證人2人各執(zhí)1份,本合同自簽字之日起生效。
甲方簽字:乙方簽字:
公證人:公證人:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇二
合同雙方當事人:
出賣人(甲方):_____(以下簡稱甲方)。
身份證號碼:___________。
買受人(乙方):_______(以下簡稱乙方)。
身份證號碼:________________________。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟民法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設施設備:
包括_______________.
第三條、本合同中所述房屋為_______,是______的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣,該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格:
成交價格為:人民幣____元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款,并已在____年____月___日將首付款(定金)。
____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當日(年月日)付給甲方。
第六條、房屋交付:
甲方應在交房當日(年月日)將拆遷安置房屋相關的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該房有關的文件及票據(jù)交付乙方,(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:
甲方應在房屋交付(___年____月___日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:
30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的__%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過60天(大寫數(shù)字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
年月日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十二條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____一份,留存?zhèn)洳椤?BR> 第十三條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應嚴格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
見證方(中間人):___身份證號碼___日期:___年___月___日
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇三
甲方:
乙方:
簽訂地點:
根據(jù)(中華人民共和國合同法),經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就的石材荒料供應事宜特達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
第一條荒料的名稱、各種規(guī)格的單價。
荒料的名稱芝麻白,合格標準的規(guī)格荒料第一年按___元(人民幣)/立方米計算,第二年按___元(人民幣)/立方米計算,帶色線、色差及處荒料的規(guī)格荒料按___元(人民幣)/立方米計算。
第二條石材荒料的數(shù)量與規(guī)格。
1、荒料的數(shù)量及規(guī)格按照乙方的入庫單為準,合同簽訂起第一年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方,第二年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產(chǎn)的情況下,甲方不得把荒料賣給第三方,乙方也必須按合同約定的數(shù)量進貨,如果發(fā)生類似情況,視為違約。
方荒料必須達到1500㎜高度、數(shù)量達到總需求量的80%以上進行供貨。
第三條荒料的驗收標準。
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。
3、乙方對甲方提出的質(zhì)量和尺寸問題甲方應當場給予答復解決。
4、甲方負責運輸?shù)揭曳焦S,運費經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,根據(jù)運輸市場行情定價,運費由乙方承擔。
第四條付款方式。
本合同簽訂后,乙方應預付四萬元(人民幣)荒料款給甲方,年終結算時與當月荒料款一起結算?;牧辖Y算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數(shù),按照合同的單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。
第五條違約責任。
甲、乙雙方必須共同遵守合同約定,不得違約,若一方違約,違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬(人民幣),若由于不可抗力因素所造成的損失,甲、乙雙方都不承擔責任。
第六條爭議解決。
本合同在履約過程中,如發(fā)生分起和爭議時,應通過友好協(xié)商的方式解決,當協(xié)商不成時,可向當?shù)刂俨脵C構申請仲裁或通過當?shù)厝嗣穹ㄔ哼M行訴訟解決。
第七條合同的生效。
1、本合同由甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、第一年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算,以此類推。合同到期,同等價格和條件的情況下,甲方必須無條件將荒料繼續(xù)賣給乙方。
3、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可達成補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。
甲方:乙方:
地址:地址:
法人代表:法人代表:
電話:電話:
傳真:乙方代表:
電話:
傳真:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇四
編號:
甲方(賣方):
乙方(買方):
樓盤名稱:
身份證號:
電話:
聯(lián)系電話:
出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就車位。
二、車位按照個計算,該車位售價為人民幣________________________元/個,(人民幣大寫:______萬____________元整)。
三、該車位均未設定抵押。
四、買受人在簽定本合同后______日內(nèi)采取付款方式向出賣人支付車位的全部價款。
五、買受人未按照約定的時間付款的,按照下列方式處理:按照逾期時間,分別處理:
(1)逾期在15日之內(nèi),自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,合同繼續(xù)履行。
六、出賣人應當乙方支付清全部車位價款五個工作日內(nèi)向買受人交付該車位。
七、買受人同意委托出賣人代交下列第1、2、3、項稅費,并在接收該車位的同時將上述稅費交給出賣人。
(1)專項維修資金;。
(2)契稅;。
(3)按照國家規(guī)定應繳納的相關其他稅收和費用。
八、買受人使用該車位期間,不得擅自改變該車位的建筑主體結構、承重結構和用途,否則甲方要求解除本合同,收回車位,乙方所交的車位款不予退還,給甲方及其他人造成損失的.,乙方還應當賠償所有直接、間接損失。
買受人在使用該車位期間有權與其他權利人共同使用與該車位有關的共用部位和設施,并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
九、該車位甲方不辦理權屬證。
十、乙方所交車位款不包括物業(yè)費等在使用時應當交納的費用,使用該車位應當交納物業(yè)費等費用時,乙方必須交納,與甲方無關。十一、買受人購買的本合同所述車位不得更換。
十二、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向車位所在地人民法院起訴。
十三、本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同共一式叁份,具有同等法律效力,其中出賣人貳份,買受人壹份。
法定代表人:____________法定代理人:____________。
委托代理人:____________。
簽訂地點:____________簽訂地點:____________。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇五
甲、乙、兩方依據(jù)自愿、誠信原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下一致意見:甲方并保證:擁有座落于的選房號。該房屋由開發(fā)。甲方對上述選房號所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
1、雙方議定上述房號房屋每平米單價為________/平米,出售價格為________萬圓整。此房號價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買押金條、甲方已墊付預付房款________萬圓整的發(fā)票以及其他相關票據(jù)。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經(jīng)墊付的購房款拾萬圓整,共計萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權和使用權。此后,買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的`一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續(xù)至乙方名下,包括根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現(xiàn)房屋產(chǎn)權無法更名情況,且非甲方主觀意愿時(即所有購買房號的都無法更名),在甲方取得房屋產(chǎn)權證后,將該房屋無償過戶到乙方名下,過戶產(chǎn)生的各項費用甲乙雙方各支付一半。
4、如甲方不履行本合同,則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方,且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產(chǎn)生的所有費用。如乙方不履行本合同,甲方不予退還乙方房屋號費。
本合同書一式兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同書在各方簽字后生效。
甲方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
乙方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇六
甲方(賣方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
乙方(買方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就房屋買賣事宜達成一致意見,特簽訂本合同。
一、銷售標的物。
甲方向乙方出售如下產(chǎn)權物業(yè):
1、座落地址:北京市。
房屋所有權證號為:
2、結構:建筑面積:
3、乙方購房用途:
4、房屋所有權人:
二、價格及付款方式。
買賣產(chǎn)權價:人民幣(大寫)元整;。
付款方式:
三、責任與權利。
甲方:
1、須具備該房屋所有相關法律認可文件;。
2、本合同簽訂后,不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;。
3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產(chǎn)權證明及相關法律文件;。
4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權及使用權;。
5、保證上述房產(chǎn)無債權與債務糾紛。
6、保證在立契之前把物業(yè)管理費、水費、電費、燃氣費、暖氣費結清。
乙方:
1、須提供過戶所用之各種身份證明及法律認可文件。
2、及時支付購房款及相關稅、費。
3、乙方付清全部房款,上述房屋經(jīng)產(chǎn)權過戶并交接完畢后,該房屋即歸乙方所有和使用。
四、違約條款。
甲乙任何一方不按上述條款執(zhí)行即視為違約,違約方須向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元整。
五、不可抗力。
人力不可抵抗的因素和自然災害除外。
六、調(diào)解和仲裁。
在執(zhí)行合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協(xié)調(diào);協(xié)商不成時,可采取第種方式解決:
1、向北京仲裁委員會申請仲裁;。
2、向有管轄權的人民法院起訴。
七、合同的變更或解除。
在執(zhí)行合同過程中,任何一方不得擅自變更或解除合同,如需變更或解除合同雙方必須協(xié)商一致決定是否變更或解除合同,并由甲乙雙方共同到房地產(chǎn)局辦理撤件手續(xù)。
八、其他事宜。
本合同一式四份:甲乙雙方各執(zhí)一份,房管部門一份,中介機構一份,各份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同未盡事宜,以《中華人民共和國合同法》有關條款為準。
十、其他應說明的有關事項:
甲方(簽章):乙方(簽章):身份證號碼:身份證號:
電話:電話:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇七
乙方(買受人):________________________。
(注:甲方如有多個產(chǎn)權人,必須全部產(chǎn)權人共同簽訂,否則合同無效)。
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條:甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(注:面積必須嚴格按照房產(chǎn)證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)。
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條:甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條:計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______年______月_____日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調(diào)整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
(注:定金數(shù)額由當事人約定,不能超過總房價款_____%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)。
第四條:房屋價款乙方分三期付給甲方。
第二期:在房屋產(chǎn)權證、土地使用權證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
第五條:房屋交付。
1、甲、乙雙方定于____________年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條:甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條:甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產(chǎn)權及土地使用權移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《______》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。
該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據(jù)有關規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第八條:甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期___天按房價的總額______%計算違約金給與乙方。逾期超過______個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條:乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日______%計算的違約金給與甲方。逾期超過______個月時,甲方有權解除本合同。
第十條:甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉(zhuǎn)移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉(zhuǎn)移時間。
第十一條:該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十二條:該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條:本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條:甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條:本合同一式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請房屋所有權轉(zhuǎn)移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條:本合同自甲乙雙方簽訂之日自______之日起生效。
甲方(簽章):______________________________。
乙方(簽章):______________________________。
_______年______月___日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付。
繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支。
人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________。
購買方(乙方):__________________。
身份證號碼:__________________。
身份證號碼:___________________。
址:___________________。
址:____________________。
編:___________________。
編:____________________。
話:___________________。
話:____________________。
代理人(甲方):_________________。
代理人(乙方):_________________。
身份證號碼:___________________。
身份證號碼:___________________。
見證方:鑒證機關:
址:
編:
話:
表:
經(jīng)辦人:
期:________年____月____日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇九
法律提示:
由于我國法制教育體制的不完善,廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益,最終導致重大損失。就拿下面的案件來講,李某如果在20__年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟,那么勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。
在此,本律師告誡正在進行房產(chǎn)交易或者可能從事房產(chǎn)交易的讀者,房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防范意識,做到多學多問,不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中,要學會用法律武器及時有效的保護自己,爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。
11月26日上午9點,李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師,對其面臨的房產(chǎn)糾紛問題尋求解決方案,案情大致如下:
7.5萬違約金。
在一審過程當中,李父的妻子馬女士,以李父侵犯夫妻財產(chǎn)為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區(qū)人民法院并要求確認合同無效,此案經(jīng)過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審,案件結果最終確定合同合法有效,應繼續(xù)履行。
要求確認合同無效的案件終審以后,趙某要求繼續(xù)履行合同并支付違約金的訴訟繼續(xù)審理。朝陽法院于20__年11月13日做出一審判決,判決認為李父違約,除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。
李父不服一審判決,已上訴至北京市第二中級人民法院,此案尚在審理過程當中。
王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以后,對李女士所面臨的法律問題以及可能出現(xiàn)的結果一一做了詳細解釋:
解答:雖然我國《婚姻法》規(guī)定,處分房屋應夫妻雙方共同協(xié)商,否則單方處分行為無效。但是《物權法》規(guī)定,物權登記具有公示公信力,第三人基于對于物權登記的信任所從事的交易行為,應該受到法律保護。20__年上半年類似案件層出不窮,判決也無法統(tǒng)一,有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識,即此類案件原則上適用《物權法》的規(guī)定,即判決合同合法有效,以維護二手房交易市場的秩序。
李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高,無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據(jù)《合同法》第54規(guī)定,重大誤解以及顯示公平的合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規(guī)定:具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權,否則撤銷權消滅;本案當中,從20__年6月份簽訂房屋買賣合同到20__年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求,那么李父顯然已經(jīng)錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。
3、李父現(xiàn)在應該怎么辦?
律師最后建議:不放棄上訴請求,爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴,和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經(jīng)驗,二審當中達成和解的可能性比較大,因為即使原告勝訴,還涉及到一個執(zhí)行的問題,訴爭房屋為房主的唯一住房,而且李父年紀較大,強制執(zhí)行房屋的可能性較大。話雖如此,最好的調(diào)節(jié)結果也只能是原告承擔12萬超標款然后免去違約金,或者被告按照市價賠償原告經(jīng)濟損失,然后解除合同。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
買方(以下簡稱乙方):___________________。
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協(xié)議:
第一條甲方產(chǎn)權證明及其他出售資格證明。
房屋產(chǎn)權證號:____________________。
原單位批準證明:____________________。
第二條乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買二手房建筑面積共____平方米(其中實得建筑面積____平立米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),共____套____間。(該商品房房屋平面圖見本協(xié)議附件一,房號以附件一上表示為準)。
該商品房分別為本協(xié)議第一條規(guī)定的項目中的:
第___幢座____層___號房。
第___幢座____層___號房。
上述面積為(甲方暫測)(房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積:如暫測面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條價格與費用。
按實得建筑面積計算,該房屋單位(售價)(暫定價)為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。
除上述房價款外,甲方依據(jù)有關規(guī)定代政府收取下列稅費:
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
3.____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元.
第六條交接商品房的付款額約定。
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計(___幣)_____元。其余房價款在房產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦完權屬登記手續(xù)后______天內(nèi)付清。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本協(xié)議第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本協(xié)議規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本協(xié)議。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
年月日前,將符合本協(xié)議附件二所規(guī)定的裝飾和設備標準的房屋交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協(xié)商同意解除協(xié)議或變更協(xié)議外,甲方可據(jù)予以延期:
乙方(簽章):_________________。
法定代表人:__________________。
代理人:(簽字)_______________。
___________年_______月_______日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十一
買受人(乙方):__________。
居間方(丙方):__________公司。
根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲乙雙方通過貴州xx公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產(chǎn)權及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權證號為:___________________。
(二)房地產(chǎn)座落:_________________________。
(三)房地產(chǎn)建筑面積:__________平方米。該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權面積:__________平方米。
(四)隨該房地產(chǎn)同時轉(zhuǎn)讓的設備及裝飾情況見本合同附件一。
(五)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關關系(包括交房、租賃、戶口等其他關系)見本合同附件四。
第二條甲方保證該房地產(chǎn)權屬無爭議,在將房地產(chǎn)出售前,已經(jīng)與其配偶及房地產(chǎn)權證內(nèi)的權利人協(xié)商一致,若出售后配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,并已如實陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
第三條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣大寫:_________,小寫:__________。(若與到產(chǎn)權處和地稅局申報的過戶價格有沖突的,以本合同協(xié)定的價格為實際成交價格)。
第四條甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本合同附件二中約定明確,乙方交付房價款后,甲方應開具收款憑證給乙方。
第五條甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確,甲方騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入。
本合同附件一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條甲、乙雙方確認,在______年______月______日之前,甲乙雙方共同委托貴州xx公司向小河區(qū)房屋管理局申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)(若遇特殊原因延長5個工作日),甲乙雙方不得以任何借口推諉拖延辦理房屋過戶手續(xù),若到期未前來辦理過戶交易手續(xù),按定金協(xié)議上的違約條款處理。
第八條上述房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的相關稅費、中介服務費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產(chǎn)交易相關的其他費用的承擔和支付方式,按本合同附件三約定支付。
第九條若乙方采取貸款方式購買該房地產(chǎn),甲乙雙方有義務配合丙方為乙方辦理貸款手續(xù),乙方須保證所提供的資料真實和銀行征信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實或銀行征信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應使用現(xiàn)金補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同。
第十條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關法律、法規(guī)的前提下,訂立的補充條款或補充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同附件條款與正文條款不一致的,以本合同附件條款為準。
第十一條本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,向人民法院提起訴訟。
第十二條本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執(zhí)壹份,簽字蓋章生效。
甲方(簽字):__________電話:__________。
乙方(簽字):__________電話:__________。
丙方(簽章):_________公司。
置業(yè)顧問:_____________電話:__________。
______年______月______日。
附件一。
隨房地產(chǎn)同時轉(zhuǎn)讓的設備及裝飾情況。
1,甲方所售房價含:_____房屋維修基金、配套設施費、固定設施及裝修。
2,以上所列設備和裝修費用包含在本合同第三條約定的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款內(nèi),
乙方不需另外支付費用,甲方不得拆除并應隨房屋交付乙方。
設備:_____。
裝飾:_____。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十二
地址:________________________。
聯(lián)系電話:____________________。
買方(以下簡稱乙方):___________。
地址:________________________。
聯(lián)系電話:____________________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、各方承諾及保證。
甲方承諾并保證:擁有座落于__________________房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。乙方承諾并保證:將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
第二條、標的物。
甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋(毛坯)座落于_______________________,建筑面積__________________平方米,所售房屋所有權證號(總房產(chǎn)證)為__________________,土地使用權取得方式為__________________,土地使用權證號為______________________,土地使用權________年。
第三條、價款。
本合同書。
第二條項下標的物全部計價為人民幣______________________元。
第四條、交付與支付。
1、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費等交費證件,并將費用結清。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后_____天內(nèi),乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式:?。
第五條、所有權轉(zhuǎn)移特別約定。
各方確認:本合同書項下標的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條、協(xié)助義務。
在乙方確定的時間,甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續(xù)至乙方名下,包括但不僅限于根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
第七條違約責任。
1、因甲方違反本合同書。
第一條所有權瑕疵產(chǎn)權共有、擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序,甲方須承擔乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
2、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同。
第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
3、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的39;3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金。
4、甲方如不能及時履行本合同書。
第六條協(xié)助義務,應繼續(xù)履行該項義務。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡嘧C的,乙方有權追究甲方違約責任,每逾期____日,甲方應按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過____日,乙方有權解除合同或依據(jù)本合同請求法院強制履行過戶手續(xù)。若因此導致乙方解除合同,甲方應向乙方退還總房款、裝修費用及支付總房款20%的違約金。
5、甲乙雙方違反本合同書其他約定的,依法承擔相應的違約責任。
八、爭議解決辦法。
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
九、雜項規(guī)定。
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十三
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在____x市____x區(qū)________x擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為____x平方米。(詳見土地房屋權證第____________________x號)。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣____________________x元整(大寫:x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣________________x元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣________________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣____________x元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將________________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由____方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1、甲方是____________x共x人,委托代理人____x即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____x。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式三份。甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處執(zhí)一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定其他事項:________________________________________________x。
出賣方(甲方):____x購買方(乙方):____。
代理人(甲方):____x代理人(乙方):____x。
日期:______年x月x日日期:______年x月x日
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十四
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
委托代理人:_________。
國籍:_________。
電話:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
乙方(買受人):_________。
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
委托代理人:_________。
出讓方(以下簡稱甲方):
買受方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方向甲方購買房地產(chǎn)簽訂此二手房轉(zhuǎn)讓合同,以茲共同信守執(zhí)行。
第一條:
甲方擬將位于市區(qū)第棟單元號的房地產(chǎn)(房屋平面圖見附件一)轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方對甲方擬轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)作了了解,愿意購買該房地產(chǎn)。
該房地產(chǎn)自用土地使用權面積為平方米,土地使用權類型為,房屋建筑面積為平方米,其中套內(nèi)的建筑面積為平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積為平方米(以上面積均以《房地產(chǎn)權證》登記的面積為準)。該房地產(chǎn)甲方于年月日申請產(chǎn)權登記,領取了《房地產(chǎn)權證》,證書號碼為,房地產(chǎn)權共有(用)證號碼為。
第二條:
甲、乙雙方議定該房地產(chǎn)交易總金額為人民幣元整大寫。乙方應于合同簽訂后天內(nèi)支付甲方定金人民幣元整大寫。
乙方于年月日前支付第一期房款人民幣元整大寫。
剩余房款人民幣元整,在辦理好轉(zhuǎn)讓手續(xù)并核發(fā)新的《房地產(chǎn)權證》時付清。已付定金將在最后付款時沖抵。
第三:
本合同簽訂之日起三十日內(nèi),甲、乙雙方應攜帶有關資料到房屋管理部門辦理過戶手續(xù)。乙方支付所有購房款時,甲方應同時將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權證》交付給乙方。
第四條房地產(chǎn)交接。
雙方同意于年月日由甲方將該房地產(chǎn)交付給乙方使用。
第五條:
甲方保證上述房地產(chǎn)沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛或其他權利限制,若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的,概由甲方負責處理,并承擔相應法律責任,由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責賠償。
第六條:
甲方?jīng)Q定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產(chǎn)時,作甲方中途悔約處理,本合同即告解除,甲方應在悔約之日起三日內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方,另賠償乙方人民幣元整的違約金。
乙方?jīng)Q定中途不買及逾期30天仍未付清應繳購房款時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付購房款甲方在七日內(nèi)退回乙方。
第七條:
辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅費,由甲、乙雙方按規(guī)定各自負責。
第八條:
本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:
1、提交裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第九條:
甲方在收到乙方全額房款的當日向乙方交付合同第一條所列房產(chǎn)及其附屬設施的鑰匙、水電煤氣費繳付專業(yè)存折或其他憑證,有線電視用戶證,物業(yè)費繳付,寬帶使用憑證等所有與本合同第一條所列房產(chǎn)相關的附屬設施設備和相關服務的權利憑證。以上按原已有的辦理,如原無則無需交付。
第十條:
甲方保證在本合同約定的房產(chǎn)交付日前所有水、電、煤氣、物業(yè)、電話、寬帶等所涉及的費用已結清,不存在欠費。
第十一條:
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用,每逾期一日按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,并向乙方支付房價10%的違約金。
乙方未按合同規(guī)定的'付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同并向甲方支付購房款10%的違約金。
第十二條:
甲方同意將該房產(chǎn)裝修保持不變,防盜門窗、家具、部分電器(臥室內(nèi)空調(diào),冰箱,洗衣機,熱水器等、樓頂雜物間及菜園留給乙方。
第十三條:
本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議(附件二),補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十四條:
本合同一式三份,甲、乙方雙方各存一份,當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門存一份。自雙方簽字確認后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
年____月____日年____月____日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十五
委托人(乙方):
經(jīng)紀人(丙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)乙、丙雙方協(xié)商一致,就房地產(chǎn)交易經(jīng)紀事宜訂立本合同,以資共同遵守。
第一條乙方委托丙方為座落在:合肥市______區(qū)__________________號附近的提供以下服務:(下列事項供委托人選擇)
(一)提供訂約信息;
(二)充當訂約介紹人;
(三)協(xié)助、指導訂立合同;
(四)協(xié)助辦理房地產(chǎn)交易手續(xù);
(五)協(xié)助辦理其他手續(xù);
(六)_________
第二條委托期限從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第三條乙方擬的基本情況:
(二)經(jīng)交易雙方確認的價格。
第四條乙、丙雙方的權利義務
(一)乙方應與丙方到相關部門查驗有關資料和到現(xiàn)場勘察房地產(chǎn)現(xiàn)狀。
(二)乙方應于本合同簽訂后_________日內(nèi)向丙方提交辦理相關資料的復印件。
(三)乙方應配合丙方簽訂合同。
(四)乙方應配合丙方到相關部門辦理相關手續(xù)。
(五)丙方(房地產(chǎn)經(jīng)紀人)在從事房地產(chǎn)經(jīng)紀活動時,應出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人《執(zhí)業(yè)證書》和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
(六)丙方對乙方提供房地產(chǎn)經(jīng)紀合同(之一),并據(jù)實介紹房地產(chǎn)信息及房地產(chǎn)交易價格。
(七)丙方應配合乙方到現(xiàn)場勘察房地產(chǎn)狀況,并告知房屋有無漏水、管道不通等瑕疵和房地產(chǎn)是否已經(jīng)抵押、房屋是否已經(jīng)租賃等情況。
(八)丙方應告知乙方:房地產(chǎn)交易相關部門應收取的稅金、房屋維修基金、費用標準及辦事時限。
(九)丙方應協(xié)助、指導乙方簽訂合同。
(十)丙方應協(xié)助乙方到 辦理相關手續(xù)。
(十一)丙方在完成乙方委托事項后,按照物價部門核定收費標準向乙方收取中介服務手續(xù)費_________元。不得收取其他費用。
第五條乙、丙雙方的違約責任
(一)本合同第四條(一)至(四)項,乙方應按約定做到,特殊情況應在_________日內(nèi)告知丙方,取得丙方書面同意,否則導致房地產(chǎn)無法正常交易,乙方應向丙方支付違約金_________元。
(二)本合同第四條(五)至(十)項,丙方應按約定做到,特殊情況應在_________日內(nèi)告知乙方,并取得乙方書面同意,否則導致房地產(chǎn)無法正常交易,丙方應向乙方支付違約金_________元。
單方解除本合同,由違約方支付違約金_________元。
第六條合同糾紛的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由房地產(chǎn)管理部門或工商行政管理部門調(diào)解。協(xié)商不成或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
1、依法向合肥仲裁委員會申請仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第七條本合同未盡事宜可另行約定。
第八條本合同一式兩份,乙、丙雙方各執(zhí)一份。
第九條其他約定條款
(一)_________
(二)_________
(三)_________
第十條本合同自乙、丙雙方簽訂之日起生效。
甲 方:
乙 方:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十六
買方(以下簡稱乙方):姓名:__________________(身份證號碼):_____________________________地址:__________________________聯(lián)系電話:_______________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、各方承諾及保證甲方承諾并保證:擁有座落于____________房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。乙方承諾并保證:將誠信履行本合同書的項下的合同義務。(甲方:乙方:)。
第二條、標的物甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋(毛坯)座落于__________________________,建筑面積平方米,所售房屋所有權證號(總房產(chǎn)證)為,土地使用權取得方式為,土地使用權證號為______,土地使用權________年。
第二條項下標的物全部計價為人民幣_______元。
第四條、交付與支付。
1、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費等交費證件,并將費用結清。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后_____天內(nèi),乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式:。
第五條、所有權轉(zhuǎn)移特別約定各方確認:本合同書項下標的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。
1、因甲方違反本合同書。
第一條所有權瑕疵產(chǎn)權共有、擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序,甲方須承擔乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
2、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同。
第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的',視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
3、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的39;3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金。
4、甲方如不能及時履行本合同書。
第六條協(xié)助義務,應繼續(xù)履行該項義務。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡嘧C的,乙方有權追究甲方違約責任,每逾期____日,甲方應按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過____日,乙方有權解除合同或依據(jù)本合同請求法院強制履行過戶手續(xù)。若因此導致乙方解除合同,甲方應向乙方退還總房款、裝修費用及支付總房款20%的違約金。
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。甲方(簽名或蓋章):
乙方(簽名或蓋章):簽訂日期:________年____月____日
簽訂日期:________年____月____日
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十七
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:___(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
共有人:姓名:___(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于;位于第___層戶,房屋結構為__,房產(chǎn)證登記面積____平方米,地下室一間,面積平方,房屋權屬證書號為。
第二條 價格:
以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米元,該房屋售價總金額為萬元整,大寫:。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整,大寫:, 日內(nèi)交付萬元(大寫),余款元(大寫)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條 房屋交付期限:
甲方應于本合同簽訂之日起日內(nèi),將該房屋交付乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任:
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條 關于產(chǎn)權過戶登記的約定:
甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的__%賠償乙方損失。
第八條 簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,質(zhì)量符合國家有關規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條 甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起
日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。
第十條 因本房屋所有權轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十二條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:
乙方:
年月 日
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的'房產(chǎn)住宅,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十八
司法實務中,隨著房地產(chǎn)市場的空前活躍,商品房預售合同糾紛中遲延辦證違約責任案件也大量增加。因這類案件具有普遍性、群發(fā)性的特點,人民法院在審理時較為慎重。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,辦證應當由買受人提出申請,并由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)予以協(xié)助。
買受人的申請,指預售商品房的買受人應當自商品房交付使用之日起90日內(nèi),現(xiàn)售商品房的買受人應當自銷售合同簽訂之日起90日內(nèi),持登記申請材料到房屋所在地的人民政府房地產(chǎn)行政主管部門申請辦理房屋所有權轉(zhuǎn)移登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,房屋所有權轉(zhuǎn)移登記需要提交的材料包括:登記申請書、申請人身份證明、房屋所有權證書或者房地產(chǎn)權證書、證明房屋所有權發(fā)生轉(zhuǎn)移的材料、其他必要材料。實務中需要提交的材料一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單、公共部位維修基金收據(jù)、契稅收據(jù)、買受人身份證等。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助主要指辦理完畢房屋所有權初始登記,還包括依照規(guī)定或約定履行通知、提供必要證明文件等。
依《物權法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)通過合法建造房屋行為取得房屋所有權,對該所有權進行出售處分時,需要先辦理所有權初始登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,所有權初始登記應當提交的材料包括:登記申請書申請人身份證明、建設用地使用權證明(一般指建設用地許可證)、建設工程符合規(guī)劃的證明(一般是指規(guī)劃許可證)、房屋已竣工的證明(一般指住宅工程使用許可證或房屋建筑工程竣工驗收備案表)、房屋測繪報告(一般包括房產(chǎn)要素調(diào)查測量成果、房產(chǎn)圖測繪資料、房產(chǎn)面積測算成果)、其他必要材料(一般包括共用部位共用設施設備維修基金交款收據(jù))。
需要特別指出的是:除當事人有特別約定外,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)并無義務為買受人辦理完畢房屋所有權轉(zhuǎn)移登記并向買受人交付房屋所有權證書。但是,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第135條:“出賣人應當履行向買受人交付標的物或者交付提取標的物的單證,并轉(zhuǎn)移標的物的所有權的義務”之規(guī)定,出賣人應當交付房屋并保證房屋所有權轉(zhuǎn)移給買受人,因此房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助義務,應一直持續(xù)到買受人辦理完畢房屋所有權轉(zhuǎn)移登記并取得房屋所有權證書為止。
辦證時房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)需要向買受人提供的必要證明文件一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單。因此司法實踐中認定“由于出賣人的原因”,應審查出賣人是否在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構提供前述文件。依據(jù)《商品房銷售管理辦法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當在商品房交付使用之日起60日內(nèi),將需要由其提供的辦理房屋權屬登記的資料報送房屋所在地房地產(chǎn)行政主管部門,此為法定期間。而現(xiàn)行通用的《商品房買賣合同示范文本》第15條約定:“出賣人應當在商品房交付使用后_日內(nèi),將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。”此為約定期間。若房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構提供前述文件,則可以認定為“由于出賣人的原因”。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人提供前述文件,可能因為自身的原因,也可能因為第三人的原因,如測繪部門遲延測繪、竣工驗收部門遲延驗收、登記機構遲延辦理初始登記等。但根據(jù)《中華人民共和國合同法》第121條的規(guī)定:“當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向?qū)Ψ匠袚`約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規(guī)定或者按照約定解決”,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)即便因為第三人的原因造成違約,也應向買受人承擔違約責任。
(1)買受人自身的原因。首先是買受人對商品房買賣合同約定義務的違反,通常是沒有如約交付購房款等,此時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)拒絕履行協(xié)助義務,屬于依法行使抗辯權的范疇。其次是買受人對房產(chǎn)交易法定義務的違反,突出表現(xiàn)在買受人沒有按照規(guī)定交納公共部位維修基金、契稅。依照《住宅共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》規(guī)定,買受人應當向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交維修基金。在辦理房屋權屬證書時,再由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當將代收的維修基金移交給當?shù)胤康禺a(chǎn)行政主管部門代管。依照《中華人民共和國契稅暫行條例》規(guī)定,房屋的買受人為契稅的納稅人。買受人未出具契稅完稅憑證的,房產(chǎn)管理部門不予辦理房屋的權屬變更登記手續(xù)。再次,買受人由于特殊的原因沒有向房屋登記機構提出辦證申請。
(2)不可抗力。不可抗力屬于法定免責事由,因不可抗力的發(fā)生導致商品房買賣合同不能履行,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可免責。
在司法實務中,適用訴訟時效制度主要涉及兩個問題:
第一,是否適用訴訟時效規(guī)定
第二,訴訟時效期間應從何時起算。在遲延辦證違約責任案件中,買受人要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的請求權是一種債權請求權,應當適用訴訟時效的規(guī)定,這一點已無爭議?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第18條規(guī)定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的方式為給付違約金。因此當遲延辦證違約行為發(fā)生時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與買受人之間形成新的債權債務關系,即房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)產(chǎn)生給付違約金的義務,買受人開始享有要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的請求權。
訴訟時效期間的起算,若當事人在商品房買賣合同中約定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付買受人遲延辦證違約金的履行期限的(這種情況極少見),從該期限屆滿之日起起算沒有約定,根據(jù)《最高人民法院關于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》第6條的規(guī)定,依照合同法第61條、第62條的規(guī)定,可以確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的履行期限的,訴訟時效期間從履行期限屆滿之日起計算。若不能確定履行期限的,應審查買受人在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)生遲延辦證違約行為后是否向其主張過違約金給付,如果買受人沒有主張過,訴訟時效從買受人向人民法院提交起訴狀或口頭起訴之日起計算。
之前已經(jīng)經(jīng)過的期間,因買受人沒有主張過違約金給付,相應的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否同意給付違約金還不確定,因此買受人尚不具備“知道或應當知道權利被侵害”的客觀條件,也就不存在計算訴訟時效的問題。如果買受人已經(jīng)主張過,當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人設定的給付違約金的寬限期屆滿時仍沒有給付,訴訟時效期間從寬限期屆滿之日起計算當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人第一次向其主張權利之時明確表示不給付違約金,訴訟時效期間從房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)明確表示不給付違約金之日起計算。
辦理完畢房屋初始登記是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在辦證過程中的主要義務,因此準確審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成該義務的情況,對于確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)遲延辦證違約責任至關重要。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成初始登記的標志,應是登記機構將申請登記事項記載于房屋登記簿,司法實踐中應重點審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否取得登記機構作出的關于同意房屋初始登記的批復。有意見主張房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得登記機構出具的辦理權屬登記的收件憑證即可視為完成初始登記。筆者不同意此種意。
第一,依照《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人辦理所有權登記時,其義務是協(xié)助并“提供必要的證明文件”,“提供必要的證明文件”意味著證明文件所表征的各項登記、批準手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。作為買受人辦證的前提,初始登記的批復應當包含在“必要的證明文件”中。換而言之,房屋買受人辦證的前提是初始登記完成,只有在準予初始登記的批復作出之后,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)才具備協(xié)助辦證的法定條件。
第二,依照《房屋登記辦法》規(guī)定,登記機構為申請人出具收件書面憑證,僅說明申請人提交的申請登記材料齊全且符合法定形式的,登記機構予以受理。至于是否準予初始登記,須由登記機構查驗申請登記材料反映的事實是否符合登記條件后才能確定,如不符合則不予登記。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇一
甲方擁有宅基地一塊,面積120m2(收據(jù)日期年月日,收款人,原價款,收據(jù)號),于20__年月以元價款賣給乙方。經(jīng)雙方協(xié)商達成如下條款:
1、甲方確保乙方實際占地面積120m2,若乙方現(xiàn)建房占地面積不到120m2,剩余面積打圍院圍起來。
2、乙方動工前交20000元定金給甲方,甲方必須開具收條,并將宅基地收據(jù)原件交公證人王義華手中保管。待乙方一層完工付清剩余款元,由公正人王義華將原始收據(jù)交給乙方,甲方將本人戶口本,身份證復印件及其他有關證明材料提供給乙方以備日后辦理房產(chǎn)證用。
3、乙方動工期間,甲方負責協(xié)調(diào)彭山村及周邊關系,確保乙方正常建房,因甲方關系未協(xié)調(diào)好造成乙方停工,房屋不能建,甲方必須退還乙方已付宅基地定金20000元并賠償乙方的材料、人工費及其他費用。
4、乙方所建房屋墻腳緊靠隔壁墻腳下,甲方負責隔壁人家不阻止。
5、乙方所需建房材料由乙方自己購買,運輸車輛乙方自定,甲方不得干涉。
6、甲方車石頭款含在房屋價款內(nèi),乙方不再支付此石頭款。
7、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,公證人2人各執(zhí)1份,本合同自簽字之日起生效。
甲方簽字:乙方簽字:
公證人:公證人:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇二
合同雙方當事人:
出賣人(甲方):_____(以下簡稱甲方)。
身份證號碼:___________。
買受人(乙方):_______(以下簡稱乙方)。
身份證號碼:________________________。
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟民法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況:
號)。乙方對甲方所要的房屋做了充分了解,愿意購買該房屋。
第二條、房屋內(nèi)部設施設備:
包括_______________.
第三條、本合同中所述房屋為_______,是______的家庭(夫妻)共同財產(chǎn)。原建房售房單位允許轉(zhuǎn)賣,該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,不存在房屋抵押,債權債務,以及其他權利瑕疵。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔,乙方不負任何責任。
第四條、上述房產(chǎn)的交易價格:
成交價格為:人民幣____元整(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以現(xiàn)金付款方式一次性付款,并已在____年____月___日將首付款(定金)。
____拾____元整于甲方將本合同所述房屋中的全部戶口遷出當日(年月日)付給甲方。
第六條、房屋交付:
甲方應在交房當日(年月日)將拆遷安置房屋相關的所有手續(xù)、余款、拆遷補償款等一切和該房有關的文件及票據(jù)交付乙方,(以各項文件及票據(jù)為證明)。甲方于房屋交付使用時將交易的房產(chǎn)及其附帶_______的鑰匙全部交付給乙方。
第七條、戶口遷出:
甲方應在房屋交付(___年____月___日)前將本合同所述房屋中的全部戶口遷出。
第八條、甲方逾期交付房屋及逾期戶口遷出的違約責任:
30天,違約金自約定房屋交付之日第二天起至實際交付之日止,每延期一日(遇法定節(jié)假日順延),甲方按乙方已支付房價款金額的__%(大寫數(shù)字)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;逾期超過60天(大寫數(shù)字),則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第____種約定,追究甲方的違約責任。
年月日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十二條、本合同需由甲方,乙方,見證方三方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份,一份_____張。甲方產(chǎn)權人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,見證方(中間人)____一份,留存?zhèn)洳椤?BR> 第十三條、本合同發(fā)生爭議的解決方式:
雙方本著友好協(xié)商,公平合理的原則簽定本合同,簽定本合同后,雙方應嚴格遵守執(zhí)行,不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方同意按以下方式解決糾紛。
見證方(中間人):___身份證號碼___日期:___年___月___日
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇三
甲方:
乙方:
簽訂地點:
根據(jù)(中華人民共和國合同法),經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就的石材荒料供應事宜特達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
第一條荒料的名稱、各種規(guī)格的單價。
荒料的名稱芝麻白,合格標準的規(guī)格荒料第一年按___元(人民幣)/立方米計算,第二年按___元(人民幣)/立方米計算,帶色線、色差及處荒料的規(guī)格荒料按___元(人民幣)/立方米計算。
第二條石材荒料的數(shù)量與規(guī)格。
1、荒料的數(shù)量及規(guī)格按照乙方的入庫單為準,合同簽訂起第一年甲方必須保證供荒料四千立方米至五千立方米荒料給乙方,第二年必須保證七千立方米至一萬立方米荒料給乙方。
2、在乙方不能足夠荒料生產(chǎn)的情況下,甲方不得把荒料賣給第三方,乙方也必須按合同約定的數(shù)量進貨,如果發(fā)生類似情況,視為違約。
方荒料必須達到1500㎜高度、數(shù)量達到總需求量的80%以上進行供貨。
第三條荒料的驗收標準。
1、乙方的工廠交驗貨。
2、甲、乙雙方按雙方實際測量認可尺寸進行驗收結算。
3、乙方對甲方提出的質(zhì)量和尺寸問題甲方應當場給予答復解決。
4、甲方負責運輸?shù)揭曳焦S,運費經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,根據(jù)運輸市場行情定價,運費由乙方承擔。
第四條付款方式。
本合同簽訂后,乙方應預付四萬元(人民幣)荒料款給甲方,年終結算時與當月荒料款一起結算?;牧辖Y算按照甲、乙雙方實際測量檢驗共同確認的荒料立方數(shù),按照合同的單價進行結算。結算時間每個月的月底結算。
第五條違約責任。
甲、乙雙方必須共同遵守合同約定,不得違約,若一方違約,違約方必須賠償對方直接和間接損失50萬(人民幣),若由于不可抗力因素所造成的損失,甲、乙雙方都不承擔責任。
第六條爭議解決。
本合同在履約過程中,如發(fā)生分起和爭議時,應通過友好協(xié)商的方式解決,當協(xié)商不成時,可向當?shù)刂俨脵C構申請仲裁或通過當?shù)厝嗣穹ㄔ哼M行訴訟解決。
第七條合同的生效。
1、本合同由甲、乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、第一年的時間期限按甲方開始送貨時間開始計算,以此類推。合同到期,同等價格和條件的情況下,甲方必須無條件將荒料繼續(xù)賣給乙方。
3、本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可達成補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
4、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。
甲方:乙方:
地址:地址:
法人代表:法人代表:
電話:電話:
傳真:乙方代表:
電話:
傳真:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇四
編號:
甲方(賣方):
乙方(買方):
樓盤名稱:
身份證號:
電話:
聯(lián)系電話:
出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就車位。
二、車位按照個計算,該車位售價為人民幣________________________元/個,(人民幣大寫:______萬____________元整)。
三、該車位均未設定抵押。
四、買受人在簽定本合同后______日內(nèi)采取付款方式向出賣人支付車位的全部價款。
五、買受人未按照約定的時間付款的,按照下列方式處理:按照逾期時間,分別處理:
(1)逾期在15日之內(nèi),自約定的應付款期限屆滿之次日起至實際支付應付款之日止,買受人按日計算向出賣人支付逾期應付款萬分之______的違約金,合同繼續(xù)履行。
六、出賣人應當乙方支付清全部車位價款五個工作日內(nèi)向買受人交付該車位。
七、買受人同意委托出賣人代交下列第1、2、3、項稅費,并在接收該車位的同時將上述稅費交給出賣人。
(1)專項維修資金;。
(2)契稅;。
(3)按照國家規(guī)定應繳納的相關其他稅收和費用。
八、買受人使用該車位期間,不得擅自改變該車位的建筑主體結構、承重結構和用途,否則甲方要求解除本合同,收回車位,乙方所交的車位款不予退還,給甲方及其他人造成損失的.,乙方還應當賠償所有直接、間接損失。
買受人在使用該車位期間有權與其他權利人共同使用與該車位有關的共用部位和設施,并按照共用部位與共用房屋分攤面積承擔義務。
九、該車位甲方不辦理權屬證。
十、乙方所交車位款不包括物業(yè)費等在使用時應當交納的費用,使用該車位應當交納物業(yè)費等費用時,乙方必須交納,與甲方無關。十一、買受人購買的本合同所述車位不得更換。
十二、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向車位所在地人民法院起訴。
十三、本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。本合同共一式叁份,具有同等法律效力,其中出賣人貳份,買受人壹份。
法定代表人:____________法定代理人:____________。
委托代理人:____________。
簽訂地點:____________簽訂地點:____________。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇五
甲、乙、兩方依據(jù)自愿、誠信原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下一致意見:甲方并保證:擁有座落于的選房號。該房屋由開發(fā)。甲方對上述選房號所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
1、雙方議定上述房號房屋每平米單價為________/平米,出售價格為________萬圓整。此房號價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買押金條、甲方已墊付預付房款________萬圓整的發(fā)票以及其他相關票據(jù)。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經(jīng)墊付的購房款拾萬圓整,共計萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權和使用權。此后,買賣上述房產(chǎn)交易過程中產(chǎn)生的`一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續(xù)至乙方名下,包括根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現(xiàn)房屋產(chǎn)權無法更名情況,且非甲方主觀意愿時(即所有購買房號的都無法更名),在甲方取得房屋產(chǎn)權證后,將該房屋無償過戶到乙方名下,過戶產(chǎn)生的各項費用甲乙雙方各支付一半。
4、如甲方不履行本合同,則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方,且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產(chǎn)生的所有費用。如乙方不履行本合同,甲方不予退還乙方房屋號費。
本合同書一式兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同書在各方簽字后生效。
甲方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
乙方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇六
甲方(賣方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
乙方(買方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就房屋買賣事宜達成一致意見,特簽訂本合同。
一、銷售標的物。
甲方向乙方出售如下產(chǎn)權物業(yè):
1、座落地址:北京市。
房屋所有權證號為:
2、結構:建筑面積:
3、乙方購房用途:
4、房屋所有權人:
二、價格及付款方式。
買賣產(chǎn)權價:人民幣(大寫)元整;。
付款方式:
三、責任與權利。
甲方:
1、須具備該房屋所有相關法律認可文件;。
2、本合同簽訂后,不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;。
3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產(chǎn)權證明及相關法律文件;。
4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權及使用權;。
5、保證上述房產(chǎn)無債權與債務糾紛。
6、保證在立契之前把物業(yè)管理費、水費、電費、燃氣費、暖氣費結清。
乙方:
1、須提供過戶所用之各種身份證明及法律認可文件。
2、及時支付購房款及相關稅、費。
3、乙方付清全部房款,上述房屋經(jīng)產(chǎn)權過戶并交接完畢后,該房屋即歸乙方所有和使用。
四、違約條款。
甲乙任何一方不按上述條款執(zhí)行即視為違約,違約方須向?qū)Ψ街Ц哆`約金人民幣元整。
五、不可抗力。
人力不可抵抗的因素和自然災害除外。
六、調(diào)解和仲裁。
在執(zhí)行合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協(xié)調(diào);協(xié)商不成時,可采取第種方式解決:
1、向北京仲裁委員會申請仲裁;。
2、向有管轄權的人民法院起訴。
七、合同的變更或解除。
在執(zhí)行合同過程中,任何一方不得擅自變更或解除合同,如需變更或解除合同雙方必須協(xié)商一致決定是否變更或解除合同,并由甲乙雙方共同到房地產(chǎn)局辦理撤件手續(xù)。
八、其他事宜。
本合同一式四份:甲乙雙方各執(zhí)一份,房管部門一份,中介機構一份,各份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同未盡事宜,以《中華人民共和國合同法》有關條款為準。
十、其他應說明的有關事項:
甲方(簽章):乙方(簽章):身份證號碼:身份證號:
電話:電話:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇七
乙方(買受人):________________________。
(注:甲方如有多個產(chǎn)權人,必須全部產(chǎn)權人共同簽訂,否則合同無效)。
甲乙雙方經(jīng)過有好協(xié)商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協(xié)議:
第一條:甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(注:面積必須嚴格按照房產(chǎn)證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)。
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備,轉(zhuǎn)讓給買受人,其轉(zhuǎn)讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條:甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條:計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______年______月_____日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調(diào)整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
(注:定金數(shù)額由當事人約定,不能超過總房價款_____%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)。
第四條:房屋價款乙方分三期付給甲方。
第二期:在房屋產(chǎn)權證、土地使用權證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據(jù)。
第五條:房屋交付。
1、甲、乙雙方定于____________年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條:甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條:甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內(nèi)到房地產(chǎn)主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產(chǎn)權及土地使用權移轉(zhuǎn)過戶登記時,甲方應出具申請房屋產(chǎn)權移轉(zhuǎn)給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協(xié)助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《______》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。
該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
該房屋土地使用權為劃撥取得,根據(jù)有關規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定,該費用由甲方承擔乙方承擔。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第八條:甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產(chǎn)過戶以及交付房屋,每逾期___天按房價的總額______%計算違約金給與乙方。逾期超過______個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條:乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日______%計算的違約金給與甲方。逾期超過______個月時,甲方有權解除本合同。
第十條:甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉(zhuǎn)移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉(zhuǎn)移時間。
第十一條:該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十二條:該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條:本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條:甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決。協(xié)商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條:本合同一式______份。其中甲方留執(zhí)______份,乙方留執(zhí)______份,為申請房屋所有權轉(zhuǎn)移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條:本合同自甲乙雙方簽訂之日自______之日起生效。
甲方(簽章):______________________________。
乙方(簽章):______________________________。
_______年______月___日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇八
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付。
繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支。
人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地產(chǎn)交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________。
購買方(乙方):__________________。
身份證號碼:__________________。
身份證號碼:___________________。
址:___________________。
址:____________________。
編:___________________。
編:____________________。
話:___________________。
話:____________________。
代理人(甲方):_________________。
代理人(乙方):_________________。
身份證號碼:___________________。
身份證號碼:___________________。
見證方:鑒證機關:
址:
編:
話:
表:
經(jīng)辦人:
期:________年____月____日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇九
法律提示:
由于我國法制教育體制的不完善,廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益,最終導致重大損失。就拿下面的案件來講,李某如果在20__年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟,那么勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。
在此,本律師告誡正在進行房產(chǎn)交易或者可能從事房產(chǎn)交易的讀者,房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防范意識,做到多學多問,不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中,要學會用法律武器及時有效的保護自己,爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。
11月26日上午9點,李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師,對其面臨的房產(chǎn)糾紛問題尋求解決方案,案情大致如下:
7.5萬違約金。
在一審過程當中,李父的妻子馬女士,以李父侵犯夫妻財產(chǎn)為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區(qū)人民法院并要求確認合同無效,此案經(jīng)過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審,案件結果最終確定合同合法有效,應繼續(xù)履行。
要求確認合同無效的案件終審以后,趙某要求繼續(xù)履行合同并支付違約金的訴訟繼續(xù)審理。朝陽法院于20__年11月13日做出一審判決,判決認為李父違約,除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。
李父不服一審判決,已上訴至北京市第二中級人民法院,此案尚在審理過程當中。
王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以后,對李女士所面臨的法律問題以及可能出現(xiàn)的結果一一做了詳細解釋:
解答:雖然我國《婚姻法》規(guī)定,處分房屋應夫妻雙方共同協(xié)商,否則單方處分行為無效。但是《物權法》規(guī)定,物權登記具有公示公信力,第三人基于對于物權登記的信任所從事的交易行為,應該受到法律保護。20__年上半年類似案件層出不窮,判決也無法統(tǒng)一,有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識,即此類案件原則上適用《物權法》的規(guī)定,即判決合同合法有效,以維護二手房交易市場的秩序。
李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高,無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據(jù)《合同法》第54規(guī)定,重大誤解以及顯示公平的合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規(guī)定:具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內(nèi)沒有行使撤銷權,否則撤銷權消滅;本案當中,從20__年6月份簽訂房屋買賣合同到20__年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求,那么李父顯然已經(jīng)錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。
3、李父現(xiàn)在應該怎么辦?
律師最后建議:不放棄上訴請求,爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴,和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經(jīng)驗,二審當中達成和解的可能性比較大,因為即使原告勝訴,還涉及到一個執(zhí)行的問題,訴爭房屋為房主的唯一住房,而且李父年紀較大,強制執(zhí)行房屋的可能性較大。話雖如此,最好的調(diào)節(jié)結果也只能是原告承擔12萬超標款然后免去違約金,或者被告按照市價賠償原告經(jīng)濟損失,然后解除合同。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
買方(以下簡稱乙方):___________________。
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯(lián)系電話:_______________________________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協(xié)議:
第一條甲方產(chǎn)權證明及其他出售資格證明。
房屋產(chǎn)權證號:____________________。
原單位批準證明:____________________。
第二條乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買二手房建筑面積共____平方米(其中實得建筑面積____平立米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),共____套____間。(該商品房房屋平面圖見本協(xié)議附件一,房號以附件一上表示為準)。
該商品房分別為本協(xié)議第一條規(guī)定的項目中的:
第___幢座____層___號房。
第___幢座____層___號房。
上述面積為(甲方暫測)(房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定)面積:如暫測面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
根據(jù)法律規(guī)定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內(nèi)的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條價格與費用。
按實得建筑面積計算,該房屋單位(售價)(暫定價)為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。
除上述房價款外,甲方依據(jù)有關規(guī)定代政府收取下列稅費:
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
3.____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元.
第六條交接商品房的付款額約定。
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計(___幣)_____元。其余房價款在房產(chǎn)產(chǎn)權登記機關辦完權屬登記手續(xù)后______天內(nèi)付清。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本協(xié)議第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本協(xié)議規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本協(xié)議。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
年月日前,將符合本協(xié)議附件二所規(guī)定的裝飾和設備標準的房屋交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協(xié)商同意解除協(xié)議或變更協(xié)議外,甲方可據(jù)予以延期:
乙方(簽章):_________________。
法定代表人:__________________。
代理人:(簽字)_______________。
___________年_______月_______日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十一
買受人(乙方):__________。
居間方(丙方):__________公司。
根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條甲乙雙方通過貴州xx公司居間介紹,由乙方受讓甲方自有房屋產(chǎn)權及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
(一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權證號為:___________________。
(二)房地產(chǎn)座落:_________________________。
(三)房地產(chǎn)建筑面積:__________平方米。該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權面積:__________平方米。
(四)隨該房地產(chǎn)同時轉(zhuǎn)讓的設備及裝飾情況見本合同附件一。
(五)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關關系(包括交房、租賃、戶口等其他關系)見本合同附件四。
第二條甲方保證該房地產(chǎn)權屬無爭議,在將房地產(chǎn)出售前,已經(jīng)與其配偶及房地產(chǎn)權證內(nèi)的權利人協(xié)商一致,若出售后配偶再提出異議的,由權利人承擔法律責任,并已如實陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系,乙方對甲方上述轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)具體狀況充分了解,自愿買受該房地產(chǎn)。
第三條甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款為人民幣大寫:_________,小寫:__________。(若與到產(chǎn)權處和地稅局申報的過戶價格有沖突的,以本合同協(xié)定的價格為實際成交價格)。
第四條甲乙雙方的付款方式和付款時間由甲、乙雙方在本合同附件二中約定明確,乙方交付房價款后,甲方應開具收款憑證給乙方。
第五條甲乙雙方的交房方式和交房時間由甲、乙雙方在本合同附件四中約定明確,甲方騰出該房屋并通知乙方進行驗收交接。乙方應對房屋及其裝飾、設備情況進行查驗。查驗后甲方將房屋鑰匙交付給乙方。
第六條甲方承諾,自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接期間,凡已納入。
本合同附件一的各項房屋裝飾及附屬設施被損壞或被拆除的,應按被損壞或被拆除的房屋裝飾及附屬設施估值雙倍向乙方支付違約金。
第七條甲、乙雙方確認,在______年______月______日之前,甲乙雙方共同委托貴州xx公司向小河區(qū)房屋管理局申請辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)(若遇特殊原因延長5個工作日),甲乙雙方不得以任何借口推諉拖延辦理房屋過戶手續(xù),若到期未前來辦理過戶交易手續(xù),按定金協(xié)議上的違約條款處理。
第八條上述房地產(chǎn)交易產(chǎn)生的相關稅費、中介服務費、水、電、燃氣、通信費等與該房地產(chǎn)交易相關的其他費用的承擔和支付方式,按本合同附件三約定支付。
第九條若乙方采取貸款方式購買該房地產(chǎn),甲乙雙方有義務配合丙方為乙方辦理貸款手續(xù),乙方須保證所提供的資料真實和銀行征信符合貸款條件,如因乙方資料不屬實或銀行征信不符合貸款條件造成的貸款未果,乙方應使用現(xiàn)金補齊所差房款,繼續(xù)履行該合同。
第十條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,在不違反有關法律、法規(guī)的前提下,訂立的補充條款或補充協(xié)議,為買賣合同不可分割的一部份。本合同附件條款與正文條款不一致的,以本合同附件條款為準。
第十一條本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的,向人民法院提起訴訟。
第十二條本合同一式叁份,甲、乙、丙三方各執(zhí)壹份,簽字蓋章生效。
甲方(簽字):__________電話:__________。
乙方(簽字):__________電話:__________。
丙方(簽章):_________公司。
置業(yè)顧問:_____________電話:__________。
______年______月______日。
附件一。
隨房地產(chǎn)同時轉(zhuǎn)讓的設備及裝飾情況。
1,甲方所售房價含:_____房屋維修基金、配套設施費、固定設施及裝修。
2,以上所列設備和裝修費用包含在本合同第三條約定的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓價款內(nèi),
乙方不需另外支付費用,甲方不得拆除并應隨房屋交付乙方。
設備:_____。
裝飾:_____。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十二
地址:________________________。
聯(lián)系電話:____________________。
買方(以下簡稱乙方):___________。
地址:________________________。
聯(lián)系電話:____________________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、各方承諾及保證。
甲方承諾并保證:擁有座落于__________________房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。乙方承諾并保證:將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
第二條、標的物。
甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋(毛坯)座落于_______________________,建筑面積__________________平方米,所售房屋所有權證號(總房產(chǎn)證)為__________________,土地使用權取得方式為__________________,土地使用權證號為______________________,土地使用權________年。
第三條、價款。
本合同書。
第二條項下標的物全部計價為人民幣______________________元。
第四條、交付與支付。
1、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費等交費證件,并將費用結清。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后_____天內(nèi),乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式:?。
第五條、所有權轉(zhuǎn)移特別約定。
各方確認:本合同書項下標的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。
第六條、協(xié)助義務。
在乙方確定的時間,甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續(xù)至乙方名下,包括但不僅限于根據(jù)登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
第七條違約責任。
1、因甲方違反本合同書。
第一條所有權瑕疵產(chǎn)權共有、擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序,甲方須承擔乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
2、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同。
第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
3、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的39;3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金。
4、甲方如不能及時履行本合同書。
第六條協(xié)助義務,應繼續(xù)履行該項義務。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡嘧C的,乙方有權追究甲方違約責任,每逾期____日,甲方應按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過____日,乙方有權解除合同或依據(jù)本合同請求法院強制履行過戶手續(xù)。若因此導致乙方解除合同,甲方應向乙方退還總房款、裝修費用及支付總房款20%的違約金。
5、甲乙雙方違反本合同書其他約定的,依法承擔相應的違約責任。
八、爭議解決辦法。
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
九、雜項規(guī)定。
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十三
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在____x市____x區(qū)________x擁有的房產(chǎn)(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為____x平方米。(詳見土地房屋權證第____________________x號)。
第二條上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣____________________x元整(大寫:x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣________________x元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣________________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣____________x元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將________________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由____方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1、甲方是____________x共x人,委托代理人____x即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____x。
第八條本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式三份。甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處執(zhí)一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定其他事項:________________________________________________x。
出賣方(甲方):____x購買方(乙方):____。
代理人(甲方):____x代理人(乙方):____x。
日期:______年x月x日日期:______年x月x日
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十四
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
聯(lián)系電話:_________。
委托代理人:_________。
國籍:_________。
電話:_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
乙方(買受人):_________。
國籍:_________。
(身份證/護照/營業(yè)執(zhí)照號碼):_________。
地址:_________。
郵政編碼:_________。
委托代理人:_________。
出讓方(以下簡稱甲方):
買受方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方向甲方購買房地產(chǎn)簽訂此二手房轉(zhuǎn)讓合同,以茲共同信守執(zhí)行。
第一條:
甲方擬將位于市區(qū)第棟單元號的房地產(chǎn)(房屋平面圖見附件一)轉(zhuǎn)讓給乙方。乙方對甲方擬轉(zhuǎn)讓的房地產(chǎn)作了了解,愿意購買該房地產(chǎn)。
該房地產(chǎn)自用土地使用權面積為平方米,土地使用權類型為,房屋建筑面積為平方米,其中套內(nèi)的建筑面積為平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積為平方米(以上面積均以《房地產(chǎn)權證》登記的面積為準)。該房地產(chǎn)甲方于年月日申請產(chǎn)權登記,領取了《房地產(chǎn)權證》,證書號碼為,房地產(chǎn)權共有(用)證號碼為。
第二條:
甲、乙雙方議定該房地產(chǎn)交易總金額為人民幣元整大寫。乙方應于合同簽訂后天內(nèi)支付甲方定金人民幣元整大寫。
乙方于年月日前支付第一期房款人民幣元整大寫。
剩余房款人民幣元整,在辦理好轉(zhuǎn)讓手續(xù)并核發(fā)新的《房地產(chǎn)權證》時付清。已付定金將在最后付款時沖抵。
第三:
本合同簽訂之日起三十日內(nèi),甲、乙雙方應攜帶有關資料到房屋管理部門辦理過戶手續(xù)。乙方支付所有購房款時,甲方應同時將辦理過戶后的《房地產(chǎn)權證》交付給乙方。
第四條房地產(chǎn)交接。
雙方同意于年月日由甲方將該房地產(chǎn)交付給乙方使用。
第五條:
甲方保證上述房地產(chǎn)沒有產(chǎn)權糾紛和財務糾紛或其他權利限制,若發(fā)生買賣前即已存在任何糾紛或權利障礙的,概由甲方負責處理,并承擔相應法律責任,由此給乙方造成經(jīng)濟損失的,由甲方負責賠償。
第六條:
甲方?jīng)Q定中途不賣及逾期15天仍未交付房地產(chǎn)時,作甲方中途悔約處理,本合同即告解除,甲方應在悔約之日起三日內(nèi)將所收定金及購房款退還給乙方,另賠償乙方人民幣元整的違約金。
乙方?jīng)Q定中途不買及逾期30天仍未付清應繳購房款時,作乙方悔約處理,本合同即告解除,乙方所交定金,甲方不予退回,已付購房款甲方在七日內(nèi)退回乙方。
第七條:
辦理上述房地產(chǎn)過戶所需繳納的稅費,由甲、乙雙方按規(guī)定各自負責。
第八條:
本合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:
1、提交裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第九條:
甲方在收到乙方全額房款的當日向乙方交付合同第一條所列房產(chǎn)及其附屬設施的鑰匙、水電煤氣費繳付專業(yè)存折或其他憑證,有線電視用戶證,物業(yè)費繳付,寬帶使用憑證等所有與本合同第一條所列房產(chǎn)相關的附屬設施設備和相關服務的權利憑證。以上按原已有的辦理,如原無則無需交付。
第十條:
甲方保證在本合同約定的房產(chǎn)交付日前所有水、電、煤氣、物業(yè)、電話、寬帶等所涉及的費用已結清,不存在欠費。
第十一條:
甲方未按本合同第四條規(guī)定將房屋及時交付使用,每逾期一日按照購房總價的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的即視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,并向乙方支付房價10%的違約金。
乙方未按合同規(guī)定的'付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同并向甲方支付購房款10%的違約金。
第十二條:
甲方同意將該房產(chǎn)裝修保持不變,防盜門窗、家具、部分電器(臥室內(nèi)空調(diào),冰箱,洗衣機,熱水器等、樓頂雜物間及菜園留給乙方。
第十三條:
本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議(附件二),補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十四條:
本合同一式三份,甲、乙方雙方各存一份,當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門存一份。自雙方簽字確認后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
年____月____日年____月____日。
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十五
委托人(乙方):
經(jīng)紀人(丙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及相關法律法規(guī)規(guī)定,經(jīng)乙、丙雙方協(xié)商一致,就房地產(chǎn)交易經(jīng)紀事宜訂立本合同,以資共同遵守。
第一條乙方委托丙方為座落在:合肥市______區(qū)__________________號附近的提供以下服務:(下列事項供委托人選擇)
(一)提供訂約信息;
(二)充當訂約介紹人;
(三)協(xié)助、指導訂立合同;
(四)協(xié)助辦理房地產(chǎn)交易手續(xù);
(五)協(xié)助辦理其他手續(xù);
(六)_________
第二條委托期限從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
第三條乙方擬的基本情況:
(二)經(jīng)交易雙方確認的價格。
第四條乙、丙雙方的權利義務
(一)乙方應與丙方到相關部門查驗有關資料和到現(xiàn)場勘察房地產(chǎn)現(xiàn)狀。
(二)乙方應于本合同簽訂后_________日內(nèi)向丙方提交辦理相關資料的復印件。
(三)乙方應配合丙方簽訂合同。
(四)乙方應配合丙方到相關部門辦理相關手續(xù)。
(五)丙方(房地產(chǎn)經(jīng)紀人)在從事房地產(chǎn)經(jīng)紀活動時,應出示房地產(chǎn)經(jīng)紀人《執(zhí)業(yè)證書》和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》。
(六)丙方對乙方提供房地產(chǎn)經(jīng)紀合同(之一),并據(jù)實介紹房地產(chǎn)信息及房地產(chǎn)交易價格。
(七)丙方應配合乙方到現(xiàn)場勘察房地產(chǎn)狀況,并告知房屋有無漏水、管道不通等瑕疵和房地產(chǎn)是否已經(jīng)抵押、房屋是否已經(jīng)租賃等情況。
(八)丙方應告知乙方:房地產(chǎn)交易相關部門應收取的稅金、房屋維修基金、費用標準及辦事時限。
(九)丙方應協(xié)助、指導乙方簽訂合同。
(十)丙方應協(xié)助乙方到 辦理相關手續(xù)。
(十一)丙方在完成乙方委托事項后,按照物價部門核定收費標準向乙方收取中介服務手續(xù)費_________元。不得收取其他費用。
第五條乙、丙雙方的違約責任
(一)本合同第四條(一)至(四)項,乙方應按約定做到,特殊情況應在_________日內(nèi)告知丙方,取得丙方書面同意,否則導致房地產(chǎn)無法正常交易,乙方應向丙方支付違約金_________元。
(二)本合同第四條(五)至(十)項,丙方應按約定做到,特殊情況應在_________日內(nèi)告知乙方,并取得乙方書面同意,否則導致房地產(chǎn)無法正常交易,丙方應向乙方支付違約金_________元。
單方解除本合同,由違約方支付違約金_________元。
第六條合同糾紛的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由房地產(chǎn)管理部門或工商行政管理部門調(diào)解。協(xié)商不成或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
1、依法向合肥仲裁委員會申請仲裁;
2、依法向人民法院起訴。
第七條本合同未盡事宜可另行約定。
第八條本合同一式兩份,乙、丙雙方各執(zhí)一份。
第九條其他約定條款
(一)_________
(二)_________
(三)_________
第十條本合同自乙、丙雙方簽訂之日起生效。
甲 方:
乙 方:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十六
買方(以下簡稱乙方):姓名:__________________(身份證號碼):_____________________________地址:__________________________聯(lián)系電話:_______________________根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國____市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、各方承諾及保證甲方承諾并保證:擁有座落于____________房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。乙方承諾并保證:將誠信履行本合同書的項下的合同義務。(甲方:乙方:)。
第二條、標的物甲方自愿轉(zhuǎn)讓的房屋(毛坯)座落于__________________________,建筑面積平方米,所售房屋所有權證號(總房產(chǎn)證)為,土地使用權取得方式為,土地使用權證號為______,土地使用權________年。
第二條項下標的物全部計價為人民幣_______元。
第四條、交付與支付。
1、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費等交費證件,并將費用結清。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后_____天內(nèi),乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式:。
第五條、所有權轉(zhuǎn)移特別約定各方確認:本合同書項下標的物自交付后轉(zhuǎn)移至乙方。
1、因甲方違反本合同書。
第一條所有權瑕疵產(chǎn)權共有、擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序,甲方須承擔乙方由此產(chǎn)生的全部損失并由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
2、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同。
第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的',視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
3、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的39;3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金。
4、甲方如不能及時履行本合同書。
第六條協(xié)助義務,應繼續(xù)履行該項義務。由于甲方原因?qū)е乱曳接馄谌〉梅课菟袡嘧C的,乙方有權追究甲方違約責任,每逾期____日,甲方應按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過____日,乙方有權解除合同或依據(jù)本合同請求法院強制履行過戶手續(xù)。若因此導致乙方解除合同,甲方應向乙方退還總房款、裝修費用及支付總房款20%的違約金。
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。甲方(簽名或蓋章):
乙方(簽名或蓋章):簽訂日期:________年____月____日
簽訂日期:________年____月____日
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十七
賣方(以下簡稱甲方):
姓名:___(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
共有人:姓名:___(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
買方(以下簡稱乙方):
姓名:
(身份證號碼):
地址:
聯(lián)系電話:
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落于;位于第___層戶,房屋結構為__,房產(chǎn)證登記面積____平方米,地下室一間,面積平方,房屋權屬證書號為。
第二條 價格:
以房產(chǎn)證登記面積為依據(jù),每平米元,該房屋售價總金額為萬元整,大寫:。
第三條 付款方式:
乙方于本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整,大寫:, 日內(nèi)交付萬元(大寫),余款元(大寫)在房屋過戶手續(xù)辦理完畢之日支付。
第四條 房屋交付期限:
甲方應于本合同簽訂之日起日內(nèi),將該房屋交付乙方。
第五條 乙方逾期付款的違約責任:
乙方如未按本合同第三條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約責任。自本合同規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,每逾期一天,乙方按累計應付款的__%向甲方支付違約金。逾期超過__日,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,追究乙方的違約責任。
第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任:
除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約責任。每逾期一天,甲方按累計已付款的__%向乙方支付違約金。逾期超過__日,則視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,追究甲方的違約責任。
第七條 關于產(chǎn)權過戶登記的約定:
甲方應協(xié)助乙方在房屋產(chǎn)權登記機關規(guī)定的期限內(nèi)向房屋產(chǎn)權登記機關辦理權屬過戶登記手續(xù)。如因甲方的原因造成乙方不能在房屋交付之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權屬證書,乙方有權解除合同,甲方須在乙方提出退房要求之日起__天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的__%賠償乙方損失。
第八條 簽訂合同之后,所售房屋室內(nèi)設施不再變更。甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,質(zhì)量符合國家有關規(guī)定,符合房屋出售的法定條件。房屋交付使用之前的有關費用包括水、電、氣、物業(yè)、有線等費用有甲方承擔。由此引發(fā)的糾紛有甲方自行處理,于乙方無關。
第九條 甲方保證在辦理完過戶手續(xù)之日起
日內(nèi),將戶口遷出,逾期超過___日,乙方每日按已付款的__%收取違約金。
第十條 因本房屋所有權轉(zhuǎn)移所發(fā)生的稅費均按國家的有關規(guī)定由甲乙雙方交納。
第十一條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第十二條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_方所在地人民法院起訴。
第十三條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方:
乙方:
年月 日
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條 乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的'房產(chǎn)住宅,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條 上述房產(chǎn)的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣 __________元整,作為購房定金。
第三條 付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產(chǎn)交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數(shù)額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
人民幣____________元整于產(chǎn)權交割完畢當日付給甲方。
第四條 甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內(nèi)將交易的房產(chǎn)全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條 稅費分擔 甲乙雙方應遵守國家房地產(chǎn)政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經(jīng)雙方協(xié)商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產(chǎn)權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條 違約責任 甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內(nèi)將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內(nèi)應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條 本合同主體
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條 本合同如需辦理公證,經(jīng)國家公證機關____ 公證處公證。
第九條 本合同一式 份。甲方產(chǎn)權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產(chǎn)交易中心一份、________ 公證處各一份。
第十條 本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條 雙方約定的其他事項:
二手房買賣合同協(xié)議違約責任篇十八
司法實務中,隨著房地產(chǎn)市場的空前活躍,商品房預售合同糾紛中遲延辦證違約責任案件也大量增加。因這類案件具有普遍性、群發(fā)性的特點,人民法院在審理時較為慎重。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,辦證應當由買受人提出申請,并由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)予以協(xié)助。
買受人的申請,指預售商品房的買受人應當自商品房交付使用之日起90日內(nèi),現(xiàn)售商品房的買受人應當自銷售合同簽訂之日起90日內(nèi),持登記申請材料到房屋所在地的人民政府房地產(chǎn)行政主管部門申請辦理房屋所有權轉(zhuǎn)移登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,房屋所有權轉(zhuǎn)移登記需要提交的材料包括:登記申請書、申請人身份證明、房屋所有權證書或者房地產(chǎn)權證書、證明房屋所有權發(fā)生轉(zhuǎn)移的材料、其他必要材料。實務中需要提交的材料一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單、公共部位維修基金收據(jù)、契稅收據(jù)、買受人身份證等。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助主要指辦理完畢房屋所有權初始登記,還包括依照規(guī)定或約定履行通知、提供必要證明文件等。
依《物權法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)通過合法建造房屋行為取得房屋所有權,對該所有權進行出售處分時,需要先辦理所有權初始登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,所有權初始登記應當提交的材料包括:登記申請書申請人身份證明、建設用地使用權證明(一般指建設用地許可證)、建設工程符合規(guī)劃的證明(一般是指規(guī)劃許可證)、房屋已竣工的證明(一般指住宅工程使用許可證或房屋建筑工程竣工驗收備案表)、房屋測繪報告(一般包括房產(chǎn)要素調(diào)查測量成果、房產(chǎn)圖測繪資料、房產(chǎn)面積測算成果)、其他必要材料(一般包括共用部位共用設施設備維修基金交款收據(jù))。
需要特別指出的是:除當事人有特別約定外,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)并無義務為買受人辦理完畢房屋所有權轉(zhuǎn)移登記并向買受人交付房屋所有權證書。但是,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第135條:“出賣人應當履行向買受人交付標的物或者交付提取標的物的單證,并轉(zhuǎn)移標的物的所有權的義務”之規(guī)定,出賣人應當交付房屋并保證房屋所有權轉(zhuǎn)移給買受人,因此房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助義務,應一直持續(xù)到買受人辦理完畢房屋所有權轉(zhuǎn)移登記并取得房屋所有權證書為止。
辦證時房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)需要向買受人提供的必要證明文件一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單。因此司法實踐中認定“由于出賣人的原因”,應審查出賣人是否在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構提供前述文件。依據(jù)《商品房銷售管理辦法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當在商品房交付使用之日起60日內(nèi),將需要由其提供的辦理房屋權屬登記的資料報送房屋所在地房地產(chǎn)行政主管部門,此為法定期間。而現(xiàn)行通用的《商品房買賣合同示范文本》第15條約定:“出賣人應當在商品房交付使用后_日內(nèi),將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權登記機關備案。”此為約定期間。若房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構提供前述文件,則可以認定為“由于出賣人的原因”。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人提供前述文件,可能因為自身的原因,也可能因為第三人的原因,如測繪部門遲延測繪、竣工驗收部門遲延驗收、登記機構遲延辦理初始登記等。但根據(jù)《中華人民共和國合同法》第121條的規(guī)定:“當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向?qū)Ψ匠袚`約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規(guī)定或者按照約定解決”,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)即便因為第三人的原因造成違約,也應向買受人承擔違約責任。
(1)買受人自身的原因。首先是買受人對商品房買賣合同約定義務的違反,通常是沒有如約交付購房款等,此時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)拒絕履行協(xié)助義務,屬于依法行使抗辯權的范疇。其次是買受人對房產(chǎn)交易法定義務的違反,突出表現(xiàn)在買受人沒有按照規(guī)定交納公共部位維修基金、契稅。依照《住宅共用部位共用設施設備維修基金管理辦法》規(guī)定,買受人應當向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交維修基金。在辦理房屋權屬證書時,再由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應當將代收的維修基金移交給當?shù)胤康禺a(chǎn)行政主管部門代管。依照《中華人民共和國契稅暫行條例》規(guī)定,房屋的買受人為契稅的納稅人。買受人未出具契稅完稅憑證的,房產(chǎn)管理部門不予辦理房屋的權屬變更登記手續(xù)。再次,買受人由于特殊的原因沒有向房屋登記機構提出辦證申請。
(2)不可抗力。不可抗力屬于法定免責事由,因不可抗力的發(fā)生導致商品房買賣合同不能履行,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可免責。
在司法實務中,適用訴訟時效制度主要涉及兩個問題:
第一,是否適用訴訟時效規(guī)定
第二,訴訟時效期間應從何時起算。在遲延辦證違約責任案件中,買受人要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的請求權是一種債權請求權,應當適用訴訟時效的規(guī)定,這一點已無爭議?!蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第18條規(guī)定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的方式為給付違約金。因此當遲延辦證違約行為發(fā)生時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與買受人之間形成新的債權債務關系,即房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)產(chǎn)生給付違約金的義務,買受人開始享有要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的請求權。
訴訟時效期間的起算,若當事人在商品房買賣合同中約定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付買受人遲延辦證違約金的履行期限的(這種情況極少見),從該期限屆滿之日起起算沒有約定,根據(jù)《最高人民法院關于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》第6條的規(guī)定,依照合同法第61條、第62條的規(guī)定,可以確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的履行期限的,訴訟時效期間從履行期限屆滿之日起計算。若不能確定履行期限的,應審查買受人在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)生遲延辦證違約行為后是否向其主張過違約金給付,如果買受人沒有主張過,訴訟時效從買受人向人民法院提交起訴狀或口頭起訴之日起計算。
之前已經(jīng)經(jīng)過的期間,因買受人沒有主張過違約金給付,相應的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否同意給付違約金還不確定,因此買受人尚不具備“知道或應當知道權利被侵害”的客觀條件,也就不存在計算訴訟時效的問題。如果買受人已經(jīng)主張過,當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人設定的給付違約金的寬限期屆滿時仍沒有給付,訴訟時效期間從寬限期屆滿之日起計算當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人第一次向其主張權利之時明確表示不給付違約金,訴訟時效期間從房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)明確表示不給付違約金之日起計算。
辦理完畢房屋初始登記是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在辦證過程中的主要義務,因此準確審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成該義務的情況,對于確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)遲延辦證違約責任至關重要。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成初始登記的標志,應是登記機構將申請登記事項記載于房屋登記簿,司法實踐中應重點審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否取得登記機構作出的關于同意房屋初始登記的批復。有意見主張房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得登記機構出具的辦理權屬登記的收件憑證即可視為完成初始登記。筆者不同意此種意。
第一,依照《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人辦理所有權登記時,其義務是協(xié)助并“提供必要的證明文件”,“提供必要的證明文件”意味著證明文件所表征的各項登記、批準手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。作為買受人辦證的前提,初始登記的批復應當包含在“必要的證明文件”中。換而言之,房屋買受人辦證的前提是初始登記完成,只有在準予初始登記的批復作出之后,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)才具備協(xié)助辦證的法定條件。
第二,依照《房屋登記辦法》規(guī)定,登記機構為申請人出具收件書面憑證,僅說明申請人提交的申請登記材料齊全且符合法定形式的,登記機構予以受理。至于是否準予初始登記,須由登記機構查驗申請登記材料反映的事實是否符合登記條件后才能確定,如不符合則不予登記。