成長是一個持續(xù)的過程，我們需要看清自己的成長軌跡。在寫總結時，我們需要明確總結的目的和對象，這樣才能更好地進行概括。通過閱讀這些總結范文，我們可以學到更多寫總結的技巧和要點。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇一
立協(xié)議單位：
xxxxxx房地產開發(fā)有限責任公司(以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
為加強城市房屋拆除管理工作，規(guī)范拆房施工隊伍的行為，搞好安全防范和市容環(huán)境衛(wèi)生，確?，F(xiàn)場安全、規(guī)范、文明，有序地運作。經甲乙雙方平等協(xié)商訂立如下協(xié)議。
一、拆除房屋范圍為。
所有舊房拆完后乙方將建筑垃圾清運完畢。
二、經濟結算：
三、乙方必須自覺接受建設局、城管、市容等有關部門的管理。切實搞好房屋拆除的管理工作。乙方在施工時必須持房屋拆除許可證，方可施工。
四、乙方在施工中，必須確保周圍道路、水電不斷，排水不堵，周圍環(huán)境設施完好，不得明顯影響未拆居民的正常生活和工作。建筑垃圾必須清運至有關部門指定地點傾倒，費用由乙方承擔。在運輸過程中必須采取有效措施，防止拋、撒、溢、漏、污染道路及城市環(huán)境。必須對拆除房屋工程環(huán)境、市容衛(wèi)生負責。
五、乙方施工前必須制訂安全作業(yè)規(guī)程和方案，報縣建設局安監(jiān)站備案，并采取有效的安全防范措施，現(xiàn)場四周必須設置連續(xù)、整齊、牢固的砌體圍墻(城市主要路段高米，一般路段高米以上)。實施封閉作業(yè)、拆除項目經理或技術負責人要親臨現(xiàn)場組織指揮。嚴格按照安全、科學的規(guī)范操作。施工中如發(fā)生傷亡責任事故，必須按法定程序和時限報告有關部門，不得拖延、隱瞞不報。乙方應對安全生產、防范措施、環(huán)境、市容、衛(wèi)生等負責。甲方負有檢查拆房施工作業(yè)安全生產、防范措施、環(huán)境、市容、衛(wèi)生等發(fā)現(xiàn)問題及時通知乙方糾正處理的責任，發(fā)生的安全傷亡事故由責任方負責。
六、甲乙雙方訂立本協(xié)議生效時，乙方必須在縣建設局安監(jiān)站指定銀行存足5~10萬元人民幣安全保證金，待工程完工報拆除管理部門驗收合格后退回保證金。
七、乙方必須提供在保險部門交納所有參加拆除施工人員安全保證證明，報縣建設局安監(jiān)站備案。
八、其它事項。
九、本協(xié)議一式五份。甲乙雙方各執(zhí)貳份，另一份交備案單位.
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇二
由于用地需要，需要對一些地方的房屋進行拆遷，拆遷之前需在雙方協(xié)商情況下簽訂拆遷。
協(xié)議書。
下面本站小編給大家?guī)聿疬w協(xié)議書范文供大家參考!
被拆遷人(以下簡稱甲方)：
拆遷人(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《民法通則》、《。
合同。
法》和《土地管理法》的有關規(guī)定，雙方本著平等自愿的原則，就拆遷補償一事達成如下協(xié)議：
一、被拆遷人情況：甲方目前家庭成員共有名，其分別為(男)、(女)。
二、拆遷人情況：乙方根據(jù)我國有關法律已經取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協(xié)議。
三、房屋補償：甲方目前所有房屋的建筑面積為平方米，其中包括套內建筑面積平方米、公攤建筑面積平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等房屋所有權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有房屋所有權的合計價值為元。
四、土地補償：甲方目前房屋所占土地共有平方米，其中甲方享有專有土地使用權的有平方米，甲方與其他人共有土地使用權的有平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等土地使用權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有土地使用權的合計價值為元。
五、其他補償：考慮到甲方長期居住于此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償?shù)脑瓌t，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應當向甲方支付以下補償金：
1、電話號碼變更費用：
2、有線電視安裝成本：
3、交通運輸費用：
六、補償金支付方式：根據(jù)雙方之協(xié)議，乙方共計支付甲方補償金元，乙方承諾將在年月日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行帳戶：銀行帳號。
七、禁止行為：考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方沒有達成協(xié)議以前，絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。
八、爭議解決：雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。
九、其他：本協(xié)議壹式陸份，雙方各執(zhí)叁份，乙方提交房屋行政管理機構壹份。
被拆遷人(以下簡稱甲方)：拆遷人(以下簡稱乙方)：
年月日年月日。
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況。
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3.被拆遷房屋的產權屬于_________。
三、拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
四、拆遷補償。
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
甲方：_________。
地址：_________。
法定代表人：_________。
乙方：_________。
地址：_________。
法定代表人：_________。
就甲方委托乙方搬遷事宜，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、甲方應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。
二、乙方應派專業(yè)負責人員，配合甲方工作。
三、乙方在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，乙方應負責賠償。
四、搬遷日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
五、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。
六、結算方式：甲方在全部搬運結束后_________個工作日內結清運費，乙方同時提供正式運輸發(fā)票。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
八、此協(xié)議一式二份，雙方各持一份，雙方代表簽字后生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇三
原告：_________________，男，漢族，現(xiàn)年歲，住__________區(qū)______街道______村。
住所地：_________________。
案由：房屋拆遷安置補償合同糾紛。
訴訟請求。
2、由被告承擔本案的訴訟費用。
事實和理由。
______年，__________區(qū)政府進行長城路改造工程。建設單位為__________區(qū)城鄉(xiāng)建設交通局，該局全權委托被告進行長城路沿線的房屋拆遷事宜。被告在公布的相關拆遷通知中聲稱，為進行長城路改造工程，原告的宅基地已經被征收為國有土地，原告應配合國家的建設工程。因被告屬于政府機關，原告對被告的相關通知深信不疑，以為原告的宅基地已經被征收為國有土地，應積極支持國家公益設施建設。因此，盡管面對極低的補償條件，______年______月______日，原告與被告還是簽訂了《__________區(qū)長城路改造征地拆遷補償安置協(xié)議》。
現(xiàn)經過咨詢律師才發(fā)現(xiàn)，該協(xié)議書系被告采取欺詐手段，使原告在違背。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇四
根據(jù)我國《民法通則》的有關規(guī)定，結合房屋拆遷的行政法規(guī)、規(guī)章、拆遷地方性法規(guī)和地方性規(guī)章的規(guī)定，造成拆遷協(xié)議無效的情形主要有以下幾類：
1、不具備拆遷民事權利能力的拆遷人與被拆遷人訂立的拆遷協(xié)議無效;拆遷人與其他不在拆遷范圍內的當事人訂立的拆遷協(xié)議為無效。
2、被拆遷人是無民事行為能力人，或者被拆遷人是限制行為能力人，其與拆遷人對方所訂立的拆遷協(xié)議為無效。
3、代理人超越代理權限或者無代理權限所簽訂的拆遷協(xié)議無效。
4、拆遷協(xié)議違反法律法規(guī)規(guī)定，應認定為無效。
拆遷人和被拆遷人在協(xié)商拆遷安置補償事宜時，應當嚴格遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，對于違反國家法律法規(guī)規(guī)定的，依據(jù)《民法通則》第五十八條的規(guī)定，應當確認為無效的拆遷協(xié)議。違反法律法規(guī)規(guī)定的拆遷協(xié)議，主要包括形式和內容違反法律的規(guī)定兩類。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇五
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協(xié)商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國經濟民法典》和《山西省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協(xié)議：
一、工程名稱：市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷工程。
二、拆遷范圍：拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為453平米，兩層面積共計906平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
三、拆遷工期：工期十天，自年月日至年月日止。
四、工程款項：
乙方負責甲方的房屋按本協(xié)議拆遷，所拆的建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保證金：
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
六、雙方的權利和義務
1、甲方在乙方進駐工地前負責協(xié)調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件;
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
七、施工安全：
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據(jù)現(xiàn)場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
八、違約責任
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
九、其它約定：
十、合同糾紛：
甲乙雙方在履行協(xié)議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應提交當?shù)刂俨脵C關解決。
十一、協(xié)議文本及生效：
本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法人代表(委托法人)：法人代表(委托法人)：
_____年_____月_____日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇六
乙方：____，___鎮(zhèn)___村村民，住___鎮(zhèn)_______5號。
丙方：擔保人___鎮(zhèn)___村
甲方因開發(fā)需要，受___市土地收儲中心委托，征收并拆除乙方位于___鎮(zhèn)____5號的房屋。參照《國有土地上房屋征收與補償條例》，現(xiàn)行最新中華人民共和國土地管理法有關規(guī)定，雙方在丙方監(jiān)督下，就拆遷還建、安置補償有關問題進行了協(xié)商，達成協(xié)議如下：
一、乙方房屋、地基、菜地現(xiàn)狀，宅基地面積共計280平方米，其中空地170平方,住宅面積單層110平方，四層，其中一、三層為住房，二層為兩個門面、頂層2m以上，是收納兼廚房，也可住人，底層架空。住房建筑面積共計330平方米，門面二個，（每個開間4.15m,進深(13.3+1.2)面積各為60平方米，）門面建筑面積120平方米。房屋右側與后方有村級公路，房屋前面臨____大道，可資利用的公共通道面積約80平方（52.2+31.92），前、后、右側三方共可停小車7至10輛。三相電到戶，內三相表一塊，兩相表四塊，水到戶，內有水表三塊，電視電話均到每套房屋。
一二樓均已租出，每年房租收入10000元。
乙方土地使用證號：x集用第號
二、甲方以新建的房屋置換乙方被拆房屋，地點位于乙方現(xiàn)有房屋地點段，甲方給乙方的置換新建房屋為1-4樓，分別為一樓住宅房一套，地面必須為架空層。二樓門面二間，三、四樓住宅房二套，車位2個。面積大小的處理按以下方案：
還建房面積大于原房屋面積，乙方以建筑價格購買。
還建房面積小于原房屋面積，甲方按同等地段房屋銷售價格加相應稅、費乘以差額面積，現(xiàn)金補償乙方。
還建房交房期限時間為兩年，自簽約日起計算。
甲方承諾，還建給乙方的房屋終身免交物業(yè)管理費。
三，還建房屋質量要求:
每套住房及門面均應水、電（其中一戶三相）電視到戶，其費用均由甲方承擔。其中水管到戶直徑不低于25，電到戶電線截面不低于25.（其中一戶三相）
每套住房均應有進戶門一塊，窗戶均裝鋁合金，
門面應有進戶門（卷閘門），窗戶均裝鋁合金。水、電電視到戶，其費用均由甲方承擔。
四、甲方給乙方的還建房屋的各項證件，應含土地使用證，房屋使用權證，水、電、電視開戶證件，所有證件的稅、費均由甲方承擔。并在交房時一并將所有證件交給乙方。
如甲方交付的還建住房只可供乙方一戶出入，所有證件可只辦一個。如二戶或多戶進出，每套房均應有各自的證件。
所有的土地使用證年限均應在70年以上（含70年）。
交房時，應同時給乙方車位所有權終身免交物業(yè)管理費的證件或承諾書。
五、甲方除給乙方還建房屋外，考慮到還建房屋內部僅為裸房等因素，補償給乙方臨時安置補助費，內部裝潢補償費，搬家費，乙方房屋租賃損失費，青苗補償，農民宅基地占用補償?shù)荣M用共計____萬元。其中，臨時安置補償費（過渡期乙方租房房租）12000元（兩年），乙方經營性損失20000元（乙方原租房收入，兩年）搬家費1000元。內部裝潢補償?shù)软?47000元。
六、違約責任及處理：
在約定的交房時間到期后，開發(fā)商不能按期交房時：
逾期，開發(fā)商應支付相應的房屋租賃費（6000*120%/年），房屋出租損失補助費（10000*120%/年），不足一年的按月計算。
因其他原因，甲方無法履約交房，丙方應承擔擔保責任。督促甲方履約。仍無法交房時，按照___市___鎮(zhèn)同等地段房屋在履約期的銷售價格，加上應交各項稅、費（含各種辦證）合并計算應補償?shù)姆课輧r款，補償給乙方。即采取貨幣補償方式。甲方到期無履約能力，則由丙方擔保人承擔責任。
在合同簽字前，開發(fā)商與擔保人應先簽字，再將所有款項轉到指定的帳戶。經確認后，被拆遷人簽字，同時交出土地證，則表示房屋已轉到開發(fā)商手中，被拆遷人在20天內搬遷完畢。并通知開發(fā)商及擔保人。乙方交房時應保證不得拆除門窗及防護網。
本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，簽字蓋章生效。
立協(xié)議人
甲方：___市___房地產開發(fā)有限公司
法人:_____
乙方：____
丙方：____鎮(zhèn)___村村委會
法人:_____
20___年__月___日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇七
拆遷協(xié)議書 甲方：
乙方：
一、工程地點：啟明市場
二、工程名稱：拆除
三、甲方把拆遷工程轉包給乙方所拆除的廢料、一切和樓房土建工程，所有廢料、鋼鐵歸乙方。
四、乙方要補給甲方一切費用，拆除費用，單價：壹拾萬零玖仟元正（小寫：109000元）。
五、甲方承包給乙方工作，施工安全由乙方承擔一切責任。大小事故與甲方無關。
六、甲方要求乙方開工前把錢交齊，再開工。
七、現(xiàn)在乙方交押金壹萬元正（小寫：10000元），完工后把押金退還。
八、開工日期大約下個星期四左右，以2011年10月14日開始為準。
九、此協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，簽訂后生效。 甲方簽名：
身份證號：
乙方簽名：
身份證號：
年月日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇八
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協(xié)商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《山西省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協(xié)議：
一、工程名稱：市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷工程。
二、拆遷范圍：拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為平米，兩層面積共計平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
三、拆遷工期：工期十天，自年月日至年月日止。
四、工程款項：
乙方負責甲方的房屋按本協(xié)議拆遷，所拆的`建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保證金：
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
六、雙方的權利和義務。
1、甲方在乙方進駐工地前負責協(xié)調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件;。
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
七、施工安全：
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據(jù)現(xiàn)場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
八、違約責任。
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
九、其它約定：
十、合同糾紛：
甲乙雙方在履行協(xié)議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應提交當?shù)刂俨脵C關解決。
十一、協(xié)議文本及生效：
本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇九
委托人：（以下簡稱甲方）
受委托人：（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方根據(jù)《合同法》、《城市房屋拆遷管理條例》的有關規(guī)定，在自愿、平等、協(xié)商的基礎上，達成如下協(xié)議：
一、甲方將其經依法批準的建設用地圍內的房屋及附屬物的拆遷工作委托乙方辦理。房屋拆遷許可證編號為拆許字（20xx）第05號，乙方接受委托后，全權代表甲方進行拆遷工作。
二、乙方的權利和義務
1.向被拆遷人送達有關拆遷工作的通知等事宜，將拆遷事宜告知被拆遷人。
2.與被拆遷人協(xié)商有關拆遷安置補償事宜。
3.向被拆遷人宣傳、解釋拆遷法律法規(guī)和政策。
4.全權代表甲方與被拆遷人協(xié)商達成拆遷補償安置協(xié)議，以及代表甲方辦理拆遷安置過程中的一切事宜。
5.對達不成協(xié)議的被拆遷人的情況，應及時與甲方溝通，以便甲方申請裁決或訴訟。
6．其他由甲方委托的拆遷工作
三、甲方的權利和義務
1．甲方有權要求乙方協(xié)助甲方完成拆遷調查工作，查清拆遷圍內的被拆遷人的基本情況。
2.對拆遷過程中涉及到的法律及其它問題，向乙方咨詢，乙方負責提出咨詢意見。
3．為乙方提供拆遷所必須的條件（包括辦公場所）。
4．甲、乙雙方商定，委托拆遷時間至20xx年月日，因補償費資金不到位而影響拆遷進度，責任由甲方自負。
5.對于有特殊情況的被拆遷人的安置補償，由甲、乙雙方與被拆遷人協(xié)商解決。
6.雙方議定拆遷安置補償費由甲方支付。
四、服務費計算及支付時間：
經甲、乙雙方協(xié)商，拆遷服務費為元（m2?25元/m2），在本協(xié)議簽訂之日一次性結清。
五、本合同雙方簽字蓋章后即具有法律效力。
甲方：
法人：
乙方：
法人：
年月日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十
甲方：
乙方：
甲方為了配合改建工程需要，現(xiàn)將位于地塊建筑物進行拆除，現(xiàn)確定由乙方負責拆除，為了保證工程順利進行，經雙方友好協(xié)商，現(xiàn)將有關拆除事項達成以下協(xié)議：
一、拆遷工程建筑面積大約平方米，拆除的建筑材料。
歸乙方所有。
二、工程日期：乙方必須在年月日至年月日的期限內完成。
三、違期處罰：如若乙方拆遷未在規(guī)定的時間內完成，乙方。
應給予賠償。
四、驗收。
拆除完畢后，乙方應將現(xiàn)場垃圾清運干凈，場地清潔，無任何遺留物。
五、乙方拆遷安全責任。
（一）乙方負責人為安全生產責任人，負責該工程項目的日常安全管理工作，嚴格遵守安全拆遷規(guī)章制度，并指定專人負責監(jiān)管安全施工作業(yè)。
擔安全責任。
（三）乙方在拆遷過程中，不得干擾甲方的正常營業(yè)，不得對甲方的固定設備、設施造成任何損害，否則甲方有權要求乙方承擔相應的經濟賠償。
（四）乙方在拆遷過程中必須服從甲方的統(tǒng)一安排管理，否則甲方有權要求乙方停止拆遷，并不承擔任何責任。
（五）乙方負責此項目拆遷的全部安全責任，如果在拆遷過程中發(fā)生的一切安全事故，由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。
六、協(xié)議簽定后，乙方不得私自將舊房拆除任務轉讓給他人。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽章。
后生效。
八、本合同有效期自合同簽訂之日起至工程結束止。
甲方（蓋章）：甲方（蓋章）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十一
甲方：______縣國土資源局（以下簡稱甲方）
乙方：________（以下簡稱乙方）
建設項目用地選址于________鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）________村，根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的。有關規(guī)定，經縣人民政府研究同意，需搬遷乙方位于________地方的祖墳________所（其中：有碑墳________所，無碑墳________所）。甲、乙雙方經協(xié)商，達成如下協(xié)議：
三、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方一次性把款付清給乙方，乙方即開展墳墓搬遷工作，今后雙方均不準再提與本協(xié)議無關的任何請求。
甲方______縣國土資源局（簽章）：________
法人代表：________
乙方（簽章）：________
村民委員會意見：________
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府意見：________
______年______月______日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十二
編號：________________
委托方(甲方)：________________
受托方(乙方)：________________
第一條委托事項
1、乙方根據(jù)國家、福建省的有關土地法律、法規(guī)、規(guī)章以及上級有關土地征收政策和地方政府已制定并批準的高速公路征地補償標準，依法計算征地拆遷安置補償費用和制定補償方案，及時準確將補償資金兌付到被征地拆遷的單位和個人。指導、監(jiān)督相關部門在高速公路征地實施過程中的各項工作。
2、根據(jù)《中華人民共和國土地法》、《福建省實施中華人民共和國土地法辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，及時按照征地工作程序發(fā)布征地公告、組織征地聽證。負責工程在本轄區(qū)內，征地紅線內土地的地類劃分，權屬調查及確認，土地丈量核實，造冊登記、補償分配，組織編制所有資料的上報以及辦證，整理征地拆遷竣工資料等征地有關的工作。乙方應保證土地丈量的結果真實可靠。
3、指導、協(xié)調高速公路經過的所屬縣(市、區(qū))做好高速公路用地的土地利用總體規(guī)劃調整、基本農田補劃，及時做好高速公路項目的征、轉用地上報審批工作和高速公路項目用地的征收和移交供地工作。確保交付施工的用地權屬、地類清楚、面積準確、手續(xù)完備。
4、負責施工臨時用地的手續(xù)辦理，協(xié)調督促臨時用地的復墾和交回工作。在施工中需征(租)零星土地時，根據(jù)施工單位提出的申請，及時完成丈量登記并交付使用。
5、完成落實高速公路征地的其他相關工作。
第二條委托事項的完成時間乙方應在年月日之前將高速公路項目用地移交給甲方，其他征地相關程序、補償標準的制定、各種征地手續(xù)的報批等委托事項乙方應及時完成，及時移交高速公路施工用地，不得影響征地工作的如期完成。
第四條轉委托乙方為及時完成各項征地工作，原則上可以將委托事項轉委托其他單位或部門完成，但應及時通知甲方，乙方轉委托中不得增加甲方的委托費用，同時應確保甲方委托事項的完成。
第五條違約責任
1、甲方未及時支付委托費用，乙方在完成委托事項時有權要求甲方及時支付剩余的委托費用并要求甲方承擔委托費用總額%的違約金。
2、乙方未及時完成委托事項的，應及時采取補救措施并自行承擔費用，乙方未能在約定的時間內辦理土地征用的各項手續(xù)并及時移交土地的，不得要求甲方支付委托費用，同時甲方有權要求乙方承擔違約責任。
3、
第六條爭議的解決雙方在履行合同中產生爭議應本著有利委托事項的完成，相互理解，友好協(xié)商的方式調解解決;雙方未能自行協(xié)商解決的提請上級主管部門協(xié)調解決。無法協(xié)調解決的向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定1、。2、。第八條附則1、本協(xié)議書未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本協(xié)議一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：________________
乙方(蓋章)：________________
法定代表人法定代表人或委托代理人(簽字)：________________
或委托代理人(簽字)：________________
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十三
受委托人（拆遷單位）：_________________
委托人（下稱甲方）就其一期建設用地范圍內的房屋及其附屬物拆遷事宜，與受委托人（下稱乙方）經充分協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、甲方將其經有關主管部門批準的一期建設用地范圍內的房屋及其乙方辦理。
乙方接受甲方的委托后，應當按照經房屋拆遷主管部門批準的拆遷方案和拆遷計劃完成拆遷工作。
二、乙方應當協(xié)助甲方完成拆遷調查工作，查明建設用地范圍內的被拆遷人的基本情況。
乙方還應當協(xié)助甲方制定拆遷計劃和拆遷方案，并為甲方制定的拆遷計劃和拆遷方案提供咨詢意見。
三、該拆遷范圍內的'房屋及其附屬物的拆遷許可證由甲方申領。乙方在甲方取得拆遷許可證后即派工作人員在甲方指定的辦公場所開始拆遷工作。
乙方的工作范圍包括：
1．向被拆遷人送達有關拆遷工作的通知等事宜，將拆遷事宜告知被拆遷人；
2．與被拆遷人洽商有關安置和補償事宜；
3．向被拆遷人宣傳解釋拆遷法律規(guī)定和政策，并執(zhí)行這些法律規(guī)定和政策；
5．向被拆遷人發(fā)放拆遷補償款及拆遷補助費等；
7．拆除拆遷范圍內的房屋及其附屬物；
8．安排有關工程人員將清除拆遷范圍內的渣土及其他廢物；
9．其他由甲方委托的工作。
四、甲方應當向乙方支付拆遷服務費共計人民幣_______元，在雙方訂立本協(xié)議書之日起三日內付_______元，余款在拆遷范圍內的廢物及其附屬物拆除完畢后，經雙方驗收后四日內一次性付清。
五、甲方應當為乙方的工作提供便利條件。
在拆遷期間，甲方不負責乙方工作人員的午餐及其他費用。
六、本合同經雙方簽字蓋章之日起即對雙方發(fā)生拘束力。
本合同由甲方報請房管局簽證。
七、任何一方違反本合同規(guī)定給他方造成損失的，應當賠償該損失。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十四
拆遷也是有協(xié)議書簽定的哦!下面是fwdq挑選較好的關于拆遷協(xié)議書模板范文，供大家參考閱讀。
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況。
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3.被拆遷房屋的產權屬于_________。
三、
拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
授權代表(簽字)：_________。
授權代表(簽字)：__________________。
年
____。
月
____。
日
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
合同編號：_________。
甲方：_________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
受委托拆遷單位：_________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________。
法定代表人：_________。
乙方：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
根據(jù)國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《_________》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協(xié)議：
第一條拆遷房屋依據(jù)。
甲方因項目建設需要，經審查批準，于_________年_________月_________日，取得了(_________)拆許字(_________)第_________號《房屋拆遷許可證》，實施房屋拆遷。乙方所有的房屋屬于該拆遷許可證核準的拆遷范圍內。
第二條乙方房屋的基本情況。
乙方房屋坐落于_________，土地為_________，房屋用途為_________，建筑結構為_________，建筑面積為_________平方米，附屬物包括：_________，證件名稱：_________，證件：_________號，地籍：_________號。
第三條補償金額。
甲方補償乙方各項費用和金額如下：
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);。
2.附屬物補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.停產停業(yè)的直接經濟損失補償費為人民幣_________元整;。
5._________。
總計補償金額(大寫)人民幣_________元整。
第四條產權調換房屋。
1.甲方用于產權調換的房屋為現(xiàn)房，坐落于_________，建筑面積_________平方米(其中：套內建筑面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米)。產權調換房屋的價款總額人民幣_________元整。
2.甲方用于產權調換的房屋為期房(房屋平面圖見附件二，房號以附件二上表示為準)，坐落于_________，建設用地規(guī)劃許可證為_________，建設工程施工許可證為_________，[土地使用證號][土地使用權批準文件]_________，房屋用途為_________，屬_________結構，層高為_________，建筑層數(shù)為_________，地上_________層，地下_________層。(房屋裝飾、設備標準見附件三)。
(1)該房屋陽臺是[封閉式][非封閉式]。
(2)該房屋協(xié)議約定建筑面積為_________平方米，其中，套內建筑面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米。
(3)該房屋單價為每平方米_________元(人民幣)，總金額為人民幣_________元整。
(4)協(xié)議約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。房屋交付后，產權登記面積與協(xié)議約定面積發(fā)生差異，雙方同意按下列方式進行處理：_________。
(5)經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更，甲方應當在有關部門批準同意之日起10日內，書面通知乙方。乙方在通知到達之日起15日內有權做出是否退房的書面答復。乙方在通知到達之日內起15日內未作書面答復的，視同接受變更。甲方未在規(guī)定時限內通知乙方的，乙方人有權退房。乙方退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方的房屋拆遷補償金額支付給乙方，并按利率付給利息。乙方不退房的，應當與甲方另行簽訂補充協(xié)議。
第五條差額結算。
被拆除房屋與產權調換房屋差價款為，由支付給對方。該款于_________年_________月_________日前結清。
第六條搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
第七條產權調換房屋的交付。
1.甲方在年月日前將產權調換房屋交付給乙方。
2.甲方應當在產權調換房交付使用后_________日內，將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任，乙方不能在規(guī)定期限內取得房地產權屬證書的，甲方按補償金額的_________%向乙方支付違約金。
第八條過渡方式。
乙方按下述第_________種選擇過渡方式，甲方按乙方選擇的方式給予支付臨時安置補助費或提供周轉用房：
1.乙方自行解決過渡用房。在過渡期內，臨時安置補助費為每月_________元，按_________個月計算，計_________元;甲方先支付乙方_________個月，計_________元，余_________個月，計_________元，由甲方在的產權調換房屋交付時給付。(臨時安置補助費自乙方舊房搬遷騰空驗收合格之日起按月計算，發(fā)至產權調換房屋交付后四個月止。)。
2.甲方提供周轉用房。在過渡期內，甲方不支付乙方臨時安置補助費。在甲方將產權調換房屋交付給乙方使用后四個月內，乙方騰退周轉用房。
第九條違約責任。
因甲方的責任延長過渡期限的，乙方自行解決過渡用房的，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費，逾期超過六個月的，從第七個月起按支付給乙方臨時安置補助費;乙方使用甲方提供周轉用房的，除甲方繼續(xù)提供周轉用房外，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費。
第十條注銷。
乙方應在年月日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
第十一條協(xié)議的爭議解決。
本協(xié)議的履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十二條本協(xié)議未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十三條本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。
第十四條本協(xié)議連同附件共_________頁，一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
委托代理人(簽字)：_________。
委托代理人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
受委托拆遷單位(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
經辦人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十五
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協(xié)商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據(jù)《省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協(xié)議：
一、工程名稱：市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷工程。
二、拆遷范圍：拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為平米，兩層面積共計平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
三、拆遷工期：工期十天，自年月日至年月日止。
四、工程款項：
乙方負責甲方的房屋按本協(xié)議拆遷，所拆的建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保證金：
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
六、雙方的權利和義務
1、甲方在乙方進駐工地前負責協(xié)調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件;
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
七、施工安全：
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據(jù)現(xiàn)場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
八、違約責任
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
九、其它約定：
十、合同糾紛：
甲乙雙方在履行協(xié)議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應提交當?shù)刂俨脵C關解決。
十一、協(xié)議文本及生效：
本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
法人代表(委托法人)：
法人代表(委托法人)：
年月日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十六
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的廠房，根據(jù)城市廠房拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就廠房拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
第一條項目名稱、地點
建設項目名稱________________，建設地點________，建設單位________ 《拆遷許可證》文號________ .
第二條被拆廠房現(xiàn)狀
(一)乙方在拆遷范圍內有廠房__________間，建筑面積__________平方米，使用面積__________平方米，居住面積__________平方米。
(二)乙方有正式戶口__________人，常住人口__________人，應安置人口__________人，分別是(姓名、性別、年齡、關系等)
(三)被拆遷廠房的產權屬于________________.
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到________，廠房__________間，建筑面積________平方米，使用面積__________平方米，居住面積____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
(二)乙方臨時過渡到________________，廠房__________間。
(三)乙方臨時過渡期限自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知__________日內，應遷入安置用房內。
第四條安置廠房的標準
(二)建造質量應當符合________________;
(三)廠房內應當有以下設施：
第五條拆遷安置廠房產權
(一)乙方被安置廠房的產權屬于乙方應與________簽訂廠房租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置廠房的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂廠房買賣合同，持該合同辦理廠房產權轉移手續(xù)，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條廠房拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)____元;轉學補助費________元;提前搬家獎勵費________元;其他補助費________元;共計人民幣________元。
第七條被拆遷廠房補償
甲方對被拆除廠房的產權人按以下方式進行補償：
1、作價補償。被拆遷廠房__________間，建筑面積__________平方米，按每平方米__________元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費__________元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除廠房產權注銷手續(xù)。
2、產權調換。甲方以________地點，______________廠房，__________間，__________平方米，補償乙方;乙方需支付：
(1)結構差價____________________元;
(2)面積差價____________________元;
(3)廠房成新差價________________元。
3、_____________________
第八條乙方在____年____月____日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在__________年__________月__________日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知__________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款__________元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月__________元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿__________天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
1、甲方提供同面積、同質量的安置廠房。
2、逾期__________個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的__________%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過____個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的__________%向乙方加付臨時過渡費。
3、________________________
第十三條特殊情況下安置逾期的處理如果出現(xiàn)下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置廠房：
1、不可抗力造成安置廠房建設延期;
2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置廠房建設延期;
因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報廠房拆遷主管部門備案。
甲方：________________________
___________年___________月_________日
乙方：________________________
___________年___________月_________日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇一
立協(xié)議單位：
xxxxxx房地產開發(fā)有限責任公司(以下簡稱甲方)。
(以下簡稱乙方)。
為加強城市房屋拆除管理工作，規(guī)范拆房施工隊伍的行為，搞好安全防范和市容環(huán)境衛(wèi)生，確?，F(xiàn)場安全、規(guī)范、文明，有序地運作。經甲乙雙方平等協(xié)商訂立如下協(xié)議。
一、拆除房屋范圍為。
所有舊房拆完后乙方將建筑垃圾清運完畢。
二、經濟結算：
三、乙方必須自覺接受建設局、城管、市容等有關部門的管理。切實搞好房屋拆除的管理工作。乙方在施工時必須持房屋拆除許可證，方可施工。
四、乙方在施工中，必須確保周圍道路、水電不斷，排水不堵，周圍環(huán)境設施完好，不得明顯影響未拆居民的正常生活和工作。建筑垃圾必須清運至有關部門指定地點傾倒，費用由乙方承擔。在運輸過程中必須采取有效措施，防止拋、撒、溢、漏、污染道路及城市環(huán)境。必須對拆除房屋工程環(huán)境、市容衛(wèi)生負責。
五、乙方施工前必須制訂安全作業(yè)規(guī)程和方案，報縣建設局安監(jiān)站備案，并采取有效的安全防范措施，現(xiàn)場四周必須設置連續(xù)、整齊、牢固的砌體圍墻(城市主要路段高米，一般路段高米以上)。實施封閉作業(yè)、拆除項目經理或技術負責人要親臨現(xiàn)場組織指揮。嚴格按照安全、科學的規(guī)范操作。施工中如發(fā)生傷亡責任事故，必須按法定程序和時限報告有關部門，不得拖延、隱瞞不報。乙方應對安全生產、防范措施、環(huán)境、市容、衛(wèi)生等負責。甲方負有檢查拆房施工作業(yè)安全生產、防范措施、環(huán)境、市容、衛(wèi)生等發(fā)現(xiàn)問題及時通知乙方糾正處理的責任，發(fā)生的安全傷亡事故由責任方負責。
六、甲乙雙方訂立本協(xié)議生效時，乙方必須在縣建設局安監(jiān)站指定銀行存足5~10萬元人民幣安全保證金，待工程完工報拆除管理部門驗收合格后退回保證金。
七、乙方必須提供在保險部門交納所有參加拆除施工人員安全保證證明，報縣建設局安監(jiān)站備案。
八、其它事項。
九、本協(xié)議一式五份。甲乙雙方各執(zhí)貳份，另一份交備案單位.
甲方：(蓋章)。
乙方：(蓋章)。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇二
由于用地需要，需要對一些地方的房屋進行拆遷，拆遷之前需在雙方協(xié)商情況下簽訂拆遷。
協(xié)議書。
下面本站小編給大家?guī)聿疬w協(xié)議書范文供大家參考!
被拆遷人(以下簡稱甲方)：
拆遷人(以下簡稱乙方)：
根據(jù)《民法通則》、《。
合同。
法》和《土地管理法》的有關規(guī)定，雙方本著平等自愿的原則，就拆遷補償一事達成如下協(xié)議：
一、被拆遷人情況：甲方目前家庭成員共有名，其分別為(男)、(女)。
二、拆遷人情況：乙方根據(jù)我國有關法律已經取得拆遷人資格證，乙方承諾將依法與甲方就拆遷補償情況達成協(xié)議。
三、房屋補償：甲方目前所有房屋的建筑面積為平方米，其中包括套內建筑面積平方米、公攤建筑面積平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等房屋所有權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有房屋所有權的合計價值為元。
四、土地補償：甲方目前房屋所占土地共有平方米，其中甲方享有專有土地使用權的有平方米，甲方與其他人共有土地使用權的有平方米;經過雙方共同委托具備房地產評估資格的評估機構的評估，此等土地使用權的單位價格為元/平方米，故甲方擁有土地使用權的合計價值為元。
五、其他補償：考慮到甲方長期居住于此地，搬離家園將給甲方造成諸多不便，本著獎勵補償?shù)脑瓌t，乙方承諾除房屋補償金與土地補償金以外，還應當向甲方支付以下補償金：
1、電話號碼變更費用：
2、有線電視安裝成本：
3、交通運輸費用：
六、補償金支付方式：根據(jù)雙方之協(xié)議，乙方共計支付甲方補償金元，乙方承諾將在年月日前，一次性將全部補償金支付到甲方所銀行帳戶：銀行帳號。
七、禁止行為：考慮到甲方的弱勢地位，乙方承諾在雙方沒有達成協(xié)議以前，絕對不會采取任何停水、停電、停暖等行為來影響甲方的正常生活，否則乙方將向甲方每天支付100元賠償金。
八、爭議解決：雙方如有爭議，將交由北京仲裁委員會解決。
九、其他：本協(xié)議壹式陸份，雙方各執(zhí)叁份，乙方提交房屋行政管理機構壹份。
被拆遷人(以下簡稱甲方)：拆遷人(以下簡稱乙方)：
年月日年月日。
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況。
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3.被拆遷房屋的產權屬于_________。
三、拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
四、拆遷補償。
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
授權代表(簽字)：_________授權代表(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
甲方：_________。
地址：_________。
法定代表人：_________。
乙方：_________。
地址：_________。
法定代表人：_________。
就甲方委托乙方搬遷事宜，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、甲方應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。
二、乙方應派專業(yè)負責人員，配合甲方工作。
三、乙方在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從甲方的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發(fā)生丟失或損壞，乙方應負責賠償。
四、搬遷日期：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。
五、搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。
六、結算方式：甲方在全部搬運結束后_________個工作日內結清運費，乙方同時提供正式運輸發(fā)票。
七、未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
八、此協(xié)議一式二份，雙方各持一份，雙方代表簽字后生效。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
代表(簽字)：_________代表(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇三
原告：_________________，男，漢族，現(xiàn)年歲，住__________區(qū)______街道______村。
住所地：_________________。
案由：房屋拆遷安置補償合同糾紛。
訴訟請求。
2、由被告承擔本案的訴訟費用。
事實和理由。
______年，__________區(qū)政府進行長城路改造工程。建設單位為__________區(qū)城鄉(xiāng)建設交通局，該局全權委托被告進行長城路沿線的房屋拆遷事宜。被告在公布的相關拆遷通知中聲稱，為進行長城路改造工程，原告的宅基地已經被征收為國有土地，原告應配合國家的建設工程。因被告屬于政府機關，原告對被告的相關通知深信不疑，以為原告的宅基地已經被征收為國有土地，應積極支持國家公益設施建設。因此，盡管面對極低的補償條件，______年______月______日，原告與被告還是簽訂了《__________區(qū)長城路改造征地拆遷補償安置協(xié)議》。
現(xiàn)經過咨詢律師才發(fā)現(xiàn)，該協(xié)議書系被告采取欺詐手段，使原告在違背。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇四
根據(jù)我國《民法通則》的有關規(guī)定，結合房屋拆遷的行政法規(guī)、規(guī)章、拆遷地方性法規(guī)和地方性規(guī)章的規(guī)定，造成拆遷協(xié)議無效的情形主要有以下幾類：
1、不具備拆遷民事權利能力的拆遷人與被拆遷人訂立的拆遷協(xié)議無效;拆遷人與其他不在拆遷范圍內的當事人訂立的拆遷協(xié)議為無效。
2、被拆遷人是無民事行為能力人，或者被拆遷人是限制行為能力人，其與拆遷人對方所訂立的拆遷協(xié)議為無效。
3、代理人超越代理權限或者無代理權限所簽訂的拆遷協(xié)議無效。
4、拆遷協(xié)議違反法律法規(guī)規(guī)定，應認定為無效。
拆遷人和被拆遷人在協(xié)商拆遷安置補償事宜時，應當嚴格遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定，對于違反國家法律法規(guī)規(guī)定的，依據(jù)《民法通則》第五十八條的規(guī)定，應當確認為無效的拆遷協(xié)議。違反法律法規(guī)規(guī)定的拆遷協(xié)議，主要包括形式和內容違反法律的規(guī)定兩類。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇五
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協(xié)商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國經濟民法典》和《山西省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協(xié)議：
一、工程名稱：市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷工程。
二、拆遷范圍：拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為453平米，兩層面積共計906平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
三、拆遷工期：工期十天，自年月日至年月日止。
四、工程款項：
乙方負責甲方的房屋按本協(xié)議拆遷，所拆的建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保證金：
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
六、雙方的權利和義務
1、甲方在乙方進駐工地前負責協(xié)調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件;
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
七、施工安全：
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據(jù)現(xiàn)場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
八、違約責任
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
九、其它約定：
十、合同糾紛：
甲乙雙方在履行協(xié)議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應提交當?shù)刂俨脵C關解決。
十一、協(xié)議文本及生效：
本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
甲方(簽章)：乙方(簽章)：
法人代表(委托法人)：法人代表(委托法人)：
_____年_____月_____日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇六
乙方：____，___鎮(zhèn)___村村民，住___鎮(zhèn)_______5號。
丙方：擔保人___鎮(zhèn)___村
甲方因開發(fā)需要，受___市土地收儲中心委托，征收并拆除乙方位于___鎮(zhèn)____5號的房屋。參照《國有土地上房屋征收與補償條例》，現(xiàn)行最新中華人民共和國土地管理法有關規(guī)定，雙方在丙方監(jiān)督下，就拆遷還建、安置補償有關問題進行了協(xié)商，達成協(xié)議如下：
一、乙方房屋、地基、菜地現(xiàn)狀，宅基地面積共計280平方米，其中空地170平方,住宅面積單層110平方，四層，其中一、三層為住房，二層為兩個門面、頂層2m以上，是收納兼廚房，也可住人，底層架空。住房建筑面積共計330平方米，門面二個，（每個開間4.15m,進深(13.3+1.2)面積各為60平方米，）門面建筑面積120平方米。房屋右側與后方有村級公路，房屋前面臨____大道，可資利用的公共通道面積約80平方（52.2+31.92），前、后、右側三方共可停小車7至10輛。三相電到戶，內三相表一塊，兩相表四塊，水到戶，內有水表三塊，電視電話均到每套房屋。
一二樓均已租出，每年房租收入10000元。
乙方土地使用證號：x集用第號
二、甲方以新建的房屋置換乙方被拆房屋，地點位于乙方現(xiàn)有房屋地點段，甲方給乙方的置換新建房屋為1-4樓，分別為一樓住宅房一套，地面必須為架空層。二樓門面二間，三、四樓住宅房二套，車位2個。面積大小的處理按以下方案：
還建房面積大于原房屋面積，乙方以建筑價格購買。
還建房面積小于原房屋面積，甲方按同等地段房屋銷售價格加相應稅、費乘以差額面積，現(xiàn)金補償乙方。
還建房交房期限時間為兩年，自簽約日起計算。
甲方承諾，還建給乙方的房屋終身免交物業(yè)管理費。
三，還建房屋質量要求:
每套住房及門面均應水、電（其中一戶三相）電視到戶，其費用均由甲方承擔。其中水管到戶直徑不低于25，電到戶電線截面不低于25.（其中一戶三相）
每套住房均應有進戶門一塊，窗戶均裝鋁合金，
門面應有進戶門（卷閘門），窗戶均裝鋁合金。水、電電視到戶，其費用均由甲方承擔。
四、甲方給乙方的還建房屋的各項證件，應含土地使用證，房屋使用權證，水、電、電視開戶證件，所有證件的稅、費均由甲方承擔。并在交房時一并將所有證件交給乙方。
如甲方交付的還建住房只可供乙方一戶出入，所有證件可只辦一個。如二戶或多戶進出，每套房均應有各自的證件。
所有的土地使用證年限均應在70年以上（含70年）。
交房時，應同時給乙方車位所有權終身免交物業(yè)管理費的證件或承諾書。
五、甲方除給乙方還建房屋外，考慮到還建房屋內部僅為裸房等因素，補償給乙方臨時安置補助費，內部裝潢補償費，搬家費，乙方房屋租賃損失費，青苗補償，農民宅基地占用補償?shù)荣M用共計____萬元。其中，臨時安置補償費（過渡期乙方租房房租）12000元（兩年），乙方經營性損失20000元（乙方原租房收入，兩年）搬家費1000元。內部裝潢補償?shù)软?47000元。
六、違約責任及處理：
在約定的交房時間到期后，開發(fā)商不能按期交房時：
逾期，開發(fā)商應支付相應的房屋租賃費（6000*120%/年），房屋出租損失補助費（10000*120%/年），不足一年的按月計算。
因其他原因，甲方無法履約交房，丙方應承擔擔保責任。督促甲方履約。仍無法交房時，按照___市___鎮(zhèn)同等地段房屋在履約期的銷售價格，加上應交各項稅、費（含各種辦證）合并計算應補償?shù)姆课輧r款，補償給乙方。即采取貨幣補償方式。甲方到期無履約能力，則由丙方擔保人承擔責任。
在合同簽字前，開發(fā)商與擔保人應先簽字，再將所有款項轉到指定的帳戶。經確認后，被拆遷人簽字，同時交出土地證，則表示房屋已轉到開發(fā)商手中，被拆遷人在20天內搬遷完畢。并通知開發(fā)商及擔保人。乙方交房時應保證不得拆除門窗及防護網。
本協(xié)議一式三份，甲、乙、丙三方各持一份，簽字蓋章生效。
立協(xié)議人
甲方：___市___房地產開發(fā)有限公司
法人:_____
乙方：____
丙方：____鎮(zhèn)___村村委會
法人:_____
20___年__月___日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇七
拆遷協(xié)議書 甲方：
乙方：
一、工程地點：啟明市場
二、工程名稱：拆除
三、甲方把拆遷工程轉包給乙方所拆除的廢料、一切和樓房土建工程，所有廢料、鋼鐵歸乙方。
四、乙方要補給甲方一切費用，拆除費用，單價：壹拾萬零玖仟元正（小寫：109000元）。
五、甲方承包給乙方工作，施工安全由乙方承擔一切責任。大小事故與甲方無關。
六、甲方要求乙方開工前把錢交齊，再開工。
七、現(xiàn)在乙方交押金壹萬元正（小寫：10000元），完工后把押金退還。
八、開工日期大約下個星期四左右，以2011年10月14日開始為準。
九、此協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，簽訂后生效。 甲方簽名：
身份證號：
乙方簽名：
身份證號：
年月日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇八
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協(xié)商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《山西省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協(xié)議：
一、工程名稱：市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷工程。
二、拆遷范圍：拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為平米，兩層面積共計平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
三、拆遷工期：工期十天，自年月日至年月日止。
四、工程款項：
乙方負責甲方的房屋按本協(xié)議拆遷，所拆的`建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保證金：
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
六、雙方的權利和義務。
1、甲方在乙方進駐工地前負責協(xié)調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件;。
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
七、施工安全：
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據(jù)現(xiàn)場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
八、違約責任。
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
九、其它約定：
十、合同糾紛：
甲乙雙方在履行協(xié)議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應提交當?shù)刂俨脵C關解決。
十一、協(xié)議文本及生效：
本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇九
委托人：（以下簡稱甲方）
受委托人：（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方根據(jù)《合同法》、《城市房屋拆遷管理條例》的有關規(guī)定，在自愿、平等、協(xié)商的基礎上，達成如下協(xié)議：
一、甲方將其經依法批準的建設用地圍內的房屋及附屬物的拆遷工作委托乙方辦理。房屋拆遷許可證編號為拆許字（20xx）第05號，乙方接受委托后，全權代表甲方進行拆遷工作。
二、乙方的權利和義務
1.向被拆遷人送達有關拆遷工作的通知等事宜，將拆遷事宜告知被拆遷人。
2.與被拆遷人協(xié)商有關拆遷安置補償事宜。
3.向被拆遷人宣傳、解釋拆遷法律法規(guī)和政策。
4.全權代表甲方與被拆遷人協(xié)商達成拆遷補償安置協(xié)議，以及代表甲方辦理拆遷安置過程中的一切事宜。
5.對達不成協(xié)議的被拆遷人的情況，應及時與甲方溝通，以便甲方申請裁決或訴訟。
6．其他由甲方委托的拆遷工作
三、甲方的權利和義務
1．甲方有權要求乙方協(xié)助甲方完成拆遷調查工作，查清拆遷圍內的被拆遷人的基本情況。
2.對拆遷過程中涉及到的法律及其它問題，向乙方咨詢，乙方負責提出咨詢意見。
3．為乙方提供拆遷所必須的條件（包括辦公場所）。
4．甲、乙雙方商定，委托拆遷時間至20xx年月日，因補償費資金不到位而影響拆遷進度，責任由甲方自負。
5.對于有特殊情況的被拆遷人的安置補償，由甲、乙雙方與被拆遷人協(xié)商解決。
6.雙方議定拆遷安置補償費由甲方支付。
四、服務費計算及支付時間：
經甲、乙雙方協(xié)商，拆遷服務費為元（m2?25元/m2），在本協(xié)議簽訂之日一次性結清。
五、本合同雙方簽字蓋章后即具有法律效力。
甲方：
法人：
乙方：
法人：
年月日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十
甲方：
乙方：
甲方為了配合改建工程需要，現(xiàn)將位于地塊建筑物進行拆除，現(xiàn)確定由乙方負責拆除，為了保證工程順利進行，經雙方友好協(xié)商，現(xiàn)將有關拆除事項達成以下協(xié)議：
一、拆遷工程建筑面積大約平方米，拆除的建筑材料。
歸乙方所有。
二、工程日期：乙方必須在年月日至年月日的期限內完成。
三、違期處罰：如若乙方拆遷未在規(guī)定的時間內完成，乙方。
應給予賠償。
四、驗收。
拆除完畢后，乙方應將現(xiàn)場垃圾清運干凈，場地清潔，無任何遺留物。
五、乙方拆遷安全責任。
（一）乙方負責人為安全生產責任人，負責該工程項目的日常安全管理工作，嚴格遵守安全拆遷規(guī)章制度，并指定專人負責監(jiān)管安全施工作業(yè)。
擔安全責任。
（三）乙方在拆遷過程中，不得干擾甲方的正常營業(yè)，不得對甲方的固定設備、設施造成任何損害，否則甲方有權要求乙方承擔相應的經濟賠償。
（四）乙方在拆遷過程中必須服從甲方的統(tǒng)一安排管理，否則甲方有權要求乙方停止拆遷，并不承擔任何責任。
（五）乙方負責此項目拆遷的全部安全責任，如果在拆遷過程中發(fā)生的一切安全事故，由乙方承擔全部的事故責任和經濟責任。
六、協(xié)議簽定后，乙方不得私自將舊房拆除任務轉讓給他人。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經甲乙雙方簽章。
后生效。
八、本合同有效期自合同簽訂之日起至工程結束止。
甲方（蓋章）：甲方（蓋章）：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
年月日年月日。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十一
甲方：______縣國土資源局（以下簡稱甲方）
乙方：________（以下簡稱乙方）
建設項目用地選址于________鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）________村，根據(jù)《中華人民共和國土地管理法》的。有關規(guī)定，經縣人民政府研究同意，需搬遷乙方位于________地方的祖墳________所（其中：有碑墳________所，無碑墳________所）。甲、乙雙方經協(xié)商，達成如下協(xié)議：
三、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效，甲方一次性把款付清給乙方，乙方即開展墳墓搬遷工作，今后雙方均不準再提與本協(xié)議無關的任何請求。
甲方______縣國土資源局（簽章）：________
法人代表：________
乙方（簽章）：________
村民委員會意見：________
鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）人民政府意見：________
______年______月______日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十二
編號：________________
委托方(甲方)：________________
受托方(乙方)：________________
第一條委托事項
1、乙方根據(jù)國家、福建省的有關土地法律、法規(guī)、規(guī)章以及上級有關土地征收政策和地方政府已制定并批準的高速公路征地補償標準，依法計算征地拆遷安置補償費用和制定補償方案，及時準確將補償資金兌付到被征地拆遷的單位和個人。指導、監(jiān)督相關部門在高速公路征地實施過程中的各項工作。
2、根據(jù)《中華人民共和國土地法》、《福建省實施中華人民共和國土地法辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，及時按照征地工作程序發(fā)布征地公告、組織征地聽證。負責工程在本轄區(qū)內，征地紅線內土地的地類劃分，權屬調查及確認，土地丈量核實，造冊登記、補償分配，組織編制所有資料的上報以及辦證，整理征地拆遷竣工資料等征地有關的工作。乙方應保證土地丈量的結果真實可靠。
3、指導、協(xié)調高速公路經過的所屬縣(市、區(qū))做好高速公路用地的土地利用總體規(guī)劃調整、基本農田補劃，及時做好高速公路項目的征、轉用地上報審批工作和高速公路項目用地的征收和移交供地工作。確保交付施工的用地權屬、地類清楚、面積準確、手續(xù)完備。
4、負責施工臨時用地的手續(xù)辦理，協(xié)調督促臨時用地的復墾和交回工作。在施工中需征(租)零星土地時，根據(jù)施工單位提出的申請，及時完成丈量登記并交付使用。
5、完成落實高速公路征地的其他相關工作。
第二條委托事項的完成時間乙方應在年月日之前將高速公路項目用地移交給甲方，其他征地相關程序、補償標準的制定、各種征地手續(xù)的報批等委托事項乙方應及時完成，及時移交高速公路施工用地，不得影響征地工作的如期完成。
第四條轉委托乙方為及時完成各項征地工作，原則上可以將委托事項轉委托其他單位或部門完成，但應及時通知甲方，乙方轉委托中不得增加甲方的委托費用，同時應確保甲方委托事項的完成。
第五條違約責任
1、甲方未及時支付委托費用，乙方在完成委托事項時有權要求甲方及時支付剩余的委托費用并要求甲方承擔委托費用總額%的違約金。
2、乙方未及時完成委托事項的，應及時采取補救措施并自行承擔費用，乙方未能在約定的時間內辦理土地征用的各項手續(xù)并及時移交土地的，不得要求甲方支付委托費用，同時甲方有權要求乙方承擔違約責任。
3、
第六條爭議的解決雙方在履行合同中產生爭議應本著有利委托事項的完成，相互理解，友好協(xié)商的方式調解解決;雙方未能自行協(xié)商解決的提請上級主管部門協(xié)調解決。無法協(xié)調解決的向有管轄權的人民法院起訴。第七條其他約定1、。2、。第八條附則1、本協(xié)議書未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商后簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
2、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
3、本協(xié)議一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：________________
乙方(蓋章)：________________
法定代表人法定代表人或委托代理人(簽字)：________________
或委托代理人(簽字)：________________
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十三
受委托人（拆遷單位）：_________________
委托人（下稱甲方）就其一期建設用地范圍內的房屋及其附屬物拆遷事宜，與受委托人（下稱乙方）經充分協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、甲方將其經有關主管部門批準的一期建設用地范圍內的房屋及其乙方辦理。
乙方接受甲方的委托后，應當按照經房屋拆遷主管部門批準的拆遷方案和拆遷計劃完成拆遷工作。
二、乙方應當協(xié)助甲方完成拆遷調查工作，查明建設用地范圍內的被拆遷人的基本情況。
乙方還應當協(xié)助甲方制定拆遷計劃和拆遷方案，并為甲方制定的拆遷計劃和拆遷方案提供咨詢意見。
三、該拆遷范圍內的'房屋及其附屬物的拆遷許可證由甲方申領。乙方在甲方取得拆遷許可證后即派工作人員在甲方指定的辦公場所開始拆遷工作。
乙方的工作范圍包括：
1．向被拆遷人送達有關拆遷工作的通知等事宜，將拆遷事宜告知被拆遷人；
2．與被拆遷人洽商有關安置和補償事宜；
3．向被拆遷人宣傳解釋拆遷法律規(guī)定和政策，并執(zhí)行這些法律規(guī)定和政策；
5．向被拆遷人發(fā)放拆遷補償款及拆遷補助費等；
7．拆除拆遷范圍內的房屋及其附屬物；
8．安排有關工程人員將清除拆遷范圍內的渣土及其他廢物；
9．其他由甲方委托的工作。
四、甲方應當向乙方支付拆遷服務費共計人民幣_______元，在雙方訂立本協(xié)議書之日起三日內付_______元，余款在拆遷范圍內的廢物及其附屬物拆除完畢后，經雙方驗收后四日內一次性付清。
五、甲方應當為乙方的工作提供便利條件。
在拆遷期間，甲方不負責乙方工作人員的午餐及其他費用。
六、本合同經雙方簽字蓋章之日起即對雙方發(fā)生拘束力。
本合同由甲方報請房管局簽證。
七、任何一方違反本合同規(guī)定給他方造成損失的，應當賠償該損失。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十四
拆遷也是有協(xié)議書簽定的哦!下面是fwdq挑選較好的關于拆遷協(xié)議書模板范文，供大家參考閱讀。
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的房屋，根據(jù)城市房屋拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就房屋拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
一、項目名稱、地點。
建設項目名稱_________，建設地點_________，建設單位_________，《拆遷許可證》文號_________。
二、房屋基本狀況。
1.乙方在拆遷范圍內有房屋_________間，建筑面積_________平方米，使用面積_________平方米，居住面積_________平方米。
2.乙方有正式戶口_________人，常住人口_________人，應安置人口_________人，分別是_________。
3.被拆遷房屋的產權屬于_________。
三、
拆遷安置。
甲方安置乙方的住房位于_________，共_________套_________間，_________層_________號，配有_________等設備。
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整;。
2.附屬物補償金額為人民幣_________整;。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.設施設備遷移費為人民幣_________元整;。
5.其他費用為人民幣_________元整。
五、搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
六、補償金額支付時間及方式。
甲方在_________年_________月_________日前按本協(xié)議第四條規(guī)定的補償總額一次支付給乙方。
七、注銷。
乙方應在_________年_________月_________日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
八、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_________人一致簽字同意_________作為乙方代表人，授權他(她)在合同文本和其它文件上簽字。甲方付給乙方的各項費用，一律由乙方代表人_________領取。甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關的分家析產、繼續(xù)糾紛等，一律不負責任。
九、違約責任。
甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用，逾期一日，應按所欠款額的_________%向乙方償付違約金;甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房，應向乙方償付_________元的違約金，乙方可以向有管轄權的法院起訴，要求甲方按合同履行義務。
乙方如經甲方按合同規(guī)定安置住房后，仍拒不搬遷的，由甲方申請當?shù)胤康禺a管理部門對乙方限期搬出，如逾期仍不搬遷的，每逾期一日，應向甲方償付違約金_________元，甲方并可向有管轄權的人民法院起訴。乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷，時間順延，但必須告知甲方情況。
十、聲明及保證。
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
十一、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
十二、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、**、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
十三、通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
十四、爭議的處理。
(一)本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
(二)本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
十五、解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十六、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十七、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力;合同副本_________份，送_________留存一份。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
授權代表(簽字)：_________。
授權代表(簽字)：__________________。
年
____。
月
____。
日
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
合同編號：_________。
甲方：_________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
受委托拆遷單位：_________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號：_________。
法定代表人：_________。
乙方：_________。
法定代表人：_________。
委托代理人：_________。
根據(jù)國務院《城市房屋拆遷管理條例》、《_________》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就房屋拆遷補償安置達成如下協(xié)議：
第一條拆遷房屋依據(jù)。
甲方因項目建設需要，經審查批準，于_________年_________月_________日，取得了(_________)拆許字(_________)第_________號《房屋拆遷許可證》，實施房屋拆遷。乙方所有的房屋屬于該拆遷許可證核準的拆遷范圍內。
第二條乙方房屋的基本情況。
乙方房屋坐落于_________，土地為_________，房屋用途為_________，建筑結構為_________，建筑面積為_________平方米，附屬物包括：_________，證件名稱：_________，證件：_________號，地籍：_________號。
第三條補償金額。
甲方補償乙方各項費用和金額如下：
1.房屋的貨幣補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);。
2.附屬物補償金額為人民幣_________元整(詳見附件一評估報告);。
3.搬遷補助費為人民幣_________元整;。
4.停產停業(yè)的直接經濟損失補償費為人民幣_________元整;。
5._________。
總計補償金額(大寫)人民幣_________元整。
第四條產權調換房屋。
1.甲方用于產權調換的房屋為現(xiàn)房，坐落于_________，建筑面積_________平方米(其中：套內建筑面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米)。產權調換房屋的價款總額人民幣_________元整。
2.甲方用于產權調換的房屋為期房(房屋平面圖見附件二，房號以附件二上表示為準)，坐落于_________，建設用地規(guī)劃許可證為_________，建設工程施工許可證為_________，[土地使用證號][土地使用權批準文件]_________，房屋用途為_________，屬_________結構，層高為_________，建筑層數(shù)為_________，地上_________層，地下_________層。(房屋裝飾、設備標準見附件三)。
(1)該房屋陽臺是[封閉式][非封閉式]。
(2)該房屋協(xié)議約定建筑面積為_________平方米，其中，套內建筑面積_________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積_________平方米。
(3)該房屋單價為每平方米_________元(人民幣)，總金額為人民幣_________元整。
(4)協(xié)議約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。房屋交付后，產權登記面積與協(xié)議約定面積發(fā)生差異，雙方同意按下列方式進行處理：_________。
(5)經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更，甲方應當在有關部門批準同意之日起10日內，書面通知乙方。乙方在通知到達之日起15日內有權做出是否退房的書面答復。乙方在通知到達之日內起15日內未作書面答復的，視同接受變更。甲方未在規(guī)定時限內通知乙方的，乙方人有權退房。乙方退房的，甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內將乙方的房屋拆遷補償金額支付給乙方，并按利率付給利息。乙方不退房的，應當與甲方另行簽訂補充協(xié)議。
第五條差額結算。
被拆除房屋與產權調換房屋差價款為，由支付給對方。該款于_________年_________月_________日前結清。
第六條搬遷。
乙方在_________年_________月_________日前搬遷騰空房屋，經甲方確認，舊房由甲方拆除。
第七條產權調換房屋的交付。
1.甲方在年月日前將產權調換房屋交付給乙方。
2.甲方應當在產權調換房交付使用后_________日內，將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任，乙方不能在規(guī)定期限內取得房地產權屬證書的，甲方按補償金額的_________%向乙方支付違約金。
第八條過渡方式。
乙方按下述第_________種選擇過渡方式，甲方按乙方選擇的方式給予支付臨時安置補助費或提供周轉用房：
1.乙方自行解決過渡用房。在過渡期內，臨時安置補助費為每月_________元，按_________個月計算，計_________元;甲方先支付乙方_________個月，計_________元，余_________個月，計_________元，由甲方在的產權調換房屋交付時給付。(臨時安置補助費自乙方舊房搬遷騰空驗收合格之日起按月計算，發(fā)至產權調換房屋交付后四個月止。)。
2.甲方提供周轉用房。在過渡期內，甲方不支付乙方臨時安置補助費。在甲方將產權調換房屋交付給乙方使用后四個月內，乙方騰退周轉用房。
第九條違約責任。
因甲方的責任延長過渡期限的，乙方自行解決過渡用房的，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費，逾期超過六個月的，從第七個月起按支付給乙方臨時安置補助費;乙方使用甲方提供周轉用房的，除甲方繼續(xù)提供周轉用房外，自逾期之月起，甲方按照支付給乙方臨時安置補助費。
第十條注銷。
乙方應在年月日前向甲方移交有關房屋、土地證件，由甲方統(tǒng)一向房管、土地部門辦理注銷手續(xù)。
被拆遷房屋的水、電、電話、有線電視、天然氣等遷移、轉戶、銷戶手續(xù)，乙方自行到有關部門申請辦理，并結清已使用的水、電、氣等費用。
第十一條協(xié)議的爭議解決。
本協(xié)議的履行過程中發(fā)生爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第種方式解決：
1.提交_________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第十二條本協(xié)議未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
協(xié)議附件與本協(xié)議具有同等法律效力。
第十三條本協(xié)議自雙方簽訂之日起生效。
第十四條本協(xié)議連同附件共_________頁，一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
委托代理人(簽字)：_________。
委托代理人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
簽訂地點：_________。
受委托拆遷單位(蓋章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
經辦人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
簽訂地點：_________。
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十五
甲方：
乙方：
甲乙雙方經過充分協(xié)商，自愿就市城區(qū)城鎮(zhèn)工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷事宜達成一致，為明確雙方的權利和義務，根據(jù)《省房屋拆遷條例》的規(guī)定，制訂本協(xié)議：
一、工程名稱：市城區(qū)城鎮(zhèn)集體工業(yè)聯(lián)合社辦公樓拆遷工程。
二、拆遷范圍：拆遷工程按約定分階段進行。
1、辦公樓為地上兩層，每層面積為平米，兩層面積共計平米。
2、第一階段拆除西墻至東會議室所有二樓部分，拆至地平線為止。
3、第二階段拆除東面資料室，拆至地平線為止。
三、拆遷工期：工期十天，自年月日至年月日止。
四、工程款項：
乙方負責甲方的房屋按本協(xié)議拆遷，所拆的建筑材料及樓內所有東西歸乙方所有，乙方支付甲方_______元。
五、工程保證金：
在開工之日前，乙方交付甲方元作為工程保證金。此款在拆遷工程完成并經甲方驗收合格后全部退還給乙方。
六、雙方的權利和義務
1、甲方在乙方進駐工地前負責協(xié)調好周邊鄰居關系并斷水斷電，具備拆遷條件;
2、施工前，乙方必須辦理有關拆遷、環(huán)保等審批手續(xù)，保證拆遷工程的正常開展，所需費用由乙方承擔。
3、乙方拆除的建筑材料及其垃圾應及時清運，所需費用由乙方承擔。
4、乙方必須嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)，規(guī)范施工程序，服從甲方的監(jiān)督和管理，合理調控工作時間，安全施工，文明施工，做到保安全，不擾民，講衛(wèi)生。
七、施工安全：
乙方應為施工人員辦理工傷保險或人身保險，嚴格按國家《安全生產法》規(guī)定，嚴格規(guī)范操作流程，遵守安全施工各項規(guī)定，并根據(jù)現(xiàn)場建筑物及周鄰建筑物的特性，存在的安全隱患等制訂出切實可行的施工方案及應急預案，施工過程中發(fā)生任何工傷安全事故由乙方全部負責，并承擔一切責任。
八、違約責任
1、在規(guī)定工期內，乙方未能按期完成拆除任務的，按每逾期一天支付1000元違約金的標準承擔違約責任，由甲方在工程保證金中直接扣除。
2、由于甲方原因造成停工的，責任由甲方承擔，工期順延。
3、如因下雨停工，工期順延。
九、其它約定：
十、合同糾紛：
甲乙雙方在履行協(xié)議過程中如發(fā)生爭議的，應本著互諒互讓的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成時，應提交當?shù)刂俨脵C關解決。
十一、協(xié)議文本及生效：
本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)一份，兩份備案留存，至雙方簽字蓋章之日起生效，工程結束后自行失效。
甲方(簽章)：
乙方(簽章)：
法人代表(委托法人)：
法人代表(委托法人)：
年月日
拆遷協(xié)議撤銷后辦篇十六
甲方因建設需要，須拆除乙方使用的廠房，根據(jù)城市廠房拆遷安置補償法規(guī)、政策的有關規(guī)定，甲乙雙方經協(xié)商，就廠房拆遷安置補償達成如下協(xié)議。
第一條項目名稱、地點
建設項目名稱________________，建設地點________，建設單位________ 《拆遷許可證》文號________ .
第二條被拆廠房現(xiàn)狀
(一)乙方在拆遷范圍內有廠房__________間，建筑面積__________平方米，使用面積__________平方米，居住面積__________平方米。
(二)乙方有正式戶口__________人，常住人口__________人，應安置人口__________人，分別是(姓名、性別、年齡、關系等)
(三)被拆遷廠房的產權屬于________________.
第三條拆遷安置
(一)乙方安置到________，廠房__________間，建筑面積________平方米，使用面積__________平方米，居住面積____平方米。甲方負責為乙方辦理住房進住手續(xù)。
(二)乙方臨時過渡到________________，廠房__________間。
(三)乙方臨時過渡期限自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。甲方保證乙方在過渡期限內回遷，乙方在收到正式安置通知__________日內，應遷入安置用房內。
第四條安置廠房的標準
(二)建造質量應當符合________________;
(三)廠房內應當有以下設施：
第五條拆遷安置廠房產權
(一)乙方被安置廠房的產權屬于乙方應與________簽訂廠房租賃合同并交納房租及其他費用。
(二)乙方被安置廠房的產權屬于甲、乙雙方應另行簽訂廠房買賣合同，持該合同辦理廠房產權轉移手續(xù)，該合同作為本合同附件與本合同具有同等法律的約束力。
第六條廠房拆遷補助
甲方支付乙方搬家補助費________元;臨時過渡費(含交通補助、供暖補助等)____元;轉學補助費________元;提前搬家獎勵費________元;其他補助費________元;共計人民幣________元。
第七條被拆遷廠房補償
甲方對被拆除廠房的產權人按以下方式進行補償：
1、作價補償。被拆遷廠房__________間，建筑面積__________平方米，按每平方米__________元作價補償，甲方支付乙方拆遷補償費__________元。本合同簽訂后，由乙方負責辦理被拆除廠房產權注銷手續(xù)。
2、產權調換。甲方以________地點，______________廠房，__________間，__________平方米，補償乙方;乙方需支付：
(1)結構差價____________________元;
(2)面積差價____________________元;
(3)廠房成新差價________________元。
3、_____________________
第八條乙方在____年____月____日前應將原住房騰空，并交甲方拆除。
第九條乙方私自搭建的違章建筑或附屬設施應在__________年__________月__________日前自行拆除，逾期不拆除的，甲方有權拆除。
第十條乙方安置屬于臨時過渡的，應在收到甲方正式安置通知__________日內遷入安置住房內。逾期不搬遷的，不再享受各種補助費，并每逾期一天罰款__________元。
第十一條乙方安置屬于臨時過渡的，在臨時過渡期內，甲方按每月__________元支付乙方臨時過渡費。
第十二條甲方應在本合同第三條第三項約定的臨時過渡期期滿前保證乙方按期回遷，逾期不能回遷的，甲方應在臨時過渡期滿__________天前通知乙方，并按以下方法之一處理：
1、甲方提供同面積、同質量的安置廠房。
2、逾期__________個月內，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的__________%向乙方加付臨時過渡費，逾期超過____個月，甲方按本合同第十一條約定的臨時過渡費的__________%向乙方加付臨時過渡費。
3、________________________
第十三條特殊情況下安置逾期的處理如果出現(xiàn)下列情況，乙方同意甲方逾期提供安置廠房：
1、不可抗力造成安置廠房建設延期;
2、因拆遷戶搬遷遲延造成安置廠房建設延期;
因以上情況造成或安置延期時，逾期安置時期的臨時過渡費按以下方法處理：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十五條本合同一式三份，甲、乙雙方各持一份，另一份報廠房拆遷主管部門備案。
甲方：________________________
___________年___________月_________日
乙方：________________________
___________年___________月_________日