合同包括各種類型,如銷售合同、租賃合同、勞動合同等。那么,為了保證合同的有效性和合法性,我們應該注意哪些要點呢?首先,合同必須具備明確的雙方意愿和共同的目的。雙方在簽署合同之前應進行充分的商討和協(xié)商,確保各方對合同條款和內容的理解和接受。其次,合同的條款應明確、具體,并在法律框架內合法有效。合同中的義務和權益要平衡合理,不得違法或違背公共利益。最后,合同的簽署和履行應遵循法律和誠實信用原則,雙方都應當按照約定執(zhí)行合同,嚴格履行自己的責任和義務。需要一些具體的合同寫作技巧嗎?以下是一些合同范文,供您參考。
包工合同才有效篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
甲方將新鄉(xiāng)醫(yī)學院體育訓練館游泳池、消防水池、衛(wèi)生間、淋浴間、室外走廊等防水分項工程分包給乙方施工,為了安全生產、文明施工、確保工程質量和工期的順利進行,雙方本著平等、誠信、互利的原則,更好的明確雙方的責、權、利事宜,經雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、承包概況:
2、工程地點:新鄉(xiāng)醫(yī)學院北校區(qū)內。
3、承包形式:包工包料包檢測合格。
二、承包范圍:
新鄉(xiāng)醫(yī)學院體育訓練館游泳池、消防水池、衛(wèi)生間、淋浴間、室外走廊等防水分項工程。
三、承包單價:
2、游泳池、消防水池、室外走廊合成高分子防水涂料(二遍),單價為元/m2;。
3、決算方式:按實際完成工程量乘以包干單價進行計算。
四、付款方式:
乙方進場施工,工程結束付總價款的50%,待工程全部竣工驗收合格后付至總價款的80%,剩余15%一個月內付清,余5%作為工程質保金,待保修期滿五年后給予支付。
五、工期要求:
本工程工期定于年月日開工,于年月日完工。甲方根據(jù)工程進展情況通知乙方進場施工,乙方應在接到通知后壹天內到位。因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天罰款500元。
六、質量要求:
1、工程應按圖紙要求及設計、施工規(guī)范及有關技術標準組織施工,必須達到規(guī)范規(guī)定要求。工程質量必須達到合格標準。如果質量不合格,乙方應無條件修補至合格,由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的結算時按80%給予計算。
2、乙方應按防水規(guī)范組織施工,做到徹底清量,認真沖洗,對局部鼓起部分鏟除,對找平層龜裂的部位應重新用水泥找平。
3、工程實行質量獎懲制度,每發(fā)現(xiàn)一處質量問題,對乙方進行罰款100元。
七、雙方職責:
甲方職責:
1、免費提供乙方現(xiàn)場材料堆放場所、水電供應等;。
2、負責本工程各班組協(xié)調工作;。
3、對乙方的施工質量、工期進度、施工安全監(jiān)督權、協(xié)助乙方做好成品保護工作;。
4、如圖紙或現(xiàn)場的尺寸進行更改及增減項目及時通知乙方;。
乙方職責:
1、乙方施工必須符合有關安全要求。
(1)乙方人員要嚴格按照防水施工規(guī)范的規(guī)定進行施工,配備專職技術員,
(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規(guī),
(3)乙方應服從安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理;。
(4)乙方應編制承包范圍內的安全技術措施或方案。
(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規(guī)范、規(guī)程進行施工,施工期間發(fā)生安全事故由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任,與甲方無關。
2、嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工,做到保質、保量、按期完成任務,必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程,由乙方責任引起的質量問題,由乙方承擔其經濟損失。
3、工程結束后,乙方負責提供國家有關部門出具的質量檢測合格報告及復試報告。
4、負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底,進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
5、乙方在施工中如有對甲方或第三人造成傷害的,應承擔賠償責任。
6、乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時,應采取有準備措施防火污染或破壞其他專業(yè)的成品和半成品,并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。
7、乙方不得將本分項工程自行轉包,如發(fā)現(xiàn)甲方有權終止本協(xié)議,并另行分包給其他單位施工,由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工:
1、乙方進場后,必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求,自覺遵守甲方的安全監(jiān)督和各種規(guī)章制度。施工過程中必須嚴格按安全操作規(guī)范執(zhí)行。若乙方未按規(guī)定進行施工,所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽,高空作業(yè)時應系安全帶若發(fā)現(xiàn)乙方工作人員進入施工現(xiàn)場未按有關規(guī)定佩戴安全帽和安全帶,無安全防護措施,每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業(yè)人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭,嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規(guī)定的其他不能使用的電器,如發(fā)現(xiàn)燒煮、燒水等,使用電器一律沒收并給予每人次200元罰款。
4、施工中,乙方應同班組與各級管理部門密切配合,服從統(tǒng)一指揮、安排,嚴禁在工地內打架賭博,嚴禁酒后上班作業(yè),違者每次罰款壹千元,由工資中扣回,乙方應無條件接受。
5、安全責任根據(jù)有關精神,貫徹以誰施工、誰負責安全的原則,乙方必須做好安全防護工資,如發(fā)生安全問題,一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生工作。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標志等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工,乙方必須做到落手清,嚴禁向下扔雜物,違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工后的各層清理,保持現(xiàn)場文明施工及驗收之前各樓層衛(wèi)生清理。
10、自覺服從甲方管理,同時加強自身隊伍管理,密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修辦法:
施工結束后,乙方免費保修期為五年,保修期內出現(xiàn)質量問題,乙方應免費保修。甲方憑本合同通知乙方,乙方接到保修通知后,應立即組織人力物力趕赴現(xiàn)場進行維修,乙方不得以任何理由推諉。
十、附則:
1、本協(xié)議中未盡事宜,甲、乙雙方本著實事求是的原則,友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請裁決。仲裁結果是終局,雙方必須無條件服從。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效,自工程竣工工程款付清后自動失效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工合同才有效篇二
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
邯鄲市大名縣水榭花都一期車庫。
大名縣縣城北環(huán)路。
本合同包含1—7#樓地下車庫頂(含頂)以下的主體建筑勞務工作,給定的施工圖紙范圍內所有土建工程施工中的各項勞務,即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子工程、室內砌筑工程、混凝土澆筑、內墻抹灰。
甲方提供的材料有:所有周轉材料和機械設備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。
20xx年6月1日至9月1日,正常工期每耽誤一天,扣工程款5000元,依次累計。耽誤工期超過10天,甲方有權另行安排隊伍施工,乙方無條件退場。
1、按該工程設計圖紙為準,計算項目總面積工程量。
2、項目總面積約16000平方米。
3、工程承包價:每平方米218元,不包括稅金。
4、工程總價約348000元。
無預付款,本合同內容全部完工后5日內,甲方支付乙方70%工程款;三個月內支付剩余的全部工程款項。
甲方責任:
1、向乙方提供完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負責。
2、對工程質量嚴格把關,對不合格工程勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。
4、協(xié)調工程大包方,保證工程材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。如耽誤工期由甲方負責。
5、保證按時給乙方撥付工程款,按月累計停工5天,人員誤工費由甲方負責,工期續(xù)延。
6、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,
對資料的真實準確性負責。
乙方責任:
1、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員、管理人員和作業(yè)工具,配備專職人員負責現(xiàn)場協(xié)調,安全文明施工;主要負責人保證吃住在現(xiàn)場。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度,不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
3、嚴格執(zhí)行特種工種上崗,如:電焊工、電工等特殊工種。
4、嚴格規(guī)范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
5、施工中注意安全施工,杜絕傷亡事故的發(fā)生。
九、施工安全施工生產目標承諾:
1、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
2、杜絕重大設備、火災事故。
3、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成,而責任及所有費用由造成方負責,甲方進行協(xié)調解決處理。
2、甲乙雙方必須自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》,以及有關的各項規(guī)范,自學遵守當?shù)卣?、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定,切實保障施工人員的安全與健康。甲方做到主樓上的安全防護。
3、乙方應有安全管理組織體制,包括抓安全生產的領導,各級專職、兼職的安全員,應有各工種的安全操作規(guī)程,特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度,安全教育制度等。
4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度:
(1)根據(jù)工程內容、特點,甲乙雙方應做好安全技術交底,并有交底書材料,雙方各執(zhí)一份。
(2)乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)乙方生產負責人技術人員必須接受安全培訓,考試合格后辦理分包單位安全資格審查認可證后方可組織施工。
(4)乙方的工長、技術員、機械操作人員等部門負責人以及各專業(yè)安全管理人員等部門負責人必須接受安全技術培訓持證上崗。
(5)乙方工人入場一律接受安全教育,合格后方準進入現(xiàn)場施工。
(6)乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要,并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證,持證上崗。
(7)乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度,并且嚴格貫徹實施。
(8)乙方必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
(9)乙方必須執(zhí)行安全防護措施,設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度。
(10)乙方必須執(zhí)行安全防范制度。
十一、現(xiàn)場文明施工及其人員行為的管理:
1、乙方必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定,必須符合現(xiàn)場標準化布置的要求。
2、乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為,否則由此造成的一切損失和費用由乙方自已負責。
3、乙方的工人和管理人員要舉止文明,行為規(guī)范,遵章守紀,對人有禮貌,禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
十二、其它:
1、甲方向乙方提供辦公室一間,庫房一間,鋼筋制作場地。
包工合同才有效篇三
甲方:
乙方:
現(xiàn)根據(jù)國家相關法律、法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在施工中的權利、義務和經濟責任,經雙方協(xié)商同意簽訂本農村建筑包工合同.
第一條 工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
第二條 工程承包內容和單價
1、工程施工面積: 按實際面積算,使用防火保溫隔熱材料。
2、單價:外墻按 元/ m2含材料款,其它項目見清單.
3、工程概算總價 元(結算時按實際工作量結算為準)。
第三條 施工搭架材料和搭架費用,由甲方無償提供。
第四條 外墻施工工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。外墻施工時如受天氣等影響造成的拖延時間,工期則順期延長.
第五條 工程價款的支付與結算方式
1、工程款支付方式:本農村建筑包工合同簽訂后 日內,甲方支付農村建筑包工合同總價的 備料款,即人民幣 元。在施工過程中,工程完成 再付 工程款,即人民幣 元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后 日內全部付清。
2、結算方式:工程驗收后須按驗收單實際數(shù)量和農村建筑包工合同約定的單價進行工程決算,甲乙雙方共同辦理結算手續(xù),結算完畢,當日內全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內付清工程款,甲方應按被拖欠額每日5‰的違約金支付給乙方。
第六條 違約責任
甲方的責任:
1、未能按照農村建筑包工合同約定履行責任,造成乙方損失的;
2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產損失的;
3、不按農村建筑包工合同約定給付工程款的。
乙方的責任:
1、工程質量按國家相關標準實行,如有不符合農村建筑包工合同規(guī)定的;
2、工程不能按農村建筑包工合同規(guī)定如期交付使用的。甲方有權拒付工程款.
3、三年質量保證,如出現(xiàn)質量問題,無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外) 農村建筑包工合同違約的解決辦法:違反農村建筑包工合同規(guī)定,雙方應本著友好的態(tài)度協(xié)商解決,協(xié)商不成時任何一方均可向轄區(qū)人民法院起訴。
第七條 施工中如頂面、墻面偏差超過30mm,甲方應按現(xiàn)場實際工程量協(xié)商補給乙方: 。
第八條 完工后甲方如需要清理工保潔,甲方應加工程保潔款每m2 按建筑面積計算。
第九條 其它 本農村建筑包工合同一式貳份,甲方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。本農村建筑包工合同未盡事宜,可另行協(xié)商訂立補充農村建筑包工合同,與本農村建筑包工合同具有同等法律效力。
公司地址:
聯(lián)系電話:
甲方(簽字): 乙方(簽字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
包工合同才有效篇四
甲方:________________地址:________________。
電話:______傳真:_____授權代表:____職務:_____。
乙方:________________地址:_______________。
電話:______傳真:_____授權代表:____職務:_____。
第一條前言。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,基于:
地紅線圖)編號為____;。
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,簽訂本合作建房合同。
第二條合作建房。
商住、住宅)樓,并按本合同第六條的約定進行產權分成。
第三條建房資金建房資金預計為人民幣__________元,全部由乙方提供,實際建筑成本高于或低于該預計數(shù)額的部分由乙方承擔和享有。
繳的土地使用費或因劃撥方式取得土地使用權而應補繳的地價款。
均由乙方負責辦理,但甲方有義務協(xié)助乙方辦理報批手續(xù),包括毫不遲延地提供甲方持有的所需材料。
第五條設計、建筑工程設計和建筑的招標、施工監(jiān)督由甲方負責,但按本合同第條約定產權應分給甲方部分的設計圖紙須經甲方書面認可后方可報批并實施。
工程設計的招標工作應在本合同生效后第____天內完成,整個建筑工程應在本合同生效后第天內開工,并在第個月內完成竣工驗收工作。
第六條產權分成。
全部建筑的產權由甲、乙雙方按下列方式或比例分成:甲方擁有____棟____層房屋的產權,乙方擁有____棟____房屋的產權。
乙方應在工程竣工驗收合格后_____日內辦理完甲方應分得產權部分房屋的房地產證。
第七條違約責任。
方有權解除合同,并有權要求乙方賠償損失。
2.除因甲方的原因造成延誤外,如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產證,乙方應按主管部門發(fā)布的指導租金價格向甲方支付違約金。
當拖延時間超過三個月以上時,乙方有權解除合同,并有權要求甲方賠償損失。
應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第九條合同生效本合同自政府主管部門批準后生效。
包工合同才有效篇五
業(yè)主 (以下簡稱甲方): 聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方): 聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
一、 施工概況
施工名稱: 。
二、施工量、 價格
1、單價: 元/m2。
2、施工款:元。
3、如需要增加施工量洽談。
三、 付款方式:現(xiàn)金付款。
四、 設計
1、 甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、 材料、水電由甲方提供。
六、 工期
從年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天。
七、 材料運輸
甲方負責材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。
八、 施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題,由乙方無償維修。
十、 此施工出現(xiàn)任何安全事故,由乙方承擔。 十一、合同爭議
出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商, 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
本合同一式兩份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
日期: 日期:
包工合同才有效篇六
分包方(乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關文件法律、法規(guī)。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原則,達成如下協(xié)議,特簽訂本工程分包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:工程內容及范圍:工程的給排水工程、強弱電氣、防雷工程安裝。
第四條:承包方式:甲方將所有給排水工程、強弱電氣、防雷工程安裝工程采取包清工的方式承包給乙方。
第五條:結算方式:以建筑面積為準。
第六條:工期
總工期按建設方、甲方的要求執(zhí)行。施工期間預留預埋與土建結構同步。
第七條:工程質量
合格,達到設計和國家現(xiàn)行質量驗收的規(guī)范要求;
第八條:工程款支付
按甲方和建設方簽訂的主合同工程款支付方式執(zhí)行。
第九條:設備材料供應
1、工程所需要材料、輔料由甲方組織施工。
2、乙方提前十天提出材料計劃。
第十條:文明施工
2、甲乙雙方應嚴格遵守云南省人民政府關于加強承包生產和工程中的安全規(guī)定,堅持承包生產必須承包安全的原則。甲方應向乙方人員進行入場安全教育,并就安全技術措施等有關事宜,向乙方負責人交底。
3、乙方進入承包施工現(xiàn)場的施工人員必須事先登記注冊,并符合建委等相關政府職能部門對崗位證書的'要求。報甲方備案,對承包的勞務工程乙方應制定出具體的安全技術措施方案,確定專人負責安全工作。
4、凡乙方施工人員進入現(xiàn)場,必須遵守國家及甲方有關安全生產規(guī)章制度。甲方在檢查生產和安全時發(fā)現(xiàn)不安全因素。應立即向乙方代表提出,監(jiān)督整改。
5、凡有不適應高處作業(yè)者(心臟病、高血壓、癲癇病、貧血病等)以及16周歲以下未成年者、50周歲以上的老年工及女工,不準隨隊入場施工,違者自行負責。
第十一條:乙方職責
1、乙方必須服從甲方的質量、生產進度和安全等方面的工作安排,施工中嚴格按甲方提供的施工圖(含設計變更通知單、技術變更核定單)和技術交底要求進行施工。對現(xiàn)場管理人員和監(jiān)理人員、建設單位提出的整改意見認真落實整改。
2、乙方有責負責配合其它各工種的施工,不得影響后續(xù)工序施工,并為后續(xù)工序的施工創(chuàng)造條件。
3、乙方有責任配合甲方施工現(xiàn)場的安全文明施工和現(xiàn)場各種材料的管理工作。
4、乙方必須保證所承擔的工程項目的質量符合國家施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準。
5、乙方負責和建設單位辦理乙方承擔工程的結算工作。
6、乙方負責完善所承擔工程的資料工作,并協(xié)助完成檔案歸檔驗收工作。
第十三條:工傷
甲、乙雙方應嚴格遵守承包生產必須承包安全的原則。乙方在施工中所發(fā)生的違規(guī)、違章作業(yè)造成傷、殘、死亡事故,由乙方自行負責并承擔由此造成的一切責任。
第十四條:治安、防火
1、甲、乙雙方分別確定甲方,乙方為治安防范負責人、防火負責人。
2、乙方入場一周內,必須向所屬人員進行遵紀守法和遵守甲方項目部治安管理有關制度的宣傳教育。
3、乙方人員內部治安糾紛、案件、事故,由乙方負責查辦,如涉及甲方人員,則必須派員與甲方配合查處。
4、甲方項目部有權對乙方進行防火安全檢查、督促,查處防火違法行為,乙方人員因違章引起火警、火災,除對責任人員依法查處外,發(fā)生一次未遂火警,罰款100元,一般火災事故,罰款300~800元。
第十五條:在合同履行中若發(fā)生爭議,解決方式:
1、雙方協(xié)商解決。
2、向市建設仲裁委員會申請仲裁,或區(qū)勞動局解決。
第十五條:其它
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力,簽字蓋章后生效。未盡事宜,雙方協(xié)商。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
包工合同才有效篇七
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本施工的具體情況兩方就勞務分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
本合同包含1—7#樓地下車庫頂(含頂)以下的主體建筑勞務工作,給定的施工圖紙范圍內所有土建施工施工中的各項勞務,即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子施工、室內砌筑施工、混凝土澆筑、內墻抹灰。
甲方提供的材料有:所有周轉材料和機械設備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。
1、按該施工設計圖紙為準,計算項目總面積施工量。
2、項目總面積約16000平方米。
3、施工承包價:每平方米218元,不包括稅金。
4、施工總價約348000元。
無預付款,本合同內容全部完工后5日內,甲方支付乙方70%施工款;三個月內支付剩余的全部施工款項。
甲方責任:
1、向乙方提供完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負責。
2、對施工質量嚴格把關,對不合格施工勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。
4、協(xié)調施工大包方,保證施工材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。如耽誤工期由甲方負責。
5、保證按時給乙方撥付施工款,按月累計停工5天,工作人員誤工費由甲方負責,工期續(xù)延。
6、向乙方提供施工場地的施工地質和地下管線資料,
對資料的真實準確性負責。
乙方責任:
1、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術工作人員、管理工作人員和作業(yè)工具,配備專職工作人員負責現(xiàn)場協(xié)調,安全文明施工;主要負責人保證吃住在現(xiàn)場。
2、乙方必須服從甲方管理工作人員指揮,嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度,不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
3、嚴格執(zhí)行特種工種上崗,如:電焊工、電工等特殊工種。
4、嚴格規(guī)范施工,保證每個分項施工符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
5、施工中注意安全施工,杜絕傷亡事故的發(fā)生。
1、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
2、杜絕重大設備、火災事故。
3、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成,而責任及所有費用由造成方負責,甲方進行協(xié)調解決處理。
2、甲乙兩方必須自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》,以及有關的各項規(guī)范,自學遵守當?shù)卣?、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定,切實保障施工工作人員的安全與健康。甲方做到主樓上的安全防護。
3、乙方應有安全管理組織體制,包括抓安全生產的領導,各級專職、兼職的安全員,應有各工種的安全操作規(guī)程,特種作業(yè)工作人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度,安全教育制度等。
4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度:
(1)根據(jù)施工內容、特點,甲乙兩方應做好安全技術交底,并有交底書材料,兩方各執(zhí)一份。
(2)乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)乙方生產負責人技術工作人員必須接受安全培訓,考試合格后辦理分包單位安全資格審查認可證后方可組織施工。
(4)乙方的工長、技術員、機械操作工作人員等部門負責人以及各專業(yè)安全管理工作人員等部門負責人必須接受安全技術培訓持證上崗。
(5)乙方工人入場一律接受安全教育,合格后方準進入現(xiàn)場施工。
(6)乙方的特種作業(yè)工作人員的配置必須滿足施工需要,并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證,持證上崗。
(7)乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度,并且嚴格貫徹實施。
(8)乙方必須設立專職安全工作人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
(9)乙方必須執(zhí)行安全防護措施,設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度。
(10)乙方必須執(zhí)行安全防范制度。
1、乙方必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定,必須符合現(xiàn)場標準化布置的要求。
2、乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務工作人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為,否則由此造成的一切損失和費用由乙方自已負責。
3、乙方的工人和管理工作人員要舉止文明,行為規(guī)范,遵章守紀,對人有禮貌,禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
包工合同才有效篇八
甲方:
乙方: 管道安裝班組
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的的規(guī)定,在自愿、公平、誠實信用的基礎上,甲乙雙方簽訂此合同。
1.工程名稱:蒼南縣龍港鎮(zhèn)世紀大道供水工程
2.工程地點:世紀大道
3.承包范圍:管道安裝
4.承包方式:包清工
5.工期:
除了雙方簽署書面修改協(xié)議,并成為本合同不可分割的一部分的情況之外,本合同的條款不得有單方任意變化或修改。
驗收標準以國家現(xiàn)行的規(guī)范、標準、規(guī)程為依據(jù);以甲方所提供圖紙為技術標準。
清包工費:以附件清單為準,按實際工程量結算。
前期管道安裝鋪設完工,付:每月工程量的 85%
工程竣工,驗收合格后,在15天內余下的 15%尾款,全部付清。
1.安裝管道材料由乙方開列數(shù)量清單,甲方選擇品牌自主購買,乙方負責施工。乙方的施工工具由乙方自備,檢測由甲方負責。
2.乙方應提前三天向甲方提供需購材料清單,甲方應在四天內及時采購材料供施工隊使用。
3.乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。
4.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
5.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價格的5倍從人工費扣除。
甲方負責監(jiān)督工程進度,工程中間驗收與竣工驗收工作;資料整理。負責委派項目負責人做好安裝協(xié)調工作。整理好施工現(xiàn)場的三通一平工作。
乙方負責做到安全生產、文明施工、優(yōu)質服務;主要施工人員必須持證上崗,負責施工現(xiàn)場的安全,按期、保質、保量完成工程。
施工當中,乙方必須服從甲方安全管理,嚴禁違規(guī)操作,否則出現(xiàn)任何安全事故責任都由乙方負責。
工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知7日內組織有關部門
進行驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。若因乙方安裝質量問題導致驗收不合格,乙方應及時處理,直至驗收合格。由于乙方安裝質量問題造成的一切有損甲可得利益的損失全部由乙方承擔,甲方保留索賠的權利。
2.若乙方未按合同的約定提供服務,甲方有權自行委托第三方提供甲方所需要的服務,所發(fā)生的費用由甲方承擔。造成損失的,由甲方承擔賠償責任。
2.在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續(xù)履行;
3.本合同項下的所有爭議均提交甲方所在地法院進行訴訟解決;
4.本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
任何一方均可對因不可抗力事件而延遲或不能履行合同義務造成另一方的損失或增加的費用不承擔責任。但遭遇不可抗力事件的一方應在事發(fā)之日起3日內書面通知另一方,并提供有關機構的證明材料,同時還應采取各種合理手段減輕不可抗力給雙方造成的損失和影響。
十三、未盡事宜,經甲乙雙方商定后,另續(xù)簽合同。
十四、 其它
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方簽字后生效。
甲方:乙方:管道安裝班組
簽字:簽字:
年 月 日
包工合同才有效篇九
興建人(以下簡稱甲方):
承建人(以下簡稱乙方):
為了工程能順利完成,經雙方本著平等、自愿的原則,簽訂本合同,共同信守。
一:甲方在鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)大華小區(qū)新建一棟五層半樓房,其戶名為劉石穩(wěn),由乙方承包包工包模板工程。
二:承包金額:
每平方貳佰陸拾伍元,以每層滴水面積計算,由甲方付給乙方承包工程費用。
三:雙方義務與責任:
1、乙方包工包模板、支頂排山架、機械、工人、工人安全設備及建筑工具,負責承建甲方樓房主體以及裝修工程。本工程不包鐵釘、扎線、批膠以及水電、門窗安裝工程。
2、乙方負責從承臺、地梁做起,井樁由甲方負責,基礎不夠泥或有多余泥則由甲方負責。外墻如須遮掩由甲方負責購買塑料膜。甲方負責所有建筑材料(乙方承包除外),以及工作住宿,水電費用,甲方的建筑材料要運到工地20米以內。
3、乙方按圖施工,保證質量,如有更改雙方協(xié)商解決。乙方必須遵守勞動法,文明施工,安全生產,否則在施工方面造成的質量以及工人工傷事故由乙方負責,與甲方無關。
4、人工拌漿,人工倒樓面,《快速機械》,一切費用由乙方負責,每倒一層甲方付200元餐費。
四:裝修工程:
1、外墻東面貼條磚,南面貼條磚,西面貼馬賽克,北面馬賽克,包括四面所有線條。
2、廚房、房間以及所有天花打粗底、過白灰,廚房、衛(wèi)生間貼磚仔到頂,樓梯走道貼1.2米高磚仔。
3、廚房煤氣臺、洗手盆、廁所盆安裝好。
4、樓地面:房、廳、走廊貼耐磨磚及地腳線。一樓地板打水磨石,包括兩邊門面,二至六層廳、走廊,樓梯側貼1.2米高墻群。
5、天面切1米高攔河,天面過沙漿,水泥油光滑,五樓樓面半層、房間都貼1.2米高墻群,如須鋪隔熱層則另算。
6、排污管由乙方接到化糞池內,化糞池以外由甲方負責,乙方負責一個三級化糞池。
五:付款方式:
1、工人進場付五千元作生活費用,完成地梁付壹萬元整。每完成一層樓板付人民幣壹萬元整,以后按工程進度70%預付工人工資及生活費用,工程完工甲方驗收合格后,半年內一次性付清全部工程款。
2、甲方已交勞動保障金和安全保障金,工程完工后由乙方提取作工程工資墊付。
3、未盡事宜,甲、乙雙方可另行協(xié)商。
六:本合同一式兩份,從簽訂之日生效,雙方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工合同才有效篇十
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同。
一、工程概況
工程地址:
使用面積:
二、價格
清包工費:_____________元。
其中包括水電工、木工、泥工、油漆工、垃圾清運費、材料搬運費等。
三、付款方式
1、施工隊進場,預支生活費:_____________元;
2、隱蔽工程完成,付_____________元;
2、木工完成_____________元;
3、泥工完成,付_____________元;
4、工程竣工,付_____________元;
5、保修金元,從竣工之日起____月后支付。
四、施工
1、甲方須向乙方提供圖紙整套,共___張,并負責交底工作(見附件一);
2、圖紙中沒有注明的地方,乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;
五、材料
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發(fā)票;
5、乙方應幫助甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性;
6、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場;
7、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期
從年月日起至年月日止,工期為天。因甲方因素工期拖延,工期順延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工費元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用;
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
5、乙方指定由為工地現(xiàn)場負責人,為替補負責人;
6、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員;
8、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、工地現(xiàn)場管理
1、現(xiàn)場禁止使用明火,若引起火災,后果由乙方全部承擔;
2、現(xiàn)場禁止吸煙;
3、油漆材料必須和其他材料分開放置;
4、工人著裝必須干凈整潔;
5、乙方應在保證安全的前提下進行施工,若出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行負全部責任。
十二、維修
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1.施工圖紙;
2.施工項目內容及工藝清單;
3.上海市住宅裝飾裝修驗收地方標準(db31/t30–1999)。
十四、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商;
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、附加條款
1、
2、
3、
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章: 乙方簽章:
簽約日期: 簽約日期:
包工合同才有效篇十一
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
施工方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定結合項目實際,遵循平等自愿公平的原則雙方簽定以下協(xié)議:
一、工程名:煤棚區(qū)鋼結構廠房基礎建設
二、工程地點:湖南賽奧硅工業(yè)園區(qū)
三、工程范圍:施工圖紙范圍內所有土建作業(yè)內容。由乙方承擔施工所需全部器械及小型材料。(包括扎絲、鐵釘、焊條等)
四、承包性質:包工不包料
五、承包價格:
混凝土現(xiàn)澆: 元/立方(商品混凝土)
模 板: 元/平方(按實際面積結算) 鋼筋綁扎 : 元/噸
磚塊砌筑 : 元/立方
墻體粉刷 : 元/平方
地面切割 : 元/米
最后結算以實際工程量為準。廠房基礎整形,設備基礎坑的清理等都以點工另計。
六、雙方責任
1、甲方負責和乙方做好圖紙交流,需變更時及時通知乙方。
2、甲方負責現(xiàn)場水電供應。
3、甲方須按時供應乙方施工所需原材料,但乙方所需原材料需提前兩天向甲方提出書面申請,如甲方原材料供應不及時應及時與乙方溝通,否則造成乙方誤工,由甲方支付乙方誤工費。
4、甲方負責機械挖土,乙方負責清槽。
5、乙方在現(xiàn)場施工須服從甲方指揮。
6、乙方特殊工種需持證上崗
7、乙方負責現(xiàn)場安全,出現(xiàn)安全事故由乙方自己承擔。
七、工期
八、勞動力管理
未經甲方同意,除不可抗拒因素或天氣因素外乙方不得停工或殆工。
九、付款方式
1、施工隊進場5天,預支生活費:10000元(壹萬元整)。
2、剩余款項等工程完工后經甲方驗收合格后結清。
十、違約責任
1、乙方在施工過程中,完成上一道工序后經甲方和監(jiān)理等部門檢驗合格后再進入下一道工序的施工。 乙方必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程如因不按規(guī)定施工造成的損失由乙方負責。
十一、圖紙變更
1、乙方按圖紙正常施工中如有圖紙變更甲乙雙方應以書面形成文字。
2、圖紙變更所增加的人工費應以書面形成文字。以上兩點作為結算依據(jù)。
十二、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。本協(xié)議雙方簽字、蓋章(按手印)生效。結清工程款后合同終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工合同才有效篇十二
業(yè)主(以下簡稱甲方): 黎xx 聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):xx 聯(lián)系電話:_________________
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同。
工程地址: 天一康園g棟702房
使用面積:137平方米
清包工費: 2060 元。
其中包括水電改造,潔具安裝.燈具安裝,電視音響改造,打墻垃圾清運費、材料搬運費等。
1、施工隊進場,預支生活費: 500 元 ;
2、水試壓成功,付 450 元;
2、電改造完成后付 450 元;
3、燈具安裝完成,付 560 元;
4、保修金 100 元,從竣工之日起___1_月后支付。
1、 甲方須向乙方提供水電圖紙共_2__張,并負責交底工作。
2、 圖紙中沒有注明的地方,乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;
4、 施工質量將按照如下進行驗收。
5、 乙方應幫助甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性;
6、 乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場;
7、 乙方應做好對施工完成成品的保護工作;
8、 未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
從 20xx 年 7月25 日起至 20xx 年 8 月 15 日止,工期為 20 天。因甲方因素工期拖延,工期順延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工費 30 元/天。
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
1、 垃圾袋裝化;
2、 垃圾應日日清;
3、 垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、 未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、 甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用;
4、 乙方應具備在長沙市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
5、 乙方指定由 楊 軍 為工地現(xiàn)場負責人, 為替補負責人;
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
8、 未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
2、 因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
1、 現(xiàn)場禁止使用明火,若引起火災,后果由乙方全部承擔;
2、 現(xiàn)場禁止吸煙;
3、 乙方應在保證安全的前提下進行施工,若出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行負全部責任。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商;
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章: 黎xx 乙方簽章: 楊 軍
簽約日期: 20xx年8月20日 簽約日期:20xx年8月20日
包工合同才有效篇十三
乙方:__________________
經營者是指甲方聘用的經營酒店的酒店管理公司。
五星級飯店是指經國家旅游總局下屬的全國旅游星級飯店評定委員會或者其權利義務繼受者認定的五星級飯店。
專業(yè)顧問是指甲方為項目的設計與建造所需聘用的包括項目管理、建筑設計、室內設計、景觀設計、廚房及洗衣房顧問、機電顧問、it顧問、專業(yè)音響顧問、聲學/噪音顧問、燈光顧問、藝術顧問、標志標識顧問、水療顧問、健身設備顧問。
總負責人是指乙方向甲方提供本協(xié)議項下服務總負責人。
被推薦方乙方向甲方推薦的專業(yè)顧問公司或其他獨立于乙方的組織或個人。
雙方甲方和乙方。
2—1
2—1—1甲方聘用乙方在期限內,遵照此協(xié)議的條款和條件,向乙方提供酒店建設籌建,籌備開業(yè)計劃、執(zhí)行顧問服務。
2—2
2—2—1乙方根據(jù)第2—1條,接受此項聘用。接收聘用聘用
3—1
3—1—1在甲方正確合理地履行本協(xié)議第3—2條款和第4條款的前提下,乙方在期限內雙方商定的合理期間內向甲方提供下列在附錄一中詳細描述內容的服務:
1)可行性分析顧問服務;
2)方案設計顧問服務;
3)酒店管理公司篩選顧問服務;
4)與酒店管理公司談判顧問服務;
5)專業(yè)顧問公司篩選評審顧問服務。
3—1—2乙方向甲方提供本款服務的過程中未經甲方許可,不調換總負責人??傌撠熑酥鞒忠曳皆诒緟f(xié)議項下應履行的全部義務。除非征得甲方同意,總負責人將親自出席雙方適時商定的時間和地點舉行的雙方的接洽和會談。
3—1—3在本條款項下乙方向甲方服務的職責是推薦并幫助甲方篩選經營者,并向甲方提供專業(yè)建議和意見,以便甲方與經營者簽署關于酒店的合作意向書、技術服務協(xié)議和酒店管理協(xié)議。
3—1—4乙方將準時參加與甲方共同約定的時間和地點召開的,并在必要時責成專業(yè)顧問參加的與項目相關的活動。
4—1—5—1法律法規(guī)規(guī)定的資質(如有)和業(yè)界認可的資質。
4—1—5—3與乙方不存在利益關系;既乙方不因被推薦給甲方聘用而享有任何利益。
4—1—6乙方應當在甲方提出可行性分析(如有)或未來當?shù)鼐频晔袌霭l(fā)展前景分析報告(如有)或者甲方提供合理要求后的個工作日內,向甲方提交中肯的分析意見。
4—1—7在期限內適當?shù)氖虑?,盡乙方能力所及向甲方推薦符合本協(xié)議第
4—1—5條約定之條件的不少于三家和盡量不少于三家的專業(yè)顧問公司作為被推薦方供甲方篩選。
4—2
4—2—1投資、策劃、設計、籌備、建造、裝修和裝備項目。
4—2—2參照乙方的推薦,聘用具有五星級酒店管理合同談判成功經驗的律師或律師事務所參與與酒店管理公司進行的意向書和協(xié)議書法律條款的談判。
4—2—3對乙方在履行此協(xié)議項下的職責所提出的合理建議和提議及時作出判斷并/或作出相應的決定予以實施,使乙方能夠在期限內和期限延長期內履行第3—1條款的職責。
4—2—4向乙方提供項目的可行性報告(如有)或提供當?shù)卣畽C構有關今年來當?shù)鼐频晔袌鼋洜I狀況數(shù)據(jù)(如有)與未來酒店規(guī)劃發(fā)展前景的資訊(如有)。
5—1乙方的違約責任
5—1—1如果乙方未能按照本協(xié)議約定的條件向甲方提供本協(xié)議規(guī)定的服務,乙方構成違約。
5—1—2乙方每延遲日按照酒店策劃顧問服務費的萬分之二向甲方承擔違約責任,遲延日以上,甲方有權解除協(xié)議。
在履行本協(xié)議過程中,甲、乙雙方對所了解到的對方的商業(yè)秘密負有保密義務。
7—1
7—2
8—1
8—2甲方確認乙方在此協(xié)議項下的角色并不是作為一個項目俱體管理、建筑師、室內設計師、結構顧問、機電工程師;乙方并不是這些領域的專家。
8—3在以上6—2—1和6—2—2條款的背景下,乙方對其履行本協(xié)議項下的職責所提供的服務不承擔相應的法律、專業(yè)、規(guī)范、規(guī)定方面的后果與責任。
8—4甲方對乙方所提供的本協(xié)議項下的所有服務具有獨立判斷的權利,有甲方確認乙方在此協(xié)議項下的職責并不是作為甲方的代理。因履行本合同所發(fā)生的任何爭議由甲方所在地的人民法院管轄。此協(xié)議由中華人民共和國法律管轄權獨立決定是否接受乙方的服務建議,除了可能發(fā)生的因果關系導致乙方履行其在本協(xié)議條款項下的服務和義務的結果外,不需要向乙方承擔任何責任。
雙方于本條款所列明的地址均為有效送達地址。凡因本協(xié)議的有關事項需以書面方式通知對方的,均可向該地址發(fā)送。如地址發(fā)生變更,變更一方應及時通知對方,否則因地址變更無法送達的不利后果由變更一方承擔。
甲方:_________乙方:_________
收件人:_________收件人:_________
本協(xié)議的附錄為本協(xié)議有效組成部分,如果本協(xié)議正文條款與附錄條款有不同解釋的,以本協(xié)議正文為準。
簽字:_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
簽字:_________
姓名:_________
簽章:_________
日期:_________年_________月_________日
簽字:_________
姓名:_________
簽章:_________
日期:_________年_________月_________日
包工合同才有效篇十四
承租方(乙方)____________
依照《中華人民共和國經濟合同法》及其它相關法律法規(guī)的規(guī)定,經車輛出租方(甲方)、承租方(乙方)充分協(xié)商一致,就租賃汽車事宜訂立本合同。
一、甲方的權利和義務
1、擁有車輛的所有權;
3、負擔出租車輛的養(yǎng)路費、保險費、車船使用稅;年度檢驗、定期保養(yǎng)檢修;
4、向乙方提供不低于一級技術狀況的車輛,并提供齊全的行駛證件;
5、向乙方提供救援服務,具體辦法執(zhí)行甲方《救援制度》的規(guī)定;
6、負有對事故車輛及丟失車輛直接向保險公司理賠的責任;
7、協(xié)助乙方對交通事故的處理。
二、乙方的權利和義務
3、應按時足額向甲方支付租金,不得以任何借口拖欠;
4、自行加注燃油料,且必須加注與車輛使用說明牌號一致的燃油料,否則引發(fā)的損失及修理期間的租車費由乙方負擔;(須加______#以上油料)
7、禁止私自更換、拆卸車輛的另部件、附件和設備裝置及甲方所設的標志鉛封等物。如有違規(guī),將按被拆物件的新件價格的10倍處以罰款。如發(fā)現(xiàn)乙方拆動里程表鉛封,將從租車之日開始每日按行駛600公里,每公里2元計算,收取租金,并收回車輛。
三、擔保方的權利的義務
擔保方就乙方因執(zhí)行本合同發(fā)生的行為所造成的一切損失及債務承擔保證責任、法律責任。
四、租金標準及支付期限
1、正常短租、月租、年租金按甲方標準執(zhí)行;
3、乙方提前退車,需向甲方償付違約金,按提前天數(shù)租金的50%計算;
4、合同簽定后乙方即時支付租金,短租一次結清,長期月租按月付款的,月起租日前2天支付租金,年租應一次付清或參照長期月租付款方式。
五、車輛的定期保養(yǎng)、年檢和修理
3、車輛需保養(yǎng)或發(fā)生故障或損壞需要修復時,必須到甲方指定的廠家修理,未經甲方許可乙方不得自己找修理廠點,如有違反甲方有權處以______元罰款。
六、車輛續(xù)租和退車
5、乙方退車時如出現(xiàn)車內外物品丟失損壞,需照價賠償,車輛外觀發(fā)生劃、蹭、磕碰等損傷需到甲方指定的修理廠修復,費用乙方自負,或由乙方委托甲方修理,乙方應確認甲方提出的修理價格相關損失,并按此支付。
七、車輛押金的收取和清退
1、車輛押金在合同簽定后一次付清;
3、暫扣交通違章罰款500元,20日后經網絡查詢無違章如數(shù)退還;
4、以上兩項扣除后,余數(shù)當時返還,憑押金收據(jù)第三聯(lián)清退。
八、車輛事故及丟失的賠償
租賃車輛在甲乙雙方之間發(fā)生轉移時,應辦理手續(xù),逐項認真填寫移交表,包括甲方所提供的行駛證件。
九、車輛事故及丟失的賠償
1、保險條款以保險公司的解釋為準;
4、乙方發(fā)生交通事故、車輛丟失等,由甲方向保險公司理賠、事故處理期間一切費用由乙方承擔其中包括甲方協(xié)助處理事故所支付的費用和保險公司賠償部分款額的先行墊付。
5、乙方在租車期間發(fā)生事故,在事故未處理完,車輛未修復時,乙方仍須按天或月交納租車費用。
6、公安交通部門和保險公司對事故結案后的賠償金由甲方負責退還乙方,但免賠和不予賠償部分均由乙方承擔,乙方并承擔車輛修理費用的20%元,作為車輛因事故造成車輛貶值賠償,車輛修理費超過5000元時,按40%賠付給甲方。
本合同中《汽車租賃登記表》、《車輛移交清單》是合同不可缺少的部分,具有同等法律效力。
其它規(guī)定
2、本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)___份。
甲方(簽章):____________________
授權代表(簽字):________________
________年______月______日
乙方(簽章):____________________
授權代表(簽字)_________________
_______年______月______日
包工合同才有效篇十五
首先,根據(jù)《合同法》,合同自雙方簽字或蓋章后生效。本案中如果對方沒有蓋章并且簽字的不是該影視公司的老板或法定代表人或者其他有權代理的人,該合作合同處于效力待定的狀態(tài),需要經上述人的追認才行。
其次,企業(yè)法人在代表所在企業(yè)對外簽署合同時需要獲得企業(yè)的授權和認可,在書面上表示出來這就是企業(yè)證章。如果不蓋章,就只能認為是自然人個人的行為。您的合同可能不能代表企業(yè)行為。合同本身可能是無效的。
最后,根據(jù)上述法律規(guī)定,您們之間不蓋章的合同屬于效力待定的合同,如果對方認可就具備法律效力,如果對方不予認可就沒有法律效力。也就是說您們雙方之間的合同自始無效,當然無效,確定無效。
一、返還財產。返還財產是在合同被依法裁定無效或被撤銷后,雙方當事人在合同履行過程中都享有的請求對方返還自己投入的財產權,而接受的一方則依法負有返還的義務,要求返還的權利和應返還的義務,是指雙方均應恢復合同履行前的狀況而絕不是指未履行合同的損失。
二、賠償損失。賠償損失是指合同被依法裁定無效或者被撤銷后,合同雙方當事人在合同履行過程中所遭受的損失。
賠償損失有兩種情況:一種是在負有返還義務的一方不能返還財產的情況下,通過賠償損失的方法恢復合同履行前的原狀;另一種因合同被裁定無效或被撤銷后雙方所受的損失,按責任大小承擔賠償?shù)谋壤?BR> 三、行政處罰。合同在無效的情況下,可能產生追繳財產,被課以行政罰款等處分。如果訂立合同的雙方當事人是出于惡意串通,以損害國家、集體、社會公共利益或第三人利益為目的,因此而取得的財產屬非法所得。非法所得應依法追繳,并課以相應的行政處罰,情節(jié)嚴重,觸犯刑律的,應追究刑事責任。
我們常常說合同在簽字蓋章后才會產生法律效力,這在《合同法》當中也是有依據(jù)的。在合同主體、內容以及客體都符合規(guī)定的條件下面,通常合同在雙方當事人簽字或蓋章后就具有了法律效力。更多合同效力糾紛的內容,歡迎你到網站進行詳細了解。
包工合同才有效篇十六
關于勞動合同沒有蓋章是否就沒有法律效用問題,我們可以從幾個方面進行分析。
第一,完整的合同形式應該是在簽訂合同的具體內容條款以后,雙方要蓋章簽字。
一般用人單位一方要在合同上加蓋公章:公司行政章、合同章、人力資源章等等;另外如果法人代表不直接簽字的情況下,要有負責簽訂勞動合同的具體承辦人員簽字。
勞動者作為勞動合同的另一方,自己對于合同的期限、約定的崗位、以及薪金等內容沒有異議以后,自己要親自簽署自己的姓名,以示承諾。沒有特殊情況,不能由別人代簽。
而且,公司簽訂勞動合同后,合同文本要至少一式兩份,公司與勞動者各持一份。合同也是契約,就象買賣房屋、汽車合同一樣,當事人手中是不可能不留存一份的。目的是作為憑證,雙方隨時有據(jù)可查,便于督促履行。公司沒有給勞動者留存一份合同,是不合乎規(guī)范的。
第二,勞動合同蓋章是否有效?
勞動合同的成立,是指用人單位與勞動者達成協(xié)議而建立勞動合同關系。最一般地表現(xiàn)合同之成立,就是雙方在勞動合同上簽字。但是勞動合同的'成立并不代表著合同生效,比如,應屆畢業(yè)生的三方協(xié)議,只能說明合同成立,只有學生畢業(yè)以后,到達工作崗位,與單位簽訂了勞動合同,合同才發(fā)生效力。
勞動合同的生效,是指具備有效要件的勞動合同按其意思表示的內容產生了法律效力,此時這份勞動合同的內容才在法律上產生效力,勞動關系也自合同生效時建立。
勞動合同應該符合下面三個條件:
一、訂立勞動合同的雙方必須是具有相應的行為能力。行為能力是簽訂合同的任何一方必須有法律上認可的簽訂勞動合同的資格。通常,年滿16周歲、精神正常的人是具有簽訂勞動合同的行為能力的。
二、訂立勞動合同的雙方必須意思表示真實。任何一方采用欺詐、脅迫等手段與另一方簽訂的勞動合同是無效的。當然由于法律上“誰主張,誰舉證”的仲裁訴訟的證據(jù)制度,如果勞動合同一方要提出自己是因欺詐、脅迫而簽訂合同,那他就必須舉出充分的證據(jù)來。
三、訂立的合同不得違反法律的強制性規(guī)定或者社會公共利益?!吨腥A人民共和國勞動法》為了保護勞動者的利益,作出了不少強制性規(guī)定。所謂強制性規(guī)定就是當事人不能約定,只能按照法律規(guī)定辦的權利義務。比如《中華人民共和國勞動法》第三十一條規(guī)定:“勞動者解除勞動合同,應當提前三十日以書面形式通知用人單位?!边@里的“應當”表示勞動者必須這樣做。即使在合同中約定提前3個月或者提前3天,都是違反法律規(guī)定的,該條款將視為無效。
對于勞動合同的無效,《中華人民共和國勞動法》第十八條這樣規(guī)定:“下列勞動合同無效:
違反法律、行政法規(guī)的勞動合同;采取欺詐、威脅等手段訂立的勞動合同。無效的勞動合同,從訂立的時候起,就沒有法律約束力。確認勞動合同部分無效的,如果不影響其余部分的效力,其余部分仍然有效。勞動合同的無效,由勞動爭議仲裁委員會或者人民法院確認?!?BR> 從上述規(guī)定可以看出勞動合同的無效還有2個點需要注意的:
1、如果無效僅限于某些條款,并不影響其他部分的,并不是合同完全無效,大部分的勞動合同無效都是部分無效,畢竟欺詐、脅迫這類事是很少見的。
2、勞動合同的無效要由勞動爭議仲裁委員會或者人民法院確認。法律為了保障合同雙方的利益,將確認無效的權利限制在了仲裁和訴訟,個人不能輕易認定合同無效。
勞動者只是自己手上沒有合同文本,這并不是合同無效的理由。而且由于他已經在合同上簽字,所以只要單位那份有勞動者的簽字,即使沒有蓋章,單位隨時可以補蓋公章,或者認可合同已經實際履行了,因為現(xiàn)在依然承認事實勞動關系,所以,只是單位沒有蓋章,并不影響合同的效力。如果勞動者自己說沒有拿到合同,只要單位能夠出具合同文本佐證,仍然可以說明合同有效成立。
包工合同才有效篇十七
男的超過60,女的超過55,就不用簽了。因為超過這個年齡,就不屬于勞動者了,按照法律規(guī)定,應該享受退休待遇了。他們已經不屬于勞動法調節(jié)的范圍。
但是為了保險起見,明確雙方責任義務,建議簽訂勞動協(xié)議。
只要雙方有勞動關系,就要簽訂勞動合同的.,只是無法申請參加社保,只能買商業(yè)保險的意外傷害和醫(yī)療保險的了。
是環(huán)衛(wèi)局強迫物業(yè)公司幫代收(環(huán)衛(wèi)費)生活垃圾處理費嗎?
包工合同才有效篇十八
業(yè)主(簡稱甲方):
施工隊(簡稱乙方):
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,依照《中華人民共和國合同法》等相關法律,結合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方壽陽“馬首·雋庭”別墅樣板間、17#樓裝修工程簽訂如下合同。
一、工程概況。
1、工程地址:壽陽縣馬首鄉(xiāng)馬首村。
2、裝修范圍:
(1)7#樓聯(lián)排別墅1套(四衛(wèi)一廚、三室二廳),建筑面積223㎡;。
(2)6#樓疊加別墅1套(三衛(wèi)一廚、四室二廳),建筑面積190㎡;。
(3)17#樓會所一、二層,建筑面積374.86㎡。
二、承包方式:乙方清包工,所有材料均由甲方供應。
三、工程造價及結算方式。
1、清包工費:按照不同工種類別協(xié)商確定不同單價(見附件一),其中包括木工、泥瓦工、垃圾清運費、材料搬運費。
2、固定工程單價方式,即報價單中工程項目的單價不變,按實際完成的工程量計算工程造價。
四、付款方式。
1、工人進場施工后,每隔10天按每人每天20元支付生活費。(依據(jù)現(xiàn)場工人考勤表)。
2、工程完工以后,乙方憑結算單、驗收單和本協(xié)議,經甲方現(xiàn)場工程師、總部總工辦、采供倉儲部、合同造價部等相關部門會審核定,方可按照約定扣除5%的質保金進行付款。保修期貳年內無質量問題一次性付清,保修期自工程完工之日算起。
五、施工。
1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,并負責交底工作;。
2、圖紙中沒有注明的地方,乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;。
六、材料。
4、乙方應幫助甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性;。
5、乙方應做好材料的'保管工作,禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場;。
6、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;。
7、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
七、工期。
1、具備進場施工條件后45天內完成。因甲方因素工期拖延,工期順延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工費300元/天。
2、按照甲方總工期要求,由乙方編報分部工程進度表。
八、材料損耗及搬運。
1、材料的損耗率分別為:瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%,乙方裝修過程發(fā)生的損耗量大于材料實際損耗量,超出部分甲方有權予以在結算中扣除。
2、甲方材料送至工地,乙方任何施工人員應無條件卸車、搬運。
九、垃圾清運。
1、垃圾袋裝化;。
2、垃圾應日日清;。
3、垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。
十、勞動力管理。
1、乙方指定施發(fā)忠為工地現(xiàn)場負責人;。
2、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;。
3、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員;。
4、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十一、施工機具。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔。
1、現(xiàn)場禁止使用明火,若引起火災,后果由乙方全部承擔;。
2、現(xiàn)場禁止吸煙;。
3、油漆材料必須和其他材料分開放置;。
4、乙方應在保證安全的前提下進行施工,若出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行負全部責任。
十三、維修。
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在壹年內無償維修,普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修。
2、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
包工合同才有效篇十九
甲方:_______________(借款人)
身份證號:_____________________
乙方:_______________(出借人)
身份證號:_____________________
甲方因本人生產或經營需要,向乙方申請借款,并以自有車輛作為抵押物,經當事方協(xié)商一致,乙方同意出借并簽定本合同內容。
第一條借款內容
借款總金額:人民幣_____元,大寫_______________。
借款期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共計_____天。月利息_______。
第二條借款的支付及償還
1.借款的支付:借款及抵押手續(xù)辦妥后,乙方將借款金額一次性支付給甲方或轉入甲方賬戶。
2.借款的償還:本借款在到期日一次性還清本息。
3.甲方可以提前還款,但必須提前15天通知乙方。
第三條違約責任
第四條甲方確認抵押資產為其本人所有,一切手續(xù)合法、有效,該資產在抵押前無任何經濟糾紛和違法責任,否則甲方承擔全部法律責任。
第五條抵押物事項
1.汽車種類及牌號:_______________
2.車架號:________________________
3.發(fā)動機號:_____________________
第六條抵押物的保管
1.抵押物由乙方保管,在抵押期間,乙方無償使用該車輛,保證該車輛無任何交通事故及違章,若是由于車輛自身原因或自然損壞,不可抗力等因素造成的'車輛損失,免除乙方賠償責任。
2.甲方必須連同與抵押車輛相關的鑰匙、機動車登記證書、行車證、購車發(fā)票、購置稅、養(yǎng)路費、保險單據(jù)、戶口本原件及身份證復印件交由乙方或中間人保管。
第七條抵押物的處置
1.抵押期間,甲方對抵押車輛做出的任何處置均無效。
2.甲方如不能按時還款,自逾期天后,乙方則可以變賣抵押物以挽回損失,甲方同時簽署《逾期變賣委托書》。
第八條抵押期間,發(fā)生下列情形之一,乙方有權提前處置抵押物
1.借款人被宣告失蹤,而其財產代管人拒絕履行本合同的;
2.借款人喪失民事行為能力,而監(jiān)護人拒絕履行本合同的;
3.借款人死亡或宣告死亡而其財產合法繼承人拒絕履行本合同的;
4.借款人不履行還款義務或有其他缺乏償債誠意的行為;
6.借款人變更住所、通信地址、聯(lián)系電話等事項未在5日內及時通知的。
第九條費用的承擔
1.如果甲方不能按期還款,在爭取乙方同意的情況下可以展期。
2.有關抵押、借款產生的一切費用均由甲方承擔。
第十條本合同生效條件
本合同自當事人簽字之日起生效。
本合同一式份,甲方、乙方各執(zhí)一份,其余在有關部門備案。
甲方:________________乙方:________________
_______年____月_____日_______年____月_____日
包工合同才有效篇二十
甲方:
乙方:
現(xiàn)根據(jù)國家相關法律、法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在施工中的權利、義務和經濟責任,經雙方協(xié)商同意簽訂本農村建筑包工合同.
第一條工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
第二條工程承包內容和單價
1、工程施工面積:按實際面積算,使用防火保溫隔熱材料。
2、單價:外墻按元/m2含材料款,其它項目見清單.
3、工程概算總價元(結算時按實際工作量結算為準)。
第三條施工搭架材料和搭架費用,由甲方無償提供。
第四條外墻施工工期天,自年月日起至年月日止。外墻施工時如受天氣等影響造成的拖延時間,工期則順期延長.
第五條工程價款的支付與結算方式
1、工程款支付方式:本農村建筑包工合同簽訂后日內,甲方支付農村建筑包工合同總價的備料款,即人民幣元。在施工過程中,工程完成再付工程款,即人民幣元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后日內全部付清。
2、結算方式:工程驗收后須按驗收單實際數(shù)量和農村建筑包工合同約定的單價進行工程決算,甲乙雙方共同辦理結算手續(xù),結算完畢,當日內全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內付清工程款,甲方應按被拖欠額每日5‰的違約金支付給乙方。
第六條違約責任
甲方的責任:
1、未能按照農村建筑包工合同約定履行責任,造成乙方損失的;
2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產損失的;
3、不按農村建筑包工合同約定給付工程款的。
乙方的責任:
1、工程質量按國家相關標準實行,如有不符合農村建筑包工合同規(guī)定的;
2、工程不能按農村建筑包工合同規(guī)定如期交付使用的。甲方有權拒付工程款.
3、三年質量保證,如出現(xiàn)質量問題,無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外)農村建筑包工合同違約的解決辦法:違反農村建筑包工合同規(guī)定,雙方應本著友好的態(tài)度協(xié)商解決,協(xié)商不成時任何一方均可向轄區(qū)人民法院起訴。
第七條施工中如頂面、墻面偏差超過30mm,甲方應按現(xiàn)場實際工程量協(xié)商補給乙方:。
第八條完工后甲方如需要清理工保潔,甲方應加工程保潔款每m2按建筑面積計算。
第九條其它本農村建筑包工合同一式貳份,甲方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。本農村建筑包工合同未盡事宜,可另行協(xié)商訂立補充農村建筑包工合同,與本農村建筑包工合同具有同等法律效力。
公司地址:
聯(lián)系電話:
甲方(簽字):乙方(簽字):
日期:年月日日期:年月日
包工合同才有效篇二十一
案情:xx年3月20日,徐某與某商貿中心簽訂了一份房屋租賃合同。合同約定:該商貿中心將其所有的門面房兩間租賃給徐某經營,年租金為10000元,支付期限為每年7月1日前付清當年租金,租賃期限為3年。合同簽訂后,徐某按約向該商貿中心支付了租金。xx年5月商貿中心由于資金緊缺,決定將該門面房出售,并張貼了公告。同年7月蔣某以13萬元人民幣的價格將此兩間門面房買下,雙方簽訂了購房合同,并到房管部門辦理了產權登記手續(xù)。蔣某將房買下后,打算自己經營農資產品,遂要求徐某盡快搬出,遭到拒絕,蔣某以劉某侵犯其所有權為由向法院起訴,要求徐某立即從該店面搬出,并賠償其損失。
判決:法院審理后認為,徐某與商貿中心簽訂的房屋租賃合同合法有效,作為承租人的徐某依合同約定取得了房屋的租賃權,租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的,并不影響租賃合同的效力。遂判決駁回蔣某的訴訟請求。
評析:本案涉及到租賃合同的特別效力問題,即買賣不破租賃問題,所謂的買賣不破租賃,即在租賃關系存續(xù)期間,即使出租人將租賃物讓與他人,對租賃關系也不產生任何影響,買受人不能以其已成為租賃物的所有人為由否認原租賃關系的存在并要求承租人返還租賃物?!逗贤ā返诙俣艞l規(guī)定:"租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的,不影響租賃合同的效力。"《民通意見》第119條第二款規(guī)定:"私有房屋在租賃期內,因買賣、贈與或者繼承發(fā)生房屋產權轉移的,原租賃合同對承租人和新房主繼續(xù)有效"。上述規(guī)定說明租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的,承租人的租賃權可以對抗租賃物的新所有權人,承租人與出租人原來在合同中所作的其他約定,租賃物的新所有權人也應一并遵循。租賃合同的對抗效力是租賃權物權化的具體體現(xiàn)。
買賣不破租賃原則的適用,應具備兩個條件:
1、原租賃合同合法有效,租期尚未屆滿;
2、租賃物所有權的變動應該在租賃期間。在本案中,徐某與商貿中心所簽訂的房屋租賃合同并未違反我國有關法律法規(guī)的規(guī)定,是雙方當事人的真實意思表示,應認定合法有效。該租賃合同的履行期限為3年,發(fā)生糾紛時期限并未屆滿。另一方面,蔣某取得門面房所有權的時間也在租賃期間以內,故本案符合"買賣不破租賃"的適用條件。因此法院判決駁回蔣某的訴訟請求是正確的。
包工合同才有效篇二十二
本文目錄
有效合同
商品房買賣合同的出賣人違反有效要約時的糾紛
四個方面認定房屋租賃合同是否有效
原告(被上訴人):枝城市金屬回收公司
被告(上訴人):黃石市金屬粉末總廠
原告訴稱,原告與被告于1989年4月6日簽訂一份定購金屬再生冶煉爐合同。合同規(guī)定,被告為原告制造再生冶煉爐一臺,并負責安裝調試達到合同第四條規(guī)定的各項技術指標(即熔煉速度、出鐵量、生產周期,投入熔煉的廢舊金屬材料質量及規(guī)格等)。被告還負責再生爐的安裝,調試及培訓操作技術工人。合同約定再生爐總價款為10.5萬元。原告按合同規(guī)定已付款7萬元。被告將再生爐加工完畢于1989年5月底運抵原告處,同年7月安裝完畢。該冶煉爐經雙方先后5次開爐,調試結果達不到合同規(guī)定的技術指標,被告此后撒手不管。原告多次電函和派人協(xié)商未果,被告聲稱“爐子可用”,使原告定購的冶煉爐無法正常投入生產,造成了嚴重經濟損失。
原告認為,被告的行為違反了《工礦產品質量責任條例》和經濟合同法的有關規(guī)定。原告要求法院判令被告將金屬冶煉再生爐調試達到合同規(guī)定的技術標準,承擔全部違約責任,負擔全部訴訟費及調試費。
被告在答辯中稱,再生爐是被告與華中理工大學共同研制和開發(fā)的新型產品。再生爐的各項技術指標是原被告雙方共同磋商簽訂的,合同確定的各項指標存在明顯的缺陷。且各項技術指標相互聯(lián)系,如果投入熔煉的原材料達不到規(guī)定的質量標準,就會影響調試效果,而合同未規(guī)定允許指標有一定波動范圍是不合理的。從被告所進行的5次開爐調試情況看,前3次由于經驗不足,對投入物料把關不嚴,原告所提供的不合格原材料,導致失敗,后2次開爐是成功的,再生爐驗收完全合格。從全部開爐過程看,除2次開爐因原材料不足而被迫停爐使熔煉周期無法驗證外,其余各項指標均已達到合同規(guī)定的標準。由此,被告認為再生爐質量是合格的,存在的是一個操作掌握問題,原告不尊重事實,對合同糾紛應負全部責任。被告請求法院對后2次調試情況調查,征求再生爐的設計人員對爐子有關數(shù)據(jù)指標作可行性解釋。要求法院判令原告付清設備余款3.5萬元并支付違約金。
枝城市人民法院經調查、審查,查明:原、被告簽訂購銷冶煉再生爐合同后,原告依約先行付款7萬元,但被告將設備制造完畢運抵原告處,先后5次開爐調試,開爐結果表明均未達到合同規(guī)定的經濟技術指標,再生爐質量不符合合同規(guī)定。同時查明:被告經工商部門核準的經營范圍是主營金屬粉末、絕熱合成材料;兼營鑄鐵、鑄鋼件及化工、小五金。冶煉再生爐為整臺設備制造,不屬被告的經營范圍。
鑒于上述事實,枝城市人民法院審理認為:被告超出工商部門對其核準的經營范圍,與原告簽訂的購銷冶煉再生爐合同為無效合同。造成糾紛的主要責任在被告,原告對被告經營資格審查不嚴,也應負一定責任。
枝城市人民法院根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》第七條關于“違反法律和政策、計劃的合同,,為無效合同;第十六條關于“經濟合同被確認無效后,當事人依據(jù)該合同所取得的財產,應返還給對方,有過錯的一方應該賠償對方因此所受的損失;如果雙方都有過錯,各自承擔相應的責任”等規(guī)定,于1991年6月28日作出判決:
1.被告黃石市金屬粉末總廠返還原告枝城市金屬回收公司已付的再生爐貨款7萬元;
2.原告返還被告冶煉再生爐(返還方式,由原告負責拆除,被告將拆除的設備部件自辦運輸運走)
3.雙方由此而造成的損失各自承擔。
案件受理費3814元,原告負擔1144元,被告負擔2670元。
一審判決后,被告黃石市金屬粉末總廠不服,向宜昌地區(qū)中級人民法院提出上訴。被告上訴稱,雙方簽訂的是加工承攬合同,合同依法有效,而不是一審法院認定的無效的
購銷合同
;一審判決雙方相互返還貨款和原物,因原告返還拆除后再生爐將喪失使用價值,導致擴大被告的經濟損失。為此被告提出,一審法院認定事實不清,適用法律不當,判決明顯不公,要求二審法院撤銷原判,重新處理。
宜昌地區(qū)中級人民法院經調查審理查明:被上訴人枝城市金屬回收公司為解決熔煉廢舊金屬使之成形便于運輸?shù)碾y題,了解到華中理工大學教授聞××設計的一種金屬冶煉爐可適用。被上訴人經與聞教授和上訴人黃石市金屬粉末總廠三方洽談,被上訴人指定用聞的設計圖,上訴人依圖紙加工制作一臺再生冶煉爐。聞也愿提供圖紙給上訴人生產并提供必要的技術指導。由此上訴人與被上訴人簽訂的購制再生冶煉爐合同1份。簽約時被上訴人根據(jù)其適用要求,與上訴人共同在合同第四條中確定了再生爐的各項技術指標。上訴人將設備加工制造完畢,運到被上訴人處,雙方會同聞教授共同調試,先后開爐5次,前3次調試效果不理想,后2次調試結果表明,除熔煉周期因原料不足和試驗時間過長不能試驗外,其余各項可達到合同規(guī)定的各單項經濟技術指標。由于這臺再生爐屬革新性質的非標準、非定型設備,無法定的技術指標數(shù)據(jù)作為驗收依據(jù),只能依據(jù)雙方約定的技術指標為驗收依據(jù)。雙方在合同中約定的單項技術指標是明確的,但各單項技術指標是相互聯(lián)系,互相制約的,還應當約定綜合技術指標且留有余地,雙方未約定綜合技術指標,屬于簽約缺陷。由于驗收標準不確定,上訴人認為再生爐質量是符合合同規(guī)定的,被上訴人則認為質量不合格,由此產生質量爭議。二審經開庭質證,雙方均認為這臺再生爐經繼續(xù)調試后,可投入使用并形成一定的生產能力,不宜作廢品處理。
宜昌地區(qū)中級人民法院審理認為:上訴人根據(jù)被上主訴人的特定要求和指定的生產圖紙,加工制造金屬再生冶煉爐,雙方為此簽訂的合同為加工承攬合同;雙方爭議的合同標的物是一臺非標準非定型設備,設備主要由鑄鐵件和耐火材料組成,上訴人經工商部門核準的經營范圍中包括可以經營鑄造業(yè),二審審理中征詢工商部門對上訴人組裝特定的革新設備是否為超越經營范圍的意見,工商部門認為對此目前雖無明確的法律規(guī)定,但認定為違法經營行為似無根據(jù)。依照國家工商局制定的《企業(yè)經營范圍核定規(guī)范》中關于允許企業(yè)合理跨業(yè)經營的原則,上訴人承攬加工以鑄件為主體的專用設備,與其技術能力和承擔經濟責任的能力是適應的,為了有利于加強企業(yè)之間的橫向協(xié)作,促進技術進步和生產發(fā)展,對雙方簽訂的這份加工承攬合同應認定為有效合同,一審判決認定合同無效不妥;本案雙方當事人簽約時對設備的技術指標規(guī)定不盡科學、合理,以致調試驗收時發(fā)生質量爭議,雙方均有簽約不慎的過錯。鑒于上述事實,宜昌地區(qū)中級人民法院根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第九條“人民法院審理民事案件,應當根據(jù)自愿和合法的原則進行調解”,主持雙方當事人調解,雙方互諒互讓達成如下協(xié)議:
2.上訴人已交付的設備,由被上訴人自行調試后使用;
3.一、二審案件受理費7629.6元,上訴人、被上訴人各負擔3814.8元。
本案中,訴訟當事人爭議的合同標的物質量問題并不算復雜,但法院對合同性質及效力的認定,對正確審理案件卻具有重要意義。一、二審法院的認定事實和適用的法律規(guī)范不同,就出現(xiàn)了不同的判案理由和結論。二審法院認定為有效的加工承攬合同,調解結案是合法正確的。
首先,認定當事人在經濟活動中的經營行為是合法還是違法,要從案件所反映的基本事實和實際情況出發(fā),運用法律和政策客觀分析評斷。在經濟體制改革中,隨著商品經濟的發(fā)展和經濟法律關系的變化,經濟合同糾紛會出現(xiàn)不少新的復雜情況和一些值得研究的問題。當法律和政策對當事人的某種經營行為是否合法規(guī)定不明確時,要從是否有利于搞活經濟,促進社會生產力發(fā)展來進行分析。從本案的具體情況看,被告是兼營鑄造業(yè)的生產廠家,以其技術能力和企業(yè)生產優(yōu)勢,加工承攬原告定作的冶煉爐的行為,與其民事權利能力和行為能力是適應的。盡管工商管理部門核準被告的經營范圍為生產鑄件,對能否承攬整臺設備的制造規(guī)定不明確,但是應當看到,一方面這臺冶煉爐是以鑄件為主體構造的小型技術設備,不屬法規(guī)規(guī)定實行生產許可證的產品,法律對此種設備的制造未作禁止性規(guī)定,同時被告的經營行為也符合工商部門允許合理跨業(yè)的原則。因此應認定被告的經營行為是合法的,如果認定被告超越經營范圍,合同無效與法律規(guī)定之本意不符;另一方面,原、被告簽訂這份加工承攬合同不會給社會經濟秩序帶來危害,而是促進了生產的發(fā)展,也是符合國家的宏觀科技政策的。
其次,法院在審理經濟合同糾紛案件時,準確地把握合同性質,是正確適用法律,劃清當事人民事責任,合理解決紛爭的前提。不同類型的合同關系,反映了當事人的不同經濟目的,在合同法上就表現(xiàn)為不同的法律特征,這就為法院判決各類合同糾紛案件提供了不同的法律準繩。就本案而言,如何認定合同的性質,直接關系到對合同糾紛當事人的經營范圍、合同效力及當事人應承擔的過錯責任的確認。因此應根據(jù)兩種合同的不同本質特征全面分析,正確適用法律。審理本案的二審法院依據(jù)“合同內容”和“標的特定性”的本質特征認定雙方爭議的是加工承攬合同而不是購銷合同,更符合本案的實際情況。二審法院按有效的加工承攬合同糾紛案審理并依法調解結案,依法保護了主體雙方的合法權益。與一審法院判決確認雙方承擔“無效合同的民事責任”相比,更有利于促進商品經濟的發(fā)展,也更符合立法原則。
有效合同(2) |
返回目錄
xx年2月大洋房地產開發(fā)公司預售其開發(fā)的空中花園別墅,因該樓盤處于預售開發(fā)階段,欲購一套聯(lián)體別墅的張某在售樓工作人員的帶領下觀看了一套樣板房。該樣板房設計精巧、裝修雅致,并帶有地下車庫(凈高2.25米),張某對此甚為滿意。張某得知該樓房的價位比同類別墅高出許多時,對于是否購買產生了擾豫。但當其看到大洋公司的售樓宣傳材料后,得知預售別墅的設計與樣板房一樣,且地下車庫屬于贈送的,遂與開發(fā)商簽訂了商品房預售合同,約定購買該樓盤的一套聯(lián)體別墅,并對房價、面積、樓高、付款與交房時間等作了約定。合同簽訂后的1個月內張某付清了全部房款。xx年1月樓盤完工并經過驗收,大洋公司通知張某交接房屋,但張某發(fā)現(xiàn)其購買別墅的地下車庫的高度僅為1.625米,與樣板房及其宣傳資料的說明嚴重不符,于是拒絕接受房屋,并要求大洋公司承擔賠償損失及承擔由此造成逾期交房的違約責任。大洋公司則反駁說,地下車庫系免費贈送,雙方簽訂的商品房預售合同中沒有約定,其不屬于買賣房屋的一部分,故不存在違約,大洋公司亦不承擔違約賠償?shù)呢熑?。大洋公司告知張某,如若因此不滿意可以退房,但應承擔相應的違約責任。
【糾紛與風險分析】
在商品房買賣合同的訂立階段,對開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中所作的允諾的性質如何界定,是屬于要約邀請還是要約?這將直接關系到開發(fā)商的義務與責任承擔以及買受人所應當享有的權利。
根據(jù)《合同法》第13條的規(guī)定,當事人訂立合同,必須采用要約、承諾方式。合同是從合同當事人之間的交涉開始,經要約、承諾,即告成立。如果合同沒有經過承諾而只停留在要約階段,則合同未成立。根據(jù)《合同法》第14條的規(guī)定,要約是指一方當事人以訂立合同為目的,向他人提出的訂立合同的建議和要求,是希望與他人訂立合同的意思表示。提出要約的一方當事人稱為要約人,接受要約的人稱為受要約人。
要約通常都具有特定的形式和內容,一項要約要發(fā)生法律效力,則必須具有特定的有效條件:(1)內容具體確定;(2)表明經受要約人承諾,要約人即受該意思表示約束。不具備這些條件,要約在法律上不能成立,也不能產生法律效力。根據(jù)我國《合同法》第15條的規(guī)定,要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股
說明書
、商業(yè)廣告等為要約邀請。商業(yè)廣告的內容符合要約規(guī)定的,視為要約。根據(jù)上述分析可以看出,在通常情況下開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中對樓房所作的說明屬于要約邀請,它不能產生要約的后果,即開發(fā)商不因發(fā)出要約邀請而受到約束。但是,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,銷售廣告的內容符合要約規(guī)定的,視為要約。
大洋公司雖然將別墅附屬的地下車庫作為贈送,但這種贈送是在買房者完全接受了其售房條件基礎上發(fā)生的,從而也構成了買房者購買商品房的條件之一,如果不贈送地下車庫,則買房者張某就有可能不購買大洋公司所售別墅。根據(jù)最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第3條的規(guī)定,如果商品房出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內的房屋及相關設施所作的說明和允諾的具體規(guī)定,對商品房買賣合同的訂立以及商品房價格的確定有重大影響的,應當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應當視為合同內容,當事人違反的,應當承擔違約責任。由此可見,本案中即使張某與大洋公司沒有在合同中約定地下車庫系免費贈送,但開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中對贈送地下車庫作了允諾,且其對雙方訂立預售合同以及對商品房價格的確定產生重大影響,因此應將其視為要約,并因張某的承諾而發(fā)生合同的效力。因此,對于這一合同的內容,作為開發(fā)商的大洋公司應當遵守,如若違反,則應當承擔違約責任。
【風險提示】
根據(jù)我國《合同法》和最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的有關規(guī)定,商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內的房屋及相關設施所作的說明和允諾具體確定,并對商品房買賣合同的訂立以及商品房價格的確定有重大影響的,應當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應當視為合同內容,當事人違反的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任;在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
有效合同(3) |
返回目錄
出租人和承租人就房屋出租的租金、期限、違約責任等條款達成一致意見后,租賃合同就成立了。成立后的房屋租賃合同有無法律效力,主要從下面四個方面進行審查。
(一)合同主體是否符合規(guī)定,即出租人與承租人是否具備有效民事行為的構成要件。如是否為無民事行為能力人或限制民事行為能力人,或出租人是否為房屋所有人或合法使用權人等。
(二)房屋是否為法律法規(guī)禁止出租。只要法律法規(guī)不禁止出租的房屋,都可以依法出租。根據(jù)規(guī)定,有下列情形之一的房屋不得出租:(1)未依法取得房屋所有權證的;(2)司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;(3)共有房屋未取得共有人同意的;(4)權屬有爭議的;(5)屬于違法建筑的;(6)不符合安全標準的;(7)已抵押,未經抵押權人同意的;(8)不符合公安、環(huán)保、衛(wèi)生等主管部門有關規(guī)定的;(9)有關法律、法規(guī)規(guī)定禁止出租的其他情形。
(三)房屋租賃合同的內容是否合法。在實踐中,有些房屋租賃合同約定房客逾期支付租金、水電費等的滯納金按每日2%計算。從法律來說,這種約定因滯納金過高有失公平,屬于可撤銷條款。還有一種常見的情形是,有人用租來的房屋進行違法犯罪活動,若屬實,則在出租人明知或應當知道的情況下,這樣的租賃合同均是無效的,不受國家法律保護,租金依法沒收。
(四)是否進行過登記備案。《城市房地產管理法》、《城市房屋租賃管理辦法》及本市的租賃法規(guī)均規(guī)定,租賃當事人應向房產管理部門辦理登記備案手續(xù)。在實踐中,對未登記備案的租賃合同是否有效有兩種觀點,一種認為合同是無效的,另一種認為租賃合同仍然有效,但不具有對抗第三人的效力。
包工合同才有效篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
甲方將新鄉(xiāng)醫(yī)學院體育訓練館游泳池、消防水池、衛(wèi)生間、淋浴間、室外走廊等防水分項工程分包給乙方施工,為了安全生產、文明施工、確保工程質量和工期的順利進行,雙方本著平等、誠信、互利的原則,更好的明確雙方的責、權、利事宜,經雙方友好協(xié)商,達成以下協(xié)議:
一、承包概況:
2、工程地點:新鄉(xiāng)醫(yī)學院北校區(qū)內。
3、承包形式:包工包料包檢測合格。
二、承包范圍:
新鄉(xiāng)醫(yī)學院體育訓練館游泳池、消防水池、衛(wèi)生間、淋浴間、室外走廊等防水分項工程。
三、承包單價:
2、游泳池、消防水池、室外走廊合成高分子防水涂料(二遍),單價為元/m2;。
3、決算方式:按實際完成工程量乘以包干單價進行計算。
四、付款方式:
乙方進場施工,工程結束付總價款的50%,待工程全部竣工驗收合格后付至總價款的80%,剩余15%一個月內付清,余5%作為工程質保金,待保修期滿五年后給予支付。
五、工期要求:
本工程工期定于年月日開工,于年月日完工。甲方根據(jù)工程進展情況通知乙方進場施工,乙方應在接到通知后壹天內到位。因乙方原因造成工期延誤,每延誤一天罰款500元。
六、質量要求:
1、工程應按圖紙要求及設計、施工規(guī)范及有關技術標準組織施工,必須達到規(guī)范規(guī)定要求。工程質量必須達到合格標準。如果質量不合格,乙方應無條件修補至合格,由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的結算時按80%給予計算。
2、乙方應按防水規(guī)范組織施工,做到徹底清量,認真沖洗,對局部鼓起部分鏟除,對找平層龜裂的部位應重新用水泥找平。
3、工程實行質量獎懲制度,每發(fā)現(xiàn)一處質量問題,對乙方進行罰款100元。
七、雙方職責:
甲方職責:
1、免費提供乙方現(xiàn)場材料堆放場所、水電供應等;。
2、負責本工程各班組協(xié)調工作;。
3、對乙方的施工質量、工期進度、施工安全監(jiān)督權、協(xié)助乙方做好成品保護工作;。
4、如圖紙或現(xiàn)場的尺寸進行更改及增減項目及時通知乙方;。
乙方職責:
1、乙方施工必須符合有關安全要求。
(1)乙方人員要嚴格按照防水施工規(guī)范的規(guī)定進行施工,配備專職技術員,
(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規(guī),
(3)乙方應服從安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理;。
(4)乙方應編制承包范圍內的安全技術措施或方案。
(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規(guī)范、規(guī)程進行施工,施工期間發(fā)生安全事故由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任,與甲方無關。
2、嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工,做到保質、保量、按期完成任務,必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程,由乙方責任引起的質量問題,由乙方承擔其經濟損失。
3、工程結束后,乙方負責提供國家有關部門出具的質量檢測合格報告及復試報告。
4、負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底,進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
5、乙方在施工中如有對甲方或第三人造成傷害的,應承擔賠償責任。
6、乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時,應采取有準備措施防火污染或破壞其他專業(yè)的成品和半成品,并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。
7、乙方不得將本分項工程自行轉包,如發(fā)現(xiàn)甲方有權終止本協(xié)議,并另行分包給其他單位施工,由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工:
1、乙方進場后,必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求,自覺遵守甲方的安全監(jiān)督和各種規(guī)章制度。施工過程中必須嚴格按安全操作規(guī)范執(zhí)行。若乙方未按規(guī)定進行施工,所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽,高空作業(yè)時應系安全帶若發(fā)現(xiàn)乙方工作人員進入施工現(xiàn)場未按有關規(guī)定佩戴安全帽和安全帶,無安全防護措施,每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業(yè)人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭,嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規(guī)定的其他不能使用的電器,如發(fā)現(xiàn)燒煮、燒水等,使用電器一律沒收并給予每人次200元罰款。
4、施工中,乙方應同班組與各級管理部門密切配合,服從統(tǒng)一指揮、安排,嚴禁在工地內打架賭博,嚴禁酒后上班作業(yè),違者每次罰款壹千元,由工資中扣回,乙方應無條件接受。
5、安全責任根據(jù)有關精神,貫徹以誰施工、誰負責安全的原則,乙方必須做好安全防護工資,如發(fā)生安全問題,一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生工作。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標志等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工,乙方必須做到落手清,嚴禁向下扔雜物,違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工后的各層清理,保持現(xiàn)場文明施工及驗收之前各樓層衛(wèi)生清理。
10、自覺服從甲方管理,同時加強自身隊伍管理,密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修辦法:
施工結束后,乙方免費保修期為五年,保修期內出現(xiàn)質量問題,乙方應免費保修。甲方憑本合同通知乙方,乙方接到保修通知后,應立即組織人力物力趕赴現(xiàn)場進行維修,乙方不得以任何理由推諉。
十、附則:
1、本協(xié)議中未盡事宜,甲、乙雙方本著實事求是的原則,友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請裁決。仲裁結果是終局,雙方必須無條件服從。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效,自工程竣工工程款付清后自動失效。本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份為憑。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工合同才有效篇二
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本工程的具體情況雙方就勞務分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
邯鄲市大名縣水榭花都一期車庫。
大名縣縣城北環(huán)路。
本合同包含1—7#樓地下車庫頂(含頂)以下的主體建筑勞務工作,給定的施工圖紙范圍內所有土建工程施工中的各項勞務,即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子工程、室內砌筑工程、混凝土澆筑、內墻抹灰。
甲方提供的材料有:所有周轉材料和機械設備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。
20xx年6月1日至9月1日,正常工期每耽誤一天,扣工程款5000元,依次累計。耽誤工期超過10天,甲方有權另行安排隊伍施工,乙方無條件退場。
1、按該工程設計圖紙為準,計算項目總面積工程量。
2、項目總面積約16000平方米。
3、工程承包價:每平方米218元,不包括稅金。
4、工程總價約348000元。
無預付款,本合同內容全部完工后5日內,甲方支付乙方70%工程款;三個月內支付剩余的全部工程款項。
甲方責任:
1、向乙方提供完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負責。
2、對工程質量嚴格把關,對不合格工程勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。
4、協(xié)調工程大包方,保證工程材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。如耽誤工期由甲方負責。
5、保證按時給乙方撥付工程款,按月累計停工5天,人員誤工費由甲方負責,工期續(xù)延。
6、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,
對資料的真實準確性負責。
乙方責任:
1、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員、管理人員和作業(yè)工具,配備專職人員負責現(xiàn)場協(xié)調,安全文明施工;主要負責人保證吃住在現(xiàn)場。
2、乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度,不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
3、嚴格執(zhí)行特種工種上崗,如:電焊工、電工等特殊工種。
4、嚴格規(guī)范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
5、施工中注意安全施工,杜絕傷亡事故的發(fā)生。
九、施工安全施工生產目標承諾:
1、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
2、杜絕重大設備、火災事故。
3、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成,而責任及所有費用由造成方負責,甲方進行協(xié)調解決處理。
2、甲乙雙方必須自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》,以及有關的各項規(guī)范,自學遵守當?shù)卣?、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定,切實保障施工人員的安全與健康。甲方做到主樓上的安全防護。
3、乙方應有安全管理組織體制,包括抓安全生產的領導,各級專職、兼職的安全員,應有各工種的安全操作規(guī)程,特種作業(yè)人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度,安全教育制度等。
4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度:
(1)根據(jù)工程內容、特點,甲乙雙方應做好安全技術交底,并有交底書材料,雙方各執(zhí)一份。
(2)乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)乙方生產負責人技術人員必須接受安全培訓,考試合格后辦理分包單位安全資格審查認可證后方可組織施工。
(4)乙方的工長、技術員、機械操作人員等部門負責人以及各專業(yè)安全管理人員等部門負責人必須接受安全技術培訓持證上崗。
(5)乙方工人入場一律接受安全教育,合格后方準進入現(xiàn)場施工。
(6)乙方的特種作業(yè)人員的配置必須滿足施工需要,并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證,持證上崗。
(7)乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度,并且嚴格貫徹實施。
(8)乙方必須設立專職安全人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
(9)乙方必須執(zhí)行安全防護措施,設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度。
(10)乙方必須執(zhí)行安全防范制度。
十一、現(xiàn)場文明施工及其人員行為的管理:
1、乙方必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定,必須符合現(xiàn)場標準化布置的要求。
2、乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為,否則由此造成的一切損失和費用由乙方自已負責。
3、乙方的工人和管理人員要舉止文明,行為規(guī)范,遵章守紀,對人有禮貌,禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
十二、其它:
1、甲方向乙方提供辦公室一間,庫房一間,鋼筋制作場地。
包工合同才有效篇三
甲方:
乙方:
現(xiàn)根據(jù)國家相關法律、法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在施工中的權利、義務和經濟責任,經雙方協(xié)商同意簽訂本農村建筑包工合同.
第一條 工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
第二條 工程承包內容和單價
1、工程施工面積: 按實際面積算,使用防火保溫隔熱材料。
2、單價:外墻按 元/ m2含材料款,其它項目見清單.
3、工程概算總價 元(結算時按實際工作量結算為準)。
第三條 施工搭架材料和搭架費用,由甲方無償提供。
第四條 外墻施工工期 天,自 年 月 日起至 年 月 日止。外墻施工時如受天氣等影響造成的拖延時間,工期則順期延長.
第五條 工程價款的支付與結算方式
1、工程款支付方式:本農村建筑包工合同簽訂后 日內,甲方支付農村建筑包工合同總價的 備料款,即人民幣 元。在施工過程中,工程完成 再付 工程款,即人民幣 元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后 日內全部付清。
2、結算方式:工程驗收后須按驗收單實際數(shù)量和農村建筑包工合同約定的單價進行工程決算,甲乙雙方共同辦理結算手續(xù),結算完畢,當日內全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內付清工程款,甲方應按被拖欠額每日5‰的違約金支付給乙方。
第六條 違約責任
甲方的責任:
1、未能按照農村建筑包工合同約定履行責任,造成乙方損失的;
2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產損失的;
3、不按農村建筑包工合同約定給付工程款的。
乙方的責任:
1、工程質量按國家相關標準實行,如有不符合農村建筑包工合同規(guī)定的;
2、工程不能按農村建筑包工合同規(guī)定如期交付使用的。甲方有權拒付工程款.
3、三年質量保證,如出現(xiàn)質量問題,無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外) 農村建筑包工合同違約的解決辦法:違反農村建筑包工合同規(guī)定,雙方應本著友好的態(tài)度協(xié)商解決,協(xié)商不成時任何一方均可向轄區(qū)人民法院起訴。
第七條 施工中如頂面、墻面偏差超過30mm,甲方應按現(xiàn)場實際工程量協(xié)商補給乙方: 。
第八條 完工后甲方如需要清理工保潔,甲方應加工程保潔款每m2 按建筑面積計算。
第九條 其它 本農村建筑包工合同一式貳份,甲方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。本農村建筑包工合同未盡事宜,可另行協(xié)商訂立補充農村建筑包工合同,與本農村建筑包工合同具有同等法律效力。
公司地址:
聯(lián)系電話:
甲方(簽字): 乙方(簽字):
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
包工合同才有效篇四
甲方:________________地址:________________。
電話:______傳真:_____授權代表:____職務:_____。
乙方:________________地址:_______________。
電話:______傳真:_____授權代表:____職務:_____。
第一條前言。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》和其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,基于:
地紅線圖)編號為____;。
甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,簽訂本合作建房合同。
第二條合作建房。
商住、住宅)樓,并按本合同第六條的約定進行產權分成。
第三條建房資金建房資金預計為人民幣__________元,全部由乙方提供,實際建筑成本高于或低于該預計數(shù)額的部分由乙方承擔和享有。
繳的土地使用費或因劃撥方式取得土地使用權而應補繳的地價款。
均由乙方負責辦理,但甲方有義務協(xié)助乙方辦理報批手續(xù),包括毫不遲延地提供甲方持有的所需材料。
第五條設計、建筑工程設計和建筑的招標、施工監(jiān)督由甲方負責,但按本合同第條約定產權應分給甲方部分的設計圖紙須經甲方書面認可后方可報批并實施。
工程設計的招標工作應在本合同生效后第____天內完成,整個建筑工程應在本合同生效后第天內開工,并在第個月內完成竣工驗收工作。
第六條產權分成。
全部建筑的產權由甲、乙雙方按下列方式或比例分成:甲方擁有____棟____層房屋的產權,乙方擁有____棟____房屋的產權。
乙方應在工程竣工驗收合格后_____日內辦理完甲方應分得產權部分房屋的房地產證。
第七條違約責任。
方有權解除合同,并有權要求乙方賠償損失。
2.除因甲方的原因造成延誤外,如乙方未能按第六條第二款約定的時間辦好房地產證,乙方應按主管部門發(fā)布的指導租金價格向甲方支付違約金。
當拖延時間超過三個月以上時,乙方有權解除合同,并有權要求甲方賠償損失。
應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會深圳分會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
第九條合同生效本合同自政府主管部門批準后生效。
包工合同才有效篇五
業(yè)主 (以下簡稱甲方): 聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方): 聯(lián)系電話:
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
一、 施工概況
施工名稱: 。
二、施工量、 價格
1、單價: 元/m2。
2、施工款:元。
3、如需要增加施工量洽談。
三、 付款方式:現(xiàn)金付款。
四、 設計
1、 甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、 材料、水電由甲方提供。
六、 工期
從年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天。
七、 材料運輸
甲方負責材料在施工現(xiàn)場的垂直運輸條件。
八、 施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的質量問題,由乙方無償維修。
十、 此施工出現(xiàn)任何安全事故,由乙方承擔。 十一、合同爭議
出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商, 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
本合同一式兩份,
甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
日期: 日期:
包工合同才有效篇六
分包方(乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關文件法律、法規(guī)。本著相互信任、相互尊重、平等互利、友好合作原則,達成如下協(xié)議,特簽訂本工程分包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條:工程名稱:
第二條:工程地點:
第三條:工程內容及范圍:工程的給排水工程、強弱電氣、防雷工程安裝。
第四條:承包方式:甲方將所有給排水工程、強弱電氣、防雷工程安裝工程采取包清工的方式承包給乙方。
第五條:結算方式:以建筑面積為準。
第六條:工期
總工期按建設方、甲方的要求執(zhí)行。施工期間預留預埋與土建結構同步。
第七條:工程質量
合格,達到設計和國家現(xiàn)行質量驗收的規(guī)范要求;
第八條:工程款支付
按甲方和建設方簽訂的主合同工程款支付方式執(zhí)行。
第九條:設備材料供應
1、工程所需要材料、輔料由甲方組織施工。
2、乙方提前十天提出材料計劃。
第十條:文明施工
2、甲乙雙方應嚴格遵守云南省人民政府關于加強承包生產和工程中的安全規(guī)定,堅持承包生產必須承包安全的原則。甲方應向乙方人員進行入場安全教育,并就安全技術措施等有關事宜,向乙方負責人交底。
3、乙方進入承包施工現(xiàn)場的施工人員必須事先登記注冊,并符合建委等相關政府職能部門對崗位證書的'要求。報甲方備案,對承包的勞務工程乙方應制定出具體的安全技術措施方案,確定專人負責安全工作。
4、凡乙方施工人員進入現(xiàn)場,必須遵守國家及甲方有關安全生產規(guī)章制度。甲方在檢查生產和安全時發(fā)現(xiàn)不安全因素。應立即向乙方代表提出,監(jiān)督整改。
5、凡有不適應高處作業(yè)者(心臟病、高血壓、癲癇病、貧血病等)以及16周歲以下未成年者、50周歲以上的老年工及女工,不準隨隊入場施工,違者自行負責。
第十一條:乙方職責
1、乙方必須服從甲方的質量、生產進度和安全等方面的工作安排,施工中嚴格按甲方提供的施工圖(含設計變更通知單、技術變更核定單)和技術交底要求進行施工。對現(xiàn)場管理人員和監(jiān)理人員、建設單位提出的整改意見認真落實整改。
2、乙方有責負責配合其它各工種的施工,不得影響后續(xù)工序施工,并為后續(xù)工序的施工創(chuàng)造條件。
3、乙方有責任配合甲方施工現(xiàn)場的安全文明施工和現(xiàn)場各種材料的管理工作。
4、乙方必須保證所承擔的工程項目的質量符合國家施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準。
5、乙方負責和建設單位辦理乙方承擔工程的結算工作。
6、乙方負責完善所承擔工程的資料工作,并協(xié)助完成檔案歸檔驗收工作。
第十三條:工傷
甲、乙雙方應嚴格遵守承包生產必須承包安全的原則。乙方在施工中所發(fā)生的違規(guī)、違章作業(yè)造成傷、殘、死亡事故,由乙方自行負責并承擔由此造成的一切責任。
第十四條:治安、防火
1、甲、乙雙方分別確定甲方,乙方為治安防范負責人、防火負責人。
2、乙方入場一周內,必須向所屬人員進行遵紀守法和遵守甲方項目部治安管理有關制度的宣傳教育。
3、乙方人員內部治安糾紛、案件、事故,由乙方負責查辦,如涉及甲方人員,則必須派員與甲方配合查處。
4、甲方項目部有權對乙方進行防火安全檢查、督促,查處防火違法行為,乙方人員因違章引起火警、火災,除對責任人員依法查處外,發(fā)生一次未遂火警,罰款100元,一般火災事故,罰款300~800元。
第十五條:在合同履行中若發(fā)生爭議,解決方式:
1、雙方協(xié)商解決。
2、向市建設仲裁委員會申請仲裁,或區(qū)勞動局解決。
第十五條:其它
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力,簽字蓋章后生效。未盡事宜,雙方協(xié)商。
甲方(簽章):_________乙方(簽章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
包工合同才有效篇七
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,鑒于本施工的具體情況兩方就勞務分包事項協(xié)商達成一致,訂立本合同。
本合同包含1—7#樓地下車庫頂(含頂)以下的主體建筑勞務工作,給定的施工圖紙范圍內所有土建施工施工中的各項勞務,即包括清槽、放線、墊層制作及墊層以上模板制作安裝及圓釘圓絲、鋼筋加工及安裝、架子施工、室內砌筑施工、混凝土澆筑、內墻抹灰。
甲方提供的材料有:所有周轉材料和機械設備及塔吊、輔材、耗材、其余工具和圓釘圓絲由乙方提供。
1、按該施工設計圖紙為準,計算項目總面積施工量。
2、項目總面積約16000平方米。
3、施工承包價:每平方米218元,不包括稅金。
4、施工總價約348000元。
無預付款,本合同內容全部完工后5日內,甲方支付乙方70%施工款;三個月內支付剩余的全部施工款項。
甲方責任:
1、向乙方提供完整圖紙,并進行圖紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。如不及時書面通知乙方所造成損失由甲方負責。
2、對施工質量嚴格把關,對不合格施工勒令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
3、給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水及生活用電、用水、居住場地和床。
4、協(xié)調施工大包方,保證施工材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。如耽誤工期由甲方負責。
5、保證按時給乙方撥付施工款,按月累計停工5天,工作人員誤工費由甲方負責,工期續(xù)延。
6、向乙方提供施工場地的施工地質和地下管線資料,
對資料的真實準確性負責。
乙方責任:
1、組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術工作人員、管理工作人員和作業(yè)工具,配備專職工作人員負責現(xiàn)場協(xié)調,安全文明施工;主要負責人保證吃住在現(xiàn)場。
2、乙方必須服從甲方管理工作人員指揮,嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度,不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
3、嚴格執(zhí)行特種工種上崗,如:電焊工、電工等特殊工種。
4、嚴格規(guī)范施工,保證每個分項施工符合標準,凡因質量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
5、施工中注意安全施工,杜絕傷亡事故的發(fā)生。
1、杜絕重大安全事故,死亡事故為零。
2、杜絕重大設備、火災事故。
3、安全生產、文明施工隨甲方與建設合同同步實施。
給付保險金首先抵付傷亡費用。若屬第三方所造成,而責任及所有費用由造成方負責,甲方進行協(xié)調解決處理。
2、甲乙兩方必須自覺遵守、執(zhí)行建設部《建筑施工安全檢查標準》,以及有關的各項規(guī)范,自學遵守當?shù)卣?、有關安全施工的各項規(guī)定和行業(yè)主管部門頒布實施的有關安全生產的法律、法規(guī)、規(guī)范標準及各項規(guī)定,切實保障施工工作人員的安全與健康。甲方做到主樓上的安全防護。
3、乙方應有安全管理組織體制,包括抓安全生產的領導,各級專職、兼職的安全員,應有各工種的安全操作規(guī)程,特種作業(yè)工作人員的審證考核制度及各級安全生產崗位責任制和定期安全檢查制度,安全教育制度等。
4、乙方必須執(zhí)行下列安全管理制度:
(1)根據(jù)施工內容、特點,甲乙兩方應做好安全技術交底,并有交底書材料,兩方各執(zhí)一份。
(2)乙方必須執(zhí)行各級安全教育培訓以及持證上崗制度。
(3)乙方生產負責人技術工作人員必須接受安全培訓,考試合格后辦理分包單位安全資格審查認可證后方可組織施工。
(4)乙方的工長、技術員、機械操作工作人員等部門負責人以及各專業(yè)安全管理工作人員等部門負責人必須接受安全技術培訓持證上崗。
(5)乙方工人入場一律接受安全教育,合格后方準進入現(xiàn)場施工。
(6)乙方的特種作業(yè)工作人員的配置必須滿足施工需要,并持有勞動部門核發(fā)的特種作業(yè)臨時操作證,持證上崗。
(7)乙方必須按甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生產檢查制度,并且嚴格貫徹實施。
(8)乙方必須設立專職安全工作人員實施日常安全生產檢查制度及工長、班長跟班檢查制度和班組自檢制度。
(9)乙方必須執(zhí)行安全防護措施,設備驗收制度和施工作業(yè)轉換后的交接檢驗制度。
(10)乙方必須執(zhí)行安全防范制度。
1、乙方必須遵守現(xiàn)場安全文明施工的各項管理規(guī)定,必須符合現(xiàn)場標準化布置的要求。
2、乙方應采取一切合理的措施,防止其勞務工作人員發(fā)生任何違法或妨礙治安的行為,否則由此造成的一切損失和費用由乙方自已負責。
3、乙方的工人和管理工作人員要舉止文明,行為規(guī)范,遵章守紀,對人有禮貌,禁止上工時喝酒尋釁鬧事。
包工合同才有效篇八
甲方:
乙方: 管道安裝班組
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規(guī)的的規(guī)定,在自愿、公平、誠實信用的基礎上,甲乙雙方簽訂此合同。
1.工程名稱:蒼南縣龍港鎮(zhèn)世紀大道供水工程
2.工程地點:世紀大道
3.承包范圍:管道安裝
4.承包方式:包清工
5.工期:
除了雙方簽署書面修改協(xié)議,并成為本合同不可分割的一部分的情況之外,本合同的條款不得有單方任意變化或修改。
驗收標準以國家現(xiàn)行的規(guī)范、標準、規(guī)程為依據(jù);以甲方所提供圖紙為技術標準。
清包工費:以附件清單為準,按實際工程量結算。
前期管道安裝鋪設完工,付:每月工程量的 85%
工程竣工,驗收合格后,在15天內余下的 15%尾款,全部付清。
1.安裝管道材料由乙方開列數(shù)量清單,甲方選擇品牌自主購買,乙方負責施工。乙方的施工工具由乙方自備,檢測由甲方負責。
2.乙方應提前三天向甲方提供需購材料清單,甲方應在四天內及時采購材料供施工隊使用。
3.乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現(xiàn)場。
4.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
5.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象,按材料價格的5倍從人工費扣除。
甲方負責監(jiān)督工程進度,工程中間驗收與竣工驗收工作;資料整理。負責委派項目負責人做好安裝協(xié)調工作。整理好施工現(xiàn)場的三通一平工作。
乙方負責做到安全生產、文明施工、優(yōu)質服務;主要施工人員必須持證上崗,負責施工現(xiàn)場的安全,按期、保質、保量完成工程。
施工當中,乙方必須服從甲方安全管理,嚴禁違規(guī)操作,否則出現(xiàn)任何安全事故責任都由乙方負責。
工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知7日內組織有關部門
進行驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。若因乙方安裝質量問題導致驗收不合格,乙方應及時處理,直至驗收合格。由于乙方安裝質量問題造成的一切有損甲可得利益的損失全部由乙方承擔,甲方保留索賠的權利。
2.若乙方未按合同的約定提供服務,甲方有權自行委托第三方提供甲方所需要的服務,所發(fā)生的費用由甲方承擔。造成損失的,由甲方承擔賠償責任。
2.在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續(xù)履行;
3.本合同項下的所有爭議均提交甲方所在地法院進行訴訟解決;
4.本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
任何一方均可對因不可抗力事件而延遲或不能履行合同義務造成另一方的損失或增加的費用不承擔責任。但遭遇不可抗力事件的一方應在事發(fā)之日起3日內書面通知另一方,并提供有關機構的證明材料,同時還應采取各種合理手段減輕不可抗力給雙方造成的損失和影響。
十三、未盡事宜,經甲乙雙方商定后,另續(xù)簽合同。
十四、 其它
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方簽字后生效。
甲方:乙方:管道安裝班組
簽字:簽字:
年 月 日
包工合同才有效篇九
興建人(以下簡稱甲方):
承建人(以下簡稱乙方):
為了工程能順利完成,經雙方本著平等、自愿的原則,簽訂本合同,共同信守。
一:甲方在鎮(zhèn)隆鎮(zhèn)大華小區(qū)新建一棟五層半樓房,其戶名為劉石穩(wěn),由乙方承包包工包模板工程。
二:承包金額:
每平方貳佰陸拾伍元,以每層滴水面積計算,由甲方付給乙方承包工程費用。
三:雙方義務與責任:
1、乙方包工包模板、支頂排山架、機械、工人、工人安全設備及建筑工具,負責承建甲方樓房主體以及裝修工程。本工程不包鐵釘、扎線、批膠以及水電、門窗安裝工程。
2、乙方負責從承臺、地梁做起,井樁由甲方負責,基礎不夠泥或有多余泥則由甲方負責。外墻如須遮掩由甲方負責購買塑料膜。甲方負責所有建筑材料(乙方承包除外),以及工作住宿,水電費用,甲方的建筑材料要運到工地20米以內。
3、乙方按圖施工,保證質量,如有更改雙方協(xié)商解決。乙方必須遵守勞動法,文明施工,安全生產,否則在施工方面造成的質量以及工人工傷事故由乙方負責,與甲方無關。
4、人工拌漿,人工倒樓面,《快速機械》,一切費用由乙方負責,每倒一層甲方付200元餐費。
四:裝修工程:
1、外墻東面貼條磚,南面貼條磚,西面貼馬賽克,北面馬賽克,包括四面所有線條。
2、廚房、房間以及所有天花打粗底、過白灰,廚房、衛(wèi)生間貼磚仔到頂,樓梯走道貼1.2米高磚仔。
3、廚房煤氣臺、洗手盆、廁所盆安裝好。
4、樓地面:房、廳、走廊貼耐磨磚及地腳線。一樓地板打水磨石,包括兩邊門面,二至六層廳、走廊,樓梯側貼1.2米高墻群。
5、天面切1米高攔河,天面過沙漿,水泥油光滑,五樓樓面半層、房間都貼1.2米高墻群,如須鋪隔熱層則另算。
6、排污管由乙方接到化糞池內,化糞池以外由甲方負責,乙方負責一個三級化糞池。
五:付款方式:
1、工人進場付五千元作生活費用,完成地梁付壹萬元整。每完成一層樓板付人民幣壹萬元整,以后按工程進度70%預付工人工資及生活費用,工程完工甲方驗收合格后,半年內一次性付清全部工程款。
2、甲方已交勞動保障金和安全保障金,工程完工后由乙方提取作工程工資墊付。
3、未盡事宜,甲、乙雙方可另行協(xié)商。
六:本合同一式兩份,從簽訂之日生效,雙方共同遵守。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
包工合同才有效篇十
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同。
一、工程概況
工程地址:
使用面積:
二、價格
清包工費:_____________元。
其中包括水電工、木工、泥工、油漆工、垃圾清運費、材料搬運費等。
三、付款方式
1、施工隊進場,預支生活費:_____________元;
2、隱蔽工程完成,付_____________元;
2、木工完成_____________元;
3、泥工完成,付_____________元;
4、工程竣工,付_____________元;
5、保修金元,從竣工之日起____月后支付。
四、施工
1、甲方須向乙方提供圖紙整套,共___張,并負責交底工作(見附件一);
2、圖紙中沒有注明的地方,乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;
五、材料
3、乙方應在甲方指定的建材供應點購買材料,并開具正式發(fā)票;
5、乙方應幫助甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性;
6、乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場;
7、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期
從年月日起至年月日止,工期為天。因甲方因素工期拖延,工期順延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工費元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化;
2、垃圾應日日清;
3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用;
4、乙方應具備在上海市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
5、乙方指定由為工地現(xiàn)場負責人,為替補負責人;
6、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;
7、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員;
8、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
十一、工地現(xiàn)場管理
1、現(xiàn)場禁止使用明火,若引起火災,后果由乙方全部承擔;
2、現(xiàn)場禁止吸煙;
3、油漆材料必須和其他材料分開放置;
4、工人著裝必須干凈整潔;
5、乙方應在保證安全的前提下進行施工,若出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行負全部責任。
十二、維修
3、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
十三、合同附件
1.施工圖紙;
2.施工項目內容及工藝清單;
3.上海市住宅裝飾裝修驗收地方標準(db31/t30–1999)。
十四、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商;
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
十五、附加條款
1、
2、
3、
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章: 乙方簽章:
簽約日期: 簽約日期:
包工合同才有效篇十一
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
施工方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定結合項目實際,遵循平等自愿公平的原則雙方簽定以下協(xié)議:
一、工程名:煤棚區(qū)鋼結構廠房基礎建設
二、工程地點:湖南賽奧硅工業(yè)園區(qū)
三、工程范圍:施工圖紙范圍內所有土建作業(yè)內容。由乙方承擔施工所需全部器械及小型材料。(包括扎絲、鐵釘、焊條等)
四、承包性質:包工不包料
五、承包價格:
混凝土現(xiàn)澆: 元/立方(商品混凝土)
模 板: 元/平方(按實際面積結算) 鋼筋綁扎 : 元/噸
磚塊砌筑 : 元/立方
墻體粉刷 : 元/平方
地面切割 : 元/米
最后結算以實際工程量為準。廠房基礎整形,設備基礎坑的清理等都以點工另計。
六、雙方責任
1、甲方負責和乙方做好圖紙交流,需變更時及時通知乙方。
2、甲方負責現(xiàn)場水電供應。
3、甲方須按時供應乙方施工所需原材料,但乙方所需原材料需提前兩天向甲方提出書面申請,如甲方原材料供應不及時應及時與乙方溝通,否則造成乙方誤工,由甲方支付乙方誤工費。
4、甲方負責機械挖土,乙方負責清槽。
5、乙方在現(xiàn)場施工須服從甲方指揮。
6、乙方特殊工種需持證上崗
7、乙方負責現(xiàn)場安全,出現(xiàn)安全事故由乙方自己承擔。
七、工期
八、勞動力管理
未經甲方同意,除不可抗拒因素或天氣因素外乙方不得停工或殆工。
九、付款方式
1、施工隊進場5天,預支生活費:10000元(壹萬元整)。
2、剩余款項等工程完工后經甲方驗收合格后結清。
十、違約責任
1、乙方在施工過程中,完成上一道工序后經甲方和監(jiān)理等部門檢驗合格后再進入下一道工序的施工。 乙方必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程如因不按規(guī)定施工造成的損失由乙方負責。
十一、圖紙變更
1、乙方按圖紙正常施工中如有圖紙變更甲乙雙方應以書面形成文字。
2、圖紙變更所增加的人工費應以書面形成文字。以上兩點作為結算依據(jù)。
十二、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各一份。本協(xié)議雙方簽字、蓋章(按手印)生效。結清工程款后合同終止。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
包工合同才有效篇十二
業(yè)主(以下簡稱甲方): 黎xx 聯(lián)系電話:
施工隊(以下簡稱乙方):xx 聯(lián)系電話:_________________
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同。
工程地址: 天一康園g棟702房
使用面積:137平方米
清包工費: 2060 元。
其中包括水電改造,潔具安裝.燈具安裝,電視音響改造,打墻垃圾清運費、材料搬運費等。
1、施工隊進場,預支生活費: 500 元 ;
2、水試壓成功,付 450 元;
2、電改造完成后付 450 元;
3、燈具安裝完成,付 560 元;
4、保修金 100 元,從竣工之日起___1_月后支付。
1、 甲方須向乙方提供水電圖紙共_2__張,并負責交底工作。
2、 圖紙中沒有注明的地方,乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;
4、 施工質量將按照如下進行驗收。
5、 乙方應幫助甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性;
6、 乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場;
7、 乙方應做好對施工完成成品的保護工作;
8、 未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
從 20xx 年 7月25 日起至 20xx 年 8 月 15 日止,工期為 20 天。因甲方因素工期拖延,工期順延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工費 30 元/天。
甲方材料送至工程所在地的樓下,乙方任何施工人員應無條件搬運。
1、 垃圾袋裝化;
2、 垃圾應日日清;
3、 垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
1、 開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件;
2、 未經甲方許可,非工地施工人員不得在工地過夜;
3、 甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用;
4、 乙方應具備在長沙市暫住的一切證件,因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔;
5、 乙方指定由 楊 軍 為工地現(xiàn)場負責人, 為替補負責人;
7、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員;
8、 未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
2、 因工具所產生的易耗品(如鉆頭、鋸片等)由乙方承擔。
1、 現(xiàn)場禁止使用明火,若引起火災,后果由乙方全部承擔;
2、 現(xiàn)場禁止吸煙;
3、 乙方應在保證安全的前提下進行施工,若出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行負全部責任。
3、 若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
1、 出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商;
2、 協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章: 黎xx 乙方簽章: 楊 軍
簽約日期: 20xx年8月20日 簽約日期:20xx年8月20日
包工合同才有效篇十三
乙方:__________________
經營者是指甲方聘用的經營酒店的酒店管理公司。
五星級飯店是指經國家旅游總局下屬的全國旅游星級飯店評定委員會或者其權利義務繼受者認定的五星級飯店。
專業(yè)顧問是指甲方為項目的設計與建造所需聘用的包括項目管理、建筑設計、室內設計、景觀設計、廚房及洗衣房顧問、機電顧問、it顧問、專業(yè)音響顧問、聲學/噪音顧問、燈光顧問、藝術顧問、標志標識顧問、水療顧問、健身設備顧問。
總負責人是指乙方向甲方提供本協(xié)議項下服務總負責人。
被推薦方乙方向甲方推薦的專業(yè)顧問公司或其他獨立于乙方的組織或個人。
雙方甲方和乙方。
2—1
2—1—1甲方聘用乙方在期限內,遵照此協(xié)議的條款和條件,向乙方提供酒店建設籌建,籌備開業(yè)計劃、執(zhí)行顧問服務。
2—2
2—2—1乙方根據(jù)第2—1條,接受此項聘用。接收聘用聘用
3—1
3—1—1在甲方正確合理地履行本協(xié)議第3—2條款和第4條款的前提下,乙方在期限內雙方商定的合理期間內向甲方提供下列在附錄一中詳細描述內容的服務:
1)可行性分析顧問服務;
2)方案設計顧問服務;
3)酒店管理公司篩選顧問服務;
4)與酒店管理公司談判顧問服務;
5)專業(yè)顧問公司篩選評審顧問服務。
3—1—2乙方向甲方提供本款服務的過程中未經甲方許可,不調換總負責人??傌撠熑酥鞒忠曳皆诒緟f(xié)議項下應履行的全部義務。除非征得甲方同意,總負責人將親自出席雙方適時商定的時間和地點舉行的雙方的接洽和會談。
3—1—3在本條款項下乙方向甲方服務的職責是推薦并幫助甲方篩選經營者,并向甲方提供專業(yè)建議和意見,以便甲方與經營者簽署關于酒店的合作意向書、技術服務協(xié)議和酒店管理協(xié)議。
3—1—4乙方將準時參加與甲方共同約定的時間和地點召開的,并在必要時責成專業(yè)顧問參加的與項目相關的活動。
4—1—5—1法律法規(guī)規(guī)定的資質(如有)和業(yè)界認可的資質。
4—1—5—3與乙方不存在利益關系;既乙方不因被推薦給甲方聘用而享有任何利益。
4—1—6乙方應當在甲方提出可行性分析(如有)或未來當?shù)鼐频晔袌霭l(fā)展前景分析報告(如有)或者甲方提供合理要求后的個工作日內,向甲方提交中肯的分析意見。
4—1—7在期限內適當?shù)氖虑?,盡乙方能力所及向甲方推薦符合本協(xié)議第
4—1—5條約定之條件的不少于三家和盡量不少于三家的專業(yè)顧問公司作為被推薦方供甲方篩選。
4—2
4—2—1投資、策劃、設計、籌備、建造、裝修和裝備項目。
4—2—2參照乙方的推薦,聘用具有五星級酒店管理合同談判成功經驗的律師或律師事務所參與與酒店管理公司進行的意向書和協(xié)議書法律條款的談判。
4—2—3對乙方在履行此協(xié)議項下的職責所提出的合理建議和提議及時作出判斷并/或作出相應的決定予以實施,使乙方能夠在期限內和期限延長期內履行第3—1條款的職責。
4—2—4向乙方提供項目的可行性報告(如有)或提供當?shù)卣畽C構有關今年來當?shù)鼐频晔袌鼋洜I狀況數(shù)據(jù)(如有)與未來酒店規(guī)劃發(fā)展前景的資訊(如有)。
5—1乙方的違約責任
5—1—1如果乙方未能按照本協(xié)議約定的條件向甲方提供本協(xié)議規(guī)定的服務,乙方構成違約。
5—1—2乙方每延遲日按照酒店策劃顧問服務費的萬分之二向甲方承擔違約責任,遲延日以上,甲方有權解除協(xié)議。
在履行本協(xié)議過程中,甲、乙雙方對所了解到的對方的商業(yè)秘密負有保密義務。
7—1
7—2
8—1
8—2甲方確認乙方在此協(xié)議項下的角色并不是作為一個項目俱體管理、建筑師、室內設計師、結構顧問、機電工程師;乙方并不是這些領域的專家。
8—3在以上6—2—1和6—2—2條款的背景下,乙方對其履行本協(xié)議項下的職責所提供的服務不承擔相應的法律、專業(yè)、規(guī)范、規(guī)定方面的后果與責任。
8—4甲方對乙方所提供的本協(xié)議項下的所有服務具有獨立判斷的權利,有甲方確認乙方在此協(xié)議項下的職責并不是作為甲方的代理。因履行本合同所發(fā)生的任何爭議由甲方所在地的人民法院管轄。此協(xié)議由中華人民共和國法律管轄權獨立決定是否接受乙方的服務建議,除了可能發(fā)生的因果關系導致乙方履行其在本協(xié)議條款項下的服務和義務的結果外,不需要向乙方承擔任何責任。
雙方于本條款所列明的地址均為有效送達地址。凡因本協(xié)議的有關事項需以書面方式通知對方的,均可向該地址發(fā)送。如地址發(fā)生變更,變更一方應及時通知對方,否則因地址變更無法送達的不利后果由變更一方承擔。
甲方:_________乙方:_________
收件人:_________收件人:_________
本協(xié)議的附錄為本協(xié)議有效組成部分,如果本協(xié)議正文條款與附錄條款有不同解釋的,以本協(xié)議正文為準。
簽字:_________
甲方代表:_________乙方代表:_________
簽字:_________
姓名:_________
簽章:_________
日期:_________年_________月_________日
簽字:_________
姓名:_________
簽章:_________
日期:_________年_________月_________日
包工合同才有效篇十四
承租方(乙方)____________
依照《中華人民共和國經濟合同法》及其它相關法律法規(guī)的規(guī)定,經車輛出租方(甲方)、承租方(乙方)充分協(xié)商一致,就租賃汽車事宜訂立本合同。
一、甲方的權利和義務
1、擁有車輛的所有權;
3、負擔出租車輛的養(yǎng)路費、保險費、車船使用稅;年度檢驗、定期保養(yǎng)檢修;
4、向乙方提供不低于一級技術狀況的車輛,并提供齊全的行駛證件;
5、向乙方提供救援服務,具體辦法執(zhí)行甲方《救援制度》的規(guī)定;
6、負有對事故車輛及丟失車輛直接向保險公司理賠的責任;
7、協(xié)助乙方對交通事故的處理。
二、乙方的權利和義務
3、應按時足額向甲方支付租金,不得以任何借口拖欠;
4、自行加注燃油料,且必須加注與車輛使用說明牌號一致的燃油料,否則引發(fā)的損失及修理期間的租車費由乙方負擔;(須加______#以上油料)
7、禁止私自更換、拆卸車輛的另部件、附件和設備裝置及甲方所設的標志鉛封等物。如有違規(guī),將按被拆物件的新件價格的10倍處以罰款。如發(fā)現(xiàn)乙方拆動里程表鉛封,將從租車之日開始每日按行駛600公里,每公里2元計算,收取租金,并收回車輛。
三、擔保方的權利的義務
擔保方就乙方因執(zhí)行本合同發(fā)生的行為所造成的一切損失及債務承擔保證責任、法律責任。
四、租金標準及支付期限
1、正常短租、月租、年租金按甲方標準執(zhí)行;
3、乙方提前退車,需向甲方償付違約金,按提前天數(shù)租金的50%計算;
4、合同簽定后乙方即時支付租金,短租一次結清,長期月租按月付款的,月起租日前2天支付租金,年租應一次付清或參照長期月租付款方式。
五、車輛的定期保養(yǎng)、年檢和修理
3、車輛需保養(yǎng)或發(fā)生故障或損壞需要修復時,必須到甲方指定的廠家修理,未經甲方許可乙方不得自己找修理廠點,如有違反甲方有權處以______元罰款。
六、車輛續(xù)租和退車
5、乙方退車時如出現(xiàn)車內外物品丟失損壞,需照價賠償,車輛外觀發(fā)生劃、蹭、磕碰等損傷需到甲方指定的修理廠修復,費用乙方自負,或由乙方委托甲方修理,乙方應確認甲方提出的修理價格相關損失,并按此支付。
七、車輛押金的收取和清退
1、車輛押金在合同簽定后一次付清;
3、暫扣交通違章罰款500元,20日后經網絡查詢無違章如數(shù)退還;
4、以上兩項扣除后,余數(shù)當時返還,憑押金收據(jù)第三聯(lián)清退。
八、車輛事故及丟失的賠償
租賃車輛在甲乙雙方之間發(fā)生轉移時,應辦理手續(xù),逐項認真填寫移交表,包括甲方所提供的行駛證件。
九、車輛事故及丟失的賠償
1、保險條款以保險公司的解釋為準;
4、乙方發(fā)生交通事故、車輛丟失等,由甲方向保險公司理賠、事故處理期間一切費用由乙方承擔其中包括甲方協(xié)助處理事故所支付的費用和保險公司賠償部分款額的先行墊付。
5、乙方在租車期間發(fā)生事故,在事故未處理完,車輛未修復時,乙方仍須按天或月交納租車費用。
6、公安交通部門和保險公司對事故結案后的賠償金由甲方負責退還乙方,但免賠和不予賠償部分均由乙方承擔,乙方并承擔車輛修理費用的20%元,作為車輛因事故造成車輛貶值賠償,車輛修理費超過5000元時,按40%賠付給甲方。
本合同中《汽車租賃登記表》、《車輛移交清單》是合同不可缺少的部分,具有同等法律效力。
其它規(guī)定
2、本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)___份。
甲方(簽章):____________________
授權代表(簽字):________________
________年______月______日
乙方(簽章):____________________
授權代表(簽字)_________________
_______年______月______日
包工合同才有效篇十五
首先,根據(jù)《合同法》,合同自雙方簽字或蓋章后生效。本案中如果對方沒有蓋章并且簽字的不是該影視公司的老板或法定代表人或者其他有權代理的人,該合作合同處于效力待定的狀態(tài),需要經上述人的追認才行。
其次,企業(yè)法人在代表所在企業(yè)對外簽署合同時需要獲得企業(yè)的授權和認可,在書面上表示出來這就是企業(yè)證章。如果不蓋章,就只能認為是自然人個人的行為。您的合同可能不能代表企業(yè)行為。合同本身可能是無效的。
最后,根據(jù)上述法律規(guī)定,您們之間不蓋章的合同屬于效力待定的合同,如果對方認可就具備法律效力,如果對方不予認可就沒有法律效力。也就是說您們雙方之間的合同自始無效,當然無效,確定無效。
一、返還財產。返還財產是在合同被依法裁定無效或被撤銷后,雙方當事人在合同履行過程中都享有的請求對方返還自己投入的財產權,而接受的一方則依法負有返還的義務,要求返還的權利和應返還的義務,是指雙方均應恢復合同履行前的狀況而絕不是指未履行合同的損失。
二、賠償損失。賠償損失是指合同被依法裁定無效或者被撤銷后,合同雙方當事人在合同履行過程中所遭受的損失。
賠償損失有兩種情況:一種是在負有返還義務的一方不能返還財產的情況下,通過賠償損失的方法恢復合同履行前的原狀;另一種因合同被裁定無效或被撤銷后雙方所受的損失,按責任大小承擔賠償?shù)谋壤?BR> 三、行政處罰。合同在無效的情況下,可能產生追繳財產,被課以行政罰款等處分。如果訂立合同的雙方當事人是出于惡意串通,以損害國家、集體、社會公共利益或第三人利益為目的,因此而取得的財產屬非法所得。非法所得應依法追繳,并課以相應的行政處罰,情節(jié)嚴重,觸犯刑律的,應追究刑事責任。
我們常常說合同在簽字蓋章后才會產生法律效力,這在《合同法》當中也是有依據(jù)的。在合同主體、內容以及客體都符合規(guī)定的條件下面,通常合同在雙方當事人簽字或蓋章后就具有了法律效力。更多合同效力糾紛的內容,歡迎你到網站進行詳細了解。
包工合同才有效篇十六
關于勞動合同沒有蓋章是否就沒有法律效用問題,我們可以從幾個方面進行分析。
第一,完整的合同形式應該是在簽訂合同的具體內容條款以后,雙方要蓋章簽字。
一般用人單位一方要在合同上加蓋公章:公司行政章、合同章、人力資源章等等;另外如果法人代表不直接簽字的情況下,要有負責簽訂勞動合同的具體承辦人員簽字。
勞動者作為勞動合同的另一方,自己對于合同的期限、約定的崗位、以及薪金等內容沒有異議以后,自己要親自簽署自己的姓名,以示承諾。沒有特殊情況,不能由別人代簽。
而且,公司簽訂勞動合同后,合同文本要至少一式兩份,公司與勞動者各持一份。合同也是契約,就象買賣房屋、汽車合同一樣,當事人手中是不可能不留存一份的。目的是作為憑證,雙方隨時有據(jù)可查,便于督促履行。公司沒有給勞動者留存一份合同,是不合乎規(guī)范的。
第二,勞動合同蓋章是否有效?
勞動合同的成立,是指用人單位與勞動者達成協(xié)議而建立勞動合同關系。最一般地表現(xiàn)合同之成立,就是雙方在勞動合同上簽字。但是勞動合同的'成立并不代表著合同生效,比如,應屆畢業(yè)生的三方協(xié)議,只能說明合同成立,只有學生畢業(yè)以后,到達工作崗位,與單位簽訂了勞動合同,合同才發(fā)生效力。
勞動合同的生效,是指具備有效要件的勞動合同按其意思表示的內容產生了法律效力,此時這份勞動合同的內容才在法律上產生效力,勞動關系也自合同生效時建立。
勞動合同應該符合下面三個條件:
一、訂立勞動合同的雙方必須是具有相應的行為能力。行為能力是簽訂合同的任何一方必須有法律上認可的簽訂勞動合同的資格。通常,年滿16周歲、精神正常的人是具有簽訂勞動合同的行為能力的。
二、訂立勞動合同的雙方必須意思表示真實。任何一方采用欺詐、脅迫等手段與另一方簽訂的勞動合同是無效的。當然由于法律上“誰主張,誰舉證”的仲裁訴訟的證據(jù)制度,如果勞動合同一方要提出自己是因欺詐、脅迫而簽訂合同,那他就必須舉出充分的證據(jù)來。
三、訂立的合同不得違反法律的強制性規(guī)定或者社會公共利益?!吨腥A人民共和國勞動法》為了保護勞動者的利益,作出了不少強制性規(guī)定。所謂強制性規(guī)定就是當事人不能約定,只能按照法律規(guī)定辦的權利義務。比如《中華人民共和國勞動法》第三十一條規(guī)定:“勞動者解除勞動合同,應當提前三十日以書面形式通知用人單位?!边@里的“應當”表示勞動者必須這樣做。即使在合同中約定提前3個月或者提前3天,都是違反法律規(guī)定的,該條款將視為無效。
對于勞動合同的無效,《中華人民共和國勞動法》第十八條這樣規(guī)定:“下列勞動合同無效:
違反法律、行政法規(guī)的勞動合同;采取欺詐、威脅等手段訂立的勞動合同。無效的勞動合同,從訂立的時候起,就沒有法律約束力。確認勞動合同部分無效的,如果不影響其余部分的效力,其余部分仍然有效。勞動合同的無效,由勞動爭議仲裁委員會或者人民法院確認?!?BR> 從上述規(guī)定可以看出勞動合同的無效還有2個點需要注意的:
1、如果無效僅限于某些條款,并不影響其他部分的,并不是合同完全無效,大部分的勞動合同無效都是部分無效,畢竟欺詐、脅迫這類事是很少見的。
2、勞動合同的無效要由勞動爭議仲裁委員會或者人民法院確認。法律為了保障合同雙方的利益,將確認無效的權利限制在了仲裁和訴訟,個人不能輕易認定合同無效。
勞動者只是自己手上沒有合同文本,這并不是合同無效的理由。而且由于他已經在合同上簽字,所以只要單位那份有勞動者的簽字,即使沒有蓋章,單位隨時可以補蓋公章,或者認可合同已經實際履行了,因為現(xiàn)在依然承認事實勞動關系,所以,只是單位沒有蓋章,并不影響合同的效力。如果勞動者自己說沒有拿到合同,只要單位能夠出具合同文本佐證,仍然可以說明合同有效成立。
包工合同才有效篇十七
男的超過60,女的超過55,就不用簽了。因為超過這個年齡,就不屬于勞動者了,按照法律規(guī)定,應該享受退休待遇了。他們已經不屬于勞動法調節(jié)的范圍。
但是為了保險起見,明確雙方責任義務,建議簽訂勞動協(xié)議。
只要雙方有勞動關系,就要簽訂勞動合同的.,只是無法申請參加社保,只能買商業(yè)保險的意外傷害和醫(yī)療保險的了。
是環(huán)衛(wèi)局強迫物業(yè)公司幫代收(環(huán)衛(wèi)費)生活垃圾處理費嗎?
包工合同才有效篇十八
業(yè)主(簡稱甲方):
施工隊(簡稱乙方):
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度,依照《中華人民共和國合同法》等相關法律,結合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方壽陽“馬首·雋庭”別墅樣板間、17#樓裝修工程簽訂如下合同。
一、工程概況。
1、工程地址:壽陽縣馬首鄉(xiāng)馬首村。
2、裝修范圍:
(1)7#樓聯(lián)排別墅1套(四衛(wèi)一廚、三室二廳),建筑面積223㎡;。
(2)6#樓疊加別墅1套(三衛(wèi)一廚、四室二廳),建筑面積190㎡;。
(3)17#樓會所一、二層,建筑面積374.86㎡。
二、承包方式:乙方清包工,所有材料均由甲方供應。
三、工程造價及結算方式。
1、清包工費:按照不同工種類別協(xié)商確定不同單價(見附件一),其中包括木工、泥瓦工、垃圾清運費、材料搬運費。
2、固定工程單價方式,即報價單中工程項目的單價不變,按實際完成的工程量計算工程造價。
四、付款方式。
1、工人進場施工后,每隔10天按每人每天20元支付生活費。(依據(jù)現(xiàn)場工人考勤表)。
2、工程完工以后,乙方憑結算單、驗收單和本協(xié)議,經甲方現(xiàn)場工程師、總部總工辦、采供倉儲部、合同造價部等相關部門會審核定,方可按照約定扣除5%的質保金進行付款。保修期貳年內無質量問題一次性付清,保修期自工程完工之日算起。
五、施工。
1、甲方須向乙方提供圖紙壹套,并負責交底工作;。
2、圖紙中沒有注明的地方,乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可;。
六、材料。
4、乙方應幫助甲方收貨,核對數(shù)量和配件的準確性;。
5、乙方應做好材料的'保管工作,禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場;。
6、乙方應做好對施工完成成品的保護工作;。
7、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象,按材料價格加倍從人工費中扣除。
七、工期。
1、具備進場施工條件后45天內完成。因甲方因素工期拖延,工期順延;因乙方因素工期拖延,甲方可扣除乙方人工費300元/天。
2、按照甲方總工期要求,由乙方編報分部工程進度表。
八、材料損耗及搬運。
1、材料的損耗率分別為:瓷磚2%、石材1.5%、鋁扣板7%、木料6%、龍骨6%,乙方裝修過程發(fā)生的損耗量大于材料實際損耗量,超出部分甲方有權予以在結算中扣除。
2、甲方材料送至工地,乙方任何施工人員應無條件卸車、搬運。
九、垃圾清運。
1、垃圾袋裝化;。
2、垃圾應日日清;。
3、垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。
十、勞動力管理。
1、乙方指定施發(fā)忠為工地現(xiàn)場負責人;。
2、在合同價內,乙方應提供人次跟隨甲方挑選材料;。
3、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員,工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員;。
4、未經甲方同意,任何情況下乙方不得停工或殆工。
十一、施工機具。
2、因工具所產生的易耗品(如鉆頭、毛刷、砂布、毛巾、切割片、鋸片等)由甲方承擔。
1、現(xiàn)場禁止使用明火,若引起火災,后果由乙方全部承擔;。
2、現(xiàn)場禁止吸煙;。
3、油漆材料必須和其他材料分開放置;。
4、乙方應在保證安全的前提下進行施工,若出現(xiàn)工傷事故,由乙方自行負全部責任。
十三、維修。
1、因乙方施工原因導致的質量問題,乙方應在壹年內無償維修,普通維修乙方應在甲方通知乙方后三天內及時維修。
2、若因乙方未能按合同及時完成維修,甲方可以安排其他施工隊進行維修工作,所發(fā)生的人工費用按實從保修金中扣除。
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
包工合同才有效篇十九
甲方:_______________(借款人)
身份證號:_____________________
乙方:_______________(出借人)
身份證號:_____________________
甲方因本人生產或經營需要,向乙方申請借款,并以自有車輛作為抵押物,經當事方協(xié)商一致,乙方同意出借并簽定本合同內容。
第一條借款內容
借款總金額:人民幣_____元,大寫_______________。
借款期限:自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,共計_____天。月利息_______。
第二條借款的支付及償還
1.借款的支付:借款及抵押手續(xù)辦妥后,乙方將借款金額一次性支付給甲方或轉入甲方賬戶。
2.借款的償還:本借款在到期日一次性還清本息。
3.甲方可以提前還款,但必須提前15天通知乙方。
第三條違約責任
第四條甲方確認抵押資產為其本人所有,一切手續(xù)合法、有效,該資產在抵押前無任何經濟糾紛和違法責任,否則甲方承擔全部法律責任。
第五條抵押物事項
1.汽車種類及牌號:_______________
2.車架號:________________________
3.發(fā)動機號:_____________________
第六條抵押物的保管
1.抵押物由乙方保管,在抵押期間,乙方無償使用該車輛,保證該車輛無任何交通事故及違章,若是由于車輛自身原因或自然損壞,不可抗力等因素造成的'車輛損失,免除乙方賠償責任。
2.甲方必須連同與抵押車輛相關的鑰匙、機動車登記證書、行車證、購車發(fā)票、購置稅、養(yǎng)路費、保險單據(jù)、戶口本原件及身份證復印件交由乙方或中間人保管。
第七條抵押物的處置
1.抵押期間,甲方對抵押車輛做出的任何處置均無效。
2.甲方如不能按時還款,自逾期天后,乙方則可以變賣抵押物以挽回損失,甲方同時簽署《逾期變賣委托書》。
第八條抵押期間,發(fā)生下列情形之一,乙方有權提前處置抵押物
1.借款人被宣告失蹤,而其財產代管人拒絕履行本合同的;
2.借款人喪失民事行為能力,而監(jiān)護人拒絕履行本合同的;
3.借款人死亡或宣告死亡而其財產合法繼承人拒絕履行本合同的;
4.借款人不履行還款義務或有其他缺乏償債誠意的行為;
6.借款人變更住所、通信地址、聯(lián)系電話等事項未在5日內及時通知的。
第九條費用的承擔
1.如果甲方不能按期還款,在爭取乙方同意的情況下可以展期。
2.有關抵押、借款產生的一切費用均由甲方承擔。
第十條本合同生效條件
本合同自當事人簽字之日起生效。
本合同一式份,甲方、乙方各執(zhí)一份,其余在有關部門備案。
甲方:________________乙方:________________
_______年____月_____日_______年____月_____日
包工合同才有效篇二十
甲方:
乙方:
現(xiàn)根據(jù)國家相關法律、法規(guī)等規(guī)定,為明確雙方在施工中的權利、義務和經濟責任,經雙方協(xié)商同意簽訂本農村建筑包工合同.
第一條工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
第二條工程承包內容和單價
1、工程施工面積:按實際面積算,使用防火保溫隔熱材料。
2、單價:外墻按元/m2含材料款,其它項目見清單.
3、工程概算總價元(結算時按實際工作量結算為準)。
第三條施工搭架材料和搭架費用,由甲方無償提供。
第四條外墻施工工期天,自年月日起至年月日止。外墻施工時如受天氣等影響造成的拖延時間,工期則順期延長.
第五條工程價款的支付與結算方式
1、工程款支付方式:本農村建筑包工合同簽訂后日內,甲方支付農村建筑包工合同總價的備料款,即人民幣元。在施工過程中,工程完成再付工程款,即人民幣元。甲方不得逾期拖欠。剩余工程款待工程驗收后日內全部付清。
2、結算方式:工程驗收后須按驗收單實際數(shù)量和農村建筑包工合同約定的單價進行工程決算,甲乙雙方共同辦理結算手續(xù),結算完畢,當日內全部付清工程款。若甲方無法在約定時間內付清工程款,甲方應按被拖欠額每日5‰的違約金支付給乙方。
第六條違約責任
甲方的責任:
1、未能按照農村建筑包工合同約定履行責任,造成乙方損失的;
2、工程中途停建、緩建造成乙方停工、停產損失的;
3、不按農村建筑包工合同約定給付工程款的。
乙方的責任:
1、工程質量按國家相關標準實行,如有不符合農村建筑包工合同規(guī)定的;
2、工程不能按農村建筑包工合同規(guī)定如期交付使用的。甲方有權拒付工程款.
3、三年質量保證,如出現(xiàn)質量問題,無償維修。(人為因素、不可抗拒因素除外)農村建筑包工合同違約的解決辦法:違反農村建筑包工合同規(guī)定,雙方應本著友好的態(tài)度協(xié)商解決,協(xié)商不成時任何一方均可向轄區(qū)人民法院起訴。
第七條施工中如頂面、墻面偏差超過30mm,甲方應按現(xiàn)場實際工程量協(xié)商補給乙方:。
第八條完工后甲方如需要清理工保潔,甲方應加工程保潔款每m2按建筑面積計算。
第九條其它本農村建筑包工合同一式貳份,甲方雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。本農村建筑包工合同未盡事宜,可另行協(xié)商訂立補充農村建筑包工合同,與本農村建筑包工合同具有同等法律效力。
公司地址:
聯(lián)系電話:
甲方(簽字):乙方(簽字):
日期:年月日日期:年月日
包工合同才有效篇二十一
案情:xx年3月20日,徐某與某商貿中心簽訂了一份房屋租賃合同。合同約定:該商貿中心將其所有的門面房兩間租賃給徐某經營,年租金為10000元,支付期限為每年7月1日前付清當年租金,租賃期限為3年。合同簽訂后,徐某按約向該商貿中心支付了租金。xx年5月商貿中心由于資金緊缺,決定將該門面房出售,并張貼了公告。同年7月蔣某以13萬元人民幣的價格將此兩間門面房買下,雙方簽訂了購房合同,并到房管部門辦理了產權登記手續(xù)。蔣某將房買下后,打算自己經營農資產品,遂要求徐某盡快搬出,遭到拒絕,蔣某以劉某侵犯其所有權為由向法院起訴,要求徐某立即從該店面搬出,并賠償其損失。
判決:法院審理后認為,徐某與商貿中心簽訂的房屋租賃合同合法有效,作為承租人的徐某依合同約定取得了房屋的租賃權,租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的,并不影響租賃合同的效力。遂判決駁回蔣某的訴訟請求。
評析:本案涉及到租賃合同的特別效力問題,即買賣不破租賃問題,所謂的買賣不破租賃,即在租賃關系存續(xù)期間,即使出租人將租賃物讓與他人,對租賃關系也不產生任何影響,買受人不能以其已成為租賃物的所有人為由否認原租賃關系的存在并要求承租人返還租賃物?!逗贤ā返诙俣艞l規(guī)定:"租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的,不影響租賃合同的效力。"《民通意見》第119條第二款規(guī)定:"私有房屋在租賃期內,因買賣、贈與或者繼承發(fā)生房屋產權轉移的,原租賃合同對承租人和新房主繼續(xù)有效"。上述規(guī)定說明租賃物在租賃期間發(fā)生所有權變動的,承租人的租賃權可以對抗租賃物的新所有權人,承租人與出租人原來在合同中所作的其他約定,租賃物的新所有權人也應一并遵循。租賃合同的對抗效力是租賃權物權化的具體體現(xiàn)。
買賣不破租賃原則的適用,應具備兩個條件:
1、原租賃合同合法有效,租期尚未屆滿;
2、租賃物所有權的變動應該在租賃期間。在本案中,徐某與商貿中心所簽訂的房屋租賃合同并未違反我國有關法律法規(guī)的規(guī)定,是雙方當事人的真實意思表示,應認定合法有效。該租賃合同的履行期限為3年,發(fā)生糾紛時期限并未屆滿。另一方面,蔣某取得門面房所有權的時間也在租賃期間以內,故本案符合"買賣不破租賃"的適用條件。因此法院判決駁回蔣某的訴訟請求是正確的。
包工合同才有效篇二十二
本文目錄
有效合同
商品房買賣合同的出賣人違反有效要約時的糾紛
四個方面認定房屋租賃合同是否有效
原告(被上訴人):枝城市金屬回收公司
被告(上訴人):黃石市金屬粉末總廠
原告訴稱,原告與被告于1989年4月6日簽訂一份定購金屬再生冶煉爐合同。合同規(guī)定,被告為原告制造再生冶煉爐一臺,并負責安裝調試達到合同第四條規(guī)定的各項技術指標(即熔煉速度、出鐵量、生產周期,投入熔煉的廢舊金屬材料質量及規(guī)格等)。被告還負責再生爐的安裝,調試及培訓操作技術工人。合同約定再生爐總價款為10.5萬元。原告按合同規(guī)定已付款7萬元。被告將再生爐加工完畢于1989年5月底運抵原告處,同年7月安裝完畢。該冶煉爐經雙方先后5次開爐,調試結果達不到合同規(guī)定的技術指標,被告此后撒手不管。原告多次電函和派人協(xié)商未果,被告聲稱“爐子可用”,使原告定購的冶煉爐無法正常投入生產,造成了嚴重經濟損失。
原告認為,被告的行為違反了《工礦產品質量責任條例》和經濟合同法的有關規(guī)定。原告要求法院判令被告將金屬冶煉再生爐調試達到合同規(guī)定的技術標準,承擔全部違約責任,負擔全部訴訟費及調試費。
被告在答辯中稱,再生爐是被告與華中理工大學共同研制和開發(fā)的新型產品。再生爐的各項技術指標是原被告雙方共同磋商簽訂的,合同確定的各項指標存在明顯的缺陷。且各項技術指標相互聯(lián)系,如果投入熔煉的原材料達不到規(guī)定的質量標準,就會影響調試效果,而合同未規(guī)定允許指標有一定波動范圍是不合理的。從被告所進行的5次開爐調試情況看,前3次由于經驗不足,對投入物料把關不嚴,原告所提供的不合格原材料,導致失敗,后2次開爐是成功的,再生爐驗收完全合格。從全部開爐過程看,除2次開爐因原材料不足而被迫停爐使熔煉周期無法驗證外,其余各項指標均已達到合同規(guī)定的標準。由此,被告認為再生爐質量是合格的,存在的是一個操作掌握問題,原告不尊重事實,對合同糾紛應負全部責任。被告請求法院對后2次調試情況調查,征求再生爐的設計人員對爐子有關數(shù)據(jù)指標作可行性解釋。要求法院判令原告付清設備余款3.5萬元并支付違約金。
枝城市人民法院經調查、審查,查明:原、被告簽訂購銷冶煉再生爐合同后,原告依約先行付款7萬元,但被告將設備制造完畢運抵原告處,先后5次開爐調試,開爐結果表明均未達到合同規(guī)定的經濟技術指標,再生爐質量不符合合同規(guī)定。同時查明:被告經工商部門核準的經營范圍是主營金屬粉末、絕熱合成材料;兼營鑄鐵、鑄鋼件及化工、小五金。冶煉再生爐為整臺設備制造,不屬被告的經營范圍。
鑒于上述事實,枝城市人民法院審理認為:被告超出工商部門對其核準的經營范圍,與原告簽訂的購銷冶煉再生爐合同為無效合同。造成糾紛的主要責任在被告,原告對被告經營資格審查不嚴,也應負一定責任。
枝城市人民法院根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》第七條關于“違反法律和政策、計劃的合同,,為無效合同;第十六條關于“經濟合同被確認無效后,當事人依據(jù)該合同所取得的財產,應返還給對方,有過錯的一方應該賠償對方因此所受的損失;如果雙方都有過錯,各自承擔相應的責任”等規(guī)定,于1991年6月28日作出判決:
1.被告黃石市金屬粉末總廠返還原告枝城市金屬回收公司已付的再生爐貨款7萬元;
2.原告返還被告冶煉再生爐(返還方式,由原告負責拆除,被告將拆除的設備部件自辦運輸運走)
3.雙方由此而造成的損失各自承擔。
案件受理費3814元,原告負擔1144元,被告負擔2670元。
一審判決后,被告黃石市金屬粉末總廠不服,向宜昌地區(qū)中級人民法院提出上訴。被告上訴稱,雙方簽訂的是加工承攬合同,合同依法有效,而不是一審法院認定的無效的
購銷合同
;一審判決雙方相互返還貨款和原物,因原告返還拆除后再生爐將喪失使用價值,導致擴大被告的經濟損失。為此被告提出,一審法院認定事實不清,適用法律不當,判決明顯不公,要求二審法院撤銷原判,重新處理。
宜昌地區(qū)中級人民法院經調查審理查明:被上訴人枝城市金屬回收公司為解決熔煉廢舊金屬使之成形便于運輸?shù)碾y題,了解到華中理工大學教授聞××設計的一種金屬冶煉爐可適用。被上訴人經與聞教授和上訴人黃石市金屬粉末總廠三方洽談,被上訴人指定用聞的設計圖,上訴人依圖紙加工制作一臺再生冶煉爐。聞也愿提供圖紙給上訴人生產并提供必要的技術指導。由此上訴人與被上訴人簽訂的購制再生冶煉爐合同1份。簽約時被上訴人根據(jù)其適用要求,與上訴人共同在合同第四條中確定了再生爐的各項技術指標。上訴人將設備加工制造完畢,運到被上訴人處,雙方會同聞教授共同調試,先后開爐5次,前3次調試效果不理想,后2次調試結果表明,除熔煉周期因原料不足和試驗時間過長不能試驗外,其余各項可達到合同規(guī)定的各單項經濟技術指標。由于這臺再生爐屬革新性質的非標準、非定型設備,無法定的技術指標數(shù)據(jù)作為驗收依據(jù),只能依據(jù)雙方約定的技術指標為驗收依據(jù)。雙方在合同中約定的單項技術指標是明確的,但各單項技術指標是相互聯(lián)系,互相制約的,還應當約定綜合技術指標且留有余地,雙方未約定綜合技術指標,屬于簽約缺陷。由于驗收標準不確定,上訴人認為再生爐質量是符合合同規(guī)定的,被上訴人則認為質量不合格,由此產生質量爭議。二審經開庭質證,雙方均認為這臺再生爐經繼續(xù)調試后,可投入使用并形成一定的生產能力,不宜作廢品處理。
宜昌地區(qū)中級人民法院審理認為:上訴人根據(jù)被上主訴人的特定要求和指定的生產圖紙,加工制造金屬再生冶煉爐,雙方為此簽訂的合同為加工承攬合同;雙方爭議的合同標的物是一臺非標準非定型設備,設備主要由鑄鐵件和耐火材料組成,上訴人經工商部門核準的經營范圍中包括可以經營鑄造業(yè),二審審理中征詢工商部門對上訴人組裝特定的革新設備是否為超越經營范圍的意見,工商部門認為對此目前雖無明確的法律規(guī)定,但認定為違法經營行為似無根據(jù)。依照國家工商局制定的《企業(yè)經營范圍核定規(guī)范》中關于允許企業(yè)合理跨業(yè)經營的原則,上訴人承攬加工以鑄件為主體的專用設備,與其技術能力和承擔經濟責任的能力是適應的,為了有利于加強企業(yè)之間的橫向協(xié)作,促進技術進步和生產發(fā)展,對雙方簽訂的這份加工承攬合同應認定為有效合同,一審判決認定合同無效不妥;本案雙方當事人簽約時對設備的技術指標規(guī)定不盡科學、合理,以致調試驗收時發(fā)生質量爭議,雙方均有簽約不慎的過錯。鑒于上述事實,宜昌地區(qū)中級人民法院根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第九條“人民法院審理民事案件,應當根據(jù)自愿和合法的原則進行調解”,主持雙方當事人調解,雙方互諒互讓達成如下協(xié)議:
2.上訴人已交付的設備,由被上訴人自行調試后使用;
3.一、二審案件受理費7629.6元,上訴人、被上訴人各負擔3814.8元。
本案中,訴訟當事人爭議的合同標的物質量問題并不算復雜,但法院對合同性質及效力的認定,對正確審理案件卻具有重要意義。一、二審法院的認定事實和適用的法律規(guī)范不同,就出現(xiàn)了不同的判案理由和結論。二審法院認定為有效的加工承攬合同,調解結案是合法正確的。
首先,認定當事人在經濟活動中的經營行為是合法還是違法,要從案件所反映的基本事實和實際情況出發(fā),運用法律和政策客觀分析評斷。在經濟體制改革中,隨著商品經濟的發(fā)展和經濟法律關系的變化,經濟合同糾紛會出現(xiàn)不少新的復雜情況和一些值得研究的問題。當法律和政策對當事人的某種經營行為是否合法規(guī)定不明確時,要從是否有利于搞活經濟,促進社會生產力發(fā)展來進行分析。從本案的具體情況看,被告是兼營鑄造業(yè)的生產廠家,以其技術能力和企業(yè)生產優(yōu)勢,加工承攬原告定作的冶煉爐的行為,與其民事權利能力和行為能力是適應的。盡管工商管理部門核準被告的經營范圍為生產鑄件,對能否承攬整臺設備的制造規(guī)定不明確,但是應當看到,一方面這臺冶煉爐是以鑄件為主體構造的小型技術設備,不屬法規(guī)規(guī)定實行生產許可證的產品,法律對此種設備的制造未作禁止性規(guī)定,同時被告的經營行為也符合工商部門允許合理跨業(yè)的原則。因此應認定被告的經營行為是合法的,如果認定被告超越經營范圍,合同無效與法律規(guī)定之本意不符;另一方面,原、被告簽訂這份加工承攬合同不會給社會經濟秩序帶來危害,而是促進了生產的發(fā)展,也是符合國家的宏觀科技政策的。
其次,法院在審理經濟合同糾紛案件時,準確地把握合同性質,是正確適用法律,劃清當事人民事責任,合理解決紛爭的前提。不同類型的合同關系,反映了當事人的不同經濟目的,在合同法上就表現(xiàn)為不同的法律特征,這就為法院判決各類合同糾紛案件提供了不同的法律準繩。就本案而言,如何認定合同的性質,直接關系到對合同糾紛當事人的經營范圍、合同效力及當事人應承擔的過錯責任的確認。因此應根據(jù)兩種合同的不同本質特征全面分析,正確適用法律。審理本案的二審法院依據(jù)“合同內容”和“標的特定性”的本質特征認定雙方爭議的是加工承攬合同而不是購銷合同,更符合本案的實際情況。二審法院按有效的加工承攬合同糾紛案審理并依法調解結案,依法保護了主體雙方的合法權益。與一審法院判決確認雙方承擔“無效合同的民事責任”相比,更有利于促進商品經濟的發(fā)展,也更符合立法原則。
有效合同(2) |
返回目錄
xx年2月大洋房地產開發(fā)公司預售其開發(fā)的空中花園別墅,因該樓盤處于預售開發(fā)階段,欲購一套聯(lián)體別墅的張某在售樓工作人員的帶領下觀看了一套樣板房。該樣板房設計精巧、裝修雅致,并帶有地下車庫(凈高2.25米),張某對此甚為滿意。張某得知該樓房的價位比同類別墅高出許多時,對于是否購買產生了擾豫。但當其看到大洋公司的售樓宣傳材料后,得知預售別墅的設計與樣板房一樣,且地下車庫屬于贈送的,遂與開發(fā)商簽訂了商品房預售合同,約定購買該樓盤的一套聯(lián)體別墅,并對房價、面積、樓高、付款與交房時間等作了約定。合同簽訂后的1個月內張某付清了全部房款。xx年1月樓盤完工并經過驗收,大洋公司通知張某交接房屋,但張某發(fā)現(xiàn)其購買別墅的地下車庫的高度僅為1.625米,與樣板房及其宣傳資料的說明嚴重不符,于是拒絕接受房屋,并要求大洋公司承擔賠償損失及承擔由此造成逾期交房的違約責任。大洋公司則反駁說,地下車庫系免費贈送,雙方簽訂的商品房預售合同中沒有約定,其不屬于買賣房屋的一部分,故不存在違約,大洋公司亦不承擔違約賠償?shù)呢熑?。大洋公司告知張某,如若因此不滿意可以退房,但應承擔相應的違約責任。
【糾紛與風險分析】
在商品房買賣合同的訂立階段,對開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中所作的允諾的性質如何界定,是屬于要約邀請還是要約?這將直接關系到開發(fā)商的義務與責任承擔以及買受人所應當享有的權利。
根據(jù)《合同法》第13條的規(guī)定,當事人訂立合同,必須采用要約、承諾方式。合同是從合同當事人之間的交涉開始,經要約、承諾,即告成立。如果合同沒有經過承諾而只停留在要約階段,則合同未成立。根據(jù)《合同法》第14條的規(guī)定,要約是指一方當事人以訂立合同為目的,向他人提出的訂立合同的建議和要求,是希望與他人訂立合同的意思表示。提出要約的一方當事人稱為要約人,接受要約的人稱為受要約人。
要約通常都具有特定的形式和內容,一項要約要發(fā)生法律效力,則必須具有特定的有效條件:(1)內容具體確定;(2)表明經受要約人承諾,要約人即受該意思表示約束。不具備這些條件,要約在法律上不能成立,也不能產生法律效力。根據(jù)我國《合同法》第15條的規(guī)定,要約邀請是希望他人向自己發(fā)出要約的意思表示。寄送的價目表、拍賣公告、招標公告、招股
說明書
、商業(yè)廣告等為要約邀請。商業(yè)廣告的內容符合要約規(guī)定的,視為要約。根據(jù)上述分析可以看出,在通常情況下開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中對樓房所作的說明屬于要約邀請,它不能產生要約的后果,即開發(fā)商不因發(fā)出要約邀請而受到約束。但是,根據(jù)《合同法》的規(guī)定,銷售廣告的內容符合要約規(guī)定的,視為要約。
大洋公司雖然將別墅附屬的地下車庫作為贈送,但這種贈送是在買房者完全接受了其售房條件基礎上發(fā)生的,從而也構成了買房者購買商品房的條件之一,如果不贈送地下車庫,則買房者張某就有可能不購買大洋公司所售別墅。根據(jù)最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第3條的規(guī)定,如果商品房出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內的房屋及相關設施所作的說明和允諾的具體規(guī)定,對商品房買賣合同的訂立以及商品房價格的確定有重大影響的,應當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應當視為合同內容,當事人違反的,應當承擔違約責任。由此可見,本案中即使張某與大洋公司沒有在合同中約定地下車庫系免費贈送,但開發(fā)商在銷售廣告和宣傳資料中對贈送地下車庫作了允諾,且其對雙方訂立預售合同以及對商品房價格的確定產生重大影響,因此應將其視為要約,并因張某的承諾而發(fā)生合同的效力。因此,對于這一合同的內容,作為開發(fā)商的大洋公司應當遵守,如若違反,則應當承擔違約責任。
【風險提示】
根據(jù)我國《合同法》和最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》的有關規(guī)定,商品房的銷售廣告和宣傳資料為要約邀請,但是出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內的房屋及相關設施所作的說明和允諾具體確定,并對商品房買賣合同的訂立以及商品房價格的確定有重大影響的,應當視為要約。該說明和允諾即使未載入商品房買賣合同,亦應當視為合同內容,當事人違反的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任;在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失。
有效合同(3) |
返回目錄
出租人和承租人就房屋出租的租金、期限、違約責任等條款達成一致意見后,租賃合同就成立了。成立后的房屋租賃合同有無法律效力,主要從下面四個方面進行審查。
(一)合同主體是否符合規(guī)定,即出租人與承租人是否具備有效民事行為的構成要件。如是否為無民事行為能力人或限制民事行為能力人,或出租人是否為房屋所有人或合法使用權人等。
(二)房屋是否為法律法規(guī)禁止出租。只要法律法規(guī)不禁止出租的房屋,都可以依法出租。根據(jù)規(guī)定,有下列情形之一的房屋不得出租:(1)未依法取得房屋所有權證的;(2)司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產權利的;(3)共有房屋未取得共有人同意的;(4)權屬有爭議的;(5)屬于違法建筑的;(6)不符合安全標準的;(7)已抵押,未經抵押權人同意的;(8)不符合公安、環(huán)保、衛(wèi)生等主管部門有關規(guī)定的;(9)有關法律、法規(guī)規(guī)定禁止出租的其他情形。
(三)房屋租賃合同的內容是否合法。在實踐中,有些房屋租賃合同約定房客逾期支付租金、水電費等的滯納金按每日2%計算。從法律來說,這種約定因滯納金過高有失公平,屬于可撤銷條款。還有一種常見的情形是,有人用租來的房屋進行違法犯罪活動,若屬實,則在出租人明知或應當知道的情況下,這樣的租賃合同均是無效的,不受國家法律保護,租金依法沒收。
(四)是否進行過登記備案。《城市房地產管理法》、《城市房屋租賃管理辦法》及本市的租賃法規(guī)均規(guī)定,租賃當事人應向房產管理部門辦理登記備案手續(xù)。在實踐中,對未登記備案的租賃合同是否有效有兩種觀點,一種認為合同是無效的,另一種認為租賃合同仍然有效,但不具有對抗第三人的效力。