合同的解釋和執(zhí)行應當符合法律規(guī)定和雙方的意愿，以實現合同的約定目的。合同應當具備明確的標的物、內容、條件和履行方式等要素。以下是一些關于合同管理的實用建議，供您參考。
建設工程中的承攬合同篇一
發(fā)包方：
承包方：
甲方經相關部門批準，在建蓋磚混結構房屋層，約平方米?，F經甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執(zhí)行。
四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務。
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務：
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據國家法律、法規(guī)處理，雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程中的承攬合同篇二
委托人：監(jiān)理人：
經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第1條委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：
1、工程名稱：橋改造工程。
2、工程地點：*區(qū)境內。
3、工程規(guī)模：橋梁全長12米，寬5米。
4、總投資：。
第2條本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。
第3條下列文件均為本合同的組成部分：
1、監(jiān)理投標書或中標通知書;。
2、本合同標準條件;。
3、本合同專用條件(包括補充合同)。
4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
第4條監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的監(jiān)理業(yè)務。
第5條委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理人支付報酬。
第6條本合同自年月日開始實施，至本工程備案驗收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日天)。
第7條本合同一式陸份，均具有同等法律效力，其中，委托人三份，監(jiān)理人三份。
委托人：監(jiān)理人：
(簽章)(簽章)。
住所：住所：
法定代表人：(簽章)法定代表人：(簽章)。
代表：代表：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號:賬號:。
郵編：郵編：
電話：電話：
本合同簽訂于：年月日。
建設工程中的承攬合同篇三
甲方：
乙方：
就甲方的房屋所出現的滲水問題及隔熱制作達成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修經雙方協(xié)商，協(xié)議如下:。
1.維修時間：___年__月__日起到___年__月__日止。
2.維修地點：
3.負責維修單位：
4.維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
5.維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進行清點并簽字確認，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對于施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時盡量鋪設厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害）。在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。
8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放。
9.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
10.在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監(jiān)督施工方予以負擔。
11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發(fā)生的維修費用由乙方全部負責。
12.根據雙方的協(xié)商，本次維修雙方采取以下第_種方式。
進行:。
2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協(xié)商。
3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對于因此出現的問題乙方負全部責任。
4.本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣_____元大寫____于，關費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50在維修結束后付45余下的5待保修期滿后甲方在行支付。
5.本協(xié)議一式兩份雙方各持一份。
7.其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日。
建設工程中的承攬合同篇四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用元，大寫，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為防水材料)和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的.施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產生的一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起____日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付元的違約金，并賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽字日期：________年____月____日
建設工程中的承攬合同篇五
發(fā)包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優(yōu)質工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程中的承攬合同篇六
甲方：
乙方：
因甲方商品房在使用期間出現滲雨水現象，經雙方協(xié)商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據《中華人民共和國合同法》及國家相關規(guī)定，同意簽定本協(xié)議，有以下條款悉共同遵守執(zhí)行。
一、項目內容：甲方委托乙方：
二、維修時間：___年__月__日－___年__月__日。
三、維修費用及支付方式。
1.項目維修費用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。
2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經甲方認可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。
3.在維修完畢一年期限后，甲方室內墻面未出現滲水現象，甲方負責將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現滲水痕跡時，乙方繼續(xù)承擔維修的責任，由此發(fā)生的維修費用乙方負責，維修至室內墻面不再出現滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。
4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發(fā)票或收據。
五、維修要求。
1.乙方負責全部的.維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的防護設備）和組織施工,對于因此出現的任何質量問題乙方負全部責任。
2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的費用損失有乙方負責。
3.乙方負責清理施工過程中產生的施工垃圾，并滿足小區(qū)物業(yè)管理要求。
4.乙方在維修時，必須執(zhí)行國家有關安全管理規(guī)定，文明施工，維修過。
程中如造成人身傷害或經濟損失事故時由乙方承擔全部責任。
5.維修必須經凱瑞社區(qū)物業(yè)管理部門同意認可，維修盡量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質期為____年。
六、違約責任。
1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經濟損失。
3.竣工日期比合同規(guī)定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式：如雙方發(fā)生歧異時，由___物業(yè)管理負責人進行調解。
八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
九、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日。
建設工程中的承攬合同篇七
甲方：
乙方：
為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。
二、承包方式：包工包料保質量。
三、合同金額：
合計金額為：8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。
四、維修標準。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。
2、防水材料要求：采用b防水卷材，厚度為4。
五、維修要求：
1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。
5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。
6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規(guī)范的要求，并有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。
7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為________年，即維修后應當繼續(xù)最低保修________年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的.結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質保金，其余工程款甲方在一周內付清。
七、其它約定。
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
甲方(蓋章)：
乙方：(蓋章)。
簽訂日期：____年____月____日
建設工程中的承攬合同篇八
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況。
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用。
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
1.合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準。
四、違約責任和安全責任。
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：__________乙方：__________。
簽字：__________簽字：__________。
_____年___月____日。
建設工程中的承攬合同篇九
_________________________(以下簡稱甲方)。
__________________________(以下簡稱乙方)。
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程量：__________________________。
二、工程要求：_________________________。
三、甲方責任范圍：___________________________。
四、乙方責任范圍：___________________________。
五、技術要求：___________________________。
六、工期、驗收程序及質保期：
1、施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3、質保期：質保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________________。
乙方：___________________________。
日期：____年____月____日
建設工程中的承攬合同篇十
3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范。
3.1本合同除使用漢語外，還使用語言文字。
3.3適用標準、規(guī)范。
4、圖紙。
二、雙方一般權利和義務。
5、工程師。
5.2監(jiān)理單位委派的工程師。
5.3發(fā)包人派駐的工程師。
7、項目經理。
姓名：________________職務：________________。
8、發(fā)包人工作。
8.1發(fā)包人應按約定的時間和要求完成以下工作：
9、承包人工作9.1承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：
三、施工組織設計和工期。
10、進度計劃。
13、工期延誤。
四、質量與驗收。
17、隱蔽工程和中間驗收。
19、工程試車。
五、安全施工。
六、合同價款與支付。
23、合同價款及調整。
23.2本合同價款采用___________________________________________________方式確定。
24、工程預付款。
25、工程量確認。
26、工程款（進度款）支付。
雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：墊資至2萬方時業(yè)主方開始付款，之后按月進度80%付款。
七、材料設備供應。
27、發(fā)包人供應。
27.4發(fā)包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔責任如下：
28、承包人采購材料設備。
八、工程變更。
九、竣工驗收與結算。
32、竣工驗收。
十、違約、索賠和爭議。
35、違約。
35.1本合同中關于發(fā)包人違約的具體責任如下：
本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：
本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：用該在建項目和該土地做擔保，有權抵押或變賣該項目和該土地作為抵扣工程款。
本合同通用條款第33.3款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：
雙方約定的發(fā)包人其他違約責任：
35.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：
37、爭議。
37.1雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：
（2）采取第種方式解決，并約定向仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。
十一、其他38、工程分包。
39、不可抗力。
40、保險。
40.6本工程雙方約定投保內容如下：
41、擔保。
（1）發(fā)包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
（2）承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
46、合同份數。
47、補充條款。
附件1：承包人承攬工程項目一覽表（略）。
附件2：發(fā)包人供應材料設備一覽表（略）。
附件3：工程質量保修書（略）。
建設工程中的承攬合同篇十一
乙方：______。
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就__漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補____，乙方以包干價的形式承包，包干費用__元，大寫__，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：____。
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產生的一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為__日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為__年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的'施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付____元的違約金，并賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽字日期：____年__月__日
建設工程中的承攬合同篇十二
在建設工程中，合同的簽訂是需要十分謹慎的。因為合同會關系到自己的切身利益。建設工程合同中約定一方當事人存在違約行為時，應接受“罰款”處罰，屢見不鮮，故，在建設工程合同糾紛案件中，應明確其性質及適用。接下來小編就帶大家看看建設工程合同中的"罰款"。
建設工程合同中“罰款”與行政處罰“罰款”性質迥異。后者屬于不平等主體間的行政執(zhí)法行為，前者則是平等主體間基于一方違約行為違約責任承擔方式的約定，其不違反法律和行政強制性規(guī)定，效力應得到尊重和認可。
2.建設工程合同中“罰款”實為懲罰性違約金
各地方法院在民事糾紛審判實踐中，皆將建設工程合同中的“罰款”認定為懲罰性違約金。
懷化安捷建筑勞務有限責任公司與長沙市公路橋梁建設有限責任公司、湖南省溆懷高速公路建設開發(fā)有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書，(2015)湘高法民三終字第144號。
湖南省高院認為：“經查，雙方《路基工程勞務施工合同》獎罰規(guī)定”中對施工管理有相應約定。
路橋公司基于合同約定對施工方施工中的嚴重不規(guī)范行為的處罰系基于該約定，其性質當屬懲罰性違約金”。
中國十九冶集團有限公司與郎溪縣順通建筑安裝有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書，(2015)皖民四終字第00113號。
安徽省高院認為：“海螺公司作出了《關于中冶實久冶建設有限公司樅陽海螺項目部偷盜鋼材的處理通報》(樅海政(2009)6號文件)，決定對十九冶公司樅陽項目部偷盜鋼筋行為處罰88萬元，十九冶公司在業(yè)主方出具的《中冶實久四期價撥清單-合同號zyjas4003》上對該筆扣款已簽字確認。
十九冶公司因順通公司私自外運鋼筋的行為承擔的88萬元罰款，應認定為基于其與業(yè)主的總包合同，而承擔的懲罰性違約金”。
違約金按其性質，區(qū)分為補償性違約金和懲罰性違約金，二者根本區(qū)別：
補償性違約金，其目的在于補償一方當事人因另一方當事人違約而造成的實際損失;
懲罰性違約金，其目的在于懲罰當事人的違約行為，即便守約方不存在實際損失，仍然要承擔懲罰性違約金之違約責任。
關于懲罰性違約金能否調整，如何調整，最高人民法院《關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的.指導意見》曾作出回應：
“二、依法合理調整違約金數額，公平解決違約責任問題……5.現階段由于國內宏觀經濟環(huán)境的變化和影響，民商事合同履行過程中違約現象比較突出。對于雙方當事人在合同中所約定的過分高于違約造成損失的違約金或者極具懲罰性的違約金條款，人民法院應根據合同法第一百一十四條第二款和最高人民法院《關于適用中華人民共和國合同法若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《合同法解釋(二)》)第二十九條等關于調整過高違約金的規(guī)定內容和精神，合理調整違約金數額，公平解決違約責任問題。
6.在當前企業(yè)經營狀況普遍較為困難的情況下，對于違約金數額過分高于違約造成損失的，應當根據合同法規(guī)定的誠實信用原則、公平原則，堅持以補償性為主、以懲罰性為輔的違約金性質，合理調整裁量幅度，切實防止以意思自治為由而完全放任當事人約定過高的違約金。
7.人民法院根據合同法第一百一十四條第二款調整過高違約金時，應當根據案件的具體情形，以違約造成的損失為基準，綜合衡量合同履行程度、當事人的過錯、預期利益、當事人締約地位強弱、是否適用格式合同或條款等多項因素，根據公平原則和誠實信用原則予以綜合權衡，避免簡單地采用固定比例等“一刀切”的做法，防止機械司法而可能造成的實質不公平。
8.為減輕當事人訴累，妥當解決違約金糾紛，違約方以合同不成立、合同未生效、合同無效或者不構成違約進行免責抗辯而未提出違約金調整請求的，人民法院可以就當事人是否需要主張違約金過高問題進行釋明。人民法院要正確確定舉證責任，違約方對于違約金約定過高的主張承擔舉證責任，非違約方主張違約金約定合理的，亦應提供相應的證據。合同解除后，當事人主張違約金條款繼續(xù)有效的，人民法院可以根據合同法第九十八條的規(guī)定進行處理?！?BR> 上述最高人民法院關于調整違約金指導意見的法律和司法解釋依據：
《合同法》第114條第二款：“約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少?！?BR> 最高人民法院《關于適用中華人民共和國合同法若干問題的解釋(二)》(以下簡稱合同法司法解釋二)第29條規(guī)定：“當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’。”
建設工程中的承攬合同篇十三
審判實踐中，人民法院在處理建設工程施工合同糾紛案件時對以下幾種情形一般不予工程造價鑒定：
第一、當事人在訴訟前已就全部或部分工程款的結算達成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持。但確有證據證明存在下列情形之一的除外：（1）存在《中華人民共和國合同法》第五十二條規(guī)定情形的；（2）簽訂結算協(xié)議一方的簽字人沒有相應的授權，另一方對此是明知或應當知道的；（3）其他應當重新結算的情形。理由是當事人在起訴前已就工程款結算達成了協(xié)議，則為雙方均認可了工程款結算結果，法院應尊重當事人的意思自治，按照達成的結算協(xié)議支付工程款，任何一方當事人對工程款已達成結算協(xié)議又要求重新結算或者申請鑒定的，法院不予支持。山東省濟南中院《建設工程案件研討紀要》第二十二條就規(guī)定：“對建設工程造價的確定應當遵循當事人意思自治的原則。建設工程施工合同已對工程造價進行了約定，當事人又對工程造價申請鑒定的，不應予以準許。當事人就工程價款達成協(xié)議后又申請進行工程造價鑒定的，一般不予準許。承包人有充分證據證明結算協(xié)議有重大漏項的，可對有關漏項的造價進行鑒定?！?BR> 第二、當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持。除非工程發(fā)生重大設計變更導致工程量大幅增減或質量標準發(fā)生變化的，根據公平原則對增減部分應按合同約定的結算方法和結算標準計算工程款，或者申請對該變更部分工程進行造價鑒定，而不應對整個工程造價進行鑒定。
（一）鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的；
（二）鑒定程序嚴重違法的；
（三）鑒定結論明顯依據不足的；
（四）經過質證認定不能作為證據使用的其他情形?！?BR> 二、結算書未蓋公章只有未授權的簽字人簽字，如何處理？
實踐中主要從以下幾個方面進行判斷：如果依據公司內部管理規(guī)定，簽字人對外有權代表公司簽訂結算協(xié)議，則簽字人的行為屬于有權代理，結算協(xié)議有效。反之，如果依據公司內部管理規(guī)定，簽字人對外無權代表公司簽訂結算協(xié)議，或者公司內部對此未作明確規(guī)定，結算協(xié)議的效力就取決于簽字人的行為是屬于無權代理還是表見代理？依據《合同法》第四十九條的規(guī)定：“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效?！痹撘?guī)定是關于表見代理的規(guī)定。依據通說，構成表見代理最重要的條件是需要有被代理人授權的表象以及相對人無過錯。代理人具備被代理人授權的表象主要有：（1）曾經用言詞、文字表示過授權但未授權；（2）。
授權不清，甚至出具空白的介紹信；（3）授權期屆滿之后，沒有采取合理措施。（4）知道或者應當知道有人對外使用企業(yè)名義，但是容忍沒有反對。具體到建設工程施工合同而言，就要看簽字人在公司的身份、在合同履行過程中其是否代表公司簽署過簽證、索賠函以及與工程有關的其他協(xié)議、是否代表公司進行過工程款結算的協(xié)商和談判等等，由法官根據案件具體情況和證據材料進行判斷，以形成內心確信。一般認為，發(fā)包人項目工程部的經理和負責人在結算協(xié)議上的簽字構成表見代理，項目部的一般工作人員的簽字屬于無權代理行為，對公司不發(fā)生法律效力。
三、公司工商備案公章與實際使用公章不一致，如何處理？
實踐中，有的公司有兩套以上的公章，在工商部門登記備案的公章與實際使用的公章不一致，在簽訂合同時用實際使用的公章，如發(fā)生糾紛，就主張簽訂合同的公章是虛假的，與工商登記備案的公章不一致。法院審判實務認為，這種行為是違反行政管理規(guī)定的行為，應當受到行政處罰。但就民事行為的效力而言，只要有證據證明簽訂結算協(xié)議書時加蓋的公章就是該公司實際使用的公章，即使與備案公章不一致，對公司也具有法律約束力。結算協(xié)議的另一方只需通過舉證證明簽訂施工合同與簽訂結算書使用的是同一公章或者該公司在其他實際履行的協(xié)議中也使用了該公章即完成了舉證責任。
四、結算書加蓋公司財務或技術專用章，效力如何認定？
這種情況比較少見，法院審判實務一般認為，結算協(xié)議書上只加蓋了公司財務專用章或技術專用章不符合工程結算慣例，對公司不發(fā)生法律效力。但是結算書中對工程款的支付進行審核的部分，如果加蓋了公司財務專用章，該部分應屬有效。
五、結算協(xié)議書上加蓋了公司項目專用章，效力如何認定？
法院審判實務一般處理為，首先應看施工合同對此有無約定，有約定從約定；如果沒有約定，依據建筑市場的慣例，建設工程施工的履行由發(fā)包人的項目工程部具體負責，施工方在合同履行過程中出現各種問題也一直與發(fā)包人的項目工程部協(xié)調解決，工程竣工后，施工方應將工程結算資料遞交給發(fā)包人項目工程部，并就工程結算進行協(xié)商。因此，結算協(xié)議書上加蓋了公司項目專用章，結算協(xié)議書對公司具有約束力。
六、工程款糾紛的解決對策。
工程款糾紛的解決，總的來說，從解決途徑來講，首先應雙方協(xié)商，協(xié)商不成的通過訴訟活仲裁解決。要解決工程款糾紛從實體上講，要對癥下藥就是根據糾紛的不同類型，采取不同的解決方法。下面筆者針對工程款糾紛不同類型，舉例談一下糾紛的解決。
1、發(fā)包方拖欠工程款違約糾紛的解決對策。
包方墊資建設至五層發(fā)包方才開始支付的進度款。工程施工過程中，承包方把工程建設到了五層，發(fā)包方出現因其他糾紛導致資金困難無法支付進度款，經調查，該發(fā)包方確實難以日后結算，最后經雙方協(xié)商，把已經建成的五層和包括土地使用權等其他關聯(lián)財產作價7000萬，由承包方買下該在建項目繼續(xù)建設，承包方變成了開發(fā)商。這確實是無奈之舉。第二種辦法，利用優(yōu)先受償權規(guī)則，將項目拍賣受償。根據《最高人民法院關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》【法釋〔2002〕16號】規(guī)定：人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應當依照《中華人民共和國合同法》第二百八十六條的規(guī)定，認定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權。
2、竣工結算報告爭議引發(fā)的工程款糾紛對策。
工程竣工結算分為單位工程竣工結算、單項工程竣工結算和建設項目竣工總結算。建設工程領域一般傾向于采用格式化的建設工程承包合同。這些格式合同中一般都包含決算異議期限，即發(fā)包方收到承包方決算報告后在10天內必須提出意見，逾期無答復視為同意。但實際情況往往使得發(fā)包方不可能在規(guī)定時間內作出反應。有時發(fā)包方資金沒有調動到位，為了扣押決算書拖延支付時間，往往通過非授權職員收件，最后收件人自己承認未能轉交授權人員，自然也無法反應。而承包方認為發(fā)包方收到決算書后，在約定時間內未提出意見，根據合同規(guī)定，決算書已經生效，要求立即結算付款，而發(fā)包方則以授權人員未收到決算書，或者審核需要時間或聲稱已經聘請中介機構進行核算相抗辯。對此，筆者建議將結算文件用特快專遞向發(fā)包方項目負責人郵寄并公證該過程。值得注意的是，需要給發(fā)包方一個合理的審查時間。
財建[2004]369號《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定可做參考：單項工程竣工后，承包人應在提交竣工驗收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，發(fā)包人應按以下規(guī)定時限進行核對（審查）并提出審查意見。
發(fā)包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，在《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定或合同約定期限內，對結算報告及資料沒有提出意見，則視同認可。
竣工結算報告如果得到確認，承包人向發(fā)包人申請支付工程竣工結算款。發(fā)包人應在收到申請后15天內支付結算款，到期沒有支付的應承擔違約責任。承包人可以催告發(fā)包人支付結算價款，如達成延期支付協(xié)議，承包人應按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息。如未達成延期支付協(xié)議，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，或申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
3、質保金糾紛對策。
期滿后再行支付。筆者代理過的一起糾紛就是起因于承包人在保修期內履行了維修義務但無法直接舉證（沒有維修雙方認可簽字單，后發(fā)包方又委托他人進行了維修）而導致被動，后經律師積極收集其他證據迫使發(fā)包方接受了幾乎全額返還的調解方案。實踐中，發(fā)包人常以工程質量問題扣押最后5%尾款而承包人則無可奈何。對此，根據《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定，發(fā)包人對工程質量有異議，已竣工驗收或已竣工未驗收但實際投入使用的工程，其質量爭議按該工程保修合同執(zhí)行；已竣工未驗收且未實際投入使用的工程以及停工、停建工程的質量爭議，應當就有爭議部分的竣工結算暫緩辦理，雙方可就有爭議的工程委托有資質的檢測鑒定機構進行檢測，根據檢測結果確定解決方案，或按工程質量監(jiān)督機構的處理決定執(zhí)行，其余部分的竣工結算依照約定辦理。只要承包人切實履行了維修義務并做好證據保全工作，完全可以通過仲裁或訴訟爭取權益。
筆者認為，無論是從預防糾紛角度還是解決糾紛角度考慮，律師應與承包方形成一種長期的合作機制才能有效預防和解決糾紛。根據司法部、建設部《關于為解決建設領域拖欠工程款和農民工工資問題提供法律服務和法律援助的通知》（司發(fā)通[2004]159號）精神，法律服務機構及人員應當積極為建筑業(yè)提供優(yōu)質、高效的法律服務。倡導建筑業(yè)企業(yè)聘請律師擔任法律顧問，參與到企業(yè)生產經營活動中，為企業(yè)簽訂合同、重大決策等事項提供法律咨詢，出具法律意見，促進企業(yè)依法開展生產經營活動；當企業(yè)權益受到不法侵害時，應及時提出合理有效的應對措施，最大限度減少企業(yè)的損失，并代理企業(yè)與相關部門進行溝通、磋商或參加訴訟，保障企業(yè)的正當權益不受侵害。幫助企業(yè)建立和完善各項規(guī)章制度，嚴格企業(yè)工程合同、農民工勞務合同及其它各類合同的依法訂立、審查、履行、監(jiān)管、備案、登記制度；幫助企業(yè)探索并建立各種擔保和保險機制，完善業(yè)主的工程款支付擔保，建立建筑業(yè)企業(yè)的履約責任險和保修保險，引導施工企業(yè)與建設單位就拖欠工程款制定還款計劃，并進行公證，保障建筑業(yè)企業(yè)能夠及時收回工程款。
建設工程中的承攬合同篇十四
承包單位所在地址：_________。
為了規(guī)范建設市場，確保建設工程高效，優(yōu)質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協(xié)議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現有違反規(guī)定的，除給予當事人批評教育外，應視情節(jié)輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監(jiān)督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規(guī)定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發(fā)現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時告知甲方單位主管領導;情節(jié)嚴重的可向區(qū)有關部門投訴或舉報。
11.本協(xié)議使用時間：本工程發(fā)包，建設，竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。
12.本協(xié)議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監(jiān)理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監(jiān)察部門，檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。
14.本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢，檢察室備案一份。
甲方：_________乙方：_________。
法人代表：_________法人代表：_________。
建設工程中的承攬合同篇十五
1、工程名稱：____________。
2、工程地點：____________。
3、工程工期：工期進度按項目部下達的計劃為準。
4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)。
5、承包內容：木模全部工程量及內外腳手架，含張設安全網、鋪設竹簙。
每道工序(模板內外、施工縫等)施工前后的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗后跑模砼打鑿、磨光;穿墻螺桿起回絲;模板涂刷脫模劑;施工縫的隔離網制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈梁、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。
9、承包價格：按模板接觸面積綜合樓45/m2，綜合車間2和水合車間都是58/m2，車間用塔吊就減去1萬元人工工資，綜合樓外腳手架按建筑面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建筑面積23元計算(包含人工、材料)。
二、雙方的責任和義務。
(一)甲方的責任和義務。
1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監(jiān)控管理，現甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表)，負責該工程的一切對外活動，負責協(xié)調建設方的關系。
2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審，并協(xié)助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續(xù)。
3、協(xié)助乙方做好工程施工期間與當地有關部門的協(xié)調工作。
4、在施工過程中，甲方有權對乙方施工全過程進行監(jiān)督管理，在施工過程中依照甲方的管理規(guī)定進行項目管理，甲方有權對乙方違規(guī)行為進行處罰，乙方不得以任何理由拒絕。
5、如乙方違背合同施工，不能適應本工程該工種的承包，甲方有權責令乙方返工、整改，直至甲方有權單方面終止本合同，有權及時清退乙方退場，乙方必須無條件服從，同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。
(二)乙方的責任和義務。
1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。
2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款，執(zhí)行來自建設方及甲方的指令。
3、乙方在充分了解該工程項目后，表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內容執(zhí)行并完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約，乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任)，并承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經濟損失。
4、乙方必須在合同約定的工期內完成施工任務，若在合同約定的工期內不能完成施工任務的，承擔相應的違約責任，工期以甲方的形象進度為準。
5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊，并將身份證交由甲方復印備案，以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續(xù)。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者，所發(fā)生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。
6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配，由于乙方管理不善等原因造成虧損，由乙方負責。
簽于：____________。
建設工程中的承攬合同篇十六
行政處罰是國家特定行政機關依法懲戒違反行政管理秩序的個人、組織的一種行政行為，屬行政制裁范疇。行政處罰作為一種法律制裁，是對違反行政管理法規(guī)的行政相對人的一種懲戒、教育手段。目的是使相對人今后不再重犯同一違法行為。
因為行政處罰本身所具有的強制力、直接影響相對人權利義務、對相對人的聲譽、財產、行為甚至人身自由產生不利后果的特點，使得行政處罰必須嚴格依法設定、執(zhí)行、監(jiān)督與救濟，并遵守法定的行政處罰原則與適用原則。筆者在本文中想予以討論的，就是行政處罰適用中的“一事不再罰”原則在理論與實踐中的幾個問題。
“一事不再罰”是行政法學界對行政處罰適用原則之一的一個概括性表述，其具體內涵、定義依我國《行政處罰法》第二十四條為“對違法當事人的同一違法行為，不得給予兩次以上行政罰款的行政處罰”。這一原則的規(guī)定主要是為了防止處罰機關濫用職權對相對人同一違法行為以同一事實理由處以幾次行政處罰，以獲得不當利益，同時也是為了保障處于被管理地位的相對人法定的合法權益不受違法的行政侵犯，使一定的違反行政管理法律法規(guī)的行為與一定的法律責任相互確定掛鉤，進而體現法律制度與行政管理的可預見性與穩(wěn)定性價值。
在行政管理法律關系中，處于管理地位的行政主體擁有以國家名義出現的行政管理權，具先定力、執(zhí)行力與強制力。尤其是隨著現代市場經濟的發(fā)展，國家行政日益深入到國民生活的各個領域，對行政權這一管理優(yōu)益權規(guī)范的必要性日益為人們所認識并逐漸突出。而在行政管理法律關系中的相對人一方，由于與行政主體的地位的不對等性，其合法權益在國家公權力的沖突中便顯得尤為渺小。行政相對人即使是違反了一定的行政管理法規(guī)，受到一定的行政處罰，其作為一般公民的'另一身份屬性的合法權益的保障與事后救濟與保障是現代行政的價值理念之一?！耙皇虏辉倭P”原則的背后所體現的，就是這種法理價值理念的追求。將其通俗化來表述，便是犯錯一次就只能、只需承擔一次行政處罰，且這種處罰必須是先有的、法定的。
“一事不再罰”原則在我國理論研究與立法實踐中尚有未得以充分明晰之處，導致了行政管理實踐中的一些混亂、相悖狀態(tài)。以下筆者試述之：
[1][2][3][4][5]。
建設工程中的承攬合同篇十七
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
一、工程名稱
工程地點
工程內容
工程性質
承包范圍
二、批準單位
批準文號
業(yè)主或主管單位
三、開工日期
竣工日期
總日歷工期
四、質量等級
五、承包方式
六、合同價款
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件的組成和解釋順序
1.本協(xié)議條款;
2.本合同條件;
3.洽商：變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協(xié)議等文書。
4.
5.
6.
7.
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決。
第三條合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，以漢字普通話解釋、說明。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)規(guī)章。
三、施工使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期前，于199年月日向乙方提供完整的施工圖紙份，其中包括竣工圖份、現場存放的份，保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，對乙方做好圖紙保密工作的要求：
二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限，保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承擔的費用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按予以復制、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙，應在天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內未答復，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表，根據實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
第二章雙方責任
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表(職務專業(yè)技術職稱)按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后天內不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小時內仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔因此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程，甲方應將總監(jiān)理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方?？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權范圍內執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表(職務專業(yè)技術職稱)
按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)和依據合同發(fā)出的指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建筑工程施工現場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。其中：
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至約定地點，并保證期間的需要。其中：
3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工現場內的主要交通干道并予以保養(yǎng)，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。其中：
4.在前，向乙方提供施工場地、工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路、專用線的申報批準等手續(xù)，與有關方面締結線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協(xié)議。要求甲方。
6.在前，將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
7.在組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，審定施工圖預算。
8.協(xié)調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。
9.按其“提供土建工程計劃”和“施工綜合進度計劃”為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調施工現場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關系，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發(fā)生的經濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：
1.在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。設計費用按設計的內容、時間、要求等另計。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
4.按約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術、經濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前，由乙方負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出：
7.做好施工現場地下管線和鄰近建設物、構筑物的保護工作。要求乙方：
8.保證施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務，承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章施工組織設計和工期
第九條進度計劃
一、甲方在締結合同后3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規(guī)定和約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”，在提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在予以答復，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條延期開工
一、乙方應按約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后天內作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順
延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求后24小時內未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔有關的支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的為延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程變化或設計變更;
2.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
3.合同中約定的、非乙方原因出現的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告天內予以批準或提出修改意見，逾期未予答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”，合同竣工日期可以提前?！疤崆翱⒐f(xié)議”應包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方采取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后天內給予批復，逾期未批復則視為其已批準。
第四章質量與驗收
第十四條檢查和返工
一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格后，又發(fā)現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除經檢查檢驗為質量不合格外，因此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條質量等級評定
一、工程質量應達到建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定的合格條件。甲方要求達到優(yōu)良標準，則增付價款，工期順延天。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發(fā)現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，按計取違約金。
三、由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件：
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。
三、工程質量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后日內予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權代理，非發(fā)生第三十七條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時后試運記錄自行生效，甲方應予以承認，乙方可繼續(xù)施工并可據以辦理有關手續(xù)。
六、經分部試運合格的設備和系統(tǒng)，由于生產或試運需要繼續(xù)運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或另有約定的，均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第五章合同價款與支付
第十九條合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，待工程保修期滿后退還。
二、合同價款按《建設工程價款結算辦法》等規(guī)定結算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批準、乙方代表同意的工程量消減，
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商，
3.工程造價管理部門分布的價格調整，
4.合同約定的其它增減或調整，
三、合同價款可調整的范圍;
四、乙方在第十九條第一款約定的情況發(fā)生后天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，并將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天內予以批準并通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復則視為甲方代表予以批準，應據以結算付款。
第二十條工程款預付
一、甲方按在向乙方預付工程款元，開工后在按比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款約定付款，乙方在約定給付日期天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
一、乙方按甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單價和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”后5天內予以簽證，并通知經辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”，在發(fā)出通知天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方償付應付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按利率計取。
第六章材料設備供應
第二十三條甲方供應材料設備
一、甲方按其“供應材料、設備計劃”和“施工綜合進度計劃”確定的期限為乙方供應材料、設備、所供材料、設備的種類、規(guī)格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，并向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備小時前通知乙方驗收、領取，經驗收、領取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規(guī)格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
3.材料的種類、規(guī)格、型號等不符，乙方可代表調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
4.甲方委托乙方處理材料、設備缺陷，雙方另行商定費用計取、結算辦法。
5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多余部分運出施工現場。
7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之后發(fā)現甲方所供材料、設備有規(guī)格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新采購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設備
一、乙方根據，按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設備或配制加工非標準設備，并提供產品質量合格證明。甲方指定供貨單位的，乙方的采購則適用第二十三條第三款、第二十三條第五款約定。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設備和配制加工非標準設備、代辦設備的雙方權利、義務(或另訂協(xié)議)。
三、在材料、設備到貨小時前，乙方通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設備的價差調整辦法：
五、乙方采購的材料、設備或配制加工的非標準設備與設計和規(guī)范要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收后發(fā)現材料、設備不符合設計和規(guī)范要求，仍由乙方修復或拆除、重新采購，并承擔發(fā)生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發(fā)生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第七章設計變更
第二十五條設計變更
一、乙方執(zhí)行電力建設施工及驗收技術規(guī)范、建設工程施工技術管理的有關規(guī)定，嚴格按圖施工，發(fā)現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應前送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對于較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門批準、追加投資和材料的指標，之后發(fā)給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
1.增減合同約定的工程量;
2.更改有關工程的性質、質量、規(guī)格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變有關工程的施工時間和順序;
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條確定變更價款
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批準后調整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款;
3.合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后5天內予以批準，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議，可提請總監(jiān)理工程師予以評定(如果有社會監(jiān)理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第三十條約定處理。
第八章竣工與結算
第二十七條竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后天內組織有關部門進行驗收，驗收天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最后1天的次日起承擔工程保管費用。
七、工程移交后實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產的凈利潤
八、由于設計、設備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經72小時試運后，由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機，則免去其后的規(guī)定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規(guī)定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續(xù)，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成，期限不得超過6個月。
十一、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后天內無正當理由未組織驗收，或驗收后天內未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批準，應據以辦理結算手續(xù)。
第二十八條竣工結算
一、竣工報告批準后，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規(guī)定
向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告后5天內予以批準或提出修改意見及理由，并將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算。乙方收到工程款后15天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規(guī)定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，并按的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
一、執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程、建設工程質量管理辦法等規(guī)定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、范圍：
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建筑保修期：
(1)建筑物、構筑物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;
(2)建筑物的電氣管線，上下水管線安裝工程為6個月;
(3)建筑物的供熱、供冷工程為1個采暖期、供冷期;
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程，保修期限
四、質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協(xié)議條款》約定的工程質量監(jiān)督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。
1.建筑工程按其造價的1.5%留存;
2.安裝工程按其造價的0.5%～1%留存;
3.有特殊保修要求的工程
五、保修責任，乙方負責維修由于其自身原因形成的質量缺陷，所發(fā)生的費用從質量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起，在兩周內達到現場與甲方共同辯明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知收后1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、制造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六和約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及采購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議，甲方應積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿后20天內予以結算，將剩余的質量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭議、違約和索賠
第三十條爭議
一、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求，可通過協(xié)商或約定的單位、人員調解排解。不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成的，可根據雙方的協(xié)議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協(xié)議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程。
(1)合同確已無法履行;
(2)雙方協(xié)議停止施工;
(3)調解要求停止施工，且為雙方接受;
(4)仲裁機關要求停止施工;
(5)法院要求停止施工。
第三十一條違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約金的數額、計算方法：
二、違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后10天內償付，否則按?利率給付利息。乙方應給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
1.有正當的索賠理由和充足的證據。
2.在索賠事件發(fā)生后20天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
3.受索賠方在索賠方提交通知后天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知后天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據后天內給予書面答復。
4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答復，視其為確認索賠，“索賠通知”則從應答復的最后1天起生效。
二、受索賠方在確認索賠后10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章其它
第三十三條安全施工
一、執(zhí)行電力建設安全施工管理的有關規(guī)定，認真采取安全防護措施嚴防事故。
二、乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門并通知甲方代表，按有關規(guī)定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求采用專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申請、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理休建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益，雙方按協(xié)議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發(fā)現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表在應收到通知后12小時內對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包
一、乙方分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準?？煞职墓こ蹋?BR> 二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。甲方指定分包單位(人)的，不適用本款約定。
三、分包工程價款的結算，
第三十七條不可抗力
一、不可抗力包括級以上的地震、級以上持續(xù)天的大風、mm以上持續(xù)天的大雨、年不遇的持續(xù)天高溫天氣、年不遇的持續(xù)天嚴寒天氣等災害。不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生，乙方應每隔天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔：
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用于施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應采取措施所發(fā)生的費用及損失，由甲方承擔。
3.乙方生產、生活臨時建筑的損失，由甲方予以適當的補償。
4.人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用，但由于第三十七條第二款(2)條中的情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第二款中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經受不可抗力損害后的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險
一、甲方辦理工作保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，并支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，并支付一應費用。
三、投保后發(fā)生事故，乙方應在天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在15天后每天報告一次，直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支
建設工程中的承攬合同篇十八
民事訴訟證據是指能夠證明民事案件真實情況的各種事實，是法院認定爭議案件事實的根據，根據我國《民事訴訟法》第六十三條的規(guī)定，民事訴訟證據主要有以下七種：
1、書證：是指以文字、符號、圖形等所記載的內容或表達的思想來證明案件事實的證據。在建設工程合同糾紛的案件中，書證的主要形式有：發(fā)包方的招標文件、承包方的投標書、承包方、發(fā)包方訂立的《建設工程承包合同》、工程施工圖紙、設計技術交底、圖紙會審紀要、工程量簽證單、在工程施工過程中對于設計變更的聯(lián)系單、隱蔽工程的驗收記錄、工程預決算書等。
2、物證：是指以其形狀、質量、規(guī)格等來證明案件事實的物品。在建設工程合同糾紛的案件中，主要表現為建設工程合同的標的物—已施工完成的建筑物、構筑物、工地施工的機械設備等。比如在對工程量的爭議糾紛中，已完成的形象工程即為物證。
在建設工程合同糾紛的案件中，視聽資料的主要表現為發(fā)包方與承包方之間有關工程方面的往來電話錄音、往來電子郵件、對施工現場的錄影錄像資料等。
4、證人證言：是指知曉案件事實的當事人的陳述。在建設工程合同糾紛中，證人證言主要是知曉建設工程合同的訂立、履行等事實的人員，所作的陳述。比如，工程監(jiān)理人員對于施工方延誤工期事實的陳述。
5、當事人陳述：是指當事人在訴訟中就與本案有關的事實，尤其是作為訴訟請求根據或反駁訴訟請求根據的事實，向法院所作的陳述。就建設工程承包合同糾紛而言，即為發(fā)包方、承包方在法庭上對爭議案件事實及反駁事實的陳訴。
6、鑒定結論：是指鑒定人運用專業(yè)知識、專門技術對案件中的專門性問題進行分析、鑒別、判斷后作出的結論。在建設工程承包合同糾紛中，主要表現形式有：工程質量鑒定結論、工程款的決算結論等。
7、勘驗筆錄：是指審判人員在訴訟過程中對與爭議有關的現場、物品進行查驗、測量、拍照后制作的筆錄，通過勘查、檢驗等方法形成的證據。在建設工程合同糾紛中，主要表現為應承包方或發(fā)包方的申請，法院的審判人員對施工現場的工程量、工程形象進度、停工、窩工、施工場地不具備施工條件等事實，進行證據保全而成的證據材料。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
建設工程中的承攬合同篇十九
建設工程合同就是指承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同，建設工程合同不是一般買賣、銷售、加工和服務合同，它是龐大的建筑產品，是按照發(fā)包人對其功能、規(guī)模、標準、工期及中標價格的要約，在指定地點，由承包人承諾并通過承包人進行勘察、設計、采購、施工、竣工試驗、接收工程、竣工后試驗與考核等實施階段逐步完成，發(fā)包人按照實施階段逐步支付合同價款的建筑產品合同。建設工程合同是涉及范圍廣、實施階段復雜、施工時間長及標準要求高的合同，合同履行結果必須符合國家相關行業(yè)標準才能夠驗收合格并交付使用。在建設工程過程中，對參與主體的資格要求嚴格，合同簽訂程序必須符合法律規(guī)定，實施階段必須遵守相關法律法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。通過上述對建設工程合同的概念、特點及要求來看，其履行過程中難免會產生各種各樣的責任，在此就建設工程合同在實施階段可能出現的責任類型及處理辦法進行歸納和整理。
二，竣工日期延長責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)，承包人原因落后于進度計劃的，自費趕上;(二)承包人原因竣工時間延誤的，按照約定金額賠償;(三)，發(fā)包人原因的延誤，竣工時間給予延長;(四)，工程變更導致的延長或者縮短竣工時間。
三，工程缺陷責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)，承包人原因造成的缺陷，自費修復;(二)，發(fā)包人原因造成的缺陷，自費修復;(三)，雙方原因造成的缺陷，行使分擔解決。
四，程序責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)，報告程序有定期報告、不定期報告及限期報告等;(二)，變更程序有業(yè)主變更和承包方建議變更程序;(三)，索賠提交程序，應當按照約定的提交程序進行，否則另一方有權拒絕;(四)，索賠爭議解決程序，應該本著友好行使的原則解決，如果協(xié)商無法解決的，應該明確選擇訴訟或者仲裁方式解決。
五，時限責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)一般質檢驗收、中間驗收、隱蔽工程驗收、竣工試驗驗收的時限約定;(二)接收工程的時限約定;(三)索賠事項的時限約定即必須在約定的時限內提出，過期就應該免責。
建設工程中的承攬合同篇二十
建設工程施工合同在履行過程中，發(fā)包單位與承包單位發(fā)生糾紛，協(xié)商不成向人民法院提起訴訟時，如何解決好糾紛維護當事人合法權益是一個各方關注的問題，運用好司法鑒定手段不失為解決糾紛的一項重要工作。
2004年10月25日，最高人民法院公布了《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《施工合同糾紛問題解釋》)，該司法解釋于2005年1月1日起施行。它與2002年4月1日起施行的《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》(以下簡稱《證據規(guī)定》)一起成為解決建設工程施工合同糾紛案件中司法鑒定問題的重要依據，對于建筑業(yè)相關企業(yè)而言具有重要的指導意義。
一、司法鑒定的內容與啟動條件。
依據最高人民法院《人民法院司法鑒定工作暫行規(guī)定》的規(guī)定，司法鑒定是指“在訴訟過程中，為查明案件事實，人民法院依據職權，或者應當事人及其他訴訟參與人的申請，指派或委托具有專門知識人，對專門性問題進行檢驗、鑒別和評定的活動”
(一)申請司法鑒定的情形以及司法鑒定的內容。
依據《施工合同糾紛問題解釋》的規(guī)定，以下情形下，當事人一方或雙方可能需要申請鑒定：
1、發(fā)包單位認為承包單位已經完成的建設工程質量不合格，雙方存在爭議的(第八條);。
3、建設工程施工合同解除后，雙方針對已完工程的質量合格與否存在爭議的(第十條);。
8、當事人約定采用可調價格或者成本加酬金方式結算工程價款，發(fā)包單位或承包單位申請對已完工程造價進行鑒定的(第二十二條)。
9、建設工程竣工驗收后，發(fā)包單位認為承包單位未及時履行保修義務，導致建筑物毀損或者造成人身、財產損害的(第二十七條)。
1、工程質量鑒定;。
2、工程造價鑒定。
(二)鑒定程序的啟動。
司法鑒定程序的啟動主體包括兩種，一是人民法院，二是當事人及其他訴訟參與人。但是具體到建設工程施工合同糾紛案件中的司法鑒定，筆者認為：建設工程施工合同糾紛案件中司法鑒定程序的啟動應主要依據當事人的申請，在特殊情況下才能由人民法院依職權委托。
(三)法院對鑒定申請的審查及鑒定范圍的確定。
1、法院對鑒定申請的審查。
因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算工程價款。
由此可知，法院在審理施工合同糾紛案件時，應當尊重當事人雙方的合同約定，對合同有明確約定的部分，比如采用固定價款方式進行工程結算，一方反悔而要求通過司法鑒定變更結算價款，人民法院一般不予支持。
2、法院對鑒定范圍的確定。
《施工合同糾紛問題解釋》第二十三條規(guī)定“當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外?！?BR> 由此可知，法院確定司法鑒定的范圍，應當依據當事人爭議事實的范圍，如果僅對施工合同履行中的部分事實存在爭議，那么司法鑒定的范圍就不應當是整個工程，而僅應當是爭議部分的事實。這樣對于降低當事人的訴訟成本、提高訴訟效率具有重要意義。
二、司法鑒定機構的選擇與鑒定材料的提供。
鑒定程序啟動后，司法鑒定機構的選擇與鑒定資料的提供就成為較為重要的問題。
(一)司法鑒定機構的選擇、確定。
以往，我們在訴訟過程中，經常會遇到這樣的情形，當事人一方就某一問題向人民法院申請進行司法鑒定，法院會直接委托某司法鑒定機構進行鑒定，并依據鑒定結論進行案件的審理，而另一方訴訟當事人往往認為該鑒定結論對其而言有失公平，但有沒有足夠證據推翻該鑒定結論，因而對于法院采信該鑒定結論頗為不滿，往往懷疑法官的公正性?！蹲C據規(guī)定》的施行，對于改變這一狀況提供了明確的依據。
依據《證據規(guī)定》第二十六條規(guī)定，司法鑒定機構應當由當事人雙方協(xié)商確定，只有協(xié)商不成的，人民法院才需要指定。
當事人一方如果申請司法鑒定經法院同意，法院應當及時告知雙方當事人共同協(xié)商確定具有鑒定資格的鑒定機構和鑒定人員，法院如果沒有履行告知義務而直接指定司法鑒定機構，另一方當事人有權依據《證據規(guī)定》的二十七條的規(guī)定，申請重新鑒定。
(二)鑒定材料的提供。
1、申請鑒定期限的確定。
《證據規(guī)定》第二十五條規(guī)定“當事人申請鑒定，應當在舉證期限內提出。符合本規(guī)定第二十七條規(guī)定的情形，當事人申請重新鑒定的除外。
對需要鑒定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內無正當理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用或者拒不提供相關材料，致使對案件爭議的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當對該事實承擔舉證不能的法律后果。”
由此可知，司法鑒定的申請方應當在人民法院指定的期限內提出鑒定申請、預交鑒定費用、提供相關材料;案件的另一方也應根據司法鑒定工作的需要在人民法院指定的期限內提供相應材料。當事人如果不能在人民法院指定期間內收集并提供鑒定所需材料，應當及時提出延期申請。
2、證據交換制度。
建設工程中的承攬合同篇二十一
分類：法律法規(guī)問題一：仲裁是否可以收繳合同無效后的非法所得。
問：根據《司法解釋》第4條的規(guī)定，我們是否可以這樣理解：施工合同被認定無效后，人民法院可以憑職權收繳當事人已經取得的非法所得。而如果是仲裁案件，仲裁委員會則無權收繳。
答：我個人認為仲裁處理該類案件是有法律依據的，《合同法》《民法通則》都有相同規(guī)定的。如果收繳這部分仲裁不處理，理論上是講是不通的。
這與法院和仲裁庭在處理優(yōu)先受償權時碰到的問題有些相同。有的仲裁員說我們不能裁。因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁定的,只是裁定完了要由法院去執(zhí)行。而且仲裁對收繳做出裁決后由法院去執(zhí)行，和仲裁裁決本來就由法院執(zhí)行也是不相沖突的。
問題二：補充協(xié)議亦需備案。
答：這就是黑白合同的問題?！端痉ń忉尅芬?guī)定，中標合同備案后，當事人不得就合同中實質性內容另行約定，應以中標合同為準。當然，也并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規(guī)定，合同簽訂后當然可以變更，只是補充協(xié)議對實質性內容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據。這個問題就像是夫妻結婚后可以離婚再結婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續(xù)，未履行這個手續(xù)就是非法的。當然，黑白合同和真實合同本身不是一回事，關鍵是要有法定的變更事由。
問題三：變更事項確定后應在期內提出價款變更報告？
答:這涉及到變更的具體內容是什么。有的變更只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認為關鍵是看變更的手續(xù)到底是什么，如果對具體價款已經作了明確約定的，作為合同結算依據加進去就是了；如果只是確定了具體事實的，那么就以圖紙為準來確定變更價款，必要時可以交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應成為限制。
問題四：沒有約定計息，但有滯納金計付標準可以嗎？
問：當事人雙方對逾期竣工責任沒有約定的，如何適用該解釋？
答：這個在法官的自由裁量范圍里面，我個人認為利息可以包括里面，其他違約金要看違約結果和當事人提供的證據之間的關系。
問題七：“一口價”的“三邊工程”如何確定造價？
第16條2款，參照定額重新審價？
答：這種情況就是根本違反建設程序中的基本規(guī)則的，我認為，只要干活了，就要計價。邊施工邊設計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的“一口價”是沒有標的的，如果在確定一口價的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干預算，全部打開，叫做“約而不定，包而不實”，因為包干的標的就是設計圖紙。如果計價方式不是定額的應當別論，有什么其他計價方式的雙方再約定，如果計價方式沒有，圖紙也沒有的，那么就只能按照施工中的圖紙來計算。
答：司法解釋第25條規(guī)定，因質量出現問題的，轉包施工企業(yè)和實際施工企業(yè)對發(fā)包人應承擔連帶責任。這一規(guī)定體現了質量第一的法定地位，質量是否合格高于合同約定的至高意義。如果因為工程質量問題，轉包施工企業(yè)被訴要求承擔連帶責任的，轉包施工企業(yè)有權要求法院在訴訟過程中將實際施工人作為共同被告追加進來；如果在訴訟中沒有被追加的，轉包施工企業(yè)在承擔了連帶責任后，可以向實際施工人追償。同時我認為，如果質量問題確實是實際施工人的原因所致，轉包施工企業(yè)承擔責任后仍然享有訴權。這是由連帶責任的含義所規(guī)定的。至于材料問題和工期問題，要看具體情況而定。如果工程質量問題是因材料或者因工期延誤（實踐中有這樣的情況）導致出現缺陷的，也即材料、工期與質量問題有因果關系，而材料和工期是由實際施工人負責的，則也可追究實際施工人的責任；如果兩者之間沒有因果關系，則不屬于《司法解釋》第25條規(guī)定的情況。
是有承包工程的實際能力的，只是資質處于浮動狀態(tài)。如本來是三級企業(yè)現在已轉為兩級企業(yè)，在沒有完全取得相應資質之前完成了工程，雖然也屬于沒有資質，但是質量是完全合格的。司法解釋針對的正是這種特殊情況，絲毫沒有放松資質條件的意思。
答：我認為這個問題既涉及合同效力，又涉及黑白合同以那一個計價方式為準的界限，是一個很重要的問題。
首先，要看固定價和可調價哪一個規(guī)定在合同中并經過了備案。通常情況是經中標確認的計價方式即固定價才能獲得備案。如果是這樣，那么答案是以備案的固定價為結算依據。假如提問人的意思是指中標時約定了固定計價方式而后來又改為可調價方式，且備案單位對這個問題沒有發(fā)現并作了備案的，那么這個問題就不屬于司法解釋第21條關于“黑白合同”規(guī)定的調整范疇。因為，司法解釋對黑白合同提出的區(qū)別界限是既中標又備案。據我所知在中標后簽約前改變中標計價方式，通常在行政主管部門是難以獲得備案的。因此，這一問題中備案不備案是否有不同，其答案是肯定不同的。
此外，如果招標完成時已確定了固定價，后又改變?yōu)榭烧{價的，是違反《招標投標法》。
第46條關于“招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議”之強制性規(guī)定的”。因此，其行為不應得到法律保護。我理解司法解釋第21條黑白合同的處理依據，正是這一條法律規(guī)定。
答：首先這個問題是不成立的。沒有法律依據說沒有施工許可證合同就是無效的。《建筑法》第8條在表述辦理施工許可證規(guī)定時，使用的法律詞語是“應當”而不是“必須”。也就是說，是否辦理施工許可證并不屬于強制性規(guī)定，當然也就并不必然導致合同無效。其次，沒有施工許可證而開工將涉及行政法律責任，可能受到行政部門的處罰。其責任應由承發(fā)包雙方分擔，因為開工前要辦理施工許可證，是承發(fā)包雙方共同應當明知的。第三，施工許可證在合同雙方對開工工程時間認定有爭議時，是有法律意義。如果辦理了施工許可證，那么該證發(fā)放時間就可以作為開工時間的依據。此外，沒有辦理施工許可證，也并不意味著工程就是違章建筑。即使工程是違章建筑，只要質量合格，工程價款也要計算的，不存在發(fā)包人可以因此免除工程價款的承擔問題。
建設工程中的承攬合同篇一
發(fā)包方：
承包方：
甲方經相關部門批準，在建蓋磚混結構房屋層，約平方米?，F經甲乙雙方平等、自愿協(xié)商，達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守：
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執(zhí)行。
四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務。
1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務：
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米，一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規(guī)程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規(guī)定執(zhí)行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據國家法律、法規(guī)處理，雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程中的承攬合同篇二
委托人：監(jiān)理人：
經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第1條委托人委托監(jiān)理人監(jiān)理的工程(以下簡稱“本工程”)概況如下：
1、工程名稱：橋改造工程。
2、工程地點：*區(qū)境內。
3、工程規(guī)模：橋梁全長12米，寬5米。
4、總投資：。
第2條本合同中的有關詞語含義與本合同第二部分《標準條件》中賦予它們的定義相同。
第3條下列文件均為本合同的組成部分：
1、監(jiān)理投標書或中標通知書;。
2、本合同標準條件;。
3、本合同專用條件(包括補充合同)。
4、在實施過程中雙方共同簽署的補充與修正文件。
第4條監(jiān)理人向委托人承諾，按照本合同的規(guī)定，承擔本合同專用條件中議定范圍內的監(jiān)理業(yè)務。
第5條委托人向監(jiān)理人承諾按照本合同注明的期限、方式、幣種，向監(jiān)理人支付報酬。
第6條本合同自年月日開始實施，至本工程備案驗收完成之日(工程施工監(jiān)理期為日歷日天)。
第7條本合同一式陸份，均具有同等法律效力，其中，委托人三份，監(jiān)理人三份。
委托人：監(jiān)理人：
(簽章)(簽章)。
住所：住所：
法定代表人：(簽章)法定代表人：(簽章)。
代表：代表：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號:賬號:。
郵編：郵編：
電話：電話：
本合同簽訂于：年月日。
建設工程中的承攬合同篇三
甲方：
乙方：
就甲方的房屋所出現的滲水問題及隔熱制作達成如下維修協(xié)議協(xié)議:因甲方宿舍樓在使用期間出現滲水問題，乙方負責對甲方的房屋屋頂滲水及隔熱以及外墻壁剝落進行維修經雙方協(xié)商，協(xié)議如下:。
1.維修時間：___年__月__日起到___年__月__日止。
2.維修地點：
3.負責維修單位：
4.維修方案須甲方確認，并且乙方應在維修之前征得甲方同意。
5.維修以及維修質量的監(jiān)督：對于涉及到該房屋所出現的所有滲水部位都必須進行維修。在維修期間，甲方定期必須派人在現場予以質量監(jiān)督和協(xié)助部分工作。家居用品的保管和損壞滅失的賠償:在維修之前，甲方和乙方對于甲方家里面的大件物品（家具和家電）進行清點并簽字確認，基于維修期間，甲方的家具和家電都已經安裝到位。在施工方施工期間，施工方有責任對于施工時的人員安全負責，同時在施工時避免對于甲方的家具和家電造成不必要的損壞（另對于甲方地板在施工時盡量鋪設厚點材料以避免在施工期間對于地板的損害）。在維修期完畢對于大件物品進行再一次的確認。對于在維修期間因乙方施工原因造成的乙方的任何一件物品的損毀或者滅失，乙方必須按照原價進行賠償。
8.房屋維修期的注意事項：甲方有義務協(xié)助乙方做好各項施工前的準備包括協(xié)助鄰居之間及小區(qū)里面的其他事情如垃圾材料的堆放。
9.維修之后的房屋質量的驗收和審核:由雙方事先約定以解決漏水為主或者以相關行業(yè)標準為驗收標準。
10.在維修期間所產生的水電費用都有甲方負責監(jiān)督施工方予以負擔。
11.如此次維修沒有達到預期的修復效果，再次出現滲水，則乙方必須承擔再次維修的責任，不能因超過房屋保質期而拒絕維修再次發(fā)生的維修費用由乙方全部負責。
12.根據雙方的協(xié)商，本次維修雙方采取以下第_種方式。
進行:。
2.甲方負責主要材料乙方負責部分材料乙方負責施工其他的由雙方協(xié)商。
3.乙方負責全部的材料乙方負責施工對于因此出現的問題乙方負全部責任。
4.本工程維修發(fā)生的費用共計人民幣_____元大寫____于，關費用的支付:無論采取以上任何一種合作方式甲方應在乙方進場之后付本次維修費用的50在維修結束后付45余下的5待保修期滿后甲方在行支付。
5.本協(xié)議一式兩份雙方各持一份。
7.其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日。
建設工程中的承攬合同篇四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補，乙方以包干價的形式承包，包干費用元，大寫，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費(注：主材為防水材料)和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的.施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產生的一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起____日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付元的違約金，并賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
簽字日期：________年____月____日
建設工程中的承攬合同篇五
發(fā)包人：
承攬人：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：
一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優(yōu)質工程，所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行采購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成，不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè)，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規(guī)定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注：本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建設工程中的承攬合同篇六
甲方：
乙方：
因甲方商品房在使用期間出現滲雨水現象，經雙方協(xié)商一致，乙方負責對甲方的房屋進行維修,根據《中華人民共和國合同法》及國家相關規(guī)定，同意簽定本協(xié)議，有以下條款悉共同遵守執(zhí)行。
一、項目內容：甲方委托乙方：
二、維修時間：___年__月__日－___年__月__日。
三、維修費用及支付方式。
1.項目維修費用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。
2.甲方分期支付乙方維修費用；乙方維修完畢，經甲方認可后支付維修費用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。
3.在維修完畢一年期限后，甲方室內墻面未出現滲水現象，甲方負責將剩余維修費支付給乙方；如果維修后再次出現滲水痕跡時，乙方繼續(xù)承擔維修的責任，由此發(fā)生的維修費用乙方負責，維修至室內墻面不再出現滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。
4.甲方支付費用的同時乙方給甲方開具合法的發(fā)票或收據。
五、維修要求。
1.乙方負責全部的.維修材料、維修過程中涉及的設備（包括維修人員的防護設備）和組織施工,對于因此出現的任何質量問題乙方負全部責任。
2.乙方在維修時不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設備設施，如有損壞將負責將損壞部位進行恢復，為之造成的費用損失有乙方負責。
3.乙方負責清理施工過程中產生的施工垃圾，并滿足小區(qū)物業(yè)管理要求。
4.乙方在維修時，必須執(zhí)行國家有關安全管理規(guī)定，文明施工，維修過。
程中如造成人身傷害或經濟損失事故時由乙方承擔全部責任。
5.維修必須經凱瑞社區(qū)物業(yè)管理部門同意認可，維修盡量不影響居民的正常休息。
6.本次維修保質期為____年。
六、違約責任。
1.甲方違約時，賠償因其違約給乙方造成的經濟損失。
2.乙方違約時，賠償因其違約給甲方造成的經濟損失。
3.竣工日期比合同規(guī)定工期每拖一天，按合同價款的百分之十扣除。
七、爭議解決方式：如雙方發(fā)生歧異時，由___物業(yè)管理負責人進行調解。
八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。
九、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
___年__月__日。
建設工程中的承攬合同篇七
甲方：
乙方：
為保證房屋漏水維修質量，甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，本著平等、自愿的原則簽訂如下協(xié)議，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
一、維修地點：監(jiān)獄醫(yī)院門診樓及住院部維修。
二、承包方式：包工包料保質量。
三、合同金額：
合計金額為：8.76萬元大寫：人民幣捌萬染仟陸佰圓整。
四、維修標準。
1、維修必須在保證不影響房屋安全的前提下進行。維修以解決防漏為主。
2、防水材料要求：采用b防水卷材，厚度為4。
五、維修要求：
1、乙方提供相關的施工方案進行施工，提供人工，材料。
2、乙方按建筑規(guī)范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規(guī)范施工，確保工程質量。
3、乙方應抓好安全生產，嚴防事故發(fā)生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響均由乙方負責。
4、維修工期：在正常天氣下天內必須完成。
5、完工后必須把施工中產生的廢物清理干凈，否則視為驗收不合格。
6、工程質量及驗收：各種防水材料應符合規(guī)范的要求，并有產品質量證明文件(合格證)。按國家現行質量驗收規(guī)范達到合格標準。驗收達不到合同約定標準，乙方無償返修，直到合格為止。
7、維修后保質：門診樓及住院部維修部位的保修期限自最后一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為________年，即維修后應當繼續(xù)最低保修________年。且在出現漏水的情況后，在甲方通知后2個工作日內響應。
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。工程款的.結算待各部位防水維修工程全部完工，經甲方驗收合格后，扣除工程價款的5%作為質保金，其余工程款甲方在一周內付清。
七、其它約定。
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效。
甲方(蓋章)：
乙方：(蓋章)。
簽訂日期：____年____月____日
建設工程中的承攬合同篇八
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況。
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用。
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
1.合同單價：
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準。
四、違約責任和安全責任。
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：__________乙方：__________。
簽字：__________簽字：__________。
_____年___月____日。
建設工程中的承攬合同篇九
_________________________(以下簡稱甲方)。
__________________________(以下簡稱乙方)。
乙方承攬甲方________工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程量：__________________________。
二、工程要求：_________________________。
三、甲方責任范圍：___________________________。
四、乙方責任范圍：___________________________。
五、技術要求：___________________________。
六、工期、驗收程序及質保期：
1、施工工期：自開工之日起________日內完工，每拖期一天，扣乙方工程款的_____%。
2、每一道工序完成，乙方應提前一天通知甲方，驗收合格才能進行下道工序，否則該工序被視為未發(fā)生項，結算時將從工程款直接扣除。
3、質保期：質保期_____年，驗收合格后付至工程款的_____%，留____%質保金：質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題，由乙方無償修復或更換。
七、其它要求：
1、施工中乙方接受甲方項目負責人現場施工監(jiān)督。
2、施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程，并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故，責任由乙方自負。
3、乙方施工過程中，不得損壞甲方的生產設施、設備，如有損壞乙方必須無償進行修復。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5、本協(xié)議作為合同附件，與合同具有同等法律效力。
甲方：___________________________。
乙方：___________________________。
日期：____年____月____日
建設工程中的承攬合同篇十
3、語言文字和適用法律、標準及規(guī)范。
3.1本合同除使用漢語外，還使用語言文字。
3.3適用標準、規(guī)范。
4、圖紙。
二、雙方一般權利和義務。
5、工程師。
5.2監(jiān)理單位委派的工程師。
5.3發(fā)包人派駐的工程師。
7、項目經理。
姓名：________________職務：________________。
8、發(fā)包人工作。
8.1發(fā)包人應按約定的時間和要求完成以下工作：
9、承包人工作9.1承包人應按約定時間和要求，完成以下工作：
三、施工組織設計和工期。
10、進度計劃。
13、工期延誤。
四、質量與驗收。
17、隱蔽工程和中間驗收。
19、工程試車。
五、安全施工。
六、合同價款與支付。
23、合同價款及調整。
23.2本合同價款采用___________________________________________________方式確定。
24、工程預付款。
25、工程量確認。
26、工程款（進度款）支付。
雙方約定的工程款（進度款）支付的方式和時間：墊資至2萬方時業(yè)主方開始付款，之后按月進度80%付款。
七、材料設備供應。
27、發(fā)包人供應。
27.4發(fā)包人供應的材料設備與一覽表不符時，雙方約定發(fā)包人承擔責任如下：
28、承包人采購材料設備。
八、工程變更。
九、竣工驗收與結算。
32、竣工驗收。
十、違約、索賠和爭議。
35、違約。
35.1本合同中關于發(fā)包人違約的具體責任如下：
本合同通用條款第24條約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：
本合同通用條款第26.4款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：用該在建項目和該土地做擔保，有權抵押或變賣該項目和該土地作為抵扣工程款。
本合同通用條款第33.3款約定發(fā)包人違約應承擔的違約責任：
雙方約定的發(fā)包人其他違約責任：
35.2本合同中關于承包人違約的具體責任如下：
37、爭議。
37.1雙方約定，在履行合同過程中產生爭議時：
（2）采取第種方式解決，并約定向仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。
十一、其他38、工程分包。
39、不可抗力。
40、保險。
40.6本工程雙方約定投保內容如下：
41、擔保。
（1）發(fā)包人向承包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
（2）承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：擔保合同作為本合同附件。
46、合同份數。
47、補充條款。
附件1：承包人承攬工程項目一覽表（略）。
附件2：發(fā)包人供應材料設備一覽表（略）。
附件3：工程質量保修書（略）。
建設工程中的承攬合同篇十一
乙方：______。
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就__漏水修補承包給乙方修補一事，達成如下協(xié)議：
一、費用及付款方式：
甲方委托乙方修補____，乙方以包干價的形式承包，包干費用__元，大寫__，待乙方修補完工后，由甲方委派工作人員驗收合格為準。付款方式：____。
二、施工責任：
乙方自行負責工程所需材料費（注：主材為js防水材料）和人工費和運輸費及轉運費，并全權負責施工現場工作人員的施工安全，保證在施工期間不影響小區(qū)業(yè)主的正常生活秩序，并承擔違規(guī)施工所產生的一切民事法律責任。
三、工期及保質期：
自本合同簽訂之日起5日內，乙方需安排施工人員進場施工，工程施工期限為__日。修補完工后在質保期以內有任何質量問題均由乙方負責修補，并承擔因質量問題而產生的各種費用，質保期為__年。
四、人員管理：
五、施工垃圾：
施工過程中所產生的'施工垃圾，均由乙方負責清理，并堆放在甲方指定的堆放點，乙方在施工完工后負責清理運走。
六、違約責任：
甲乙雙方中若有一方違反上述約定則視其違約，違約方將向守約方支付____元的違約金，并賠償因違約造成的一切經濟損失。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
簽字日期：____年__月__日
建設工程中的承攬合同篇十二
在建設工程中，合同的簽訂是需要十分謹慎的。因為合同會關系到自己的切身利益。建設工程合同中約定一方當事人存在違約行為時，應接受“罰款”處罰，屢見不鮮，故，在建設工程合同糾紛案件中，應明確其性質及適用。接下來小編就帶大家看看建設工程合同中的"罰款"。
建設工程合同中“罰款”與行政處罰“罰款”性質迥異。后者屬于不平等主體間的行政執(zhí)法行為，前者則是平等主體間基于一方違約行為違約責任承擔方式的約定，其不違反法律和行政強制性規(guī)定，效力應得到尊重和認可。
2.建設工程合同中“罰款”實為懲罰性違約金
各地方法院在民事糾紛審判實踐中，皆將建設工程合同中的“罰款”認定為懲罰性違約金。
懷化安捷建筑勞務有限責任公司與長沙市公路橋梁建設有限責任公司、湖南省溆懷高速公路建設開發(fā)有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書，(2015)湘高法民三終字第144號。
湖南省高院認為：“經查，雙方《路基工程勞務施工合同》獎罰規(guī)定”中對施工管理有相應約定。
路橋公司基于合同約定對施工方施工中的嚴重不規(guī)范行為的處罰系基于該約定，其性質當屬懲罰性違約金”。
中國十九冶集團有限公司與郎溪縣順通建筑安裝有限公司建設工程施工合同糾紛二審民事判決書，(2015)皖民四終字第00113號。
安徽省高院認為：“海螺公司作出了《關于中冶實久冶建設有限公司樅陽海螺項目部偷盜鋼材的處理通報》(樅海政(2009)6號文件)，決定對十九冶公司樅陽項目部偷盜鋼筋行為處罰88萬元，十九冶公司在業(yè)主方出具的《中冶實久四期價撥清單-合同號zyjas4003》上對該筆扣款已簽字確認。
十九冶公司因順通公司私自外運鋼筋的行為承擔的88萬元罰款，應認定為基于其與業(yè)主的總包合同，而承擔的懲罰性違約金”。
違約金按其性質，區(qū)分為補償性違約金和懲罰性違約金，二者根本區(qū)別：
補償性違約金，其目的在于補償一方當事人因另一方當事人違約而造成的實際損失;
懲罰性違約金，其目的在于懲罰當事人的違約行為，即便守約方不存在實際損失，仍然要承擔懲罰性違約金之違約責任。
關于懲罰性違約金能否調整，如何調整，最高人民法院《關于當前形勢下審理民商事合同糾紛案件若干問題的.指導意見》曾作出回應：
“二、依法合理調整違約金數額，公平解決違約責任問題……5.現階段由于國內宏觀經濟環(huán)境的變化和影響，民商事合同履行過程中違約現象比較突出。對于雙方當事人在合同中所約定的過分高于違約造成損失的違約金或者極具懲罰性的違約金條款，人民法院應根據合同法第一百一十四條第二款和最高人民法院《關于適用中華人民共和國合同法若干問題的解釋(二)》(以下簡稱《合同法解釋(二)》)第二十九條等關于調整過高違約金的規(guī)定內容和精神，合理調整違約金數額，公平解決違約責任問題。
6.在當前企業(yè)經營狀況普遍較為困難的情況下，對于違約金數額過分高于違約造成損失的，應當根據合同法規(guī)定的誠實信用原則、公平原則，堅持以補償性為主、以懲罰性為輔的違約金性質，合理調整裁量幅度，切實防止以意思自治為由而完全放任當事人約定過高的違約金。
7.人民法院根據合同法第一百一十四條第二款調整過高違約金時，應當根據案件的具體情形，以違約造成的損失為基準，綜合衡量合同履行程度、當事人的過錯、預期利益、當事人締約地位強弱、是否適用格式合同或條款等多項因素，根據公平原則和誠實信用原則予以綜合權衡，避免簡單地采用固定比例等“一刀切”的做法，防止機械司法而可能造成的實質不公平。
8.為減輕當事人訴累，妥當解決違約金糾紛，違約方以合同不成立、合同未生效、合同無效或者不構成違約進行免責抗辯而未提出違約金調整請求的，人民法院可以就當事人是否需要主張違約金過高問題進行釋明。人民法院要正確確定舉證責任，違約方對于違約金約定過高的主張承擔舉證責任，非違約方主張違約金約定合理的，亦應提供相應的證據。合同解除后，當事人主張違約金條款繼續(xù)有效的，人民法院可以根據合同法第九十八條的規(guī)定進行處理?！?BR> 上述最高人民法院關于調整違約金指導意見的法律和司法解釋依據：
《合同法》第114條第二款：“約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加;約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少?！?BR> 最高人民法院《關于適用中華人民共和國合同法若干問題的解釋(二)》(以下簡稱合同法司法解釋二)第29條規(guī)定：“當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’。”
建設工程中的承攬合同篇十三
審判實踐中，人民法院在處理建設工程施工合同糾紛案件時對以下幾種情形一般不予工程造價鑒定：
第一、當事人在訴訟前已就全部或部分工程款的結算達成協(xié)議，一方在訴訟中要求重新結算的，不予支持。但確有證據證明存在下列情形之一的除外：（1）存在《中華人民共和國合同法》第五十二條規(guī)定情形的；（2）簽訂結算協(xié)議一方的簽字人沒有相應的授權，另一方對此是明知或應當知道的；（3）其他應當重新結算的情形。理由是當事人在起訴前已就工程款結算達成了協(xié)議，則為雙方均認可了工程款結算結果，法院應尊重當事人的意思自治，按照達成的結算協(xié)議支付工程款，任何一方當事人對工程款已達成結算協(xié)議又要求重新結算或者申請鑒定的，法院不予支持。山東省濟南中院《建設工程案件研討紀要》第二十二條就規(guī)定：“對建設工程造價的確定應當遵循當事人意思自治的原則。建設工程施工合同已對工程造價進行了約定，當事人又對工程造價申請鑒定的，不應予以準許。當事人就工程價款達成協(xié)議后又申請進行工程造價鑒定的，一般不予準許。承包人有充分證據證明結算協(xié)議有重大漏項的，可對有關漏項的造價進行鑒定?！?BR> 第二、當事人約定按照固定價結算工程價款，一方當事人請求對建設工程造價進行鑒定的，不予支持。除非工程發(fā)生重大設計變更導致工程量大幅增減或質量標準發(fā)生變化的，根據公平原則對增減部分應按合同約定的結算方法和結算標準計算工程款，或者申請對該變更部分工程進行造價鑒定，而不應對整個工程造價進行鑒定。
（一）鑒定機構或者鑒定人員不具備相關的鑒定資格的；
（二）鑒定程序嚴重違法的；
（三）鑒定結論明顯依據不足的；
（四）經過質證認定不能作為證據使用的其他情形?！?BR> 二、結算書未蓋公章只有未授權的簽字人簽字，如何處理？
實踐中主要從以下幾個方面進行判斷：如果依據公司內部管理規(guī)定，簽字人對外有權代表公司簽訂結算協(xié)議，則簽字人的行為屬于有權代理，結算協(xié)議有效。反之，如果依據公司內部管理規(guī)定，簽字人對外無權代表公司簽訂結算協(xié)議，或者公司內部對此未作明確規(guī)定，結算協(xié)議的效力就取決于簽字人的行為是屬于無權代理還是表見代理？依據《合同法》第四十九條的規(guī)定：“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效?！痹撘?guī)定是關于表見代理的規(guī)定。依據通說，構成表見代理最重要的條件是需要有被代理人授權的表象以及相對人無過錯。代理人具備被代理人授權的表象主要有：（1）曾經用言詞、文字表示過授權但未授權；（2）。
授權不清，甚至出具空白的介紹信；（3）授權期屆滿之后，沒有采取合理措施。（4）知道或者應當知道有人對外使用企業(yè)名義，但是容忍沒有反對。具體到建設工程施工合同而言，就要看簽字人在公司的身份、在合同履行過程中其是否代表公司簽署過簽證、索賠函以及與工程有關的其他協(xié)議、是否代表公司進行過工程款結算的協(xié)商和談判等等，由法官根據案件具體情況和證據材料進行判斷，以形成內心確信。一般認為，發(fā)包人項目工程部的經理和負責人在結算協(xié)議上的簽字構成表見代理，項目部的一般工作人員的簽字屬于無權代理行為，對公司不發(fā)生法律效力。
三、公司工商備案公章與實際使用公章不一致，如何處理？
實踐中，有的公司有兩套以上的公章，在工商部門登記備案的公章與實際使用的公章不一致，在簽訂合同時用實際使用的公章，如發(fā)生糾紛，就主張簽訂合同的公章是虛假的，與工商登記備案的公章不一致。法院審判實務認為，這種行為是違反行政管理規(guī)定的行為，應當受到行政處罰。但就民事行為的效力而言，只要有證據證明簽訂結算協(xié)議書時加蓋的公章就是該公司實際使用的公章，即使與備案公章不一致，對公司也具有法律約束力。結算協(xié)議的另一方只需通過舉證證明簽訂施工合同與簽訂結算書使用的是同一公章或者該公司在其他實際履行的協(xié)議中也使用了該公章即完成了舉證責任。
四、結算書加蓋公司財務或技術專用章，效力如何認定？
這種情況比較少見，法院審判實務一般認為，結算協(xié)議書上只加蓋了公司財務專用章或技術專用章不符合工程結算慣例，對公司不發(fā)生法律效力。但是結算書中對工程款的支付進行審核的部分，如果加蓋了公司財務專用章，該部分應屬有效。
五、結算協(xié)議書上加蓋了公司項目專用章，效力如何認定？
法院審判實務一般處理為，首先應看施工合同對此有無約定，有約定從約定；如果沒有約定，依據建筑市場的慣例，建設工程施工的履行由發(fā)包人的項目工程部具體負責，施工方在合同履行過程中出現各種問題也一直與發(fā)包人的項目工程部協(xié)調解決，工程竣工后，施工方應將工程結算資料遞交給發(fā)包人項目工程部，并就工程結算進行協(xié)商。因此，結算協(xié)議書上加蓋了公司項目專用章，結算協(xié)議書對公司具有約束力。
六、工程款糾紛的解決對策。
工程款糾紛的解決，總的來說，從解決途徑來講，首先應雙方協(xié)商，協(xié)商不成的通過訴訟活仲裁解決。要解決工程款糾紛從實體上講，要對癥下藥就是根據糾紛的不同類型，采取不同的解決方法。下面筆者針對工程款糾紛不同類型，舉例談一下糾紛的解決。
1、發(fā)包方拖欠工程款違約糾紛的解決對策。
包方墊資建設至五層發(fā)包方才開始支付的進度款。工程施工過程中，承包方把工程建設到了五層，發(fā)包方出現因其他糾紛導致資金困難無法支付進度款，經調查，該發(fā)包方確實難以日后結算，最后經雙方協(xié)商，把已經建成的五層和包括土地使用權等其他關聯(lián)財產作價7000萬，由承包方買下該在建項目繼續(xù)建設，承包方變成了開發(fā)商。這確實是無奈之舉。第二種辦法，利用優(yōu)先受償權規(guī)則，將項目拍賣受償。根據《最高人民法院關于建設工程價款優(yōu)先受償權問題的批復》【法釋〔2002〕16號】規(guī)定：人民法院在審理房地產糾紛案件和辦理執(zhí)行案件中，應當依照《中華人民共和國合同法》第二百八十六條的規(guī)定，認定建筑工程的承包人的優(yōu)先受償權優(yōu)于抵押權和其他債權。
2、竣工結算報告爭議引發(fā)的工程款糾紛對策。
工程竣工結算分為單位工程竣工結算、單項工程竣工結算和建設項目竣工總結算。建設工程領域一般傾向于采用格式化的建設工程承包合同。這些格式合同中一般都包含決算異議期限，即發(fā)包方收到承包方決算報告后在10天內必須提出意見，逾期無答復視為同意。但實際情況往往使得發(fā)包方不可能在規(guī)定時間內作出反應。有時發(fā)包方資金沒有調動到位，為了扣押決算書拖延支付時間，往往通過非授權職員收件，最后收件人自己承認未能轉交授權人員，自然也無法反應。而承包方認為發(fā)包方收到決算書后，在約定時間內未提出意見，根據合同規(guī)定，決算書已經生效，要求立即結算付款，而發(fā)包方則以授權人員未收到決算書，或者審核需要時間或聲稱已經聘請中介機構進行核算相抗辯。對此，筆者建議將結算文件用特快專遞向發(fā)包方項目負責人郵寄并公證該過程。值得注意的是，需要給發(fā)包方一個合理的審查時間。
財建[2004]369號《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定可做參考：單項工程竣工后，承包人應在提交竣工驗收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結算報告及完整的結算資料，發(fā)包人應按以下規(guī)定時限進行核對（審查）并提出審查意見。
發(fā)包人收到竣工結算報告及完整的結算資料后，在《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定或合同約定期限內，對結算報告及資料沒有提出意見，則視同認可。
竣工結算報告如果得到確認，承包人向發(fā)包人申請支付工程竣工結算款。發(fā)包人應在收到申請后15天內支付結算款，到期沒有支付的應承擔違約責任。承包人可以催告發(fā)包人支付結算價款，如達成延期支付協(xié)議，承包人應按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價款的利息。如未達成延期支付協(xié)議，承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價，或申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
3、質保金糾紛對策。
期滿后再行支付。筆者代理過的一起糾紛就是起因于承包人在保修期內履行了維修義務但無法直接舉證（沒有維修雙方認可簽字單，后發(fā)包方又委托他人進行了維修）而導致被動，后經律師積極收集其他證據迫使發(fā)包方接受了幾乎全額返還的調解方案。實踐中，發(fā)包人常以工程質量問題扣押最后5%尾款而承包人則無可奈何。對此，根據《建設工程價款結算暫行辦法》規(guī)定，發(fā)包人對工程質量有異議，已竣工驗收或已竣工未驗收但實際投入使用的工程，其質量爭議按該工程保修合同執(zhí)行；已竣工未驗收且未實際投入使用的工程以及停工、停建工程的質量爭議，應當就有爭議部分的竣工結算暫緩辦理，雙方可就有爭議的工程委托有資質的檢測鑒定機構進行檢測，根據檢測結果確定解決方案，或按工程質量監(jiān)督機構的處理決定執(zhí)行，其余部分的竣工結算依照約定辦理。只要承包人切實履行了維修義務并做好證據保全工作，完全可以通過仲裁或訴訟爭取權益。
筆者認為，無論是從預防糾紛角度還是解決糾紛角度考慮，律師應與承包方形成一種長期的合作機制才能有效預防和解決糾紛。根據司法部、建設部《關于為解決建設領域拖欠工程款和農民工工資問題提供法律服務和法律援助的通知》（司發(fā)通[2004]159號）精神，法律服務機構及人員應當積極為建筑業(yè)提供優(yōu)質、高效的法律服務。倡導建筑業(yè)企業(yè)聘請律師擔任法律顧問，參與到企業(yè)生產經營活動中，為企業(yè)簽訂合同、重大決策等事項提供法律咨詢，出具法律意見，促進企業(yè)依法開展生產經營活動；當企業(yè)權益受到不法侵害時，應及時提出合理有效的應對措施，最大限度減少企業(yè)的損失，并代理企業(yè)與相關部門進行溝通、磋商或參加訴訟，保障企業(yè)的正當權益不受侵害。幫助企業(yè)建立和完善各項規(guī)章制度，嚴格企業(yè)工程合同、農民工勞務合同及其它各類合同的依法訂立、審查、履行、監(jiān)管、備案、登記制度；幫助企業(yè)探索并建立各種擔保和保險機制，完善業(yè)主的工程款支付擔保，建立建筑業(yè)企業(yè)的履約責任險和保修保險，引導施工企業(yè)與建設單位就拖欠工程款制定還款計劃，并進行公證，保障建筑業(yè)企業(yè)能夠及時收回工程款。
建設工程中的承攬合同篇十四
承包單位所在地址：_________。
為了規(guī)范建設市場，確保建設工程高效，優(yōu)質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，并經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協(xié)議書。
1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現有違反規(guī)定的，除給予當事人批評教育外，應視情節(jié)輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監(jiān)督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協(xié)議情況。
4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規(guī)定登記上交。
5.甲方人員在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
6.乙方有權了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育，按時出席甲方召集的有關會議。
8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的后果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。
9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
10.乙方在工程項目建設中發(fā)現甲方人員有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時告知甲方單位主管領導;情節(jié)嚴重的可向區(qū)有關部門投訴或舉報。
11.本協(xié)議使用時間：本工程發(fā)包，建設，竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為。
12.本協(xié)議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受托監(jiān)理單位。
13.甲乙雙方愿意接受建設主管部門，紀檢監(jiān)察部門，檢察部門對本協(xié)議執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查直到處罰。
14.本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建筑管理所一份，送甲方紀檢，檢察室備案一份。
甲方：_________乙方：_________。
法人代表：_________法人代表：_________。
建設工程中的承攬合同篇十五
1、工程名稱：____________。
2、工程地點：____________。
3、工程工期：工期進度按項目部下達的計劃為準。
4、承包方式：包工包料，材料包括(模板、元釘、止水螺桿、腳手架鋼管、扣件、及圓盤鋸、小型工具和三級電箱以下的電線等)。
5、承包內容：木模全部工程量及內外腳手架，含張設安全網、鋪設竹簙。
每道工序(模板內外、施工縫等)施工前后的垃圾清理;砼澆搗時指派專人值班護模;砼澆搗后跑模砼打鑿、磨光;穿墻螺桿起回絲;模板涂刷脫模劑;施工縫的隔離網制安及拆除、清理;砼吊模;砼構造柱、圈梁、腰帶、預留洞的模板安拆;預留插筋處模板打洞;預埋鐵件的放置;材料的清理、拔釘、吊運、歸堆;二次結構全部工作;腳手架的搭設及拆除。
9、承包價格：按模板接觸面積綜合樓45/m2，綜合車間2和水合車間都是58/m2，車間用塔吊就減去1萬元人工工資，綜合樓外腳手架按建筑面積25元計算、綜合車間2和水合車間外腳手架按建筑面積23元計算(包含人工、材料)。
二、雙方的責任和義務。
(一)甲方的責任和義務。
1、為加強甲方對乙方施工全過程的施工監(jiān)控管理，現甲方委派蔡慶同志為本工程項目負責人(甲方代表)，負責該工程的一切對外活動，負責協(xié)調建設方的關系。
2、及時組織乙方會同建設方、設計單位圖紙會審，并協(xié)助乙方辦理好設計圖紙變更的有關簽證手續(xù)。
3、協(xié)助乙方做好工程施工期間與當地有關部門的協(xié)調工作。
4、在施工過程中，甲方有權對乙方施工全過程進行監(jiān)督管理，在施工過程中依照甲方的管理規(guī)定進行項目管理，甲方有權對乙方違規(guī)行為進行處罰，乙方不得以任何理由拒絕。
5、如乙方違背合同施工，不能適應本工程該工種的承包，甲方有權責令乙方返工、整改，直至甲方有權單方面終止本合同，有權及時清退乙方退場，乙方必須無條件服從，同時甲方保留向乙方追償由此造成損失的權利。
(二)乙方的責任和義務。
1、乙方簽訂合同人任該工種負責人(責任人)。
2、乙方必須無條件履行甲方與建設方簽訂的工程合同的各項條款，執(zhí)行來自建設方及甲方的指令。
3、乙方在充分了解該工程項目后，表示完全有能力(人、財、物)按工程合同內容執(zhí)行并完成好本項目。如因乙方在資金、施工力量、質量、安全、施工管理等方面原因不能達到工程所在地政府有關部門及建設方、甲方要求而造成違紀和違約，乙方必須無條件承擔由此造成的全部責任(包括全部民事和刑事責任)，并承擔由此給甲方帶來的市場信譽和全部經濟損失。
4、乙方必須在合同約定的工期內完成施工任務，若在合同約定的工期內不能完成施工任務的，承擔相應的違約責任，工期以甲方的形象進度為準。
5、乙方將本工程該工種的所有施工人員(包括管理人員)編好花名冊，并將身份證交由甲方復印備案，以便甲方到工程所在地或有關部門辦理有關手續(xù)。若在乙方送交甲方的花名冊中無名單者，所發(fā)生的一切傷亡事故或其他原因所引起的損失均由乙方承擔。
6、乙方應自行處理好外欠債務和職工工資分配，由于乙方管理不善等原因造成虧損，由乙方負責。
簽于：____________。
建設工程中的承攬合同篇十六
行政處罰是國家特定行政機關依法懲戒違反行政管理秩序的個人、組織的一種行政行為，屬行政制裁范疇。行政處罰作為一種法律制裁，是對違反行政管理法規(guī)的行政相對人的一種懲戒、教育手段。目的是使相對人今后不再重犯同一違法行為。
因為行政處罰本身所具有的強制力、直接影響相對人權利義務、對相對人的聲譽、財產、行為甚至人身自由產生不利后果的特點，使得行政處罰必須嚴格依法設定、執(zhí)行、監(jiān)督與救濟，并遵守法定的行政處罰原則與適用原則。筆者在本文中想予以討論的，就是行政處罰適用中的“一事不再罰”原則在理論與實踐中的幾個問題。
“一事不再罰”是行政法學界對行政處罰適用原則之一的一個概括性表述，其具體內涵、定義依我國《行政處罰法》第二十四條為“對違法當事人的同一違法行為，不得給予兩次以上行政罰款的行政處罰”。這一原則的規(guī)定主要是為了防止處罰機關濫用職權對相對人同一違法行為以同一事實理由處以幾次行政處罰，以獲得不當利益，同時也是為了保障處于被管理地位的相對人法定的合法權益不受違法的行政侵犯，使一定的違反行政管理法律法規(guī)的行為與一定的法律責任相互確定掛鉤，進而體現法律制度與行政管理的可預見性與穩(wěn)定性價值。
在行政管理法律關系中，處于管理地位的行政主體擁有以國家名義出現的行政管理權，具先定力、執(zhí)行力與強制力。尤其是隨著現代市場經濟的發(fā)展，國家行政日益深入到國民生活的各個領域，對行政權這一管理優(yōu)益權規(guī)范的必要性日益為人們所認識并逐漸突出。而在行政管理法律關系中的相對人一方，由于與行政主體的地位的不對等性，其合法權益在國家公權力的沖突中便顯得尤為渺小。行政相對人即使是違反了一定的行政管理法規(guī)，受到一定的行政處罰，其作為一般公民的'另一身份屬性的合法權益的保障與事后救濟與保障是現代行政的價值理念之一?！耙皇虏辉倭P”原則的背后所體現的，就是這種法理價值理念的追求。將其通俗化來表述，便是犯錯一次就只能、只需承擔一次行政處罰，且這種處罰必須是先有的、法定的。
“一事不再罰”原則在我國理論研究與立法實踐中尚有未得以充分明晰之處，導致了行政管理實踐中的一些混亂、相悖狀態(tài)。以下筆者試述之：
[1][2][3][4][5]。
建設工程中的承攬合同篇十七
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》等有關規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。
第一條工程概況
一、工程名稱
工程地點
工程內容
工程性質
承包范圍
二、批準單位
批準文號
業(yè)主或主管單位
三、開工日期
竣工日期
總日歷工期
四、質量等級
五、承包方式
六、合同價款
第二條合同文件及解釋順序
一、合同文件的組成和解釋順序
1.本協(xié)議條款;
2.本合同條件;
3.洽商：變更等明確雙方合同權利義務的紀要、協(xié)議等文書。
4.
5.
6.
7.
二、當合同文件出現含糊不清或不相一致時，在不影響工程進度的情況下，由雙方協(xié)商解決。
第三條合同文件使用的語言、文字、標準和適用法律
一、合同文件使用漢語普通話書寫，以漢字普通話解釋、說明。
二、適用合同文件的法律是國家的法律、法規(guī)，以及電力工業(yè)規(guī)章。
三、施工使用國家標準、規(guī)范和電力行業(yè)標準、規(guī)范。
第四條圖紙
一、甲方在開工日期前，于199年月日向乙方提供完整的施工圖紙份，其中包括竣工圖份、現場存放的份，保證圖紙準確且具有滿足施工要求的設計深度，對乙方做好圖紙保密工作的要求：
二、甲方不能按第四條第一款約定提供的圖紙名稱、提供期限，保證滿足實施“施工綜合進度計劃”的需要。
三、甲方對圖紙的特殊保密要求，乙方采取保密措施，由甲方承擔的費用。
四、乙方要求增加圖紙份數，甲方應按予以復制、交付，費用由乙方承擔。
五、乙方在開工前未如約收到甲方提供的圖紙，應在天內將所需圖紙或指示的內容、理由、時間及遲誤后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后2天內未答復，按第七條第二款約定處理。
六、乙方發(fā)現甲方提供的圖紙不完整、不準確或設計深度不能滿足施工要求，應及時通知甲方代表，根據實際情況按第四條第五款或第二十五條第一款的約定處理。乙方對于甲方提供的圖紙有如上缺陷未發(fā)現，甲方仍應按第七條第二款或第二十五條第四款的約定承擔責任，并給付因此造成的修補、拆除、改建、重新等費用。
第二章雙方責任
第五條甲方代表
一、甲方任命駐施工現場的代表(職務專業(yè)技術職稱)按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.甲方代表可委派有關具體管理人員承擔其部分權利和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前天通知乙方。
2.甲方代表的指令、通知、意見、批準、答復等均由其本人簽字后，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，甲方代表可發(fā)出口頭指令，并在小時內給予書面確認，乙方對甲方代表的指令應予執(zhí)行。甲方代表不能及時給予書面確認，乙方應于甲方代表發(fā)出口頭指令后小時內提出書面確認要求，甲方代表在乙方提出確認要求后天內不予答復，即視為其確認乙方要求。乙方認為甲方代表指令不合理，應在收到指令后小時內提出書面申告，甲方代表在乙方申告后小時內作出修改指令或繼續(xù)執(zhí)行原指令的決定，以書面形式通知乙方。緊急情況下，甲方代表要求乙方立即執(zhí)行的指令或乙方雖有異議，但甲方代表決定仍繼續(xù)執(zhí)行的指令，乙方應予執(zhí)行。因指令錯誤所發(fā)生的費用和給乙方造成的損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
3.甲方代表按合同約定及時向乙方提供所需指令、要求、同意、通知、批復等，并如約履行其它約定的義務，否則乙方在約定時間后小時內將具體要求、需要的理由和遲誤的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小時內仍未予以答復，即視為其確認、同意、批準，應由甲方承擔因此發(fā)生的支出，順延因此延誤的工期，賠償因此造成的乙方損失。
二、實行社會監(jiān)理的工程，甲方應將總監(jiān)理工程師行使權利、履行義務的范圍通知乙方?？偙O(jiān)理工程師按約定在委托授權范圍內執(zhí)行職務。
三、甲方代表和總監(jiān)理工程師易人，甲方應提前天通知乙方。后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第六條乙方代表
一、乙方任命駐施工現場的代表(職務專業(yè)技術職稱)
按照以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的職責：
1.乙方的要求、申請和通知等，以書面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時間后生效。
2.乙方代表按甲方代表同意的“施工組織設計”(或施工方案)和依據合同發(fā)出的指令和要求組織施工，在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下，可采取保證工程和人員生命、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發(fā)生的支出，相應順延工期;責任在乙方，由乙方承擔費用。
二、乙方代表易人，應提前天通知甲方，后任繼續(xù)承擔前任應負的責任(合同文件約定的義務及其職權內的承諾)。
第七條甲方工作
一、甲方按照《建筑工程施工現場管理規(guī)定》和《協(xié)議條款》約定的時間、要求，完成以下工作：
1.辦理土地征用、租用、青苗和樹木賠償、房屋拆遷及清除地面、架空和地下障礙等工作，使施工場地具備施工條件，并在開工后繼續(xù)負責解決以上事項遺留問題。其中：
2.將施工所需水、電、電訊線路從施工現場外部接至約定地點，并保證期間的需要。其中：
3.開通施工場地與火車站、碼頭、城鄉(xiāng)公共道路的通道，以及施工現場內的主要交通干道并予以保養(yǎng)，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通。其中：
4.在前，向乙方提供施工場地、工程地質和地下管網線路資料，保證數據真實準確。
5.辦理施工所需各種證件、批件和臨時用地、占道及運輸、鐵路、專用線的申報批準等手續(xù)，與有關方面締結線路交跨鐵路、公路、通訊線路的協(xié)議。要求甲方。
6.在前，將水準點與坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。
7.在組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底，審定施工圖預算。
8.協(xié)調處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護，并承擔有關費用。
9.按其“提供土建工程計劃”和“施工綜合進度計劃”為承包安裝工程的乙方提供施工現場，保證現場及建筑物、構筑物、結構、基礎等符合安裝施工的要求。
10.協(xié)調施工現場上的各施工企業(yè)相互交叉作業(yè)關系，及時處理有關問題。
二、甲方未按合同約定履行以上義務，則承擔由此導致的費用支出，賠償因此造成的乙方損失，延誤工期予以相應順延。
三、甲方將上述某項工作委托乙方完成，應承擔所發(fā)生的經濟支出并給付乙方相應的費用。
第八條乙方工作
一、乙方按照《建設工程施工現場管理規(guī)定》和約定的范圍、時間、要求，完成以下工作：
1.在其設計資格證書允許的范圍內，按甲方代表的要求完成施工圖設計、與工程配套的設計或施工需要的細部設計，經甲方代表批準后使用。設計費用按設計的內容、時間、要求等另計。
2.向甲方代表提供年、季、月工程進度計劃和工程用款計劃及有關統(tǒng)計報表。
3.按工程需要設置施工使用的照明、圍欄及警衛(wèi)，并做好安全、防護設施的維修。乙方未履行上述義務造成工程、財產和人身傷害，由乙方承擔責任。
4.按約定的數量和要求，向甲方代表提供在施工現場辦公和生活的房屋及設施，發(fā)生的費用由甲方承擔。
5.采取有效措施實施地方政府和有關部門對施工現場交通和環(huán)境保護的管理規(guī)定。因技術、經濟條件限制，對環(huán)境的污染不能控制在規(guī)定范圍內的，應由甲方會同乙方事先報請當地政府有關部門批準。以上費用由甲方承擔，因乙方責任造成的罰款除外。
6.已竣工工程在交付甲方之前，由乙方負責保護工作，保護不善發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。甲方提前使用或擅自動用后發(fā)生損壞或其它問題，由甲方承擔責任。要求乙方采取特殊措施保護的單位工程的部位和相應的經濟支出：
7.做好施工現場地下管線和鄰近建設物、構筑物的保護工作。要求乙方：
8.保證施工現場清潔。交工前清理現場達到合同文件的要求，承擔因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款，合同簽訂后頒發(fā)的規(guī)定和非乙方原因造成的損失和罰款除外。
二、乙方未按合同約定履行上述義務，承擔由此造成的費用支出，賠償甲方因此遭受的經濟損失。
第三章施工組織設計和工期
第九條進度計劃
一、甲方在締結合同后3天內向乙方提供初步設計文件、施工圖紙、施工組織設計大綱及“供應材料設備計劃”、“提供土建工程計劃”等資料，乙方據以按電力建設工程施工技術管理的有關規(guī)定和約定編制“施工組織設計”(或施工方案)、“施工綜合進度計劃”，在提交甲方代表。甲方未如約提供其應提供的資料，按第七條第二款的約定處理。乙方未如約提交“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃，按第八條第二款處理。
二、甲方代表對于乙方提交的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”同意與否，應在予以答復，逾期未復，可視為已經同意。經甲方同意的“施工組織設計”(或施工方案)和“施工綜合進度計劃”為合同文件，應共同遵循。
三、乙方應按經甲方同意的“施工組織設計”和“施工綜合進度計劃”組織施工，接受甲方代表的檢查、監(jiān)督。工程實際進展與之不符時，乙方應按甲方代表的要求提出改進措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。重大的施工技術措施，乙方應報請甲方代表審核批準后實施，由甲方承擔特殊施工技術措施費。
第十條延期開工
一、乙方應按約定和“施工綜合進度計劃”確定的開工日期、開工條件開始施工，因故不能如期開工的，應在約定的開工日期天之前，向甲方代表提出延期開工的理由和要求。甲方代表在乙方提出延期開工要求后天內作出答復，逾期未答復則視為已同意乙方的延期開工要求。
二、乙方延期開工未按第十條第一款約定征得甲方代表同意，竣工日期不予順
延。
三、乙方由于甲方原因要求延期開工獲得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意將開工日期推遲，由甲方承擔乙方因此付出的費用和損失，相應順延工期。
第十一條暫停施工
一、甲方代表在確有必要時可要求乙方暫停施工，提出暫停要求后24小時內應對此提出處理意見。乙方按甲方代表的暫停要求停止施工，妥善保護已完工程，實施甲方代表的處理意見后向其提出復工要求，經批準后繼續(xù)施工。
二、甲方代表未在約定時間內提出處理意見，或在乙方提出復工要求后24小時內未予答復，乙方可自行復工。乙方施工因此無法進行的，按第七條第二款約定處理。
三、暫停施工出于非乙方原因，由甲方承擔有關的支出，相應順延工期;停工責任在乙方，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第十二條工期延誤
一、對以下情況造成竣工日期推遲的為延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。
1.工程變化或設計變更;
2.一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過小時;
3.合同中約定的、非乙方原因出現的或甲方代表同意給予順延工期的其它情況。
二、乙方在以上情況發(fā)生后天內，就延誤的內容和因此發(fā)生的費用向甲方代表提出報告，甲方代表在乙方提出報告天內予以批準或提出修改意見，逾期未予答復，即視為甲方代表對此報告予以批準。
第十三條工期提前
一、施工中需要提前竣工，雙方協(xié)商一致后簽訂“提前竣工協(xié)議”，合同竣工日期可以提前?！疤崆翱⒐f(xié)議”應包括以下主要內容：
1.提前的時間;
2.乙方采取的趕工措施;
3.甲方為趕工提供的條件;
4.趕工措施的經濟支出和承擔;
5.提前竣工收益的分享。
二、乙方按“提前竣工協(xié)議”修訂施工進度計劃，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交施工進度修訂計劃后天內給予批復，逾期未批復則視為其已批準。
第四章質量與驗收
第十四條檢查和返工
一、乙方應按相應的電力建設施工及驗收技術規(guī)范、約定采用的標準、設計的要求和甲方代表依據合同發(fā)出指令施工，隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件，并按甲方代表及其委派人的要求進行返工、修改，承擔由自身原因導致返工、修改的費用。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起返工、修改的經濟支出，由甲方承擔，工期相應順延。
二、以上檢查合格后，又發(fā)現由乙方原因引起的質量問題，仍由乙方承擔責任。
三、以上檢查檢驗應執(zhí)行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定，在不影響正常施工的前提下進行，如影響正常施工，除經檢查檢驗為質量不合格外，因此發(fā)生的費用則由甲方承擔，相應順延工期。
第十五條質量等級評定
一、工程質量應達到建設工程施工質量檢驗及評定標準等規(guī)定的合格條件。甲方要求達到優(yōu)良標準，則增付價款，工期順延天。
二、工程達不到約定質量條件的部分，甲方代表一經發(fā)現，可要求乙方返工，乙方應按甲方代表要求的時間返工，直到符合約定條件。因乙方原因達不到約定條件，由乙方承擔返工費用，工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件，乙方承擔違約責任，按計取違約金。
三、由于設計或材料、構件、配件、設備等非乙方原因使工程未達到約定質量條件，乙方予以返工、修改的經濟支出由甲方承擔，工期相應順延。乙方無力予以修改的，經甲方代表認可，該部分可不在評定質量等級之列。
四、雙方對工程質量有爭議，可按第三十條約定處理。
第十六條隱蔽工程和中間驗收
一、需要進行中間驗收的工程或部位名稱、驗收時間、要求及甲方應提供的便利條件：
二、工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到約定的中間驗收部位，乙方自檢合格后在隱蔽或中間驗收小時前通知甲方代表驗收，并準備驗收記錄。通知包括乙方自檢記錄、隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。驗收合格，甲方代表在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在限定時間內修改后重新驗收。
三、工程質量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，甲方代表不在驗收記錄上簽字，可視為甲方代表已經批準，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
第十七條分部試運
一、工程具備分部試運條件，應按電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定進行分部試運。除約定由設備制造、供貨單位自行調試的以外，分部試運由乙方負責，編制分部試運方案和措施，提交甲方代表批準后執(zhí)行。甲方代表在乙方提交方案后日內予以批準或提出修改意見，逾期未批復即視為經甲方代表批準。
二、乙方在分部試運的小時之前通知甲方代表參加，甲方代表不能按時參加分部試運可書面委托他人全權代理，非發(fā)生第三十七條約定的情況不得推遲。
三、分部試運的調整試驗記錄，由乙方及調試單位作出，甲方代表在記錄上簽字，作為質量驗收和整套啟動的依據。
四、由于乙方原因試運達不到驗收要求，甲方代表在試運后小時內提出修改意見，由乙方按其意見修改后重新試運。
五、甲方代表未參加分部試運且未委托他人代理，或參加試運未在約定時間內提出修改意見、試運合格不簽字驗收，試運結束24小時后試運記錄自行生效，甲方應予以承認，乙方可繼續(xù)施工并可據以辦理有關手續(xù)。
六、經分部試運合格的設備和系統(tǒng)，由于生產或試運需要繼續(xù)運轉，可交由甲方負責保管和運行維護。
七、分部試運費用除已包括在合同價款之內或另有約定的，均由甲方承擔。
八、由于設計、設備制造、操作不當等非乙方原因造成試運達不到驗收要求，由乙方或由乙方配合責任方拆除、修理、重新安裝，所發(fā)生的費用及重新購置材料、設備價款和運費等，均由甲方給付后與責任方結算，延誤的工期予以相應順延。
第十八條驗收和重新檢驗
一、單項工程、單位工程、分項工程、分部工程具備驗收條件應如約予以驗收，由乙方在驗收小時前提交“驗收通知”，通知甲方代表參加驗收。通知包括驗收的內容、時間、地點，附上乙方自檢記錄。
二、甲方代表不能按時參加驗收可書面委托他人代理，或在驗收小時前向乙方提出延期要求，延期不得超過兩天。否則，乙方可自行組織驗收，甲方應承認其驗收記錄有效。
三、無論甲方代表是否參加驗收，當其提出對已經隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應按要求進行剝露，并在檢驗后重新進行覆蓋或修復。檢驗合格，甲方承擔由此發(fā)生的經濟支出，賠償乙方損失并相應順延工期。檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的費用，工期也予順延。
第五章合同價款與支付
第十九條合同價款及調整
一、甲乙雙方在簽訂《協(xié)議條款》時交換各自開戶銀行出具的履約保函，待工程保修期滿后退還。
二、合同價款按《建設工程價款結算辦法》等規(guī)定結算付款，任何一方不得擅自改變，發(fā)生下列情況之一的可作調整。
1.甲方代表確認的工程量增加或經甲方代表批準、乙方代表同意的工程量消減，
2.甲方代表確認的設計變更或工程洽商，
3.工程造價管理部門分布的價格調整，
4.合同約定的其它增減或調整，
三、合同價款可調整的范圍;
四、乙方在第十九條第一款約定的情況發(fā)生后天內，按第二十六條第一款約定或依據工程造價管理部門的價格調整文件計算價款調整金額，并將調整的原因、金額以書面形式通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后5天內予以批準并通知經辦銀行和乙方，或提出修改意見及理由，逾期未答復則視為甲方代表予以批準，應據以結算付款。
第二十條工程款預付
一、甲方按在向乙方預付工程款元，開工后在按比例逐次扣回。
二、甲方未按第二十條第一款約定付款，乙方在約定給付日期天后向甲方代表提交“要求付款的通知”，甲方在乙方提交通知后仍未按要求給付，乙方可在提交通知后暫停止施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方付給應付款從應付之日起的滯納金。
第二十一條工程量的核實確認
一、乙方向甲方代表提交“已完工程量報告”申請確認。甲方代表在乙方提交報告后天內按設計圖紙對已完工程量進行核實確認(簡稱計量)，逾期未予以計量，即視為甲方代表對乙方報告中開列的工程量已經確認，亦作為工程款支付的依據。
二、甲方在進行計量小時前通知乙方派人參加，乙方應為計量提供便利條件。甲方未按約定發(fā)出通知使乙方未能參加計量，甲方的自行計量無效。乙方無正當理由未參加計量，甲方自行計量的結果有效，即為工程價款支付的依據。
三、甲方代表對乙方超出圖紙要求增加的工程量和因其自身原因造成返工的工程量，不予計量。
第二十二條工程款支付
一、乙方按甲方代表確認的工程量，依據構成合同價款相應項目的單價和取費標準，計算出已完工程的價款，編制“工程款結算帳單”提交甲方代表。甲方代表在乙方提交“工程款結算帳單”后5天內予以簽證，并通知經辦銀行付款。
二、甲方代表對乙方的結算帳單逾期未簽證，或經辦銀行由于甲方原因未付款，乙方可向甲方代表發(fā)出“要求付款的通知”，在發(fā)出通知天后甲方仍未按要求給付，乙方可暫停施工，按第七條第二款約定處理，并由甲方償付應付工程款的利息，利息從其計量簽字第11天起按利率計取。
第六章材料設備供應
第二十三條甲方供應材料設備
一、甲方按其“供應材料、設備計劃”和“施工綜合進度計劃”確定的期限為乙方供應材料、設備、所供材料、設備的種類、規(guī)格、型號、數量、單位、質量等級和提供時間、地點應與清單相符，并向乙方提供材料、設備的質量合格證明。
二、甲方代表在提供材料、設備小時前通知乙方驗收、領取，經驗收、領取后發(fā)生損壞丟失由乙方補修、賠償。
三、甲方供應的材料、設備與《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定或清單不符，按以下情況分別處理：
1.材料、設備的單價不符，由甲方承擔所有價差。
2.材料、設備的種類、規(guī)格、質量等級不符，乙方可拒絕接收、保管，由甲方運出施工現場并重新采購。設備到貨時如不能開箱檢驗，可只驗收箱子數量，之后的開箱檢驗由甲乙雙方共同進行，出現缺件即由甲方負責補足，質量等級、規(guī)格等不符的則由甲方重新采購。
3.材料的種類、規(guī)格、型號等不符，乙方可代表調劑串換，甲方承擔相應的經濟支出。
4.甲方委托乙方處理材料、設備缺陷，雙方另行商定費用計取、結算辦法。
5.到貨地點不符，甲方負責倒運至指定地點。
6.供應數量不足，由甲方補齊;供應數量超額，由甲方將多余部分運出施工現場。
7.供應時間提前，甲方負責保管或付款委托乙方保管。
四、乙方未如約檢驗、接收、領取材料、設備給甲方造成損失，按第八條第二款約定處理。
五、經乙方檢驗通過之后發(fā)現甲方所供材料、設備有規(guī)格、質量等不符的，甲方仍應承擔重新采購及拆除、重建的經濟支出。
六、甲方未按《協(xié)議條款》約定、合同文件規(guī)定和清單供應材料、設備，或供應時間遲誤，或出現第二十三條第三款、第二十三條第五款約定的情況，造成乙方施工延誤的，按第七條第二款約定處理。
第二十四條乙方采購材料設備
一、乙方根據，按照設計和規(guī)范的要求采購工程需要的材料、設備或配制加工非標準設備，并提供產品質量合格證明。甲方指定供貨單位的，乙方的采購則適用第二十三條第三款、第二十三條第五款約定。
二、甲方委托乙方卸運、保管材料、設備和配制加工非標準設備、代辦設備的雙方權利、義務(或另訂協(xié)議)。
三、在材料、設備到貨小時前，乙方通知甲方代表驗收，甲方未按時到場驗收，可視為其已驗收，乙方自行驗收生效。
四、乙方采購材料、設備的價差調整辦法：
五、乙方采購的材料、設備或配制加工的非標準設備與設計和規(guī)范要求不符，甲方代表拒絕驗收，由乙方按甲方代表要求的時間運出施工現場，重新采購符合要求的產品，承擔由此發(fā)生的費用，工期不予順延。
六、無論甲方是否到場驗收，驗收后發(fā)現材料、設備不符合設計和規(guī)范要求，仍由乙方修復或拆除、重新采購，并承擔發(fā)生的費用，賠償甲方的損失。由此延誤的工期相應順延。
七、根據工程需要，經甲方代表批準，乙方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔發(fā)生的經濟支出，因乙方原因使用，由乙方承擔發(fā)生的費用。
第七章設計變更
第二十五條設計變更
一、乙方執(zhí)行電力建設施工及驗收技術規(guī)范、建設工程施工技術管理的有關規(guī)定，嚴格按圖施工，發(fā)現設計差錯缺漏不得將錯就錯或擅自修補，應及時向甲方代表提出變更設計申請。
二、甲方對原設計進行變更或同意乙方的變更設計申請，應前送交原設計單位審查、修改、補充，取得相應的圖紙、說明，對于較大設計變更和重大設計變更還應取得有關部門批準、追加投資和材料的指標，之后發(fā)給乙方設計變更通知，否則乙方有權拒絕變更。
三、乙方按照設計變更通知施工，進行下列變更：
1.增減合同約定的工程量;
2.更改有關工程的性質、質量、規(guī)格;
3.更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;
4.增加工程需要的附加工作;
5.改變有關工程的施工時間和順序;
四、因以上變更導致的經濟支出和乙方損失，由甲方承擔，延誤的工期相應順延。
第二十六條確定變更價款
一、發(fā)生第二十五條約定的變更后，乙方按下列方法提出變更價格，經甲方代表批準后調整合同價款和竣工日期。
1.合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格計算，變更合同價款;
3.合同中沒有適用的和類似的價格，由乙方提出適當的變更價格。
二、甲方代表在乙方提交變更價格意見后5天內予以批準，或者提出修改意見及理由，逾期不予批復即視為甲方代表批準。
三、乙方對于甲方代表不批準其變更價格意見持有異議，可提請總監(jiān)理工程師予以評定(如果有社會監(jiān)理)、提請約定的工程造價管理部門予以裁定，不服裁定則可按第三十條約定處理。
第八章竣工與結算
第二十七條竣工驗收
一、工程具備竣工條件，乙方按電力建設施工及驗收技術規(guī)范等規(guī)定向甲方代表提交“竣工驗收報告”申請驗收。甲方代表在乙方申請驗收后天內組織有關部門進行驗收，驗收天內給予批準或提出修改意見。乙方按要求修改，承擔由于自身原因造成修改所發(fā)生的費用。甲方承擔非乙方原因造成修改所發(fā)生的費用及因此給乙方造成的損失，延誤的工期予以順延。
二、整套啟動試運驗收，執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程等規(guī)定，由甲方承擔整套啟動試運驗收的組織工作，全面處理試運驗收中發(fā)生的問題。乙方參與有重大影響項目的整套啟動調試方案和措施的制定，在啟動調試中負責其施工項目的維護、檢修、消除缺陷。
三、乙方參加整套啟動試運的工日及酬金，
四、竣工日期為乙方提交“竣工驗收報告”之日，需修改后才能達到竣工要求的，應為乙方修改后經甲方驗收之日。
五、甲方未按如上日期組織驗收，應從約定期限最后1天的次日起承擔工程保管費用。
七、工程移交后實行試生產的，火電項目期限6個月，不得延長。試生產的凈利潤
八、由于設計、設備或系統(tǒng)等不屬于乙方原因使個別項目不能全部投入，應在啟動試運驗收記錄上寫明原因，由甲方負責在驗收后組織完成。
九、機組經72小時試運后，由于系統(tǒng)負荷需要等原因不能停機，則免去其后的規(guī)定試運時間，即告整套啟動試運驗收完成。
十、零星土建工程和少數非主要設備未按設計規(guī)定的內容全部建成，但不影響正常生產，已符合竣工驗收標準的，應辦理竣工驗收手續(xù)，由承包該施工項目的乙方負責在整套啟動試運驗收后完成，期限不得超過6個月。
十一、由于特殊原因，部分單位工程和部位須甩項竣工時，雙方訂立甩項竣工協(xié)議，明確各方責任。
十二、甲方代表在乙方提交“竣工驗收報告”后天內無正當理由未組織驗收，或驗收后天內未予批準且未提出修改意見，即視為此“竣工驗收報告”經甲方代表批準，應據以辦理結算手續(xù)。
第二十八條竣工結算
一、竣工報告批準后，乙方按建設工程價款結算辦法等有關規(guī)定
向甲方代表提交“竣工結算報告”。甲方代表在乙方提交報告后5天內予以批準或提出修改意見及理由，并將撥款通知送經辦銀行辦理竣工結算。乙方收到工程款后15天內將竣工工程交付甲方。
二、甲方違反有關規(guī)定或約定未如約辦理竣工結算，或經辦銀行由于甲方原因未支付工程款，乙方可留置部分或全部工程，予以妥善保護，由甲方給付保護費用，承擔違約責任，并按的利率償付拖欠工程款的利息。
第二十九條保修
一、執(zhí)行電力建設工程啟動及竣工驗收規(guī)程、建設工程質量管理辦法等規(guī)定，乙方對竣工交付使用的工程所存在的質量缺陷負責維修。
二、保修項目、內容、范圍：
三、保修期，整體工程或其中分單項、單位、分項、分部驗收交付的工程，均從移交甲方之日起分別計算保修期。
1.建筑保修期：
(1)建筑物、構筑物的土建工程為1年，其屋面防水工程為3年;
(2)建筑物的電氣管線，上下水管線安裝工程為6個月;
(3)建筑物的供熱、供冷工程為1個采暖期、供冷期;
(4)室外的上下水、道路等公用工程為1年。
2.安裝工程保修期為1年。
3.其他有特殊要求的工程，保修期限
四、質量保修金，由甲方從其給付乙方的工程結算款中劃撥，存入《協(xié)議條款》約定的工程質量監(jiān)督機構在銀行開設的專門帳戶，任何單位和個人不得挪作他用。
1.建筑工程按其造價的1.5%留存;
2.安裝工程按其造價的0.5%～1%留存;
3.有特殊保修要求的工程
五、保修責任，乙方負責維修由于其自身原因形成的質量缺陷，所發(fā)生的費用從質量保修金中支付，不足部分由乙方交付。乙方自接到甲方發(fā)給的保修通知之日起，在兩周內達到現場與甲方共同辯明質量缺陷責任，商議返修內容。屬乙方責任的，乙方未按期到達現場，甲方應再次通知乙方。乙方在接到再次通知收后1周內仍未到達，甲方可在不提高工程標準的前提下自行返修，所發(fā)生的費用按上述辦法支付。由于設計、使用不當或材料、構件、配件、設備的設計、制造等原因造成的質量缺陷，由責任方承擔保修責任，乙方予以維修發(fā)生的費用由甲方給付。對于不可抗力引起的質量問題，乙方不予承擔責任。
六、乙方的返修方案及工期按第九條約定確定，返修價款按第二十六和約定確定，質量驗收按第十四條約定進行，所用材料、構件、配件等數量、價格及采購供應等具體事宜由雙方商定或簽訂協(xié)議，甲方應積極予以創(chuàng)造方便條件。
七、退還工程質量保修金，由甲方在保修期滿后20天內予以結算，將剩余的質量保修金及銀行存款利息退還乙方。
第九章爭議、違約和索賠
第三十條爭議
一、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求，可通過協(xié)商或約定的單位、人員調解排解。不愿通過協(xié)商、調解解決或協(xié)商、調解不成的，可根據雙方的協(xié)議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁;雙方未達成仲裁協(xié)議的，可向有管轄權的人民法院起訴。
二、雙方發(fā)生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程。
(1)合同確已無法履行;
(2)雙方協(xié)議停止施工;
(3)調解要求停止施工，且為雙方接受;
(4)仲裁機關要求停止施工;
(5)法院要求停止施工。
第三十一條違約
一、任何一方未履行合同義務、未完全履行合同義務或者履行合同義務不符合約定要求，即應承擔違約責任，向對方支付違約金。違約金的數額、計算方法：
二、違約給對方造成的損失超過違約金的，還應付給賠償金，補償違約金不足的部分。違約金、賠償金應在雙方明確違約責任后10天內償付，否則按?利率給付利息。乙方應給付甲方的違約金、賠償金，經雙方同意后可由甲方從合同價款中扣收。
三、除非合同解除或終止，違約方承擔違約責任仍應繼續(xù)履行合同。
四、因變更或解除合同使一方遭受經濟損失的，除依法可以免除責任的以外，應由責任方負責賠償。
第三十二條索賠
一、合同一方的經濟利益、正當權利因對方違約、危害行為遭受損失，要求對方予以給付、補償、歸還，按以下程序進行。
1.有正當的索賠理由和充足的證據。
2.在索賠事件發(fā)生后20天內，向對方提交“索賠通知”。索賠通知應包括索賠的理由、依據、要求等內容。
3.受索賠方在索賠方提交通知后天內給予書面確認，或提出異議、通知索賠方進一步補充索賠理由證據;索賠方在接到該通知后天內提交補充理由證據，受索賠方接到補充理由證據后天內給予書面答復。
4.索賠方逾期未提交“索賠通知”或補充理由證據，視其為放棄索賠;受索賠方逾期未要求補充理由證據或未作出答復，視其為確認索賠，“索賠通知”則從應答復的最后1天起生效。
二、受索賠方在確認索賠后10天內如數向索賠方給付或補償、歸還，否則應賠償因遲誤給索賠方造成的經濟損失。
第十章其它
第三十三條安全施工
一、執(zhí)行電力建設安全施工管理的有關規(guī)定，認真采取安全防護措施嚴防事故。
二、乙方承擔自身安全措施不力而出現事故的責任和因此發(fā)生的費用，非乙方責任造成的事故由責任方承擔責任及費用。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應立即上報有關部門并通知甲方代表，按有關規(guī)定和政府有關部門的要求處理。甲方應為此提供方便條件。
三、乙方在動力設備、高電壓線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近等特殊環(huán)境施工前，應向甲方提出安全保護措施，經甲方代表批準后實施，費用由甲方承擔。
四、乙方在有毒有害環(huán)境中施工，甲方應按有關規(guī)定提供相應的防護措施，并承擔有關的經濟支出。
第三十四條專利技術、特殊工藝和合理化建議
一、甲方要求采用專利技術、特殊工藝，須負責辦理相應的申請、審批手續(xù)，承擔申報、試驗等費用;乙方按甲方要求使用，并負責試驗等有關工作。
二、乙方提出使用專利技術和特殊工藝，報甲方代表批準后按第三十四條第一款約定處理。
三、乙方提出合理休建議涉及到對圖紙、設施和“施工組織設計”的更改及對原定材料、設備的換用，應經甲方代表批準。
四、以上發(fā)生的費用和獲得的利益，雙方按協(xié)議分攤或分享。
第三十五條地下障礙和文物
乙方在施工中發(fā)現文物、古墓、古建筑基礎和結構、化石、錢幣等有考古、地質研究等價值的物品或其它影響施工的地下障礙物，應在4小時內通知甲方代表，報告有關管理部門并采取有效的保護措施。甲方代表在應收到通知后12小時內對乙方采取的保護措施給予批準或提出處理意見。甲方應承擔保護措施的費用，延誤的工期相應順延。
第三十六條工程分包
一、乙方分包部分工程，將分包合同副本送交甲方代表。分包合同與本合同發(fā)生抵觸，以本合同為準?？煞职墓こ蹋?BR> 二、分包合同不能解除乙方任何約定義務與責任。乙方應在分包場地派駐相應監(jiān)督管理人員，保證合同的履行。分包單位的任何違約或疏忽，均視為乙方的違約或疏忽。甲方指定分包單位(人)的，不適用本款約定。
三、分包工程價款的結算，
第三十七條不可抗力
一、不可抗力包括級以上的地震、級以上持續(xù)天的大風、mm以上持續(xù)天的大雨、年不遇的持續(xù)天高溫天氣、年不遇的持續(xù)天嚴寒天氣等災害。不可抗力發(fā)生后，乙方應迅速采取措施，盡力減少損失，在24小時內向甲方代表通報受害情況，按《協(xié)議條款》約定的時間向甲方代表報告損失情況和清理、修復的費用。災害繼續(xù)發(fā)生，乙方應每隔天向甲方代表報告1次災害情況，直到災害結束。甲方應對處理災害提供必要條件。
二、因不可抗力遭受損失的承擔：
1.已完工程、施工設施和甲乙雙方已購材料、設備的損失由甲方承擔，第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用除外。已購材料、設備，包括已提取、接收、驗收、保管或在運途中、在現場用于施工的材料、設備。
2.乙方為防止、減少不可抗力對工程的損害應采取措施所發(fā)生的費用及損失，由甲方承擔。
3.乙方生產、生活臨時建筑的損失，由甲方予以適當的補償。
4.人員傷亡由其單位負責處理并承擔費用，但由于第三十七條第二款(2)條中的情況造成傷亡則由甲方給予補償。
5.乙方的施工機械設備及停工等損失，由乙方承擔，但因第三十七條第二款中的情況所致則由甲方給予補償。
6.第十五條第二款約定的返工費和第二十一條第三款、第二十四條第五款、第二十四條第六款約定的工程價款或材料、設備費用，由乙方承擔。
三、經受不可抗力損害后的清理、修復工作由乙方承擔，甲方給付乙方的費用按第二十六條約定確定，雙方可另簽協(xié)議約定。
第三十八條保險
一、甲方辦理工作保險和施工現場甲方人員及第三方人員生命財產的保險，并支付一應費用。
二、乙方辦理自己在施工現場人員生命財產和施工機械設備的保險，并支付一應費用。
三、投保后發(fā)生事故，乙方應在天內向甲方代表提供損失情況和估價的報告，如損害繼續(xù)發(fā)生，乙方在15天后每天報告一次，直到損害結束。
第三十九條工程停建或緩建
一、由于政策變化、甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，雙方可簽訂協(xié)議變更、中止或解除合同。
二、甲方應如約付給乙方在合同變更、中止或解除之前已完工程的價款，以及已進行或已履行的部分工作、服務費用等為完成整個工程所發(fā)生的開支，賠償乙方有關損失。
三、乙方應妥善保護和移交已完工程和已購材料、設備，按甲方要求將自有機械設備和人員撤出施工現場，并為分包單位的撤出提供條件。
四、甲方應為乙方及分包單位的撤出提供必要條件，承擔以上的經濟支
建設工程中的承攬合同篇十八
民事訴訟證據是指能夠證明民事案件真實情況的各種事實，是法院認定爭議案件事實的根據，根據我國《民事訴訟法》第六十三條的規(guī)定，民事訴訟證據主要有以下七種：
1、書證：是指以文字、符號、圖形等所記載的內容或表達的思想來證明案件事實的證據。在建設工程合同糾紛的案件中，書證的主要形式有：發(fā)包方的招標文件、承包方的投標書、承包方、發(fā)包方訂立的《建設工程承包合同》、工程施工圖紙、設計技術交底、圖紙會審紀要、工程量簽證單、在工程施工過程中對于設計變更的聯(lián)系單、隱蔽工程的驗收記錄、工程預決算書等。
2、物證：是指以其形狀、質量、規(guī)格等來證明案件事實的物品。在建設工程合同糾紛的案件中，主要表現為建設工程合同的標的物—已施工完成的建筑物、構筑物、工地施工的機械設備等。比如在對工程量的爭議糾紛中，已完成的形象工程即為物證。
在建設工程合同糾紛的案件中，視聽資料的主要表現為發(fā)包方與承包方之間有關工程方面的往來電話錄音、往來電子郵件、對施工現場的錄影錄像資料等。
4、證人證言：是指知曉案件事實的當事人的陳述。在建設工程合同糾紛中，證人證言主要是知曉建設工程合同的訂立、履行等事實的人員，所作的陳述。比如，工程監(jiān)理人員對于施工方延誤工期事實的陳述。
5、當事人陳述：是指當事人在訴訟中就與本案有關的事實，尤其是作為訴訟請求根據或反駁訴訟請求根據的事實，向法院所作的陳述。就建設工程承包合同糾紛而言，即為發(fā)包方、承包方在法庭上對爭議案件事實及反駁事實的陳訴。
6、鑒定結論：是指鑒定人運用專業(yè)知識、專門技術對案件中的專門性問題進行分析、鑒別、判斷后作出的結論。在建設工程承包合同糾紛中，主要表現形式有：工程質量鑒定結論、工程款的決算結論等。
7、勘驗筆錄：是指審判人員在訴訟過程中對與爭議有關的現場、物品進行查驗、測量、拍照后制作的筆錄，通過勘查、檢驗等方法形成的證據。在建設工程合同糾紛中，主要表現為應承包方或發(fā)包方的申請，法院的審判人員對施工現場的工程量、工程形象進度、停工、窩工、施工場地不具備施工條件等事實，進行證據保全而成的證據材料。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
建設工程中的承攬合同篇十九
建設工程合同就是指承包人進行工程建設，發(fā)包人支付價款的合同，建設工程合同不是一般買賣、銷售、加工和服務合同，它是龐大的建筑產品，是按照發(fā)包人對其功能、規(guī)模、標準、工期及中標價格的要約，在指定地點，由承包人承諾并通過承包人進行勘察、設計、采購、施工、竣工試驗、接收工程、竣工后試驗與考核等實施階段逐步完成，發(fā)包人按照實施階段逐步支付合同價款的建筑產品合同。建設工程合同是涉及范圍廣、實施階段復雜、施工時間長及標準要求高的合同，合同履行結果必須符合國家相關行業(yè)標準才能夠驗收合格并交付使用。在建設工程過程中，對參與主體的資格要求嚴格，合同簽訂程序必須符合法律規(guī)定，實施階段必須遵守相關法律法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定。通過上述對建設工程合同的概念、特點及要求來看，其履行過程中難免會產生各種各樣的責任，在此就建設工程合同在實施階段可能出現的責任類型及處理辦法進行歸納和整理。
二，竣工日期延長責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)，承包人原因落后于進度計劃的，自費趕上;(二)承包人原因竣工時間延誤的，按照約定金額賠償;(三)，發(fā)包人原因的延誤，竣工時間給予延長;(四)，工程變更導致的延長或者縮短竣工時間。
三，工程缺陷責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)，承包人原因造成的缺陷，自費修復;(二)，發(fā)包人原因造成的缺陷，自費修復;(三)，雙方原因造成的缺陷，行使分擔解決。
四，程序責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)，報告程序有定期報告、不定期報告及限期報告等;(二)，變更程序有業(yè)主變更和承包方建議變更程序;(三)，索賠提交程序，應當按照約定的提交程序進行，否則另一方有權拒絕;(四)，索賠爭議解決程序，應該本著友好行使的原則解決，如果協(xié)商無法解決的，應該明確選擇訴訟或者仲裁方式解決。
五，時限責任及其處理辦法。該責任及其處理適用于以下情況：(一)一般質檢驗收、中間驗收、隱蔽工程驗收、竣工試驗驗收的時限約定;(二)接收工程的時限約定;(三)索賠事項的時限約定即必須在約定的時限內提出，過期就應該免責。
建設工程中的承攬合同篇二十
建設工程施工合同在履行過程中，發(fā)包單位與承包單位發(fā)生糾紛，協(xié)商不成向人民法院提起訴訟時，如何解決好糾紛維護當事人合法權益是一個各方關注的問題，運用好司法鑒定手段不失為解決糾紛的一項重要工作。
2004年10月25日，最高人民法院公布了《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《施工合同糾紛問題解釋》)，該司法解釋于2005年1月1日起施行。它與2002年4月1日起施行的《最高人民法院關于民事訴訟證據的若干規(guī)定》(以下簡稱《證據規(guī)定》)一起成為解決建設工程施工合同糾紛案件中司法鑒定問題的重要依據，對于建筑業(yè)相關企業(yè)而言具有重要的指導意義。
一、司法鑒定的內容與啟動條件。
依據最高人民法院《人民法院司法鑒定工作暫行規(guī)定》的規(guī)定，司法鑒定是指“在訴訟過程中，為查明案件事實，人民法院依據職權，或者應當事人及其他訴訟參與人的申請，指派或委托具有專門知識人，對專門性問題進行檢驗、鑒別和評定的活動”
(一)申請司法鑒定的情形以及司法鑒定的內容。
依據《施工合同糾紛問題解釋》的規(guī)定，以下情形下，當事人一方或雙方可能需要申請鑒定：
1、發(fā)包單位認為承包單位已經完成的建設工程質量不合格，雙方存在爭議的(第八條);。
3、建設工程施工合同解除后，雙方針對已完工程的質量合格與否存在爭議的(第十條);。
8、當事人約定采用可調價格或者成本加酬金方式結算工程價款，發(fā)包單位或承包單位申請對已完工程造價進行鑒定的(第二十二條)。
9、建設工程竣工驗收后，發(fā)包單位認為承包單位未及時履行保修義務，導致建筑物毀損或者造成人身、財產損害的(第二十七條)。
1、工程質量鑒定;。
2、工程造價鑒定。
(二)鑒定程序的啟動。
司法鑒定程序的啟動主體包括兩種，一是人民法院，二是當事人及其他訴訟參與人。但是具體到建設工程施工合同糾紛案件中的司法鑒定，筆者認為：建設工程施工合同糾紛案件中司法鑒定程序的啟動應主要依據當事人的申請，在特殊情況下才能由人民法院依職權委托。
(三)法院對鑒定申請的審查及鑒定范圍的確定。
1、法院對鑒定申請的審查。
因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發(fā)生變化，當事人對該部分工程價款不能協(xié)商一致的，可以參照簽訂建設工程施工合同時當地建設行政主管部門發(fā)布的計價方法或者計價標準結算工程價款。
由此可知，法院在審理施工合同糾紛案件時，應當尊重當事人雙方的合同約定，對合同有明確約定的部分，比如采用固定價款方式進行工程結算，一方反悔而要求通過司法鑒定變更結算價款，人民法院一般不予支持。
2、法院對鑒定范圍的確定。
《施工合同糾紛問題解釋》第二十三條規(guī)定“當事人對部分案件事實有爭議的，僅對有爭議的事實進行鑒定，但爭議事實范圍不能確定，或者雙方當事人請求對全部事實鑒定的除外?！?BR> 由此可知，法院確定司法鑒定的范圍，應當依據當事人爭議事實的范圍，如果僅對施工合同履行中的部分事實存在爭議，那么司法鑒定的范圍就不應當是整個工程，而僅應當是爭議部分的事實。這樣對于降低當事人的訴訟成本、提高訴訟效率具有重要意義。
二、司法鑒定機構的選擇與鑒定材料的提供。
鑒定程序啟動后，司法鑒定機構的選擇與鑒定資料的提供就成為較為重要的問題。
(一)司法鑒定機構的選擇、確定。
以往，我們在訴訟過程中，經常會遇到這樣的情形，當事人一方就某一問題向人民法院申請進行司法鑒定，法院會直接委托某司法鑒定機構進行鑒定，并依據鑒定結論進行案件的審理，而另一方訴訟當事人往往認為該鑒定結論對其而言有失公平，但有沒有足夠證據推翻該鑒定結論，因而對于法院采信該鑒定結論頗為不滿，往往懷疑法官的公正性?！蹲C據規(guī)定》的施行，對于改變這一狀況提供了明確的依據。
依據《證據規(guī)定》第二十六條規(guī)定，司法鑒定機構應當由當事人雙方協(xié)商確定，只有協(xié)商不成的，人民法院才需要指定。
當事人一方如果申請司法鑒定經法院同意，法院應當及時告知雙方當事人共同協(xié)商確定具有鑒定資格的鑒定機構和鑒定人員，法院如果沒有履行告知義務而直接指定司法鑒定機構，另一方當事人有權依據《證據規(guī)定》的二十七條的規(guī)定，申請重新鑒定。
(二)鑒定材料的提供。
1、申請鑒定期限的確定。
《證據規(guī)定》第二十五條規(guī)定“當事人申請鑒定，應當在舉證期限內提出。符合本規(guī)定第二十七條規(guī)定的情形，當事人申請重新鑒定的除外。
對需要鑒定的事項負有舉證責任的當事人，在人民法院指定的期限內無正當理由不提出鑒定申請或者不預交鑒定費用或者拒不提供相關材料，致使對案件爭議的事實無法通過鑒定結論予以認定的，應當對該事實承擔舉證不能的法律后果。”
由此可知，司法鑒定的申請方應當在人民法院指定的期限內提出鑒定申請、預交鑒定費用、提供相關材料;案件的另一方也應根據司法鑒定工作的需要在人民法院指定的期限內提供相應材料。當事人如果不能在人民法院指定期間內收集并提供鑒定所需材料，應當及時提出延期申請。
2、證據交換制度。
建設工程中的承攬合同篇二十一
分類：法律法規(guī)問題一：仲裁是否可以收繳合同無效后的非法所得。
問：根據《司法解釋》第4條的規(guī)定，我們是否可以這樣理解：施工合同被認定無效后，人民法院可以憑職權收繳當事人已經取得的非法所得。而如果是仲裁案件，仲裁委員會則無權收繳。
答：我個人認為仲裁處理該類案件是有法律依據的，《合同法》《民法通則》都有相同規(guī)定的。如果收繳這部分仲裁不處理，理論上是講是不通的。
這與法院和仲裁庭在處理優(yōu)先受償權時碰到的問題有些相同。有的仲裁員說我們不能裁。因為合同法第286條規(guī)定是“人民法院依法拍賣”。而實際上，仲裁庭還是可以裁定的,只是裁定完了要由法院去執(zhí)行。而且仲裁對收繳做出裁決后由法院去執(zhí)行，和仲裁裁決本來就由法院執(zhí)行也是不相沖突的。
問題二：補充協(xié)議亦需備案。
答：這就是黑白合同的問題?！端痉ń忉尅芬?guī)定，中標合同備案后，當事人不得就合同中實質性內容另行約定，應以中標合同為準。當然，也并不是說合同簽訂后就不能變更了，按《合同法》的規(guī)定，合同簽訂后當然可以變更，只是補充協(xié)議對實質性內容進行變更后也需要再次備案，只有進行了重新備案后才能作為依據。這個問題就像是夫妻結婚后可以離婚再結婚一樣，這是你的自由，只是每次都要去履行登記手續(xù)，未履行這個手續(xù)就是非法的。當然，黑白合同和真實合同本身不是一回事，關鍵是要有法定的變更事由。
問題三：變更事項確定后應在期內提出價款變更報告？
答:這涉及到變更的具體內容是什么。有的變更只是確定一個事實，上面寫著“情況屬實”甚至“收到”，這和確定合同變更的具體金額價款是不同的概念。因此，我認為關鍵是看變更的手續(xù)到底是什么，如果對具體價款已經作了明確約定的，作為合同結算依據加進去就是了；如果只是確定了具體事實的，那么就以圖紙為準來確定變更價款，必要時可以交鑒定單位確定。這里要注意的是，有些合同約定要在7天內提出變更的價款，但還要看雙方是否對7天期限作了明確約定。如果沒有，則可以看合同是否有默示條款。如果沒有合同約定也沒有默示條款，那么7天期限就不應成為限制。
問題四：沒有約定計息，但有滯納金計付標準可以嗎？
問：當事人雙方對逾期竣工責任沒有約定的，如何適用該解釋？
答：這個在法官的自由裁量范圍里面，我個人認為利息可以包括里面，其他違約金要看違約結果和當事人提供的證據之間的關系。
問題七：“一口價”的“三邊工程”如何確定造價？
第16條2款，參照定額重新審價？
答：這種情況就是根本違反建設程序中的基本規(guī)則的，我認為，只要干活了，就要計價。邊施工邊設計的工程，施工中的圖紙就是你的計價圖紙，如果沒有設計圖紙就按照承包人實際施工量來計算對價。這種所謂的“一口價”是沒有標的的，如果在確定一口價的時候沒有任何圖紙，那就沒有包干預算，全部打開，叫做“約而不定，包而不實”，因為包干的標的就是設計圖紙。如果計價方式不是定額的應當別論，有什么其他計價方式的雙方再約定，如果計價方式沒有，圖紙也沒有的，那么就只能按照施工中的圖紙來計算。
答：司法解釋第25條規(guī)定，因質量出現問題的，轉包施工企業(yè)和實際施工企業(yè)對發(fā)包人應承擔連帶責任。這一規(guī)定體現了質量第一的法定地位，質量是否合格高于合同約定的至高意義。如果因為工程質量問題，轉包施工企業(yè)被訴要求承擔連帶責任的，轉包施工企業(yè)有權要求法院在訴訟過程中將實際施工人作為共同被告追加進來；如果在訴訟中沒有被追加的，轉包施工企業(yè)在承擔了連帶責任后，可以向實際施工人追償。同時我認為，如果質量問題確實是實際施工人的原因所致，轉包施工企業(yè)承擔責任后仍然享有訴權。這是由連帶責任的含義所規(guī)定的。至于材料問題和工期問題，要看具體情況而定。如果工程質量問題是因材料或者因工期延誤（實踐中有這樣的情況）導致出現缺陷的，也即材料、工期與質量問題有因果關系，而材料和工期是由實際施工人負責的，則也可追究實際施工人的責任；如果兩者之間沒有因果關系，則不屬于《司法解釋》第25條規(guī)定的情況。
是有承包工程的實際能力的，只是資質處于浮動狀態(tài)。如本來是三級企業(yè)現在已轉為兩級企業(yè)，在沒有完全取得相應資質之前完成了工程，雖然也屬于沒有資質，但是質量是完全合格的。司法解釋針對的正是這種特殊情況，絲毫沒有放松資質條件的意思。
答：我認為這個問題既涉及合同效力，又涉及黑白合同以那一個計價方式為準的界限，是一個很重要的問題。
首先，要看固定價和可調價哪一個規(guī)定在合同中并經過了備案。通常情況是經中標確認的計價方式即固定價才能獲得備案。如果是這樣，那么答案是以備案的固定價為結算依據。假如提問人的意思是指中標時約定了固定計價方式而后來又改為可調價方式，且備案單位對這個問題沒有發(fā)現并作了備案的，那么這個問題就不屬于司法解釋第21條關于“黑白合同”規(guī)定的調整范疇。因為，司法解釋對黑白合同提出的區(qū)別界限是既中標又備案。據我所知在中標后簽約前改變中標計價方式，通常在行政主管部門是難以獲得備案的。因此，這一問題中備案不備案是否有不同，其答案是肯定不同的。
此外，如果招標完成時已確定了固定價，后又改變?yōu)榭烧{價的，是違反《招標投標法》。
第46條關于“招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議”之強制性規(guī)定的”。因此，其行為不應得到法律保護。我理解司法解釋第21條黑白合同的處理依據，正是這一條法律規(guī)定。
答：首先這個問題是不成立的。沒有法律依據說沒有施工許可證合同就是無效的。《建筑法》第8條在表述辦理施工許可證規(guī)定時，使用的法律詞語是“應當”而不是“必須”。也就是說，是否辦理施工許可證并不屬于強制性規(guī)定，當然也就并不必然導致合同無效。其次，沒有施工許可證而開工將涉及行政法律責任，可能受到行政部門的處罰。其責任應由承發(fā)包雙方分擔，因為開工前要辦理施工許可證，是承發(fā)包雙方共同應當明知的。第三，施工許可證在合同雙方對開工工程時間認定有爭議時，是有法律意義。如果辦理了施工許可證，那么該證發(fā)放時間就可以作為開工時間的依據。此外，沒有辦理施工許可證，也并不意味著工程就是違章建筑。即使工程是違章建筑，只要質量合格，工程價款也要計算的，不存在發(fā)包人可以因此免除工程價款的承擔問題。