最新房屋裝修糾紛起訴書(三篇)

字號:

    每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養(yǎng)人的觀察、聯(lián)想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢?以下是我為大家搜集的優(yōu)質范文,僅供參考,一起來看看吧
    房屋裝修糾紛起訴書篇一
    承包方(簡稱乙方):_______________
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保*》、《中華人民共和國價格法》、《上海市保護消費合法權益條例》,中華人民共和國建設部(1997)92號文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護雙方的合法權益,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議,共同遵守。
    一、概況
    1、甲方裝飾住房系合法居住。
    乙方為本市經(jīng)工商行政管理機關核準登記并經(jīng)市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業(yè)法人。
    2、裝飾施工地點:__區(qū)(縣)___路___弄(村)___號__樓___室。
    3、住房結構:_____房型____房___廳___套,施工面積___平方米。
    4、裝飾施工內容:詳見附件一《裝飾施工內容表》。
    5、承包方式:_____(包工包料、清包工、部分承包)。
    6、總價款:¥____元,大寫(人民幣):_____
    其中:
    材料費:______,人工費:______
    管理費:______,設計費:______
    垃圾清運費:______,稅金(3.41%):____
    其他費用:______
    經(jīng)雙方認可,變更施工內容,變更部分的工程款按實另計。
    7、工期:自___年___月___日開工,至___年___月___日竣工,工期___天。
    二、關于材料供應的約定:
    1、甲方提供的材料:詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。
    本工程甲方負責采購供應的材料、設備,應為符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,乙方應及時向甲方書面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后,經(jīng)乙方驗收,由乙方負責保管,乙方可收取甲方提供材料價款保管費,費率由雙方約定,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
    2、乙方提供的材料:詳見附件三《主材料報價單》。
    3、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
    4、乙方供應的材料、設備,如不符合質量要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品,應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
    三、關于工程質量及驗收的約定:
    1、本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅
    裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。2、本工程由___方設計施工方案。
    3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
    4、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
    5、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件見)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。6、工程驗收。
    甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也予順延。
    7、工程竣工:乙方應提前三天通知甲方驗收,甲方應自接到通知三日內組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)(詳見附件《工程質量驗收單》)。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方,另定驗收日期。如通過竣工驗收,甲方應承認原竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。
    四、有關安全生產(chǎn)和防火約定:
    甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責任的,甲方負責和賠償;屬于乙方責任的,乙方負責修復和賠償。
    五、關于工程價款及結算的約定:
    1、工程款付款方式列下表:
    注:裝飾工程有形市場另有規(guī)定的,亦可按市場規(guī)定辦理。2、工程結算:詳見附件六《工程結算單》。
    3、工程保修期壹年。須工程款全部結清,甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七),保修期從竣工驗收簽章之日起算。
    4、雙方款項往來,均應出具收據(jù),施工結束須開具發(fā)票。
    六、其它事項1、甲方工作:
    (1)甲方應在開工前一天,向乙方提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的施工圖紙或做法說明____份,并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說明使用注意事項。
    (2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關系等的協(xié)調工作
    (3)如確實需要拆改原建筑結構或設計管線,負責到所在地房管部門或物業(yè)管理部門辦理相應審批手續(xù),并承擔承擔有關費用。2、乙方工作:
    (1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現(xiàn)場交底。
    (2)指派____為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜,對其行為乙方應予認可。如更換人員,乙方應及時書面通知甲方。
    (3)未經(jīng)甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準,不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
    七、違約責任:
    1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失,每停工或窩工一天,甲方付乙方__元;甲方未按合同的約定付款的,每逾期一天,按逾期未付款的__%支付違約金。
    2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方已付款的___%向甲方支付違約金。
    3、甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
    4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔責任。
    八、糾紛處理方式:
    1、因工程質量雙方發(fā)生爭議時,憑本合同文本和施工企業(yè)開具的統(tǒng)一發(fā)票,可向上海市建筑裝飾協(xié)會家庭裝飾委員會商請調解,也可向所在區(qū)、縣建設行政主管部門或消費者協(xié)會投拆。
    2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向
    ―――市仲裁委員會申請仲裁―――人民法院提起訴訟。(將不選定的解決方式劃出)九、合同的變更和解除:
    1、合同經(jīng)雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經(jīng)市場管理部門蓋章見證)生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止
    合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
    2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,可視為本合同解除。
    十、其它約定:1.2.3.4.5.
    十一、本合同一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
    甲方(簽章):乙方(簽章):
    委托代理人:法定代表人:
    住址:地址:
    電話:電話:
    郵編:郵編:
    簽訂日期:年月日
    房屋裝修糾紛起訴書篇二
    發(fā)包人(全稱):楊應萍
    承包人(全稱)黔南州第二建筑安裝工程有限責任公司按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方本著自愿、平等、誠實、信任的原則協(xié)商一致,共同訂立如下條款,以資雙方共同信守。
    第一條 工程概況
    1.1 工程名稱:都勻市財政局職工福利房。
    1.2 工程地點:原沙包堡財政所。
    1.3 工程項目及承包范圍:具體說見《工程預算書》。
    1.4 施工日期:自20__年2月25日始,至20__年7月25日止,工期共5個月。
    1.5 工程總額:包工包料合同總造價人民幣肆拾伍萬元整(¥450000.00元)。
    第二條工程款付款方式的約定裝修房屋合同2.1于簽署本合同7日內,甲方向乙方一次性支付工程總造價的35%支付備料款,裝修工程余款,自雙方驗收合格之日起7個自然日內由甲方扣除工程質量保修金計14000.00元后,剩余部分一次性向乙方支付完畢。
    2.2因工程項目(內容)變更或增加引起工程預算造價變更,甲方應簽定《項目變更單》,因此而增加的費用應在簽定之后作為決算附件。
    2.3工程竣工辦理移交手續(xù)后之工程尾款,如未按以上約定付款方式及時付清款項,每延誤一天,乙方有權向甲方按工程未支付尾款的1%的標準收取滯期費,直至甲方付清為止。
    2.4甲方應付的工程款項,不得交付予非合同簽署人或非合同簽署人之委托人。否則,由此產(chǎn)生的一切后果由甲方自行承擔。
    第三條 工期約定
    3.1施工過程中,甲方要求修改較大設計方案工期順延;
    3.2施工過程中,隱蔽工程施工完畢,甲方在接到《工程驗收通知單》后,因故未能及時進行隱蔽工程驗收并要求復驗的,由此造成的工期延誤,工期順延。
    3.3因非甲方原因導致的工期延誤,工期不順延。
    3.4工期不順延條款造成合同工期延誤,由乙方按每日500元標準向甲方支付延誤費。
    第四條 工程項目(內容)變更的約定
    4.1簽署本施工合同后正式施工前,如甲方要求刪減部分工程項目(內容),甲、乙雙方須簽署《工程項目(內容)變更確認單》;
    第五條 工程質量及驗收的約定
    5.1乙方須按照本合同之附件《工程預算書》所列明的材料品質標準采購施工材料;甲方可對裝飾飾面板等材料之顏色、花式進行確定;對乙方所采購材料按所列明標準進行驗收。
    5.2乙方須按照本合同之附件《工程預算書》中所規(guī)定施工工藝及施工內容進行施工。
    5.3甲乙雙方按國家《工程工質量驗收規(guī)范》進行施工質量驗收。
    5.4竣工工程驗收:工程施工完畢,乙方開出《工程驗收通知單》通知甲方進行竣工工程驗收;甲方自接到《工程驗收通知單》3日內,須協(xié)同乙方進行竣工工程驗收,竣工驗收完畢,甲乙雙方簽署《工程竣工驗收表》并辦理工程移交手續(xù)。
    第六條 工程結算的約定
    6.1工程竣工,甲乙雙方辦理完移交手續(xù)后,乙方須在2個日歷天內向甲方送達《工程結算表》,甲方須在工程驗收合格后7個工作日內付清所有應結算款項。
    6.2工程竣工驗收合格交付使用同時乙方開具工程質量保修單。
    第七條 服務的約定
    7.1工程竣工結算完畢,甲方憑乙方開具保修單作為保修憑據(jù)。
    7.2保修服務時間及保修金退還約定:工程竣工驗收合格交付使用起次日的365個自然日內,即一年。保修期內,乙方應在接到甲方保修通知兩日內及時履行保修義務,緊急保修事項則應在接到保修通知后一小時內進行保修,否則承擔因此給甲方造成的一切直接和間接損失。質保期屆滿后三日內,甲方應在乙方按約履行質保義務下無息退還質保金。
    7.3保修內容及保修范圍:
    7.4.1乙方以包工包料形式進行的施工項目因乙方所用材料質量、施工工藝不當引起的質量問題,乙方實行全部免費保修;并承擔甲方所有損失。
    7.4.2乙方施工項目超過保修期的,對甲方實行優(yōu)惠有償維護,收費內容為:材料費、人工費。
    第八條 其他約定
    8.1本合同自雙方簽署后,即發(fā)生法律效力,未正式履行該合同條款之前,如甲乙任何一方單方面終止該合同,須按合同預算總額的20%向對方予以賠償。
    8.2施工期間,乙方因施工耗用的施工現(xiàn)場水、電、氣費由甲方承擔。
    8.3施工期間至竣工驗收合格交付使用前,造成的一切安全及人身傷亡由乙方負全部責任,甲方概不承擔。
    8.4施工完畢,乙方須對施工現(xiàn)場進行清潔整理。
    8.5由于不可抗力事件對合同的履行帶來一定影響,根據(jù)程度不同,甲乙雙方協(xié)商解除合同、部分履行合同、延期履行合同事宜。
    第九條 爭議解決的約定
    1.與本合同的有效性、履行、違約及解除等有關的爭議,甲乙雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的應向合同履行地都勻市人民法院起訴。
    第十條 附則
    10.1本合同自雙方簽字蓋章之日生效,一式肆份,雙方各執(zhí)二份,具同等法律效力,雙方應共同遵守。
    10.2本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    甲方: 乙方:
    代表人: 代表人:
    房屋裝修糾紛起訴書篇三
    原告:
    被告:
    訴訟請求:請求人民法院依法判決:
    1、解除原、被告簽訂的《住宅室內裝飾裝修工程施工合同》;
    2、被告退還原告已付裝修款 元人民幣,被告的經(jīng)營者以個人財產(chǎn)對 萬元承擔責任;
    3、被告承擔本案訴訟費。
    事實及理由
    年 月 日原、被告簽訂住宅室內裝飾裝修工程施工合同》,約定被告對原告平壩區(qū)房屋進行室內裝修,工程日期為 月 日至 月 日,簽訂合同當日原告支付了萬元裝修款。
    年 月 中旬,被告停工,導致房屋裝修無進展。原告多次催被告動工,被告承諾開始裝修,并與原告在 月 日簽訂《關于住宅室內裝飾裝修工程施工合同的補充協(xié)議》,約定 月 日還未完工交付的,被告應無條件全額退還合同價款并將房屋鑰匙交給原告。
    被告在簽訂補充協(xié)議之后,一直也沒有開始裝修,經(jīng)多次催促,被告均是停工狀態(tài),現(xiàn)原告根據(jù)雙方的約定,根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》的規(guī)定,提起訴訟,請求人民法院支持原告訴訟請求。
    此致
    人民法院
    具狀人:
    20__年一月十四月