在合同中,雙方需要明確約定商品或服務的品質、數量、價格等內容。雙方在簽署合同之前應該對合同條款進行充分的協商和討論,確保各方的利益得到保護。下面是一些典型的合同范本,供大家參考和借鑒。
階梯付款合同篇一
委托方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方平等協商,自愿達成以下協議:
一、工程概況:
(1)工程名稱:制作安裝安裝地點:
(2)項目實施開始于xx年xx月xx日,竣工日期為xx年xx月xx日。
二、承包方式及工程造價:
(1)依據乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調整,新增部分內則按報價表中單價結算。
(3)合同總造價:(大寫)(小寫)(單位工程造價參照預算書決定)。
三、甲乙雙方的權利和義務:
(一)甲方的權利和義務:
1、開工前負責人員接通施工現場電源,電費由甲方承擔。
2、指定專人對工程進度、工程質量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
3、甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
4、施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
5、工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內,會同乙方進行工程驗收,對工程的質量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權利和義務:
1、按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
2、及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3、乙方負責清理現場衛(wèi)生。
4、必須遵守甲方的'安全保衛(wèi)制度,做好施工現場的防火、治安工作。
5、工程驗收合格后,乙方保修保修期內屬乙方負責質量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內派人到甲方現場進行維護工作。
6、乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
四、工程付款方式:
1、合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的 %,計人民幣: 元,大寫: 。
2、施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的 %,計人民幣: 元,大寫: 。
3、人民幣: 元,大寫: 。
五、違約責任:
(一)甲方:
1、未能按照承攬合同規(guī)定的內容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
工程付款合同范本
2、工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
3、工程未經驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質量或者其他問題,由甲方自行負責。
4、不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權停止施工,以此產生的責任由甲方負責。
5、如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯系,協商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
6、工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方:
1、工程質量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
2、工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3、乙方按雙方約定的內容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內容時,經過甲方書面同意,若質量出現問題,雙方應協調達成解決協議,再行議付。
六、本合同有效期內因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協議內容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內,將相關事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內,向另一方提交有關權威部門的證明,及本合同(包括補充協議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關文件均視為有效送達。
九、本協議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協商解決;如協商不成,甲乙任何一方可向當地仲裁委員會申請仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
階梯付款合同篇二
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),經甲乙雙方協商一致,就甲方以車輛折抵工程款事宜達成如下協議:
第一條甲方將以下車輛轉讓給乙方:
車輛二:車牌號,發(fā)動機號碼為_____,車架號為__________,顏色為,價格為_____元(大寫_____元)。
第二條付款方式和付款時間
甲乙雙方根據結算,甲方因項目下欠乙方款項元,大寫(),經甲乙雙方協商,甲方同意將此合同約定車輛折抵上述款項,此合同生效后,視為乙方已經付款。
第三條車輛交付時間
甲方應于簽訂合同后日內交付車輛給乙方,并在日內配合乙方辦理過戶手續(xù),若不按期交付,每延遲一天將承擔的違約金。
第四條甲方的權利義務
1、甲方應保證對交易車輛有完整的所有權,對該車手續(xù)及車輛的合法性負責,包括該車在交付前所發(fā)生的一切交通事故及經濟糾紛;該車自交付之后所發(fā)生的交通事故及違法活動均與甲方無關。
2、車輛交付前的所有費用(包括保養(yǎng)費用、交通違章罰款和扣分)由甲方承擔。
3、甲方在交付車輛時應當提供完整的車輛手續(xù),包括但不僅限于汽車購置發(fā)票、使用說明、車輛行駛證等,并說明該車的現狀。
4、機動車交易過程中發(fā)生的稅費等相關費用由甲方承擔。
第五條乙方的權利義務
1、在甲方交付車輛時,乙方應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
2、乙方在購買該車后,負責交付后車輛的維修,但由于交付時已經發(fā)生的車損和質量問題除外。
3、車輛交付后所產生的一切交通事故、交通違章等由乙方承擔。
第六條在車輛交付后辦理過戶手續(xù)前發(fā)生的問題,由使用者自行解決,但由于車輛質量問題和原所有人造成的除外。
第七條違約責任
1、合同簽訂后,如果任何一方違約,違約方將根據《合同法》的相關規(guī)定承擔違約責任,并賠償給另一方造成的經濟損失。
2、如果甲方因為和他人的債務糾紛導致車輛被保全或扣留,甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失,并視為此次車輛買賣沒有抵付甲方的債務。
第八條本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方均可向人民法院訴訟解決。
第九條本協議一式貳份,自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日年月日
階梯付款合同篇三
1、合同簽訂后付預付20%。承包商提供銀行或有信譽的公司出具的,受益人為發(fā)包人,有效時間為90天的保函,保函為見索即付保函,即含有“在保函有效期內,發(fā)包人因承包人未能履行合同項下約定義務(以下簡稱“違約”)而要求收回預付款時,我行將在收到發(fā)包人簽署的聲明承包人違約的書面索賠通知紙質原件及本保函正本原件后七個式作日內,無條件支付給發(fā)包人累計總額不超過擔保金額的款項”的條款。保函保證的金額為元整。
2、完成工程總額的50%付已完工程額的30%。
3、完成工程額的80%付已完工程額的60%。
4、工程全部完成并驗收合格后付至已完工程額的85%。
5、決算完成后付至工程額的95%。
6、質保金5%二年。
階梯付款合同篇四
1、合同簽訂乙方進場十天后,甲方向乙方支付合同價款的20%作為備料款。
2、乙方完成合同工程量60%時,甲方向乙方支付合同總價款的60%的工程進度款。
3、乙方完成合同工程量95%時,甲方向乙方支付合同價款的80%。
4、工程竣工,并經甲方組織有關部門驗收合格后,甲、乙雙方一個月內辦理完結算,工程款支付到結算總金額的95%。
5、余款為結算金額的5%,作為本工程的保修金,待本工程竣工驗收合格滿一年后七天內支付5%。
階梯付款合同篇五
甲方:
乙方:
丙方:
簽訂地點:
甲方與丙方于**年**月**日簽訂了《項目供配電安裝工程施工承包合同》,經丙方同意,甲方將該合同項下甲方的權利義務全部轉讓給乙方。依照《民法典》及其他有關法律、行政法規(guī),經甲乙丙三方平等協商就有關事宜各方達成本協議,共同遵守。
一、義務范圍及要求:
1、乙方全權負責《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的甲方所應履行的一切義務及責任,包括工程施工、結算工作的配合與工程的維保等,直至合同全部履行完畢為止。
2、乙方應具備與甲方同等的企業(yè)資質與能力,乙方對所提供的企業(yè)資料的真實合法性付全部責任;且甲方對乙方能夠承接《項目供配電安裝工程施工承包合同》工作負有不可推卸的擔保責任。
3、甲方對本協議內容的合法性和可操作性負全部法律責任;并承擔由此所產生的一切費用。
4、乙方收取甲方與丙方簽訂的《項目供配電安裝工程施工承包合同》中的款項。
5、乙方負責提供所收款項的正規(guī)合法的工程款發(fā)票。
二、具體款項及支付說明:
1、丙方應甲乙雙方要求將剩余款項全部支付至乙方公司賬戶。
2、每次款項支付均由乙方提前提供滿足丙方財務要求的正規(guī)發(fā)票,丙方收到確認合格的發(fā)票后給予辦理款項支付。
3、本協議簽訂后3個工作日內乙方應將甲方所欠工程款發(fā)票全額補齊。
三、其他:
1、本協議履行所產生不屬于《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的一切額外費用均由乙方承擔。
2、甲乙丙三方對本協議內容均負有保密的責任和義務;未經其他兩方書面許可,任何一方不得向其他方提供、披露與本協議及所涉及的業(yè)務有關的資料和信息。
3、如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時而不影響本協議的效力時,本協議的其他條款應不受影響。如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時且不具備法律效力時,則《項目供配電安裝工程施工承包合同》仍有甲丙雙方履行,不受影響。
4、未經三方書面確認,任何一方不得變更或修改本協議。
5、對于本協議未盡事宜,三方可簽訂補充協議或以附件的形式對本協議中的有關問題作出補充、說明、解釋,本協議的補充協議和附件為本協議的組成部分,與本協議具有同等法律效力。
四、解決合同糾紛的方式:
五、協議期限:
1、本協議一式六份,甲乙丙三方各執(zhí)兩份,自甲乙丙三方法定代表人、負責人或授權代理人簽字并加蓋公章之日起生效并實施。
2、本協議有效期至《項目供配電安裝工程施工承包合同》所規(guī)定的合同履行義務完成后止。
甲方(蓋章):限公司。
代表(簽字):
電話:
日期:**年1月15日
乙方(蓋章):
代表(簽字):
開戶行:
帳號:
電話:
日期:
丙方(蓋章):
代表(簽字):
電話:
日期:
階梯付款合同篇六
保函編號:(發(fā)包人名稱):
鑒于你方作為發(fā)包人已經與(承包人名稱)(以下稱“承包人”)于年月日簽訂了(工程名稱)施工承包合同(以下稱“主合同”)。
鑒于該主合同規(guī)定,你方將支付承包人一筆金額為(大寫:)的預付款(以下稱“預付款”),而承包人須向你方提供與預付款等額的不可撤消和無條件兌現的預付款保函。
我方受承包人委托,為承包人履行主合同規(guī)定的義務作出如下不可撤銷的保證:我方將在收到你方提出要求收回上述預付款金額的部分或全部的索償通知時,無須你方提出任何證明或證據,立即無條件地向你方支付不超過(大寫:)或根據本保函約定遞減后的其他金額的任何你方要求的金額,并放棄向你方追索的權力。
我方特此確認并同意:我方受本保函制約的責任是連續(xù)的,主合同的任何修改、變更、中止、終止或失效都不能削弱或影響我方受本保函制約的責任。
在收到你方的書面通知后,本保函的擔保金額將根據你方依主合同簽認的進度付款證書中累計扣回的預付款金額作等額調減。
本保函自預付款支付給承包人起生效,至你方簽發(fā)的進度付款證書說明已抵扣完畢止。除非你方提前終止或解除本保函。本保函失效后請將本保函退回我方注銷。
本保函項下所有權利和義務均受中華人民共和國法律管轄和制約。
擔保人:(蓋單位章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:年月日。
階梯付款合同篇七
簽訂地點:**
甲方與丙方于**年**月**日簽訂了《項目供配電安裝工程施工承包合同》,經丙方同意,甲方將該合同項下甲方的權利義務全部轉讓給乙方。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī),經甲乙丙三方平等協商就有關事宜各方達成本協議,共同遵守。
一、義務范圍及要求:
1、乙方全權負責《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的甲方所應履行的一切義務及責任,包括工程施工、結算工作的配合與工程的維保等,直至合同全部履行完畢為止。
2、乙方應具備與甲方同等的企業(yè)資質與能力,乙方對所提供的企業(yè)資料的真實合法性付全部責任;且甲方對乙方能夠承接《項目供配電安裝工程施工承包合同》工作負有不可推卸的擔保責任。
3、甲方對本協議內容的合法性和可操作性負全部法律責任;并承擔由此所產生的一切費用。
4、乙方收取甲方與丙方簽訂的《項目供配電安裝工程施工承包合同》中的款項。
5、乙方負責提供所收款項的正規(guī)合法的工程款發(fā)票。
二、具體款項及支付說明:
1、丙方應甲乙雙方要求將剩余款項全部支付至乙方公司賬戶。
2、每次款項支付均由乙方提前提供滿足丙方財務要求的正規(guī)發(fā)票,丙方收到確認合格的發(fā)票后給予辦理款項支付。
3、本協議簽訂后3個工作日內乙方應將甲方所欠工程款發(fā)票全額補齊。
三、其他:
1、本協議履行所產生不屬于《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的一切額外費用均由乙方承擔。
2、甲乙丙三方對本協議內容均負有保密的責任和義務;未經其他兩方書面許可,任何一方不得向其他方提供、披露與本協議及所涉及的業(yè)務有關的資料和信息。
3、如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時而不影響本協議的效力時,本協議的其他條款應不受影響。如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時且不具備法律效力時,則《項目供配電安裝工程施工承包合同》仍有甲丙雙方履行,不受影響。
4、未經三方書面確認,任何一方不得變更或修改本協議。
5、對于本協議未盡事宜,三方可簽訂補充協議或以附件的形式對本協議中的有關問題作出補充、說明、解釋,本協議的補充協議和附件為本協議的組成部分,與本協議具有同等法律效力。
四、解決合同糾紛的方式:
五、協議期限:
1、本協議一式六份,甲乙丙三方各執(zhí)兩份,自甲乙丙三方法定代表人、負責人或授權代理人簽字并加蓋公章之日起生效并實施。
2、本協議有效期至《 項目供配電安裝工程施工承包合同》所規(guī)定的合同履行義務完成后止。
甲方(蓋章): 限公司
代表(簽字):
電話:
日期:**年1月15日
乙方(蓋章): 安裝有限公司
代表(簽字):
開戶行:
帳號:
電話:
日期:
丙方(蓋章): 房地產開發(fā)有限責任公司
代表(簽字):
電話:
日期:
階梯付款合同篇八
乙方:________________________。
甲方與乙方進行商品交易的任何相關程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則,經雙方友好協商,簽署如下協議:
一、合作關系。
二、貨物種類及型號:品種:eps泡沫板,規(guī)格:5—6厘米,防火等級:b2級。
三、貨款結算方式。
1。合同價款:260元/立方。
2、付款方式:貨到付款,一車一清。
四、協議期限。
本合作期限自20xx年8月30日至年20xx年1月25日止有效,有效期屆滿,雙方本著真誠合作的態(tài)度及供需平衡的情況,在本協議結束前,再行簽定新協議書。
五、其它。
本協議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,如有未盡事宜,協商解決。
甲方:__________。
乙方:__________。
__________年__________月__________日。
階梯付款合同篇九
(1)設備安裝調試合格并通過甲方驗收后,乙方提交合同總價100%金額的發(fā)票及合同總價95%金額的收據,甲方支付合同總價的95%即xxx元。
(2)質保期滿x年后,乙方提交合同總價5%金額的收據,甲方支付合同總價的5%即xxx元。
選擇二。
(1)合同生效后,乙方提交合同總價10%金額的發(fā)票及銀行履約保函,甲方支付合同總價的10%即xxx元。
(2)乙方將設備運送至甲方指定地點并經甲方驗收合格后,乙方提交合同總價40%金額的發(fā)票,甲方支付合同總價的40%即xxx元。
(3)設備安裝調試合格并通過甲方驗收后,乙方提交合同總價50%金額的發(fā)票及合同總價45%金額的收據,甲方支付合同總價的45%即xxx元。
(4)質保期滿x年后,乙方提交合同總價5%金額的收據,甲方支付合同總價的5%即xxx元。
階梯付款合同篇十
買方:(以下簡稱甲方)。
賣方:(以下簡稱乙方)。
合同簽訂地:
根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方本著誠信合作、平等自愿的原則,經友好協商,就甲方裝修工程向乙方訂購石材事宜達成一致,并簽訂本合同,雙方應嚴格履行:
1.1商品名稱:石頭。
1.2本合同暫定總價為人民幣元。貨物的品種、規(guī)格、單價、數量、合同金額和價格說明見合同第二部分:合同價格。
二、產品質量標準的實施。
2.1石材的技術和質量要求應符合現行國家和行業(yè)標準的規(guī)定;
2.2石材的質量、顏色和加工質量必須符合買方提供的施工圖紙和業(yè)主確認的樣品要求,并符合上述技術標準。顏色應均勻,無明顯色差;石材的尺寸應滿足優(yōu)質產品的要求。
三.交貨日期和批次規(guī)定
3.1合同交貨時間協議:滿足以下條件后,貨物應按甲方要求的順序交貨:
3.1.1自甲乙雙方在本合同上簽字蓋章后;
3.1.2乙方公司財務收到甲方的合同預付款;
3.1.3甲方提供不變尺寸訂單或經乙方工廠確認的加工圖的日期計算。
3.2交貨時間協議:乙方應根據甲方的書面通知交貨。
四、交貨地點、運輸費用、交貨收據。
4.1乙方負責向甲方指定的交貨地點交貨..
4.2乙方應承擔貨物運輸、保險及其他相關費用。
4.3乙方在甲方指定地點組織發(fā)貨,甲方指定人員簽收貨物并加蓋甲方項目部印章(裝箱單多頁的,每頁必須蓋章)。具體收貨人姓名和聯系方式如下:
交貨地點:寶應項目部。
甲方指定的收貨人:聯系方式:
五、支付和結算。
5.4結算:付款結算金額為甲方實際接受的合格產品數量乘以相應的合同單價,甲方應在結算后一個月內付清余款。
六、到貨驗收標準。
6.5如果不合格品被接受,乙方應在驗證后七天內補充相同數量的`合格產品..給甲方造成損失的,乙方應賠償經雙方確認的實際損失。
6.6石材為天然產品,對石材顏色、圖案差異的驗收以項目業(yè)主意見為準,即最終結論為安裝驗收合格。
七、質量保證期和質量問題責任。
保修期內的質量責任:保修期內如因產品自身原因出現質量問題,乙方應及時免費提供合格產品,并承擔因甲方更換石材而產生的相關措施和人工費用。
八、包裝、標記:
8.1為確保產品在運輸、裝卸過程中的安全,產品包裝應符合國家或專業(yè)標準。要求用堅固的木箱包裝,每箱產品配有箱卡,標明箱內石材的規(guī)格、尺寸和數量。包裝箱上應標有&ldquo小心輕放。&ldquo請勿倒置&rdquo&ldquo防潮&rdquo乙方應承擔標記和包裝費用。
8.2如果產品因包裝或運輸不良而丟失或損壞,乙方應承擔所有責任。
8.3包裝時,石材相對平整,每塊石材必須標明相應的編號和規(guī)格,并按甲方圖紙加工。
九、雙方的責任。
9.1甲方承擔的責任:
9.1.1按合同規(guī)定按時支付工程材料;
9.1.2負責向乙方提供施工圖紙和材料進場計劃。
9.2乙方承擔的責任:
9.2.2在甲方指定的地點卸貨,并與其他責任方一起檢查貨物;
9.2.3根據甲方要求,不符合驗收標準的石材應無條件更換;
9.2.5乙方負責繪制石材加工圖紙,并根據甲方的施工圖紙對石材進行編號。石材編碼應及時提供給甲方,乙方應保證所提供石材的顏色和紋理一致。
十、違約責任。
10.2乙方延期交貨超過7天,甲方有權單方面解除合同,并追究乙方的經濟賠償責任;
10.3乙方應保證按照甲方提供的交貨計劃供應石材,每批交貨的符合率和準確率必須達到100%以上。如果無法做到,應遵循以下情況:
10.3.1如果乙方交付的品種和規(guī)格不是甲方計劃要求的,甲方有權拒收貨物;
10.3.3如果乙方供貨未能滿足甲方的交貨計劃,且在5天內未到位,乙方應負責賠償給甲方造成的工期延誤損失,乙方對該批貨物的付款相應順延。
10.4如甲方未能按合同規(guī)定及時付款,且延期付款超過一周,甲方應按日向乙方支付該批付款千分之一的罰息。
10.5乙方不得將合同訂單分包給第三方。一經發(fā)現,甲方有權終止合同,并就本合同中的分包貨物向乙方索賠30%的違約金,以及所有其他損失。
10.6產品質量違約責任按合同第六條執(zhí)行。
10.7經雙方協商同意的延期交貨或延期付款可免除責任。
十一、合同糾紛的解決。
如因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟。
十二、其他事項。
12.1甲方出具的加工圖紙和計劃以及乙方出具的與產品質量有關的證明材料均為本合同的組成部分。
12.2本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,經雙方簽字蓋章后生效。
12.3本合同未盡事宜,甲乙雙方應協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
12.4甲乙雙方應保證與本合同相關的經營活動必須符合國家相關法律法規(guī),否則一切后果由違約方承擔。
12.5當雙方履行本合同條款時,本合同的有效期自動終止。
一、本工程主要使用的石材的名稱、配置、型號、數量、單價及合同金額確定如下:
二.定價說明:
2.面積計算:按合格成品凈面積計算;
3.以上價格包括到甲方指定地點的運輸費用,運輸途中的運輸費用和保險由乙方承擔..
甲方(公章):___________。
日期:___________
乙方(公章):___________。
日期:___________
階梯付款合同篇十一
托人:(以下簡稱甲方,即買方)。
受托人:(以下簡稱乙方)。
第三人:(以下簡稱丙方,即賣方)。
買賣雙方已經簽訂位于重慶市(以下簡稱“該房屋”)的買賣(居間)合同,三方在協商一致的基礎上,本著平等、自愿的原則,簽訂本合同。
貸款銀行:;貸款期限:年;貸款金額:人民幣元。以上事項以貸款銀行審定為準。
1、甲方托乙方向銀行代為提出貸款申請,貸款銀行作出同意或者不同意的決定均視為乙方完成本事項。2、乙方根據貸款銀行的需要為甲方向銀行貸款提供階段性擔保。擔保期限為:自貸款銀行發(fā)放貸款起至該房屋抵押完成、《房地產權證》交回貸款銀行為止。如果貸款銀行不需要乙方提供階段性擔保,甲方仍應按本合同第三條約定向乙方全額支付服務費。
1、貸款服務費金額:人民幣元,由甲方在簽訂本合同時一次性支付給乙方。
2、因代辦貸款產生的郵寄費用(包括乙方向甲方發(fā)出的郵寄函件)、復印費用等,由甲方承擔。
1、甲方應當符合相應的貸款條件,應當按照規(guī)定提交相關證件資料,并保證其真實、準確、合法、有效、及時。否則,甲方應自行承擔其責任,除乙方已經收取的貸款服務費不予退還外,還應賠償乙方損失。
2、按規(guī)定應當由甲方本人到場辦理手續(xù)的',甲方應在乙方電話或書面通知后2個工作日內達到指定地點辦理手續(xù)。如果甲方未到場辦理手續(xù)的,甲方應按每日40元的標準向乙方另行增加支付貸款服務費。
3、甲方應無條件配合乙方辦理該房屋的抵押登記手續(xù),同意乙方將抵押登記后的《房地產權證》轉交給貸款銀行收執(zhí)保管。甲方遲延交驗證件資料或拒絕配合辦理抵押登記手續(xù)(包括甲方因其他糾紛致使該房屋被司法凍結、查封等情形),導致乙方不能及時開展工作的,均屬甲方違約。甲方應按其實際延誤的時間,以每日30元的標準向乙方另行增加支付貸款服務費;延誤時間超過5日的,另行增加貸款服務費標準違按每日60元計算。
4、甲方應當按本合同約定支付給乙方服務費及有關費用。
5、如甲方違本條第1、2、3款約定的義務,乙方有權隨時解除本合同。合同解除時貸款銀行已發(fā)放貸款的,甲方應將所借全部款項立即給付給乙方(銀行發(fā)放的貸款額及相應利息),由乙方轉交給銀行。
6、在乙方為甲方提供階段性擔保期間,如該房屋過戶到甲方名下的,甲方即以該房屋為乙方提供擔保抵押。
1、乙方應在收妥相關證件資料后,及時在貸款銀行、登記機關等規(guī)定時限內或約定時限內辦理托事項。如因貸款銀行或登記機關的原因造成不能準時辦理相關事宜的,乙方免責。
2、乙方為甲方向貸款銀行提供階段性擔保。
3、乙方應履行本合同規(guī)定的通知義務。
4、乙方應對所代收的各項稅、費??顚S茫皶r給付,不得挪用。
1、同意甲方采用貸款方式支付購房款。
2、丙方應履行該房屋轉移登記中應盡的責任,包括稅、費的承擔、資料的及時提供及人員的及時到場等事項。
3、因丙方原因導致本合同不能履行,丙方除應向甲方和乙方分別支付違約金10000元人民幣外,還應賠償甲方和乙方的全部損失。如貸款銀行已經發(fā)放貸款的,則丙方應立即將該貸款及相應利息給付給乙方,再由乙方歸還給銀行。
甲方、丙方確認因履行本合同而產生的相關文書郵寄送達地址為:
甲方收件人:,地址:;。
丙方收件人:,地址:。
如未填寫,則甲方、丙方確認其身份證或營業(yè)執(zhí)照上記載地址為相關文書的郵寄送達地址。乙方按上述地址寄出相關文書3日,則認為已經送達和履行了通知義務。
1、按照該房屋買賣(居間)合同約定的有關該房屋產權轉移登記稅、費和抵押登記費用的承擔方,應在簽訂本合同時將該費用先行支付給乙方,由乙方代收代支。
2、因費用承擔方未能及時支付上述費用給乙方,乙方將不向貸款銀行出具放款通知單,因此而產生的`不能準時發(fā)放貸款所造成的后果均由責任方承擔。
如因履行本合同產生的糾紛,三方可協商解決;協商不成的,任何一方可向乙方所在地人民起訴。
甲方:
乙方:
丙方:
階梯付款合同篇十二
出租方:______________(以下簡稱甲方)。
身份證:________________。
承租方:______________(以下簡稱乙方)。
身份證:________________。
根據甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上,經協商一致,為明確雙方之間的權利義務關系,就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,訂立本合同。
一、房屋地址:_____________________________________________的一間單間。用于普通住房。
二、租賃期限及約定。
1、該房屋租賃期共_____年。自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
2、房屋租金:每月___________元。按月付款,每月提前五天付款。另付押金___________元,共計_______________元.(大寫:_____________萬___________仟___________佰___________拾___________元整)房屋終止,甲方驗收無誤后,將押金退還乙方,不計利息。
3、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為普通住房使用。
4、租賃期滿,甲方有權收回出租房屋,乙方應如期交還。乙方如要求續(xù)租,則必須在租賃期滿前一個月內通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂租賃合同。
甲方____________________。
身份證:________________。
乙方____________________。
身份證:________________。
階梯付款合同篇十三
出賣人:(以下簡稱甲方)。
買受人:(以下簡稱乙方)。
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條本合同的標的物為,分期付款總額定為人民幣元整。乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
(1)前款元。
(2)余款元。
(3)月息元。
第二條姨方預付元予甲方,余款自瓨月日至瓨月日止。每月日前各支付元。
第三條乙方可以就上述提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時,將產品交予乙方,并同意乙方對該產品的使用。
第五條姨方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用,須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。
第六條姨方須以正當的方式使用產品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條姨方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
客戶付款通知。
階梯付款合同篇十四
(一)買賣合同解釋(20xx年7月1日起施行)第二十四條第四款:
“買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算。”
(二)20xx年12月10日《中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知》(銀發(fā)[20xx]251號)第三條:
“關于罰息利率問題。逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率,由現行按日萬分之五計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50%-100%。
對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款,從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起,按罰息利率計收利息,直至清償本息為止。對不能按時支付的.利息,按罰息利率計收復利?!?BR> (一)單利的計算方法:
例如:甲與乙20xx年7月7日約定乙必須于8月10日前支付貨款100萬元,未約定逾期付款違約金,出賣人主張逾期付款損失。20xx年11月2日,乙未付款,甲訴至法院。計算至起訴日的方法:
銀行基準利率:6個月以內的年利率是5.6%。
罰息利率標準:按加收50%計算。
逾期天數:84天。
逾期付款損失:1000000×0.056×1.5÷360×84=19600。
*加收50%的日利率:0.056×(1+50%)÷360≈0.00023。
(二)銀行罰息復利的計算方法(利息利滾利)。
例如:20xx年7月7日,甲欠乙110萬,其中利息10萬,還款日期8月10日,計算至20xx年11月2日的利息:
本金產生的利息:1000000×0.056×1.5÷360×84=19600。
利息計算復利:
第一天:100000×0.00023=23。
第二天:(100000+23)×0.00023=23.00529。
買賣合同中,一般不會產生計算復利的情況,一旦逾期付款,就直接根據單利的計算方法來計算逾期利息。司法解釋使用“逾期付款違約金”一詞,并沒有使用“利息”,因此,當事人約定的逾期付款利率標準不受“不得超過銀行貸款基準利率的四倍”的限制。當事人約定了相對較高的利率,其實就是約定的違約金計算方法,雙方都能能夠預見到違約的后果,逾期付款的,應當承擔此后果。
中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知。
中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部,各政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行:
為穩(wěn)步推進利率市場化改革,充分發(fā)揮利率杠桿的調節(jié)作用?,F就有關人民幣貸款利率及計結息等有關事宜通知如下:
一、關于人民幣貸款計息和結息問題。人民幣各項貸款(不合個人住房貸款)的計息和結息方式,由借貸雙方協商確定。
二、關于在合同期內貸款利率的調整問題。人民幣中、長期貸款利率由原來的一年一定,改為由借貸雙方按商業(yè)原則確定,可在合同期間按月、按季、按年調整,也可采用固定利率的確定方式。
5年期以上檔次貸款利率,由金融機構參照人民銀行公布的5年期以上貸款利率自主確定。
三、關于罰息利率問題。逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率,由現行按日萬分之五計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50%-100%。
對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款,從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起,按罰息利率計收利息,直至清償本息為止。對不能按時支付的利息,按罰息利率計收復利。
四、對20xx年1月1日(含20xx年1月1日)以后新發(fā)放的貸款按本通知執(zhí)行。對20xx年1月1日以前發(fā)放的未到期貸款仍按原借款合同執(zhí)行,但經借貸雙方當事人協商一致的,也可執(zhí)行本通知。
五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行。此前人民銀行發(fā)布的有關人民幣貸款利率的規(guī)定與本通知不符的,以本通知為準。
希望以上有關買賣合同中逾期付款利息怎么計算的內容對你您有所幫助。
階梯付款合同篇十五
內容提要付款條件在國際工程epc合同條款中占據著舉足輕重的地位,同時也是合同管理的一大難題。本文對管道工程項目進度款支付的合同條件進行了深入的探討,為國際工程管理提供借鑒與參考。
關鍵詞期中付款最終付款付款方式幣種和匯率預付款。
國際epc工程合同的支付,一般是分為期中付款和最終付款。
(一)期中付款的申請。
承包商應在每月月末,按業(yè)主批準的格式,向業(yè)主提交期中付款的申請報告,詳細說明承包商自己認為有權得到的款額。期中付款以月完成實際工程進度量為依據,按照業(yè)主批準的費用和進度分解表的權重和進度測量程序,計算月進度款支付額。支付文件包括:epc百分比權重分解表、epc進度測量程序、發(fā)票程序和形式發(fā)票格式、監(jiān)理簽字的完成進度報表及其他進度證明支持文件。
在收到并認可履約保函后,業(yè)主應在收到承包商的期中付款的申請報告后28天內,頒發(fā)期中付款證書,包括應付款給承包商的已經批準的發(fā)票票面上無異議的款額,并減去已批準的發(fā)票票面款額的5%作為保留金;業(yè)主應將發(fā)票上由任何款額而發(fā)生爭議的特殊原因書面通知給承包商,并在頒發(fā)期中付款證書后28天內支付進度款。
當已頒發(fā)臨時驗收證書,且工程已通過所有規(guī)定的試驗(包括竣工后試驗)時,應將保留金的50%付給承包商。在頒發(fā)最終驗收證書后,應立即將保留金未付的余額付給承包商。
(二)最終付款的申請。
在收到最終驗收證書后56天內,承包商應按照業(yè)主批準的格式,向業(yè)主遞交最終付款的申請,向業(yè)主提交其最后的進度付款發(fā)票,及由業(yè)主扣留的保留金余額的單獨發(fā)票和任何其他應付的或補償的但還未付的款額的單獨發(fā)票,并附結清證明和其他證明文件。業(yè)主在收到所提交的最后發(fā)票的28天之內,經過審核下列條件后,應支付這項款額給承包商。
最終付款只有等到:承包商已經向業(yè)主提交了承包商授權代表簽字后的放棄留置權和放棄索賠的棄權聲明書;業(yè)主證實承包商已經全額支付了各類款項給分包商、供貨商和雇員。
月進度付款即以實際完成的實物工程量、進度測量程序為計算依據,按月申請期中付款,是付款的主要方式。按月進度付款方式,付款與實際完成工作量相匹配,付款及時,承包商的資金壓力較小,但付款程序和計算比較復雜,適合大型國際工程epc項目。采用月進度付款方式,需及時報業(yè)主批準費用和進度分解權重表、epc進度測量程序、項目發(fā)票程序和形式發(fā)票格式。因為,上述程序文件是期中付款的申請報告的基礎文件,是按時進行期中付款申請工作的基礎。
里程碑付款方式是在進度計劃的關鍵路徑上設一定數量的完整里程碑,以完成完整的里程碑為依據,作為合同分段計劃目標和期中付款的時間控制點。采用里程碑付款方式,能準確地知道什么里程碑點付多少款,有利于資金籌措和簡化付款程序。但如果里程碑制訂不清晰或不合理,則進度款的支付不匹配和不及時,承包商的資金壓力較大。適合在單項工程項目中使用。采用里程碑付款方式,需特別注意進度計劃的關鍵路徑上設定的完整里程碑點,每一個完整里程碑的費用和進度分解權重。例如,某國際工程項目,招標文件規(guī)定的進度付款完整里程碑如下:
對于上述里程碑付款權重表,我們在合同談判時提出的修改意見是提高前部分的比例。如1#項的預付款提高到10%;另一方面。細化每一項完整里程碑,使承包商獲得較快的.付款和好的現金流。形成比較合理的進度付款完整里程碑。如下表(其中2#、3#、4#、5#項未將細化后的完整里程碑列出)。
按照一般付款條件,承包商應在每個月末后,按業(yè)主代表的批準格式向業(yè)主提交進度款申請書。業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后28天內頒發(fā)期中付款證書,之后28天內付款。因此,通常情況下,承包商最長可以在56天內,從業(yè)主處獲得期中付款。在實踐中,應關注的問題:
1審批的時間。
如,在某國際工程項目的原合同條款中。關于支付的條款為:“承包商應在每個月末后,按業(yè)主代表的批準格式向業(yè)主提交進度款申請書,業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后進行審批,在審批同意后42天內付款”,該條款沒有規(guī)定審批的時間,業(yè)主可以無限推遲付款時間。所以應該修改為,業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后28天內審批并頒發(fā)期中付款證書,之后42天內付款。
2什款的時間。
上述付款條件中審批同意后的付款時間原為42天,比一般的付款時間長,實際我們最終改為:業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后28天內審批并頒發(fā)期中付款證書,之后28天內付款。
(三)貨幣和匯率。
國際工程中貨幣匯率的風險極大。例如,近幾年,美元兌哈薩克斯坦堅戈的匯率基本保持在120-121之間,相當穩(wěn)定。但受國際金融危機影響,世界油價急劇下跌,導致以石油出口為主的哈薩克外匯儲備急劇下降(從300億美元下降到150億美元),為保護其外匯和黃金儲備,增強該國制造業(yè)的競爭力,哈央行決定貨幣貶值,以緩解央行耗費外匯儲備維護堅戈匯率的壓力,并改善該國出口企業(yè)的財務狀況。20xx年2月4日,哈國中央銀行突然宣布允許該國貨幣貶值25%左右,并在+3%區(qū)間浮動。對外國公司采用當地貨幣堅戈簽訂的合同,造成重大的損失。因此,在實踐中,應關注的問題:
1幣種的選擇。
幣種的選擇原則首先是考慮通過對影響匯率變化的經濟面因素、政治面因素、市場面因素進行分析,預測匯率變化趨勢,選擇貨幣種類。當匯率變化趨勢難以判斷時,應盡可能考慮采用硬通幣。有些國家對于合同簽訂的貨幣有法律規(guī)定,如,哈薩克斯坦法律規(guī)定,外國公司在當地注冊的子公司簽訂的合同,必須用當地貨幣簽訂合同,而外國公司在當地注冊的分公司簽訂的合同,可以采用美元合同,這是就應根據風險分析,選擇簽訂合同的主體。
2不同幣種的百分比。
在有些國際項目中,業(yè)主允許承包商采用多幣種簽訂合同,這是我們考慮項目實施期間貨幣使用的實際需求,確定不同幣種的百分比,通常的經驗是,分別計算出需要在當地支出的成本及費用(當地幣),以及需要在中國和第三國支出的成本費用(外匯),再考慮當地貨幣的匯率變動,以確定當地幣和外匯的比例。通常,在外匯管制國家可以把當地幣比例確定得相對低一些。當合同規(guī)定有價格調整條款時,適當提高當地貨幣的比例,能夠獲得相當豐厚的價格上漲的補償。如果沒有價格調整條款,則應把外匯比例確定得相對高一些。
3貨幣匯率的計算。
國際工程中規(guī)避貨幣匯率風險有幾個方面的措施:一是當項目實施期間貨幣匯率波動大時,爭取采用非固定匯率計算進度付款,如,某合同中,我們規(guī)定的貨幣匯率計算是,月支付進度款采用兌換匯率為付款前三天,london的nationalwest-minister銀行電匯當天10:30報出的兌換率中間價;二是簽訂多幣種合同,減少貨幣兌換,降低貨幣匯率風險;三是使用硬通幣,規(guī)避貨幣的大幅貶值;四是在合同中爭取調價條款,規(guī)定匯率變化的補償方法。
通常,如果該國際工程項目有預付款,則當承包商按照要求,提交一份預付款保函后,業(yè)主應支付一筆預付款作為承包商用于動員的款項。預付款的數量和預付款的適用貨幣及比例,應按合同價格支付的貨幣比例支付,預付款應通過在期中付款中按比例減少的方式付還,直到預付款還清為止。
在還清預付款前,承包商應確保預付款保函一直有效并可執(zhí)行,但其總額可根據承包商付還的金額逐漸減少。如果該保函條款中規(guī)定了期滿日期,而在期滿日期前28天預付款尚未還清時,承包商應將該保函有效期延至預付款還清為止。
在實踐中,應關注的問題一是預付款支付的前提條件,通常國際工程項目在支付預付款前,業(yè)主要求承包商提供履約保函或預付款保函、工程保險的保單。如,承包商依照合同條款向業(yè)主提交不可撤換的預付款保函和工程保險保單后30個日歷日之內,業(yè)主向承包商支付金額為合同總價10%的預付款。如果承包商不能及時辦理這些手續(xù),就會延誤預付款的支付。二是預付款的扣還的方式,一般是依照項目執(zhí)行計劃在承包商獲得進度款的月份開始,逐月扣除預付款。每月扣除額等于總預付款除以從扣款月開始到機械完工日止的月份數。
客戶付款通知。
階梯付款合同篇十六
出賣人:_________(以下簡稱甲方)。
買受人:_________(以下簡稱乙方)。
保證人:_________(以下簡稱丙方)。
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條本合同的標的物為_________,分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二條乙方預付_________元予甲方,余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各支付_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票_________張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時,將_________產品交予乙方,并同意乙方對該產品的使用。
第五條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用,須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第六條乙方須以正當的方式使用_________產品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條乙方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的_________,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
保證人(丙方)(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
簽訂地點:_________。
階梯付款合同篇十七
原告張某與被告徐某買賣合同糾紛一案,原告訴稱:被告徐某因承建移民房需要向原告購買水泥,雙方約定先將水泥運給被告開工,等一樓的工程款打出來再付給原告,直至主體工程完成,被告仍未付款給原告。20xx年11月18日,經雙方結算被告尚欠原告水泥款21000元,被告向原告出具欠條一張交由原告收執(zhí)。后經原告多次催討均無果?,F原告訴至法院,請求依法判令被告支付原告貨款21000元及逾期付款利息1(自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算);本案訴訟費由被告承擔。
【審判】。
青田縣人民法院經審理認為,買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。原告張某與被告徐某之間的買賣合同,雙方主體適格,意思表示真實,其內容不違反法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定,應認定為合法有效。被告在收取原告的水泥后,應當按照約定支付價款。20xx年11月18日,經雙方結算,被告尚欠原告貨款21000元,并在此基礎上出具了欠條,被告應當按該結算數額支付貨款。經原告多次催討,被告至今未付,顯屬違約,應承擔相應的民事責任。故原告要求被告支付貨款21000元及逾期付款利息的訴訟請求,依法應予以支持。故依法判決如下:被告徐某于本判決生效后十日內支付原告張永玲貨款21000元及逾期付款利息(利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算)。
【分歧】。
本案事實清楚,乍看并無爭議,但深究考慮,原告可否主張逾期付款利息,若可以主張逾期付款利息如何計算等問題仍值得探析。
【評析】。
第一種觀點認為:原告張某不可主張逾期付款利息。因原、被告基于買賣合同產生糾紛,被告徐某逾期不付貨款的行為屬于違約行為,但雙方并未約定有關違約金的條款。自1999年10月1日《合同法》施行后,該法分則第九章買賣合同中對逾期付款并沒有法定違約金的規(guī)定,故對違約金的適用只能從當事人的約定,如當事人對逾期付款沒有約定違約金,則不得適用給付違約金的法律責任,判決或調解逾期付款的違約方支付違約金。
第二種觀點認為:原告張某可以主張逾期付款利息,利息自20xx年11月18日起至判決書確定的履行期開始之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。1.原、被告基于買賣合同產生糾紛,雙方雖然未對逾期付款的違約行為約1逾期付款利息是介乎于利息損失與逾期付款違約金之間的概念,同逾期付款違約金的性質雷同,是當事人在簽訂合同時,約定在一方違約時向對方支付相應欠款的利息,或者按照相關法律規(guī)定依照相關利率支付利息,即以支付利息的'方式支付逾期付款違約金,故被稱作逾期付款利息。
定相關違約金的條款,但雙方于20xx年11月18日對貨款進行了結算,同時被告向原告出具欠條一張交由原告收執(zhí)。此時被告已經明確結欠原告貨款21000元。依據合同法第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”;第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失”的規(guī)定,被告徐某除需繼續(xù)履行合同即支付貨款外,還需賠償逾期付款期間相關貨款的利息損失,因為逾期付款的利息損失是顯而易見的。2.至于該違約金的計算標準,依據最高人民法院于1999年2月16日公布了《關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》2(法釋[1999]8號,簡稱批復),可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款利息。3.本案當事人并沒有約定付款時間,也沒有就此達成補充協議,按照交易習慣,被告徐某應于雙方結算后立即付款,但被告徐某直至原告張某訴至法院仍未付款,顯屬逾期不付的違約行為,自雙方結算之日起即20xx年11月18日起即已違約。4.因原告依法訴至法院,意味著愿由法院對雙方爭議的事實進行認定,并服從法院對其糾紛予以了斷裁決。一旦法院經審理依法認定了違約事實的存在,并在判決書中確定被告應履行合同義務的期限和方式,就表示被告應承擔違約責任、履行給付逾期付款利息的義務,而原告則同意接受被告依判決書確定的方式履行給付義務。故被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止。而之后被告在判決書規(guī)定的履行期內履行給付義務的行為,是人民法院和原告都認可的,不能稱其為違約行為,相應也就不應計算逾期付款利息。至于履行期滿后,義務人仍不履行給付義務的行為,應承擔的是拒不履行法院判決、裁定義務,也非違約責任,也不應計算逾期付款利息。所以逾期付款利息應自應支付貨款而未支付貨款之日起計算到判決書確定的履行期開始之日止。
第三種觀點認為:原告可以主張逾期付款利息,但利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止無可厚非。而之后被告在判決書規(guī)定的履行期內履行給付義務的行為,是人民法院和原告都認可的,是原告接受法院的判決對原告履行期間的寬限,但并不能說明原告放棄了相關的利益,更不能因此就認為被告徐某的逾期付款的違約責任被免除。只要逾期付款的違約行為一直存在,就應當計付逾期付款利息,直至款項付清之日止。
筆者贊同第三種觀點。本案中被告徐某拖欠貨款的行為直至其將貨款還清為止,是一直持續(xù)存在的,故就應該支付至款項付清之日止的逾期付款利息。這里還有一個如何表述的問題,有的審判員表述為“至支付貨款之日止”,有的審判員則表述為“至貨款付清之日止”,筆者認為后者的表述相對比較合理,因為誰都不能保證裁判標的能夠一次性支付到位,可能會出現分多次付清的情況,而此時逾期付款的行為是仍舊存在的,只是逾期付款的金額有所減少,并不能因為支2《批復》規(guī)定:對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時,人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。
付了部分貨款就免除了支付剩余逾期款的違約金的義務。這時應該參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。
綜上所述,針對事前沒有約定支付逾期付款違約金的買賣合同案件,當事人訴至法院要求支付逾期付款利息,根據合同法第一百零七條、第一百一是二條的規(guī)定,應予以準許賠償逾期付款期間所產生的債務利息,即逾期付款利息。該逾期付款利息的計算標準依照《關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。而可主張逾期付款利息的期間應自付款逾期之日起至貨款付清之日止,參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。
客戶付款通知。
階梯付款合同篇十八
甲方:
乙方:
甲方因工程項目涉及等工作,擬委托乙方辦理具體事務。經雙方平等友好協商,簽訂以下協議共同遵守。
一、 甲方委托事項具體內容:委托乙方處理作
二、甲方的權利義務
(一)對乙方在經辦具體事務過程中有審查決定權,建議權,監(jiān)督權。
(二)甲方應及時向乙方提供必要的資料、介紹相關情況。
(三)甲方應按本合同約定向乙方支付費用。
三、乙方的權利義務
(一)乙方事務和工作包括以下具體內容:
1、乙方應當應甲方要求,協調相關管理部門、辦理相關批準手續(xù)。
2、乙方應向甲方提供工程所在地有關等的政策及標準。
3、乙方應事先制定 方案以及詳細預算,報甲方審核后組織具體實施。乙方工作包括但不限于與有關部門、組織、被賠償人溝通協調、協商談判、簽訂有關協議。
4、如被賠償人是自然人,乙方應以乙方名義,與被賠償方簽訂賠償相關書面協議,但乙方在協議中應當披露甲方與乙方的代付款關系,并明確約定相關費用由乙方代為支付;對當地政府及相關部門賠付工作由乙方進行商談,在商談妥協后將相關賠償事項及金額報告甲方,由乙方以甲方名義與當地政府或部門簽訂合同,款項由甲方直接向當地政府或部門支付。
5、乙方在方案實施過程中,如遇可能突破預算的項目,應及時向甲方匯報并提出相關依據和解決辦法,經甲方核實批準后根據實際情況可調整方案和預算。
6、乙方應在委托事項完成后及時向甲方提供至少一套按照甲方相關要求完整的資料供甲方備案,資料中應包括但不限于至少一份與被賠償方簽訂的相關協議原件、被賠償方收款憑證原件等。
7、因賠償爭議影響工程項目正常進行時,乙方應當負責協調和妥善處理。
8、其它甲方要求的有關事務和工作。
(二)乙方應在甲方要求的時限( 年 月 日)前完成全部委托的事務和工作。各階段賠償工作不得影響本工體工作的實施。如遇特殊情況,經與甲方協商一致并另行簽訂補充協議后,可在補充協議約定的時限內完成全部事物和工作。
(三)乙方不得擅自超出經審批的預算提高補償標準或擴大補償范圍,否則由此導致的費用增加由乙方全額承擔。
(四)乙方有權按本合同約定收取元的.服務費,但應提供相應合法收款憑證。
四、代賠付款項及服務費的支付方式:
(一)代賠付款項的支付
1、預付款。預付款按預算總價元的方核準乙方提交的預算方案后五個工作日內支付給乙方,前提是乙方向甲方提供等額收據或相關協議。
2、進度款。進度款憑證補償協議、青賠資料等材料經甲方審核后五個工作日內據實支付給乙方,前提是乙方向甲方提供等額收據。進度款在最終結算前最多付至扣除甲方直接支付款項后的預算總價 元的 %。
3、結算款。乙方在完成甲方的委托事項后十個工作日內與甲方辦理費用結算,甲方審核確認后五個工作日內將結算款支付給乙方,前提是乙方向甲方提供等額收據。
五、違約責任
(一)甲方未按約定付款的、每遲延一天,應按同期銀行貨款利率承擔逾期付款部分違約金。
(二)乙方遲延履行合同義務,未能在甲方要求時限內完成全部事物的,每遲延一天,應承擔違約金 元;同時,甲方有權解除合同。甲方因此解除合同的,乙方應承擔違約金 元,乙方報酬只按其完成的賠償額占預算總額的比例等比例收取。
(三)因乙方原因導致與被賠償人發(fā)生爭議的,由乙方負責處理并承擔一切責任。如果甲方因此遭受損失的,甲方有權向乙方追償。乙方應賠償甲方全部損失,并承擔違約金 元。
六、本合同經甲乙雙方簽章后生效。
七、本合同一式 4 份,甲乙雙方各執(zhí) 2 份。。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
階梯付款合同篇一
委托方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝承包合同條例》的有關規(guī)定,結合本工程具體情況,經雙方平等協商,自愿達成以下協議:
一、工程概況:
(1)工程名稱:制作安裝安裝地點:
(2)項目實施開始于xx年xx月xx日,竣工日期為xx年xx月xx日。
二、承包方式及工程造價:
(1)依據乙方所提供的工程預算項目,包工包料進行施工。
(2)甲方若變更設計應及時同乙方對工程價款、工程期限進行調整,新增部分內則按報價表中單價結算。
(3)合同總造價:(大寫)(小寫)(單位工程造價參照預算書決定)。
三、甲乙雙方的權利和義務:
(一)甲方的權利和義務:
1、開工前負責人員接通施工現場電源,電費由甲方承擔。
2、指定專人對工程進度、工程質量進行監(jiān)督、辦理中間交工項目的驗收手續(xù),負責工程驗收確認簽字。
3、甲方負責提供場地給乙方存放工具,乙方負責看管。
4、施工過程中,如遇設計變更、下雨、停電、以及人力不可抗拒的自然災害,原定工期理因順延。
5、工期竣工后,應在接到乙方驗收申請三日內,會同乙方進行工程驗收,對工程的質量問題,甲方必須以書面形式通知乙方,否則工程視甲方驗收合格。
(二)乙方的權利和義務:
1、按照雙方商定的范圍,做好材料的制作、供應和管理。
2、及時向甲方發(fā)出開工通知。施工時應嚴格按合同、預算施工、確保工程質量,按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
3、乙方負責清理現場衛(wèi)生。
4、必須遵守甲方的'安全保衛(wèi)制度,做好施工現場的防火、治安工作。
5、工程驗收合格后,乙方保修保修期內屬乙方負責質量問題,負責無償修復(不含人為性破壞及自然災害破壞)。乙方承諾在接到甲方維修電話后,48小時內派人到甲方現場進行維護工作。
6、乙方在施工中,如發(fā)生的人身傷亡事故,自行負擔,甲方不承擔任何法律責任。保修期間因廣告牌掉落引發(fā)的事故由乙方負責,甲方不負任何責任。
四、工程付款方式:
1、合同簽定當天,甲方支付乙方工程預付款,占總工程款的 %,計人民幣: 元,大寫: 。
2、施工人員進場施工,甲方支付乙方工程進度款,占總工總款的 %,計人民幣: 元,大寫: 。
3、人民幣: 元,大寫: 。
五、違約責任:
(一)甲方:
1、未能按照承攬合同規(guī)定的內容履行自己應付的責任,除乙方竣工日期得以順延外,還應賠償乙方因此發(fā)生的實際損失。
工程付款合同范本
2、工程途中停建,緩建或由于設計變更而造成的停工、返工,甲方應采取彌補措施或者減少損失,同時賠償乙方由此造成的停工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和構件積壓的實際損失。
3、工程未經驗收,甲方提前或者擅自使用,既視同驗收合格,由此發(fā)生的質量或者其他問題,由甲方自行負責。
4、不按合同規(guī)定的時間撥付工程款,乙方有權停止施工,以此產生的責任由甲方負責。
5、如遇特殊情況需要變更合同應及時與乙方取得聯系,協商解決并以雙方簽字為準,否則應承擔全部責任。
6、工程交付使用,甲方如未能按合同規(guī)定付款,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付給乙方。
(二)乙方:
1、工程質量不符合合同規(guī)定,負責無償整改。
2、工程交付時間不符合規(guī)定,應償付逾期違約金,每日按總價的0.2%支付違約金給甲方。
3、乙方按雙方約定的內容、方式完成合同規(guī)定的制作工作,乙方如需變更內容時,經過甲方書面同意,若質量出現問題,雙方應協調達成解決協議,再行議付。
六、本合同有效期內因自然災害及因國家法律政策變更等人力不可抗拒的因素,造成本合同及其補充協議內容部分或全部不能履行,雙方互不承擔違約責任。但應在四十八小時內,將相關事件、可能引發(fā)后果等情況以書面形式通知另一方,并且在事件發(fā)生后的十五天內,向另一方提交有關權威部門的證明,及本合同(包括補充協議)約定義務與責任不能履行或需要延期的報告。
七、工程審批手續(xù)由方辦理,甲方應提供市政、工商所需的材料。
八、甲、乙方發(fā)送通知的方法,如用電報、電傳通知時,凡涉及雙方權利、義務的,應隨之以書面形式通知。合同中所列甲、乙方的地址即為各方的收件地址。如若地址有更改,須及時用書面通知他方。凡按各方最后地址送達的通知或其他有關文件均視為有效送達。
九、本協議涉及的設計圖、制作圖、工程報價預算書均可作為附件,具有同等法律效力。
十、在履行本合同過程中,如發(fā)生爭議,雙方應協商解決;如協商不成,甲乙任何一方可向當地仲裁委員會申請仲裁。
十一、其他:
十二、本合同一式兩份,雙方簽字。蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份。工程完工,款項結清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
階梯付款合同篇二
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī),經甲乙雙方協商一致,就甲方以車輛折抵工程款事宜達成如下協議:
第一條甲方將以下車輛轉讓給乙方:
車輛二:車牌號,發(fā)動機號碼為_____,車架號為__________,顏色為,價格為_____元(大寫_____元)。
第二條付款方式和付款時間
甲乙雙方根據結算,甲方因項目下欠乙方款項元,大寫(),經甲乙雙方協商,甲方同意將此合同約定車輛折抵上述款項,此合同生效后,視為乙方已經付款。
第三條車輛交付時間
甲方應于簽訂合同后日內交付車輛給乙方,并在日內配合乙方辦理過戶手續(xù),若不按期交付,每延遲一天將承擔的違約金。
第四條甲方的權利義務
1、甲方應保證對交易車輛有完整的所有權,對該車手續(xù)及車輛的合法性負責,包括該車在交付前所發(fā)生的一切交通事故及經濟糾紛;該車自交付之后所發(fā)生的交通事故及違法活動均與甲方無關。
2、車輛交付前的所有費用(包括保養(yǎng)費用、交通違章罰款和扣分)由甲方承擔。
3、甲方在交付車輛時應當提供完整的車輛手續(xù),包括但不僅限于汽車購置發(fā)票、使用說明、車輛行駛證等,并說明該車的現狀。
4、機動車交易過程中發(fā)生的稅費等相關費用由甲方承擔。
第五條乙方的權利義務
1、在甲方交付車輛時,乙方應認真檢查甲方所提供的車輛證件、手續(xù)是否齊全。
2、乙方在購買該車后,負責交付后車輛的維修,但由于交付時已經發(fā)生的車損和質量問題除外。
3、車輛交付后所產生的一切交通事故、交通違章等由乙方承擔。
第六條在車輛交付后辦理過戶手續(xù)前發(fā)生的問題,由使用者自行解決,但由于車輛質量問題和原所有人造成的除外。
第七條違約責任
1、合同簽訂后,如果任何一方違約,違約方將根據《合同法》的相關規(guī)定承擔違約責任,并賠償給另一方造成的經濟損失。
2、如果甲方因為和他人的債務糾紛導致車輛被保全或扣留,甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失,并視為此次車輛買賣沒有抵付甲方的債務。
第八條本協議在履行過程中若產生爭議,由雙方協商解決,若協商不成,任何一方均可向人民法院訴訟解決。
第九條本協議一式貳份,自甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
年月日年月日
階梯付款合同篇三
1、合同簽訂后付預付20%。承包商提供銀行或有信譽的公司出具的,受益人為發(fā)包人,有效時間為90天的保函,保函為見索即付保函,即含有“在保函有效期內,發(fā)包人因承包人未能履行合同項下約定義務(以下簡稱“違約”)而要求收回預付款時,我行將在收到發(fā)包人簽署的聲明承包人違約的書面索賠通知紙質原件及本保函正本原件后七個式作日內,無條件支付給發(fā)包人累計總額不超過擔保金額的款項”的條款。保函保證的金額為元整。
2、完成工程總額的50%付已完工程額的30%。
3、完成工程額的80%付已完工程額的60%。
4、工程全部完成并驗收合格后付至已完工程額的85%。
5、決算完成后付至工程額的95%。
6、質保金5%二年。
階梯付款合同篇四
1、合同簽訂乙方進場十天后,甲方向乙方支付合同價款的20%作為備料款。
2、乙方完成合同工程量60%時,甲方向乙方支付合同總價款的60%的工程進度款。
3、乙方完成合同工程量95%時,甲方向乙方支付合同價款的80%。
4、工程竣工,并經甲方組織有關部門驗收合格后,甲、乙雙方一個月內辦理完結算,工程款支付到結算總金額的95%。
5、余款為結算金額的5%,作為本工程的保修金,待本工程竣工驗收合格滿一年后七天內支付5%。
階梯付款合同篇五
甲方:
乙方:
丙方:
簽訂地點:
甲方與丙方于**年**月**日簽訂了《項目供配電安裝工程施工承包合同》,經丙方同意,甲方將該合同項下甲方的權利義務全部轉讓給乙方。依照《民法典》及其他有關法律、行政法規(guī),經甲乙丙三方平等協商就有關事宜各方達成本協議,共同遵守。
一、義務范圍及要求:
1、乙方全權負責《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的甲方所應履行的一切義務及責任,包括工程施工、結算工作的配合與工程的維保等,直至合同全部履行完畢為止。
2、乙方應具備與甲方同等的企業(yè)資質與能力,乙方對所提供的企業(yè)資料的真實合法性付全部責任;且甲方對乙方能夠承接《項目供配電安裝工程施工承包合同》工作負有不可推卸的擔保責任。
3、甲方對本協議內容的合法性和可操作性負全部法律責任;并承擔由此所產生的一切費用。
4、乙方收取甲方與丙方簽訂的《項目供配電安裝工程施工承包合同》中的款項。
5、乙方負責提供所收款項的正規(guī)合法的工程款發(fā)票。
二、具體款項及支付說明:
1、丙方應甲乙雙方要求將剩余款項全部支付至乙方公司賬戶。
2、每次款項支付均由乙方提前提供滿足丙方財務要求的正規(guī)發(fā)票,丙方收到確認合格的發(fā)票后給予辦理款項支付。
3、本協議簽訂后3個工作日內乙方應將甲方所欠工程款發(fā)票全額補齊。
三、其他:
1、本協議履行所產生不屬于《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的一切額外費用均由乙方承擔。
2、甲乙丙三方對本協議內容均負有保密的責任和義務;未經其他兩方書面許可,任何一方不得向其他方提供、披露與本協議及所涉及的業(yè)務有關的資料和信息。
3、如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時而不影響本協議的效力時,本協議的其他條款應不受影響。如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時且不具備法律效力時,則《項目供配電安裝工程施工承包合同》仍有甲丙雙方履行,不受影響。
4、未經三方書面確認,任何一方不得變更或修改本協議。
5、對于本協議未盡事宜,三方可簽訂補充協議或以附件的形式對本協議中的有關問題作出補充、說明、解釋,本協議的補充協議和附件為本協議的組成部分,與本協議具有同等法律效力。
四、解決合同糾紛的方式:
五、協議期限:
1、本協議一式六份,甲乙丙三方各執(zhí)兩份,自甲乙丙三方法定代表人、負責人或授權代理人簽字并加蓋公章之日起生效并實施。
2、本協議有效期至《項目供配電安裝工程施工承包合同》所規(guī)定的合同履行義務完成后止。
甲方(蓋章):限公司。
代表(簽字):
電話:
日期:**年1月15日
乙方(蓋章):
代表(簽字):
開戶行:
帳號:
電話:
日期:
丙方(蓋章):
代表(簽字):
電話:
日期:
階梯付款合同篇六
保函編號:(發(fā)包人名稱):
鑒于你方作為發(fā)包人已經與(承包人名稱)(以下稱“承包人”)于年月日簽訂了(工程名稱)施工承包合同(以下稱“主合同”)。
鑒于該主合同規(guī)定,你方將支付承包人一筆金額為(大寫:)的預付款(以下稱“預付款”),而承包人須向你方提供與預付款等額的不可撤消和無條件兌現的預付款保函。
我方受承包人委托,為承包人履行主合同規(guī)定的義務作出如下不可撤銷的保證:我方將在收到你方提出要求收回上述預付款金額的部分或全部的索償通知時,無須你方提出任何證明或證據,立即無條件地向你方支付不超過(大寫:)或根據本保函約定遞減后的其他金額的任何你方要求的金額,并放棄向你方追索的權力。
我方特此確認并同意:我方受本保函制約的責任是連續(xù)的,主合同的任何修改、變更、中止、終止或失效都不能削弱或影響我方受本保函制約的責任。
在收到你方的書面通知后,本保函的擔保金額將根據你方依主合同簽認的進度付款證書中累計扣回的預付款金額作等額調減。
本保函自預付款支付給承包人起生效,至你方簽發(fā)的進度付款證書說明已抵扣完畢止。除非你方提前終止或解除本保函。本保函失效后請將本保函退回我方注銷。
本保函項下所有權利和義務均受中華人民共和國法律管轄和制約。
擔保人:(蓋單位章)。
法定代表人或其委托代理人:(簽字)。
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:年月日。
階梯付款合同篇七
簽訂地點:**
甲方與丙方于**年**月**日簽訂了《項目供配電安裝工程施工承包合同》,經丙方同意,甲方將該合同項下甲方的權利義務全部轉讓給乙方。依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、行政法規(guī),經甲乙丙三方平等協商就有關事宜各方達成本協議,共同遵守。
一、義務范圍及要求:
1、乙方全權負責《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的甲方所應履行的一切義務及責任,包括工程施工、結算工作的配合與工程的維保等,直至合同全部履行完畢為止。
2、乙方應具備與甲方同等的企業(yè)資質與能力,乙方對所提供的企業(yè)資料的真實合法性付全部責任;且甲方對乙方能夠承接《項目供配電安裝工程施工承包合同》工作負有不可推卸的擔保責任。
3、甲方對本協議內容的合法性和可操作性負全部法律責任;并承擔由此所產生的一切費用。
4、乙方收取甲方與丙方簽訂的《項目供配電安裝工程施工承包合同》中的款項。
5、乙方負責提供所收款項的正規(guī)合法的工程款發(fā)票。
二、具體款項及支付說明:
1、丙方應甲乙雙方要求將剩余款項全部支付至乙方公司賬戶。
2、每次款項支付均由乙方提前提供滿足丙方財務要求的正規(guī)發(fā)票,丙方收到確認合格的發(fā)票后給予辦理款項支付。
3、本協議簽訂后3個工作日內乙方應將甲方所欠工程款發(fā)票全額補齊。
三、其他:
1、本協議履行所產生不屬于《項目供配電安裝工程施工承包合同》內規(guī)定的一切額外費用均由乙方承擔。
2、甲乙丙三方對本協議內容均負有保密的責任和義務;未經其他兩方書面許可,任何一方不得向其他方提供、披露與本協議及所涉及的業(yè)務有關的資料和信息。
3、如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時而不影響本協議的效力時,本協議的其他條款應不受影響。如果本協議的任何條款在任何時間變成不合法、無效或不可執(zhí)行時且不具備法律效力時,則《項目供配電安裝工程施工承包合同》仍有甲丙雙方履行,不受影響。
4、未經三方書面確認,任何一方不得變更或修改本協議。
5、對于本協議未盡事宜,三方可簽訂補充協議或以附件的形式對本協議中的有關問題作出補充、說明、解釋,本協議的補充協議和附件為本協議的組成部分,與本協議具有同等法律效力。
四、解決合同糾紛的方式:
五、協議期限:
1、本協議一式六份,甲乙丙三方各執(zhí)兩份,自甲乙丙三方法定代表人、負責人或授權代理人簽字并加蓋公章之日起生效并實施。
2、本協議有效期至《 項目供配電安裝工程施工承包合同》所規(guī)定的合同履行義務完成后止。
甲方(蓋章): 限公司
代表(簽字):
電話:
日期:**年1月15日
乙方(蓋章): 安裝有限公司
代表(簽字):
開戶行:
帳號:
電話:
日期:
丙方(蓋章): 房地產開發(fā)有限責任公司
代表(簽字):
電話:
日期:
階梯付款合同篇八
乙方:________________________。
甲方與乙方進行商品交易的任何相關程序為達到雙方平等、互利、合法、公平的交易原則,經雙方友好協商,簽署如下協議:
一、合作關系。
二、貨物種類及型號:品種:eps泡沫板,規(guī)格:5—6厘米,防火等級:b2級。
三、貨款結算方式。
1。合同價款:260元/立方。
2、付款方式:貨到付款,一車一清。
四、協議期限。
本合作期限自20xx年8月30日至年20xx年1月25日止有效,有效期屆滿,雙方本著真誠合作的態(tài)度及供需平衡的情況,在本協議結束前,再行簽定新協議書。
五、其它。
本協議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,如有未盡事宜,協商解決。
甲方:__________。
乙方:__________。
__________年__________月__________日。
階梯付款合同篇九
(1)設備安裝調試合格并通過甲方驗收后,乙方提交合同總價100%金額的發(fā)票及合同總價95%金額的收據,甲方支付合同總價的95%即xxx元。
(2)質保期滿x年后,乙方提交合同總價5%金額的收據,甲方支付合同總價的5%即xxx元。
選擇二。
(1)合同生效后,乙方提交合同總價10%金額的發(fā)票及銀行履約保函,甲方支付合同總價的10%即xxx元。
(2)乙方將設備運送至甲方指定地點并經甲方驗收合格后,乙方提交合同總價40%金額的發(fā)票,甲方支付合同總價的40%即xxx元。
(3)設備安裝調試合格并通過甲方驗收后,乙方提交合同總價50%金額的發(fā)票及合同總價45%金額的收據,甲方支付合同總價的45%即xxx元。
(4)質保期滿x年后,乙方提交合同總價5%金額的收據,甲方支付合同總價的5%即xxx元。
階梯付款合同篇十
買方:(以下簡稱甲方)。
賣方:(以下簡稱乙方)。
合同簽訂地:
根據《中華人民共和國合同法》,甲乙雙方本著誠信合作、平等自愿的原則,經友好協商,就甲方裝修工程向乙方訂購石材事宜達成一致,并簽訂本合同,雙方應嚴格履行:
1.1商品名稱:石頭。
1.2本合同暫定總價為人民幣元。貨物的品種、規(guī)格、單價、數量、合同金額和價格說明見合同第二部分:合同價格。
二、產品質量標準的實施。
2.1石材的技術和質量要求應符合現行國家和行業(yè)標準的規(guī)定;
2.2石材的質量、顏色和加工質量必須符合買方提供的施工圖紙和業(yè)主確認的樣品要求,并符合上述技術標準。顏色應均勻,無明顯色差;石材的尺寸應滿足優(yōu)質產品的要求。
三.交貨日期和批次規(guī)定
3.1合同交貨時間協議:滿足以下條件后,貨物應按甲方要求的順序交貨:
3.1.1自甲乙雙方在本合同上簽字蓋章后;
3.1.2乙方公司財務收到甲方的合同預付款;
3.1.3甲方提供不變尺寸訂單或經乙方工廠確認的加工圖的日期計算。
3.2交貨時間協議:乙方應根據甲方的書面通知交貨。
四、交貨地點、運輸費用、交貨收據。
4.1乙方負責向甲方指定的交貨地點交貨..
4.2乙方應承擔貨物運輸、保險及其他相關費用。
4.3乙方在甲方指定地點組織發(fā)貨,甲方指定人員簽收貨物并加蓋甲方項目部印章(裝箱單多頁的,每頁必須蓋章)。具體收貨人姓名和聯系方式如下:
交貨地點:寶應項目部。
甲方指定的收貨人:聯系方式:
五、支付和結算。
5.4結算:付款結算金額為甲方實際接受的合格產品數量乘以相應的合同單價,甲方應在結算后一個月內付清余款。
六、到貨驗收標準。
6.5如果不合格品被接受,乙方應在驗證后七天內補充相同數量的`合格產品..給甲方造成損失的,乙方應賠償經雙方確認的實際損失。
6.6石材為天然產品,對石材顏色、圖案差異的驗收以項目業(yè)主意見為準,即最終結論為安裝驗收合格。
七、質量保證期和質量問題責任。
保修期內的質量責任:保修期內如因產品自身原因出現質量問題,乙方應及時免費提供合格產品,并承擔因甲方更換石材而產生的相關措施和人工費用。
八、包裝、標記:
8.1為確保產品在運輸、裝卸過程中的安全,產品包裝應符合國家或專業(yè)標準。要求用堅固的木箱包裝,每箱產品配有箱卡,標明箱內石材的規(guī)格、尺寸和數量。包裝箱上應標有&ldquo小心輕放。&ldquo請勿倒置&rdquo&ldquo防潮&rdquo乙方應承擔標記和包裝費用。
8.2如果產品因包裝或運輸不良而丟失或損壞,乙方應承擔所有責任。
8.3包裝時,石材相對平整,每塊石材必須標明相應的編號和規(guī)格,并按甲方圖紙加工。
九、雙方的責任。
9.1甲方承擔的責任:
9.1.1按合同規(guī)定按時支付工程材料;
9.1.2負責向乙方提供施工圖紙和材料進場計劃。
9.2乙方承擔的責任:
9.2.2在甲方指定的地點卸貨,并與其他責任方一起檢查貨物;
9.2.3根據甲方要求,不符合驗收標準的石材應無條件更換;
9.2.5乙方負責繪制石材加工圖紙,并根據甲方的施工圖紙對石材進行編號。石材編碼應及時提供給甲方,乙方應保證所提供石材的顏色和紋理一致。
十、違約責任。
10.2乙方延期交貨超過7天,甲方有權單方面解除合同,并追究乙方的經濟賠償責任;
10.3乙方應保證按照甲方提供的交貨計劃供應石材,每批交貨的符合率和準確率必須達到100%以上。如果無法做到,應遵循以下情況:
10.3.1如果乙方交付的品種和規(guī)格不是甲方計劃要求的,甲方有權拒收貨物;
10.3.3如果乙方供貨未能滿足甲方的交貨計劃,且在5天內未到位,乙方應負責賠償給甲方造成的工期延誤損失,乙方對該批貨物的付款相應順延。
10.4如甲方未能按合同規(guī)定及時付款,且延期付款超過一周,甲方應按日向乙方支付該批付款千分之一的罰息。
10.5乙方不得將合同訂單分包給第三方。一經發(fā)現,甲方有權終止合同,并就本合同中的分包貨物向乙方索賠30%的違約金,以及所有其他損失。
10.6產品質量違約責任按合同第六條執(zhí)行。
10.7經雙方協商同意的延期交貨或延期付款可免除責任。
十一、合同糾紛的解決。
如因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,雙方應及時協商解決。協商不成的,任何一方均可向合同簽訂地法院提起訴訟。
十二、其他事項。
12.1甲方出具的加工圖紙和計劃以及乙方出具的與產品質量有關的證明材料均為本合同的組成部分。
12.2本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,經雙方簽字蓋章后生效。
12.3本合同未盡事宜,甲乙雙方應協商簽訂補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
12.4甲乙雙方應保證與本合同相關的經營活動必須符合國家相關法律法規(guī),否則一切后果由違約方承擔。
12.5當雙方履行本合同條款時,本合同的有效期自動終止。
一、本工程主要使用的石材的名稱、配置、型號、數量、單價及合同金額確定如下:
二.定價說明:
2.面積計算:按合格成品凈面積計算;
3.以上價格包括到甲方指定地點的運輸費用,運輸途中的運輸費用和保險由乙方承擔..
甲方(公章):___________。
日期:___________
乙方(公章):___________。
日期:___________
階梯付款合同篇十一
托人:(以下簡稱甲方,即買方)。
受托人:(以下簡稱乙方)。
第三人:(以下簡稱丙方,即賣方)。
買賣雙方已經簽訂位于重慶市(以下簡稱“該房屋”)的買賣(居間)合同,三方在協商一致的基礎上,本著平等、自愿的原則,簽訂本合同。
貸款銀行:;貸款期限:年;貸款金額:人民幣元。以上事項以貸款銀行審定為準。
1、甲方托乙方向銀行代為提出貸款申請,貸款銀行作出同意或者不同意的決定均視為乙方完成本事項。2、乙方根據貸款銀行的需要為甲方向銀行貸款提供階段性擔保。擔保期限為:自貸款銀行發(fā)放貸款起至該房屋抵押完成、《房地產權證》交回貸款銀行為止。如果貸款銀行不需要乙方提供階段性擔保,甲方仍應按本合同第三條約定向乙方全額支付服務費。
1、貸款服務費金額:人民幣元,由甲方在簽訂本合同時一次性支付給乙方。
2、因代辦貸款產生的郵寄費用(包括乙方向甲方發(fā)出的郵寄函件)、復印費用等,由甲方承擔。
1、甲方應當符合相應的貸款條件,應當按照規(guī)定提交相關證件資料,并保證其真實、準確、合法、有效、及時。否則,甲方應自行承擔其責任,除乙方已經收取的貸款服務費不予退還外,還應賠償乙方損失。
2、按規(guī)定應當由甲方本人到場辦理手續(xù)的',甲方應在乙方電話或書面通知后2個工作日內達到指定地點辦理手續(xù)。如果甲方未到場辦理手續(xù)的,甲方應按每日40元的標準向乙方另行增加支付貸款服務費。
3、甲方應無條件配合乙方辦理該房屋的抵押登記手續(xù),同意乙方將抵押登記后的《房地產權證》轉交給貸款銀行收執(zhí)保管。甲方遲延交驗證件資料或拒絕配合辦理抵押登記手續(xù)(包括甲方因其他糾紛致使該房屋被司法凍結、查封等情形),導致乙方不能及時開展工作的,均屬甲方違約。甲方應按其實際延誤的時間,以每日30元的標準向乙方另行增加支付貸款服務費;延誤時間超過5日的,另行增加貸款服務費標準違按每日60元計算。
4、甲方應當按本合同約定支付給乙方服務費及有關費用。
5、如甲方違本條第1、2、3款約定的義務,乙方有權隨時解除本合同。合同解除時貸款銀行已發(fā)放貸款的,甲方應將所借全部款項立即給付給乙方(銀行發(fā)放的貸款額及相應利息),由乙方轉交給銀行。
6、在乙方為甲方提供階段性擔保期間,如該房屋過戶到甲方名下的,甲方即以該房屋為乙方提供擔保抵押。
1、乙方應在收妥相關證件資料后,及時在貸款銀行、登記機關等規(guī)定時限內或約定時限內辦理托事項。如因貸款銀行或登記機關的原因造成不能準時辦理相關事宜的,乙方免責。
2、乙方為甲方向貸款銀行提供階段性擔保。
3、乙方應履行本合同規(guī)定的通知義務。
4、乙方應對所代收的各項稅、費??顚S茫皶r給付,不得挪用。
1、同意甲方采用貸款方式支付購房款。
2、丙方應履行該房屋轉移登記中應盡的責任,包括稅、費的承擔、資料的及時提供及人員的及時到場等事項。
3、因丙方原因導致本合同不能履行,丙方除應向甲方和乙方分別支付違約金10000元人民幣外,還應賠償甲方和乙方的全部損失。如貸款銀行已經發(fā)放貸款的,則丙方應立即將該貸款及相應利息給付給乙方,再由乙方歸還給銀行。
甲方、丙方確認因履行本合同而產生的相關文書郵寄送達地址為:
甲方收件人:,地址:;。
丙方收件人:,地址:。
如未填寫,則甲方、丙方確認其身份證或營業(yè)執(zhí)照上記載地址為相關文書的郵寄送達地址。乙方按上述地址寄出相關文書3日,則認為已經送達和履行了通知義務。
1、按照該房屋買賣(居間)合同約定的有關該房屋產權轉移登記稅、費和抵押登記費用的承擔方,應在簽訂本合同時將該費用先行支付給乙方,由乙方代收代支。
2、因費用承擔方未能及時支付上述費用給乙方,乙方將不向貸款銀行出具放款通知單,因此而產生的`不能準時發(fā)放貸款所造成的后果均由責任方承擔。
如因履行本合同產生的糾紛,三方可協商解決;協商不成的,任何一方可向乙方所在地人民起訴。
甲方:
乙方:
丙方:
階梯付款合同篇十二
出租方:______________(以下簡稱甲方)。
身份證:________________。
承租方:______________(以下簡稱乙方)。
身份證:________________。
根據甲、乙雙方在自愿、平等、互利的基礎上,經協商一致,為明確雙方之間的權利義務關系,就甲方將其合法擁有的房屋出租給乙方使用,乙方承租甲方房屋事宜,訂立本合同。
一、房屋地址:_____________________________________________的一間單間。用于普通住房。
二、租賃期限及約定。
1、該房屋租賃期共_____年。自___________年___________月___________日起至___________年___________月___________日止。
2、房屋租金:每月___________元。按月付款,每月提前五天付款。另付押金___________元,共計_______________元.(大寫:_____________萬___________仟___________佰___________拾___________元整)房屋終止,甲方驗收無誤后,將押金退還乙方,不計利息。
3、乙方向甲方承諾,租賃該房屋僅作為普通住房使用。
4、租賃期滿,甲方有權收回出租房屋,乙方應如期交還。乙方如要求續(xù)租,則必須在租賃期滿前一個月內通知甲方,經甲方同意后,重新簽訂租賃合同。
甲方____________________。
身份證:________________。
乙方____________________。
身份證:________________。
階梯付款合同篇十三
出賣人:(以下簡稱甲方)。
買受人:(以下簡稱乙方)。
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條本合同的標的物為,分期付款總額定為人民幣元整。乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
(1)前款元。
(2)余款元。
(3)月息元。
第二條姨方預付元予甲方,余款自瓨月日至瓨月日止。每月日前各支付元。
第三條乙方可以就上述提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時,將產品交予乙方,并同意乙方對該產品的使用。
第五條姨方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用,須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。
第六條姨方須以正當的方式使用產品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條姨方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
出賣人(甲方):
買受人(乙方):
客戶付款通知。
階梯付款合同篇十四
(一)買賣合同解釋(20xx年7月1日起施行)第二十四條第四款:
“買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法,出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的,人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎,參照逾期罰息利率標準計算。”
(二)20xx年12月10日《中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知》(銀發(fā)[20xx]251號)第三條:
“關于罰息利率問題。逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率,由現行按日萬分之五計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50%-100%。
對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款,從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起,按罰息利率計收利息,直至清償本息為止。對不能按時支付的.利息,按罰息利率計收復利?!?BR> (一)單利的計算方法:
例如:甲與乙20xx年7月7日約定乙必須于8月10日前支付貨款100萬元,未約定逾期付款違約金,出賣人主張逾期付款損失。20xx年11月2日,乙未付款,甲訴至法院。計算至起訴日的方法:
銀行基準利率:6個月以內的年利率是5.6%。
罰息利率標準:按加收50%計算。
逾期天數:84天。
逾期付款損失:1000000×0.056×1.5÷360×84=19600。
*加收50%的日利率:0.056×(1+50%)÷360≈0.00023。
(二)銀行罰息復利的計算方法(利息利滾利)。
例如:20xx年7月7日,甲欠乙110萬,其中利息10萬,還款日期8月10日,計算至20xx年11月2日的利息:
本金產生的利息:1000000×0.056×1.5÷360×84=19600。
利息計算復利:
第一天:100000×0.00023=23。
第二天:(100000+23)×0.00023=23.00529。
買賣合同中,一般不會產生計算復利的情況,一旦逾期付款,就直接根據單利的計算方法來計算逾期利息。司法解釋使用“逾期付款違約金”一詞,并沒有使用“利息”,因此,當事人約定的逾期付款利率標準不受“不得超過銀行貸款基準利率的四倍”的限制。當事人約定了相對較高的利率,其實就是約定的違約金計算方法,雙方都能能夠預見到違約的后果,逾期付款的,應當承擔此后果。
中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知。
中國人民銀行各分行、營業(yè)管理部,各政策性銀行、國有獨資商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行:
為穩(wěn)步推進利率市場化改革,充分發(fā)揮利率杠桿的調節(jié)作用?,F就有關人民幣貸款利率及計結息等有關事宜通知如下:
一、關于人民幣貸款計息和結息問題。人民幣各項貸款(不合個人住房貸款)的計息和結息方式,由借貸雙方協商確定。
二、關于在合同期內貸款利率的調整問題。人民幣中、長期貸款利率由原來的一年一定,改為由借貸雙方按商業(yè)原則確定,可在合同期間按月、按季、按年調整,也可采用固定利率的確定方式。
5年期以上檔次貸款利率,由金融機構參照人民銀行公布的5年期以上貸款利率自主確定。
三、關于罰息利率問題。逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30%-50%;借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率,由現行按日萬分之五計收利息,改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50%-100%。
對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款,從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起,按罰息利率計收利息,直至清償本息為止。對不能按時支付的利息,按罰息利率計收復利。
四、對20xx年1月1日(含20xx年1月1日)以后新發(fā)放的貸款按本通知執(zhí)行。對20xx年1月1日以前發(fā)放的未到期貸款仍按原借款合同執(zhí)行,但經借貸雙方當事人協商一致的,也可執(zhí)行本通知。
五、本通知自20xx年1月1日起執(zhí)行。此前人民銀行發(fā)布的有關人民幣貸款利率的規(guī)定與本通知不符的,以本通知為準。
希望以上有關買賣合同中逾期付款利息怎么計算的內容對你您有所幫助。
階梯付款合同篇十五
內容提要付款條件在國際工程epc合同條款中占據著舉足輕重的地位,同時也是合同管理的一大難題。本文對管道工程項目進度款支付的合同條件進行了深入的探討,為國際工程管理提供借鑒與參考。
關鍵詞期中付款最終付款付款方式幣種和匯率預付款。
國際epc工程合同的支付,一般是分為期中付款和最終付款。
(一)期中付款的申請。
承包商應在每月月末,按業(yè)主批準的格式,向業(yè)主提交期中付款的申請報告,詳細說明承包商自己認為有權得到的款額。期中付款以月完成實際工程進度量為依據,按照業(yè)主批準的費用和進度分解表的權重和進度測量程序,計算月進度款支付額。支付文件包括:epc百分比權重分解表、epc進度測量程序、發(fā)票程序和形式發(fā)票格式、監(jiān)理簽字的完成進度報表及其他進度證明支持文件。
在收到并認可履約保函后,業(yè)主應在收到承包商的期中付款的申請報告后28天內,頒發(fā)期中付款證書,包括應付款給承包商的已經批準的發(fā)票票面上無異議的款額,并減去已批準的發(fā)票票面款額的5%作為保留金;業(yè)主應將發(fā)票上由任何款額而發(fā)生爭議的特殊原因書面通知給承包商,并在頒發(fā)期中付款證書后28天內支付進度款。
當已頒發(fā)臨時驗收證書,且工程已通過所有規(guī)定的試驗(包括竣工后試驗)時,應將保留金的50%付給承包商。在頒發(fā)最終驗收證書后,應立即將保留金未付的余額付給承包商。
(二)最終付款的申請。
在收到最終驗收證書后56天內,承包商應按照業(yè)主批準的格式,向業(yè)主遞交最終付款的申請,向業(yè)主提交其最后的進度付款發(fā)票,及由業(yè)主扣留的保留金余額的單獨發(fā)票和任何其他應付的或補償的但還未付的款額的單獨發(fā)票,并附結清證明和其他證明文件。業(yè)主在收到所提交的最后發(fā)票的28天之內,經過審核下列條件后,應支付這項款額給承包商。
最終付款只有等到:承包商已經向業(yè)主提交了承包商授權代表簽字后的放棄留置權和放棄索賠的棄權聲明書;業(yè)主證實承包商已經全額支付了各類款項給分包商、供貨商和雇員。
月進度付款即以實際完成的實物工程量、進度測量程序為計算依據,按月申請期中付款,是付款的主要方式。按月進度付款方式,付款與實際完成工作量相匹配,付款及時,承包商的資金壓力較小,但付款程序和計算比較復雜,適合大型國際工程epc項目。采用月進度付款方式,需及時報業(yè)主批準費用和進度分解權重表、epc進度測量程序、項目發(fā)票程序和形式發(fā)票格式。因為,上述程序文件是期中付款的申請報告的基礎文件,是按時進行期中付款申請工作的基礎。
里程碑付款方式是在進度計劃的關鍵路徑上設一定數量的完整里程碑,以完成完整的里程碑為依據,作為合同分段計劃目標和期中付款的時間控制點。采用里程碑付款方式,能準確地知道什么里程碑點付多少款,有利于資金籌措和簡化付款程序。但如果里程碑制訂不清晰或不合理,則進度款的支付不匹配和不及時,承包商的資金壓力較大。適合在單項工程項目中使用。采用里程碑付款方式,需特別注意進度計劃的關鍵路徑上設定的完整里程碑點,每一個完整里程碑的費用和進度分解權重。例如,某國際工程項目,招標文件規(guī)定的進度付款完整里程碑如下:
對于上述里程碑付款權重表,我們在合同談判時提出的修改意見是提高前部分的比例。如1#項的預付款提高到10%;另一方面。細化每一項完整里程碑,使承包商獲得較快的.付款和好的現金流。形成比較合理的進度付款完整里程碑。如下表(其中2#、3#、4#、5#項未將細化后的完整里程碑列出)。
按照一般付款條件,承包商應在每個月末后,按業(yè)主代表的批準格式向業(yè)主提交進度款申請書。業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后28天內頒發(fā)期中付款證書,之后28天內付款。因此,通常情況下,承包商最長可以在56天內,從業(yè)主處獲得期中付款。在實踐中,應關注的問題:
1審批的時間。
如,在某國際工程項目的原合同條款中。關于支付的條款為:“承包商應在每個月末后,按業(yè)主代表的批準格式向業(yè)主提交進度款申請書,業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后進行審批,在審批同意后42天內付款”,該條款沒有規(guī)定審批的時間,業(yè)主可以無限推遲付款時間。所以應該修改為,業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后28天內審批并頒發(fā)期中付款證書,之后42天內付款。
2什款的時間。
上述付款條件中審批同意后的付款時間原為42天,比一般的付款時間長,實際我們最終改為:業(yè)主代表應在收到進度款申請書和證明文件后28天內審批并頒發(fā)期中付款證書,之后28天內付款。
(三)貨幣和匯率。
國際工程中貨幣匯率的風險極大。例如,近幾年,美元兌哈薩克斯坦堅戈的匯率基本保持在120-121之間,相當穩(wěn)定。但受國際金融危機影響,世界油價急劇下跌,導致以石油出口為主的哈薩克外匯儲備急劇下降(從300億美元下降到150億美元),為保護其外匯和黃金儲備,增強該國制造業(yè)的競爭力,哈央行決定貨幣貶值,以緩解央行耗費外匯儲備維護堅戈匯率的壓力,并改善該國出口企業(yè)的財務狀況。20xx年2月4日,哈國中央銀行突然宣布允許該國貨幣貶值25%左右,并在+3%區(qū)間浮動。對外國公司采用當地貨幣堅戈簽訂的合同,造成重大的損失。因此,在實踐中,應關注的問題:
1幣種的選擇。
幣種的選擇原則首先是考慮通過對影響匯率變化的經濟面因素、政治面因素、市場面因素進行分析,預測匯率變化趨勢,選擇貨幣種類。當匯率變化趨勢難以判斷時,應盡可能考慮采用硬通幣。有些國家對于合同簽訂的貨幣有法律規(guī)定,如,哈薩克斯坦法律規(guī)定,外國公司在當地注冊的子公司簽訂的合同,必須用當地貨幣簽訂合同,而外國公司在當地注冊的分公司簽訂的合同,可以采用美元合同,這是就應根據風險分析,選擇簽訂合同的主體。
2不同幣種的百分比。
在有些國際項目中,業(yè)主允許承包商采用多幣種簽訂合同,這是我們考慮項目實施期間貨幣使用的實際需求,確定不同幣種的百分比,通常的經驗是,分別計算出需要在當地支出的成本及費用(當地幣),以及需要在中國和第三國支出的成本費用(外匯),再考慮當地貨幣的匯率變動,以確定當地幣和外匯的比例。通常,在外匯管制國家可以把當地幣比例確定得相對低一些。當合同規(guī)定有價格調整條款時,適當提高當地貨幣的比例,能夠獲得相當豐厚的價格上漲的補償。如果沒有價格調整條款,則應把外匯比例確定得相對高一些。
3貨幣匯率的計算。
國際工程中規(guī)避貨幣匯率風險有幾個方面的措施:一是當項目實施期間貨幣匯率波動大時,爭取采用非固定匯率計算進度付款,如,某合同中,我們規(guī)定的貨幣匯率計算是,月支付進度款采用兌換匯率為付款前三天,london的nationalwest-minister銀行電匯當天10:30報出的兌換率中間價;二是簽訂多幣種合同,減少貨幣兌換,降低貨幣匯率風險;三是使用硬通幣,規(guī)避貨幣的大幅貶值;四是在合同中爭取調價條款,規(guī)定匯率變化的補償方法。
通常,如果該國際工程項目有預付款,則當承包商按照要求,提交一份預付款保函后,業(yè)主應支付一筆預付款作為承包商用于動員的款項。預付款的數量和預付款的適用貨幣及比例,應按合同價格支付的貨幣比例支付,預付款應通過在期中付款中按比例減少的方式付還,直到預付款還清為止。
在還清預付款前,承包商應確保預付款保函一直有效并可執(zhí)行,但其總額可根據承包商付還的金額逐漸減少。如果該保函條款中規(guī)定了期滿日期,而在期滿日期前28天預付款尚未還清時,承包商應將該保函有效期延至預付款還清為止。
在實踐中,應關注的問題一是預付款支付的前提條件,通常國際工程項目在支付預付款前,業(yè)主要求承包商提供履約保函或預付款保函、工程保險的保單。如,承包商依照合同條款向業(yè)主提交不可撤換的預付款保函和工程保險保單后30個日歷日之內,業(yè)主向承包商支付金額為合同總價10%的預付款。如果承包商不能及時辦理這些手續(xù),就會延誤預付款的支付。二是預付款的扣還的方式,一般是依照項目執(zhí)行計劃在承包商獲得進度款的月份開始,逐月扣除預付款。每月扣除額等于總預付款除以從扣款月開始到機械完工日止的月份數。
客戶付款通知。
階梯付款合同篇十六
出賣人:_________(以下簡稱甲方)。
買受人:_________(以下簡稱乙方)。
保證人:_________(以下簡稱丙方)。
今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜,達成以下協議:
第一條本合同的標的物為_________,分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規(guī)定支付款項予甲方:
(1)前款_________元。
(2)余款_________元。
(3)月息_________元。
第二條乙方預付_________元予甲方,余款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各支付_________元。
第三條乙方可以就上述提供擔保,于本合同成立時,以前條所載的金額與日期,開出支票_________張交付甲方。
上述支票的保管處理權限屬甲方,每次交付支票,即視為乙方償還貨款。
第四條甲方于本合同訂立的同時,將_________產品交予乙方,并同意乙方對該產品的使用。
第五條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用,須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。
第六條乙方須以正當的方式使用_________產品,若有違反,甲方可立即解除本合同。
第七條乙方連續(xù)兩次未支付價款,并且未支付到期價款的金額達到全部價款的_________,甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的,可以向乙方請求支付該標的物的使用費。
第八條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第九條其他約定事項:_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
保證人(丙方)(蓋章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
簽訂地點:_________。
階梯付款合同篇十七
原告張某與被告徐某買賣合同糾紛一案,原告訴稱:被告徐某因承建移民房需要向原告購買水泥,雙方約定先將水泥運給被告開工,等一樓的工程款打出來再付給原告,直至主體工程完成,被告仍未付款給原告。20xx年11月18日,經雙方結算被告尚欠原告水泥款21000元,被告向原告出具欠條一張交由原告收執(zhí)。后經原告多次催討均無果?,F原告訴至法院,請求依法判令被告支付原告貨款21000元及逾期付款利息1(自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算);本案訴訟費由被告承擔。
【審判】。
青田縣人民法院經審理認為,買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人,買受人支付價款的合同。原告張某與被告徐某之間的買賣合同,雙方主體適格,意思表示真實,其內容不違反法律、法規(guī)的禁止性規(guī)定,應認定為合法有效。被告在收取原告的水泥后,應當按照約定支付價款。20xx年11月18日,經雙方結算,被告尚欠原告貨款21000元,并在此基礎上出具了欠條,被告應當按該結算數額支付貨款。經原告多次催討,被告至今未付,顯屬違約,應承擔相應的民事責任。故原告要求被告支付貨款21000元及逾期付款利息的訴訟請求,依法應予以支持。故依法判決如下:被告徐某于本判決生效后十日內支付原告張永玲貨款21000元及逾期付款利息(利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算)。
【分歧】。
本案事實清楚,乍看并無爭議,但深究考慮,原告可否主張逾期付款利息,若可以主張逾期付款利息如何計算等問題仍值得探析。
【評析】。
第一種觀點認為:原告張某不可主張逾期付款利息。因原、被告基于買賣合同產生糾紛,被告徐某逾期不付貨款的行為屬于違約行為,但雙方并未約定有關違約金的條款。自1999年10月1日《合同法》施行后,該法分則第九章買賣合同中對逾期付款并沒有法定違約金的規(guī)定,故對違約金的適用只能從當事人的約定,如當事人對逾期付款沒有約定違約金,則不得適用給付違約金的法律責任,判決或調解逾期付款的違約方支付違約金。
第二種觀點認為:原告張某可以主張逾期付款利息,利息自20xx年11月18日起至判決書確定的履行期開始之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。1.原、被告基于買賣合同產生糾紛,雙方雖然未對逾期付款的違約行為約1逾期付款利息是介乎于利息損失與逾期付款違約金之間的概念,同逾期付款違約金的性質雷同,是當事人在簽訂合同時,約定在一方違約時向對方支付相應欠款的利息,或者按照相關法律規(guī)定依照相關利率支付利息,即以支付利息的'方式支付逾期付款違約金,故被稱作逾期付款利息。
定相關違約金的條款,但雙方于20xx年11月18日對貨款進行了結算,同時被告向原告出具欠條一張交由原告收執(zhí)。此時被告已經明確結欠原告貨款21000元。依據合同法第一百零七條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任”;第一百一十二條“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,在履行義務或者采取補救措施后,對方還有其他損失的,應當賠償損失”的規(guī)定,被告徐某除需繼續(xù)履行合同即支付貨款外,還需賠償逾期付款期間相關貨款的利息損失,因為逾期付款的利息損失是顯而易見的。2.至于該違約金的計算標準,依據最高人民法院于1999年2月16日公布了《關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》2(法釋[1999]8號,簡稱批復),可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款利息。3.本案當事人并沒有約定付款時間,也沒有就此達成補充協議,按照交易習慣,被告徐某應于雙方結算后立即付款,但被告徐某直至原告張某訴至法院仍未付款,顯屬逾期不付的違約行為,自雙方結算之日起即20xx年11月18日起即已違約。4.因原告依法訴至法院,意味著愿由法院對雙方爭議的事實進行認定,并服從法院對其糾紛予以了斷裁決。一旦法院經審理依法認定了違約事實的存在,并在判決書中確定被告應履行合同義務的期限和方式,就表示被告應承擔違約責任、履行給付逾期付款利息的義務,而原告則同意接受被告依判決書確定的方式履行給付義務。故被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止。而之后被告在判決書規(guī)定的履行期內履行給付義務的行為,是人民法院和原告都認可的,不能稱其為違約行為,相應也就不應計算逾期付款利息。至于履行期滿后,義務人仍不履行給付義務的行為,應承擔的是拒不履行法院判決、裁定義務,也非違約責任,也不應計算逾期付款利息。所以逾期付款利息應自應支付貨款而未支付貨款之日起計算到判決書確定的履行期開始之日止。
第三種觀點認為:原告可以主張逾期付款利息,但利息自20xx年11月18日起至貨款付清之日止,按中國人民銀行同期貸款基準利率計算。被告應承擔在判決做出之前的違約責任,支付到判決書確定的履行期開始之日止無可厚非。而之后被告在判決書規(guī)定的履行期內履行給付義務的行為,是人民法院和原告都認可的,是原告接受法院的判決對原告履行期間的寬限,但并不能說明原告放棄了相關的利益,更不能因此就認為被告徐某的逾期付款的違約責任被免除。只要逾期付款的違約行為一直存在,就應當計付逾期付款利息,直至款項付清之日止。
筆者贊同第三種觀點。本案中被告徐某拖欠貨款的行為直至其將貨款還清為止,是一直持續(xù)存在的,故就應該支付至款項付清之日止的逾期付款利息。這里還有一個如何表述的問題,有的審判員表述為“至支付貨款之日止”,有的審判員則表述為“至貨款付清之日止”,筆者認為后者的表述相對比較合理,因為誰都不能保證裁判標的能夠一次性支付到位,可能會出現分多次付清的情況,而此時逾期付款的行為是仍舊存在的,只是逾期付款的金額有所減少,并不能因為支2《批復》規(guī)定:對于合同當事人沒有約定逾期付款違約金標準的,人民法院可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算逾期付款違約金。中國人民銀行調整金融機構計收逾期貸款利息的標準時,人民法院可以相應調整計算逾期付款違約金的計算標準。
付了部分貨款就免除了支付剩余逾期款的違約金的義務。這時應該參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。
綜上所述,針對事前沒有約定支付逾期付款違約金的買賣合同案件,當事人訴至法院要求支付逾期付款利息,根據合同法第一百零七條、第一百一是二條的規(guī)定,應予以準許賠償逾期付款期間所產生的債務利息,即逾期付款利息。該逾期付款利息的計算標準依照《關于逾期付款違約金應當按照何種標準計算問題的批復》可以參照中國人民銀行規(guī)定的金融機構計收逾期貸款利息的標準計算。而可主張逾期付款利息的期間應自付款逾期之日起至貨款付清之日止,參照銀行劃款扣貸時的通行做法,按照利隨本清的原則加以兌現。
客戶付款通知。
階梯付款合同篇十八
甲方:
乙方:
甲方因工程項目涉及等工作,擬委托乙方辦理具體事務。經雙方平等友好協商,簽訂以下協議共同遵守。
一、 甲方委托事項具體內容:委托乙方處理作
二、甲方的權利義務
(一)對乙方在經辦具體事務過程中有審查決定權,建議權,監(jiān)督權。
(二)甲方應及時向乙方提供必要的資料、介紹相關情況。
(三)甲方應按本合同約定向乙方支付費用。
三、乙方的權利義務
(一)乙方事務和工作包括以下具體內容:
1、乙方應當應甲方要求,協調相關管理部門、辦理相關批準手續(xù)。
2、乙方應向甲方提供工程所在地有關等的政策及標準。
3、乙方應事先制定 方案以及詳細預算,報甲方審核后組織具體實施。乙方工作包括但不限于與有關部門、組織、被賠償人溝通協調、協商談判、簽訂有關協議。
4、如被賠償人是自然人,乙方應以乙方名義,與被賠償方簽訂賠償相關書面協議,但乙方在協議中應當披露甲方與乙方的代付款關系,并明確約定相關費用由乙方代為支付;對當地政府及相關部門賠付工作由乙方進行商談,在商談妥協后將相關賠償事項及金額報告甲方,由乙方以甲方名義與當地政府或部門簽訂合同,款項由甲方直接向當地政府或部門支付。
5、乙方在方案實施過程中,如遇可能突破預算的項目,應及時向甲方匯報并提出相關依據和解決辦法,經甲方核實批準后根據實際情況可調整方案和預算。
6、乙方應在委托事項完成后及時向甲方提供至少一套按照甲方相關要求完整的資料供甲方備案,資料中應包括但不限于至少一份與被賠償方簽訂的相關協議原件、被賠償方收款憑證原件等。
7、因賠償爭議影響工程項目正常進行時,乙方應當負責協調和妥善處理。
8、其它甲方要求的有關事務和工作。
(二)乙方應在甲方要求的時限( 年 月 日)前完成全部委托的事務和工作。各階段賠償工作不得影響本工體工作的實施。如遇特殊情況,經與甲方協商一致并另行簽訂補充協議后,可在補充協議約定的時限內完成全部事物和工作。
(三)乙方不得擅自超出經審批的預算提高補償標準或擴大補償范圍,否則由此導致的費用增加由乙方全額承擔。
(四)乙方有權按本合同約定收取元的.服務費,但應提供相應合法收款憑證。
四、代賠付款項及服務費的支付方式:
(一)代賠付款項的支付
1、預付款。預付款按預算總價元的方核準乙方提交的預算方案后五個工作日內支付給乙方,前提是乙方向甲方提供等額收據或相關協議。
2、進度款。進度款憑證補償協議、青賠資料等材料經甲方審核后五個工作日內據實支付給乙方,前提是乙方向甲方提供等額收據。進度款在最終結算前最多付至扣除甲方直接支付款項后的預算總價 元的 %。
3、結算款。乙方在完成甲方的委托事項后十個工作日內與甲方辦理費用結算,甲方審核確認后五個工作日內將結算款支付給乙方,前提是乙方向甲方提供等額收據。
五、違約責任
(一)甲方未按約定付款的、每遲延一天,應按同期銀行貨款利率承擔逾期付款部分違約金。
(二)乙方遲延履行合同義務,未能在甲方要求時限內完成全部事物的,每遲延一天,應承擔違約金 元;同時,甲方有權解除合同。甲方因此解除合同的,乙方應承擔違約金 元,乙方報酬只按其完成的賠償額占預算總額的比例等比例收取。
(三)因乙方原因導致與被賠償人發(fā)生爭議的,由乙方負責處理并承擔一切責任。如果甲方因此遭受損失的,甲方有權向乙方追償。乙方應賠償甲方全部損失,并承擔違約金 元。
六、本合同經甲乙雙方簽章后生效。
七、本合同一式 4 份,甲乙雙方各執(zhí) 2 份。。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________