合同的主要目的是明確雙方的權(quán)責關(guān)系,防止糾紛的產(chǎn)生。合同應(yīng)當考慮各種可能出現(xiàn)的風險和變數(shù),保護各方的利益。合同的細節(jié)和格式有一定的差異,以下范文可以作為參考,但請根據(jù)實際情況進行修改。
機械加工承攬合同篇一
甲方:xx(以下簡稱甲方)
乙方:xx(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合發(fā)電有限責任公司的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務(wù)及市話直線服務(wù);電話機移機服務(wù),微波電路、調(diào)度總機、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動交換機、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務(wù)。
本合同期限一年。
包工不包料
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
1乙方負責本合同范圍內(nèi)所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;
2乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標準,并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。
1缺陷消除率100%;
2微波設(shè)備運行率為99。8%;
3交換設(shè)備運行率為99。9%;
4調(diào)度總機運行率為99。9%。
1本合同質(zhì)量保證金為合同總價的10%;
2因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質(zhì)量保證金。
甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務(wù)業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月25日前結(jié)清當月90%的服務(wù)費,其余10%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗收合格后支付。
1甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項,應(yīng)承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)付款項的利息等)。
2乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質(zhì)量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應(yīng)承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應(yīng)通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構(gòu)仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
由于雙方不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應(yīng)盡量設(shè)法使損失減少到最低程度,還應(yīng)書面通知另一方,并應(yīng)在15天內(nèi),提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應(yīng)由地區(qū)的公證機構(gòu)出具。雙方應(yīng)按該事件對履行本協(xié)議的影響,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任,或者延期履行本合同。
本合同簽訂后,如需修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。
本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1xx有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)分工范圍
2xx有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)安全協(xié)議
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
機械加工承攬合同篇二
簽訂地點:_______
產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(_____元)總金額(_____元)備注
甩絲機軸承內(nèi)座加工_______套____________元已收
甩絲機軸承外座加工_______套____________元已收
軸套_______件____________元已收
喂入機起吊套____件____________元已收____件
35齒鏈輪____個____________元總計____臺
41齒鏈輪____個____________元總計____臺
合計 ____________元
合計金額(大寫):________________
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準:供方按照需方圖紙要求生產(chǎn)、檢驗。
三、交(提)貨地點方式:____________________有限公司工廠內(nèi)。
四、運輸方式及到達站港和費用承擔:設(shè)備由需方自提。
五、驗收標準:供方按照圖紙要求生產(chǎn),按照技術(shù)協(xié)議驗收。
六、解決合同糾紛的方式:雙方友好協(xié)商解決
七、其它違約事項:雙方友好協(xié)商解決。
八、本合同和技術(shù)協(xié)議傳真件有效,雙方各執(zhí)一份。
甲方:________________
供方:________________
法定代表:________________
委托代理人:________________
地址:________________
電話:________________
傳真:________________
開戶行:________________
帳號:________________
稅號:________________
機械加工承攬合同篇三
方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時,方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知方;方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作,方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應(yīng)當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的`運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應(yīng)當按方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 方的違約責任
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取物的,承攬方有權(quán)將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應(yīng)補償不足部分;如物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月___
機械加工承攬合同篇四
出賣人:合同編號: 買受人:簽訂地點:
第三條 出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限: 按相應(yīng)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責 。
第四條 包裝標準,包裝物的供應(yīng)與回收:合理包裝達到運輸、裝卸要求,出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付,包裝物不回收,包裝費用出賣人承擔。
第七條 其他特殊項目要求: 無第八條 標的物所有權(quán):自交貨之日起轉(zhuǎn)移 。
第九條 交(提)貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫 。
第十條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔: 汽運,運費由需方自行承擔。 第十一條 檢驗標準、方法、地點及期限:按本合同約定的質(zhì)量標準,在供方廠內(nèi)驗收。
第十五條 本合同解除條件 :依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行。 第十六條 違約責任:按照雙方約定事宜進行執(zhí)行。
第十七條 合同爭議解決方式:由雙方協(xié)商解決,也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
第十八條 生效條件 : 雙方簽字或蓋章時起生效。 第十九條 其他約定事項:
機械加工承攬合同篇五
甲方:_________(以下簡稱甲方)
乙方:_________(以下簡稱乙方)
減速箱箱體,數(shù)量累計
1、甲方提供加工設(shè)備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管理。
4、甲方因生產(chǎn)需要,可隨時使用所提供設(shè)備,并即時通知乙方。
1、乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。
2、乙方提供設(shè)備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。
3、乙方對安全管理、工件質(zhì)量負全責,出現(xiàn)安全、質(zhì)量問題甲方概不負責。
4、乙方負責工作場所的文明生產(chǎn),每天必須保持工完料盡場地清。
5、乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設(shè)備,因加工原因引起設(shè)備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
6、乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安排。
1、___
2、___
1、甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份
甲方_________乙方_________
開戶行:_________開戶行:_________
帳號:_________帳號:_________
甲方簽訂人:_________乙方簽訂人:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
機械加工承攬合同篇六
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:份,由甲方于__年__月__日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:元。(乙方附明細清單)。
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:___年__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款;甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責任。
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元。
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任。
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的'違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔責任。
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式__份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:__(蓋章)乙方:__(蓋章)。
代表人:__代表人:__。
地址:__地址:__。
電話:__電話:__。
開戶銀行:__開戶銀行:__。
帳號:__帳號:__。
__年__月__日__年__月__日。
機械加工承攬合同篇七
定作方:合同編號:。
承攬方:簽訂日期:
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:。
產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期:見備注。
四、交貨:
1、交貨地點:。
2、運輸費由承攬方承擔。
3、運輸方式:承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收、包裝費用:包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應(yīng)不回收,包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式:貨到定作方指定地點后,定作方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收,10個工作日內(nèi),完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,并將檢驗結(jié)果反饋給承攬方。
七、提出異議期限:
定作方若對產(chǎn)品有異議應(yīng)在入場驗收后15日內(nèi)以書面形式向承攬方提出,未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產(chǎn)品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應(yīng)在7日內(nèi)作出書面答復。
八、質(zhì)量責任:
承攬方承諾提供給定作方的產(chǎn)品是合格的,符合定作方圖紙及技術(shù)要求的。定作方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。九、結(jié)算方式:
1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi),定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內(nèi),支付合同總價70%結(jié)算款。剩余10%作為質(zhì)保金,合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式:轉(zhuǎn)賬支票。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成,交給定作方所在地仲裁機構(gòu)仲裁。
十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
定作方:
承攬方:
機械加工承攬合同篇八
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.。
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:__________份,由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:_____元。(乙方附明細清單)。
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元).乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責任。
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫):期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任。
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
機械加工承攬合同篇九
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:__________份,由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:_____元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
元).乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫:
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
代表人:
代表人:
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
_____年___月___日
機械加工承攬合同篇十
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
機械加工承攬合同篇十一
買方(甲方):
賣方(乙方):
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術(shù)標準及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
五.驗收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
六.設(shè)備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
七.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
2.支付時間:
1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
年 月 日
機械加工承攬合同篇十二
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)、單位、數(shù)量、備注。
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.。
本合同于于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.。
甲方:(蓋章)。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
機械加工承攬合同篇十三
定作方:____________________________________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____。
機械加工承攬合同篇十四
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
定作方:____________________________________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第十三條定作方的違約責任。
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
6.無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____。
機械加工承攬合同篇一
甲方:xx(以下簡稱甲方)
乙方:xx(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合發(fā)電有限責任公司的具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務(wù)及市話直線服務(wù);電話機移機服務(wù),微波電路、調(diào)度總機、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動交換機、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務(wù)。
本合同期限一年。
包工不包料
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
1乙方負責本合同范圍內(nèi)所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;
2乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標準,并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。
1缺陷消除率100%;
2微波設(shè)備運行率為99。8%;
3交換設(shè)備運行率為99。9%;
4調(diào)度總機運行率為99。9%。
1本合同質(zhì)量保證金為合同總價的10%;
2因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質(zhì)量保證金。
甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務(wù)業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月25日前結(jié)清當月90%的服務(wù)費,其余10%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗收合格后支付。
1甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項,應(yīng)承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應(yīng)支付之日起計算的應(yīng)付款項的利息等)。
2乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質(zhì)量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失,及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料,應(yīng)承擔違約責任,賠償因其違約給甲方造成的損失。
因本合同的解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛,應(yīng)通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決,可提交仲裁機構(gòu)仲裁,仲裁裁決是終局的,對合同雙方都具有約束力。
由于雙方不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力,包括但不限于:地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭以及其它,致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時,遇有上述不可抗力的一方應(yīng)盡量設(shè)法使損失減少到最低程度,還應(yīng)書面通知另一方,并應(yīng)在15天內(nèi),提供事件詳情及不能全面履行,或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應(yīng)由地區(qū)的公證機構(gòu)出具。雙方應(yīng)按該事件對履行本協(xié)議的影響,通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任,或者延期履行本合同。
本合同簽訂后,如需修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
本合同一式肆份,雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效,有效期一年。
本合同的附件是本合同的組成部分,與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有:
1xx有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)分工范圍
2xx有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務(wù)安全協(xié)議
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
機械加工承攬合同篇二
簽訂地點:_______
產(chǎn)品名稱數(shù)量單價(_____元)總金額(_____元)備注
甩絲機軸承內(nèi)座加工_______套____________元已收
甩絲機軸承外座加工_______套____________元已收
軸套_______件____________元已收
喂入機起吊套____件____________元已收____件
35齒鏈輪____個____________元總計____臺
41齒鏈輪____個____________元總計____臺
合計 ____________元
合計金額(大寫):________________
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準:供方按照需方圖紙要求生產(chǎn)、檢驗。
三、交(提)貨地點方式:____________________有限公司工廠內(nèi)。
四、運輸方式及到達站港和費用承擔:設(shè)備由需方自提。
五、驗收標準:供方按照圖紙要求生產(chǎn),按照技術(shù)協(xié)議驗收。
六、解決合同糾紛的方式:雙方友好協(xié)商解決
七、其它違約事項:雙方友好協(xié)商解決。
八、本合同和技術(shù)協(xié)議傳真件有效,雙方各執(zhí)一份。
甲方:________________
供方:________________
法定代表:________________
委托代理人:________________
地址:________________
電話:________________
傳真:________________
開戶行:________________
帳號:________________
稅號:________________
機械加工承攬合同篇三
方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時,方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知方;方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作,方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應(yīng)當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的`運雜費和逾期交付物的責任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應(yīng)當按方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 方的違約責任
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取物的,承攬方有權(quán)將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應(yīng)補償不足部分;如物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月___
機械加工承攬合同篇四
出賣人:合同編號: 買受人:簽訂地點:
第三條 出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限: 按相應(yīng)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負責 。
第四條 包裝標準,包裝物的供應(yīng)與回收:合理包裝達到運輸、裝卸要求,出賣人保障良好工業(yè)產(chǎn)品狀態(tài)交付,包裝物不回收,包裝費用出賣人承擔。
第七條 其他特殊項目要求: 無第八條 標的物所有權(quán):自交貨之日起轉(zhuǎn)移 。
第九條 交(提)貨方式、地點:出賣人送貨地點為買受人倉庫 。
第十條 運輸方式及到達站(港)和費用負擔: 汽運,運費由需方自行承擔。 第十一條 檢驗標準、方法、地點及期限:按本合同約定的質(zhì)量標準,在供方廠內(nèi)驗收。
第十五條 本合同解除條件 :依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行。 第十六條 違約責任:按照雙方約定事宜進行執(zhí)行。
第十七條 合同爭議解決方式:由雙方協(xié)商解決,也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁。
第十八條 生效條件 : 雙方簽字或蓋章時起生效。 第十九條 其他約定事項:
機械加工承攬合同篇五
甲方:_________(以下簡稱甲方)
乙方:_________(以下簡稱乙方)
減速箱箱體,數(shù)量累計
1、甲方提供加工設(shè)備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管理。
4、甲方因生產(chǎn)需要,可隨時使用所提供設(shè)備,并即時通知乙方。
1、乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。
2、乙方提供設(shè)備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需刀具、量具等。
3、乙方對安全管理、工件質(zhì)量負全責,出現(xiàn)安全、質(zhì)量問題甲方概不負責。
4、乙方負責工作場所的文明生產(chǎn),每天必須保持工完料盡場地清。
5、乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設(shè)備,因加工原因引起設(shè)備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
6、乙方如需加班加工工件,必須提前通知甲方,服從甲方安排。
1、___
2、___
1、甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份
甲方_________乙方_________
開戶行:_________開戶行:_________
帳號:_________帳號:_________
甲方簽訂人:_________乙方簽訂人:_________
簽訂時間:_________年_________月_________日
機械加工承攬合同篇六
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:份,由甲方于__年__月__日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:元。(乙方附明細清單)。
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:___年__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款;甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責任。
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元。
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任。
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的'違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。
四:甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應(yīng)當承擔責任。
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式__份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:__(蓋章)乙方:__(蓋章)。
代表人:__代表人:__。
地址:__地址:__。
電話:__電話:__。
開戶銀行:__開戶銀行:__。
帳號:__帳號:__。
__年__月__日__年__月__日。
機械加工承攬合同篇七
定作方:合同編號:。
承攬方:簽訂日期:
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:。
產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期:見備注。
四、交貨:
1、交貨地點:。
2、運輸費由承攬方承擔。
3、運輸方式:承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收、包裝費用:包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應(yīng)不回收,包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式:貨到定作方指定地點后,定作方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收,10個工作日內(nèi),完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗,并將檢驗結(jié)果反饋給承攬方。
七、提出異議期限:
定作方若對產(chǎn)品有異議應(yīng)在入場驗收后15日內(nèi)以書面形式向承攬方提出,未按規(guī)定期限提出書面異議的,視為所交產(chǎn)品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應(yīng)在7日內(nèi)作出書面答復。
八、質(zhì)量責任:
承攬方承諾提供給定作方的產(chǎn)品是合格的,符合定作方圖紙及技術(shù)要求的。定作方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。九、結(jié)算方式:
1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi),定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發(fā)票10日內(nèi),支付合同總價70%結(jié)算款。剩余10%作為質(zhì)保金,合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式:轉(zhuǎn)賬支票。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協(xié)商解決、如協(xié)商不成,交給定作方所在地仲裁機構(gòu)仲裁。
十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
定作方:
承攬方:
機械加工承攬合同篇八
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.。
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:__________份,由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:_____元。(乙方附明細清單)。
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。元).乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責任。
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫):期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任。
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
機械加工承攬合同篇九
甲方:
乙方:
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:__________份,由甲方于_____年_____月_____日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:_____元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:_____年_____月_____日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
元).乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責任
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫:
期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一:甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二:甲方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三:甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方因停工待料的損失。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)
乙方:(蓋章)
代表人:
代表人:
地址:
地址:
電話:
電話:
開戶銀行:
開戶銀行:
帳號:
帳號:
_____年___月___日
機械加工承攬合同篇十
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
機械加工承攬合同篇十一
買方(甲方):
賣方(乙方):
為了明確甲乙雙方各自的權(quán)利和義務(wù),確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎(chǔ)上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設(shè)備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術(shù)標準及售后服務(wù):(乙方對產(chǎn)品質(zhì)量負責的條件和期限)
1.甲乙雙方確認之技術(shù)圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應(yīng)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調(diào)試
4.安裝調(diào)試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
6.乙方對設(shè)備終生跟蹤服務(wù),在質(zhì)量保證期以后維護及更換零配件將收取相關(guān)費用
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后天內(nèi)安裝調(diào)試完畢交付使用
五.驗收:
安裝調(diào)試完畢半個月內(nèi)雙方依照雙方確認的技術(shù)要求、技術(shù)圖紙、報價單履行驗收手續(xù)
六.設(shè)備交付及運輸方式:
1、交貨地點:有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
七.設(shè)備付款方式:
1.支付方式:銀行轉(zhuǎn)帳支付
2.支付時間:
1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內(nèi)安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內(nèi)付清。
3.開票時間:驗收合格后一周內(nèi)乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰(zhàn)爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男械睦碛?在取得有關(guān)主管機關(guān)證明后,雙方協(xié)商解決,并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內(nèi)容,包括設(shè)備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1.本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應(yīng)經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應(yīng)由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1.本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
年 月 日
機械加工承攬合同篇十二
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)、單位、數(shù)量、備注。
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失.。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用.。
本合同于于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份.。
甲方:(蓋章)。
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
乙方:
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:
帳號:
機械加工承攬合同篇十三
定作方:____________________________________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按(______)項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____。
機械加工承攬合同篇十四
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
定作方:____________________________________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務(wù):____________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第十三條定作方的違約責任。
1.中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
6.無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____。