通過合同，雙方可以明確約定權益和責任，減少爭議和風險。編寫一份完美的合同需要重點關注合同條款的準確性和完整性。合同范本可以幫助我們避免一些常見的合同錯誤和漏洞，提高合同的效力和可執(zhí)行性。
工地外墻涂料承包合同篇一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程。
1.2工程地點：寶楊路3320號。
1.3承包范圍：1-3號外墻涂。
1.4承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)。
1.5工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6工程質量：合格。
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)：63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約。
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
9.2、爭議。
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
11.1本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代理人：代表人：
工地外墻涂料承包合同篇二
甲方：
乙方：
甲方將 的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。
三、工期、質量：以甲方下發(fā)通知為準，質量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。
四、承包費用及付款方式：
1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。
五、甲、乙雙方責任：
(一)甲方職責
1、對乙方進行技術交底;
2、負責組織驗收。
(二)乙方職責
1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產。所發(fā)生的`一切安全事故及責任全部由乙方承擔。
六、違約責任：
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。
2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料;
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。
七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負責。
八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
工地外墻涂料承包合同篇三
訂貨方（以下簡稱甲方）：
供貨方（以下簡稱乙方）：
甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用得原則，就甲方向乙方訂購涂料事宜協(xié)商一致，訂立本合同，雙方共同遵守：
涂料品牌：三棵樹涂料（英文名稱：skshu）。
1、質量標準：相關得國家標準。
2、乙方提供必須提供產品說明書、質量保證書。
1、經甲乙雙方確認三棵樹涂料得涂布量如下：
2、甲方施工過程中實際用得產品數(shù)量大于本合同約定得產品供應數(shù)量時，甲方應提前10天通知乙方補充供貨得時間和數(shù)量。
3、乙方需安排工程技術指導人員進行施工指導，若甲方按照乙方提供得使用說明書及乙方技術人員得要求進行施工，涂布率沒達到以上確定得涂布量，則甲方有權將施工超出量從乙方余剩得供貨款中扣除。
1、甲方須在工程涂料涂刷前天向乙方訂購貨品（訂單作為合同得附件）。應注明采購訂單得產品得名稱、品種、型材代號、顏色、訂貨數(shù)量、聯(lián)系方式及聯(lián)系人等其它相關要求，乙方在接到甲方訂單后7天內將訂購得產品送到甲乙雙方約定得供貨地點，到貨同時提供產品得合格證、檢驗報告。因乙方原因造成供貨時間延誤得，應賠償甲方損失500元/天；如遇到不可抗力得原因，供貨時間應予以順延，具體順延時間由甲乙雙方協(xié)商確定。
2、交貨地點：上海市普陀曹楊路888號。
3、運輸方式：汽運，由乙方負責組織并承擔運費，負責卸車。
1、驗收時間：甲方在乙方交貨時進行共同驗收。
2、驗收地點：即乙方交貨地點。
3、驗收標準：按國家質量要求相關標準進行驗收。
1、為確保乙方所供產品施工后得質量品質，甲方必須要求施工單位按下列規(guī)定采取質量保證措施：
（1）墻體表面得光滑度及相關修正和清理；
（2）施工次序；
（3）施工時環(huán)境溫度限制；
（4）成品保護。
2、甲方在乙方工程監(jiān)理指導下采取上述質量保證措施，乙方應保證外墻涂裝質量7~10年顏色不退色、不發(fā)花，涂膜不粉化、不脫落。
3、如甲方未采取上述質量保證措施而造成涂布效果不能達到合同約定得質量要求得，由甲方承擔相應責任。如甲方按照上述質量保證措施施工未達到合同約定得質量要求，視為乙方材料質量問題，由乙方承擔相應責任，并承擔由此為甲方造成得一切經濟損失。
1、在本合同簽訂后得天內，甲方向乙方支付總貨款得計人民幣240450元）。
2、乙方將產品運到合同約定得供貨地點，待施工開始進行，涂料得涂布率重新按照合同約定得數(shù)據進行核算，無異議后10日內，甲方向乙方支付貨款得30%，計人民幣元）。
4、剩余10%得貨款作為產品質保金，甲方在工程完工兩年無質量問題性無息支付給乙方。
1、甲方得違約責任。
（1）甲方中途無故退訂單得，應賠償乙方直接和間接得損失（按退貨總額賠償）。
（2）甲方延期提貨，應向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得甲方違反合同規(guī)定，拒絕接受貨物得，應向乙方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（4）甲方如錯填到貨地點、接貨人或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方由此產生得直接和間接損失。
2、乙方得違約責任。
（1）乙方所交貨物質量或型號不符合合同約定得，由乙方負責調換并承擔由此給甲方造成得一切損失。
（2）因乙方得原因逾期交付貨物得，應向甲方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得3‰計算；乙方違反合同規(guī)定，提供不合格貨物得，按合同約定更換合格貨物并向甲方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（3）乙方貨物錯發(fā)到貨地點、接貨人得，乙方除應負責運到合同規(guī)定得交貨地點、接貨人外，還應承擔甲方因此多支付費用兩倍得金額；但甲方必須提供因乙方原因多支付費用得證明。
1、不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服得客觀情況。不可抗力包括但不限于因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方、乙方責任造成得爆炸、火災、以及風雨、雪、洪、震等自然災害。
2、不可抗力得發(fā)生影響了合同得履行時，則應延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響得時間或者雙方通過友好協(xié)商，解決合同得繼續(xù)履行問題。但發(fā)生不可抗力得一方應當及時通知另一方，并在不可抗力結束后及時提供相關證明。
3、甲乙雙方方在遲延履行合同期間發(fā)生不可抗力得，不免除責任。
甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，首先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成得，均可向工程所在地得人民法院起訴。
1、在合同有效期內，除經對方書面同意或者由法定理由，任何一方不得無故變更或解除合同。如有未盡事宜，雙方另訂補充協(xié)議約定，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、雙方往來函件，按照合同規(guī)定得地址或傳真號碼以傳真或郵寄得方式送達對方。甲方得地址、電話、傳真號碼、法人代表、聯(lián)系方式、開戶行及帳號等項目發(fā)生改變時，甲方必須在變更后得3日內書面通知乙方并將變更后得證件得復印件并加蓋公章送達給乙方。否則，應承擔相應責任。
4、本合同自雙方簽字并蓋公章之日起生效，本合同一式貳份、共計四頁，甲乙雙方各執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
20xx年x月x日。
工地外墻涂料承包合同篇四
甲方：
乙方：
甲方將外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協(xié)商一致，訂立本合同。
1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m（每平方米叁拾捌元整），此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。
（一）甲方職責。
1、對乙方進行技術交底。
2、負責組織驗收。
（二）乙方職責。
1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。
2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料。
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
20xx年x月x日。
工地外墻涂料承包合同篇五
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
三、工期：
本工程雙方在施工現(xiàn)場確定符合施工條件后，施工工期為有效工期。
四、工程質量要求：
保質期為年，如有質量問題造成的經濟損失乙方全部負責。
五、工程價格：
以現(xiàn)場實際施工發(fā)生的展開面積平方米計算，單價______元/平方米。
六、驗收：
本工程質量達到國家質量評定合格標準。經監(jiān)理、業(yè)主檢查，不能滿足質量要求的必須立即整改或返工。
七、工程款支付。
外墻膩子施工完成并經驗收合格付30%，全部施工完驗收合格付50%，工程竣工后一個月內付工程款95%，5%兩年內付清。
八、工程從進場到竣工期間的一切安全事故費用均由乙方承擔，甲方概不負責。
九、附則。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
2、本合同履行完后自行終止。
3、本合同自雙方簽字后之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地外墻涂料承包合同篇六
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料，包腳手架
三、承包內容及價格
本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00 元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;
九、乙方職責
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
工地外墻涂料承包合同篇七
建設單位：_______（以下簡稱甲方）。
施工單位：_______（以下簡稱乙方）。
甲、乙雙方根據《^v^合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：東方家園。
2、工程地點：東方家園。
4、承包范圍：
5、合同工期：開工日期：甲方通知10日內進場，60天內完工。
6、承包方式：雙包裝飾工程施工合同7、工程價格及付款方式：每平方米單價28元，約計壹拾萬平方米，約計總價貳佰捌拾萬元。工人與材料進場后應付工程款30%，刷好外墻涂料再付總價的60%，竣工后經甲方和質檢部門驗收合格，全部結清工程款。
8、工程質量：要求刷面不脫皮，不變色，光澤均勻，分色線平直，顏色一致。
二、乙方的責任。
1、嚴格按照規(guī)范設計和甲方確認的施工方案施工，要求工程質量達到合格。
2、嚴格按照設定的竣工日期完成全部施工任務。
3、保證文明施工、安全施工，承擔因自身施工安全措施不當而造成的事故責任與發(fā)生的一切費用。
三、甲方的責任。
l、嚴格按施工進度及時給付乙方工程款。
2、保證施工所需的水電并承擔水電費用，負責協(xié)商有關部門的關系，保證乙方正常施工。
3、保證在收到乙方竣工通知后十日進行驗收。
四、違約責任。
1、乙方如未按照本合同第2條全面履行，甲方有權要求乙方返工。
2、甲方如未按照本合同約定的付款期限給付工程款，則竣工日期相應順延。
3、甲方如未按約定組織驗收，超過二十天則視為乙方施工質量已符合工程質量標準。
五、其他合同價格28元/m2，包工包料，約計工程款為280萬元估價，竣工按實有面積結算。實有面積為實際涂刷面積，即竣工后實際測量面積為準。
六、門面58元/平方米。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______乙方：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地外墻涂料承包合同篇八
甲乙雙方依照《^v^合同法》及其他相關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用得原則，就甲方向乙方訂購涂料事宜協(xié)商一致，訂立本合同，雙方共同遵守：
第一條產品名稱。
涂料品牌：三棵樹涂料（英文名稱：skshu）。
第二條質量要求標準。
1、質量標準：相關得國家標準。
2、乙方提供必須提供產品說明書、質量保證書。
第三條供貨品名、型號、數(shù)量、單價、總價款。
第四條涂布量。
1、經甲乙雙方確認三棵樹涂料得涂布量如下：
2、甲方施工過程中實際用得產品數(shù)量大于本合同約定得產品供應數(shù)量時，甲方應提前10天通知乙方補充供貨得時間和數(shù)量。
3、乙方需安排工程技術指導人員進行施工指導，若甲方按照乙方提供得使用說明書及乙方技術人員得要求進行施工，涂布率沒達到以上確定得涂布量，則甲方有權將施工超出量從乙方余剩得供貨款中扣除。
第五條交貨時間、地點及運輸方式。
1、甲方須在工程涂料涂刷前天向乙方訂購貨品（訂單作為合同得附件）。應注明采購訂單得產品得名稱、品種、型材代號、顏色、訂貨數(shù)量、聯(lián)系方式及聯(lián)系人等其它相關要求，乙方在接到甲方訂單后7天內將訂購得產品送到甲乙雙方約定得供貨地點，到貨同時提供產品得合格證、檢驗報告。因乙方原因造成供貨時間延誤得，應賠償甲方損失500元/天；如遇到不可抗力得原因，供貨時間應予以順延，具體順延時間由甲乙雙方協(xié)商確定。
2、交貨地點：__________________。
3、運輸方式：汽運，由乙方負責組織并承擔運費，負責卸車。
第六條驗收時間、地點及標準。
1、驗收時間：甲方在乙方交貨時進行共同驗收。
2、驗收地點：即乙方交貨地點。
3、驗收標準：按國家質量要求相關標準進行驗收。
第七條施工中質量保證措施。
1、為確保乙方所供產品施工后得質量品質，甲方必須要求施工單位按下列規(guī)定采取質量保證措施：
（1）墻體表面得光滑度及相關修正和清理；
（2）施工次序；
（3）施工時環(huán)境溫度限制；
（4）成品保護。
2、甲方在乙方工程監(jiān)理指導下采取上述質量保證措施，乙方應保證外墻涂裝質量7~10年顏色不退色、不發(fā)花，涂膜不粉化、不脫落。
3、如甲方未采取上述質量保證措施而造成涂布效果不能達到合同約定得質量要求得，由甲方承擔相應責任。如甲方按照上述質量保證措施施工未達到合同約定得質量要求，視為乙方材料質量問題，由乙方承擔相應責任，并承擔由此為甲方造成得一切經濟損失。
第八條付款方式。
1、在本合同簽訂后得天內，甲方向乙方支付總貨款得計人民幣240450元）。
2、乙方將產品運到合同約定得供貨地點，待施工開始進行，涂料得涂布率重新按照合同約定得數(shù)據進行核算，無異議后10日內，甲方向乙方支付貨款得30%，計人民幣______元）。
4、剩余10%得貨款作為產品質保金，甲方在工程完工兩年無質量問題性無息支付給乙方。
第九條提出異議得時間和方法。
甲方對乙方得貨物質量有異議，須在貨到甲方之日起10日內以書面形式提出退換得要求，否則產品質量視為合格。
第十條違約責任。
1、甲方得違約責任。
（1）甲方中途無故退訂單得，應賠償乙方直接和間接得損失（按退貨總額賠償）。
（2）甲方延期提貨，應向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得甲方違反合同規(guī)定，拒絕接受貨物得，應向乙方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（3）甲方未按合同約定付款得，應向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額。
（4）甲方如錯填到貨地點、接貨人或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方由此產生得直接和間接損失。
2、乙方得違約責任。
（1）乙方所交貨物質量或型號不符合合同約定得，由乙方負責調換并承擔由此給甲方造成得一切損失。
（2）因乙方得原因逾期交付貨物得，應向甲方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得3‰計算；乙方違反合同規(guī)定，提供不合格貨物得，按合同約定更換合格貨物并向甲方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（3）乙方貨物錯發(fā)到貨地點、接貨人得，乙方除應負責運到合同規(guī)定得交貨地點、接貨人外，還應承擔甲方因此多支付費用兩倍得金額；但甲方必須提供因乙方原因多支付費用得證明。
第十一條不可抗力。
1、不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服得客觀情況。不可抗力包括但不限于因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方、乙方責任造成得爆炸、火災、以及風雨、雪、洪、震等自然災害。
2、不可抗力得發(fā)生影響了合同得履行時，則應延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響得時間或者雙方通過友好協(xié)商，解決合同得繼續(xù)履行問題。但發(fā)生不可抗力得一方應當及時通知另一方，并在不可抗力結束后及時提供相關證明。
3、甲乙雙方方在遲延履行合同期間發(fā)生不可抗力得，不免除責任。
第十二條爭議解決。
甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，首先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成得，均可向工程所在地得人民法院起訴。
第十三條其他事項。
1、在合同有效期內，除經對方書面同意或者由法定理由，任何一方不得無故變更或解除合同。如有未盡事宜，雙方另訂補充協(xié)議約定，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、雙方往來函件，按照合同規(guī)定得地址或傳真號碼以傳真或郵寄得方式送達對方。甲方得地址、電話、傳真號碼、法人代表、聯(lián)系方式、開戶行及帳號等項目發(fā)生改變時，甲方必須在變更后得3日內書面通知乙方并將變更后得證件得復印件并加蓋公章送達給乙方。否則，應承擔相應責任。
4、本合同自雙方簽字并蓋公章之日起生效，本合同一式貳份、共計四頁，甲乙雙方各執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
______年______月______日。
工地外墻涂料承包合同篇九
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方項目外墻保溫及外墻涂料工程發(fā)給乙方施工，為明確甲、乙雙方的責任和義務，經雙方協(xié)商一致同意簽訂以下合同條款。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
二、乙方工作：
1、施工：包工包料。
(1)根據墻體現(xiàn)狀，向甲方提出大的不符合貼板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
(2)的板粘貼并打釘。
工地外墻涂料承包合同篇十
涂料，在中國傳統(tǒng)名稱為油漆。那么內外墻涂料承包。
合同。
你又了解多少呢?以下是本站小編整理的內外墻涂料承包合同，歡迎參考閱讀。
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方將金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料分項工程分包給乙方施工，為了安全生產、文明施工、確保工程質量和工期的順利進行，雙方本著平等、誠信、互利的原則，更好的明確雙方的責、權、利事宜，經雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、承包概況：
1涂料分項工程。
2承包形式：包工包料包檢測合格。
二、承包范圍：
金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料等分項工程。
三、承包單價：
1、室內膩子：水泥石膏打底掃毛，水泥石膏砂漿抹面壓實抹光，交接處掛鐵絲網，刮耐水柔韌膩子二道;單價為30元/m2。(每平米叁拾元整)按建筑面積計算。
2、外墻保溫：90厚聚苯板保溫，容重20kg/m3，耐火等級為b1級，20厚聚合物抗裂砂漿(壓入耐堿玻纖維網格布);單價為68元/m2。(每平米陸拾捌元整)按實際面積計算。
3、外墻涂料：一底二涂高彈丙烯酸涂料;單價為18元/m2。(每平米壹拾捌元整)按實際面積計算。
四、付款方式：
付款按施工進度支付，以房頂工程款，房屋為所在施工小區(qū)多層住宅樓二層到五層房屋3900元---4200元/m2.
五、工期要求：
工期：工程完工日期為9月15日
因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天罰款1000元。
注：若遇以下情況，工期可順延：a、露天施工，遇雨順延;b、土建方不能及時提交符合防水要求的基面;c、甲方未按合同及時付款;d、工程設計變更;e、交叉施工作業(yè)影響;f、合同中約定或土建方代表同意順延的其它情況。
六、質量要求：
1、工程應按圖紙要求及設計、施工規(guī)范及有關技術標準組織施工，必須達到規(guī)范規(guī)定要求。工程質量必須達到合格標準。經當?shù)卣|量監(jiān)督管理部門按國家現(xiàn)行規(guī)范和驗收評定標準進行驗收，如果質量不合格，乙方應無條件修補至合格，由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的不給予結算。
2、工程實行質量獎懲制度，每發(fā)現(xiàn)一處質量問題，對乙方進行罰款100元。
七、雙方職責：
甲方職責：
1、免費提供乙方現(xiàn)場材料堆放場所、水電供應等;。
2、負責本工程各班組協(xié)調工作;。
3、對乙方的施工質量、工期進度、施工安全監(jiān)督權、協(xié)助乙方做好成品保護工作;。
4、如圖紙或現(xiàn)場的尺寸進行更改及增減項目及時通知乙方;乙方職責：
1、乙方施工必須符合有關安全要求(1)乙方人員要嚴格按照防水施工規(guī)范的規(guī)定進行施工，配備專職技術員，(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規(guī)，(3)乙方應服從安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理;(4)乙方應編制承包范圍內的安全技術措施或方案(5)乙方應認真落實安全技術措施或方案，建立、健全安全生產責任制，完善生產條件，確保安全生產;(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規(guī)范、規(guī)程進行施工，施工期間發(fā)生安全事故由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任，與甲方無關。
2、嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工，做到保質、保量、按期完成任務，必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程，由乙方責任引起的質量問題，由乙方承擔其經濟損失。
3、工程結束后，乙方負責提供國家有關部門出具的質量檢測合格報告及復試報告。
4、負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底，進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
5、乙方在施工中如有對甲方或第三人造成傷害的，應承擔賠償責任。
6、乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時，應采取有準備措施防火污染或破壞其他專業(yè)的成品和半成品，并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。
7、乙方不得將本分項工程自行轉包，如發(fā)現(xiàn)甲方有權終止本協(xié)議，并另行分包給其他單位施工，由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工：
1、乙方進場后，必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求，自覺遵守甲方的安全監(jiān)督和各種。
規(guī)章制度。
施工過程中必須嚴格按安全操作規(guī)范執(zhí)行若乙方未按規(guī)定進行施工，所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽，高空作業(yè)時應系安全帶若發(fā)現(xiàn)乙方工作人員進入施工現(xiàn)場未按有關規(guī)定佩戴安全帽和安全帶，無安全防護措施，每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業(yè)人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭，嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規(guī)定的其他不能使用的電器，如發(fā)現(xiàn)燒煮、燒水等，使用電器一律沒收并給予每人次200元罰款。
4、施工中，乙方應同班組與各級管理部門密切配合，服從統(tǒng)一指揮、安排，嚴禁在工地內打架賭博，嚴禁酒后上班作業(yè)，違者每次罰款壹千元，由工資中扣回，乙方應無條件接受。
5、安全責任根據有關精神，貫徹以誰施工、誰負責安全的原則，乙方必須做好安全防護工資，如發(fā)生安全問題，一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生工作。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標志等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工，乙方必須做到落手清，嚴禁向下扔雜物，違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工后的各層清理，保持現(xiàn)場文明施工及驗收之前各樓層衛(wèi)生清理。
10、自覺服從甲方管理，同時加強自身隊伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修辦法：
施工結束后，乙方免費保修期為一年，保修期內出現(xiàn)質量問題，乙方應免費保修。甲方憑本合同通知乙方，乙方接到保修通知后，應立即組織人力物力趕赴現(xiàn)場進行維修，乙方不得以任何理由推諉。
十、附則：
1、本協(xié)議中未盡事宜，甲、乙雙方本著實事求是的原則，友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請裁決。仲裁結果是終局，雙方必須無條件服從。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效，自工程竣工工程款付清后自動失效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份為憑。
甲方簽字：
簽訂日期：
乙方簽字：
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
工地外墻涂料承包合同篇十一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年 月 日：
工地外墻涂料承包合同篇十二
甲方將位于裝飾工程發(fā)包給乙方施工，甲、乙按《合同法》及相關法律規(guī)定，經協(xié)商達成協(xié)議，雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：_______。
二、承包內容：裝飾工程。
三、施工作業(yè)條件：在外墻找平的基礎上作業(yè)。
四、合同工程量：工程，外墻工程。預算工程量：合計：_______。
五、工程量計算方法：
1、施工面積計算：按實際施工面積計算，裝飾沿按實際展開面積計算。
2、在施工過程中如果發(fā)生因其他原因造成的重復施工而增加的工程量，應按現(xiàn)場簽證計量。
六、合同工期：即個月，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日（按實際進場日期開始計算），如遇陰雨、大風、不可抗力等自然因素工期順延。
七、質量標準：
1、外墻顏色按甲乙雙方認可的樣板顏色。
八、每平方米的施工價格：
1、真石漆價格（現(xiàn)金結算）。
2、復合巖片漆價格（現(xiàn)金結算）。
3、涂料價格（現(xiàn)金結算）。
九、結算及付款方式：
1、施工人員及材料進入現(xiàn)場后，付工程款的_______%。
2、膩子、抗堿底漆完工后，付工程款的_______%。
3、真石漆進現(xiàn)場后，付工程款的_______%。
4、真石漆噴涂完工后，付工程款的_______%。
5、透明面漆完工后，付工程款_______%。
6、以上工程不含稅金及各項費用。
十、甲方責任：
1、甲方負責施工現(xiàn)場總體協(xié)調，無償提供工程用水用電和工人食宿場所。
2、設專人現(xiàn)場進行協(xié)調、監(jiān)督及成品保護。
3、負責解決因墻體缺陷而影響乙方施工的問題。
4、按約定及時支付工程款。
5、工程大型施工設備由甲方安排總承包單位提供，工地應配相應的架子工，吊籃支架、塔吊等。
十一、乙方責任：
1、積極配合甲方工作，嚴格按圖紙及工藝規(guī)程施工。
2、乙方設專人看管施工工具及材料。
3、服從甲方的技術監(jiān)督，做好成品保護。
4、負責對工人的管理，遵守工地各項規(guī)章制度及管理規(guī)定。
5、出具主材的檢驗報告，合格證。
十二、雙方約定：
1、因甲方原因造成乙方停工，誤工，甲方須向乙方支付停工期間該工程總額每日1%的賠償金。
2、因原材料因素出現(xiàn)的質量問題而造成的返工，由提供材料方承擔責任。
3、乙方按正常施工程序和要求施工完畢的作業(yè)面，甲方若要求改樣或追加施工，乙方應予以配合，改樣面積和追加面積應補計為總面積進行核算且工期要相應延長。
4、乙方作業(yè)使用的吊籃安裝調試需甲方安排總承包單位出人配合。
5、工程完工后甲方即結清全部工程款額，若無故拖延，則從完工之日起，向乙方支付每日1%的`違約滯納金。
6、乙方必須遵守國家有關安全規(guī)定，采取必要的安全措施，清除事故隱患。
7、雙方合作中一切與工程有關事宜均以書面文字形式予以記錄，任何口頭承諾均為無效。
十三、施工進程中若出現(xiàn)新情況，雙方另立備忘錄，備忘錄條款與本協(xié)議具有同等效力。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______乙方：_______。
工地外墻涂料承包合同篇十三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《^v^經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程。
工程地點：寶楊路3320號。
承包范圍：1-3號外墻涂。
承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)。
工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質量：合格。
工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
合同價款采用固定單價，單價淺色元/每平方,深色元/每平方。合計金額為(人民幣)：元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條甲方工作。
指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條乙方工作。
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定。
乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條關于工程質量及驗收的約定。
本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條關于工程價款及結算的約定。
支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條關于材料供應的約定。
工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定。
乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《^v^消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《^v^消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條爭議與違約責任。
違約。
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
爭議。
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條其它約定。
工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條附則。
本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代理人：代表人：
工地外墻涂料承包合同篇十四
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：福林社區(qū)。
工程地點：汲灘鎮(zhèn)福林社區(qū)。
工程內容：外墻涂料、漆產品型號及顏色：白色、黃色、灰色。
二、合同工期：
開工日期：___月___日
若因天氣等不可抗力因素導致工期延長，則竣工日期做相應調整。
三、合同價款：
付款方式：所有款項必須由我公司專人，專據收款，否則由甲方承擔可能發(fā)生的一切責任。
1、甲乙雙方簽訂合同2天內，乙方人員。材料進場時甲方支付工程總造價的___%，即___元。
2、工程進度達50%時甲方支付工程總造價的，即元。
3、工程進度達90%時甲方支付工程總造價的，即元。
4、待工程驗收合格后，按實際面積辦完結算起15天內一次付清總工程款的17%。余下3%作為保修金，保修期為壹年。
5、甲方同意在工程款撥款點中扣除本合同外墻涂裝工程費用。
五、雙方責任：
甲方責任：
1、甲方負責監(jiān)督工程進度及工程質量，負責協(xié)調現(xiàn)場各單位之間關系，保證乙方施工順利進行。
2、為保證牌涂料的裝飾效果，應把乙方實際工期安排在裝修階段的后期，且保證基面平整、潔凈、干燥(含水率低于8%)不得有油污、灰塵及其他污染的存在。如未達到乙方標準甲方仍堅持施工，須出具文字通知乙方，因此影響工程質量有甲方負責。
3、甲方駐工地代表聯(lián)絡人：
乙方責任：
1、按有關標準對基面認真經行驗收。遵守甲方制定的現(xiàn)場施工安全管理規(guī)定，安全文明施工。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方承擔。
2、確認圖紙保質保量按時完成本項工程，涂裝質量達到同類涂料驗收規(guī)范。
3、乙方駐工地代表聯(lián)絡人：。
六、違約責任：
1、甲方未按被協(xié)議規(guī)定時間內支付款項，乙方有權停止施工，由甲方承擔違約責任。甲方從應付款之日起每天向乙方支付工程總造價的3‰的滯納金，及承擔其他損失，直到付訖為止。
2、因乙方原因造成的質量、安全責任由乙方承擔。
七、變更：
1、若甲方設計變更，應提前兩天通知乙方，所造成的一切費用由甲方負責。
2、合同簽訂后，因甲方原因要求更改確認色板的顏色、型號等產生的一切費用由甲方承擔。
八、質量驗收：
工程完工，甲方接到乙方書面通知5天內安排人員驗收(節(jié)假日順延)逾期視為合格，在未驗收期間甲方進場使用，則表示甲方認可驗收合格。
本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，可向建設行政主管部門申請或向人民法院起訴解決。
本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，經雙方簽字蓋章后生效，至工程款付清后失效。
甲方：
乙方：
簽訂日期：___月___日。
工地外墻涂料承包合同篇一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
1.1工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程。
1.2工程地點：寶楊路3320號。
1.3承包范圍：1-3號外墻涂。
1.4承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)。
1.5工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6工程質量：合格。
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8合同價款采用固定單價，單價淺色20.60元/每平方,深色21.80元/每平方。合計金額為(人民幣)：63000.00元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
2.1指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
7.1工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
9.1、違約。
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
9.2、爭議。
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
11.1本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代理人：代表人：
工地外墻涂料承包合同篇二
甲方：
乙方：
甲方將 的外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程承包范圍及形式：外墻未貼面磚部分的墻、板、線條等(具體按甲方指定的部位)，以包工包料承包施工。
三、工期、質量：以甲方下發(fā)通知為準，質量為合格及以上。面漆采用多樂士牌漆。
四、承包費用及付款方式：
1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m(每平方米叁拾捌元整)，此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。
五、甲、乙雙方責任：
(一)甲方職責
1、對乙方進行技術交底;
2、負責組織驗收。
(二)乙方職責
1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產。所發(fā)生的`一切安全事故及責任全部由乙方承擔。
六、違約責任：
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。
2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料;
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。
七、本合同對雙方具有約束力，任何一方違約所發(fā)生的損失由違約方負責。
八、本合同自雙方簽字起生效，至工程款付清當日終止。本合同一式二份，雙方各持一份，未盡事宜，協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
工地外墻涂料承包合同篇三
訂貨方（以下簡稱甲方）：
供貨方（以下簡稱乙方）：
甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其他相關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用得原則，就甲方向乙方訂購涂料事宜協(xié)商一致，訂立本合同，雙方共同遵守：
涂料品牌：三棵樹涂料（英文名稱：skshu）。
1、質量標準：相關得國家標準。
2、乙方提供必須提供產品說明書、質量保證書。
1、經甲乙雙方確認三棵樹涂料得涂布量如下：
2、甲方施工過程中實際用得產品數(shù)量大于本合同約定得產品供應數(shù)量時，甲方應提前10天通知乙方補充供貨得時間和數(shù)量。
3、乙方需安排工程技術指導人員進行施工指導，若甲方按照乙方提供得使用說明書及乙方技術人員得要求進行施工，涂布率沒達到以上確定得涂布量，則甲方有權將施工超出量從乙方余剩得供貨款中扣除。
1、甲方須在工程涂料涂刷前天向乙方訂購貨品（訂單作為合同得附件）。應注明采購訂單得產品得名稱、品種、型材代號、顏色、訂貨數(shù)量、聯(lián)系方式及聯(lián)系人等其它相關要求，乙方在接到甲方訂單后7天內將訂購得產品送到甲乙雙方約定得供貨地點，到貨同時提供產品得合格證、檢驗報告。因乙方原因造成供貨時間延誤得，應賠償甲方損失500元/天；如遇到不可抗力得原因，供貨時間應予以順延，具體順延時間由甲乙雙方協(xié)商確定。
2、交貨地點：上海市普陀曹楊路888號。
3、運輸方式：汽運，由乙方負責組織并承擔運費，負責卸車。
1、驗收時間：甲方在乙方交貨時進行共同驗收。
2、驗收地點：即乙方交貨地點。
3、驗收標準：按國家質量要求相關標準進行驗收。
1、為確保乙方所供產品施工后得質量品質，甲方必須要求施工單位按下列規(guī)定采取質量保證措施：
（1）墻體表面得光滑度及相關修正和清理；
（2）施工次序；
（3）施工時環(huán)境溫度限制；
（4）成品保護。
2、甲方在乙方工程監(jiān)理指導下采取上述質量保證措施，乙方應保證外墻涂裝質量7~10年顏色不退色、不發(fā)花，涂膜不粉化、不脫落。
3、如甲方未采取上述質量保證措施而造成涂布效果不能達到合同約定得質量要求得，由甲方承擔相應責任。如甲方按照上述質量保證措施施工未達到合同約定得質量要求，視為乙方材料質量問題，由乙方承擔相應責任，并承擔由此為甲方造成得一切經濟損失。
1、在本合同簽訂后得天內，甲方向乙方支付總貨款得計人民幣240450元）。
2、乙方將產品運到合同約定得供貨地點，待施工開始進行，涂料得涂布率重新按照合同約定得數(shù)據進行核算，無異議后10日內，甲方向乙方支付貨款得30%，計人民幣元）。
4、剩余10%得貨款作為產品質保金，甲方在工程完工兩年無質量問題性無息支付給乙方。
1、甲方得違約責任。
（1）甲方中途無故退訂單得，應賠償乙方直接和間接得損失（按退貨總額賠償）。
（2）甲方延期提貨，應向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得甲方違反合同規(guī)定，拒絕接受貨物得，應向乙方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（4）甲方如錯填到貨地點、接貨人或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方由此產生得直接和間接損失。
2、乙方得違約責任。
（1）乙方所交貨物質量或型號不符合合同約定得，由乙方負責調換并承擔由此給甲方造成得一切損失。
（2）因乙方得原因逾期交付貨物得，應向甲方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得3‰計算；乙方違反合同規(guī)定，提供不合格貨物得，按合同約定更換合格貨物并向甲方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（3）乙方貨物錯發(fā)到貨地點、接貨人得，乙方除應負責運到合同規(guī)定得交貨地點、接貨人外，還應承擔甲方因此多支付費用兩倍得金額；但甲方必須提供因乙方原因多支付費用得證明。
1、不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服得客觀情況。不可抗力包括但不限于因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方、乙方責任造成得爆炸、火災、以及風雨、雪、洪、震等自然災害。
2、不可抗力得發(fā)生影響了合同得履行時，則應延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響得時間或者雙方通過友好協(xié)商，解決合同得繼續(xù)履行問題。但發(fā)生不可抗力得一方應當及時通知另一方，并在不可抗力結束后及時提供相關證明。
3、甲乙雙方方在遲延履行合同期間發(fā)生不可抗力得，不免除責任。
甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，首先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成得，均可向工程所在地得人民法院起訴。
1、在合同有效期內，除經對方書面同意或者由法定理由，任何一方不得無故變更或解除合同。如有未盡事宜，雙方另訂補充協(xié)議約定，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、雙方往來函件，按照合同規(guī)定得地址或傳真號碼以傳真或郵寄得方式送達對方。甲方得地址、電話、傳真號碼、法人代表、聯(lián)系方式、開戶行及帳號等項目發(fā)生改變時，甲方必須在變更后得3日內書面通知乙方并將變更后得證件得復印件并加蓋公章送達給乙方。否則，應承擔相應責任。
4、本合同自雙方簽字并蓋公章之日起生效，本合同一式貳份、共計四頁，甲乙雙方各執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
20xx年x月x日。
工地外墻涂料承包合同篇四
甲方：
乙方：
甲方將外墻涂料工程發(fā)包給乙方施工。雙方遵循自愿、誠實、信用的原則，為明確甲、乙雙方的權利和義務，經協(xié)商一致，訂立本合同。
1、承包費用及結算方式：按實際施工面積進行結算，單價38元/m（每平方米叁拾捌元整），此費用已包含了乙方所有預見與不可預見的及風險的費用。
2、付款方式：外架拆除完畢，合同范圍內工程全部施工完，驗收合格后10天內，付清全部工程價款，中途不預付工程款。
（一）甲方職責。
1、對乙方進行技術交底。
2、負責組織驗收。
（二）乙方職責。
1、所用材料的必須符合質量要求，并提供材料的出廠合格證。必須嚴格服從甲方管理人員的安排。工人的食、宿自理。
2、施工質量必須符合施工設計、設計變更、施工強制性條文、施工驗收規(guī)范要求。
3、做好已完的成品保護。
4、乙方應嚴格按安全規(guī)程操作，杜絕事故的發(fā)生。確保安全生產。所發(fā)生的一切安全事故及責任全部由乙方承擔。
1、乙方承包的工程不符合甲方要求的工期、質量時，甲方有權隨時清退乙方，所有費用乙方自己承擔，不予結算。
2、由于乙方自身原因造成質量缺陷或下料失誤，乙方無條件返工或更換材料。
3、乙方應負有對本班組的工人的安全及勞資的全部責任。乙方工人的安全及勞資若有發(fā)生糾紛所發(fā)生的損失由違約方負責。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
20xx年x月x日。
工地外墻涂料承包合同篇五
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，雙方達成如下協(xié)議。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
三、工期：
本工程雙方在施工現(xiàn)場確定符合施工條件后，施工工期為有效工期。
四、工程質量要求：
保質期為年，如有質量問題造成的經濟損失乙方全部負責。
五、工程價格：
以現(xiàn)場實際施工發(fā)生的展開面積平方米計算，單價______元/平方米。
六、驗收：
本工程質量達到國家質量評定合格標準。經監(jiān)理、業(yè)主檢查，不能滿足質量要求的必須立即整改或返工。
七、工程款支付。
外墻膩子施工完成并經驗收合格付30%，全部施工完驗收合格付50%，工程竣工后一個月內付工程款95%，5%兩年內付清。
八、工程從進場到竣工期間的一切安全事故費用均由乙方承擔，甲方概不負責。
九、附則。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
2、本合同履行完后自行終止。
3、本合同自雙方簽字后之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地外墻涂料承包合同篇六
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就外墻及室內涂料工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：外墻及室內涂料裝飾工程
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料，包腳手架
三、承包內容及價格
本工程現(xiàn)有外墻涂料裝飾分項工程項目，采用“立邦”牌外墻涂料，調色外墻涂料每平方米 38.00 元;其他外墻涂料每平方米 35.00 元;內墻樓梯水泥漆每平方米 15.50 元;以上所有單價不含配套費及稅費，所需腳手架搭拆費用包含在涂料價格內。
四、施工及質量要求
1、乙方必須嚴格按現(xiàn)行規(guī)范標準施工，分項工程驗收要求達合格以上。
2、涂刷質量要求：表面顏色均勻一致，不允許有泛堿、咬色，和流墜、疙瘩，無砂眼、刷紋，裝飾線、分色線、直線度、立面垂直符合允許偏差范圍，陰陽角順直。
3、材料要求：底漆和面漆要由甲方會同監(jiān)理人員共同驗收，符合要求后使用。
4、底漆和面漆按產品說明進行配比施工。
5、質量未達到要求者，其返工的工料損失由乙方負責，因乙方原因造成質量問題被有關部門罰款由乙方負責。
五、施工工期
1、乙方根據甲方施工進度計劃要求，組織勞力。
2、施工工期：根據甲方要求，乙方實際情況協(xié)商確定。
六、結算及付款方式
1、結算方式：內墻涂料工程量按實際展開面積計算，以分項單價乘以實際工程量結算。
2、付款辦法：本工程無備料款，按每月經有關部門審核進度款付至80%，工程竣工驗收合格后乙方提供工程結算資料并將有關資料送至甲方。甲方接到上述資料15天內審核完畢，按業(yè)主與甲方付款方式給予乙方支付工程總價款至97%，余款3%作為質量保修金，待工程竣工驗收合格后壹年后壹個月內付清。
七、安全施工
在施工過程中，乙方應嚴格按照安全操作規(guī)程進行施工，加強施工人員的安全教育管理，采取必須的安全防范措施，如造成安全事故，一切責任和經濟損失由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
八、甲方職責
1、負責協(xié)調乙方和現(xiàn)場其他施工單位工作關系;
九、乙方職責
十、附則
1、本合同如有未盡事宜，經雙方協(xié)商可另行簽訂補充協(xié)議，其補充協(xié)議視同本合同，具有同等法律效力。
2、本合同一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份;
3、本合同自簽字后生效，至工程竣工驗收，工程款項結清后終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
工地外墻涂料承包合同篇七
建設單位：_______（以下簡稱甲方）。
施工單位：_______（以下簡稱乙方）。
甲、乙雙方根據《^v^合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：東方家園。
2、工程地點：東方家園。
4、承包范圍：
5、合同工期：開工日期：甲方通知10日內進場，60天內完工。
6、承包方式：雙包裝飾工程施工合同7、工程價格及付款方式：每平方米單價28元，約計壹拾萬平方米，約計總價貳佰捌拾萬元。工人與材料進場后應付工程款30%，刷好外墻涂料再付總價的60%，竣工后經甲方和質檢部門驗收合格，全部結清工程款。
8、工程質量：要求刷面不脫皮，不變色，光澤均勻，分色線平直，顏色一致。
二、乙方的責任。
1、嚴格按照規(guī)范設計和甲方確認的施工方案施工，要求工程質量達到合格。
2、嚴格按照設定的竣工日期完成全部施工任務。
3、保證文明施工、安全施工，承擔因自身施工安全措施不當而造成的事故責任與發(fā)生的一切費用。
三、甲方的責任。
l、嚴格按施工進度及時給付乙方工程款。
2、保證施工所需的水電并承擔水電費用，負責協(xié)商有關部門的關系，保證乙方正常施工。
3、保證在收到乙方竣工通知后十日進行驗收。
四、違約責任。
1、乙方如未按照本合同第2條全面履行，甲方有權要求乙方返工。
2、甲方如未按照本合同約定的付款期限給付工程款，則竣工日期相應順延。
3、甲方如未按約定組織驗收，超過二十天則視為乙方施工質量已符合工程質量標準。
五、其他合同價格28元/m2，包工包料，約計工程款為280萬元估價，竣工按實有面積結算。實有面積為實際涂刷面積，即竣工后實際測量面積為準。
六、門面58元/平方米。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______乙方：_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
工地外墻涂料承包合同篇八
甲乙雙方依照《^v^合同法》及其他相關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用得原則，就甲方向乙方訂購涂料事宜協(xié)商一致，訂立本合同，雙方共同遵守：
第一條產品名稱。
涂料品牌：三棵樹涂料（英文名稱：skshu）。
第二條質量要求標準。
1、質量標準：相關得國家標準。
2、乙方提供必須提供產品說明書、質量保證書。
第三條供貨品名、型號、數(shù)量、單價、總價款。
第四條涂布量。
1、經甲乙雙方確認三棵樹涂料得涂布量如下：
2、甲方施工過程中實際用得產品數(shù)量大于本合同約定得產品供應數(shù)量時，甲方應提前10天通知乙方補充供貨得時間和數(shù)量。
3、乙方需安排工程技術指導人員進行施工指導，若甲方按照乙方提供得使用說明書及乙方技術人員得要求進行施工，涂布率沒達到以上確定得涂布量，則甲方有權將施工超出量從乙方余剩得供貨款中扣除。
第五條交貨時間、地點及運輸方式。
1、甲方須在工程涂料涂刷前天向乙方訂購貨品（訂單作為合同得附件）。應注明采購訂單得產品得名稱、品種、型材代號、顏色、訂貨數(shù)量、聯(lián)系方式及聯(lián)系人等其它相關要求，乙方在接到甲方訂單后7天內將訂購得產品送到甲乙雙方約定得供貨地點，到貨同時提供產品得合格證、檢驗報告。因乙方原因造成供貨時間延誤得，應賠償甲方損失500元/天；如遇到不可抗力得原因，供貨時間應予以順延，具體順延時間由甲乙雙方協(xié)商確定。
2、交貨地點：__________________。
3、運輸方式：汽運，由乙方負責組織并承擔運費，負責卸車。
第六條驗收時間、地點及標準。
1、驗收時間：甲方在乙方交貨時進行共同驗收。
2、驗收地點：即乙方交貨地點。
3、驗收標準：按國家質量要求相關標準進行驗收。
第七條施工中質量保證措施。
1、為確保乙方所供產品施工后得質量品質，甲方必須要求施工單位按下列規(guī)定采取質量保證措施：
（1）墻體表面得光滑度及相關修正和清理；
（2）施工次序；
（3）施工時環(huán)境溫度限制；
（4）成品保護。
2、甲方在乙方工程監(jiān)理指導下采取上述質量保證措施，乙方應保證外墻涂裝質量7~10年顏色不退色、不發(fā)花，涂膜不粉化、不脫落。
3、如甲方未采取上述質量保證措施而造成涂布效果不能達到合同約定得質量要求得，由甲方承擔相應責任。如甲方按照上述質量保證措施施工未達到合同約定得質量要求，視為乙方材料質量問題，由乙方承擔相應責任，并承擔由此為甲方造成得一切經濟損失。
第八條付款方式。
1、在本合同簽訂后得天內，甲方向乙方支付總貨款得計人民幣240450元）。
2、乙方將產品運到合同約定得供貨地點，待施工開始進行，涂料得涂布率重新按照合同約定得數(shù)據進行核算，無異議后10日內，甲方向乙方支付貨款得30%，計人民幣______元）。
4、剩余10%得貨款作為產品質保金，甲方在工程完工兩年無質量問題性無息支付給乙方。
第九條提出異議得時間和方法。
甲方對乙方得貨物質量有異議，須在貨到甲方之日起10日內以書面形式提出退換得要求，否則產品質量視為合格。
第十條違約責任。
1、甲方得違約責任。
（1）甲方中途無故退訂單得，應賠償乙方直接和間接得損失（按退貨總額賠償）。
（2）甲方延期提貨，應向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得甲方違反合同規(guī)定，拒絕接受貨物得，應向乙方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（3）甲方未按合同約定付款得，應向乙方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額。
（4）甲方如錯填到貨地點、接貨人或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方由此產生得直接和間接損失。
2、乙方得違約責任。
（1）乙方所交貨物質量或型號不符合合同約定得，由乙方負責調換并承擔由此給甲方造成得一切損失。
（2）因乙方得原因逾期交付貨物得，應向甲方支付違約金，每逾期一天，違約金按貨款總額得3‰計算；乙方違反合同規(guī)定，提供不合格貨物得，按合同約定更換合格貨物并向甲方支付違約金，違約金按貨款總額得100%計算。
（3）乙方貨物錯發(fā)到貨地點、接貨人得，乙方除應負責運到合同規(guī)定得交貨地點、接貨人外，還應承擔甲方因此多支付費用兩倍得金額；但甲方必須提供因乙方原因多支付費用得證明。
第十一條不可抗力。
1、不可抗力，是指不能預見、不能避免并不能克服得客觀情況。不可抗力包括但不限于因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非甲方、乙方責任造成得爆炸、火災、以及風雨、雪、洪、震等自然災害。
2、不可抗力得發(fā)生影響了合同得履行時，則應延遲合同期限，延遲時間應相當于事故所影響得時間或者雙方通過友好協(xié)商，解決合同得繼續(xù)履行問題。但發(fā)生不可抗力得一方應當及時通知另一方，并在不可抗力結束后及時提供相關證明。
3、甲乙雙方方在遲延履行合同期間發(fā)生不可抗力得，不免除責任。
第十二條爭議解決。
甲乙雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛時，首先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成得，均可向工程所在地得人民法院起訴。
第十三條其他事項。
1、在合同有效期內，除經對方書面同意或者由法定理由，任何一方不得無故變更或解除合同。如有未盡事宜，雙方另訂補充協(xié)議約定，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
2、雙方往來函件，按照合同規(guī)定得地址或傳真號碼以傳真或郵寄得方式送達對方。甲方得地址、電話、傳真號碼、法人代表、聯(lián)系方式、開戶行及帳號等項目發(fā)生改變時，甲方必須在變更后得3日內書面通知乙方并將變更后得證件得復印件并加蓋公章送達給乙方。否則，應承擔相應責任。
4、本合同自雙方簽字并蓋公章之日起生效，本合同一式貳份、共計四頁，甲乙雙方各執(zhí)壹份。具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
______年______月______日。
工地外墻涂料承包合同篇九
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其它有關法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就甲方項目外墻保溫及外墻涂料工程發(fā)給乙方施工，為明確甲、乙雙方的責任和義務，經雙方協(xié)商一致同意簽訂以下合同條款。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、承包范圍：
二、乙方工作：
1、施工：包工包料。
(1)根據墻體現(xiàn)狀，向甲方提出大的不符合貼板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。
(2)的板粘貼并打釘。
工地外墻涂料承包合同篇十
涂料，在中國傳統(tǒng)名稱為油漆。那么內外墻涂料承包。
合同。
你又了解多少呢?以下是本站小編整理的內外墻涂料承包合同，歡迎參考閱讀。
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方將金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料分項工程分包給乙方施工，為了安全生產、文明施工、確保工程質量和工期的順利進行，雙方本著平等、誠信、互利的原則，更好的明確雙方的責、權、利事宜，經雙方友好協(xié)商，達成以下協(xié)議：
一、承包概況：
1涂料分項工程。
2承包形式：包工包料包檢測合格。
二、承包范圍：
金鹿泊樂城g1#住宅樓的室內膩子，外墻保溫及涂料等分項工程。
三、承包單價：
1、室內膩子：水泥石膏打底掃毛，水泥石膏砂漿抹面壓實抹光，交接處掛鐵絲網，刮耐水柔韌膩子二道;單價為30元/m2。(每平米叁拾元整)按建筑面積計算。
2、外墻保溫：90厚聚苯板保溫，容重20kg/m3，耐火等級為b1級，20厚聚合物抗裂砂漿(壓入耐堿玻纖維網格布);單價為68元/m2。(每平米陸拾捌元整)按實際面積計算。
3、外墻涂料：一底二涂高彈丙烯酸涂料;單價為18元/m2。(每平米壹拾捌元整)按實際面積計算。
四、付款方式：
付款按施工進度支付，以房頂工程款，房屋為所在施工小區(qū)多層住宅樓二層到五層房屋3900元---4200元/m2.
五、工期要求：
工期：工程完工日期為9月15日
因乙方原因造成工期延誤，每延誤一天罰款1000元。
注：若遇以下情況，工期可順延：a、露天施工，遇雨順延;b、土建方不能及時提交符合防水要求的基面;c、甲方未按合同及時付款;d、工程設計變更;e、交叉施工作業(yè)影響;f、合同中約定或土建方代表同意順延的其它情況。
六、質量要求：
1、工程應按圖紙要求及設計、施工規(guī)范及有關技術標準組織施工，必須達到規(guī)范規(guī)定要求。工程質量必須達到合格標準。經當?shù)卣|量監(jiān)督管理部門按國家現(xiàn)行規(guī)范和驗收評定標準進行驗收，如果質量不合格，乙方應無條件修補至合格，由此造成的經濟損失及工期延誤由乙方承擔賠償。最終檢查不合格的不給予結算。
2、工程實行質量獎懲制度，每發(fā)現(xiàn)一處質量問題，對乙方進行罰款100元。
七、雙方職責：
甲方職責：
1、免費提供乙方現(xiàn)場材料堆放場所、水電供應等;。
2、負責本工程各班組協(xié)調工作;。
3、對乙方的施工質量、工期進度、施工安全監(jiān)督權、協(xié)助乙方做好成品保護工作;。
4、如圖紙或現(xiàn)場的尺寸進行更改及增減項目及時通知乙方;乙方職責：
1、乙方施工必須符合有關安全要求(1)乙方人員要嚴格按照防水施工規(guī)范的規(guī)定進行施工，配備專職技術員，(2)乙方應遵守有關安全生產的法律、法規(guī)，(3)乙方應服從安全生產工作統(tǒng)一協(xié)調、管理;(4)乙方應編制承包范圍內的安全技術措施或方案(5)乙方應認真落實安全技術措施或方案，建立、健全安全生產責任制，完善生產條件，確保安全生產;(6)乙方應嚴格按照國家省、市有關安全生產操作規(guī)范、規(guī)程進行施工，施工期間發(fā)生安全事故由乙方自行承擔一切經濟損失及法律責任，與甲方無關。
2、嚴格按設計圖紙及項目部要求精心施工，做到保質、保量、按期完成任務，必須將質量通病和質量問題消滅在操作過程，由乙方責任引起的質量問題，由乙方承擔其經濟損失。
3、工程結束后，乙方負責提供國家有關部門出具的質量檢測合格報告及復試報告。
4、負責對本班組上崗人員進行質量、安全技術交底，進行質量、安全驗收質量標準交底;進行上崗前的安全教育。
5、乙方在施工中如有對甲方或第三人造成傷害的，應承擔賠償責任。
6、乙方在做好本專業(yè)成品保護的同時，應采取有準備措施防火污染或破壞其他專業(yè)的成品和半成品，并負責及時清理承包范圍內施工項目所造成的污染。
7、乙方不得將本分項工程自行轉包，如發(fā)現(xiàn)甲方有權終止本協(xié)議，并另行分包給其他單位施工，由此產生的經濟損失由乙方負責賠償。
八、安全生產、文明施工：
1、乙方進場后，必須嚴格遵守建設工程安全生產管理條例有關要求，自覺遵守甲方的安全監(jiān)督和各種。
規(guī)章制度。
施工過程中必須嚴格按安全操作規(guī)范執(zhí)行若乙方未按規(guī)定進行施工，所造成的一切工、傷、殘、亡事故由乙方自行負責。
2、乙方工作人員進入施工現(xiàn)場必須正確佩戴安全帽，高空作業(yè)時應系安全帶若發(fā)現(xiàn)乙方工作人員進入施工現(xiàn)場未按有關規(guī)定佩戴安全帽和安全帶，無安全防護措施，每人此按50元對班組進行處罰。
3、施工臨時用水用電必須由專業(yè)人員搭設、接電。嚴禁私自亂拉亂搭，嚴禁住宿人員在室內使用:“三爐”及工地所規(guī)定的其他不能使用的電器，如發(fā)現(xiàn)燒煮、燒水等，使用電器一律沒收并給予每人次200元罰款。
4、施工中，乙方應同班組與各級管理部門密切配合，服從統(tǒng)一指揮、安排，嚴禁在工地內打架賭博，嚴禁酒后上班作業(yè)，違者每次罰款壹千元，由工資中扣回，乙方應無條件接受。
5、安全責任根據有關精神，貫徹以誰施工、誰負責安全的原則，乙方必須做好安全防護工資，如發(fā)生安全問題，一切法律責任和經濟費用均由乙方負責承擔。
6、乙方必須做好施工現(xiàn)場的環(huán)境衛(wèi)生工作。
7、對各種機器設備、安全管理、防護設施和警告、安全標志等不得任意拆除和隨意挪動。
8、為了確保工地安全文明施工，乙方必須做到落手清，嚴禁向下扔雜物，違者每次罰款500元。
9、乙方應負責各工序完工后的各層清理，保持現(xiàn)場文明施工及驗收之前各樓層衛(wèi)生清理。
10、自覺服從甲方管理，同時加強自身隊伍管理，密切配合甲方抓好文明施工的管理。
九、保修辦法：
施工結束后，乙方免費保修期為一年，保修期內出現(xiàn)質量問題，乙方應免費保修。甲方憑本合同通知乙方，乙方接到保修通知后，應立即組織人力物力趕赴現(xiàn)場進行維修，乙方不得以任何理由推諉。
十、附則：
1、本協(xié)議中未盡事宜，甲、乙雙方本著實事求是的原則，友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，任何一方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請裁決。仲裁結果是終局，雙方必須無條件服從。
2、本協(xié)議自簽訂之日起生效，自工程竣工工程款付清后自動失效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份為憑。
甲方簽字：
簽訂日期：
乙方簽字：
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
工地外墻涂料承包合同篇十一
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況
1.1 工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程
1.2 工程地點： 寶楊路3320號
1.3 承包范圍： 1-3號外墻涂
1.4 承包方式：包工包料 (外墻膩子甲方提供)
1.5 工期：自接到甲方通知后 10天 內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
1.6 工程質量：合格
1.7工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
1.8 合同價款采用固定單價，單價 淺色20.60元/每平方, 深色21.80元/每平方。 合計金額為(人民幣)： 63000.00元(大寫)： 陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
1.9該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條 甲方工作
2.1指派 周建軍 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.2甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條 乙方工作
3.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2乙方指派 宋繼訓 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
3.4做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
3.7工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條 關于工期的約定
4.1乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
4.2乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
4.3非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
4.4工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條 關于工程質量及驗收的約定
5.1本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
5.2甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
5.3由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
5.4工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條 關于工程價款及結算的約定
6.1支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的 50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的 80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。 保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
6.2如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條 關于材料供應的約定
7.1 工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
7.2 乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條 有關安全生產和防火的約定
8.1 乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條 爭議與違約責任
9.1、違約
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的 向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的 %向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的 %向乙方支付違約金。
9.2、爭議
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條 其它約定
10.1工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條 附則
11.1 本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
11.2本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
11.3本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
11.4本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：
代理人： 代表人：
年 月 日：
工地外墻涂料承包合同篇十二
甲方將位于裝飾工程發(fā)包給乙方施工，甲、乙按《合同法》及相關法律規(guī)定，經協(xié)商達成協(xié)議，雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：_______。
二、承包內容：裝飾工程。
三、施工作業(yè)條件：在外墻找平的基礎上作業(yè)。
四、合同工程量：工程，外墻工程。預算工程量：合計：_______。
五、工程量計算方法：
1、施工面積計算：按實際施工面積計算，裝飾沿按實際展開面積計算。
2、在施工過程中如果發(fā)生因其他原因造成的重復施工而增加的工程量，應按現(xiàn)場簽證計量。
六、合同工期：即個月，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日（按實際進場日期開始計算），如遇陰雨、大風、不可抗力等自然因素工期順延。
七、質量標準：
1、外墻顏色按甲乙雙方認可的樣板顏色。
八、每平方米的施工價格：
1、真石漆價格（現(xiàn)金結算）。
2、復合巖片漆價格（現(xiàn)金結算）。
3、涂料價格（現(xiàn)金結算）。
九、結算及付款方式：
1、施工人員及材料進入現(xiàn)場后，付工程款的_______%。
2、膩子、抗堿底漆完工后，付工程款的_______%。
3、真石漆進現(xiàn)場后，付工程款的_______%。
4、真石漆噴涂完工后，付工程款的_______%。
5、透明面漆完工后，付工程款_______%。
6、以上工程不含稅金及各項費用。
十、甲方責任：
1、甲方負責施工現(xiàn)場總體協(xié)調，無償提供工程用水用電和工人食宿場所。
2、設專人現(xiàn)場進行協(xié)調、監(jiān)督及成品保護。
3、負責解決因墻體缺陷而影響乙方施工的問題。
4、按約定及時支付工程款。
5、工程大型施工設備由甲方安排總承包單位提供，工地應配相應的架子工，吊籃支架、塔吊等。
十一、乙方責任：
1、積極配合甲方工作，嚴格按圖紙及工藝規(guī)程施工。
2、乙方設專人看管施工工具及材料。
3、服從甲方的技術監(jiān)督，做好成品保護。
4、負責對工人的管理，遵守工地各項規(guī)章制度及管理規(guī)定。
5、出具主材的檢驗報告，合格證。
十二、雙方約定：
1、因甲方原因造成乙方停工，誤工，甲方須向乙方支付停工期間該工程總額每日1%的賠償金。
2、因原材料因素出現(xiàn)的質量問題而造成的返工，由提供材料方承擔責任。
3、乙方按正常施工程序和要求施工完畢的作業(yè)面，甲方若要求改樣或追加施工，乙方應予以配合，改樣面積和追加面積應補計為總面積進行核算且工期要相應延長。
4、乙方作業(yè)使用的吊籃安裝調試需甲方安排總承包單位出人配合。
5、工程完工后甲方即結清全部工程款額，若無故拖延，則從完工之日起，向乙方支付每日1%的`違約滯納金。
6、乙方必須遵守國家有關安全規(guī)定，采取必要的安全措施，清除事故隱患。
7、雙方合作中一切與工程有關事宜均以書面文字形式予以記錄，任何口頭承諾均為無效。
十三、施工進程中若出現(xiàn)新情況，雙方另立備忘錄，備忘錄條款與本協(xié)議具有同等效力。
本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同于甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______乙方：_______。
工地外墻涂料承包合同篇十三
發(fā)包方(甲方)：
承包方(乙方)：
按照《^v^經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，結合本工程具體情況，甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，經協(xié)商達成如下協(xié)議。
第一條工程概況。
工程名稱：寶楊路配套商品房1-3號外墻彈性拉毛涂料工程。
工程地點：寶楊路3320號。
承包范圍：1-3號外墻涂。
承包方式：包工包料(外墻膩子甲方提供)。
工期：自接到甲方通知后10天內完成。施工期間需配合甲方的合理安排、服從甲方管理。
工程質量：合格。
工程面積:暫定3000m2,竣工后按實計算.
合同價款采用固定單價，單價淺色元/每平方,深色元/每平方。合計金額為(人民幣)：元(大寫)：陸萬叁仟元整該價格包含工程圖紙上所有內容(另有約定的除外)。
該價格含直接費、間接費、乙方利潤、、管理費、政策性文件的規(guī)定及包含等合同明示或暗示的所有風險、責任和義務的費用，少工程完成后按實際施工面程計算,單價按合同單價計算。
第二條甲方工作。
指派周建軍為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
甲方簽訂合同后3天內向乙方明確施工范圍及施工要求。
第三條乙方工作。
參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
乙方指派宋繼訓為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。
做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)、消防和垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
在施工過程中,負責對外立面的鋁合金門窗的成品保護,采取有效的措施確保鋁合金門窗不污染涂料,若有污染要及時清理,若完成后有污染而造成的損失一切費用由乙方負責。
工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
第四條關于工期的約定。
乙方須按甲方提出的工期要求進行進度控制。
乙方在合同簽訂后3日內提供施工組織設計，甲方對乙方的施工組織設計(或方案)和進度計劃提出質疑和合理修正時，乙方應在此后3天內提供修正的施工組織設計。
非乙方原因造成的工期延誤，經雙方協(xié)商，以經甲方簽證的聯(lián)系單為準，工期可以順延。
工程竣工結算時乙方提供發(fā)票，甲方出具免稅憑證。
第五條關于工程質量及驗收的約定。
本工程質量應達到國家建筑裝飾行業(yè)標準質量評定合格標準。施工項目質量驗收若無相應的國家驗收標準時，則以建筑行業(yè)裝飾標準為準。
甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前24小時通知甲方驗收，甲方若不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認;若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，復驗合格，甲方應承擔復驗而引起的產品損壞、停工直接費;若乙方沒提前24小時通知甲方驗收且自行驗收，甲方不予承認，甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗，無論復驗是否合格，甲方不承擔應復驗而引起的產品損壞、停工損失，工期不予順延。
由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不予順延。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知7日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期，但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用。
第六條關于工程價款及結算的約定。
支付方式：
工程開工后，工程完成至30%時，支付至合同價的50%工程工程全部完成驗收后，支付至合同價的80%全部工程驗收合格且經甲方審定結算后支付至結算價的95%，余款作為保修金。保修金為工程結算價的5%，在工程竣工驗收合格滿一年后一次性無息退還。
如在施工中發(fā)生圖紙修改或增減工程內容的,由乙方出具工程聯(lián)系單,甲方認可確定簽字，在決算時按實結算。
第七條關于材料供應的約定。
工程所需材料全部由乙方負責采購。涂料進場后,取小樣送檢測,費用由乙方負責.
乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，并且對工程造成的損失由乙方負責。
第八條有關安全生產和防火的約定。
乙方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《^v^消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《^v^消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第九條爭議與違約責任。
違約。
(1)工期：施工過程中由于乙方原因造成工期延誤，每逾期一天，須按工程結算總價款的向甲方支付違約金，并承擔因此給甲方造成的一切損失，如乙方不按本條款執(zhí)行，甲方有權從乙方工程款中直接扣除;因甲方原因造成工期延誤，經甲方確認后，工期相應順延，但甲方不承擔任何費用。
(2)產品質量：如乙方提供的產品經檢驗質量不合格的，乙方除應立即調換合格產品外，還應按不合格產品價款的%向甲方支付違約金。如因此造成工期延誤的，乙方還應承擔相應的違約責任。
(3)工程質量：如因乙方原因引起工程質量不合格(以甲方、設計單位、等書面確認為準)，乙方必須立即整改，直至質量達到合格為止，同時向甲方支付與質量履約保證金等額的違約金。因此給甲方造成其他損失的，乙方應據實賠償。
(4)付款：如甲方無故延遲支付工程款，經乙方合理催告后仍未支付的，則每逾期一天，應按逾期未付款項的%向乙方支付違約金。
爭議。
(1)雙方約定，在合同履行過程中產生爭議時，各方協(xié)商解決，協(xié)商不成提交工程合同簽約所在地人民法院訴訟解決。
(2)對于不存在爭議的部分，各方在訴訟期間仍應繼續(xù)履行。在人民法院判決、裁定前乙方不得停工，且不得以此為由拖延工期。
第十條其它約定。
工程竣工驗收前,乙方向甲方提供完整的竣工資料兩份(其中一份須原件).
第十一條附則。
本工程需要進行保險時，應另訂協(xié)議。
本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后，工程完工結清全部工程款后自動失效。
本合同在履行過程中形成的會議紀要，報價單及補充協(xié)議，工程聯(lián)系單及一切附件是本合同的組成部分與本合同具有同等法律效力。
本合同設正本貳份，副本貳份，甲、乙方各執(zhí)正本壹份、副本壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
代理人：代表人：
工地外墻涂料承包合同篇十四
甲方：
乙方：
依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
工程名稱：福林社區(qū)。
工程地點：汲灘鎮(zhèn)福林社區(qū)。
工程內容：外墻涂料、漆產品型號及顏色：白色、黃色、灰色。
二、合同工期：
開工日期：___月___日
若因天氣等不可抗力因素導致工期延長，則竣工日期做相應調整。
三、合同價款：
付款方式：所有款項必須由我公司專人，專據收款，否則由甲方承擔可能發(fā)生的一切責任。
1、甲乙雙方簽訂合同2天內，乙方人員。材料進場時甲方支付工程總造價的___%，即___元。
2、工程進度達50%時甲方支付工程總造價的，即元。
3、工程進度達90%時甲方支付工程總造價的，即元。
4、待工程驗收合格后，按實際面積辦完結算起15天內一次付清總工程款的17%。余下3%作為保修金，保修期為壹年。
5、甲方同意在工程款撥款點中扣除本合同外墻涂裝工程費用。
五、雙方責任：
甲方責任：
1、甲方負責監(jiān)督工程進度及工程質量，負責協(xié)調現(xiàn)場各單位之間關系，保證乙方施工順利進行。
2、為保證牌涂料的裝飾效果，應把乙方實際工期安排在裝修階段的后期，且保證基面平整、潔凈、干燥(含水率低于8%)不得有油污、灰塵及其他污染的存在。如未達到乙方標準甲方仍堅持施工，須出具文字通知乙方，因此影響工程質量有甲方負責。
3、甲方駐工地代表聯(lián)絡人：
乙方責任：
1、按有關標準對基面認真經行驗收。遵守甲方制定的現(xiàn)場施工安全管理規(guī)定，安全文明施工。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方承擔。
2、確認圖紙保質保量按時完成本項工程，涂裝質量達到同類涂料驗收規(guī)范。
3、乙方駐工地代表聯(lián)絡人：。
六、違約責任：
1、甲方未按被協(xié)議規(guī)定時間內支付款項，乙方有權停止施工，由甲方承擔違約責任。甲方從應付款之日起每天向乙方支付工程總造價的3‰的滯納金，及承擔其他損失，直到付訖為止。
2、因乙方原因造成的質量、安全責任由乙方承擔。
七、變更：
1、若甲方設計變更，應提前兩天通知乙方，所造成的一切費用由甲方負責。
2、合同簽訂后，因甲方原因要求更改確認色板的顏色、型號等產生的一切費用由甲方承擔。
八、質量驗收：
工程完工，甲方接到乙方書面通知5天內安排人員驗收(節(jié)假日順延)逾期視為合格，在未驗收期間甲方進場使用，則表示甲方認可驗收合格。
本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，可向建設行政主管部門申請或向人民法院起訴解決。
本協(xié)議一式兩份，雙方各持一份，經雙方簽字蓋章后生效，至工程款付清后失效。
甲方：
乙方：
簽訂日期：___月___日。