最新承攬合同的法律規(guī)定(十四篇)

字號:

    合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的,是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點呢?又該怎么寫呢?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
    承攬合同的法律規(guī)定篇一
    根據(jù)中華人民共和國合同同法的有關規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第二條 驗收標準和方法及提出異議期限: 第三條 乙方(承攬人)對質(zhì)量負責的期限及條件: 第四條 甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求: 第五條 甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料: 第六條 甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交凡第三人完成的工作是:
    第七條 工作成果驗收期限: 第八條 交貨地點、方式: 第九條 運輸方式及到達站港和費用負擔: 第十條 結算方式及期限: 第十一條 合同生效: 第十二條 因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。
    第十三條 甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
    第十四條 違約責任: 第十五條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按法律規(guī)定執(zhí)行。
    第十六條 其他約定事項:
    甲方:乙方:年月日:
    承攬合同范文二
    簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    貨款共計人民幣(大寫):___________
    1.質(zhì)量標準:___________
    2.交貨(運輸)辦法及地點:________
    3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
    4.包裝要求及費用負擔:__________
    5.結算辦法及期限:_____________
    6.原材料供應辦法:____________
    7.其他:_______________
    違約責任:
    第一點:甲方承擔
    (1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____
    (2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
    (3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
    (4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
    (5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
    (6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
    (7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
    (8)其他___________
    第二點:乙方承擔
    (1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
    (2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
    (3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
    (4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
    (5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    (6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
    (7)其他:____________
    本合同一式___份。
    有效期自____年__月__日到____年__月__日止
    甲方:______
    乙方:________
    法定代表人:_______
    電話:________ 地址:________ 開戶銀行:_____ 帳號:________
    承攬合同的法律規(guī)定篇二
    定作人:
    承攬人:
    簽訂地點:
    簽訂時間: 年 月 日
    甲方(定作人): ____________ 乙方(承攬人): ____________
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條 定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)
    1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
    1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
    1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
    1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
    第二條 合同價款
    2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
    2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
    2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
    第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術標準:
    3.1 質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
    3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
    3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:(注:可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
    4.3 定作人于 年 月 日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
    4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起 日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后 日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
    第五條 技術資料、圖紙的提供
    5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。
    5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人。
    5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料和復制品。
    第六條 驗收標準和方法
    6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
    6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
    6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
    6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
    6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
    6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后 日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
    6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以 (寫明檢驗機構) 對定作物質(zhì)量的認定為準。
    第七條 交(提)定作物的時間和地點
    7.1 雙方約定由定作人自提定作物
    7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
    7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
    7.2 雙方約定由承攬人送交定作物
    7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    7.4 交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
    第八條 包裝要求及費用負擔:
    8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
    8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
    第九條 運輸方式及費用負擔
    9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
    9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
    第十條 定作物的保修
    10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
    10.2 在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
    第十一條 定金及預付款
    11.1 定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.2 定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
    11.3 定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
    第十二條 承攬人的違約責任:
    12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
    12.2 交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
    12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
    12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的 ____________%的違約金。
    12.5 未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
    12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
    12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
    12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
    12.9 擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
    12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金 元。
    12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
    12.12 其它違約責任: _______________
    第十三條 定作人的違約責任:
    13.1未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
    13.4 超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    13.5 超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之 向承攬人支付違約金,直至付清時止。
    13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
    13.7 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
    13.8 其它違約責任: ____________
    第十四條 不可抗力
    14.1 在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
    14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
    第十五條 爭議的解決方式
    因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
    1. 提交_______________仲裁委員會仲裁;
    2. 依法向_______________人民法院起訴。
    第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
    第十七條 本合同一式 份,定作人執(zhí) 份,承攬人執(zhí) 份。
    第十八條 合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
    定作人: (公章) 承攬人: (公章) 住所: 住所: 法定代表人或 法定代表人或
    委托代理人: 委托代理人: 電話: 電話: 傳真: 傳真: 開戶銀行: 開戶銀行: 賬號: 賬號 郵政編碼: 郵政編碼:
    合同簽訂時間: 年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇三
    甲 方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術有限公司 乙 方:上海易樂環(huán)保工程技術有限公司
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī),甲、乙雙方在平等、自 愿的基礎上協(xié)商一致,就乙方承攬甲方的污水處理工程(以下簡稱工程)的有關 事宜,達成如下協(xié)議:
    第一條 工程概況 1、工程地點:
    2、工程期限:收到預付款后30天完工
    3、乙方承攬甲方污水處理裝置工程,乙方負責提供污水處理裝置的運輸、安裝、通電(平臺至污水處理裝置的電源線及通電)、調(diào)試,并積極提供甲方辦理污水排水證所需的油水分離設備資料,甲方負責(4米×2.5米)基礎平臺一座、380v電纜一根(從裝配配電柜至基礎平臺)、原隔油池的改造。
    第二條 甲方工作
    1、甲方負責合同履行中對進度進行監(jiān)督檢查,辦理工程驗收、變更登記手續(xù)和 其它事宜;
    2、工程施工安裝前的準備工作【見設計方案中的(六、新增設備及土建改造) 】; 3、甲方應及時指派專人負責項目實施的協(xié)調(diào)工作,負責配合工程安裝、運行調(diào) 試、試驗數(shù)據(jù)記錄及確認等工作:
    4、甲方應為乙方人員進出現(xiàn)場及工作提供方便;
    5、乙方提供的技術資料,甲方應予保密,除與本工程使用、維修等相關用途外,未經(jīng)乙方同意,甲方不得提供給第三方參考或轉(zhuǎn)讓給第三方使用。
    第三條 乙方工作
    1、乙方對本合同規(guī)定的服務范圍的工程的如期完成、質(zhì)量和售后服務等負責; 2、對甲方提供的全部資料,未經(jīng)甲方同意,不得向第三方提供或用于本項目以外的同類工程;
    3、乙方應指派專人負責項目實施的協(xié)調(diào)工作。并有義務提供甲方辦理污水排水證所需的乙方能提供的油水分離相關資料;
    4、乙方自行全面負責工程中乙方所有人員的安全,并嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程;
    5、乙方進入廠區(qū)施工前,必須與甲方簽定外包單位安全協(xié)議書,按甲方要求提供相應的資質(zhì)證書,特殊工種人員必須持證上崗;
    6、進入甲方廠區(qū)施工,乙方必須遵守甲方的廠紀廠規(guī),不得私自動用水電;
    7、在水質(zhì)水量正常的情況下(詳見方案),乙方必須保證甲方的污水(油污水) 經(jīng)過污水裝置處理后能符合上海市污水排放標準即含油20mg/l;
    8、工程竣工后,將產(chǎn)品說明書、操作規(guī)程交給甲方,并負責為甲方操作人員提 供2天的培訓。
    第四條 工程價格
    1、工程價格為人民幣金額(大寫):壹拾萬圓整 (小寫):¥10萬元 2、工程價格含稅并提供服務性建筑安裝行業(yè)統(tǒng)一發(fā)票; 3、工程價格包括運輸費; 4、本工程價格不含項目監(jiān)測費;
    5、本合同規(guī)定的范圍之外增加的內(nèi)容或因甲方原因引起的變更而增加的費用, 乙方另行收費。具體費用由甲乙雙方另行商定。
    第五條 付款方式
    1、甲方于合同簽訂后的一周內(nèi)向乙方支付工程價格的50%(rmb:5萬元)的貨款作為預付款;
    2、工程設備按雙方同意的到貨計劃到貨后一周內(nèi)向乙方支付工程價格的30%(rmb:3萬元)的貨款;
    3、工程安裝完畢,并調(diào)試合格后一周內(nèi)向乙方支付工程價格的15%(rmb:1.5萬元)的貨款;
    4、合同5%作為質(zhì)保金,質(zhì)保滿一年后一周內(nèi),向乙方支付工程價格的5%(rmb:0.5萬元)的貨款。
    5、乙方戶名:上海易樂環(huán)保工程技術有限公司 乙方開戶銀行:建行上海遵義路支行 乙方帳戶:
    第六條 保修、保質(zhì)期限工程竣工驗收后,乙方對安裝的工程質(zhì)量負責保修一年,在保修期間,確因設備或安裝責任造成的管道漏水、堵塞等質(zhì)量事故,應由乙方負責維修,并承擔全部修理費用。
    2、質(zhì)保期滿后,污水處理裝置發(fā)生技術問題和質(zhì)量故障,乙方有義務提供技術咨詢和幫助。
    第七條 違約責任
    本合同生效后甲乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條就不得擅自變更或解除合同。
    第八條 人力不可抗拒事故
    乙方不負責任何由于人力不可抗拒事故所引致或造成之工期延遲,此人力不可抗拒事故包括在生產(chǎn)、裝船或運輸過程中可能發(fā)生的天災人禍,如水災、火災、罷工、民變、暴亂、戰(zhàn)爭等。
    第九條 爭議的解決
    甲乙雙方對執(zhí)行本合同發(fā)生意見分歧時,應友好協(xié)商解決。如協(xié)商仍不能解決時,雙方可向人民法院起訴。
    第十條 其他規(guī)定
    1、技術附件(設計方案)和本合同具有同等法律效力;
    2、合同生效:本合同由雙方法人代表或授權代表簽字并加蓋合同章后即生效, 供貨期按合同簽訂收到預付款日算起。
    3、合同正本一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方:上海睿優(yōu)環(huán)保工程技術有限公司
    法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日
    乙方:上海易樂環(huán)保工程技術有限公司
    法人代表或其授權代表(簽字)年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇四
    訂立合同雙方:
    承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
    定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
    甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條加工成品
    ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
    │品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │玻璃柜臺│130×40×90 │件│120 ││
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │塑料臺面柜臺│180×100×95│件│10│其中不│
    │││││帶抽屜│
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │玻璃臺面柜臺│180×100×95│件│20││
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │棉布貨架│180×40×200│件│10││
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │大百貨電器貨架│180×80×200│件│5 ││
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │小百貨貨架│180×50×200│件│80││
    └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
    第二條加工成品質(zhì)量要求:
    一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
    二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
    三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
    四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
    第三條原材料由甲方提供。
    第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
    第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元。
    第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
    第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
    第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
    第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20xx0元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
    第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
    第十二條甲方的違約責任
    一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
    五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
    六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
    第十三條乙方的違約責任
    一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
    三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
    甲方:××縣木具廠(蓋章)
    代表人:黃華新(簽名)
    地址:七都鎮(zhèn)
    電話:66.8971
    開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
    帳號:104750
    乙方:××縣百貨公司
    代表人:王新法
    地址:城關中山街5號
    電話:33.7347
    開戶銀行:××縣支行
    帳號:003485
    承攬合同的法律規(guī)定篇五
    承 攬 方:____________________________________
    法定代表人:____________ 職務:____________
    地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
    定 作 方:____________________________________
    法定代表人:____________ 職務:____________
    地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
    定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條 加工成品__________________________________________
    第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
    第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
    2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
    3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
    第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
    3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
    第五條 價款或酬金
    價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
    第六條 驗收標準和方法
    1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
    2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
    3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
    第七條 交貨的時間和地點
    1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
    第八條 包裝要求及費用負擔
    第十一條 其他約定___________________________
    第十二條 承攬方的違約責任
    1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
    3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
    4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
    6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
    9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
    10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條 定作方的違約責任
    1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
    3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條 不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條 糾紛的處理
    加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:
    1.向仲裁機關申請仲裁;
    2.向人民法院起訴。
    本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
    定作方:________________________
    承攬方:________________________
    代表人:________________________
    代表人:________________________
    ____年____月____日 ____年____月____日
    承攬合同的法律規(guī)定篇六
    定作方:
    法定代表人: 職務:
    地址:
    承攬方:
    法定代表人: 職務:
    地址:
    因定作方需要向其客戶 供應本合同所列貨物,因此委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第二條 質(zhì)量要求
    第三條 原材料的提供
    1、 由定作方提供;
    2、 由承攬方提供;
    3、如承攬方認為定作方提供的原材料不合格,應在收到原材料后 天內(nèi)提出書面異議,并協(xié)商解決辦法,如承攬方?jīng)]有在該期限內(nèi)提出書面異議的,視為原材料合格。
    第四條 原材料的損耗比例
    1、承攬方在加工過程中的原材料損耗不得超過 %;
    2、若原材料損耗超過 %,則超過部分,承攬方應按照定作方購買原材料的價格,對定作方全額進行賠償。
    第五條 剩余原材料的處理
    1、加工完成后,承攬方應將剩余原材料返還給定作方;
    2、若定作方提出繼續(xù)加工的要求,則需按本合同確定價格,向承攬方支付額外的加工報酬。
    第六條 技術資料,圖紙
    1、定作方應當在 年 月 日之前將技術資料,圖紙等提供給承攬方;
    2、上述技術資料、圖紙是鑒定貨物是否符合質(zhì)量要求的標準之一。
    第七條 價款支付方式
    1、承攬方應在定作方付款前開具相應的增值稅專用發(fā)票給定作方;
    2、定作方在收到貨物并檢驗合格后 天內(nèi)支付 %貨款;若定作方客戶在 年 月 日
    第八條 貨物的交付
    1、交貨地點:承攬方應在 年 月 日前,將貨物運輸至定作方指定地點進行交貨;
    2、運費承擔:由承攬方承擔貨物的運輸費用;
    3、指定時間:定作方應于 年 月 日之前將交貨地點和收貨人告知承攬方。
    第九條 貨物的檢驗
    1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為檢驗標準;
    2、驗貨時間和地點為 ;
    3、貨物質(zhì)量不合格,如果可以在交貨期內(nèi)返修完畢,則由承攬方返修;如果不能在交貨期內(nèi)返修完畢,則承攬方應承擔質(zhì)量不合格的相應違約責任;
    4、如雙方無法就貨物的質(zhì)量異議達成一致意見,可由雙方共同指定質(zhì)量檢驗機構進行檢驗,如有一方不配合指定檢驗機構,則視為同意對方的質(zhì)量異議。
    第十條 定作方的違約責任
    1、定作方可以中途解除合同或取消部分加工數(shù)量,但應向承攬方償付取消加工數(shù)量部分加工款 %的補償金,承攬方應歸還未加工部分原材料;
    2、定作方逾期付款的,應根據(jù)逾期時間,按銀行同期貸款利率計算的利息向承攬方支付逾期付款的違約金;
    第十一條 承攬方的違約責任
    1、承攬方逾期交貨的,每逾期一天,應向定作方支付全部價款的 %的違約金;
    2、承攬方逾期交貨超過 天,定作方有權解除本合同;若定作方解除本合同,則承攬方應返還定作方已付價款,按定作方采購價格向定作方全額補償原材料價款,并向定作方支付全部加工價款的 %的違約金;
    3、若加工貨物的質(zhì)量不符合合同約定,定作方可以向承攬方退回不合格貨物,承攬方應按定作方采購價格向定作方全額補償不合格部分貨物的原材料價款,向定作方全額返還不合格部分貨物加工價款,并支付不合格部分貨物加工價款的 %的違約金;
    4、若貨物的質(zhì)量不符合約定,定作方客戶向定作方索賠、扣除貨款或者解除合同,導致定作方損失的,不論定作方是否在貨物異議期內(nèi)提出異議,承攬方都應向定作方補償該損失;
    5、若承攬方逾期交貨,導致定作方應定作方客戶的要求而改變運輸方式的,則運輸方式改變之后的運費由承攬方承擔。
    第十二條 不可抗力
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任。
    第十三條 其他事項
    1、加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向定作方所在地人民法院起訴;
    2、本合同自簽訂之日起生效,如有未盡事宜,可簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議內(nèi)容和本合同如有沖突,以補充協(xié)議為準;
    3、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份;
    4、本合同附件和本合同具有同等法律效力。
    定作方(蓋章):_________ 承攬方(蓋章):______ ___
    傳真: 傳真: email: email: 電話: 電話:
    年 月 日 年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇七
    甲方:
    乙方:
    甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結合房屋建設的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。
    一、工程概況:
    甲方準備在xx縣xx街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下: 1、房屋主體結構施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設,衛(wèi)生間(包括一、二、三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設。
    2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工,工程從20xx年 月 日開始動工,至20xx年 月 日竣工。房屋主體結構施工必須于20xx年6月10日前完工。
    3、甲方負責建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
    4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設備維護由乙方負責,施工完畢后歸還甲方。
    5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責。
    二、費用結算
    1、房屋建設采用費用包干的方式。
    2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準,按每平方240元計算。
    3、付款方式:
    ①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
    ②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
    三、質(zhì)量要求:
    1、工程驗收標準,甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
    2、施工中,乙方應按照甲方的要求進行施工,主體結構建設時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結束后,甲方進行竣工驗收。
    四、法律責任:
    1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責,若發(fā)生安全事故由乙方完全負責,承擔一切責任,甲方概不負責,沒有任何法律責任。
    2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔賠償責任。
    五、需要說明:
    1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
    2、本合同自20xx年_ _月 _日簽定之日起生效。
    甲 方(簽字蓋章) 乙 方(簽字蓋章)
    年 月 日 年 月 日
    雙方證明人(簽字蓋章)
    承攬合同的法律規(guī)定篇八
    定作方:
    合同編號:
    承攬方:
    簽訂地點:
    簽訂時間:__年__月__日
    一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
    二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術要求
    三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    四、驗收標準、方法和期限
    五、結算方式及期限
    六、違約責任
    七、解決合同糾紛的方式:執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,雙方同意由_____仲裁委員會仲裁(當事人雙方不在本合同中約定仲裁機構,事后又沒有達成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴)。
    八、雙方協(xié)商的其它條款
    ----------------------------------
    _______定作方_____________承攬方____________
    單位名稱(章)____單位名稱(章)____________________________
    單位地址:________單位地址:_______________________________
    法定代表人:______法定代表人:______________________________
    委托代理人:______委托代理人:_____
    電____話:________電____話:________
    電報掛號:________電報掛號:_____________
    開戶銀行:________開戶銀行:________
    帳____號:________帳____號:________
    郵政編碼:________郵政編碼:________________________________
    _有效期限:______年____月____日至____年____月___日
    _監(jiān)制部門:
    _印制單位:
    承攬合同的法律規(guī)定篇九
    甲方:
    乙方:
    經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方,雙方達成如下協(xié)議:
    一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方,泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務,所有墻的內(nèi)外粗粉刷任務,乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,上料、拌料等所有任務由乙方負責。
    二、乙方在施工過程中,甲方提供生產(chǎn)工具、水、電接通。
    三、質(zhì)量要求:乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工,同時也要達到承包方的質(zhì)量要求,如果出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方返工工資甲方概不負責。
    四、該工程的單價計算方法:按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(,其中主體占60%,裝修占40%),另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂?shù)纳w瓦任務),此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用,乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
    五、付款方式:乙方按照甲方的要求完成每一層的任務,甲方預付該層的80%的工程款,乙方把該工程如期全部完成,甲方在一個星期之內(nèi)把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場,甲方拒付余下工程款。
    六、工程期限:甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內(nèi)完工。
    七、乙方在施工過程中,甲方必須積極配合乙方,其中包括乙方在施工過程中的所需材料,乙方必須至少兩天前通知甲方,甲方按照乙方的通知兩天之內(nèi)必須運到施工現(xiàn)場,還有木工必須及時配合施工。
    八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成,如果是甲方的原因造成延期,甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%,如果是乙方的原因造成工程延期,甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中,如果其中一方?jīng)]有積極配合的情況下,當時雙方將要及時通知對方并且記錄下,雙方確認生效。
    九、乙方在施工過程中,必須節(jié)約建筑材料。
    十、乙方在施工過程中,必須注意安全,帶好安全帽,大小安全事故,甲方概不負責。
    此合同一式貳份,雙方簽字生效。
    甲方: 乙方:
    年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇十
    發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)
    承攬方:________(以下簡稱乙方),住 ,身份證號
    乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權利義務,經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關承攬合同之相關規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
    1、空調(diào)、熱水器等設備安裝;
    2、避雷接地;
    3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
    二、安裝人工費及結算:
    安裝人工單價為:空調(diào): 元/臺,熱水器: 元/臺,本價格為包干價。結算方式為月結。
    三、質(zhì)量要求
    1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
    2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
    四、其它要求
    1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
    2、甲方為乙方購買意外傷害險;
    3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
    4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復。
    5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
    甲 方:___________________ 乙 方:___________________ 聯(lián)系電話:__________________聯(lián)系電話:
    簽約時間:20xx年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇十一
    甲方:
    乙方: (簡稱乙方)
    按照中華人民共和國合同法、建筑法的原則,結合工程具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,甲方將桃山煤礦生產(chǎn)、生活用水蓄水池建設工程交乙方承攬,現(xiàn)就具體事項達成如下協(xié)議。
    一、工程范圍及工程價格
    1、工程范圍:蓄水池的土石方開挖和修筑。
    2、工程價格:基礎開挖土石方每立方米30元,澆灌混凝土每立方米110元;漿砌毛石墻每立方米80元,裝模、撤模每平方米10元;制作鋼筋每公斤3元,片石墊層每平方米4元,抹面每平方米4元。 以上價格均包括所有工程項目場地內(nèi)人工費用。
    二、工程規(guī)格、質(zhì)量
    (一)規(guī)格
    1、開挖蓄水池基坑直徑8米,見硬底。
    2、池底用片石墊層,厚度20公分,在此之上倒鋼筋混凝土厚度10公分,抹面;安裝污水管處低20公分,清水管比污水管高20公分。
    3、墻體用片石混凝土澆灌,地表層以下厚度50公分,地表層以上20 公分,水池內(nèi)徑7米,池凈高3米,池內(nèi)墻裝模,外墻出土面用毛石漿砌,漿砌的厚度不能超過30 公分。
    4、池蓋用鋼筋混凝土澆筑,板厚10公分,用20×30公分的十字梁將板托起,蓋口50×50公分,用鋼筋混凝土澆筑的蓋子蓋上。
    5、布筋:池底主、副筋用直徑12mm螺紋鋼,間距20公分;墻體每增高1米用直徑⒍5mm圓鋼打箍,每道箍兩根;蓋子主、副筋用直徑⒍5mm圓鋼,間距15公分;梁的主筋直徑14mm×4根,箍筋直徑⒍5mm,間距20公分。砂漿均用c30標號。
    其它預埋件由甲方現(xiàn)場質(zhì)監(jiān)人員指導施工。
    (二)質(zhì)量
    1、毛石墻漿砌用擠漿法,石料周圍必須有砂漿,無空隙;用小石頭嵌入砂漿中擠滿。
    2、混凝土必須用振動棒搗固密實,不得有滲水現(xiàn)象。
    3、蓋板和十字梁必須震動密實。
    4、池底面和墻面、板面必須用水泥砂漿磨平,不允許有縫窩麻面現(xiàn)象。
    5、砂漿必須用攪拌機拌勻,砂漿搗固要及時、均衡、密實,養(yǎng)護期間要經(jīng)常保持濕潤。
    三、施工安全
    1、乙方在施工過程中嚴格按照建筑法和安監(jiān)部門的要求,配帶齊全,設施到位,措施得力。有技術指導人員現(xiàn)場指導。
    2、乙方必須加強施工隊人員的安全管理和自我保護的意識,搞好團結協(xié)作,服從公司技術管理人員監(jiān)督和管理,在施工過程中必須保護好公司的各種生產(chǎn)設施和安全設施,損壞趙佳賠償。
    3、乙方必須搞好施工人員的傷害意外保險,在施工過程中的應急措施,杜絕各種安全事故的發(fā)生。
    四、結算方式
    1、乙方按合同完工,甲方與乙方一同驗收無質(zhì)量瑕疵,扣回借支和質(zhì)保金后(質(zhì)保金為應付工程總價款10%),余額一次性支付。(乙方必須提供工程總價款的建安營業(yè)稅發(fā)票)。
    2、質(zhì)保金額和支付方法:質(zhì)保金為應付工程價款的百分之十,一年后無質(zhì)量問題一次性支付。
    五、違約責任
    1、甲方應給乙方提供必要施工環(huán)境,搞好協(xié)調(diào)服務,確保乙方施工;
    2、甲方必須按合同支付乙方工程款,超期必須按月息5%支付給乙方;
    3、乙方在施工過程中造成質(zhì)量問題返工的材料、工資由乙方自己負責,與甲方無關,不服從甲方(公司)人員的監(jiān)督管理,強行施工或故意拖延工期甲方有權終止合同;
    4、乙方在施工過程中,造成的各種安全事故概由乙方自己負責與甲方無關;
    六、以上條款甲、乙雙方供同遵守,未盡事宜,雙方協(xié)商。
    本合同一式三份,從簽字之日起生效,到工程完工終止。
    甲方:乙方:
    代表人簽字:
    年 月 日 年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇十二
    工 程 名 稱:
    定 作 方(甲方):
    承 攬 方(乙方): 中大空調(diào)集團有限公司
    合同協(xié)議條款
    定作方(簡稱甲方):
    承攬方(簡稱乙方): 中大空調(diào)集團有限公司
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,結合本工程的具體情況,為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
    第一條 工程概況
    一、 工程名稱:
    二、 工程地點:
    三、 工程建筑面積:
    四、 工程性質(zhì)(指新建、擴建、改造等): 新建
    五、 工程造價: 大寫人民幣:
    六、 工程內(nèi)容:甲方提供的中央空調(diào)施工圖及預算書范圍內(nèi)的空調(diào)設備購置安裝工程及售后服務
    第二條 施工準備
    一、 定作方(甲方)義務
    1、在乙方進場施工前(以乙方收到甲方進場通知為準)內(nèi),負責提供施工所需的水源、電源,并應滿足施工用水、用電量的需求,乙方施工過程中產(chǎn)生的水費,電費由自己承擔。
    2、負責提供材料、機械設備的堆放場地,為乙方施工人員的住宿提供方便。
    3、負責協(xié)調(diào)土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設備基礎制作及現(xiàn)場設備使用)
    4、甲方委派協(xié)調(diào)工作。
    二、 承攬方(乙方)義務
    1、負責施工現(xiàn)場臨時設施的管理、使用和維護工作。
    2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
    3、對甲方提供的圖紙進行優(yōu)化設計并作出優(yōu)化方案,報甲方認可后,方可執(zhí)行。
    4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設備/材料進場計劃,報甲方認可后,嚴格按計劃組織施工。
    5、乙方委派一切事宜。
    6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。
    第三條 工程期限
    一、 根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天,自甲方批復乙方提出的開工申請之日起計算。
    二、 開工前 5 天,乙方向甲方提出開工申請書。
    三、 如遇下列情況之一,工期相應順延:
    1、 按施工準備規(guī)定,甲方不能提供施工場地,水源、電源未接通,影響進場施工。
    2、 甲方認可的設計變更影響施工進度,不在施工范圍內(nèi)的工程量增加。
    3、 在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上,影響正常施工。
    4、非乙方原因,由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
    5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工,造成的不具備施工條件,而延誤工期。
    6、其它非乙方原因而延誤工期。
    以上事項發(fā)生后,乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求,甲方代表或監(jiān)理應在3日內(nèi)簽證或作出書面回復,逾期回復視為同意乙方要求,以乙方提出的書面材料為準。
    第四條 工程設備、材料的供應和驗收
    一、 本工程設備、材料符合設計及國家規(guī)范要求的質(zhì)量和性能。
    二、 交貨地點: 施工現(xiàn)場
    三、 交貨方式:乙方負責運送至施工指定地點。
    四、 貨物在到達交貨地點前的運輸過程中,如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質(zhì)量問題,由乙方負責處理。
    五、 在設備到達安裝地點時,乙方應通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗,檢驗組由甲方協(xié)調(diào)有關領導、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標準為外觀完整性檢查,如發(fā)現(xiàn)設備的外觀損壞及資料不全,甲方有權要求調(diào)換、補齊。如果甲方接到驗貨通知 3 日內(nèi)不進行檢驗,則視為檢驗合格,乙方可進行安裝;設備的質(zhì)量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設計要求為準。
    第五條 工程款的支付與結算
    一、 乙方的銀行名稱和帳號以合同為準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號,應在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔各自的資金轉(zhuǎn)撥費用。
    二、 工程合同款支付: 合同簽訂后 日內(nèi)支付合同總款裝完畢驗收合格5日內(nèi)支付總價款的25﹪,余額5﹪作為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后5日內(nèi)一次性付清。 乙方按經(jīng)甲方批準的最佳優(yōu)化方案圖紙施工,變更增減的工程量據(jù)實結算。
    三、 乙方在該工程安裝完畢后,向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料 套及竣工圖紙壹套,甲方在接到結算文件后20天內(nèi)審查完畢;如到期未提出書面異議,視為甲方審查完畢。
    第六條 工程質(zhì)量
    一、 本工程質(zhì)量必須嚴格按照國家相關規(guī)范進行施工。
    二、 乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的相關規(guī)范、標準進行施工,并接受甲方監(jiān)督。
    三、 工程竣工后,乙方按國家相關規(guī)定對工程實行保修,保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。
    四、 在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,屬甲方使用不當造成的,乙方負責維修,只收取材料費用。屬設備質(zhì)量及安裝施工原因造成的,乙方負責維修,費用由乙方承擔。
    五、 保修期滿后,甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
    第七條 工程驗收
    一、 施工過程中隱蔽工程中間驗收,乙方在自檢合格后,通知甲方現(xiàn)場代表和工地監(jiān)理進行驗收。驗收合格,甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字,乙方可進行下一道工序;驗收不合格,乙方負責整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內(nèi)不進行驗收或簽字,視為已驗收合格,乙方可進行隱蔽或下一道工序。
    二、 工程竣工后,由乙方發(fā)出驗收申請書,并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應在 15 日內(nèi)進行驗收,逾期視為驗收合格。
    三、 工程驗收由甲方組織有關部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進行,驗收合格后,甲方與監(jiān)理應及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。
    四、 工程竣工驗收合格后,甲方方可使用。
    第八條 違約責任
    乙方的責任:
    一、 工程質(zhì)量不合格,負責無償修理或返工直至合格。
    二、 工程逾期竣工,原因由乙方造成的,由乙方承擔責任。 甲方的責任:
    一、 未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外還應承擔相關責任。
    二、 未能按合同規(guī)定及時支付工程款項,乙方有權暫停施工、調(diào)試、驗收等工作,除竣工日期得以順延外,還應承擔相關責任。
    三、 工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題,由甲方承擔責任。
    第九條 糾紛解決方法
    合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向提起方法院起訴。
    第十條 不可抗力
    一、 如發(fā)生不可抗力事件,不能履行本合同,完成本合同的時間可根據(jù)事件發(fā)生的時間長短延期進行。
    二、 受不可抗力影響的一方,應在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi),盡快以書面的方式通知其他各方,并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關資料,以便其他各方審查、確認。
    三、 受不可抗力影響的一方,應盡快以書面的方式告知其他各方,確認不可抗力事件的終止或消除。
    四、 如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月,一方應與其他各方取得聯(lián)系,以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月,任何一方都有權終止全部或部分合同。
    第十一條 稅金
    第十二條 附則
    一、 本合同一式 份,甲乙雙方各持 份,并經(jīng)雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責任義務,結清合同款項后自動終止。
    二、 本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
    第十三條 其他
    一、 乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
    二、 乙方負責對甲方操作人員進行免費培訓,應明確培訓的時間,培訓周期,培訓地點,培訓人數(shù)。
    三、 乙方應嚴格按照國家、省、市的有關規(guī)定,做到安全生產(chǎn),文明施工,杜絕各種安全事故的發(fā)生,安全文明措施費必須專款專用。
    甲 方:(蓋章)法定代表人或授權代表:(簽字)年 月 日
    乙 方:中大空調(diào)集團有限公司 (蓋章) 法定代表人或授權代表: (簽字) 開戶行:德州市商業(yè)銀行銀河支行 帳 號:7000000617 年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇十三
    甲方:(定作方)
    乙方:(承攬方)
    經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就 紙箱 印刷事宜達成如下協(xié)議:
    第一條:甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
    2、由甲方將印制品材料于20xx年8月1日前交給乙方,并辦理交接手續(xù)。
    第二條:交貨時間
    甲方于20xx年12月28日前向乙方提供印刷設計稿,如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料,乙方有權選擇書面通知甲方,書面通知到達甲方后,乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。
    第三條:交貨方式地點 交貨方式:甲方送貨 交貨地點:乙方廠區(qū)
    第四條:付款結算方式及時間
    本合同總金額為 586000 元,甲方支付乙方合同總金額的 30 %,即 元,作為定金及預付款,余款在乙方加工完成并交付之時,由甲方把余款一次性打到博愛縣博宇包裝有限公司對公帳戶上。甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后,自行處理加工承攬物(出售及另作他用)。
    第五條:雙方的權利和義務
    1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后,如因甲方原因未能及時投入生產(chǎn),乙方順延相應加工承攬物交付時間。
    2、乙方在完成甲方項目設計后,經(jīng)甲方認可,投入制作生產(chǎn)或下一步工作流程。
    3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。
    第六條:違約責任
    1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款,乙方有權不安排生產(chǎn)計劃。
    2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質(zhì)量要求交貨,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
    第七條:本合同履行期間,甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同,否則由此造成的經(jīng)濟損失,由責任方承擔,如雙方在本合同履行過程中,發(fā)生任何爭議,均應協(xié)商解決,不能達成一致意見的,雙方共同選定博愛縣人民法院管轄。
    本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
    委托方(蓋章) 承印方(蓋章) 代表: 代表:
    年 月 日
    承攬合同的法律規(guī)定篇十四
    訂立合同雙方:
    承攬方:__________________
    定作方:__________________
    定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品:
    ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
    │品名│規(guī)格│單位│數(shù)量│備注│
    ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
    ││││││
    ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
    ││││││
    └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
    第二條加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
    第四條技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
    第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
    第六條驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
    第七條交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結算方式及期限
    第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
    第十二條承攬方的違約責任:
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條定作方的違約責任:
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
    定作方:____________________(蓋章)
    代表人:____________________(蓋章)
    地址:________________________________
    電話:________________________________
    開戶銀行:____________________________
    帳號:______________________________
    承攬方:__________________________(蓋章)
    代表人:__________________________(蓋章)
    地址:_________________________
    電話:_________________________
    開戶銀行:_____________________
    帳號:_________________________