合同是對交易雙方之間的約定進行明確和強制的一種方式。編寫合同需要注意用詞準確、明確,避免產(chǎn)生歧義和爭議。大家可以通過閱讀范文,了解一些常見的合同類型和相關(guān)條款。
加工合作協(xié)議合同篇一
乙方:周賢斌身份證號碼:
重慶惠正機械有限公司(以下簡稱甲方)與周賢斌(以下簡稱乙方)經(jīng)友好協(xié)商,乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展,依據(jù)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,特制定以下合作協(xié)議:
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設(shè)備)供其使用,同時還提供本公司的相關(guān)業(yè)務(wù)資料給乙方;乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務(wù)工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。
第二條:乙方自行解決交通費和業(yè)務(wù)招待費。
第三條:甲方應(yīng)乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務(wù);乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條:乙方的`所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有,甲方不得占為己有。
第五條:甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)范圍包括:鑄造,沖壓,機械加工。
第六條:甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)提成范圍依據(jù)所述的第五條,其業(yè)務(wù)提成為方式為:甲方按乙方協(xié)定確認的產(chǎn)品加工費的單價計算收??;產(chǎn)品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結(jié)清;結(jié)算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,在7日內(nèi)給乙方結(jié)算一次,每次結(jié)算按實際到帳金額結(jié)清。
第七條:甲方應(yīng)按乙方委托簽定的產(chǎn)品加工合同要求組織生產(chǎn);其產(chǎn)品質(zhì)量的檢測與驗收,乙方按委托加工產(chǎn)品合同的約定來檢測并驗收產(chǎn)品。如甲方加工的產(chǎn)品與乙方委托加工合同技術(shù)不符合,由此造成的產(chǎn)品質(zhì)量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責(zé)。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條:甲方提供給乙方業(yè)務(wù)代理合同,乙方接受甲方領(lǐng)取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節(jié)假日順延。
第十條:違約責(zé)任:甲方在支付乙方的業(yè)務(wù)提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應(yīng)付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條;本協(xié)議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內(nèi),任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意后,再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條:本協(xié)議爭議的解決方式:首先是雙方協(xié)商解決;其次是協(xié)商不成之后,可通過法律途徑解決。
第十三條:本協(xié)議未盡事宜可另行商議;本協(xié)議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章)。
加工合作協(xié)議合同篇二
甲、姓名:????????????????身份證號碼:
出資方式:人民幣??????金額:
乙、姓名:????????????????身份證號碼:
出資方式:人民幣??????金額:
丙、姓名:????????????????身份證號碼:
出資方式:人民幣??????金額:
合伙人由2011年?月?日前繳付出資,出資額沒有實際繳付的,不能算合伙人已出資
;
1、合伙人享有了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況
2、合伙人按出資比率分取紅利及分擔(dān)虧損
4、合伙人不得從事?lián)p害機械廠利益的活動
5、機械廠如因故終止,合伙人依法分得本工廠的剩余財產(chǎn)
1、合伙人對執(zhí)行本機械廠事務(wù)享有同等的權(quán)利
;
1、合伙人協(xié)議約定的經(jīng)營期限屆滿,合伙人不愿繼續(xù)經(jīng)營的
2、全體合伙人決定解散
3、合伙協(xié)議約定的合伙目的已經(jīng)實現(xiàn)或者確定無法實現(xiàn)
4、出現(xiàn)法律、行政法規(guī)規(guī)定的合伙企業(yè)解散的其他原因
1、合伙人違反合伙協(xié)議的,應(yīng)當依法承擔(dān)違約責(zé)任
;
1、本協(xié)議一式???份,合伙人各執(zhí)一份
2、本協(xié)議經(jīng)合伙人共同協(xié)商訂立,合伙人簽字后,自本協(xié)議發(fā)文之日起生效
合伙人簽名:????????????????????身份證號碼:
合伙人簽名:????????????????????身份證號碼:
合伙人簽名:????????????????????身份證號碼:
年??月??日
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,為促進雙方之平等互利與共同發(fā)展,就機械加工合作事宜簽訂本合作協(xié)議,雙方 共同遵守:
一,合作形式 1、合作期限為 2 年,自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
2、合作期限內(nèi),甲方向乙方提供一定業(yè)務(wù)量之訂單,但乙方就上述訂單向甲方的報價不得高于甲方與其 他同類供應(yīng)商間的價格。
2、合作期限內(nèi),乙方的生產(chǎn)設(shè)備(詳見清單)由乙方自行提供,該生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)存放于甲方指定場地。
3、合作期限內(nèi),乙方的生產(chǎn)、管理及設(shè)備的維修、運轉(zhuǎn)等一切事宜均由乙方自行負責(zé)并承擔(dān)。
4、合作期限內(nèi),在乙方與其它供應(yīng)商處于同等商業(yè)條件及生產(chǎn)能力下,甲方應(yīng)優(yōu)先考慮將訂單提供給乙 方,乙方須保質(zhì)保量按時完成全部訂單,且乙方承諾,若獲得甲方訂單,乙方應(yīng)最優(yōu)先安排生產(chǎn)甲方訂單。
5、合作期限內(nèi),乙方必須聘請或配置相應(yīng)自有的技術(shù),生產(chǎn),質(zhì)量等
專業(yè)
人員,確保乙方加工的甲方產(chǎn) 品質(zhì)量和交期完全符合甲方要求。
6、合作期限內(nèi),在乙方履行完畢甲方訂單的前提下,若發(fā)生乙方產(chǎn)能閑置,則乙方可適當自行安排或承 接其它業(yè)務(wù),但乙方不得因為該業(yè)務(wù)而對甲方訂單產(chǎn)生任何影響。
7、甲、乙雙方合作期限內(nèi)發(fā)生的具體業(yè)務(wù)往來及訂單均需另行簽訂相關(guān)的訂單或采購合同,明確權(quán)利義 務(wù)。
二、場地租賃 1、甲方負責(zé)向乙方提供租賃場地,乙方支付租金。
2、租用面積:_____平方米,租金每平方米每年 130 元為標準計算,年租金為___元。
3、租賃期間,因租賃而產(chǎn)生的水費由甲方承擔(dān),電費按乙方對應(yīng)單獨電表計算,甲方代收代付。
4、電費及場地租金均需在費用發(fā)生之次月 10 號前由乙方一次性向甲方支付完畢。
5、乙方在指定租賃場地內(nèi),應(yīng)在甲方的同意及安排下設(shè)置并區(qū)分生產(chǎn)、辦公場所及倉庫,租賃場地及物 品由乙方自行管理并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任及
安全
責(zé)任。三、管理模式 1、甲、乙雙方均系獨立法人,管理獨立,財務(wù)獨立,人事獨立。
2、為便于管理,在租賃場地內(nèi),乙方同意遵守甲方
關(guān)于
現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、安全管理等各項甲方之規(guī) 章制度。乙方之管理人員,生產(chǎn)人員的著裝及上下班時間亦與甲方保持一致。
3、合作期間,若乙方及其客戶須參觀甲方車間及辦公場所等,須事先征得甲方書面之許可。
4、甲、乙雙方不得因合作而侵犯或泄露對方的商業(yè)秘密(包括但不限于技術(shù)資料、管理信息、人事制度、 客戶情況等)。
5、乙方不得繞過甲方與甲方客戶直接發(fā)生溝通或業(yè)務(wù)關(guān)系,否則視為違約,乙方除按本協(xié)議承擔(dān)違約責(zé) 任外,甲方因此產(chǎn)生的任何損失,亦由乙方承擔(dān)。
6、本協(xié)議及附件之內(nèi)容,締約雙方不得以任何形式并因任何故意或過失而透露給本協(xié)議簽約雙方之外的 第三人知曉。
四、合作終止 合作期間,甲乙雙方中任何一方都有權(quán)解決協(xié)議,但必須提前 90 天書面通知對方,否則視為違約。1五、違約責(zé)任 任何一方違反本協(xié)議約定,除應(yīng)賠償守約方的經(jīng)濟損失外,守約方因此產(chǎn)生的實現(xiàn)權(quán)利的費用(包括但不 限于訴訟費、公證費、律師費等)亦由違約方承擔(dān)。
六、本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。協(xié)商不成,雙方同意由甲方住所地法院管轄。
七、雙方聲明:本合同各方對本協(xié)議各條款的內(nèi)容及后果均已知悉,本協(xié)議不存在欺詐、脅迫、重大誤解、 顯失公平、乘人之危的情形。
八、本協(xié)議之附件系本協(xié)議的有效組成部分,與本協(xié)議具備同等法律效力。
九、本協(xié)議一式 份,雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
乙方投入設(shè)備清單:
序號 1 2 3 4 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格 生產(chǎn)廠家 投入數(shù)量 設(shè)備到達日期甲 方(簽章) :
授權(quán)代表(簽字) :
二 00 八年 月 日乙 方(簽章) :
授權(quán)代表(簽字):?
委托加工合作協(xié)議甲方:
法定代表人:
地址:
聯(lián)系人:
電話:乙方:
法定代表人:
地址:
聯(lián)系人:
電話:鑒于甲方對于瓷器有非常好的創(chuàng)意、設(shè)計以及良好市場推廣能力,乙方具有 設(shè)計、生產(chǎn)和制作瓷器的相關(guān)資源和豐富的經(jīng)驗,在此基礎(chǔ)上,甲乙雙方本著自 互惠、友好、誠實信用的原則,就甲方委托乙方制作器皿的相關(guān)事項達成如下協(xié) 議:一、委托加工方式 1. 甲方向乙方提供瓷器產(chǎn)品的設(shè)計圖紙或概念(具體以甲方提供給乙方的 為準),乙方負責(zé)將該款產(chǎn)品設(shè)計圖紙或概念轉(zhuǎn)化為三維效果圖,并將該產(chǎn)品的 三維效果圖提供給甲方溝通確認, 經(jīng)甲方確認同意該款產(chǎn)品的效果圖和報價后再 由乙方進行打樣,打樣的樣品經(jīng)甲方確認后由乙方安排生產(chǎn)并監(jiān)督工期和質(zhì)量。
2. 乙方保證按照甲方要求的期限、質(zhì)量(以雙方按照圖紙打樣出來的樣品 為準)、數(shù)量提供成品。乙方應(yīng)將成品運輸至甲方指定的地點或按照甲方指示發(fā) 送至甲方的客戶處, 費用由甲方承擔(dān)。如甲方或甲方客戶接收到的成品與打樣的 樣品不符,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
二、產(chǎn)品制作費用的支付方式 關(guān)于甲方向乙方定制的產(chǎn)品,雙方約定費用的支付方式如下:
1. 關(guān)于樣品制作費用的支付方式:
甲方向乙方提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙或者概念后,經(jīng)乙方協(xié)助實現(xiàn) 3d 化并經(jīng)過甲 方確認 3d 效果圖和報價后,開始正式制作樣品前,甲方應(yīng)向乙方支付樣品制作費的 50%,在完成樣品制作完成后,發(fā)給甲方確認前,甲方應(yīng)支付乙方樣品制作 的 50%尾款。
2.關(guān)于成品制作費用的支付方式 在甲方確定樣品后, 乙方準備生產(chǎn)成品之前,甲方需支付乙方所有制作費用 的 30%作為預(yù)付款。乙方在收到甲方預(yù)付款之后,開始進行產(chǎn)品生產(chǎn)。在完成產(chǎn) 品生產(chǎn),準備發(fā)貨之前,甲方需支付所有制作費用的 50%;乙方根據(jù)甲方的指示 將產(chǎn)品發(fā)送至甲方指定的地點, 甲方確認收貨并完成驗收后 5 日內(nèi),甲方向乙方 支付剩余的貨款,即 20%。
三、產(chǎn)品保密責(zé)任以及知識產(chǎn)權(quán)歸屬的約定 1.對于甲方通過任何方式向乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計圖紙以及乙方在甲方提供 的圖紙基礎(chǔ)上完成三維效果圖和瓷器樣品,甲方對該設(shè)計圖紙、三維效果圖以及 瓷器樣品享有全部的知識產(chǎn)權(quán) (包括但不限于著作權(quán)、 專利申請權(quán)、 商標權(quán)等等) , 未經(jīng)甲方許可, 乙方不得自行加工或者許可任何第三方使用甲方享有知識產(chǎn)權(quán)的 該款產(chǎn)品的設(shè)計圖、三維效果圖。
2.乙方應(yīng)對從甲方處獲得的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的.技術(shù)方案、制造方法、工 藝流程、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、實驗結(jié)果、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙、樣品、樣機、模型、 模具、說明書、操作手冊、技術(shù)文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電等一切有關(guān)的信 息予以保密,不得向任何無關(guān)的第三方泄露,否則,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
3.甲方在經(jīng)過乙方同意的情況下, 有權(quán)在乙方現(xiàn)有的工作室中從乙方設(shè)計和 生產(chǎn)的產(chǎn)品中挑選甲方認為適合進行銷售的系列作品,對于甲方選中的系列作 品, 甲方可以要求乙方獨家供應(yīng)給甲方,具體的供貨方式及條件屆時由雙方另行 協(xié)商確定。
四、違約責(zé)任 1.本協(xié)議雙方應(yīng)當遵守本協(xié)議的約定,任何一方不得違反本合同的約定。
2.如乙方違反本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定, 經(jīng)甲方三次通知警告后仍不改正違約行為 的, 甲方可以立即通知乙方解除本協(xié)議,此時乙方應(yīng)賠償因該違約行為給甲方造 成的一切損失,賠償金額不應(yīng)低于甲方訂購該批產(chǎn)品的費用以及打樣費的總金 額。3.如甲方違反本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)乙方三次警告后仍不改正違約行為的, 乙方可以立即通知甲方解除本協(xié)議, 此時甲方應(yīng)賠償因該違約行為給乙方造成的 一切損失,賠償金額不應(yīng)低于乙方服務(wù)費的總金額。
五、郵件以及通訊地址 甲方指定其通訊郵箱為:
,乙方指定其通訊郵箱為:
,甲方通過指定郵箱向乙方指定郵箱發(fā)送的圖紙、通知等文件視為乙方已經(jīng)收到,并 且乙方確認:本合同首頁的地址為相關(guān)文件、文書的送達地址,在甲方有關(guān)文書 無法直接送達給乙方的情形下(包括且不限于乙方下落不明或拒收),甲方以 ems 或掛號信郵寄至該地址的,視為已送達。地址發(fā)生變化,乙方應(yīng)書面告知甲 方,否則對上述地址的送達視為已經(jīng)送達。六、爭議解決 在本協(xié)議履行過程中, 發(fā)生爭議的, 甲乙雙方應(yīng)當友好協(xié)商解決; 協(xié)商不成的, 可以向甲方所在地的人民法院起訴, 并且敗訴方要承擔(dān)與訴訟有關(guān)的一切實際發(fā) 生的費用(包括但不限于律師費、調(diào)查費、交通、住宿費或差旅費、公證費等)。七、生效條款 本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方(蓋章):
法定代表人(簽字):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):簽訂日期:
此協(xié)議于____年__月__日由以下兩方簽訂:
委托方:____有限公司
地址:__(郵編:______)
電話:(__)______
傳真:(__)______
銀行:____________
銀行戶頭號碼:______
增值稅號碼:______
(以下稱“委托方”)
加工方:____有限公司
地址:____(郵編:____)
電話:(__)____
傳真:(__)____
銀行:____________
銀行戶頭號碼:____________
(以下稱“加工方)。
委托方和加工方合稱為“雙方”。
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)委托方為____產(chǎn)品之唯一商標持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
每月訂單
(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(5)加工方在收悉訂單后,必須在一個星期內(nèi)以傳真書面向委托方確認訂單。
(6)除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
原材料及包裝材料安排
(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負責(zé)。
加工費
(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至____年__月__日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
(11)委托方將負責(zé)產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。
(12)委托方負責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜,及支付相關(guān)運費和保險費。
技術(shù)及工藝
(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一),加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責(zé)加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質(zhì)指標要求,加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān),除非:
a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);
b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
付款條件
(14)首次加工費,委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標的侵權(quán)責(zé)任
(16)非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責(zé)任
(17)加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標,委托方負責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責(zé)任。
協(xié)議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(20)協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
協(xié)議期限
(21)本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
附件一:
____品質(zhì)指標要求
1
2
3
4
委托方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
加工合作協(xié)議合同篇三
合同編號:
承攬方:有限公司簽訂時間:
定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標準:
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣),在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應(yīng)書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx年月日前交貨,服裝制作完成后由承攬方方負責(zé)(送)貨至定作方指定地點(地點),所需費用由承攬方承擔(dān)。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
六、包裝標準、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責(zé)任:
如有違約,違約方責(zé)任自負,凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限:年月日至年月日止。
定作方:承攬方:
(蓋章)(蓋章)。
代表人:代表人:電話:電話:
加工合作協(xié)議合同篇四
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
第一條:甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品:
第二條:甲方須于_____年_____月_____日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條:乙方須先預(yù)付給甲方人民幣元作為生產(chǎn)貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第五條:產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔(dān)。
第六條:發(fā)往廣州市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔(dān)。
第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
第十條:本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應(yīng)。
第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
簽約代表:
簽約日期:_____年_____月_____日
乙方:
簽約代表:
簽約日期:_____年_____月_____日
加工合作協(xié)議合同篇五
甲方:
乙方:。
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.。
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:?份,由甲方于?年?月?日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復(fù),提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:?元。(乙方附明細清單)。
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:?年?月?日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預(yù)付款:?元(大寫:?元).乙方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.甲方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責(zé)任。
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責(zé)重新加工,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
加工合作協(xié)議合同篇六
甲方:
乙方:
甲乙各方本著平等自愿、優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展的原則,按《合同法》有關(guān)條款規(guī)定,為明確各方的權(quán)益和義務(wù)關(guān)系,就甲乙各方共同合作經(jīng)營服裝工廠事宜,經(jīng)過充分友好協(xié)商達成一致意見,共同制定。
本協(xié)議如下,以便各方共同遵守執(zhí)行。
該合作工廠位于:
經(jīng)營場所廠房面積:平方米。
主要經(jīng)營范圍為:服裝貼牌加工,及銷售。
二:合作方式:
1、由于合理避稅,工商執(zhí)照有作為一人公司成立。
2、在合作期限內(nèi)各方出資,共同經(jīng)營、共擔(dān)風(fēng)險、共負盈虧。
3、各方委托某一方全權(quán)管理合作工廠的生產(chǎn)事務(wù)。
暫簽二年,本協(xié)議始年月日至年月日。期滿后,各方同意延長合作經(jīng)營期限的,可另行簽訂合作工廠協(xié)議。
甲方出資%,即人民幣萬元整;乙方出資%,即人民幣萬元整;。
1、各方按出資金比例分享共同投資經(jīng)營的利潤,共同承擔(dān)投資經(jīng)營的虧損。
2、各方約定每半年為一期限,對合作工廠的經(jīng)營狀況進行分析。
3、經(jīng)過各方協(xié)商合作工廠滿一年的利潤,其利潤可分配。
4、各方利潤的資金只能用于合作工廠的開支,如果用于項目投資必須由各方同意方可使用。
5、合作期滿后,甲方不能以任何理由阻止乙方取得應(yīng)得的利潤。合作期滿,可以撤股。投資固定資產(chǎn),重新評估。
6、合作期間任何一方不得以任何理由抽回資金,但可以在現(xiàn)有的.雙方股東范圍內(nèi)轉(zhuǎn)入股份。
7、甲方股份占比%,乙方股份占比%。
甲方盡量滿足合作工廠的產(chǎn)能,價格由曾清余簽字確認后,才能生產(chǎn)數(shù)量進入財務(wù)賬冊。
各方確認合作工廠的生產(chǎn)事務(wù)由陳金鶴為財務(wù),張?zhí)K為廠內(nèi)一切事物主管。
1、合作工廠的設(shè)備保養(yǎng)、維修費用及其它的日常費用由合作工廠承擔(dān)。
2、計劃訂單的安排以利潤化為原則,特殊情況須具體協(xié)商面定。
3、合作工廠應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,發(fā)生任何安全傷亡事故由具體負責(zé)日常管理工廠方負責(zé),其它雙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
4、連續(xù)或擴大生產(chǎn)的再投資以協(xié)商共同投資為原則,后期利潤分配須按各方實際追加投資比例作相應(yīng)的傾斜調(diào)整。
如任何一方不履行本協(xié)議,違約一方應(yīng)當向其它各方支付懲罰性違約金,并。
應(yīng)賠償對方的經(jīng)濟損失。
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除。2、全體合伙人同意終止合伙關(guān)系。
3、已不具備法定合伙人數(shù)。
4、合伙事務(wù)完成或不能完成。
5、被依法撤銷。
6、出現(xiàn)法律、行政法規(guī)規(guī)定的合伙企業(yè)解散的其他原因。
甲方簽字(蓋章):
身份證:
聯(lián)系電話:
日期:
乙方簽字(蓋章):
身份證:
聯(lián)系電話:
日期:
加工合作協(xié)議合同篇七
乙方:
根據(jù)平等自愿,互惠互利的原則,雙方協(xié)商經(jīng)銷協(xié)議如下:
一、甲方授權(quán)乙方在經(jīng)銷萊珂服飾。
二、甲方以商品全國統(tǒng)一零售價的4、5折作為乙方結(jié)算價,并開具增值稅發(fā)票。運費由乙方負擔(dān),甲方代辦運輸手續(xù)。本市內(nèi)運輸由甲方承擔(dān)。
三、乙方自行看樣定貨,發(fā)貨后不作退換貨處理。如有質(zhì)量問題,貨到三天內(nèi)通知甲方,并發(fā)回給甲方鑒定,過期不再處理。
四、乙方在該地區(qū)經(jīng)銷期間,應(yīng)維護甲方的品牌形象,不得損害甲方的利益,做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)、售后服務(wù)工作。
五、甲方授權(quán)期限為半年,經(jīng)甲方對乙方銷售業(yè)績考核,再協(xié)商制定續(xù)簽手續(xù),或轉(zhuǎn)為連鎖經(jīng)營點。
1、有違反本協(xié)議之事的行為。
2、不能及時給付貨款。
3、提供暢銷產(chǎn)品,供同業(yè)仿造。
4、對外促銷等廣告,未經(jīng)甲方事先同意而實施。
5、乙方違反以上條例,經(jīng)口頭勸告無效,再發(fā)書面通知限期改正,如還不思改過,經(jīng)甲方信函通知乙方終止本協(xié)議。
七、協(xié)議期滿,自動終止雙方義務(wù)。
八、協(xié)議期間,如有異議,雙方協(xié)商解決。如雙方協(xié)商不成可在簽約地點處所管轄法院提出訴訟。
甲方名稱:
乙方名稱:
簽約日期:年月日
加工合作協(xié)議合同篇八
乙方:
甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容。
第二條甲方責(zé)任。
1、按計劃委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工品款式、數(shù)量、工藝要求、交貨時間等。
3、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責(zé)任。
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn),不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
第四條付款方式及交貨地點。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務(wù)核實即付余款,交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準。
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異,甲方應(yīng)在收到貨物之日起5日內(nèi)書面通知乙方處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第六條違約責(zé)任。
1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數(shù)量、質(zhì)量與合同約定不符,應(yīng)賠償甲方此批貨款總價10%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方負擔(dān)。
2、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力。
在本合同期內(nèi),如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責(zé)任。
第九條爭議解決辦法。
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由仲裁委員會裁決處理。
第十條其他。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
加工合作協(xié)議合同篇九
甲方(供方):
乙方(需方):
甲乙雙方本著平等互利的原則,就甲方向乙方加工卷材(下稱貨物)的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
乙方根據(jù)自己的生產(chǎn)需要分批次下訂單,每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規(guī)格、數(shù)量以信函或傳真的方式通知甲方,以便甲方安排生產(chǎn)。
單價由雙方根據(jù)交易時的市場情況協(xié)商確定,商定后在訂貨單和送貨單中注明。
按照甲方的企業(yè)標準執(zhí)行。
1、雙方每月的日對帳一次,由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據(jù)進行匯總,出具對帳單,乙方應(yīng)積極配合核對,五日內(nèi)必須完成對帳工作,對賬結(jié)果作為雙方結(jié)算的依據(jù)(事先經(jīng)過傳真對帳的,須在事后當面確認)。
2、貨款按月結(jié)算,當月貨款在當月對賬后付清。
1、甲方收到乙方的生產(chǎn)通知后,在_____天內(nèi)組織生產(chǎn)并交貨完畢,甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫,乙方需派遣指定人員簽收貨物,送貨單要明確收貨數(shù)量、單價、總額等內(nèi)容,送貨單作為結(jié)算的憑證。經(jīng)雙方協(xié)商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定,顯示在每次的訂單中,指定收貨人名單由乙方提供(加蓋乙方公章),如需變更指定收貨人,應(yīng)提前將變更聲明寄給甲方。
2、貨物驗收后天為異議期,乙方如在質(zhì)量異議期內(nèi)不向甲方提出書面異議的,則視為貨物的應(yīng)檢查驗收項目全部符合本合同約定。
1、甲方逾期交貨的,每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金;
2、乙方逾期付款的,每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金;
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付,甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍(即每天萬分之十)支付違約金。
九、爭議解決:雙方因履行本合同產(chǎn)生爭議的,應(yīng)先友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意由有管轄權(quán)的人民法院解決。
本合同有效期從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
1、本合同經(jīng)雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
3、雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、生產(chǎn)通知單(訂單)、送貨單、乙方收貨人身份證復(fù)印件等均作為本合同的附件。
甲方:
地址:
電話:
經(jīng)辦人:
簽訂日期:_____年_____月_____日
乙方:
地址:
電話:
經(jīng)辦人:
簽訂日期:_____年_____月_____日
加工合作協(xié)議合同篇十
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________。
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注。
二、甲方以下達“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn),明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責(zé)每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料,布料除外由___方提供,其費用由___方承擔(dān)。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔(dān)。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(布料不及時到位)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、甲方提供布料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔(dān)。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn),應(yīng)及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔(dān)。
七、裁床開裁前負責(zé)對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
八、結(jié)算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結(jié)算,合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應(yīng)本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產(chǎn)生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應(yīng)方):_____________。
地址:______________________。
甲方身份證:__________________。
授權(quán)代表:__________________。
日期:______________________
乙方(加工方):_____________。
地址:_____________________。
乙方身份證:____。
公司蓋章:___________________。
日期:_____________________
加工合作協(xié)議合同篇十一
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
定作人:_______________________________。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔(dān)。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔(dān)。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術(shù)資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔(dān)。
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉(zhuǎn)包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。
第八條保密。
承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當賠償損失。
第十條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任。
1.承攬人的違約責(zé)任。
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任。
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______。
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______。
加工合作協(xié)議合同篇十二
甲方:
乙方:
方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時,方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知方;方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作,方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應(yīng)當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應(yīng)當按方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條方的違約責(zé)任。
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取物的,承攬方有權(quán)將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應(yīng)補償不足部分;如物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方:
乙方:
日期:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
加工合作協(xié)議合同篇十三
經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:
1、產(chǎn)品品名:
2、產(chǎn)品規(guī)格為:
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議,加工廠合同協(xié)議書范本。
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應(yīng)盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附“”商標使用授權(quán)書。
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)負甲方直接損失賠償責(zé)任:
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負責(zé)調(diào)換;。
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔(dān)責(zé)任,合同范本《加工廠合同協(xié)議書范本》。
5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件,相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市。
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責(zé),乙方負責(zé)裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應(yīng)提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標準。
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內(nèi)的,第天不低于萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低于萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
1、合同解除的條件。
2、爭議解決途徑。
3、合同生效時間。
委托方加工方。
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日。
加工合作協(xié)議合同篇十四
甲方:
乙方:
1、委托加工產(chǎn)品:_________。
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
3、單價:_________。
4、交貨期限:按乙方接單日起________天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
4、其他質(zhì)量問題的確認。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量,如有超過范圍按每件扣款五元。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負擔(dān)。
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領(lǐng)料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行帳戶為:________________________。
銀行戶名:______________________________。
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標,未達到質(zhì)量要求、技術(shù)指標,乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金________成本價。
6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
甲方:
乙方:
加工合作協(xié)議合同篇十五
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實,產(chǎn)品嚴格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標準。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構(gòu)檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位,其商標為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)。
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的`違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
乙方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
加工合作協(xié)議合同篇十六
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
乙方向甲方提供加工(產(chǎn)品)套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間,每個月向甲方提供原材料,并負責(zé)運至車站(經(jīng)港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的個月內(nèi)將加工后的成品套負責(zé)運至港曰交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含—%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行木合同不負責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加丄產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的年為每套_______幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套_______幣_______元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前_______個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條不可抗力。
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延_____________________履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本若友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國仲裁委員會進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式—份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、—兩國文字書就,兩國文字具有同等效力,如兩國文字引起歧義,則以—為準。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的—%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:______________(蓋章)乙方:______________(蓋章)。
加工合作協(xié)議合同篇一
乙方:周賢斌身份證號碼:
重慶惠正機械有限公司(以下簡稱甲方)與周賢斌(以下簡稱乙方)經(jīng)友好協(xié)商,乙方愿意追隨甲方以謀求發(fā)展,依據(jù)有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,特制定以下合作協(xié)議:
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設(shè)備)供其使用,同時還提供本公司的相關(guān)業(yè)務(wù)資料給乙方;乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務(wù)工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。
第二條:乙方自行解決交通費和業(yè)務(wù)招待費。
第三條:甲方應(yīng)乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務(wù);乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條:乙方的`所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有,甲方不得占為己有。
第五條:甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)范圍包括:鑄造,沖壓,機械加工。
第六條:甲乙雙方合作的業(yè)務(wù)提成范圍依據(jù)所述的第五條,其業(yè)務(wù)提成為方式為:甲方按乙方協(xié)定確認的產(chǎn)品加工費的單價計算收??;產(chǎn)品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結(jié)清;結(jié)算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,在7日內(nèi)給乙方結(jié)算一次,每次結(jié)算按實際到帳金額結(jié)清。
第七條:甲方應(yīng)按乙方委托簽定的產(chǎn)品加工合同要求組織生產(chǎn);其產(chǎn)品質(zhì)量的檢測與驗收,乙方按委托加工產(chǎn)品合同的約定來檢測并驗收產(chǎn)品。如甲方加工的產(chǎn)品與乙方委托加工合同技術(shù)不符合,由此造成的產(chǎn)品質(zhì)量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責(zé)。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條:甲方提供給乙方業(yè)務(wù)代理合同,乙方接受甲方領(lǐng)取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節(jié)假日順延。
第十條:違約責(zé)任:甲方在支付乙方的業(yè)務(wù)提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應(yīng)付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條;本協(xié)議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內(nèi),任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意后,再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條:本協(xié)議爭議的解決方式:首先是雙方協(xié)商解決;其次是協(xié)商不成之后,可通過法律途徑解決。
第十三條:本協(xié)議未盡事宜可另行商議;本協(xié)議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章):乙方(簽章)。
加工合作協(xié)議合同篇二
甲、姓名:????????????????身份證號碼:
出資方式:人民幣??????金額:
乙、姓名:????????????????身份證號碼:
出資方式:人民幣??????金額:
丙、姓名:????????????????身份證號碼:
出資方式:人民幣??????金額:
合伙人由2011年?月?日前繳付出資,出資額沒有實際繳付的,不能算合伙人已出資
;
1、合伙人享有了解企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況
2、合伙人按出資比率分取紅利及分擔(dān)虧損
4、合伙人不得從事?lián)p害機械廠利益的活動
5、機械廠如因故終止,合伙人依法分得本工廠的剩余財產(chǎn)
1、合伙人對執(zhí)行本機械廠事務(wù)享有同等的權(quán)利
;
1、合伙人協(xié)議約定的經(jīng)營期限屆滿,合伙人不愿繼續(xù)經(jīng)營的
2、全體合伙人決定解散
3、合伙協(xié)議約定的合伙目的已經(jīng)實現(xiàn)或者確定無法實現(xiàn)
4、出現(xiàn)法律、行政法規(guī)規(guī)定的合伙企業(yè)解散的其他原因
1、合伙人違反合伙協(xié)議的,應(yīng)當依法承擔(dān)違約責(zé)任
;
1、本協(xié)議一式???份,合伙人各執(zhí)一份
2、本協(xié)議經(jīng)合伙人共同協(xié)商訂立,合伙人簽字后,自本協(xié)議發(fā)文之日起生效
合伙人簽名:????????????????????身份證號碼:
合伙人簽名:????????????????????身份證號碼:
合伙人簽名:????????????????????身份證號碼:
年??月??日
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,為促進雙方之平等互利與共同發(fā)展,就機械加工合作事宜簽訂本合作協(xié)議,雙方 共同遵守:
一,合作形式 1、合作期限為 2 年,自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
2、合作期限內(nèi),甲方向乙方提供一定業(yè)務(wù)量之訂單,但乙方就上述訂單向甲方的報價不得高于甲方與其 他同類供應(yīng)商間的價格。
2、合作期限內(nèi),乙方的生產(chǎn)設(shè)備(詳見清單)由乙方自行提供,該生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)存放于甲方指定場地。
3、合作期限內(nèi),乙方的生產(chǎn)、管理及設(shè)備的維修、運轉(zhuǎn)等一切事宜均由乙方自行負責(zé)并承擔(dān)。
4、合作期限內(nèi),在乙方與其它供應(yīng)商處于同等商業(yè)條件及生產(chǎn)能力下,甲方應(yīng)優(yōu)先考慮將訂單提供給乙 方,乙方須保質(zhì)保量按時完成全部訂單,且乙方承諾,若獲得甲方訂單,乙方應(yīng)最優(yōu)先安排生產(chǎn)甲方訂單。
5、合作期限內(nèi),乙方必須聘請或配置相應(yīng)自有的技術(shù),生產(chǎn),質(zhì)量等
專業(yè)
人員,確保乙方加工的甲方產(chǎn) 品質(zhì)量和交期完全符合甲方要求。
6、合作期限內(nèi),在乙方履行完畢甲方訂單的前提下,若發(fā)生乙方產(chǎn)能閑置,則乙方可適當自行安排或承 接其它業(yè)務(wù),但乙方不得因為該業(yè)務(wù)而對甲方訂單產(chǎn)生任何影響。
7、甲、乙雙方合作期限內(nèi)發(fā)生的具體業(yè)務(wù)往來及訂單均需另行簽訂相關(guān)的訂單或采購合同,明確權(quán)利義 務(wù)。
二、場地租賃 1、甲方負責(zé)向乙方提供租賃場地,乙方支付租金。
2、租用面積:_____平方米,租金每平方米每年 130 元為標準計算,年租金為___元。
3、租賃期間,因租賃而產(chǎn)生的水費由甲方承擔(dān),電費按乙方對應(yīng)單獨電表計算,甲方代收代付。
4、電費及場地租金均需在費用發(fā)生之次月 10 號前由乙方一次性向甲方支付完畢。
5、乙方在指定租賃場地內(nèi),應(yīng)在甲方的同意及安排下設(shè)置并區(qū)分生產(chǎn)、辦公場所及倉庫,租賃場地及物 品由乙方自行管理并承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任及
安全
責(zé)任。三、管理模式 1、甲、乙雙方均系獨立法人,管理獨立,財務(wù)獨立,人事獨立。
2、為便于管理,在租賃場地內(nèi),乙方同意遵守甲方
關(guān)于
現(xiàn)場管理、質(zhì)量管理、安全管理等各項甲方之規(guī) 章制度。乙方之管理人員,生產(chǎn)人員的著裝及上下班時間亦與甲方保持一致。
3、合作期間,若乙方及其客戶須參觀甲方車間及辦公場所等,須事先征得甲方書面之許可。
4、甲、乙雙方不得因合作而侵犯或泄露對方的商業(yè)秘密(包括但不限于技術(shù)資料、管理信息、人事制度、 客戶情況等)。
5、乙方不得繞過甲方與甲方客戶直接發(fā)生溝通或業(yè)務(wù)關(guān)系,否則視為違約,乙方除按本協(xié)議承擔(dān)違約責(zé) 任外,甲方因此產(chǎn)生的任何損失,亦由乙方承擔(dān)。
6、本協(xié)議及附件之內(nèi)容,締約雙方不得以任何形式并因任何故意或過失而透露給本協(xié)議簽約雙方之外的 第三人知曉。
四、合作終止 合作期間,甲乙雙方中任何一方都有權(quán)解決協(xié)議,但必須提前 90 天書面通知對方,否則視為違約。1五、違約責(zé)任 任何一方違反本協(xié)議約定,除應(yīng)賠償守約方的經(jīng)濟損失外,守約方因此產(chǎn)生的實現(xiàn)權(quán)利的費用(包括但不 限于訴訟費、公證費、律師費等)亦由違約方承擔(dān)。
六、本協(xié)議未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商并簽訂補充協(xié)議。協(xié)商不成,雙方同意由甲方住所地法院管轄。
七、雙方聲明:本合同各方對本協(xié)議各條款的內(nèi)容及后果均已知悉,本協(xié)議不存在欺詐、脅迫、重大誤解、 顯失公平、乘人之危的情形。
八、本協(xié)議之附件系本協(xié)議的有效組成部分,與本協(xié)議具備同等法律效力。
九、本協(xié)議一式 份,雙方各執(zhí)一份,本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
乙方投入設(shè)備清單:
序號 1 2 3 4 設(shè)備名稱 設(shè)備規(guī)格 生產(chǎn)廠家 投入數(shù)量 設(shè)備到達日期甲 方(簽章) :
授權(quán)代表(簽字) :
二 00 八年 月 日乙 方(簽章) :
授權(quán)代表(簽字):?
委托加工合作協(xié)議甲方:
法定代表人:
地址:
聯(lián)系人:
電話:乙方:
法定代表人:
地址:
聯(lián)系人:
電話:鑒于甲方對于瓷器有非常好的創(chuàng)意、設(shè)計以及良好市場推廣能力,乙方具有 設(shè)計、生產(chǎn)和制作瓷器的相關(guān)資源和豐富的經(jīng)驗,在此基礎(chǔ)上,甲乙雙方本著自 互惠、友好、誠實信用的原則,就甲方委托乙方制作器皿的相關(guān)事項達成如下協(xié) 議:一、委托加工方式 1. 甲方向乙方提供瓷器產(chǎn)品的設(shè)計圖紙或概念(具體以甲方提供給乙方的 為準),乙方負責(zé)將該款產(chǎn)品設(shè)計圖紙或概念轉(zhuǎn)化為三維效果圖,并將該產(chǎn)品的 三維效果圖提供給甲方溝通確認, 經(jīng)甲方確認同意該款產(chǎn)品的效果圖和報價后再 由乙方進行打樣,打樣的樣品經(jīng)甲方確認后由乙方安排生產(chǎn)并監(jiān)督工期和質(zhì)量。
2. 乙方保證按照甲方要求的期限、質(zhì)量(以雙方按照圖紙打樣出來的樣品 為準)、數(shù)量提供成品。乙方應(yīng)將成品運輸至甲方指定的地點或按照甲方指示發(fā) 送至甲方的客戶處, 費用由甲方承擔(dān)。如甲方或甲方客戶接收到的成品與打樣的 樣品不符,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
二、產(chǎn)品制作費用的支付方式 關(guān)于甲方向乙方定制的產(chǎn)品,雙方約定費用的支付方式如下:
1. 關(guān)于樣品制作費用的支付方式:
甲方向乙方提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙或者概念后,經(jīng)乙方協(xié)助實現(xiàn) 3d 化并經(jīng)過甲 方確認 3d 效果圖和報價后,開始正式制作樣品前,甲方應(yīng)向乙方支付樣品制作費的 50%,在完成樣品制作完成后,發(fā)給甲方確認前,甲方應(yīng)支付乙方樣品制作 的 50%尾款。
2.關(guān)于成品制作費用的支付方式 在甲方確定樣品后, 乙方準備生產(chǎn)成品之前,甲方需支付乙方所有制作費用 的 30%作為預(yù)付款。乙方在收到甲方預(yù)付款之后,開始進行產(chǎn)品生產(chǎn)。在完成產(chǎn) 品生產(chǎn),準備發(fā)貨之前,甲方需支付所有制作費用的 50%;乙方根據(jù)甲方的指示 將產(chǎn)品發(fā)送至甲方指定的地點, 甲方確認收貨并完成驗收后 5 日內(nèi),甲方向乙方 支付剩余的貨款,即 20%。
三、產(chǎn)品保密責(zé)任以及知識產(chǎn)權(quán)歸屬的約定 1.對于甲方通過任何方式向乙方提供的產(chǎn)品設(shè)計圖紙以及乙方在甲方提供 的圖紙基礎(chǔ)上完成三維效果圖和瓷器樣品,甲方對該設(shè)計圖紙、三維效果圖以及 瓷器樣品享有全部的知識產(chǎn)權(quán) (包括但不限于著作權(quán)、 專利申請權(quán)、 商標權(quán)等等) , 未經(jīng)甲方許可, 乙方不得自行加工或者許可任何第三方使用甲方享有知識產(chǎn)權(quán)的 該款產(chǎn)品的設(shè)計圖、三維效果圖。
2.乙方應(yīng)對從甲方處獲得的有關(guān)生產(chǎn)和產(chǎn)品銷售的.技術(shù)方案、制造方法、工 藝流程、計算機軟件、數(shù)據(jù)庫、實驗結(jié)果、技術(shù)數(shù)據(jù)、圖紙、樣品、樣機、模型、 模具、說明書、操作手冊、技術(shù)文檔、涉及商業(yè)秘密的業(yè)務(wù)函電等一切有關(guān)的信 息予以保密,不得向任何無關(guān)的第三方泄露,否則,乙方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
3.甲方在經(jīng)過乙方同意的情況下, 有權(quán)在乙方現(xiàn)有的工作室中從乙方設(shè)計和 生產(chǎn)的產(chǎn)品中挑選甲方認為適合進行銷售的系列作品,對于甲方選中的系列作 品, 甲方可以要求乙方獨家供應(yīng)給甲方,具體的供貨方式及條件屆時由雙方另行 協(xié)商確定。
四、違約責(zé)任 1.本協(xié)議雙方應(yīng)當遵守本協(xié)議的約定,任何一方不得違反本合同的約定。
2.如乙方違反本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定, 經(jīng)甲方三次通知警告后仍不改正違約行為 的, 甲方可以立即通知乙方解除本協(xié)議,此時乙方應(yīng)賠償因該違約行為給甲方造 成的一切損失,賠償金額不應(yīng)低于甲方訂購該批產(chǎn)品的費用以及打樣費的總金 額。3.如甲方違反本協(xié)議的相關(guān)規(guī)定,經(jīng)乙方三次警告后仍不改正違約行為的, 乙方可以立即通知甲方解除本協(xié)議, 此時甲方應(yīng)賠償因該違約行為給乙方造成的 一切損失,賠償金額不應(yīng)低于乙方服務(wù)費的總金額。
五、郵件以及通訊地址 甲方指定其通訊郵箱為:
,乙方指定其通訊郵箱為:
,甲方通過指定郵箱向乙方指定郵箱發(fā)送的圖紙、通知等文件視為乙方已經(jīng)收到,并 且乙方確認:本合同首頁的地址為相關(guān)文件、文書的送達地址,在甲方有關(guān)文書 無法直接送達給乙方的情形下(包括且不限于乙方下落不明或拒收),甲方以 ems 或掛號信郵寄至該地址的,視為已送達。地址發(fā)生變化,乙方應(yīng)書面告知甲 方,否則對上述地址的送達視為已經(jīng)送達。六、爭議解決 在本協(xié)議履行過程中, 發(fā)生爭議的, 甲乙雙方應(yīng)當友好協(xié)商解決; 協(xié)商不成的, 可以向甲方所在地的人民法院起訴, 并且敗訴方要承擔(dān)與訴訟有關(guān)的一切實際發(fā) 生的費用(包括但不限于律師費、調(diào)查費、交通、住宿費或差旅費、公證費等)。七、生效條款 本協(xié)議一式兩份,自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。甲方(蓋章):
法定代表人(簽字):乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):簽訂日期:
此協(xié)議于____年__月__日由以下兩方簽訂:
委托方:____有限公司
地址:__(郵編:______)
電話:(__)______
傳真:(__)______
銀行:____________
銀行戶頭號碼:______
增值稅號碼:______
(以下稱“委托方”)
加工方:____有限公司
地址:____(郵編:____)
電話:(__)____
傳真:(__)____
銀行:____________
銀行戶頭號碼:____________
(以下稱“加工方)。
委托方和加工方合稱為“雙方”。
委托方與加工方在平等、自愿基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商簽訂此協(xié)議,以資共同遵守:
(1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方_____茶產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
(2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工_____產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
(3)委托方為____產(chǎn)品之唯一商標持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
每月訂單
(4)委托方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
(5)加工方在收悉訂單后,必須在一個星期內(nèi)以傳真書面向委托方確認訂單。
(6)除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
(7)委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
(8)加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔(dān)。
原材料及包裝材料安排
(9)原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負責(zé)。
加工費
(10)含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協(xié)議簽訂日起計至____年__月__日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
(11)委托方將負責(zé)產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。
(12)委托方負責(zé)提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜,及支付相關(guān)運費和保險費。
技術(shù)及工藝
(13)成品各項理化指標由委托方提供(見附件一),加工方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由委托方負責(zé)加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質(zhì)控制。加工方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質(zhì)指標要求,加工方對產(chǎn)品質(zhì)量即沒有任何責(zé)任。產(chǎn)品其它質(zhì)量責(zé)任則由委托方承擔(dān),除非:
a產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì);
b產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物;
付款條件
(14)首次加工費,委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成10日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
(15)加工方必須在委托方付款之后三個工作天內(nèi)向委托方開具增值稅發(fā)票。
有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)、專利及商標的侵權(quán)責(zé)任
(16)非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責(zé)任
(17)加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務(wù)指標,委托方負責(zé)上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責(zé)任。
協(xié)議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(20)協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
協(xié)議期限
(21)本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
附件一:
____品質(zhì)指標要求
1
2
3
4
委托方加工方
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日
加工合作協(xié)議合同篇三
合同編號:
承攬方:有限公司簽訂時間:
定作物品名稱、單價、計量單位、數(shù)量、金額、備注:
二、定作物的質(zhì)量標準:
承攬方經(jīng)定作方確認服裝款式、面料小樣、尺寸標準及標志等(附樣),在天內(nèi)完成面料備料及實樣制作。并將完整樣品交定作方確認簽字(蓋章),如有改進意見,應(yīng)書面通知承攬方,并以此作為定作物驗收時的質(zhì)量依據(jù)。
三、交貨期限、方式、地點及運輸費用:
承攬方按照定作方統(tǒng)計的規(guī)格進行制作,并在數(shù)量全部到齊后,于20xx年月日前交貨,服裝制作完成后由承攬方方負責(zé)(送)貨至定作方指定地點(地點),所需費用由承攬方承擔(dān)。
四、驗收標準,方法及提出異議期限:
按確認樣品及改進意見為驗收標準,允許國標尺寸公差壹公分及色差壹級內(nèi)。如有質(zhì)量問題定作方應(yīng)在收到定作物后柒天內(nèi)以書面形式向承攬方提出。
五、結(jié)算方式與期限:
六、包裝標準、隨貨備品、配件:
內(nèi)用防塵袋,外用紙箱包裝,免回收包裝袋,隨貨配送一定數(shù)量的備品(拉鏈、鈕扣、銬扣、配色線和其它)。
七、違約責(zé)任:
如有違約,違約方責(zé)任自負,凡屬承攬方質(zhì)量原因,均有承攬方負責(zé)調(diào)換與修理,承攬方不能交付定作物,向定作方償付不能交付定作物部分價款額的萬分之五/天的違約金。定作方逾期支付定作物品款項,按逾期未支付部分的款額的萬分之五/天償付約金。本合同在履行中如有爭議,雙方依《中華人民共和國合同法》協(xié)商解決,協(xié)商不成移交人民法院解決。
八、其他約定事項:
九、本合同壹式四份,定作方持二份,承攬方持二份,自雙方簽字之日生效。
十、本合同有效期限:年月日至年月日止。
定作方:承攬方:
(蓋章)(蓋章)。
代表人:代表人:電話:電話:
加工合作協(xié)議合同篇四
甲方:
乙方:
甲、乙雙方本著真誠合作,互惠互利的原則根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律的規(guī)定,在友好協(xié)商的基礎(chǔ)上簽訂以下合同,以便雙方共同遵守。
第一條:甲方接受乙方的委托生產(chǎn)加工以下產(chǎn)品:
第二條:甲方須于_____年_____月_____日前將乙方委托生產(chǎn)加工的產(chǎn)品交付給乙方。
第三條:乙方須先預(yù)付給甲方人民幣元作為生產(chǎn)貨物的訂金,剩余金額按合同約定的時間在乙方對貨物驗收完畢后提貨時一次性付清。
第四條:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、規(guī)格按乙方的要求及提供的樣品生產(chǎn)。
第五條:產(chǎn)品的外包裝以防水編織袋為主,如乙方另有要求的,其包裝費用由乙方承擔(dān)。
第六條:發(fā)往廣州市以外的貨物,其一切運輸費用由乙方承擔(dān)。
第七條:甲方須按合同約定的時間按時交貨,如逾期按合同總額的2%付給乙方違約金。
第八條:乙方須按合同約定的時間按時付款,如逾期按合同總額的2%付給甲方違約金。
第九條:因人力不可抗拒的因素甲方無法按時交貨的,本合同無效。
第十條:本合同未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商后可另擬補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效應(yīng)。
第十一條:甲、乙雙方在履行本合同中如有爭議,應(yīng)友好協(xié)商解決。如無法協(xié)商解決的,任何一方均可將此爭議提交甲方所在地法院訴訟解決。
第十二條:本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十三條:本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:
簽約代表:
簽約日期:_____年_____月_____日
乙方:
簽約代表:
簽約日期:_____年_____月_____日
加工合作協(xié)議合同篇五
甲方:
乙方:。
乙方為甲方加工零件一批。經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.。
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一:甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。二:乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:?份,由甲方于?年?月?日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知甲方;甲方應(yīng)當及時回復(fù),提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:?元。(乙方附明細清單)。
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:?年?月?日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預(yù)付款:?元(大寫:?元).乙方不履行合同時,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.甲方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第七條:結(jié)算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳。
第八條:乙方的違約責(zé)任。
一:乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應(yīng)當負責(zé)重新加工,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。二:乙方逾期交付加工件的,應(yīng)當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三:乙方不能交付加工件的,應(yīng)向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
加工合作協(xié)議合同篇六
甲方:
乙方:
甲乙各方本著平等自愿、優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展的原則,按《合同法》有關(guān)條款規(guī)定,為明確各方的權(quán)益和義務(wù)關(guān)系,就甲乙各方共同合作經(jīng)營服裝工廠事宜,經(jīng)過充分友好協(xié)商達成一致意見,共同制定。
本協(xié)議如下,以便各方共同遵守執(zhí)行。
該合作工廠位于:
經(jīng)營場所廠房面積:平方米。
主要經(jīng)營范圍為:服裝貼牌加工,及銷售。
二:合作方式:
1、由于合理避稅,工商執(zhí)照有作為一人公司成立。
2、在合作期限內(nèi)各方出資,共同經(jīng)營、共擔(dān)風(fēng)險、共負盈虧。
3、各方委托某一方全權(quán)管理合作工廠的生產(chǎn)事務(wù)。
暫簽二年,本協(xié)議始年月日至年月日。期滿后,各方同意延長合作經(jīng)營期限的,可另行簽訂合作工廠協(xié)議。
甲方出資%,即人民幣萬元整;乙方出資%,即人民幣萬元整;。
1、各方按出資金比例分享共同投資經(jīng)營的利潤,共同承擔(dān)投資經(jīng)營的虧損。
2、各方約定每半年為一期限,對合作工廠的經(jīng)營狀況進行分析。
3、經(jīng)過各方協(xié)商合作工廠滿一年的利潤,其利潤可分配。
4、各方利潤的資金只能用于合作工廠的開支,如果用于項目投資必須由各方同意方可使用。
5、合作期滿后,甲方不能以任何理由阻止乙方取得應(yīng)得的利潤。合作期滿,可以撤股。投資固定資產(chǎn),重新評估。
6、合作期間任何一方不得以任何理由抽回資金,但可以在現(xiàn)有的.雙方股東范圍內(nèi)轉(zhuǎn)入股份。
7、甲方股份占比%,乙方股份占比%。
甲方盡量滿足合作工廠的產(chǎn)能,價格由曾清余簽字確認后,才能生產(chǎn)數(shù)量進入財務(wù)賬冊。
各方確認合作工廠的生產(chǎn)事務(wù)由陳金鶴為財務(wù),張?zhí)K為廠內(nèi)一切事物主管。
1、合作工廠的設(shè)備保養(yǎng)、維修費用及其它的日常費用由合作工廠承擔(dān)。
2、計劃訂單的安排以利潤化為原則,特殊情況須具體協(xié)商面定。
3、合作工廠應(yīng)依據(jù)國家相關(guān)規(guī)定,發(fā)生任何安全傷亡事故由具體負責(zé)日常管理工廠方負責(zé),其它雙方應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
4、連續(xù)或擴大生產(chǎn)的再投資以協(xié)商共同投資為原則,后期利潤分配須按各方實際追加投資比例作相應(yīng)的傾斜調(diào)整。
如任何一方不履行本協(xié)議,違約一方應(yīng)當向其它各方支付懲罰性違約金,并。
應(yīng)賠償對方的經(jīng)濟損失。
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的,本協(xié)議自動解除。2、全體合伙人同意終止合伙關(guān)系。
3、已不具備法定合伙人數(shù)。
4、合伙事務(wù)完成或不能完成。
5、被依法撤銷。
6、出現(xiàn)法律、行政法規(guī)規(guī)定的合伙企業(yè)解散的其他原因。
甲方簽字(蓋章):
身份證:
聯(lián)系電話:
日期:
乙方簽字(蓋章):
身份證:
聯(lián)系電話:
日期:
加工合作協(xié)議合同篇七
乙方:
根據(jù)平等自愿,互惠互利的原則,雙方協(xié)商經(jīng)銷協(xié)議如下:
一、甲方授權(quán)乙方在經(jīng)銷萊珂服飾。
二、甲方以商品全國統(tǒng)一零售價的4、5折作為乙方結(jié)算價,并開具增值稅發(fā)票。運費由乙方負擔(dān),甲方代辦運輸手續(xù)。本市內(nèi)運輸由甲方承擔(dān)。
三、乙方自行看樣定貨,發(fā)貨后不作退換貨處理。如有質(zhì)量問題,貨到三天內(nèi)通知甲方,并發(fā)回給甲方鑒定,過期不再處理。
四、乙方在該地區(qū)經(jīng)銷期間,應(yīng)維護甲方的品牌形象,不得損害甲方的利益,做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)、售后服務(wù)工作。
五、甲方授權(quán)期限為半年,經(jīng)甲方對乙方銷售業(yè)績考核,再協(xié)商制定續(xù)簽手續(xù),或轉(zhuǎn)為連鎖經(jīng)營點。
1、有違反本協(xié)議之事的行為。
2、不能及時給付貨款。
3、提供暢銷產(chǎn)品,供同業(yè)仿造。
4、對外促銷等廣告,未經(jīng)甲方事先同意而實施。
5、乙方違反以上條例,經(jīng)口頭勸告無效,再發(fā)書面通知限期改正,如還不思改過,經(jīng)甲方信函通知乙方終止本協(xié)議。
七、協(xié)議期滿,自動終止雙方義務(wù)。
八、協(xié)議期間,如有異議,雙方協(xié)商解決。如雙方協(xié)商不成可在簽約地點處所管轄法院提出訴訟。
甲方名稱:
乙方名稱:
簽約日期:年月日
加工合作協(xié)議合同篇八
乙方:
甲方委托乙方加工產(chǎn)品,為維護甲乙雙方的利益,經(jīng)雙方協(xié)商,就有關(guān)代加工事宜達成如下協(xié)議,以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容。
第二條甲方責(zé)任。
1、按計劃委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工品款式、數(shù)量、工藝要求、交貨時間等。
3、甲方有權(quán)對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督,并提出意見和建議,確認的樣品驗收貨品。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責(zé)任。
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn),不得以任何形式和理由超過訂單數(shù)量和品種。
3、本合同所簽訂的加工品的商標及圖案文字為甲方所有,乙方不得為他人生產(chǎn)或提供。
第四條付款方式及交貨地點。
甲方確定委托加工款式、數(shù)量、標準后,與乙方簽訂委托加工通知單,乙方提供的貨品經(jīng)甲方驗收進倉后財務(wù)核實即付余款,交貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準。
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異,甲方應(yīng)在收到貨物之日起5日內(nèi)書面通知乙方處理,否則,即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第六條違約責(zé)任。
1、如乙方未按照本合同約定的時間交貨或貨物的數(shù)量、質(zhì)量與合同約定不符,應(yīng)賠償甲方此批貨款總價10%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應(yīng)由乙方負擔(dān)。
2、甲、乙雙方如有一方違約,除追究違約責(zé)任外,另一方有權(quán)終止本合同。
第七條合同有效期限。
本委托加工合同期限為,自年月日至年月日止,生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力。
在本合同期內(nèi),如因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法繼續(xù)履行,本合同自然終止,雙方互不承擔(dān)責(zé)任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行,本合同亦自然終止,雙方互不追究對方責(zé)任。
第九條爭議解決辦法。
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成,依法交由仲裁委員會裁決處理。
第十條其他。
1、本合同一式二份,甲乙雙方各一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜,甲乙雙方可另行簽訂合同附件。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
加工合作協(xié)議合同篇九
甲方(供方):
乙方(需方):
甲乙雙方本著平等互利的原則,就甲方向乙方加工卷材(下稱貨物)的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
乙方根據(jù)自己的生產(chǎn)需要分批次下訂單,每次下單定做貨物時乙方要提前天將貨物的規(guī)格、數(shù)量以信函或傳真的方式通知甲方,以便甲方安排生產(chǎn)。
單價由雙方根據(jù)交易時的市場情況協(xié)商確定,商定后在訂貨單和送貨單中注明。
按照甲方的企業(yè)標準執(zhí)行。
1、雙方每月的日對帳一次,由甲方按乙方當月下達的訂單及乙方指定送貨地的簽收送貨單據(jù)進行匯總,出具對帳單,乙方應(yīng)積極配合核對,五日內(nèi)必須完成對帳工作,對賬結(jié)果作為雙方結(jié)算的依據(jù)(事先經(jīng)過傳真對帳的,須在事后當面確認)。
2、貨款按月結(jié)算,當月貨款在當月對賬后付清。
1、甲方收到乙方的生產(chǎn)通知后,在_____天內(nèi)組織生產(chǎn)并交貨完畢,甲方將貨物送至乙方指定的公司倉庫,乙方需派遣指定人員簽收貨物,送貨單要明確收貨數(shù)量、單價、總額等內(nèi)容,送貨單作為結(jié)算的憑證。經(jīng)雙方協(xié)商可以改變交貨地點及方式。
2、交貨地點由乙方指定,顯示在每次的訂單中,指定收貨人名單由乙方提供(加蓋乙方公章),如需變更指定收貨人,應(yīng)提前將變更聲明寄給甲方。
2、貨物驗收后天為異議期,乙方如在質(zhì)量異議期內(nèi)不向甲方提出書面異議的,則視為貨物的應(yīng)檢查驗收項目全部符合本合同約定。
1、甲方逾期交貨的,每逾期一天按逾期部分貨值的萬分之五支付違約金;
2、乙方逾期付款的,每逾期一天按逾期部分貨款的萬分之五支付違約金;
3、乙方逾期付款超過十天或者乙方開具的支票因乙方原因無法兌付,甲方可單方終止本合同并要求乙方加倍(即每天萬分之十)支付違約金。
九、爭議解決:雙方因履行本合同產(chǎn)生爭議的,應(yīng)先友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,雙方同意由有管轄權(quán)的人民法院解決。
本合同有效期從_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
1、本合同經(jīng)雙方簽署后生效。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
3、雙方的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、生產(chǎn)通知單(訂單)、送貨單、乙方收貨人身份證復(fù)印件等均作為本合同的附件。
甲方:
地址:
電話:
經(jīng)辦人:
簽訂日期:_____年_____月_____日
乙方:
地址:
電話:
經(jīng)辦人:
簽訂日期:_____年_____月_____日
加工合作協(xié)議合同篇十
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商,特制定以下協(xié)議:
一、簽定時間:_____年__月__日交貨地點:_____________。
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注。
二、甲方以下達“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn),明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準,經(jīng)雙方認可,即為合同的組成部分,具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等,必須有書面通知。
三、乙方負責(zé)每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料,布料除外由___方提供,其費用由___方承擔(dān)。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術(shù)資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯,方可投入生產(chǎn)。若有問題,需及時通知甲方。否則,造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失,由加工方承擔(dān)。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責(zé)任造成不能出貨,則按此款數(shù)量的成本價賠償,并承擔(dān)延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款,如超期兩天按該貨品總價的2%扣款,以此類推,如因甲方原因(布料不及時到位)造成不能按期交貨,雙方另行定貨期,并需簽字生效。
六、甲方提供布料,按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算,超出部分的費用由乙方承擔(dān)。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn),應(yīng)及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔(dān)。
七、裁床開裁前負責(zé)對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題(含布料短碼)及實際用量超過制單用量,應(yīng)立即通知甲方商量解決辦法,雙方確定無異后,方可開裁。
八、結(jié)算方式:按甲方實際出貨數(shù)量結(jié)算,合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應(yīng)本著精誠合作的態(tài)度,如因合同或其它產(chǎn)生爭議,協(xié)商不成,雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,具有同等法律效力,本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方(供應(yīng)方):_____________。
地址:______________________。
甲方身份證:__________________。
授權(quán)代表:__________________。
日期:______________________
乙方(加工方):_____________。
地址:_____________________。
乙方身份證:____。
公司蓋章:___________________。
日期:_____________________
加工合作協(xié)議合同篇十一
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
定作人:_______________________________。
法定住址:_____________________________。
法定代表人:___________________________。
職務(wù):_________________________________。
委托代理人:___________________________。
身份證號碼:___________________________。
通訊地址:_____________________________。
郵政編碼:_____________________________。
聯(lián)系人:_______________________________。
電話:_________________________________。
傳真:_________________________________。
帳號:_________________________________。
電子信箱:_____________________________。
雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費。
定作物名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
加工費。
單位。
總價。
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔(dān)。
定作物名稱。
完工時間。
檢驗時間和地點。
檢驗標準及方法。
包裝標準。
包裝費承擔(dān)。
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔(dān)。
定作物名稱。
交付時間。
交付地點。
運輸方法。
運輸價款承擔(dān)。
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料。
材料名稱。
型號。
規(guī)格。
質(zhì)量要求。
計量單位。
數(shù)量。
單價。
總價。
圖紙、技術(shù)資料及交付時間。
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸。
材料名稱。
交付時間。
交付地點。
交付數(shù)量。
包裝要求。
檢驗方法。
運輸方法和運費承擔(dān)。
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉(zhuǎn)包。
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。
3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權(quán)解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責(zé)。
第八條保密。
承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復(fù)制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失。
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應(yīng)當賠償損失。
第十條協(xié)助。
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的,承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督。
承攬人在工作期間,應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管。
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應(yīng)當承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間。
_____________________________________。
第十四條付款。
定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應(yīng)于_________年_________月_________日前向承攬人交付預(yù)付款_________元。定作人不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作人不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置。
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人,并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
第十七條質(zhì)量保證。
承攬人對定作物的質(zhì)量負責(zé)的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責(zé)任。
1.承攬人的違約責(zé)任。
(1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應(yīng)當負責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的.有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應(yīng)向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責(zé)送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應(yīng)當負責(zé)修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權(quán)拒收。
2.定作人的違約責(zé)任。
(1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應(yīng)償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應(yīng)當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證。
承攬人:
1.承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知。
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
第二十一條合同的變更。
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓。
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù),任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理。
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力。
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù),該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導(dǎo)致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責(zé)任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復(fù)履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔(dān)責(zé)任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責(zé)任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風(fēng)、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋。
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習(xí)慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力。
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________。
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______。
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______。
加工合作協(xié)議合同篇十二
甲方:
乙方:
方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響質(zhì)量時,方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知方調(diào)換或補齊。承攬方對方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知方;方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知方,因此造成的損失,由方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當事人雙方對承攬的物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)物日期計算:承攬方自備運輸工具送交物的以方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取物通知中,必須留給方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付物或完成工作,方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。
3.未按合同規(guī)包裝物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交付物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)方同意,提前交付物,方有權(quán)拒收。
5.不能交付物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6.異地交付的物不符合合同規(guī)定,暫由方代保管時,應(yīng)當償付方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7.實行代運或送貨的物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換方提供的原材料或修理物的零部件,方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償方因此造成的損失。如方要求重作或重新修理,應(yīng)當按方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條方的違約責(zé)任。
1.中途變更物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3.未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付物的日期得以順延外,方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4.超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取物的,承攬方有權(quán)將物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給方;變賣物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,方還應(yīng)補償不足部分;如物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5.超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無故拒絕接收物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7.變更交付物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,方應(yīng)當承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
甲方:
乙方:
日期:
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
加工合作協(xié)議合同篇十三
經(jīng)雙方充分協(xié)商,在互利互惠的基礎(chǔ)上,就甲方委托乙方加工生產(chǎn)[]系列產(chǎn)品事宜,達成以下協(xié)議:
1、產(chǎn)品品名:
2、產(chǎn)品規(guī)格為:
3、如增加產(chǎn)品由雙方另行簽訂書面補充協(xié)議,加工廠合同協(xié)議書范本。
1、甲方根據(jù)市場銷售情況,于每月日以書面或傳真形式向乙方提供次月訂單,明確訂單的數(shù)量和供貨時間,乙方如有異議,應(yīng)在接訂單后1日內(nèi)書面提出,否則,視為同意。
2、乙方按確認的訂單提供產(chǎn)品,甲方可視具體情況對訂單進行相應(yīng)的調(diào)整,調(diào)整計劃提前5天通知乙方,但調(diào)整幅度(量)不得超過計劃的25%,若超過25%,雙方另行協(xié)商。
3、乙方應(yīng)盡最大努力,最大限度的滿足甲方訂單的要求。
1、乙方嚴格按甲、乙雙方確認的配方和工藝制作,產(chǎn)品質(zhì)量符合國家食品衛(wèi)生標準。
2、加工產(chǎn)品包裝上標注乙方廠名和廠址,同時注明乙方系受甲方委托生產(chǎn),附“”商標使用授權(quán)書。
4、乙方交付的產(chǎn)品如在市場流通中,因品質(zhì)問題而導(dǎo)致甲方利益受損時,經(jīng)雙方鑒定或經(jīng)公證單位鑒定屬乙方責(zé)任的,乙方應(yīng)負甲方直接損失賠償責(zé)任:
(3)少量的包裝破損等質(zhì)量問題,由乙方負責(zé)調(diào)換;。
(4)若屬甲方運輸或出廠以后因保管不當導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì),乙方不予承擔(dān)責(zé)任,合同范本《加工廠合同協(xié)議書范本》。
5、乙方應(yīng)按產(chǎn)品標準要求對每批次產(chǎn)品進行抽檢及留樣,并嚴格遵循“三檢”制度。
6、乙方應(yīng)根據(jù)甲方銷售需要提供加蓋公章的工商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及生產(chǎn)、衛(wèi)生許可證復(fù)印件,相應(yīng)批次產(chǎn)品的出廠檢驗報告單。
1、產(chǎn)品的商標圖案、標識設(shè)計圖案和外包裝設(shè)計圖案由甲方提供給乙方,這些圖案及其組合的知識產(chǎn)權(quán)屬于甲方所有,乙方不得在甲方產(chǎn)品以外的任何場所使用或許可他人使用。
2、乙方全面負責(zé)采購加工產(chǎn)品所需的原輔材料和包裝材料,并確保所采購的原輔材料、包裝材料符合甲方產(chǎn)品質(zhì)量標準要求。
3、乙方應(yīng)保管好甲方材料,包裝紙箱、標簽等不能流入市。
1、產(chǎn)品實行甲方自行提供,交付地點為乙方工廠倉庫,物流運輸由甲方負責(zé),乙方負責(zé)裝車。
2、產(chǎn)品交貨按甲方訂單履行,若有變動,雙方應(yīng)提前約定。
3、產(chǎn)品在出廠之前,由甲方駐廠代表開具質(zhì)量驗收單,并在乙方出庫單上簽字。
4、產(chǎn)品驗收依據(jù)為經(jīng)雙方共同確認的質(zhì)量文件及國家相應(yīng)標準。
6、交貨時間:自訂貨計劃在乙方確認(計劃確認時間為乙方收到傳真后1天內(nèi))后第七天開始供貨,日供貨量為:月訂貨量萬箱以內(nèi)的,第天不低于萬箱,月訂貨量萬箱的,每天不低于萬箱,萬箱以上的,每天萬箱。
1、合同解除的條件。
2、爭議解決途徑。
3、合同生效時間。
委托方加工方。
代表人簽字:代表人簽字:
代表人姓名:代表人姓名:
____有限公司(蓋章):____有限公司(蓋章):
____年__月__日____年__月__日。
加工合作協(xié)議合同篇十四
甲方:
乙方:
1、委托加工產(chǎn)品:_________。
2、數(shù)量:以甲方下單為準。
3、單價:_________。
4、交貨期限:按乙方接單日起________天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
5、甲方提供、商標、吊牌、防偽標識。
1、乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,參照【生產(chǎn)通知單、樣衣、工藝制單】為標準,于_________年_________月_________日制作出大貨樣衣,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存,方可大貨生產(chǎn)。
2、技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》見附件及國家標準。如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行。
1、顏色、尺碼規(guī)格的確認。
2、繡花、印花其他特殊工藝的確認。
3、裁剪工藝、縫紉工藝的確認。
4、其他質(zhì)量問題的確認。
5、回修率不能超過總生產(chǎn)量,如有超過范圍按每件扣款五元。
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等紙樣的技術(shù)資料。
2、乙方必須對甲方提供的服裝款式、紙樣等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
3、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
1、乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝。
2、甲方指定交貨地點_________。
3、運輸方式為_________運費由_________負擔(dān)。
1、在乙方檢驗合格交貨后,三十天后由乙方提供領(lǐng)料單、合同書、交貨清單交給甲方。
2、甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。
乙方銀行帳戶為:________________________。
銀行戶名:______________________________。
1、乙方必須嚴格按照雙方規(guī)定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應(yīng)向甲方支付價款總值________的違約金。
2、乙方若制造假冒產(chǎn)品,給甲方造成損害的,應(yīng)當承擔(dān)損害賠償責(zé)任,賠償金額為人民幣________萬元,甲方有權(quán)通知相關(guān)監(jiān)督檢查部門對其進行處罰。
3、乙方由于保管不善,致使甲方提供的原材料及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當賠償甲方因此而造成的損失。
4、乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權(quán)要求乙方返還相關(guān)資料,并視實際情況要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方必須嚴格遵照合同規(guī)定的質(zhì)量要求及技術(shù)指標,未達到質(zhì)量要求、技術(shù)指標,乙方向甲方支付產(chǎn)品報次賠償金________成本價。
6、乙方無權(quán)銷售本合同中涉及的加工產(chǎn)品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工產(chǎn)品,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當按該批產(chǎn)品總金額的________支付違約金。
7、乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責(zé)任。
甲方:
乙方:
加工合作協(xié)議合同篇十五
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實,產(chǎn)品嚴格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標準生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標準。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構(gòu)檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位,其商標為甲方所有。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)。
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的`違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為年月日至年月日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
乙方:
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約日期:
加工合作協(xié)議合同篇十六
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
乙方向甲方提供加工(產(chǎn)品)套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨。
乙方在合同期間,每個月向甲方提供原材料,并負責(zé)運至車站(經(jīng)港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的個月內(nèi)將加工后的成品套負責(zé)運至港曰交付乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量。
乙方提供的原材料須含—%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行木合同不負責(zé)外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量。
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加丄產(chǎn)品,在乙方提出后,甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的年為每套_______幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低于每套_______幣_______元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式。
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前_______個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和保險費由甲方負責(zé)。
第八條不可抗力。
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延_____________________履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁。
本合同在執(zhí)行期間,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本若友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決,提請中國仲裁委員會進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;。
2.中華人民共和國法律;。
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔(dān)。
第十條合同有效期。
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的套由甲方加工的成品交付乙方,并收到乙方含加工費在內(nèi)的全部應(yīng)付費用時終止。
第十一條合同的續(xù)訂。
本合同有效期屆滿之前月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字。
本合同正本一式—份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、—兩國文字書就,兩國文字具有同等效力,如兩國文字引起歧義,則以—為準。
第十三條其他。
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的—%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責(zé)退換或補足。
第十四條合同條款的變更。
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內(nèi)容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方:______________(蓋章)乙方:______________(蓋章)。