拆除合同 篇1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就甲方所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構筑物、和自然土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項，經(jīng)雙方有好協(xié)商達成一致，訂立本協(xié)議。
一、甲方將其所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構筑物、和土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項承包給乙方，由此產(chǎn)生的所有拆除、清理、清運、傾倒等費用全部由乙方自行承擔。
二、乙方向甲方支付房屋拆除殘值費叁萬元。在該地塊上乙方拆除的舊建筑材料歸乙方所有(武校鐵門及樹木歸甲方所有)。
三、乙方向甲方交納保證金拾萬元整。在乙方工作按期、按質、按量完成后，甲方扣除乙方應支付給甲方的房屋拆除殘值費叁萬元后退還乙方。保證金于簽訂本協(xié)議前由乙方以現(xiàn)金或銀行轉帳等方式支付給甲方。
四、乙方必須向甲方提供其有資格從事本協(xié)議項目下城市房屋、倉庫、建筑物、構筑物、建筑垃圾拆除、清理、清運、傾倒的施工資質，并保證其提供的資質證明的真實性。
五、乙方自行尋找垃圾傾倒場所，費用自理。乙方必須制定詳細的安全施工方案，并嚴格按照施工方案進行操作。在拆除鄰近他人的房屋、建筑物、構筑物時必須制定詳細施工方案和安全保護措施，保障安全施工和不損害他人生命財產(chǎn)。如因乙方施工不當造成的一切糾紛均由其自行承擔，甲方概不負責。
六、乙方必須采取足夠的安全防范措施，標示安全警示牌和劃定警戒線，保證施工現(xiàn)場及周圍人民群眾的生命財產(chǎn)安全。施工人員必須佩戴安全帽，禁止穿高跟鞋、拖鞋進入施工現(xiàn)場，做到文明施工、安全施工。
七、乙方必須指定專人在施工現(xiàn)場負責監(jiān)督現(xiàn)場安全施工。乙方應配備專業(yè)水電工作人員，拆除前先對房屋進行水電線路的拆除，消除一切不安全因素。在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
八、危險區(qū)域必須按照國家有關規(guī)定組織機械操作，費用由乙方自付。
九、乙方必須按照甲方要求和現(xiàn)場實際情況，及時轉運拆除后的建筑垃圾或按甲方要求進行場地平整，不得將垃圾掩埋。
十、所有建筑物、構筑物、道路在拆除、清理、清運后以達到自然地平(備注：見土層表面平整)為驗收標準。
十一、在實施拆除過程與周邊發(fā)生的一切糾紛，由乙方負責解決。甲方給予積極協(xié)助，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
十二、拆除期限為：20xx年9月11日至20xx年9月25日。乙方在合同期限內(nèi)未完工，甲方有權自行組織機械或另行委托其他單位進行施工，由此產(chǎn)生的費用按實際發(fā)生額由乙方承擔。同時甲方有權沒收乙方上交的保證金。
十三、在拆除、清理、清運過程中發(fā)生的一切人員傷亡和環(huán)境污染問題、噪音及垃圾灑落滴漏等問題造成罰款和賠償均由乙方自行承擔。
十四、甲、乙雙方提供的各種資質證書、證件、授權委托書均為本協(xié)議的附件。
十五、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商處理。
本合同一式六份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲方四份，乙方二份，均具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除合同 篇2
10.1 乙方未完全履行合同，乙方應無條件返工，由此造成的工料損失由乙方承擔，或因乙方原因發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
10.2 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔違約責任后應繼續(xù)履行合同。
10.3 雙方中某一方如不能按期付款應按銀行同期貸款利息向另一方支付違約金。
10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的設備和材料的丟失、毀損，由乙方負全部責任。
10.5 按照乙方的施工進度安排，如果甲方認為乙方的人員、機具配置不能完全勝任此進度安排工作，甲方有權要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)更換（補充）符合要求的人員或機具，否則乙方承擔違約責任，甲方有權解除合同。
10.6 乙方不將建筑垃圾運至指定地點，隨意傾卸或道路未及時清理的，乙方應負違約責任。
10.7 爭議解決辦法：甲乙雙方履行合同時發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
第十一條合同生效、變更、中止和終止
11.1 本合同一經(jīng)生效，合同雙方均不得擅自對本合同的內(nèi)容（包括附件）作任何單方的修改。但任何一方均可以對合同內(nèi)容以書面形式提出變更、修改、取消或補充的.建議。該項建議應以書面形式通知對方并經(jīng)雙方簽字確認。
11.2 如果乙方有違反或拒絕執(zhí)行本合同規(guī)定的行為時，甲方將用書面通知乙方，乙方在接到通知后3 天內(nèi)確認無誤后應對違反或拒絕作出修正，如果認為在3 天內(nèi)來不及糾正時，應提出修正計劃。如果得不到糾正或提不出修正計劃，甲方將保留中止本合同的一部分或全部的權利。對于這種中止，甲方將不出具變更通知書，由此而發(fā)生的一切費用、損失和索賠將由乙方負擔。
11.3 如果乙方的違約行為在本合同其它條款中有明確規(guī)定，則按有關條款處理。
11.4 在合同執(zhí)行過程中，若因國家計劃調整而引起本合同無法正常執(zhí)行時，乙方或甲方可以向對方提出中止執(zhí)行合同或修改合同有關條款的建議，與之有關的事宜雙方協(xié)商辦理。
11.5 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后開始生效。
拆除合同 篇3
甲方：_________________
乙方：_________________
現(xiàn)有_________________房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的利益不受損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商、特定以下條款：
一、拆除范圍：_________________房的土建部份和基礎，拆下的水泥塊與磚渣需運走一部份。
二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購買，價格為每塊__________角錢。
三、拆除費用：甲方補給乙方拆除人工_________________圓整(_________________元)。
四、安全責任：所有安全責任由乙方承擔。
五、付款方式：工地完工后，甲方當場把補助的人工費和紅磚錢一次性付清。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，共同遵守，經(jīng)甲、乙雙方簽字后合同生效。
甲方簽名：_________________乙方簽名：_________________
_____年_____月_____日
拆除合同 篇4
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點：北京
現(xiàn)場施工安全技術要求施工過程中應嚴格執(zhí)行國家及北京市有關安全規(guī)范、條例、命令。根據(jù)拆除工程特點，制定以下現(xiàn)場施工安全技術要求：
1、進入現(xiàn)場的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標牌。
2、對復雜的拆除工程應編制施工方案，一般拆除工程應有口頭或書面安全交底。
3、實行逐級安全技術交底制度，每個進場施工人員必須進行安全技術交底，并配齊安全防護工具，進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶。
4、現(xiàn)場應設有專職安全檢查員、環(huán)保監(jiān)督員各若干名。
5、保持安全的現(xiàn)場施工環(huán)境，非施工人員禁止入內(nèi)，現(xiàn)場防護設施、安全標志應齊全有效，未經(jīng)許可不得擅自移動或拆除。
6、杜絕立體交叉作業(yè)，高空作業(yè)時應有專人指揮，設警戒人員，杜絕非施工人員靠近。
7、施工過程中應保護現(xiàn)場用水、用電安全。
8、施工場地應做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現(xiàn)象，達到甲方驗收標準。
9、集中回收存放電表、水表、水井蓋及圈。
10、拆除建筑物應自上而下進行，禁止數(shù)層同時拆除，當拆除某一部分的時候應該防止其它部分的倒塌。
11、拆除建筑物過程中，現(xiàn)場照明不得使用被拆除建筑物中的配電線，應另外設置配電線路。
12、拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等，應該和整體程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和橫梁，要等待它所承擔的全部結構和荷重拆掉后才可以拆除。
13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情況必須采用推倒方法的時候，必須遵守下列規(guī)定： 13.1砍切墻根的深度不能超過墻厚的1/3，墻的厚度小于兩塊半磚的時候，不許進行掏掘。
13.2為防止墻壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。
13.3建筑物推倒前，應發(fā)出信號，待所有人員遠離建筑物高度2倍以上的距離后，方可進行。
14、在高處進行拆除工程，要設置流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機械及時吊下或運走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時清理、分別、堆放在一定位置。
15、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時，嚴禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進行工作，必須使用移動板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點：北京
拆除合同 篇5
甲方：__________乙方：__________
因工程施工需要，甲方將工商所舊辦公樓的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程地點：永興縣xx鎮(zhèn)工商所院內(nèi)
二、承包方式：總價包干方式
三、工程范圍：工商所院內(nèi)的辦公樓的拆除
四、工程內(nèi)容：對舊辦公樓的房屋拆除及負責所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃。開工時間：__________年__________月__________日，__________年__________月__________日完工。
五、雙方責任
（一）、甲方責任：
1、甲方向乙方指定施工場地范圍，對乙方進行技術交底，提供必要的測量配合及技術指導，但不因此免除乙方施工質量責任。乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)施工。
2、甲方負責做好與當?shù)卣?、村民各方面之間的協(xié)調工作。
3、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
4、負責對拆除完畢的場地進行驗收。
5、工程完工達到甲方要求后，甲方給乙方辦理結算
（二）、乙方責任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。負責對本協(xié)議所列拆、除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
2、乙方保證連續(xù)施工，確保在協(xié)議工期內(nèi)完工。
3、乙方在施工中應確保作業(yè)安全，因乙方或其他原因造成的安全責任由乙方自行負責，由此發(fā)生費用由乙方承擔。
六、計量與支付
1、工程造價：本工程采用總價包干，舊材料歸施工方，此報價含稅，包干價格為__________元（大寫：__________），已綜合考慮了現(xiàn)場條件等各種因素，包括作業(yè)全過程的工、料、機費，施工用材料（機械）倒運費等與施工有關的全部費用，是支付協(xié)議工程項目（工序）按技術交底施工達到質量標準及甲方要求，完成其缺陷修復及一切輔助工作所需的全部酬金的綜合單價（含協(xié)議明示或暗示的所有責任、義務和風險的費用）。對于本協(xié)議中沒有提到的內(nèi)容均視為已包含在表中相應內(nèi)容之中，協(xié)議履行期間不論發(fā)生工、料、機、的價格浮動或政策性變化，協(xié)議價格均不做調整。
2、協(xié)議簽訂生效后，工程完工并通過甲方技術部門驗收，甲方一次性結清協(xié)議價款。
七、附則
1、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
2、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議，甲乙雙方應按照協(xié)議條款及有關法律規(guī)定協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由永興縣勞動仲裁委員會裁決。
3、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份。
4、本協(xié)議字甲乙雙方授權代理人簽字或加蓋公章后生效，雙方結清工程款后協(xié)議效力終止。
甲方：__________乙方：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
日期：__________日期：__________
拆除合同 篇6
工程承包人(甲方)__________
勞務分包人(乙方)__________
依據(jù)《_民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其有關法律、行政的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程特點，經(jīng)公司、項目部、勞務隊協(xié)商一致就本項目勞務，訂立本合同;
第一條：勞務承包工作對象及提供勞務內(nèi)容
工程名稱：_____
工程地點：_____
承包范圍：_____
第二條：承包工作期限
開始工作日期：_______年______月______日，結束日期：________年______月______日;總施工天數(shù)為：_____天。
第三條：質量標準
工作質量：
1、按總承包合同的有關質量規(guī)定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質量評定標準》及相關的企業(yè)標準;
2、分項工程、分部工程、單位工程一次驗收合格率100%.
3、本工程必須達到質量評定等級。
第四條：安全目標
安全生產(chǎn)目標：工亡事故為零，杜絕重大安全事故，一般輕傷事故控制在2‰以內(nèi)。
第五條：成本目標
成本目標：實行計劃報備、限額領料，材料實際消耗量控制在項目部的計劃成本消耗量以內(nèi)。
第六條：其它目標
1、文明施工目標：強化現(xiàn)場科學管理，滿足現(xiàn)場文明要求爭創(chuàng)“達標文明工地”。
2、服務目標：與項目部協(xié)同配合完成項目管理目標責任書，創(chuàng)建業(yè)主滿意工程
第七條：勞務報酬
、本項目的勞務報酬采用下列方式計算：
、上述價格為確定價，不予調整。如后續(xù)法律及政策變化，導致勞務價格變化的，市場人工價格的變化超過%，經(jīng)雙方協(xié)商可酌情考慮調整勞務報酬，但在協(xié)商變更的合同價款之前勞務分包人仍需履行原合同，不得以價格不合適為由拒絕施工，否則視為違約，并依照本合同第十八條之規(guī)定承擔違約責任。
、圖紙以外需增加施工量的：室外配套、增加工程量，由勞務隊負責完成，依照實際發(fā)生工程量，按核定程序以公司統(tǒng)一勞務價格計酬。
、本工資不含稅費
、保險及生活用煤不計。
、本項目評定獲得以下獎項的。以勞務總費為基數(shù)，分別作為勞務獎勵費;
a、自治區(qū)級工程“天山杯”獎_____%
b、__________級工程“博峰杯”獎_____%
c、自治區(qū)級“文明施工工地”獎_____%
d、__________“文明施工工地”獎%
第八條：工程量的確認
1、采用固定勞務報酬方式的，施工過程中不計量工程量。
2、采用按確認的工程量計量勞務報酬的，由項目部施工技術負責人、項目經(jīng)理、公司質安部、經(jīng)營計劃部主管簽字認可、報總工、總經(jīng)理批準方可有效。未經(jīng)上述程序辦理的，公司將不予支付報酬。
第九條：勞務報酬的支付：
、勞務分包人與工程承包人約定下列方法支付：
1、第一期付款：材料進場后，甲方支付工程總價款_____%(即____________元)的材料款。
2、第二期付款：經(jīng)項目部、設計院、監(jiān)理、甲方共同驗收合格后再付總價_____%(即____________元)的費用。
3、第三期付款：待備案完成后支付至總價_____%(即____________元)的費用。
4、全部款項結算時，由公司財務將全部勞務報酬的5%作為質量保修金。待保修期滿后無質量問題另行付清;
5、勞務隊必須負責現(xiàn)場的的保管，保衛(wèi)工作，工資由勞務隊支付。
第十條：項目經(jīng)理
、工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為，職務是，職稱是。
、職權：
第十一條：相關工作責任
項目部責任：
組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總承包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量安全向公司負責;
1、編制施工作業(yè)計劃，做好施工前準備工作。
2、在開工作業(yè)之前，項目部按施工要求配置必須的施工機具及原材料，并保證水電供應正常，并向勞務隊進行詳細的書面及現(xiàn)場技術交底工作。
拆除合同 篇7
發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》及國家現(xiàn)行相關法規(guī)政策規(guī)定。經(jīng)甲乙雙方結合本項拆除工程實際情況和施工現(xiàn)場條件，認真研究，充分協(xié)商達成如下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、其他現(xiàn)場條件開工前甲方、監(jiān)理方及乙方現(xiàn)場交底。
5、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清運處置及包手續(xù)辦理、包安全維護等；承包費按每平方米元。合計xx元。開工前乙方并向甲方交納安全及質量保證金xx萬元。
6、工期：自xx月xx日止（分階段實施，如遇風雨或不可抗力因素，工期延順）。
二、工程質量驗收標準：
1、按照省市相關拆遷規(guī)定及拆除工程慣例，建筑物拆除到原地平面以及地磚清理完為準。
2、按雙方約定清運完施工現(xiàn)場全部垃圾
3、拆遷過程中，對周邊建筑物及設施按規(guī)定防護。
三、雙方責任義務
1、甲方責任義務：
（1）甲方委托負責施工管理工作，對工程質量、進度、安全及文明施工等進行監(jiān)理；甲方協(xié)助乙方搞好施工現(xiàn)場協(xié)商工作。
（2）甲方負責提供施工用水、用電。
（3）甲方提供乙方相應的原設計圖紙（僅供參考）。
（4）甲方對乙方的施工方案、安全措施等進行核查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時通知乙方。
2、乙方責任義務（根據(jù)自己的情況還修改）
（1）自拆除之日起，拆遷區(qū)域內(nèi)施工安全責任全權由乙方負責。
（2）乙方要保證甲方主樓（3層）完好無損。
（3）乙方需保留甲方石墎、石畫完好無損交于甲方。
（4）乙方應嚴格按照國家現(xiàn)行法規(guī)、政策和地方相關規(guī)章條例進行安全文明施工。認真落實安全生產(chǎn)責任制，堅持安全專職監(jiān)管工作全面落實，不留盲區(qū)。
（5）乙方在施工過程中要嚴格落實《施工組織方案》中的技術措施和反攻倒算規(guī)范，嚴禁有章不循，冒險蠻干。
（6）乙方必須嚴格遵守地方政府關于安全文明施工的有關規(guī)定，不能污染環(huán)境，不能噪音擾民，不破壞花草樹木。對施工現(xiàn)場及周圍的構筑物及環(huán)境要采取安全措施。要設置安全警戒線和專職安全管理人員，保證施工安全和他人生命財產(chǎn)安全。
（7）乙方對工程施工所發(fā)生的工傷事故，及他人人身傷害，包括財產(chǎn)損失負有全部責任。
（8）乙方負有對上崗人員的技術培訓和安全教育的責任和義務。
（9）乙方負責辦理施工中的一切手續(xù)，并負責協(xié)調周邊相關單位及市容、市政、稽查、城管等部門的工作檢查。
（10）乙方要及時與有關部門溝通安全情況，對施工中的事故處理要及時、妥當，不推不拖。
（11）拆除工地需設置必要的防護欄和明顯擺警示標志，確保施工安全。
（12）工程驗收施工完畢后，乙方書面形式報甲方進行驗收，甲方接到乙方驗收申請后三天內(nèi)組織相關人員按工程質量驗收標準組織驗收。
四、付款方式：
經(jīng)甲方驗收合格后，按乙方提供的銀行帳戶一次性會清，并退清安全保證金（xx萬元整）。
五、爭議、違約和索賠
1、爭議：本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，或請有關部門調解。當事人不愿協(xié)商，調解不成的，由西安市仲裁委員會仲裁。
發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程；
（1）合同確已無法履行；
（2）雙方協(xié)議停止施工；
（3）調解要求停止施工，且為雙方所接受；
（4）仲裁委員要求停止施工；
（5）法院要求停止施工；
（6）不可抗力。
2、違約
（1）甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的義務，應承擔違約責任。
（2）乙方不能按合同工期完工，施工質量達不到要求或發(fā)生其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
（3）除非雙方協(xié)議將合同終止，否則，因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后，仍應繼續(xù)履行合同。
（4）因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起3日內(nèi)做出答復，超過3日不予答復視為同意終止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
3、索賠：甲方未按合同的約定提供條件，順延工期、賠償損失；乙方未能按合同的約定完成工作，甲方向乙方索賠相關損失。
六、其它條款：
1、拆除舊料歸乙方所有（鋼筋、廢鋼鐵、廢舊門窗、廢舊管線、設備及設施等）。
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。
4、本合同雙方結清經(jīng)濟手續(xù)后自行失效。
甲方：
乙方：
日期：
拆除合同 篇8
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡稱乙方)：_____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
一、工程名稱：_____________________
二、工程地點：_____________________
三、工程內(nèi)容：_____________________
第二條：承包范圍
拆除甲方提供的圖紙以內(nèi)的整棟舊房(含基礎)(具體以附圖為準)。房屋拆除至地坪，基礎拆除至±0.000一下的所有砌體及墊層。拆除結束后，乙方要按照甲方的要求，恢復拆除后的場地達到不影響新建筑施工的條件。
第三條：工程工期
一、進場日期：_____年_____月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日
二、總工期為_____日，工程進程按甲方所動遷騰房情況，騰空所有拆除房屋，保證拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂后()日內(nèi)交付乙方總拆除建筑物。
第四條：合同價款、工程款支付及結算
一、甲方向乙方支付費用按土石_____元/車計算(每車裝載不少于_____立方)。
二、當工程進行完時甲方支付所有工程費。
第五條：甲乙方工作職責
一、甲方責任：
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調工作。
3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。
2、負責對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案，在拆除現(xiàn)場堅持文明施工，對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應有嚴格的區(qū)域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
5、甲方施工現(xiàn)場的任何材料，出土物都歸甲方所有，乙方及施工人員均無權處置或帶走。否則甲方按違約有權進行處置，并由乙方(承包人)負責追回原物，造成的負面影響甲方概不負責。
第六條：違約責任若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規(guī)時間完成拆除任務，則按每延期一天罰款50元計算。
第七條：安全施工
一、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應對機械能否進入施工現(xiàn)場進行嚴格考察、操作人員必須自行進行投保。甲方不另行支付。乙方應遵守操作程序，在確保安全的前提下施工，嚴禁違章作業(yè)。因乙方原因造成的安全事故由乙方負全部責任。
三、發(fā)生重大事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。
四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、地段及街交通要道附近施工前，需反復論證確定無誤后方可施工;同時甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時，應該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。本合同訂立時間：年月日
發(fā)包方：____________________包方：____________________
地址：____________________地址：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
電話：____________________電話：____________________
乙方簽字(手印)：____________________乙方簽字(手印)：____________________
身份證號：____________________身份證號：____________________
拆除合同 篇9
[案情]
原告A訴稱，為經(jīng)營水上砂石運輸業(yè)務，經(jīng)他人介紹，被告B船務公司（以下簡稱被告）將一組用于搭建浮橋的船舶按貨物運輸船舶租給原告經(jīng)營貨物運輸，并簽訂一份船舶租賃合同，合同約定船舶用途為貨物運輸，租用期限2個月，自20__年7月15日到20__年9月15日止，租金15萬元。原告接收船舶后開始進行第一次水上運輸，便被_Q海事局扣押了租用的船舶，扣押理由是該船舶用途是搭建浮橋船舶，作為貨物運輸船舶進行貨物運輸，違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件之規(guī)定，并處以25000元罰款。之后原告無法再進行貨物運輸，無法實現(xiàn)租用船舶之目的。原告認為，被告明知搭建浮橋的船舶是不能進行貨物運輸?shù)?，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)合同法的規(guī)定，簽訂違反法律法規(guī)的合同，屬無效合同，因此請求法院確認原告與被告簽訂的船舶租賃合同無效。
被告辯稱，雙方簽訂的合同已經(jīng)履行完畢實現(xiàn)了合同的目的，_Q海事局下達處罰通知書前我方積極協(xié)助原告及時與船檢處聯(lián)系使問題得到解決，并未影響原告使用船舶。原告稱第一次水上運輸就被海事局扣押并罰款，不能從事運輸一事與事實不符。第一，不是第一次從事水上運輸便被處罰，第二，原告受到處罰后并沒有停止運輸。原告接收該船舶后于20__年7月17日至Q海事局20__年8月2日下達處罰通知書期間一直從事運輸，處罰通知書下達后原告依然使用該船從事運輸。船舶的使用用途已通過_H船舶檢驗處檢驗。原告認為我方明知搭建浮橋的船舶不能進行貨物運輸，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反了國家法律規(guī)定與事實不符。第一，雙方在合同中明確約定現(xiàn)狀交船，乙方對船舶現(xiàn)狀充分知情，無論船舶是何狀態(tài)，乙方是在沒有異議、知情的情況下簽訂的租船合同。第二，被告所出租的船舶既可搭建浮橋也可以從事運輸。第三，被告與之簽訂船舶租賃合同沒有違反國家法律規(guī)定，乙方使用時每次進出港海事部門均進行了簽證。綜上所述，我方不接受原告所提判定合同無效的主張，請求法院判定合同合法有效。
法院經(jīng)審理查明，20__年7月14日，原告A與被告簽訂了船舶租賃合同，被告將其所有的LT3輪、LB10輪、LB23輪租給原告，約定船舶用途為貨物運輸，租期2個月，時間自20__年7月15日到20__年9月15日，租金15萬元。在租期內(nèi)即20__年7月31日，租賃船舶中的LB10因違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》由搭建浮橋改為運輸砂石，擅自改變船舶用途，受到Q海事局罰款25000元并責令改正的處罰，原告A立即與被告溝通，8月1日經(jīng)被告與船舶檢驗處溝通，該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即該船可以作為貨物運輸用），8月2日被告又向Q海事局請求船舶被放行，原告A繼續(xù)從事貨物運輸，并未影響合同的繼續(xù)履行。
[爭議]
當事人間的合同是否違反法律法規(guī)的有關強制規(guī)定？所違反的規(guī)定屬于效力性強制規(guī)定，還是管理性強制規(guī)定？
[審判]
一審法院認為：原告與被告簽訂船舶租賃合同后，在合同履行中LB10輪雖然因違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關規(guī)定，被海事部門處罰，但上述規(guī)定屬_管理性_強制規(guī)定并非_效力性_強制規(guī)定，經(jīng)過被告與船舶檢驗部門和海事部門溝通該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即可以貨物運輸），合同可以繼續(xù)履行，并且該合同的履行并不損害國家、社會公共利益及第三人的利益，該合同應認定合法有效。故原告請求確認合同無效本院不予支持。依照《_合同法》第四十四條第一款、第五十二條第（五）項，最高人民法院關于適用《_合同法》若干問題的解釋（二）第十四條之規(guī)定，判決：
駁回原告A（反訴被告）的訴訟請求。案件受理費100元由原告負擔。
[評析]
本案爭議船舶LB10輪在合同簽訂時船舶適航證書載明僅用于搭浮橋用，在合同履行中，Q海事局以改變用途違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件的強制性規(guī)定為由對其進行處罰。強制性規(guī)定是指必須依照法律適用、不能以個人意志予以變更和排除適用的規(guī)定。
以是否影響合同效力為標準，其可分為效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定。最高人民法院《關于適用〈_合同法〉若干問題的解釋（二）》第十四條將《_合同法》第五十二條第（五）項規(guī)定的_強制性規(guī)定_限定為效力性強制規(guī)定。故本案爭議焦點為《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款是效力性強制規(guī)定還是管理性強制規(guī)定。那么如何區(qū)分效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定呢？法律及行政法規(guī)明確規(guī)定違反這些規(guī)范將導致合同無效或者合同不成立的，或者雖未如此規(guī)定，但違反了這些禁止性規(guī)范后若使合同繼續(xù)有效將損害國家利益、社會公共利益及第三人利益的，為效力性強制規(guī)定。法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定僅是為了行政管理的需要，違反并不會導致合同無效或者不成立，且違反后若使合同繼續(xù)有效也并不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益，而只是損害當事人利益的，則為管理性強制規(guī)定。
綜上，筆者認為，本案合同簽訂時爭議船舶作為運輸用途確實違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關規(guī)定，但這一規(guī)定是國家行政機關為了行政管理的需要而設定，違反這一規(guī)定并不會導致合同無效。本案中被告及時與相關部門協(xié)調溝通，使爭議船舶用途變更為運輸船舶，使該合同能夠繼續(xù)履行，并且繼續(xù)履行合同不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益。故該合同應認定有效。
拆除合同 篇10
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱及拆除塔吊的概況：
1、工程名稱：
2、塔吊概況：塔吊為40塔，總高度為46米，兩套附墻，本塔為樓中塔類型，塔吊各種機械性能完好，拆除、安裝采用100噸吊車。
二、拆除價款： 人民幣兩萬六千元整。
三、付款方式：
拆除、安裝分兩次付清，第一次在塔吊拆除完畢后支付一萬三仟元。第二次在塔吊安裝完畢后將剩余款一次性付清。
四、在拆除過程中，乙方確?，F(xiàn)場施工人員的安全及建筑物各種構件等完好，若出現(xiàn)施工現(xiàn)場施工人員的任何安全事故和建筑物構件等損壞，一切責任全部由乙方負責，造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
五、甲方提供在拆除中所需要的工具(氧氣一套)，乙方提供拆除的技術人員。
六、乙方操作人員進入現(xiàn)場必須遵守項目部的管理制度，嚴格按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。
八、本協(xié)議在履行過程中，若出現(xiàn)糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，解決未果，可以通過仲裁機構解決或通過人民法院起訴。
九、乙方提供塔吊安裝、拆除的資質證書和人員操作上崗證等所有相關資料。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就甲方所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構筑物、和自然土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項，經(jīng)雙方有好協(xié)商達成一致，訂立本協(xié)議。
一、甲方將其所有的原華陰市百貨公司倉庫地塊(土地面積11200.98㎡)范圍內(nèi)的地上建筑物、構筑物、和土地表層之上的混凝土層、建筑垃圾的拆除、清理、清運、傾倒事項承包給乙方，由此產(chǎn)生的所有拆除、清理、清運、傾倒等費用全部由乙方自行承擔。
二、乙方向甲方支付房屋拆除殘值費叁萬元。在該地塊上乙方拆除的舊建筑材料歸乙方所有(武校鐵門及樹木歸甲方所有)。
三、乙方向甲方交納保證金拾萬元整。在乙方工作按期、按質、按量完成后，甲方扣除乙方應支付給甲方的房屋拆除殘值費叁萬元后退還乙方。保證金于簽訂本協(xié)議前由乙方以現(xiàn)金或銀行轉帳等方式支付給甲方。
四、乙方必須向甲方提供其有資格從事本協(xié)議項目下城市房屋、倉庫、建筑物、構筑物、建筑垃圾拆除、清理、清運、傾倒的施工資質，并保證其提供的資質證明的真實性。
五、乙方自行尋找垃圾傾倒場所，費用自理。乙方必須制定詳細的安全施工方案，并嚴格按照施工方案進行操作。在拆除鄰近他人的房屋、建筑物、構筑物時必須制定詳細施工方案和安全保護措施，保障安全施工和不損害他人生命財產(chǎn)。如因乙方施工不當造成的一切糾紛均由其自行承擔，甲方概不負責。
六、乙方必須采取足夠的安全防范措施，標示安全警示牌和劃定警戒線，保證施工現(xiàn)場及周圍人民群眾的生命財產(chǎn)安全。施工人員必須佩戴安全帽，禁止穿高跟鞋、拖鞋進入施工現(xiàn)場，做到文明施工、安全施工。
七、乙方必須指定專人在施工現(xiàn)場負責監(jiān)督現(xiàn)場安全施工。乙方應配備專業(yè)水電工作人員，拆除前先對房屋進行水電線路的拆除，消除一切不安全因素。在施工過程中，一切安全事故由乙方自行負責。
八、危險區(qū)域必須按照國家有關規(guī)定組織機械操作，費用由乙方自付。
九、乙方必須按照甲方要求和現(xiàn)場實際情況，及時轉運拆除后的建筑垃圾或按甲方要求進行場地平整，不得將垃圾掩埋。
十、所有建筑物、構筑物、道路在拆除、清理、清運后以達到自然地平(備注：見土層表面平整)為驗收標準。
十一、在實施拆除過程與周邊發(fā)生的一切糾紛，由乙方負責解決。甲方給予積極協(xié)助，由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
十二、拆除期限為：20xx年9月11日至20xx年9月25日。乙方在合同期限內(nèi)未完工，甲方有權自行組織機械或另行委托其他單位進行施工，由此產(chǎn)生的費用按實際發(fā)生額由乙方承擔。同時甲方有權沒收乙方上交的保證金。
十三、在拆除、清理、清運過程中發(fā)生的一切人員傷亡和環(huán)境污染問題、噪音及垃圾灑落滴漏等問題造成罰款和賠償均由乙方自行承擔。
十四、甲、乙雙方提供的各種資質證書、證件、授權委托書均為本協(xié)議的附件。
十五、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商處理。
本合同一式六份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，甲方四份，乙方二份，均具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
拆除合同 篇2
10.1 乙方未完全履行合同，乙方應無條件返工，由此造成的工料損失由乙方承擔，或因乙方原因發(fā)生其它使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
10.2 除非雙方協(xié)議將合同終止或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔違約責任后應繼續(xù)履行合同。
10.3 雙方中某一方如不能按期付款應按銀行同期貸款利息向另一方支付違約金。
10.4 因乙方施工、保管不善造成的自有及拆除的設備和材料的丟失、毀損，由乙方負全部責任。
10.5 按照乙方的施工進度安排，如果甲方認為乙方的人員、機具配置不能完全勝任此進度安排工作，甲方有權要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)更換（補充）符合要求的人員或機具，否則乙方承擔違約責任，甲方有權解除合同。
10.6 乙方不將建筑垃圾運至指定地點，隨意傾卸或道路未及時清理的，乙方應負違約責任。
10.7 爭議解決辦法：甲乙雙方履行合同時發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
第十一條合同生效、變更、中止和終止
11.1 本合同一經(jīng)生效，合同雙方均不得擅自對本合同的內(nèi)容（包括附件）作任何單方的修改。但任何一方均可以對合同內(nèi)容以書面形式提出變更、修改、取消或補充的.建議。該項建議應以書面形式通知對方并經(jīng)雙方簽字確認。
11.2 如果乙方有違反或拒絕執(zhí)行本合同規(guī)定的行為時，甲方將用書面通知乙方，乙方在接到通知后3 天內(nèi)確認無誤后應對違反或拒絕作出修正，如果認為在3 天內(nèi)來不及糾正時，應提出修正計劃。如果得不到糾正或提不出修正計劃，甲方將保留中止本合同的一部分或全部的權利。對于這種中止，甲方將不出具變更通知書，由此而發(fā)生的一切費用、損失和索賠將由乙方負擔。
11.3 如果乙方的違約行為在本合同其它條款中有明確規(guī)定，則按有關條款處理。
11.4 在合同執(zhí)行過程中，若因國家計劃調整而引起本合同無法正常執(zhí)行時，乙方或甲方可以向對方提出中止執(zhí)行合同或修改合同有關條款的建議，與之有關的事宜雙方協(xié)商辦理。
11.5 本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后開始生效。
拆除合同 篇3
甲方：_________________
乙方：_________________
現(xiàn)有_________________房，由甲方承包給乙方拆除，為保證此房屋的拆除工作順利完成，和甲、乙雙方的利益不受損失，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商、特定以下條款：
一、拆除范圍：_________________房的土建部份和基礎，拆下的水泥塊與磚渣需運走一部份。
二、材料所歸：本工程的鋼筋和廢鐵歸乙方所有，磚塊由甲方向乙方購買，價格為每塊__________角錢。
三、拆除費用：甲方補給乙方拆除人工_________________圓整(_________________元)。
四、安全責任：所有安全責任由乙方承擔。
五、付款方式：工地完工后，甲方當場把補助的人工費和紅磚錢一次性付清。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，共同遵守，經(jīng)甲、乙雙方簽字后合同生效。
甲方簽名：_________________乙方簽名：_________________
_____年_____月_____日
拆除合同 篇4
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點：北京
現(xiàn)場施工安全技術要求施工過程中應嚴格執(zhí)行國家及北京市有關安全規(guī)范、條例、命令。根據(jù)拆除工程特點，制定以下現(xiàn)場施工安全技術要求：
1、進入現(xiàn)場的施工人員必須持證上崗，佩戴明顯標牌。
2、對復雜的拆除工程應編制施工方案，一般拆除工程應有口頭或書面安全交底。
3、實行逐級安全技術交底制度，每個進場施工人員必須進行安全技術交底，并配齊安全防護工具，進入施工現(xiàn)場必須戴安全帽，高空作業(yè)必須系好安全帶。
4、現(xiàn)場應設有專職安全檢查員、環(huán)保監(jiān)督員各若干名。
5、保持安全的現(xiàn)場施工環(huán)境，非施工人員禁止入內(nèi)，現(xiàn)場防護設施、安全標志應齊全有效，未經(jīng)許可不得擅自移動或拆除。
6、杜絕立體交叉作業(yè)，高空作業(yè)時應有專人指揮，設警戒人員，杜絕非施工人員靠近。
7、施工過程中應保護現(xiàn)場用水、用電安全。
8、施工場地應做到室外自然地平，不能有大量的磚、瓦、碎石和跑冒漏水、漏電現(xiàn)象，達到甲方驗收標準。
9、集中回收存放電表、水表、水井蓋及圈。
10、拆除建筑物應自上而下進行，禁止數(shù)層同時拆除，當拆除某一部分的時候應該防止其它部分的倒塌。
11、拆除建筑物過程中，現(xiàn)場照明不得使用被拆除建筑物中的配電線，應另外設置配電線路。
12、拆除建筑物的欄桿、樓梯和樓板等，應該和整體程度相配合，不能先拆除。建筑物的承重和支柱和橫梁，要等待它所承擔的全部結構和荷重拆掉后才可以拆除。
13、拆除建筑物一般不采用推倒的方法，遇有特殊情況必須采用推倒方法的時候，必須遵守下列規(guī)定： 13.1砍切墻根的深度不能超過墻厚的1/3，墻的厚度小于兩塊半磚的時候，不許進行掏掘。
13.2為防止墻壁向掏掘方向傾倒，在掏掘前，要用支撐撐牢。
13.3建筑物推倒前，應發(fā)出信號，待所有人員遠離建筑物高度2倍以上的距離后，方可進行。
14、在高處進行拆除工程，要設置流放槽，以便散碎廢料順槽流下。拆下較大的或者簾重的材料，要用吊繩或者起重機械及時吊下或運走，禁止向下拋擲。拆卸下來的各種材料要及時清理、分別、堆放在一定位置。
15、拆除石棉瓦及其它輕型屋面工程時，嚴禁施工人員直接踩踏在石棉瓦及其它輕型板上進行工作，必須使用移動板梯，板梯上端必須掛牢，防止高處墜落。
甲方：(蓋章)乙方：（蓋章）
法定代表人：（蓋章或簽字） 法定代表人：（蓋章或簽字）
委托代理人：（蓋章或簽字） 委托代理人：（蓋章或簽字）
本合同簽訂日期：年月日
簽訂地點：北京
拆除合同 篇5
甲方：__________乙方：__________
因工程施工需要，甲方將工商所舊辦公樓的房屋拆除等工程委托乙方施工，依照有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程地點：永興縣xx鎮(zhèn)工商所院內(nèi)
二、承包方式：總價包干方式
三、工程范圍：工商所院內(nèi)的辦公樓的拆除
四、工程內(nèi)容：對舊辦公樓的房屋拆除及負責所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃。開工時間：__________年__________月__________日，__________年__________月__________日完工。
五、雙方責任
（一）、甲方責任：
1、甲方向乙方指定施工場地范圍，對乙方進行技術交底，提供必要的測量配合及技術指導，但不因此免除乙方施工質量責任。乙方必須在甲方指定范圍內(nèi)施工。
2、甲方負責做好與當?shù)卣?、村民各方面之間的協(xié)調工作。
3、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
4、負責對拆除完畢的場地進行驗收。
5、工程完工達到甲方要求后，甲方給乙方辦理結算
（二）、乙方責任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。負責對本協(xié)議所列拆、除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
2、乙方保證連續(xù)施工，確保在協(xié)議工期內(nèi)完工。
3、乙方在施工中應確保作業(yè)安全，因乙方或其他原因造成的安全責任由乙方自行負責，由此發(fā)生費用由乙方承擔。
六、計量與支付
1、工程造價：本工程采用總價包干，舊材料歸施工方，此報價含稅，包干價格為__________元（大寫：__________），已綜合考慮了現(xiàn)場條件等各種因素，包括作業(yè)全過程的工、料、機費，施工用材料（機械）倒運費等與施工有關的全部費用，是支付協(xié)議工程項目（工序）按技術交底施工達到質量標準及甲方要求，完成其缺陷修復及一切輔助工作所需的全部酬金的綜合單價（含協(xié)議明示或暗示的所有責任、義務和風險的費用）。對于本協(xié)議中沒有提到的內(nèi)容均視為已包含在表中相應內(nèi)容之中，協(xié)議履行期間不論發(fā)生工、料、機、的價格浮動或政策性變化，協(xié)議價格均不做調整。
2、協(xié)議簽訂生效后，工程完工并通過甲方技術部門驗收，甲方一次性結清協(xié)議價款。
七、附則
1、本協(xié)議未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
2、本協(xié)議在履行中發(fā)生爭議，甲乙雙方應按照協(xié)議條款及有關法律規(guī)定協(xié)商解決，協(xié)商不成時，由永興縣勞動仲裁委員會裁決。
3、本協(xié)議一式三份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)一份。
4、本協(xié)議字甲乙雙方授權代理人簽字或加蓋公章后生效，雙方結清工程款后協(xié)議效力終止。
甲方：__________乙方：__________
委托代理人：__________委托代理人：__________
日期：__________日期：__________
拆除合同 篇6
工程承包人(甲方)__________
勞務分包人(乙方)__________
依據(jù)《_民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其有關法律、行政的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程特點，經(jīng)公司、項目部、勞務隊協(xié)商一致就本項目勞務，訂立本合同;
第一條：勞務承包工作對象及提供勞務內(nèi)容
工程名稱：_____
工程地點：_____
承包范圍：_____
第二條：承包工作期限
開始工作日期：_______年______月______日，結束日期：________年______月______日;總施工天數(shù)為：_____天。
第三條：質量標準
工作質量：
1、按總承包合同的有關質量規(guī)定、國家現(xiàn)行的《建筑安裝工程施工及驗收規(guī)范》和《建筑安裝工程質量評定標準》及相關的企業(yè)標準;
2、分項工程、分部工程、單位工程一次驗收合格率100%.
3、本工程必須達到質量評定等級。
第四條：安全目標
安全生產(chǎn)目標：工亡事故為零，杜絕重大安全事故，一般輕傷事故控制在2‰以內(nèi)。
第五條：成本目標
成本目標：實行計劃報備、限額領料，材料實際消耗量控制在項目部的計劃成本消耗量以內(nèi)。
第六條：其它目標
1、文明施工目標：強化現(xiàn)場科學管理，滿足現(xiàn)場文明要求爭創(chuàng)“達標文明工地”。
2、服務目標：與項目部協(xié)同配合完成項目管理目標責任書，創(chuàng)建業(yè)主滿意工程
第七條：勞務報酬
、本項目的勞務報酬采用下列方式計算：
、上述價格為確定價，不予調整。如后續(xù)法律及政策變化，導致勞務價格變化的，市場人工價格的變化超過%，經(jīng)雙方協(xié)商可酌情考慮調整勞務報酬，但在協(xié)商變更的合同價款之前勞務分包人仍需履行原合同，不得以價格不合適為由拒絕施工，否則視為違約，并依照本合同第十八條之規(guī)定承擔違約責任。
、圖紙以外需增加施工量的：室外配套、增加工程量，由勞務隊負責完成，依照實際發(fā)生工程量，按核定程序以公司統(tǒng)一勞務價格計酬。
、本工資不含稅費
、保險及生活用煤不計。
、本項目評定獲得以下獎項的。以勞務總費為基數(shù)，分別作為勞務獎勵費;
a、自治區(qū)級工程“天山杯”獎_____%
b、__________級工程“博峰杯”獎_____%
c、自治區(qū)級“文明施工工地”獎_____%
d、__________“文明施工工地”獎%
第八條：工程量的確認
1、采用固定勞務報酬方式的，施工過程中不計量工程量。
2、采用按確認的工程量計量勞務報酬的，由項目部施工技術負責人、項目經(jīng)理、公司質安部、經(jīng)營計劃部主管簽字認可、報總工、總經(jīng)理批準方可有效。未經(jīng)上述程序辦理的，公司將不予支付報酬。
第九條：勞務報酬的支付：
、勞務分包人與工程承包人約定下列方法支付：
1、第一期付款：材料進場后，甲方支付工程總價款_____%(即____________元)的材料款。
2、第二期付款：經(jīng)項目部、設計院、監(jiān)理、甲方共同驗收合格后再付總價_____%(即____________元)的費用。
3、第三期付款：待備案完成后支付至總價_____%(即____________元)的費用。
4、全部款項結算時，由公司財務將全部勞務報酬的5%作為質量保修金。待保修期滿后無質量問題另行付清;
5、勞務隊必須負責現(xiàn)場的的保管，保衛(wèi)工作，工資由勞務隊支付。
第十條：項目經(jīng)理
、工程承包人委派的擔任駐工地履行本合同的項目經(jīng)理為，職務是，職稱是。
、職權：
第十一條：相關工作責任
項目部責任：
組建與工程相適應的項目管理班子，全面履行總承包合同，組織實施施工管理的各項工作，對工程的工期和質量安全向公司負責;
1、編制施工作業(yè)計劃，做好施工前準備工作。
2、在開工作業(yè)之前，項目部按施工要求配置必須的施工機具及原材料，并保證水電供應正常，并向勞務隊進行詳細的書面及現(xiàn)場技術交底工作。
拆除合同 篇7
發(fā)包單位：（以下簡稱甲方）
施工單位：（以下簡稱乙方）
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、《建筑施工企業(yè)安全生產(chǎn)許可證管理規(guī)定》及國家現(xiàn)行相關法規(guī)政策規(guī)定。經(jīng)甲乙雙方結合本項拆除工程實際情況和施工現(xiàn)場條件，認真研究，充分協(xié)商達成如下合同條款。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、工程范圍：
4、其他現(xiàn)場條件開工前甲方、監(jiān)理方及乙方現(xiàn)場交底。
5、承包方式：乙方包拆除包安全垃圾清運處置及包手續(xù)辦理、包安全維護等；承包費按每平方米元。合計xx元。開工前乙方并向甲方交納安全及質量保證金xx萬元。
6、工期：自xx月xx日止（分階段實施，如遇風雨或不可抗力因素，工期延順）。
二、工程質量驗收標準：
1、按照省市相關拆遷規(guī)定及拆除工程慣例，建筑物拆除到原地平面以及地磚清理完為準。
2、按雙方約定清運完施工現(xiàn)場全部垃圾
3、拆遷過程中，對周邊建筑物及設施按規(guī)定防護。
三、雙方責任義務
1、甲方責任義務：
（1）甲方委托負責施工管理工作，對工程質量、進度、安全及文明施工等進行監(jiān)理；甲方協(xié)助乙方搞好施工現(xiàn)場協(xié)商工作。
（2）甲方負責提供施工用水、用電。
（3）甲方提供乙方相應的原設計圖紙（僅供參考）。
（4）甲方對乙方的施工方案、安全措施等進行核查，發(fā)現(xiàn)隱患，及時通知乙方。
2、乙方責任義務（根據(jù)自己的情況還修改）
（1）自拆除之日起，拆遷區(qū)域內(nèi)施工安全責任全權由乙方負責。
（2）乙方要保證甲方主樓（3層）完好無損。
（3）乙方需保留甲方石墎、石畫完好無損交于甲方。
（4）乙方應嚴格按照國家現(xiàn)行法規(guī)、政策和地方相關規(guī)章條例進行安全文明施工。認真落實安全生產(chǎn)責任制，堅持安全專職監(jiān)管工作全面落實，不留盲區(qū)。
（5）乙方在施工過程中要嚴格落實《施工組織方案》中的技術措施和反攻倒算規(guī)范，嚴禁有章不循，冒險蠻干。
（6）乙方必須嚴格遵守地方政府關于安全文明施工的有關規(guī)定，不能污染環(huán)境，不能噪音擾民，不破壞花草樹木。對施工現(xiàn)場及周圍的構筑物及環(huán)境要采取安全措施。要設置安全警戒線和專職安全管理人員，保證施工安全和他人生命財產(chǎn)安全。
（7）乙方對工程施工所發(fā)生的工傷事故，及他人人身傷害，包括財產(chǎn)損失負有全部責任。
（8）乙方負有對上崗人員的技術培訓和安全教育的責任和義務。
（9）乙方負責辦理施工中的一切手續(xù)，并負責協(xié)調周邊相關單位及市容、市政、稽查、城管等部門的工作檢查。
（10）乙方要及時與有關部門溝通安全情況，對施工中的事故處理要及時、妥當，不推不拖。
（11）拆除工地需設置必要的防護欄和明顯擺警示標志，確保施工安全。
（12）工程驗收施工完畢后，乙方書面形式報甲方進行驗收，甲方接到乙方驗收申請后三天內(nèi)組織相關人員按工程質量驗收標準組織驗收。
四、付款方式：
經(jīng)甲方驗收合格后，按乙方提供的銀行帳戶一次性會清，并退清安全保證金（xx萬元整）。
五、爭議、違約和索賠
1、爭議：本合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，或請有關部門調解。當事人不愿協(xié)商，調解不成的，由西安市仲裁委員會仲裁。
發(fā)生爭議后，除出現(xiàn)以下情況的，雙方應繼續(xù)履行合同，保持施工連續(xù)，保護好已完工程；
（1）合同確已無法履行；
（2）雙方協(xié)議停止施工；
（3）調解要求停止施工，且為雙方所接受；
（4）仲裁委員要求停止施工；
（5）法院要求停止施工；
（6）不可抗力。
2、違約
（1）甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批準，不按合同約定履行自己的義務，應承擔違約責任。
（2）乙方不能按合同工期完工，施工質量達不到要求或發(fā)生其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
（3）除非雙方協(xié)議將合同終止，否則，因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任后，仍應繼續(xù)履行合同。
（4）因一方違約使合同不能履行，另一方欲終止或解除全部合同，應以書面形式通知違約方，違約方必須在收到通知之日起3日內(nèi)做出答復，超過3日不予答復視為同意終止或解除合同，由違約方承擔違約責任。
3、索賠：甲方未按合同的約定提供條件，順延工期、賠償損失；乙方未能按合同的約定完成工作，甲方向乙方索賠相關損失。
六、其它條款：
1、拆除舊料歸乙方所有（鋼筋、廢鋼鐵、廢舊門窗、廢舊管線、設備及設施等）。
2、未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
3、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，具有同等效力。
4、本合同雙方結清經(jīng)濟手續(xù)后自行失效。
甲方：
乙方：
日期：
拆除合同 篇8
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：_____________________
承包方(以下簡稱乙方)：_____________________
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、建設工程及其他有關法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就本工程施工中的有關勞務提供及其他事項，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
一、工程名稱：_____________________
二、工程地點：_____________________
三、工程內(nèi)容：_____________________
第二條：承包范圍
拆除甲方提供的圖紙以內(nèi)的整棟舊房(含基礎)(具體以附圖為準)。房屋拆除至地坪，基礎拆除至±0.000一下的所有砌體及墊層。拆除結束后，乙方要按照甲方的要求，恢復拆除后的場地達到不影響新建筑施工的條件。
第三條：工程工期
一、進場日期：_____年_____月_____日，竣工日期：_____年_____月_____日
二、總工期為_____日，工程進程按甲方所動遷騰房情況，騰空所有拆除房屋，保證拆除工程順利進行，甲方需在合同簽訂后()日內(nèi)交付乙方總拆除建筑物。
第四條：合同價款、工程款支付及結算
一、甲方向乙方支付費用按土石_____元/車計算(每車裝載不少于_____立方)。
二、當工程進行完時甲方支付所有工程費。
第五條：甲乙方工作職責
一、甲方責任：
1、負責擬拆除房屋的斷水、斷電、斷氣、斷通訊等工作。
2、配合乙方做好各方面協(xié)調工作。
3、保證擬拆除房屋建、構筑物的完整性。
4、負責對拆遷施工現(xiàn)場的監(jiān)督、檢查。
5、負責對拆除完畢的地塊進行驗收。
二、乙方責任：
1、按甲方要求按時進入拆遷現(xiàn)場，保證工期的順利完成。
2、負責對本協(xié)議所列拆除范圍內(nèi)所有建筑物及附屬物的拆除、清運、清掃等工作。
3、因乙方原因造成的各種事故、行政處罰等一切責任、費用等均由乙方自行承擔。
4、編制拆除環(huán)保方案及安全施工方案，在拆除現(xiàn)場堅持文明施工，對出入施工現(xiàn)場的道路及時安排人員清掃，回收材料的堆碼應有嚴格的區(qū)域，嚴禁在道路、通道堆放任何材料。
5、甲方施工現(xiàn)場的任何材料，出土物都歸甲方所有，乙方及施工人員均無權處置或帶走。否則甲方按違約有權進行處置，并由乙方(承包人)負責追回原物，造成的負面影響甲方概不負責。
第六條：違約責任若甲方按照合同規(guī)定時間交付施工場地，而乙方不能按合同規(guī)時間完成拆除任務，則按每延期一天罰款50元計算。
第七條：安全施工
一、乙方按有關規(guī)定，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用。
二、進場前應對機械能否進入施工現(xiàn)場進行嚴格考察、操作人員必須自行進行投保。甲方不另行支付。乙方應遵守操作程序，在確保安全的前提下施工，嚴禁違章作業(yè)。因乙方原因造成的安全事故由乙方負全部責任。
三、發(fā)生重大事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方代表。同時按政府的有關要求處理。
四、乙方在動力設備、高壓線路、地下通道、地段及街交通要道附近施工前，需反復論證確定無誤后方可施工;同時甲方需安排專業(yè)人員配合。
第八條：爭議
甲乙雙方發(fā)生爭議時，應該本著友好合作的宗旨，協(xié)商解決。本合同一式四份，雙方各執(zhí)二份，簽字蓋章同具法律效力。本合同訂立時間：年月日
發(fā)包方：____________________包方：____________________
地址：____________________地址：____________________
法定代表人：____________________法定代表人：____________________
委托代理人：____________________委托代理人：____________________
電話：____________________電話：____________________
乙方簽字(手印)：____________________乙方簽字(手印)：____________________
身份證號：____________________身份證號：____________________
拆除合同 篇9
[案情]
原告A訴稱，為經(jīng)營水上砂石運輸業(yè)務，經(jīng)他人介紹，被告B船務公司（以下簡稱被告）將一組用于搭建浮橋的船舶按貨物運輸船舶租給原告經(jīng)營貨物運輸，并簽訂一份船舶租賃合同，合同約定船舶用途為貨物運輸，租用期限2個月，自20__年7月15日到20__年9月15日止，租金15萬元。原告接收船舶后開始進行第一次水上運輸，便被_Q海事局扣押了租用的船舶，扣押理由是該船舶用途是搭建浮橋船舶，作為貨物運輸船舶進行貨物運輸，違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件之規(guī)定，并處以25000元罰款。之后原告無法再進行貨物運輸，無法實現(xiàn)租用船舶之目的。原告認為，被告明知搭建浮橋的船舶是不能進行貨物運輸?shù)?，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定。根據(jù)合同法的規(guī)定，簽訂違反法律法規(guī)的合同，屬無效合同，因此請求法院確認原告與被告簽訂的船舶租賃合同無效。
被告辯稱，雙方簽訂的合同已經(jīng)履行完畢實現(xiàn)了合同的目的，_Q海事局下達處罰通知書前我方積極協(xié)助原告及時與船檢處聯(lián)系使問題得到解決，并未影響原告使用船舶。原告稱第一次水上運輸就被海事局扣押并罰款，不能從事運輸一事與事實不符。第一，不是第一次從事水上運輸便被處罰，第二，原告受到處罰后并沒有停止運輸。原告接收該船舶后于20__年7月17日至Q海事局20__年8月2日下達處罰通知書期間一直從事運輸，處罰通知書下達后原告依然使用該船從事運輸。船舶的使用用途已通過_H船舶檢驗處檢驗。原告認為我方明知搭建浮橋的船舶不能進行貨物運輸，違法按貨物運輸?shù)拇白饨o原告進行貨物運輸，并簽訂租賃合同，違反了國家法律規(guī)定與事實不符。第一，雙方在合同中明確約定現(xiàn)狀交船，乙方對船舶現(xiàn)狀充分知情，無論船舶是何狀態(tài)，乙方是在沒有異議、知情的情況下簽訂的租船合同。第二，被告所出租的船舶既可搭建浮橋也可以從事運輸。第三，被告與之簽訂船舶租賃合同沒有違反國家法律規(guī)定，乙方使用時每次進出港海事部門均進行了簽證。綜上所述，我方不接受原告所提判定合同無效的主張，請求法院判定合同合法有效。
法院經(jīng)審理查明，20__年7月14日，原告A與被告簽訂了船舶租賃合同，被告將其所有的LT3輪、LB10輪、LB23輪租給原告，約定船舶用途為貨物運輸，租期2個月，時間自20__年7月15日到20__年9月15日，租金15萬元。在租期內(nèi)即20__年7月31日，租賃船舶中的LB10因違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》由搭建浮橋改為運輸砂石，擅自改變船舶用途，受到Q海事局罰款25000元并責令改正的處罰，原告A立即與被告溝通，8月1日經(jīng)被告與船舶檢驗處溝通，該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即該船可以作為貨物運輸用），8月2日被告又向Q海事局請求船舶被放行，原告A繼續(xù)從事貨物運輸，并未影響合同的繼續(xù)履行。
[爭議]
當事人間的合同是否違反法律法規(guī)的有關強制規(guī)定？所違反的規(guī)定屬于效力性強制規(guī)定，還是管理性強制規(guī)定？
[審判]
一審法院認為：原告與被告簽訂船舶租賃合同后，在合同履行中LB10輪雖然因違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關規(guī)定，被海事部門處罰，但上述規(guī)定屬_管理性_強制規(guī)定并非_效力性_強制規(guī)定，經(jīng)過被告與船舶檢驗部門和海事部門溝通該船可以作為分節(jié)甲板駁用（即可以貨物運輸），合同可以繼續(xù)履行，并且該合同的履行并不損害國家、社會公共利益及第三人的利益，該合同應認定合法有效。故原告請求確認合同無效本院不予支持。依照《_合同法》第四十四條第一款、第五十二條第（五）項，最高人民法院關于適用《_合同法》若干問題的解釋（二）第十四條之規(guī)定，判決：
駁回原告A（反訴被告）的訴訟請求。案件受理費100元由原告負擔。
[評析]
本案爭議船舶LB10輪在合同簽訂時船舶適航證書載明僅用于搭浮橋用，在合同履行中，Q海事局以改變用途違反《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款，從事貨物或者旅客運輸?shù)拇氨仨毞蟔交通主管部門規(guī)定的載貨或者載客條件的強制性規(guī)定為由對其進行處罰。強制性規(guī)定是指必須依照法律適用、不能以個人意志予以變更和排除適用的規(guī)定。
以是否影響合同效力為標準，其可分為效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定。最高人民法院《關于適用〈_合同法〉若干問題的解釋（二）》第十四條將《_合同法》第五十二條第（五）項規(guī)定的_強制性規(guī)定_限定為效力性強制規(guī)定。故本案爭議焦點為《_內(nèi)河交通安全管理條例》第八條、第二十一條第一款是效力性強制規(guī)定還是管理性強制規(guī)定。那么如何區(qū)分效力性強制規(guī)定和管理性強制規(guī)定呢？法律及行政法規(guī)明確規(guī)定違反這些規(guī)范將導致合同無效或者合同不成立的，或者雖未如此規(guī)定，但違反了這些禁止性規(guī)范后若使合同繼續(xù)有效將損害國家利益、社會公共利益及第三人利益的，為效力性強制規(guī)定。法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定僅是為了行政管理的需要，違反并不會導致合同無效或者不成立，且違反后若使合同繼續(xù)有效也并不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益，而只是損害當事人利益的，則為管理性強制規(guī)定。
綜上，筆者認為，本案合同簽訂時爭議船舶作為運輸用途確實違反了《_內(nèi)河交通安全管理條例》的相關規(guī)定，但這一規(guī)定是國家行政機關為了行政管理的需要而設定，違反這一規(guī)定并不會導致合同無效。本案中被告及時與相關部門協(xié)調溝通，使爭議船舶用途變更為運輸船舶，使該合同能夠繼續(xù)履行，并且繼續(xù)履行合同不損害國家利益、社會公共利益及第三人利益。故該合同應認定有效。
拆除合同 篇10
甲方：
乙方：
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《安全生產(chǎn)法》的規(guī)定， 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱及拆除塔吊的概況：
1、工程名稱：
2、塔吊概況：塔吊為40塔，總高度為46米，兩套附墻，本塔為樓中塔類型，塔吊各種機械性能完好，拆除、安裝采用100噸吊車。
二、拆除價款： 人民幣兩萬六千元整。
三、付款方式：
拆除、安裝分兩次付清，第一次在塔吊拆除完畢后支付一萬三仟元。第二次在塔吊安裝完畢后將剩余款一次性付清。
四、在拆除過程中，乙方確?，F(xiàn)場施工人員的安全及建筑物各種構件等完好，若出現(xiàn)施工現(xiàn)場施工人員的任何安全事故和建筑物構件等損壞，一切責任全部由乙方負責，造成的一切經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
五、甲方提供在拆除中所需要的工具(氧氣一套)，乙方提供拆除的技術人員。
六、乙方操作人員進入現(xiàn)場必須遵守項目部的管理制度，嚴格按照安全操作規(guī)程進行作業(yè)。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽字后生效。
八、本協(xié)議在履行過程中，若出現(xiàn)糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，解決未果，可以通過仲裁機構解決或通過人民法院起訴。
九、乙方提供塔吊安裝、拆除的資質證書和人員操作上崗證等所有相關資料。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日