合同范文頻道為大家整理了《加工承攬合同條例》，供大家學習參考。
第一章 總 則
第一條 本條例依據《中華人民共和國經濟合同法》的有關規(guī)定制定。
第二條 加工承攬合同是承攬方按照定作方提出的要求完成一定工作，定作方接受承攬方完成的工作成果
并給付約定報酬的協(xié)議。
第三條 本條例適用于法人之間的加工、定作、修繕、修理、印刷、廣告、測繪測試等合同。
個體經營戶、農村社員、專業(yè)戶、重點戶同法人之間簽訂加工承攬合同，應當參照本條例執(zhí)行。
第二章 合同的訂立和履行
第四條 訂立加工承攬合同時，定作方應當明確提出定作物或項目的數量、質量及其它特定要求，承攬方
應當如實提供有關設備能力、技術條件、工藝水平等情況。
第五條 加工承攬合同應當具備以下條款：
一、加工承攬的品名或項目；
二、數量、質量、包裝、加工方法；
三、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量；
四、價款或酬金；
五、履行的期限、地點和方式；
六、驗收標準和方法；
七、結算方式，開戶銀行、帳號；
八、違約責任；
九、雙方約定的其它條款。
有關的技術協(xié)議書、技術資料、圖紙等，也是合同的組成部分。
第六條 定作物或項目的質量和技術標準，由雙方協(xié)商確定。合同中應當寫明執(zhí)行的標準、代號、編號和
標準名稱。當事人不得簽訂無質量要求和技術標準的合同。
第七條 加工定作物品，需封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據。
第八條 價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第九條 根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同
的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
第十條 根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，
除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款
的，可以請求返還。
第十一條 用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方
隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減
少價款或退貨。
第十二條 用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時
間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應
立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
第十三條 承攬方應當依據合同規(guī)定，按定作方要求的技術條件完成工作，未經定作方同意，不得擅自變
更。
承攬方應當對所承攬的全部工作質量負責。
第十四條 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知
定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作
，并通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
第十五條 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密的，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技
術資料和復制品。
第十六條 承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的檢查，但定作方不得因此妨礙承攬方的正常工作。
第十七條 當事人雙方對承攬的定作物和項目的質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提
供檢驗證明。
第十八條 交（提）定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當
在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
第十九條 交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為
準；委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取
日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約
定的方法計算。
原材料等物品交（提）日期的計算，參照上款規(guī)定執(zhí)行。
第二十條 定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需
的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)
生的質量問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
第三章 違約責任
第二十一條 承攬方的違約責任：
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應
當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由
此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交
付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費
用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物
的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物，應當按照合同規(guī)定，向定作方償付違約金；合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人
民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金；以酬金計算的，每逾期
一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值10%—30
%或酬金總額20%—60%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費
。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收
單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因
此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按
合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的
損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第二十二條 定作方的違約責任：
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值10%—30%的違約金
；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額20%—60%的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準
備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付
定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的
保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣所得價款在扣除報酬、
保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如
定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金，以酬金計
算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第二十三條 在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得
合法證明后，可免于承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生
的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成
的損失。
第四章 附 則
第二十四條 加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關
申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第二十五條 國務院有關部門，各省、自治區(qū)、直轄市人民政府可根據本條例制定實施辦法。
第二十六條 本條例自一九八五年二月一日起施行。