第1題用人單位與應(yīng)聘者劉某于2011年4月5日建立勞動(dòng)關(guān)系，但未訂立書面勞動(dòng)合同，用人單位最晚應(yīng)于()訂立書面勞動(dòng)合同。
A.5月15日
B.5月5日
C.4月15日
D.4月25日
【正確答案】：B試題解析：
已建立勞動(dòng)關(guān)系，未同時(shí)訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)自用工之日起1個(gè)月內(nèi)訂立書面勞動(dòng)合同。
第2題某建筑公司中標(biāo)承建某市政府辦公大樓工程項(xiàng)目，在簽訂施工合同時(shí)，市政府要求建筑公司必須承諾在施工過程中無論發(fā)生什么情況都不得向市政府索賠，則市政府的這一要求違反了《合同法》的()。
A.平等原則
B.誠實(shí)信用原則
C.公平原則
D.自愿原則
【正確答案】：C試題解析：
公平原則要求合同雙方當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)要公平合理，要大體上平衡，強(qiáng)調(diào)一方給付與對(duì)方給付之間的等值性，合同上的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)的合理分配。具體包括：第一，在訂立合同時(shí)，要根據(jù)公平原則確定雙力、的權(quán)利和義務(wù)，不得濫用權(quán)利，不得欺詐，不得假借訂立合同惡意進(jìn)行磋商;第二，根據(jù)公平原則確定風(fēng)險(xiǎn)的合理分配，根據(jù)公平原則確定違約責(zé)任。
第3題
電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期為()。
A.6個(gè)月
B.1年
C.2年
D.5年
【正確答案】：C試題解析：
根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》關(guān)于質(zhì)量保修制度的規(guī)定，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期為2年。
第4題
職工發(fā)生事故傷害被診斷為職業(yè)病，所在單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日起()內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
【正確答案】：D試題解析：
《勞動(dòng)法》規(guī)定，職工發(fā)生事故傷害被診斷為職業(yè)病，所在單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。
第5題為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)是()的責(zé)任。
A.總承包單位
B.分包單位
C.監(jiān)理單位
D.建設(shè)單位
【正確答案】：A試題解析：
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定：建設(shè)工程實(shí)行施工總承包的，由總承包單位對(duì)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)。
第6題國家專利主管機(jī)關(guān)依法授予專利申請(qǐng)人在一定期間內(nèi)實(shí)施其發(fā)明創(chuàng)造的獨(dú)占權(quán)，這是()
A.專利權(quán)
B.專利申請(qǐng)權(quán)
C.專利發(fā)明權(quán)
D.專利使用權(quán)
【正確答案】：A試題解析：
專利權(quán)是指權(quán)利人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，對(duì)其發(fā)明創(chuàng)造所享有的制造，使用和銷售的專利權(quán)。
第7題
建筑市場誠信行為記錄信息的公布時(shí)間為行政處罰決定做出后7日內(nèi)，公布期限一般為()
A.6個(gè)月至3年
B.1年至2年
C.1年
D.3年
【正確答案】：A試題解析：
《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時(shí)間為行政處罰決定做出后7日內(nèi).公布期限一般為6個(gè)月至3年。
第8題
承包人如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后()內(nèi)仍未提供或沒有明確答復(fù)，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進(jìn)行審查，責(zé)任由承包人自負(fù)。
A.7天
B.10天
C.14天
D.15天
【正確答案】：C試題解析：
承包人如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后14天內(nèi)仍未提供或沒有明確答復(fù)，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進(jìn)行審查，責(zé)任由承包人自負(fù)。
第9題
某當(dāng)事人采用不正當(dāng)手段促使合同設(shè)立的條件成就，則該條件()。
A.待定
B.無效
C.生效
D.不成就
【正確答案】：D試題解析：
當(dāng)事人為自己的利益不正當(dāng)?shù)刈柚箺l件成就的，視為條件已成就;不正當(dāng)?shù)卮俪蓷l件成就的，視為條件不成就。
第10題
法定代理的成立是基于()
A.代理人的請(qǐng)求
B.被代理人的請(qǐng)求
C.法律的直接規(guī)定
D.代理人與被代理人之間的親屬關(guān)系
【正確答案】：C試題解析：
法定代理是指根據(jù)法律的規(guī)定而發(fā)生的代理。
第1題
施工企業(yè)應(yīng)在工程項(xiàng)目開工前，辦理完投保手續(xù)。工程項(xiàng)目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，()合理承擔(dān)投保費(fèi)用。
A.總承包單位
B.分包單位
C.施工企業(yè)
D.中承包單位和分包單位
【正確答案】：B試題解析：
工程項(xiàng)目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，分包單位合理承擔(dān)投保費(fèi)用。
第2題
人民法院審理某工程糾紛后，決定缺席判決，其原因是()。
A.提起訴訟一方當(dāng)事人無故中途退庭
B.提起訴訟一方被反訴后，其當(dāng)事人無故不到庭
C.被告一方提起反訴后，無故不到庭
D.被告一方經(jīng)法院許可中途退庭
【正確答案】：B試題解析：
根據(jù)《民事訴訟法》第129條、第130條的規(guī)定。原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理：被告反訴的，可以缺席判決。被告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。
第3題
下列關(guān)于招標(biāo)代理的敘述錯(cuò)誤的是()
A.建設(shè)行政主管部門可以為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
B.任何單位和個(gè)人不得以任何方式為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
C.招標(biāo)人有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，委托其辦理招標(biāo)事宜
D.招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜
【正確答案】：A試題解析：
《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得以任何方式為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
第4題
建筑市場主體在工程建設(shè)過程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經(jīng)縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)查實(shí)和行政處罰所形成的行為記錄是()
A.良好行為記錄
B.不良好行為記錄
C.優(yōu)良行為記錄
D.惡劣行為記錄
【正確答案】：B試題解析：
不良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設(shè)過程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章豉強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經(jīng)縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)查實(shí)和行政處罰所形成的不良好行為記錄。
第5題施工合同履行過程中，合同一方當(dāng)事人提出變更合同要求。經(jīng)雙方，就合同增項(xiàng)工程的計(jì)價(jià)達(dá)成一致，該部分工程的合同價(jià)格應(yīng)自()時(shí)變更。
A.合同訂立
B.提出變更要求
C.雙方達(dá)成一致
D.由人民檢察院進(jìn)行裁決
【正確答案】：C試題解析：
合同變更的成立條件：合同關(guān)系已經(jīng)存在;合同內(nèi)容發(fā)生變化;經(jīng)合同當(dāng)事人一致，或者法院、仲裁庭裁決，或者援引法律直接規(guī)定;符合法律、行政法規(guī)要求的方式。
第6題某寫字樓項(xiàng)目于2005年3月1日領(lǐng)取了施工許可證，若因故未能按期開工，應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，最多可延期至()。
A.2005年6月1日
B.2005年9月1日
C.2005年12月1日
D.2006年3月1日
【正確答案】：C試題解析：
《建筑法》規(guī)定：“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期;延期以兩次為限，每次不超過3個(gè)月。既不開工又不申請(qǐng)延期或者超過延期時(shí)限的，施工許可證自行廢止。因此可延期至2005年12月1日。
第7題
當(dāng)事人不服地方人民法院一審裁定的，應(yīng)當(dāng)()。
A.自判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
B.自裁定書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
C.自裁定書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
D.自判決書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
【正確答案】：C試題解析：
當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴;不服地方人民法院第一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴。
第8題根據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度的規(guī)定，對(duì)可能造成輕度環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制()對(duì)產(chǎn)生的環(huán)
境影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)分析。
A.環(huán)境影響報(bào)告表
B.環(huán)境影響登記表
C.環(huán)境影響申請(qǐng)表
D.環(huán)境影響報(bào)告書
【正確答案】：A試題解析：
根據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度的規(guī)定，對(duì)可能造成輕度環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告表對(duì)產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)分析。
第9題
招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜所應(yīng)當(dāng)具備的具體條件包括()。
A.不要求招標(biāo)單位具有項(xiàng)目法人資格
B.招標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)擁有專家?guī)?BR> C.應(yīng)當(dāng)擁有至少2名專職招標(biāo)業(yè)務(wù)人員
D.具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的工程技術(shù)、管理等專業(yè)技術(shù)力量
【正確答案】：D試題解析：
招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜所應(yīng)當(dāng)具備的具體條件：(1)具有項(xiàng)目法人資格(或者法人資格);(2)具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財(cái)務(wù)和工程管理等方面專業(yè)技術(shù)力量;(3)有從事同類工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn);(4)設(shè)有專門的招標(biāo)機(jī)構(gòu)或者擁有3名以上專職招標(biāo)業(yè)務(wù)人員;(5)熟悉和掌握招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)法規(guī)規(guī)章。
第10題行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章應(yīng)當(dāng)在公布后的()日內(nèi)，依照《立法法》的規(guī)定報(bào)有關(guān)機(jī)關(guān)備案。
A.10
B.15
C.20
D.30【正確答案】：D試題解析：立法法統(tǒng)一將報(bào)備案的時(shí)間規(guī)定為“公布后的三十日內(nèi)”，這樣一方面使備案工作更加規(guī)范化，另一方面可以解決延遲報(bào)備案的問題。
第1題
建設(shè)工程在保修范圍和保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，施工單位應(yīng)履行保修義務(wù)。下列不屬于保修范圍的有()。
A.因使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷
B.第三方造成的質(zhì)量缺陷
C.合同約定保修一年，竣工兩年設(shè)備安裝工程出現(xiàn)質(zhì)量問題
D.臺(tái)風(fēng)造成的基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量缺陷
E.屋面防水工程在竣工3年后出現(xiàn)質(zhì)量問題
【正確答案】：A,B,D試題解析：
《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》規(guī)定了三種不屬于保修范圍的情況：(1)因使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷;(2)第三方造成的質(zhì)量缺陷;(3)不可抗力造成的質(zhì)量缺陷。選項(xiàng)C合同約定的保修期限低于國家規(guī)定的最低保修期限，違反了國家強(qiáng)制性規(guī)定，是無效條款，施工單位仍需繼續(xù)承擔(dān)保修責(zé)任。
第2題
下列事件屬于不可抗力事件的有()。
A.基坑坍塌導(dǎo)致重大傷亡
B.黑社會(huì)暴力毆打?qū)е鹿こ虛p壞
C.山洪暴發(fā)引起工程被沖毀
D.社會(huì)*導(dǎo)致工程無法繼續(xù)
E.政府行為導(dǎo)致工程被拆除
【正確答案】：C,D,E試題解析：
不可抗力的事件范圍一般包括以下兩大類：一類是自然事件，如水災(zāi)、火災(zāi)、地震、瘟疫等;另一類是社會(huì)事件，如戰(zhàn)爭、*、*、武裝沖突、罷工等，以及政府法律、行政行為等。
第3題某工程項(xiàng)目施工過程中發(fā)生了不可抗力，則下列對(duì)于不可抗力及違約責(zé)任的免除認(rèn)識(shí)正確的有()。
A.不可抗力具備不能預(yù)見、不能避免、不能克服三個(gè)條件
B.當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方
C.侵犯到對(duì)方人身權(quán)的免責(zé)條款無效
D.當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由雙方共同承擔(dān)
E.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免責(zé)
【正確答案】：A,B,C試題解析：
不可抗力具備不能預(yù)見、不能避免、不能克服三個(gè)條件?！逗贤ā芬?guī)定，當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大;沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要球賠償。當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。
免責(zé)條款并非全部有效，侵犯對(duì)方人身權(quán)或財(cái)產(chǎn)權(quán)的免責(zé)條款是無效的。因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
第4題
無權(quán)代理的表現(xiàn)形式有()
A.無合法授權(quán)的代理行為
B.代理權(quán)終止后的代理行為
C.代理權(quán)限不明的代理行為
D.超越代理權(quán)限而為的代理行為
E.人民法院指定而發(fā)生的代理行為
【正確答案】：A,B,D試題解析：
無權(quán)代理一般存在三種表現(xiàn)形式：
(1)自始未經(jīng)授權(quán)。(2)超越代理權(quán)。(3)代理權(quán)已終止。選項(xiàng)E是指定代理。
第5題
在我國，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備()等。
A.法人資格
B.承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力
C.編制招標(biāo)文件的能力
D.符合招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件
E.評(píng)標(biāo)定標(biāo)的能力
【正確答案】：B,D試題解析：
《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其他組織。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力;國家有關(guān)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件是有規(guī)定的，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格條件。
A.5月15日
B.5月5日
C.4月15日
D.4月25日
【正確答案】：B試題解析：
已建立勞動(dòng)關(guān)系，未同時(shí)訂立書面勞動(dòng)合同的，應(yīng)當(dāng)自用工之日起1個(gè)月內(nèi)訂立書面勞動(dòng)合同。
第2題某建筑公司中標(biāo)承建某市政府辦公大樓工程項(xiàng)目，在簽訂施工合同時(shí)，市政府要求建筑公司必須承諾在施工過程中無論發(fā)生什么情況都不得向市政府索賠，則市政府的這一要求違反了《合同法》的()。
A.平等原則
B.誠實(shí)信用原則
C.公平原則
D.自愿原則
【正確答案】：C試題解析：
公平原則要求合同雙方當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)要公平合理，要大體上平衡，強(qiáng)調(diào)一方給付與對(duì)方給付之間的等值性，合同上的負(fù)擔(dān)和風(fēng)險(xiǎn)的合理分配。具體包括：第一，在訂立合同時(shí)，要根據(jù)公平原則確定雙力、的權(quán)利和義務(wù)，不得濫用權(quán)利，不得欺詐，不得假借訂立合同惡意進(jìn)行磋商;第二，根據(jù)公平原則確定風(fēng)險(xiǎn)的合理分配，根據(jù)公平原則確定違約責(zé)任。
第3題
電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期為()。
A.6個(gè)月
B.1年
C.2年
D.5年
【正確答案】：C試題解析：
根據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》關(guān)于質(zhì)量保修制度的規(guī)定，電氣管線、給排水管道、設(shè)備安裝和裝修工程的最低保修期為2年。
第4題
職工發(fā)生事故傷害被診斷為職業(yè)病，所在單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日起()內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。
A.10日
B.15日
C.20日
D.30日
【正確答案】：D試題解析：
《勞動(dòng)法》規(guī)定，職工發(fā)生事故傷害被診斷為職業(yè)病，所在單位應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。
第5題為施工現(xiàn)場從事危險(xiǎn)作業(yè)人員辦理意外傷害保險(xiǎn)是()的責(zé)任。
A.總承包單位
B.分包單位
C.監(jiān)理單位
D.建設(shè)單位
【正確答案】：A試題解析：
《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》規(guī)定：建設(shè)工程實(shí)行施工總承包的，由總承包單位對(duì)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)。
第6題國家專利主管機(jī)關(guān)依法授予專利申請(qǐng)人在一定期間內(nèi)實(shí)施其發(fā)明創(chuàng)造的獨(dú)占權(quán)，這是()
A.專利權(quán)
B.專利申請(qǐng)權(quán)
C.專利發(fā)明權(quán)
D.專利使用權(quán)
【正確答案】：A試題解析：
專利權(quán)是指權(quán)利人在法律規(guī)定的期限內(nèi)，對(duì)其發(fā)明創(chuàng)造所享有的制造，使用和銷售的專利權(quán)。
第7題
建筑市場誠信行為記錄信息的公布時(shí)間為行政處罰決定做出后7日內(nèi)，公布期限一般為()
A.6個(gè)月至3年
B.1年至2年
C.1年
D.3年
【正確答案】：A試題解析：
《建筑市場誠信行為信息管理辦法》規(guī)定，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時(shí)間為行政處罰決定做出后7日內(nèi).公布期限一般為6個(gè)月至3年。
第8題
承包人如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后()內(nèi)仍未提供或沒有明確答復(fù)，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進(jìn)行審查，責(zé)任由承包人自負(fù)。
A.7天
B.10天
C.14天
D.15天
【正確答案】：C試題解析：
承包人如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料，經(jīng)發(fā)包人催促后14天內(nèi)仍未提供或沒有明確答復(fù)，發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進(jìn)行審查，責(zé)任由承包人自負(fù)。
第9題
某當(dāng)事人采用不正當(dāng)手段促使合同設(shè)立的條件成就，則該條件()。
A.待定
B.無效
C.生效
D.不成就
【正確答案】：D試題解析：
當(dāng)事人為自己的利益不正當(dāng)?shù)刈柚箺l件成就的，視為條件已成就;不正當(dāng)?shù)卮俪蓷l件成就的，視為條件不成就。
第10題
法定代理的成立是基于()
A.代理人的請(qǐng)求
B.被代理人的請(qǐng)求
C.法律的直接規(guī)定
D.代理人與被代理人之間的親屬關(guān)系
【正確答案】：C試題解析：
法定代理是指根據(jù)法律的規(guī)定而發(fā)生的代理。
第1題
施工企業(yè)應(yīng)在工程項(xiàng)目開工前，辦理完投保手續(xù)。工程項(xiàng)目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，()合理承擔(dān)投保費(fèi)用。
A.總承包單位
B.分包單位
C.施工企業(yè)
D.中承包單位和分包單位
【正確答案】：B試題解析：
工程項(xiàng)目中有分包單位的由總承包施工企業(yè)統(tǒng)一辦理，分包單位合理承擔(dān)投保費(fèi)用。
第2題
人民法院審理某工程糾紛后，決定缺席判決，其原因是()。
A.提起訴訟一方當(dāng)事人無故中途退庭
B.提起訴訟一方被反訴后，其當(dāng)事人無故不到庭
C.被告一方提起反訴后，無故不到庭
D.被告一方經(jīng)法院許可中途退庭
【正確答案】：B試題解析：
根據(jù)《民事訴訟法》第129條、第130條的規(guī)定。原告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以按撤訴處理：被告反訴的，可以缺席判決。被告經(jīng)傳票傳喚，無正當(dāng)理由拒不到庭的，或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的，可以缺席判決。
第3題
下列關(guān)于招標(biāo)代理的敘述錯(cuò)誤的是()
A.建設(shè)行政主管部門可以為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
B.任何單位和個(gè)人不得以任何方式為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)
C.招標(biāo)人有權(quán)自行選擇招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，委托其辦理招標(biāo)事宜
D.招標(biāo)人具有編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)能力的，可以自行辦理招標(biāo)事宜
【正確答案】：A試題解析：
《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，任何單位和個(gè)人不得以任何方式為招標(biāo)人指定招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。
第4題
建筑市場主體在工程建設(shè)過程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章或強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經(jīng)縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)查實(shí)和行政處罰所形成的行為記錄是()
A.良好行為記錄
B.不良好行為記錄
C.優(yōu)良行為記錄
D.惡劣行為記錄
【正確答案】：B試題解析：
不良好行為記錄是指建筑市場主體在工程建設(shè)過程中違反有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、規(guī)章豉強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和執(zhí)業(yè)行為規(guī)范，經(jīng)縣級(jí)以上建設(shè)行政主管部門或者委托的執(zhí)法監(jiān)督機(jī)構(gòu)查實(shí)和行政處罰所形成的不良好行為記錄。
第5題施工合同履行過程中，合同一方當(dāng)事人提出變更合同要求。經(jīng)雙方，就合同增項(xiàng)工程的計(jì)價(jià)達(dá)成一致，該部分工程的合同價(jià)格應(yīng)自()時(shí)變更。
A.合同訂立
B.提出變更要求
C.雙方達(dá)成一致
D.由人民檢察院進(jìn)行裁決
【正確答案】：C試題解析：
合同變更的成立條件：合同關(guān)系已經(jīng)存在;合同內(nèi)容發(fā)生變化;經(jīng)合同當(dāng)事人一致，或者法院、仲裁庭裁決，或者援引法律直接規(guī)定;符合法律、行政法規(guī)要求的方式。
第6題某寫字樓項(xiàng)目于2005年3月1日領(lǐng)取了施工許可證，若因故未能按期開工，應(yīng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期，最多可延期至()。
A.2005年6月1日
B.2005年9月1日
C.2005年12月1日
D.2006年3月1日
【正確答案】：C試題解析：
《建筑法》規(guī)定：“建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)自領(lǐng)取施工許可證之日起3個(gè)月內(nèi)開工。因故不能按期開工的，應(yīng)當(dāng)向發(fā)證機(jī)關(guān)申請(qǐng)延期;延期以兩次為限，每次不超過3個(gè)月。既不開工又不申請(qǐng)延期或者超過延期時(shí)限的，施工許可證自行廢止。因此可延期至2005年12月1日。
第7題
當(dāng)事人不服地方人民法院一審裁定的，應(yīng)當(dāng)()。
A.自判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
B.自裁定書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
C.自裁定書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
D.自判決書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴
【正確答案】：C試題解析：
當(dāng)事人不服地方人民法院第一審判決的，有權(quán)在判決書送達(dá)之日起15日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴;不服地方人民法院第一審裁定的，有權(quán)在裁定書送達(dá)之日起10日內(nèi)向上一級(jí)人民法院提起上訴。
第8題根據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度的規(guī)定，對(duì)可能造成輕度環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制()對(duì)產(chǎn)生的環(huán)
境影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)分析。
A.環(huán)境影響報(bào)告表
B.環(huán)境影響登記表
C.環(huán)境影響申請(qǐng)表
D.環(huán)境影響報(bào)告書
【正確答案】：A試題解析：
根據(jù)環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度的規(guī)定，對(duì)可能造成輕度環(huán)境影響的，應(yīng)當(dāng)編制環(huán)境影響報(bào)告表對(duì)產(chǎn)生的環(huán)境影響進(jìn)行分析或者專項(xiàng)分析。
第9題
招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜所應(yīng)當(dāng)具備的具體條件包括()。
A.不要求招標(biāo)單位具有項(xiàng)目法人資格
B.招標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)擁有專家?guī)?BR> C.應(yīng)當(dāng)擁有至少2名專職招標(biāo)業(yè)務(wù)人員
D.具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的工程技術(shù)、管理等專業(yè)技術(shù)力量
【正確答案】：D試題解析：
招標(biāo)人自行辦理招標(biāo)事宜所應(yīng)當(dāng)具備的具體條件：(1)具有項(xiàng)目法人資格(或者法人資格);(2)具有與招標(biāo)項(xiàng)目規(guī)模和復(fù)雜程度相適應(yīng)的工程技術(shù)、概預(yù)算、財(cái)務(wù)和工程管理等方面專業(yè)技術(shù)力量;(3)有從事同類工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)的經(jīng)驗(yàn);(4)設(shè)有專門的招標(biāo)機(jī)構(gòu)或者擁有3名以上專職招標(biāo)業(yè)務(wù)人員;(5)熟悉和掌握招標(biāo)投標(biāo)法及有關(guān)法規(guī)規(guī)章。
第10題行政法規(guī)、地方性法規(guī)、自治條例和單行條例、規(guī)章應(yīng)當(dāng)在公布后的()日內(nèi)，依照《立法法》的規(guī)定報(bào)有關(guān)機(jī)關(guān)備案。
A.10
B.15
C.20
D.30【正確答案】：D試題解析：立法法統(tǒng)一將報(bào)備案的時(shí)間規(guī)定為“公布后的三十日內(nèi)”，這樣一方面使備案工作更加規(guī)范化，另一方面可以解決延遲報(bào)備案的問題。
第1題
建設(shè)工程在保修范圍和保修期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，施工單位應(yīng)履行保修義務(wù)。下列不屬于保修范圍的有()。
A.因使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷
B.第三方造成的質(zhì)量缺陷
C.合同約定保修一年，竣工兩年設(shè)備安裝工程出現(xiàn)質(zhì)量問題
D.臺(tái)風(fēng)造成的基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量缺陷
E.屋面防水工程在竣工3年后出現(xiàn)質(zhì)量問題
【正確答案】：A,B,D試題解析：
《房屋建筑工程質(zhì)量保修方法》規(guī)定了三種不屬于保修范圍的情況：(1)因使用不當(dāng)造成的質(zhì)量缺陷;(2)第三方造成的質(zhì)量缺陷;(3)不可抗力造成的質(zhì)量缺陷。選項(xiàng)C合同約定的保修期限低于國家規(guī)定的最低保修期限，違反了國家強(qiáng)制性規(guī)定，是無效條款，施工單位仍需繼續(xù)承擔(dān)保修責(zé)任。
第2題
下列事件屬于不可抗力事件的有()。
A.基坑坍塌導(dǎo)致重大傷亡
B.黑社會(huì)暴力毆打?qū)е鹿こ虛p壞
C.山洪暴發(fā)引起工程被沖毀
D.社會(huì)*導(dǎo)致工程無法繼續(xù)
E.政府行為導(dǎo)致工程被拆除
【正確答案】：C,D,E試題解析：
不可抗力的事件范圍一般包括以下兩大類：一類是自然事件，如水災(zāi)、火災(zāi)、地震、瘟疫等;另一類是社會(huì)事件，如戰(zhàn)爭、*、*、武裝沖突、罷工等，以及政府法律、行政行為等。
第3題某工程項(xiàng)目施工過程中發(fā)生了不可抗力，則下列對(duì)于不可抗力及違約責(zé)任的免除認(rèn)識(shí)正確的有()。
A.不可抗力具備不能預(yù)見、不能避免、不能克服三個(gè)條件
B.當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同，應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方
C.侵犯到對(duì)方人身權(quán)的免責(zé)條款無效
D.當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由雙方共同承擔(dān)
E.當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，可以免責(zé)
【正確答案】：A,B,C試題解析：
不可抗力具備不能預(yù)見、不能避免、不能克服三個(gè)條件?！逗贤ā芬?guī)定，當(dāng)事人一方因不可抗力不能履行合同的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知對(duì)方，以減輕可能給對(duì)方造成的損失，并應(yīng)當(dāng)在合理期限內(nèi)提供證明。當(dāng)事人一方違約后，對(duì)方應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失的擴(kuò)大;沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要球賠償。當(dāng)事人因防止損失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用，由違約方承擔(dān)。
免責(zé)條款并非全部有效，侵犯對(duì)方人身權(quán)或財(cái)產(chǎn)權(quán)的免責(zé)條款是無效的。因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
第4題
無權(quán)代理的表現(xiàn)形式有()
A.無合法授權(quán)的代理行為
B.代理權(quán)終止后的代理行為
C.代理權(quán)限不明的代理行為
D.超越代理權(quán)限而為的代理行為
E.人民法院指定而發(fā)生的代理行為
【正確答案】：A,B,D試題解析：
無權(quán)代理一般存在三種表現(xiàn)形式：
(1)自始未經(jīng)授權(quán)。(2)超越代理權(quán)。(3)代理權(quán)已終止。選項(xiàng)E是指定代理。
第5題
在我國，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備()等。
A.法人資格
B.承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力
C.編制招標(biāo)文件的能力
D.符合招標(biāo)文件規(guī)定的資格條件
E.評(píng)標(biāo)定標(biāo)的能力
【正確答案】：B,D試題解析：
《招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，投標(biāo)人是響應(yīng)招標(biāo)、參加投標(biāo)競爭的法人或者其他組織。投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項(xiàng)目的能力;國家有關(guān)規(guī)定對(duì)投標(biāo)人資格條件或者招標(biāo)文件對(duì)投標(biāo)人資格條件是有規(guī)定的，投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備規(guī)定的資格條件。