現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關系。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇一
委托單位：（以下簡稱甲方）合同編號：
加工單位：（以下簡稱乙方）日期：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條：加工方式
（1）(乙方自備材料)，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
（2）(甲方提供材料，明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的'資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經(jīng)雙方協(xié)商確認一致后，免予承擔違約責任。
第八條：本合同在執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協(xié)商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方)：（蓋章）
法定代表人：
加工單位(乙方)：（蓋章）
法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇二
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：上海xx金屬材料有限公司（以下簡稱乙方）
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議：
1、甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據(jù)事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費標準，雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方：乙方：上海xx金屬材料有限公司
代表：代表：
簽約地：
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農(nóng)業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
鋼材加工合同范本
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
加工貿(mào)易的合同
加工貿(mào)易合同范文
塑料制品加工協(xié)議書模板
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇三
乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn)，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準，經(jīng)雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、甲方提供布料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn)，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
八、結算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結算，合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產(chǎn)生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________
地址：______________________
甲方身份證：__________________
授權代表：__________________
日期：______________________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
乙方身份證：____
公司蓋章：___________________
日期：_____________________
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇四
乙方(承攬方)：_______________
就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務事宜，為明確雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
注：平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內(nèi)的全部內(nèi)容。價格為一次性包死價，含稅。需方繼續(xù)訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
第二條承攬方式、材料的提供
2.2本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內(nèi)容;
2.3材質(zhì)標準：型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質(zhì)五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。
2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料，必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需
檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍：項目的全部塑鋼窗。
3.2工程地點：_______________
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
4.1計算方法：洞口面積每側減_______________cm(靠墻邊減)，如有變更按照書面變更尺寸結算。
4.2本合同簽訂后，輔材由乙方自行采購，但必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用。
4.3付款方式：按單位工程付款，窗框安裝完畢后經(jīng)相關部門驗收合格后支付已完工程量的，窗扇安裝完畢經(jīng)相關部門驗收合格后付至已完工程量的，待工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續(xù)后，付至總結算價的，留%作為質(zhì)保金自驗收合格之日起年后無質(zhì)量問題付清。
4.4按照每個付款節(jié)點，乙方按時將施工任務書經(jīng)甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算，并按此支付工程款。
第五條合同價款與酬金本合同價款共計：以實結算。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測，甲方配合。
6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表，電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型，并報送樣品，經(jīng)甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。成品進場后經(jīng)甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。
合同的生效和份數(shù)本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________(章)乙方：_______________(章)
本合同簽訂地點：_______________
簽訂日期：_______________
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇五
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇六
文件編號 tt-00-pps-ggb-usp-uyy-0089 加工承攬合同 甲方：
合同編號:
乙方：
簽訂日期：
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、
產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量
序號
名
稱
圖
號
數(shù)量（件）
單件價格
合計二、質(zhì)量標準：按甲方提供圖紙及技術要求制作。交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、交貨地點:
2、運輸費由乙方承擔。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式：貨到甲方廠內(nèi)后，甲方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，10
個工作日內(nèi)，完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。
七、提出異議期限：
合計甲方若對產(chǎn)品有異議應在入場驗收后 15 日內(nèi)以書面形式向乙方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品驗收合格；乙方在接到書面異議后應在 7 日內(nèi)作出書面答復。
八、質(zhì)量責任：
乙方承諾提供給甲方的產(chǎn)品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi)，甲方支付合同總價
20%預付款；甲方在收到乙方合同總金額 17%增值稅專用發(fā)票 10 日內(nèi)，支付合同總價70%結算款。剩余 10%作為質(zhì)保金，合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。
傳真件具同等法律效力。
甲方（章）：
單位名稱：
經(jīng) 辦 人：
電
話：
傳
真：
開戶銀行：
賬
號：
蓋章日期：
乙方（章）：
單位名稱：
經(jīng) 辦 人：
電
話：
傳
真：
開戶銀行：
賬
號：
蓋章日期：
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇七
發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：揚州__有限公司
簽約代表人：________
承包單位(以下簡稱乙方)：江陰市__有限公司
簽約代表人：________
簽定合同地點：揚州易承重工機械有限公司
簽定合同時間：_______年2月10日
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方將所做產(chǎn)品中部分部件(qtz40、qtz63(5610)、qtz63a(5210)所有工作平臺含護欄)委托乙方加工，現(xiàn)就加工事宜達成協(xié)議如下：
一、加工內(nèi)容與費用
1、本協(xié)議涉及的一切加工部件所需原材料、輔助材料、及相關費用均由乙方承擔，乙方在甲方廠外自選場地，按甲方提供的圖紙要求及書面要求(另見技術要求附件并經(jīng)甲乙雙方確認簽字)制作委托加工部件，所需一切費用及責任均由乙方自行承擔。
2、乙方交付甲方的完工部件均應按甲方要求按臺套捆扎整齊并作好必要的防護措施(如防油漆刮傷、防運輸變形等)。
3、甲方驗收合格后的加工部件均按9100元/噸計算加工費用，重量按甲方圖紙表明的重量計算。價格調(diào)整按合同簽訂之日的市場鋼材價格為基準，每上下浮動500元/噸，則加工費用相應上下浮動300元/噸。乙方應按每噸部件提供5500元的增值稅專用發(fā)票，余額部分開據(jù)勞務發(fā)票。
二、雙方責任權利
1、甲方保證按協(xié)議約定結算加工費，每月上半月交付部件的加工費在下月25號支付至乙方賬戶，每月下半月交付部件的加工費在隔月15號支付至乙方賬戶，如甲方無故拖欠加工費用，超過10天以銀行當期貸款利率賠償，無故不接受合格產(chǎn)品，乙方有權追加費用。
2、甲方按雙方確認的圖紙技術、書面要求在甲方廠內(nèi)驗收部件乙方：1、乙方按照甲方生產(chǎn)任務單生產(chǎn)，保證按時交貨。
3、乙方嚴格按圖紙工藝生產(chǎn)，保證質(zhì)量、自覺接受監(jiān)管與檢驗，如因乙方制作不當而引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，一切損失由乙方承擔。
三、協(xié)議限期
本協(xié)議暫定一年，自20________年________月________日至20________年________月________日，期滿后，若雙方有意延長外包加工期限，可另行協(xié)商再續(xù)簽協(xié)議。
四、其他約定
1、雙方保證共同的利益和長期合作，對于協(xié)議執(zhí)行過程中的任何矛盾，雙方應友好協(xié)商，對于無法調(diào)解的爭執(zhí)，可參照相關法律追究責任，并有權向違約方索取賠償。
2、乙方如因生產(chǎn)進程延誤，或因產(chǎn)品質(zhì)量造成甲方損失，乙方須向甲方作出賠償。
3、由于戰(zhàn)爭或自然災害，以及雙方認可的其他不可抗力的因素而造成的損失，由雙方各自承擔。
4、其他未盡事宜，雙方另行友好協(xié)商，另行訂立補充協(xié)議，作為本協(xié)議的附件。
5、合同簽訂時，甲方、乙方均要提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本復印件并加蓋公章作為本合同的附件。
6、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽訂之日起生效。
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇八
甲方：浙江堅銘建筑五金有限公司（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱 乙方）
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質(zhì)量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業(yè)，否則，應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質(zhì)量保證能力，確保加工、運輸過程的質(zhì)量控制，保證所加工的產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異，甲方應在收到貨物之日起15 日內(nèi)書面通知甲方處理。驗收標準依據(jù)樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、 如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨，每拖延一天，罰款500
元。
2、 質(zhì)量與合同約定不符，導致產(chǎn)品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產(chǎn)生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。
3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質(zhì)量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決；協(xié)商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條 其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協(xié)議），附件（或補充協(xié)議）與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方： 地址：地址： 負責人簽字：
日期：
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇一
委托單位：（以下簡稱甲方）合同編號：
加工單位：（以下簡稱乙方）日期：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條：甲方自年月日起委托乙方為甲方生產(chǎn)加工產(chǎn)品。
第二條：加工方式
（1）(乙方自備材料)，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量的，甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨，并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的，乙方必須按指定采購，否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
（2）(甲方提供材料，明確規(guī)定原材料的消耗定額)甲方按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對返修的產(chǎn)品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條：乙方受甲方委托為甲方生產(chǎn)加工鞋類產(chǎn)品，乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質(zhì)檢人員的合理要求來組織生產(chǎn)。如品質(zhì)達不到要求，甲方將拒收貨品，并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條：甲方需要乙方生產(chǎn)之產(chǎn)品的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供，雙方確認后乙方必須按期出貨，如延期出貨，乙方需承擔所有損失。
第五條：甲方提供給乙方用于生產(chǎn)的所有資料（包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等）
乙方必須妥善保管和使用，以免給其他個人或公司所利用，更不能用甲方提供的'資料修改或直接生產(chǎn)給甲方以外的個人或公司，否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條：付款：每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬，甲方在對賬當月15日前付清。
第七條：甲、乙任何一方如確因戰(zhàn)爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經(jīng)雙方協(xié)商確認一致后，免予承擔違約責任。
第八條：本合同在執(zhí)行中，如發(fā)生爭議，雙方應本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條：本合同自簽訂之日起生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項，雙方協(xié)商解決，具有本合同同等效力。本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
委托單位(甲方)：（蓋章）
法定代表人：
加工單位(乙方)：（蓋章）
法定代表人：
地址：地址：
電話：電話：
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇二
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：上海xx金屬材料有限公司（以下簡稱乙方）
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方進行鋼材加工等業(yè)務達成如下協(xié)議：
1、甲方將根據(jù)生產(chǎn)或貿(mào)易需要，委托乙方加工卷板，該卷板的所有權歸甲方所有。
2、根據(jù)甲方要求，乙方開具加工通知單，甲方確認，除此乙方不得擅自挪用、調(diào)撥和加工所有權屬甲方的貨物。
3、乙方根據(jù)事先約定的提貨時間，加工好指定鋼材，保證甲方準時提貨。如甲方因特殊情況，需要提前提貨，應提前8小時與乙方協(xié)商，甲方將盡量滿足乙方需求。
4、甲方同意乙方按照“附件一《加工單價表》”的內(nèi)容收取加工費用。如遇市場行情變化乙方需要調(diào)整收費標準，雙方可以協(xié)商。
5、協(xié)議期限內(nèi)，由于不可抗力因素，致使乙方不能履行協(xié)議，應立即將情況以最快方式通知對方。按照不可抗力因素對履行協(xié)議影響的程度，由雙方協(xié)商解決是否解除協(xié)議，或者部分免除履行協(xié)議的責任，或者延期履行協(xié)議。
但因戰(zhàn)爭、地震等重大不可抗力因素造成協(xié)議不能繼續(xù)履行，則雙方均免于責任。
6、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
7、本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等效力。
8、本協(xié)議有效期從簽訂之日起到年月日
甲方：乙方：上海xx金屬材料有限公司
代表：代表：
簽約地：
年月日訴訟委托代理合同項目處置委托管理合同農(nóng)業(yè)水利服務事項委托協(xié)議書
外加工協(xié)議書參考
加工合同范本
鋼材加工合同范本
模具加工合同樣本
委托加工合同范本
加工貿(mào)易的合同
加工貿(mào)易合同范文
塑料制品加工協(xié)議書模板
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇三
乙方（加工方）：_____________簽定地點：_____________
現(xiàn)經(jīng)雙方友好協(xié)商，特制定以下協(xié)議：
一、簽定時間：_____年__月__日交貨地點：_____________
制單款號貨品名稱數(shù)量貨期單價每件成本價備注
二、甲方以下達“生產(chǎn)制單”方式委托乙方生產(chǎn)，明確委托加工服裝的款式、數(shù)量、貨期、及提供ok樣板、工藝制作要求和質(zhì)量標準，經(jīng)雙方認可，即為合同的組成部分，具有與合同同等法律效力。如在生產(chǎn)中途需要改板或在其它特別需求等，必須有書面通知。
三、乙方負責每款生產(chǎn)加工單的縫紉線、輔料，布料除外由___方提供，其費用由___方承擔。四、乙方需對甲方提供的所有工藝技術資料、實樣、嘜架及樣板等檢驗確認無錯，方可投入生產(chǎn)。若有問題，需及時通知甲方。否則，造成質(zhì)量的問題及經(jīng)濟損失，由加工方承擔。
五、乙方需根據(jù)合同要求保質(zhì)保量生產(chǎn)并如期交貨。由于乙方責任造成不能出貨，則按此款數(shù)量的成本價賠償，并承擔延誤客人合同期的違約金。如超期一天按該貨品總價的.1%扣款，如超期兩天按該貨品總價的2%扣款，以此類推，如因甲方原因（布料不及時到位）造成不能按期交貨，雙方另行定貨期，并需簽字生效。
六、甲方提供布料，按制單裁數(shù)規(guī)定物料損耗計算，超出部分的費用由乙方承擔。甲方必須在一定時間內(nèi)清點來料、核對一切來料并簽收。布料如有質(zhì)量問題不能生產(chǎn)，應及時交予甲方處理。否則造成損失由乙方承擔。
七、裁床開裁前負責對布料進行檢查。如發(fā)現(xiàn)布料有質(zhì)量問題（含布料短碼）及實際用量超過制單用量，應立即通知甲方商量解決辦法，雙方確定無異后，方可開裁。
八、結算方式：按甲方實際出貨數(shù)量結算，合同生效出貨時。
九、甲乙雙方應本著精誠合作的態(tài)度，如因合同或其它產(chǎn)生爭議，協(xié)商不成，雙方可通過法律途徑進行解決。
十、本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力，本合同由雙方代表簽字這日起生效。
甲方（供應方）：_____________
地址：______________________
甲方身份證：__________________
授權代表：__________________
日期：______________________
乙方（加工方）：_____________
地址：_____________________
乙方身份證：____
公司蓋章：___________________
日期：_____________________
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇四
乙方(承攬方)：_______________
就甲方委托乙方加工制作塑鋼窗業(yè)務事宜，為明確雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
注：平米單價范圍包括窗框、玻璃、紗窗、五金等安裝費用內(nèi)的全部內(nèi)容。價格為一次性包死價，含稅。需方繼續(xù)訂貨時，提前天向供方提供計劃通知單通知乙方。
第二條承攬方式、材料的提供
2.2本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、配合、水電等全部內(nèi)容;
2.3材質(zhì)標準：型材(甲方指定廠家)、mm防腐鋼襯、優(yōu)質(zhì)五金等附件、平開窗為隱型紗窗、推拉窗普通紗窗。
2.4乙方加工所使用的塑鋼等原材料，必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需
檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
3.1乙方承攬加工范圍：項目的全部塑鋼窗。
3.2工程地點：_______________
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
4.1計算方法：洞口面積每側減_______________cm(靠墻邊減)，如有變更按照書面變更尺寸結算。
4.2本合同簽訂后，輔材由乙方自行采購，但必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用。
4.3付款方式：按單位工程付款，窗框安裝完畢后經(jīng)相關部門驗收合格后支付已完工程量的，窗扇安裝完畢經(jīng)相關部門驗收合格后付至已完工程量的，待工程完工經(jīng)甲方、監(jiān)理公司、建設單位及消防部門驗收合格辦理相關手續(xù)后，付至總結算價的，留%作為質(zhì)保金自驗收合格之日起年后無質(zhì)量問題付清。
4.4按照每個付款節(jié)點，乙方按時將施工任務書經(jīng)甲方相關人員簽字后報送至公司核算部進行核算，并按此支付工程款。
第五條合同價款與酬金本合同價款共計：以實結算。
第六條加工制作安裝要求
6.1甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供完整的門窗表及相關資料和施工50線，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測，甲方配合。
6.2乙方進場后甲方配合接通電源、安裝電表，電費由乙方承擔。
6.3乙方必須嚴格按照甲方圖紙及說明要求設計窗型，并報送樣品，經(jīng)甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)。成品進場后經(jīng)甲方監(jiān)理現(xiàn)場抽檢合格后方可安裝。
合同的生效和份數(shù)本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：_______________(章)乙方：_______________(章)
本合同簽訂地點：_______________
簽訂日期：_______________
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇五
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?BR> 第七條轉包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的.有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
（3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
（4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
（5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
（6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權拒收。
2．定作人的違約責任
（1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
（3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
（4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
（5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
（6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉讓給第三者。任何轉讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
（1）提交_________仲裁委員會仲裁；
（2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽）：_____法定代表人（簽）：______
委托代理人（簽）：_____委托代理人（簽）：______
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇六
文件編號 tt-00-pps-ggb-usp-uyy-0089 加工承攬合同 甲方：
合同編號:
乙方：
簽訂日期：
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,本著真誠合作特達成以下協(xié)議:
一、
產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量
序號
名
稱
圖
號
數(shù)量（件）
單件價格
合計二、質(zhì)量標準：按甲方提供圖紙及技術要求制作。交貨時提供產(chǎn)品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期：見備注。
四、交貨：
1、交貨地點:
2、運輸費由乙方承擔。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：
包裝標準為紙箱、包裝物由乙方供應不回收，包裝費用由乙方承擔。
六、驗收方式：貨到甲方廠內(nèi)后，甲方按照送貨單對產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量等進行入廠驗收，10
個工作日內(nèi)，完成產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，并將檢驗結果反饋給乙方。
七、提出異議期限：
合計甲方若對產(chǎn)品有異議應在入場驗收后 15 日內(nèi)以書面形式向乙方提出，未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品驗收合格；乙方在接到書面異議后應在 7 日內(nèi)作出書面答復。
八、質(zhì)量責任：
乙方承諾提供給甲方的產(chǎn)品是合格的，符合甲方圖紙及技術要求的。甲方將根據(jù)不合格情況扣除不合格產(chǎn)品全部或者部分款項。
九、結算方式：
1、合同簽字蓋章生效后十五日內(nèi)，甲方支付合同總價
20%預付款；甲方在收到乙方合同總金額 17%增值稅專用發(fā)票 10 日內(nèi)，支付合同總價70%結算款。剩余 10%作為質(zhì)保金，合同執(zhí)行完六個月內(nèi)或后一筆合同執(zhí)行完后支付。
2、支付方式：轉賬支票。
十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方簽字蓋章后立即生效。
傳真件具同等法律效力。
甲方（章）：
單位名稱：
經(jīng) 辦 人：
電
話：
傳
真：
開戶銀行：
賬
號：
蓋章日期：
乙方（章）：
單位名稱：
經(jīng) 辦 人：
電
話：
傳
真：
開戶銀行：
賬
號：
蓋章日期：
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇七
發(fā)包單位(以下簡稱甲方)：揚州__有限公司
簽約代表人：________
承包單位(以下簡稱乙方)：江陰市__有限公司
簽約代表人：________
簽定合同地點：揚州易承重工機械有限公司
簽定合同時間：_______年2月10日
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，甲方將所做產(chǎn)品中部分部件(qtz40、qtz63(5610)、qtz63a(5210)所有工作平臺含護欄)委托乙方加工，現(xiàn)就加工事宜達成協(xié)議如下：
一、加工內(nèi)容與費用
1、本協(xié)議涉及的一切加工部件所需原材料、輔助材料、及相關費用均由乙方承擔，乙方在甲方廠外自選場地，按甲方提供的圖紙要求及書面要求(另見技術要求附件并經(jīng)甲乙雙方確認簽字)制作委托加工部件，所需一切費用及責任均由乙方自行承擔。
2、乙方交付甲方的完工部件均應按甲方要求按臺套捆扎整齊并作好必要的防護措施(如防油漆刮傷、防運輸變形等)。
3、甲方驗收合格后的加工部件均按9100元/噸計算加工費用，重量按甲方圖紙表明的重量計算。價格調(diào)整按合同簽訂之日的市場鋼材價格為基準，每上下浮動500元/噸，則加工費用相應上下浮動300元/噸。乙方應按每噸部件提供5500元的增值稅專用發(fā)票，余額部分開據(jù)勞務發(fā)票。
二、雙方責任權利
1、甲方保證按協(xié)議約定結算加工費，每月上半月交付部件的加工費在下月25號支付至乙方賬戶，每月下半月交付部件的加工費在隔月15號支付至乙方賬戶，如甲方無故拖欠加工費用，超過10天以銀行當期貸款利率賠償，無故不接受合格產(chǎn)品，乙方有權追加費用。
2、甲方按雙方確認的圖紙技術、書面要求在甲方廠內(nèi)驗收部件乙方：1、乙方按照甲方生產(chǎn)任務單生產(chǎn)，保證按時交貨。
3、乙方嚴格按圖紙工藝生產(chǎn)，保證質(zhì)量、自覺接受監(jiān)管與檢驗，如因乙方制作不當而引發(fā)的產(chǎn)品質(zhì)量問題，一切損失由乙方承擔。
三、協(xié)議限期
本協(xié)議暫定一年，自20________年________月________日至20________年________月________日，期滿后，若雙方有意延長外包加工期限，可另行協(xié)商再續(xù)簽協(xié)議。
四、其他約定
1、雙方保證共同的利益和長期合作，對于協(xié)議執(zhí)行過程中的任何矛盾，雙方應友好協(xié)商，對于無法調(diào)解的爭執(zhí)，可參照相關法律追究責任，并有權向違約方索取賠償。
2、乙方如因生產(chǎn)進程延誤，或因產(chǎn)品質(zhì)量造成甲方損失，乙方須向甲方作出賠償。
3、由于戰(zhàn)爭或自然災害，以及雙方認可的其他不可抗力的因素而造成的損失，由雙方各自承擔。
4、其他未盡事宜，雙方另行友好協(xié)商，另行訂立補充協(xié)議，作為本協(xié)議的附件。
5、合同簽訂時，甲方、乙方均要提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照正副本復印件并加蓋公章作為本合同的附件。
6、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽訂之日起生效。
生產(chǎn)加工合同協(xié)議書篇八
甲方：浙江堅銘建筑五金有限公司（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱 乙方）
甲方委托乙方加工產(chǎn)品，為維護甲乙雙方的利益，經(jīng)雙方協(xié)商，就有關代加工事宜達成如下協(xié)議，以供雙方共同遵守。
第一條代加工內(nèi)容
甲方委托乙方為其加工系列產(chǎn)品，加工數(shù)量、款式、圖紙或樣品、標準、質(zhì)量要求由甲方提供，價格由雙方協(xié)商確定，另在訂單上詳述。
第二條甲方責任
1、按計劃分批次委托乙方為其加工甲方產(chǎn)品。
2、向乙方提供加工產(chǎn)品款式、數(shù)量、技術要求、交貨時間等。
3、甲方提供的加工毛坯必須符合質(zhì)量要求并標示清晰。
3、甲方有權對乙方的生產(chǎn)標準、產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查監(jiān)督，并提出意見和建議。
4、甲方按照甲乙雙方確定的樣板和標準進行驗收貨品。
第三條乙方責任
1、嚴格按照甲方的委托內(nèi)容及要求從事代加工活動。
2、按甲方確定的款式、數(shù)量、質(zhì)量及生產(chǎn)期限等標準進行生產(chǎn)，不得以任何形式和理由拖欠數(shù)量和品種。
3、嚴格管理甲方提供的毛坯、圖紙和資料及樣品，不得將甲方的樣品、技術資料、圖紙等泄漏給第三方，更不得提供給甲方的同行業(yè)，否則，應承擔相應法律責任。
4、乙方必須加強質(zhì)量保證能力，確保加工、運輸過程的質(zhì)量控制，保證所加工的產(chǎn)品符合質(zhì)量標準。
第四條付款方式及交提貨地點
每月八號為對帳日，乙方安排財務人員到甲方財務部進行對賬，雙方確認無誤后，甲方列入應付款科目，每季度第一個月的15日付清上季度加工款。交提貨地點為甲方庫房。
第五條驗收標準
甲方在乙方送貨到指定地點之日起3日內(nèi)必須對產(chǎn)品進行驗收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有異，甲方應在收到貨物之日起15 日內(nèi)書面通知甲方處理。驗收標準依據(jù)樣品或甲方檢驗標準。
第六條違約責任
1、 如乙方未按照雙方約定的時間和數(shù)量交貨，每拖延一天，罰款500
元。
2、 質(zhì)量與合同約定不符，導致產(chǎn)品報廢的，應賠償甲方此批貨款總價200%違約金。且因此而發(fā)生的費用如檢驗、運輸、補貨費用、保險、倉儲、裝卸等直接損失應由乙方負擔。
3、如合格率指標達不到約定要求，甲方有權要求乙方及時安排人員全檢，或由甲方安排專人全檢，由此產(chǎn)生的相關費用由乙方負責。
2、如甲方未按約定時間支付加工款，每推遲一天，罰款500元。
3、如乙方經(jīng)常不能滿足甲方質(zhì)量要求和交期要求，除追究違約責任外，甲方有權終止本合同。
4、如一方因故需要終止本合同，必須提前一個月通知甲方，否則，甲方將未結算之加工款作為一方的違約金沒收。
第七條合同有效期限
本委托加工合同期限為，自年月日至年月日止，生產(chǎn)期限以甲方計劃通知單確定為準。
第八條不可抗力
在本合同期內(nèi)，如因不可抗力因素導致合同無法繼續(xù)履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。如因國家政策和政府規(guī)定的調(diào)整變化使本合同無法繼續(xù)履行，本合同亦自然終止，雙方互不追究對方責任。
第九條爭議解決辦法
甲乙雙方如因履行本合同發(fā)生爭議，應協(xié)商解決；協(xié)商不成，依法交由瑞安市仲裁委員會裁決處理。
第十條 其他
1、本合同一式二份，甲乙雙方各一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、如有其他未盡事宜，甲乙雙方可另行簽訂合同附件（或補充協(xié)議），附件（或補充協(xié)議）與本合同具有同等法律效力。
甲方：乙方： 地址：地址： 負責人簽字：
日期：