合同是合作雙方達成共識并明確各自權益的重要依據(jù)。簽訂合同前應對各項條款進行仔細審查和評估。這些范文可以幫助您理解如何正確起草各種類型的合同。
單方違約合同協(xié)議書篇一
丙方：________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》等法律、法規(guī)和政府有關規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商，自愿就房屋、土地買賣事項一致同意，訂立合同條款如下，以資共同遵守。
第一條：1、甲方自愿將坐落在東靠馬路，南靠大馬路，西靠東港粉末，北靠教堂圍墻自愿就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。
2、出具界址圖(紅線圖)及區(qū)府街道集體資產(chǎn)，同意買賣復印文件。
3、允許因地制宜建設改造，因歷史遺留問題，如果有土地出讓政策可以辦理，望街道給予支持幫助解決土地出讓。
第二條：
雙方協(xié)議商定房屋及土地使用權轉讓價款共計________萬元整，乙方已與________年________月________日支付________萬元定金，雙方同意與本協(xié)議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款伍拾萬元，剩余所欠協(xié)議簽訂后乙方同意于________年________月________日前支付給甲方壹佰柒拾萬元，甲方收到款項后應當出具收據(jù)。
第三條：乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項，甲方有權解除合同，對乙方已交款項可不予退還，如一方違約，賠償給另一方總金額的兩倍。
第四條：甲方應自本契約簽訂之日起天內(nèi)將上述房屋、土地交付給乙方，房屋交付后，原村里出租的房屋按合同期滿結束，該房屋的`管理權和使用權由乙方負責。
第五條：協(xié)議簽訂后，在乙方?jīng)]有交納完全部購房款期間，甲方不得將合同交給乙方，再次期間，乙方在交付完全部購房款后，在得到甲方確認后，由該合同交付給乙方。
第六條：甲、乙雙方買賣中所交的稅款，按國家政策規(guī)定，各方自負。
第七條：此合同未達事宜，雙方友好協(xié)商解決，如解決不成可想當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條：經(jīng)雙方當事人簽字或捺印后即具有法律效力。
第九條：本合同一式三份，甲乙丙各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。甲方：乙方：丙方：年月日購銷合同甲方：
乙方：
給甲乙雙方共同友好協(xié)商，特訂立以下鋁合金材料購銷合同。
一、甲方因業(yè)務發(fā)展需要，向乙方購買鋁合金，具體如下：1、鋁合金材料每噸2萬5千元，材料44噸，共計110萬元。
二、質量要求以及提貨運輸方式，乙方鋁合金必須符合國家標準要求，乙方負責運輸?shù)郊追綇S方內(nèi)(20xx年11月29日前供貨完畢)。
三、付款方式：合同簽訂后甲方向乙方付定金10萬元整，貨到全部付清。
單方違約合同協(xié)議書篇二
甲方簽名：
乙方簽名：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定，售房人和買房人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣農(nóng)民安居房達成如下協(xié)議：
一、甲方同意將自己因拆遷所分得的農(nóng)民安居房(80平方米指標房)及相應的儲藏室等賣給乙方。房屋、儲藏室等總價為人民幣(大寫)_____元。
二、甲、乙雙方達成一致后，并在本協(xié)議簽章時，乙方應支付給甲方定金人民幣(大寫)_____元整。乙方得到該房屋一切手續(xù)后_____天內(nèi)一次性付清甲方余款。
三、此房以后辦理房產(chǎn)證手續(xù)費用由乙方自己承擔，但甲方有義務提供相應手續(xù)及幫助乙方辦下該證及其它證件。
四、簽定合同即日起，中途甲方終止合同不愿出售此房，需退還乙方購房定金人民幣(大寫)_____元整，并賠償乙方違約金人民幣(大寫)_____元整，如乙方終止合同不愿購房，甲方有權不退還定金。
五、甲乙雙方交易后，甲方?jīng)]有任何權利任何理由收回該房及手續(xù)費等，今后該房拆遷還房等一切均歸乙方所有。
六、甲乙如要收回該房需經(jīng)乙方同意并按收回時市場均價的叁倍款一次性付給乙方，否則乙方可以拒絕甲方。
本協(xié)議一式三份。甲乙雙方各一份，公證人一份。本合同以簽名日期起生效，如有一方違約(違反合同)，應承擔法律責任，并按合同協(xié)議執(zhí)行。
甲方簽名：
乙方簽名：
_________年_____月_____日
單方違約合同協(xié)議書篇三
甲方：
乙方：
1、合同解除：由于甲方請求中止甲乙雙方于年月日簽訂的《xx合同》，以下簡稱“采購合同”，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，雙方一致同意解除“采購合同”，及與該合同有關的補充協(xié)議和其他構成雙方權利義務的文件一并解除。解除時間為：年月日。
2、合同解除的效力：自本協(xié)議簽訂之日起乙方應按約定時間，將甲方支付的預付款扣除違約金后返還甲方，“采購合同”及與其有關的補充協(xié)議和其他法律文件不再履行。合同按約定解除后，甲乙雙方互不追究對方責任。
3、退款安排：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，乙方須將甲方支付給乙方的人民幣____元預付款全部退還給甲方，同時甲方按原“采購合同”須向乙方支付違約金人民幣____元，并開具人民幣____元的收據(jù)給乙方。除此之外甲乙雙方?jīng)]有發(fā)生其他往來款項及貨物、發(fā)票等事項，故經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商決定相互無其他補償。
4、退款指定賬戶說明：經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商并達成一致意向，由乙方退回關于“采購合同”的定金____元匯入甲方賬戶。
5、甲、乙雙方在履行“采購合同”過程中知曉的另一方的商業(yè)秘密(商品價格及優(yōu)惠政策等)而承擔的保密責任不因該合同的解除而解除，否則違約方應賠償守約方由此造成的損失。
其中，甲方不得以任何形式將乙方提供的各種合作信息(包括但不限于產(chǎn)品品種、價格、銷售政策、銷售渠道等)以及甲方在與乙方合作過程總知悉的乙方的任何商業(yè)秘密告知任何第三方。
6、雙方除本協(xié)議約定事項外，別無其他權利義務要求和任何糾紛。
7、本協(xié)議一式兩份，甲、乙、雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章和授權代表簽字后生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
簽訂人：簽訂人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
日期：年月日日期：年月日
推薦閱讀：
個人合作協(xié)議書模板
校企合作協(xié)議書模板
簡單合作協(xié)議書模板
三方合作協(xié)議書模板
打架賠償協(xié)議書模板
工傷賠償協(xié)議書模板
餐廳合伙經(jīng)營協(xié)議書
網(wǎng)吧合伙經(jīng)營協(xié)議書
魚塘合伙經(jīng)營協(xié)議書
餐館合伙經(jīng)營協(xié)議書
服裝合伙經(jīng)營協(xié)議書
單方違約合同協(xié)議書篇四
甲方(賣方)：___，公民身份號碼：________________。
乙方(買方)：___，公民身份號碼：________________。
現(xiàn)甲方將該房屋賣給乙方。甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
1、甲方房屋座落于_____的房屋一套、柴間，產(chǎn)權面積分別為1_3.88平方米、_.76平方米(包括公攤在內(nèi))，房屋結構為框架，用途為住宅。
2、甲方房屋在出讓前不存在任何抵押、債權債務等權利瑕疵。如有出現(xiàn)任何權利瑕疵，視為甲方違約，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失。
3、甲方為房屋的所有權人，甲方應確保有權出讓該房屋。
1、房屋售價為人民幣______元。
2、乙方在簽訂本合同之日，支付購房定金人民幣元給甲方，甲方應出具收款憑證。
3、乙方在簽訂本合同之日起日內(nèi)，再付購房款人民幣。
4、在房屋不動產(chǎn)權證書變更登記為乙方之日，乙方付清剩余購房款人民幣______元。
1、甲方應在乙方付清款項時，立即將該房屋的房產(chǎn)證、門牌證等有關權利證書交付乙方，并將房屋的`所有權轉移給乙方。
1、該房屋變更登記到乙方名下所需繳納的一切費用由乙方承擔。
2、甲方應積極配合乙方辦理產(chǎn)權過戶登記、水電過戶等手續(xù)。如甲方故意拖延的，甲方按每日人民幣__0元，賠償乙方的損失。
1、乙方未按約定支付款項的，逾期達30天的，甲方有權解除合同，并沒收定金;甲方在收到定金后，不再履行合同義務的，應雙倍返還定金。
2、甲方拒絕履行交付義務的，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或退還全部已支付的款項，并按月利率1%計算已支付款項的利息作為違約金。
3、如出現(xiàn)本合同第一條第2項情形的，乙方有權解除合同，甲方應按乙方已支付款項的三倍賠償乙方的損失。
1、從合同簽訂之日起，甲方未經(jīng)乙方同意不得對該房屋進行處置，包括贈與、轉讓、出租、或從事商業(yè)活動。
2、當房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
3、本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
1、本合同在甲乙雙方共同簽字后生效。本合同一式二份，雙方各持一份。
2、如發(fā)生爭議，由雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，任何一方有權向法院提起訴訟。
3、合同附件是合同重要組成部分，附件一為甲方身份證復印件，附件二為乙方身份證復印件。
4、本合同未盡事宜，由雙方友好協(xié)商，另行約定。
甲方：簽名(蓋章)乙方：簽名(蓋章)
單方違約合同協(xié)議書篇五
6.寵物的買賣采取一次性付款，現(xiàn)金結算，款到交接。
第二條當事人及車輛情況
一、甲方基本情況：
二、乙方基本情況：
第四條定金和價款的支付、過戶手續(xù)、車輛交付
第五條雙方的責任
2、甲方屬二手車經(jīng)營企業(yè)的，還應向乙方提供質量保證及售后服務承諾。
3、乙方應了解、確認買受車輛能在落籍所在地辦理落籍手續(xù)。
4、雙方應在約定的時間內(nèi)提供各類證明、證件并確保真實有效。
第六條違約責任
1、違反本合同
2、違反本合同
3、違反本合同
4、違反本合同
5、違反本合同
6、違反本合同
7、違反本合同
1、向上海仲裁委員會申請仲裁；
2、依法向人民法院提起訴訟。
第九條其它
單方違約合同協(xié)議書篇六
鑒于：_____________________(合伙公司名稱)(住所地______________________)雖然系登記為戊方是法定代表人的民政集體企業(yè)，實際上是上述五方共同合伙經(jīng)營管理，共同投資時間為_____年______月，合伙經(jīng)營期間___年______月五人在_______地址新出租土地并擬新設立公司，五人對原公司資產(chǎn)及新公司(尚未注冊)資產(chǎn)均享有權利。20xx年原合伙出資及股權比例為：甲方______元 20 %、乙方______元 20 %、丙方______元 20%、丁方______元 10 %、戊方：_______元 30%，由于戊方退出合伙企業(yè)，經(jīng)五方協(xié)商對原來的企業(yè)及欲新設立的公司資產(chǎn)進行評估作價，甲乙丙丁平均份額收購戊方股權，為避免糾紛經(jīng)全體合伙人同意達成如下退伙協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：第一條五方合伙經(jīng)營的原___________公司(營業(yè)執(zhí)照號____________)茲經(jīng)五方協(xié)商，同意戊方______退出合伙，原執(zhí)照法定代表人不做變更。第二條戊方退出合伙的時間為本協(xié)議生效之日。之前由戊方經(jīng)營管理____________(公司名)產(chǎn)生的債權債務、新老公司資產(chǎn)統(tǒng)一評估做表，作為本協(xié)議附件，所有資產(chǎn)作為大家合伙期間的總資產(chǎn)全部計入應分配總額，總資產(chǎn)總額為： 萬元。
第三條本協(xié)議生效后老企業(yè)經(jīng)營權及新企業(yè)注冊后，由甲乙丙丁四方繼續(xù)經(jīng)營，____________所有財產(chǎn)及債權歸甲乙丙丁四方所有，甲乙丙丁方共同支付戊方退伙補償費用人民幣_______萬元整。第四條本協(xié)議生效后，甲方應給戊方______元、乙方應給戊方______元、丙方應給戊方______元、丁方應給戊方______元，上述資金可以在新老公司的業(yè)務回款中，分批支付給戊方，第一年 年 月 日之前不應少于付款 70%即 萬元，第二年的 年 月 日之前付清 萬元。第五條本協(xié)議生效后，無論今后甲乙丙丁四方經(jīng)營的企業(yè)效益好或壞，均應按照第四條的約定向戊方支付認購款，不得以貨抵債或以債抵債，公司沒有回款支付的，應以個人家庭收入向戊方付款。第六條本協(xié)議生效后，雖然甲乙丙丁各方在今后的公司運營中股權比例不一致，但是，在董事會股東會表決時，大家按照出席人數(shù)平均行使表決權，分紅時按照出資比例分紅。
第十一條退伙之前或之后的經(jīng)營管理____________產(chǎn)生的債務自本協(xié)議簽訂后，戊方不在承擔和享有，出現(xiàn)本協(xié)議第八條的情況除外; 第十二條兩年內(nèi)甲乙丙丁四方?jīng)]能付清戊方退伙補償款的，戊方有權選擇繼續(xù)持有新老公司股權還是不再持有股權，屆時如選擇不想持有股權時，可以通過人民法院依法向四方主張償還合伙欠款，全部回款收到后再履行轉讓股權的法定變更手續(xù); 第十三條如因本協(xié)議發(fā)生爭議五方應盡量協(xié)商解決，協(xié)商不成時提交德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院裁決。
本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙、丁、戊五方各持一份，一份交相關機構備案或公證，具有同等法律效力。
立約各方簽字(加手指印)：________________________
單方違約合同協(xié)議書篇七
甲方：_________________
乙方：_________________
一、房屋坐落、面積
甲方將坐落于_______________的房屋轉讓給乙方，該房屋登記面積共150.4平方米。具體位置東至南至西至北至。上述房屋的使用權及附屬設施包括：_________________甲方現(xiàn)有所在房屋的一切建設設施及水電戶口等。終身歸乙方享有。
二、保證此房屋手續(xù)真實，來源合法，權屬清楚，四至界限清楚。若發(fā)生與甲方有關的權屬或債務糾紛，概由甲方負責，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責全部賠償。
三、轉讓金額
該宗地的轉讓價格為人民幣_____________元，大寫：________________元整。
四、付款方式及期限
乙方向甲方預付人民幣 ________ 萬元，剩余款在取得房屋使用權證及相關手續(xù)后交付給乙方。
五、房屋交付時間：______________年___________月________________日。
六、房產(chǎn)歸屬
1.在該房屋上的房屋由乙方自行出資建造，房產(chǎn)歸乙方所有。
2.建房手續(xù)由甲方配合辦理，所涉費用由乙方承擔。
3.房屋建成后，在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將土地證和房產(chǎn)證辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。
七、違約責任
本協(xié)議簽訂后，任何一方均不得反悔。
如甲方反悔應當向乙方全額退還房屋轉讓款_____________萬元，并償付違約金_____________萬元，如造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產(chǎn)增值部分)。
七、在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將房屋使用證和相關手續(xù)辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。甲方違反本協(xié)議導致房屋不能過戶或無故進行交付，甲方應支付給乙方違約金壹拾貳萬元。
八、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。自甲、乙雙方簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
單方違約合同協(xié)議書篇八
出賣人就同一房屋分別簽訂數(shù)份買賣合同，在合同均為有效的前提下，買受人均要求繼續(xù)履行合同的，原則上應按照以下順序確定履行合同的買受人：
(1)已經(jīng)辦理房屋所有權轉移登記的;
(2)均未辦理房屋所有權轉移登記，已經(jīng)實際合法占有房屋的;
(3)均未辦理房屋所有權轉移登記，又未合法占有房屋，應綜合考慮各買受人實際付款數(shù)額的多少及先后、是否辦理了網(wǎng)簽、合同成立的先后等因素，公平合理的予以確定。
買受人中之一人起訴要求出賣人繼續(xù)履行買賣合同，出賣人以房屋已轉讓給他人為由提出抗辯的，法院可以根據(jù)案件具體情況決定是否追加其他買受人作為第三人參加訴訟;其他買受人另行提起訴訟要求繼續(xù)履行合同的，應當依據(jù)前款原則協(xié)調處理。
當事人之間就轉讓同一房屋先后分別簽訂數(shù)份買賣合同，合同中關于房屋價款、履行方式等約定存在不一致，當事人就此產(chǎn)生爭議的，應當依據(jù)當事人真實意思表示的合同約定繼續(xù)履行。對于當事人在房屋買賣中確實存在規(guī)避稅收征管、騙取貸款等行為的，必要時可一并建議相關行政主管部門予以處理。
也就是說，通過簽訂陰陽合同避稅的，避稅的條款因違背雙方的真實意思表示，而無效，仍應按照實際交易價格履行。
當事人約定一方以他人名義購買房屋，并將房屋登記在他人名下，借名人實際享有房屋權益，借名人依據(jù)合同約定要求登記人(出名人)辦理房屋所有權轉移登記的，可予支持。但是，該房屋因登記人的債權人查封或其他原因依法不能辦理轉移登記，或者涉及善意交易第三人利益的除外。這里的前提是，當事人之間已經(jīng)就借名購房達成了書面協(xié)議，或有證據(jù)能夠證明借名的事實。且借名人不得以其系實際出資人為由，對方善意第三人，但若第三人知道或應當知道該情形的除外。
當事人一方提供證據(jù)證明其對房屋的購買確實存在出資關系，但不足以證明雙方之間存在借名登記的約定，其主張確認房屋歸其所有或要求登記人辦理房屋所有權轉移登記的，不予支持;其向登記人另行主張出資債權的，應當根據(jù)出資的性質按照相關法律規(guī)定處理。
也就是說，在此情形下，出資人只能向對方當事人主張雙方形成借款的債權債務關系，出資人只能要回借款及其利息，而不能取得房屋所有權。
借名人違反相關政策、法規(guī)的規(guī)定，借名購買經(jīng)濟適用住房等政策性保障住房，并登記在他人名下，借名人主張確認房屋歸其所有或者依據(jù)雙方之間的約定要求登記人辦理房屋所有權轉移登記的，一般不予支持。
也就是說，借用人在其本身不符合購買經(jīng)濟適用房等保障性住房條件的情況下，不可能通過借用他人名義購買房屋，而達到規(guī)避購買條件，實現(xiàn)購買保障性住房的目的。
房屋買賣合同簽訂后，出賣人未依約為買受人辦理房屋所有權轉移登記，買受人提起房屋確權之訴，要求確認房屋歸其所有的，法院應當行使釋明權，告知其應當變更訴訟請求要求出賣人辦理所有權轉移登記，買受人堅持不變更的，對其訴訟請求，不予支持。
也就是說，賣方未履行辦理所有權轉移登記手續(xù)的'行為，屬于違反雙方買賣合同義務的行為，仍是合同糾紛，并不因為當事人付清了購房款，并實際占有房屋，而可直接要求確認其享有物權。
房屋買賣合同履行過程中，一方當事人構成根本違約的，守約方有權解除合同，違約方不享有合同法定解除權。如果因不可抗力或情事變更等原因，致使合同目的無法實現(xiàn)的，合同雙方均有權要求解除合同。
房屋買賣合同簽訂后，一方當事人不同意繼續(xù)履行，愿意以承擔相應違約責任為代價解除合同，而另一方堅持要求繼續(xù)履行，經(jīng)審查合同繼續(xù)履行不存在現(xiàn)實困難的，應當判決雙方繼續(xù)履行合同，但合同另有解約定金等約定或符合《合同法》第一百一十條規(guī)定的法定不能履行或事實不能履行情形的除外。
當事人在房屋買賣合同中對定金性質約定不明的，不應視為解約定金。所謂解約定金是指交付定金的一方可以按照約定以喪失定金為代價解除合同，收受定金的一方可以雙倍返還定金為代價解除合同。
單方違約合同協(xié)議書篇九
甲方(單位)：
乙方：
甲、乙雙方于 年 月 日簽訂 〔20xx〕 號聘用
合同
。
甲、乙雙方在履行合同過程中，因工作需要，經(jīng)漳平市xx(指主管部門)和人事局同意，乙方調整 工作。甲、乙雙方就解除合同，經(jīng)協(xié)商一致自愿達成如下協(xié)議：
一、解除 年 月 日簽訂 〔20xx〕 號聘用合同;
二、甲、乙雙方互免對方賠償(補償)解除合同的經(jīng)濟補償金。
三、上述協(xié)議，符合有關法律規(guī)定，甲、乙雙方簽名(蓋章)后，即發(fā)生法律效力。
四、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，一份存放在乙方個人檔案。
甲方簽名(蓋章)： 乙方簽名：
日期： 日期：
因 同志考上 , 經(jīng)其本人提出解聘申請,根據(jù)《國務院辦公廳轉發(fā)人事部關于在事業(yè)單位試行人員聘用制度意見的通知》(國辦發(fā)[20xx]35號)文件精神和有關規(guī)定,我校同意與 同志于 年 月 日解除20 年 月 日雙方簽訂的"特崗教師"聘用合同.該協(xié)議一式叁份,甲乙雙方及見證單位各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字后生效.
甲方法人代表(簽字) 乙方(簽字):
甲方單位公章:
甲方主管部門見證(公章):
簽訂時間: 年 月 日
根據(jù)人事部《關于在事業(yè)單位試行人員聘用制度的意見》，受聘人員有下列情形之一的，聘用單位可以隨時單方面解除聘用合同：
(一)連續(xù)曠工超過10個工作日或者1年內(nèi)累計曠工超過20個工作日的;
(二)未經(jīng)聘用單位同意，擅自出國或者出國逾期不歸的;
(三)違反工作規(guī)定或者操作規(guī)定，發(fā)生責任事故，或者失職、瀆職，造成嚴重后果的;
(四)嚴重擾亂工作秩序，致使聘用單位、其他單位工作不能正常進行的;
(五)被判處有期徒刑以上刑罰收監(jiān)執(zhí)行的，或者被勞動教養(yǎng)的。
對在試用期內(nèi)被證明不符合本崗位要求又不同意單位調整其工作崗位的，聘用單位也可以隨時單方位解除聘用合同。
受聘人員有下列情形之一的，聘用單位可以單方面解除聘用合同，但是應當提前30日以書面形式通知被解聘的受聘人員：
(二)受聘人員年度考核或者聘期考核不合格，又不同意聘用單位調整其工作崗位的，但到新崗位后考核仍不合格的。
單方違約合同協(xié)議書篇十
承接方(乙方、：*****身份證號：******
工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行****苑***棟**單元***號的居室裝修，為保證居室裝修工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同、，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：***路**號，***苑**棟*單元*號
施工總面積以實測總面積平方米計算
2單元項目施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一、，附件(二、居室平面圖和附件(三、新房裝修項目明細。
3、委托方式：1、包清工方式，即甲方提供居室裝修所需全部材料，乙方提供居室裝修全部人工、工具及輔助器械并負責進行裝修施工。2、單元項目采用滾動施工方式，即居室裝修工程按附件(一、的單元項目菜單，甲方確認一項，乙方裝修施工一項。
第二條：工程價款
工程價款以人工費現(xiàn)金結算，計算方式為每平方米施工單價(元、×實測施工總面積(平方米、。居室裝修設計：人工費15元/平方米×135、6平方米；綜合布線工程：人工費500元；門窗工程：人工費：100元/門，70元/窗；墻面工程：無縫及有縫墻磚，人工費10元/平方米；地面工程：無縫及有縫墻磚，人工費10元/平方米；墻面膩子和底漆工程：人工費5元/平方米；衛(wèi)生間及廚房3層防水處理：人工費15元/平方米；客衛(wèi)生間爐灰打墊層：人工費18元/平方米；吊頂工程：人工費20元/平方米；元。
第三條：質量要求
1、居室裝修應保證建筑工程質量和房室結構安全，符合物業(yè)管理、消防、供水、供電、燃氣、環(huán)境保護等有關規(guī)定和標準，嚴禁拆改和損壞主體及承重結構。
2、居室裝修不得涉及公共設施、公共空間，不得因裝修影響相鄰房的安全及使用環(huán)境。居室裝修不得改變給排水、供電、電訊、煤氣等原管線系統(tǒng)。
3、居室工程驗收標準，雙方同意參照成都市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。甲方若驗收認定不符合居室工程驗收標準，可拒絕乙方繼續(xù)進行本單元項目和后面單元項目的施工。
4、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用并另簽訂補充合同。因小區(qū)停水停電原因工期順延。
5、凡由甲方自行采購的材料，材料質量由甲方自負：施工質量由乙方負責。甲方如自聘工程監(jiān)理，須在單元項目工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、甲方所提供的居室裝修材料均應用于本合同規(guī)定的裝修工程，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。乙方如果挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。非經(jīng)甲方同意且情節(jié)嚴重的挪作他用甲方可向公安部門報案。
2、甲方負責采購供應的材料應按時供應到現(xiàn)場，如延期到達，居室裝修施工期順延。材料經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，乙方由于保管不當而造成損失由乙方負責賠償。
第五條：付款方式(注：施工人工費按百分比付款、
1、合同一經(jīng)簽訂乙方應按合同規(guī)定的日期進入居室裝修現(xiàn)場施工，在規(guī)定的工期進度內(nèi)完成裝修工作內(nèi)容。甲方在乙方各單元項目竣工驗收后結算支付該單元項目施工人工費的90%;當居室裝修全部竣工驗收7天后甲方最后支付剩余施工人工費的10%。
2、各單元項目竣工驗收未合格，甲方有權拒絕支付乙方施工人工費并要求乙方對未合格處進行整改直到合格。
3、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款當場結清。
4、各單元項目竣工驗收后及居室裝修全部竣工驗收7天后甲方未按本合同規(guī)定支付施工人工費的，每逾期一天按未付施工人工費額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按施工人工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
2、由甲方自行挑選的材料因質量不合格而影響工程質量和工期進度的由甲方負責，工期進度順延。由乙方施工原因造成質量事故并造成返工，由乙方承擔責任，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、施工中如果因甲方原因要求更改施工內(nèi)容而延誤工期的，由甲方負責，工期進度順延。
4、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收：待各單元項目工程全部結束后及居室裝修全部竣工后，乙方和甲方進行竣工驗收，合格后雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方應在三天前通知甲方進行各單元工程驗收及居室裝修竣工驗收。甲方逾期未驗收則視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工程的竣工日期。
第八條：其他事項
甲方：
1、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的居室裝修許可證、房屋平面圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、提供大門鑰匙1把，消防滅火器1個。
3、居室裝修期間應向鄰里打好招呼。
乙方：
1、遵守**苑物業(yè)管理部門的相關管理規(guī)定，不得在居室內(nèi)過夜住宿，煮飯等。
2、為其施工人員辦理***苑出入證件，督促施工人員主動出示出入證件。
3、乙方應為其工作人員提供居室裝修期間的各種勞動保險，在居室裝修期間的工傷事故由乙方全部負責。
4、負責合同履行并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
5、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災，不得在居室裝修期間在屋內(nèi)吸煙，佩證上崗，文明施工。每天完成施工后關閉總電源開關，關閉總水管開關，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人，萬一發(fā)生必需盡快負責修復或賠償。
6、嚴格履行合同，實行信譽工期，不得故意窩工或借故窩工。
7、在裝修施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，無正當理由擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的收款憑證向成都市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝修專業(yè)委員會投訴請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同的約定向仲裁委員會申請仲裁，或向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，經(jīng)雙方同意后辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件雙方蓋章簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件，補充合同、一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主、：(簽章、乙方：
住所（）地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
電話：電話：
簽約日期：
單方違約合同協(xié)議書篇十一
致彭天春女士：
你好！
你與我公司在201xx年02月01日簽訂了《福天·領秀城商品房認購協(xié)議》，按第二條第三款之規(guī)定，通知你到我公司完善購房相關手續(xù)，而你未按照認購協(xié)議規(guī)定到我公司完善購房相關手續(xù)。經(jīng)我公司工作人員多次敦促你來完善購房相關手續(xù)，到目前為止你仍未來辦理。現(xiàn)你已違反與我公司簽訂的《福天·領秀城商品房認購協(xié)議》相關約定，已構成違約。請你在2013年04月16日前到我公司完善購房相關手續(xù)，否則，我公司按協(xié)議第三條第二款處理，并追究你違約責任。
特此通知。
銅仁福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
20xx年04月13日
單方違約合同協(xié)議書篇十二
施工合同違約案例評析案例一：
4月28日，某建筑工程公司與某建材有限公司簽訂了一項建造辦公樓、傳達室的建筑工程承包合同。合同規(guī)定工程期限從194月28日開工至年7月28日竣工驗收；工程質量確保合格，力爭優(yōu)良；工程價款支付方式按補充協(xié)議辦理。補充協(xié)議規(guī)定：傳達室工程竣工驗收合格后一次性結算工程款；辦公樓主體完成一層時預付工程款30％，屋面工程完成時，預付工程款30％，竣工驗收結算后，留尾款40％在半年內(nèi)付清。該工程于當年5月開工，同年10月底竣工，所耗資金全部向銀行貸款，但建材有限公司卻未按補充協(xié)議規(guī)定支付工程款。
1996年12月1日，建材有限公司在建筑工程公司的一再要求下，派出公司管理人員與建筑工程公司進行工程結算，并立下工程結賬單。次年，該建筑工程公司向建材有限公司提出工程變更補充決算報告，經(jīng)建材有限公司管理人員確認，工程變更增加費用5896元，合計應付工程款為88.9萬元。之后，建筑工程公司多次向建材公司催討，但后者仍未付款。建造完工的辦公樓、傳達室一直由建筑工程公司使用。建筑公司在催討無果的情況下，向市中級人民法院提起訴訟。原告要求法院判令被告支付工程款及逾期支付的違約金，并要求對原告建造的價值88.9萬元的辦公樓、傳達室及水泥路面享有留置權，在拍賣后優(yōu)先支付原告的工程款。
市中級人民法院開庭審理后認為，原、被告雙方自愿簽訂的建筑安裝承包合同及補充協(xié)議內(nèi)容不違反國家法律政策，屬于有效合同。原告按合同規(guī)定履行義務，但被告未按規(guī)定支付工程款，屬違約行為?，F(xiàn)原告要求支付工程款及逾期支付工程款的違約金，合法合理，法院予以采納。市中級人民法院于6月24日作出一審判決，判令被告建材有限公司支付原告建筑工程公司工程款88.9萬元，支付逾期付款總金額每日萬分之五的違約金。對原告其他的訴訟請求予以駁回。法院判決生效后，建材有限公司仍未在規(guī)定期限內(nèi)償還工程款及違約金。當年8月13日，原告向法院申請執(zhí)行，法院對建材有限公司進行財產(chǎn)執(zhí)行。在執(zhí)行過程中查清建材有限公司早已負債累累，根本無力償還債務。被執(zhí)行人建材有限公司已于1911月2日被市工商行政管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照，其法人代表人下落不明。該公司的兩幢廠房及約400平方米的招待所、餐廳，已被省高級法院判給某土木建筑工程公司所有。其他辦公樓、簡易倉庫、土地使用權、傳達室等財產(chǎn)，由市中院執(zhí)行裁定移交給權利人市農(nóng)村信用社所有。建材公司已根本無財產(chǎn)可執(zhí)行。
分析：
定具有償還能力的“保證人”或設定有效的“抵押”手段等。其次，簽訂合同條款時把今后可能出現(xiàn)的問題事先加以設防。首先，認真考察對方，了解對方的情況；另一方面設想今后可能出現(xiàn)的問題和糾紛，盡量在合同中加以設定，使合同盡量完備和嚴密。一旦發(fā)生糾紛引起訴訟，設定協(xié)議管轄條款，由原告方的法院受理，為今后勝訴打下基礎。
案例二：
自變更，解除或終止協(xié)議，違約方向守約方支付40%的違約金。
單方違約合同協(xié)議書篇十三
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的合字第____號________合同，現(xiàn)因 __________________________________________使____方無法繼續(xù)履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意，該合同于___ 年___月____日予以終止。因終止合同給___方造成損失計____元，由___方負責賠償。賠償金自___年___月___日起至___年___月 ___日止分___次付清，特此協(xié)議。
本協(xié)議由雙方簽字蓋章，并經(jīng)鑒證機關審查證明后生效。協(xié)議書一式___份，由雙方各收執(zhí)___份，鑒證機關收存一份，送___份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
鑒證機關：(蓋章)
代表人：(蓋章) 代表人：(蓋章)
鑒證人：(蓋章)
年 月 日
單方違約合同協(xié)議書篇十四
一案情介紹
某油品廠于1月至7月從某分公司購買潤滑油，截止底油品廠欠分公司貨款35萬元。
為使油品廠及讓油品廠歸還欠款，總廠（分公司改制時的存續(xù)公司）潤滑油管理辦公室業(yè)務人員于99年12月與油品廠簽訂了一份潤滑油購銷合同。合同約定向油品廠約定供潤滑油4000噸，價格為“出廠價”，合同標的額大約為850萬元。結算方式為“款到發(fā)貨”，合同有效期限為“6月30日”，雙方在合同中同時約定：“當一方違約，應向另一方支付合同貨款總額10%的違約金?！焙贤由w總廠潤滑油管理辦公室印章。
合同簽訂后，油品廠按合同約定首次匯款75萬元，總廠發(fā)貨255噸，貨款及運雜費61萬元元，尚余款貨款14萬元。油品廠再次向總廠匯款82萬元，由于當時總廠潤滑油系統(tǒng)停工，潤滑油沒有庫存，不能給油品廠發(fā)貨，業(yè)務人員也未向油品廠發(fā)出通知，兩個月后油品廠未收到潤滑油，要求總廠退款，總廠扣除油品廠前期欠分公司貨款35萬元后，向油品廠退還貨款61萬元?？倧S同時將扣回的貨款轉到分公司。
205月，油品廠以總廠違約為由，向其所在地法院提起訴訟，一是請求總廠承擔違約責任，支付違約金10萬元；二是請求退還貨款35萬元，三是賠償經(jīng)濟損失20萬元。法院將分公司一同追加為共同被告，承擔上述責任。法院開庭審理時油品廠又追加訴訟請求，要求總廠和分公司承擔合同總標的額10%違約金約85萬元。
對于油品廠的訴訟請求，總廠和分公司提出了管轄異議，法院裁定駁回管轄異議申請，理由是油品廠在四月份與總廠、分公司財務處銷售科對賬時，已約定了管轄，以致總廠分公司當?shù)胤ㄔ菏ス茌牂唷?BR> 二、案例評析
本案中，總廠和分公司教訓是極其深刻的。主要原因就在于：
1、擅自簽訂合同，未經(jīng)相關部門審查，合同主要條款不完備，合同簽訂時留下糾紛隱患。
從合同簽訂形式看，按合同管理規(guī)定，簽訂合同首先是要經(jīng)過對合同對方當事人資信情況進行調查，了解合同對方當事人的信譽，相應的履約能力，特別是特種行業(yè)資質證明文件等；其次是要經(jīng)過相關部門審查，特別是經(jīng)過法律審查、避免在合同中留下法律漏洞，導致已方在本起糾紛處理過程中處于不利境地。三是合同簽訂人員還需經(jīng)過總廠法定代表人授權。而本案中，標的額達到800多萬元的合同，在總廠、分公司屬于重大合同，有嚴格的審查、審批程序，這一標的額的合同只有副廠級領導才能簽訂。然而業(yè)務人員沒有經(jīng)過上述合同簽訂、審查審批程序，擅自簽訂買賣合同。從合同的內(nèi)容看，該份合同對產(chǎn)品規(guī)格、合同履行時間，付款或履行方式、交貨地點約定是不明確的。原本為收回欠款而簽訂的合同，但在合同中對欠分公司貨款事宜只字未提，也未說明本合同與原合同存在什么關系，更沒有約定原合同所欠貨款如何償還。本案如果在簽約前經(jīng)過相關部門和法律審查，根據(jù)總廠生產(chǎn)計劃和履行能力，明確供貨數(shù)量、和供貨時間，確定雙方違約責任的合理性、合法性，明確選擇對自己有利的管轄法院。則不會在合同中留下漏洞，不會引發(fā)本起訴訟，即使發(fā)生訴訟也能使已方處于一個有利地位。
2、合同出現(xiàn)不能履行情況，未能及時通知對方，導致自己處處被動。根據(jù)合同的約定：“款到發(fā)貨”，然而，油品廠的貸款匯到總廠財務后，由于這份合同是業(yè)務部門擅自簽訂，沒有經(jīng)過相關部門審查，生產(chǎn)部門也沒有該合同的生產(chǎn)計劃，總廠當時停工無貨，業(yè)務人員無法進行調劑，安排向油品廠發(fā)貨，在無法發(fā)貨的情況下，業(yè)務人員也未向油品廠發(fā)出通知說明不如期發(fā)貨的理由。兩個月后，潤滑油價格上調，在這種情況下，油品廠提出了退款。
“款到發(fā)貨”應視為對發(fā)貨的約定，但這種約定是不明確
的，對約定不明確的條款，我國法律對此作為補救性規(guī)定，《民法通則》第八十八條：“合同的當事人應當按照合同的`約定，全部履行自己的義務。履行期限不明確的，債務人可以隨時向債權人履行義務，債權人也可以隨時要求債務人履行義務，但應當給對方必要的準備時間?！薄逗贤ā返诹l“履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間?！?BR> 本案中，總廠未能按期發(fā)貨，是否構成違約，雙方存在分歧，油品廠認為合同已約定款到發(fā)貨，既然廠方將款打到了總廠的賬上，總廠也確認收到了這筆貨款，按交易習慣就應當按前次發(fā)貨的規(guī)格、牌號發(fā)貨，不需另行通知，總廠在無貨情況下可以考慮延期交貨。但應當通知油品廠說明情況，以便其對生產(chǎn)進行調整。而款到兩個月不發(fā)貨，也不通知，使廠方生產(chǎn)受到影響，與第三方簽訂的合同不能履行，顯然構成違約。油品廠同時依據(jù)《合同法》第68條關于合同履行不安抗辯權的規(guī)定認為，自己有確切的證據(jù)證明總廠在合同履行上缺乏誠實信用、已喪失商業(yè)信譽，提出終止合同的履行。還請求法院根據(jù)《合同法》第113條損失賠償額的確定、第114條違約金的規(guī)定，判決違約方賠償對方可得利益或增加違約金以補償對方的損失。
總廠銷售部門認為：合同約定款到發(fā)貨，沒有明確發(fā)貨時間，同時油品廠匯款之后，兩個月內(nèi)也未通知總廠按什么規(guī)格和牌號發(fā)多少貨，也未通知將貨發(fā)到什么地點。符合交易習慣，沒有發(fā)貨不能認為違約。
合同是雙方當事人權利義務的一種法律體現(xiàn)。合同的履行是實現(xiàn)合同目的的重要環(huán)節(jié)，我國《合同法》第60條規(guī)定：“當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務?！逼渲蟹梢?guī)定的通知義務是指債務人負有對有關債權人利益的重大事項的告知義務，是主合同給付義務的附隨義務。本案中，不能按期發(fā)貨，總廠應當及時將不能發(fā)貨的原因及有關事實及時告知油品廠，而總廠不及時履行通知義務，已違反約定，應當承擔違約責任。
單方違約合同協(xié)議書篇十五
違約行為是指合同當事人違反合同義務的行為。違約行為是違約責任的基本構成要件，沒有違約行為，也就沒有違約責任。相關租房違約合同內(nèi)容，一起來看看！
答：房屋租賃合同已經(jīng)簽訂，生效，你可以要求解除合同，但需要承擔違約責任。
已經(jīng)繳納的租金、押金等可以要求退還，但你需要按照合同約定支付給對方違約金。
至于中介費，居間服務已經(jīng)完成，你自己的原因不想繼續(xù)承租的，中介費一般不退。
合同自雙方簽訂之日起生效，和起租日沒有關系，無論是否到起租日，也無論是否入住，你在合同生效后因為個人原因解除合同，是違約行為，應當承擔違約責任。
合同不生效的情況下，可以撤銷。但這只是理論知識而已，我估計中介不會和你談這些的。
合同沒有約定違約金數(shù)額的，以對方實際經(jīng)濟損失為限，沒有經(jīng)濟損失的不需要賠償。
只能要求直接經(jīng)濟損失，你說的是可預期利息，法律不支持。
中介費退不了是肯定的了，你現(xiàn)在直接要求退還押金和租金是可以的，對方不同意你可以到法院起訴。
根據(jù)你的描述，不需要繳納，對方不退你去起訴吧。
延伸閱讀：
合同違約金標準
違約金是當事人通過約定而預先確定的，在違約后生效的獨立于履行行為之外的給付。也就是當事人事先約定的，在一方違約時應向對方支付的一定數(shù)額的金錢。
《合同法》第一百一十四條規(guī)定“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務?！?BR> 《合同法》第114條規(guī)定：當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金。在適用違約金責任時，應當注意以下規(guī)范：
1、違約金的適用應當以當事人雙方通過事先約定為前提
從原則上講，違約金必須是當事人事先約定的，這是《合同法》第114條關于違約金含義的規(guī)定所決定的，同時《合同法》在廢除原有的有關法定違約金制度的規(guī)定的同時，并沒有規(guī)定新的法定違約金制度，所以明確違約金應由當事人事先約定是尊重當事人合同自由原則的體現(xiàn)。
2、合同約定違約金過高或者過低的處理規(guī)范
根據(jù)《合同法》的有關規(guī)定，對于當事人在合同中約定的違約金或者違約金計算方法所計算出的違約金過高或者過低的，在具體司法實踐中如何處理，還有不同的做法。我們認為，應當按以下原則處理：
1、當事人沒有提出合同中約定的違約金計算標準過高或者過低的，人民法院應當根據(jù)合同約定的標準計算違約金。人民法院在當事人未提出要求調減或者調增違約金的情況下，不得主動對約定違約金標準進行調整。因為合同關系是當事人之間的利益關系，即使違約金數(shù)額過高或者過低而當事人自愿接受的，因為不涉及社會公共利益、國家利益和他人的利益，所以沒有必要對此進行主動干預。
2、當事人提出合同中約定的違約金或者其計算標準過高或者過低的，人民法院可以建議雙方當事人進行協(xié)商后對違約金進行調整。當事人之間不能達成新的協(xié)議的，人民法院可以參照同類型案件違約金的中等標準予以核定，以適當體現(xiàn)法官的自由裁量權。無法確定上述中等標準的，可以按照非違約方當事人因違約行為所造成的損失為參照，一般可以以不超過非違約方損失的120－130%為過高與否的'調整標準；以低于損失額80%作為是否過低的認定標準。當然還應當結合具體案件進行確定。
3、如果合同約定的違約金是概括的違約金，即合同約定在一方當事人部分不履行、不完全履行與完全不履行合同時的違約金數(shù)額是同一數(shù)額，而一方當事人出現(xiàn)部分不履行或者不完全履行的違約行為時，違約方提出約定違約金過高時，人民法院可以按照《合同法》關于人民法院調整違約金數(shù)額的規(guī)定對違約金進行調整。此時調整違約金的依據(jù)是合同法關于法院調整違約金權力的規(guī)定，而不是基于合同已經(jīng)部分履行的比例來計算扣減違約金。此時對違約金的調整方法與標準仍然是根據(jù)違約方的違約行為給非違約方所造成的損失來相比較而確定的。因為違約金是為擔保債務的履行而設定的，但不是根據(jù)履行的數(shù)額來確定的，違約金的數(shù)額不能根據(jù)已經(jīng)履行的比例來進行扣減，否則是根本不符合違約金的性質的，但是已經(jīng)履行的事實可以表明，非違約方的損失并不是太大，而可以據(jù)此適當減少違約金的數(shù)額。
單方違約合同協(xié)議書篇十六
合同的解除，是合同有效成立后，因當事人一方或雙方的意思表示，使合同關系歸于消滅的行為。下面本站小編給大家?guī)韱畏矫娼獬贤?BR> 協(xié)議書
范文，供大家參考!
甲方：_________有限公司(以下簡稱甲方)
乙方：_________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方于 年 月 日簽訂為期年的
勞動合同
，現(xiàn)甲乙雙方同意解除勞動合同關系。經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本最新解除勞動合同書樣本如下：
1.自 年 月 日起，解除雙方簽訂的勞動合同，雙方的權利義務隨之終止;
2.甲方同意在乙方妥善辦理所有工作移交手續(xù)后支付乙方包括但不限于經(jīng)濟補償金、提前通知解除勞動合同賠償金、相應比例的年終獎等共計人民幣元(大寫)扣除乙方尚欠甲方備用金人民幣元(大寫)，甲方將于乙方妥善辦理所有工作移交手續(xù)后實際支付乙方人民幣元(大寫)
3.甲方為乙方繳納四金(包括基本養(yǎng)老保險金、基本醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、住房公積金)至年月日止。
4.甲方根據(jù)相關勞動法規(guī)和規(guī)定，向乙方提供勞動合同解除的證明并辦理相關退工手續(xù);
5.乙方應當于本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)妥善辦理所有工作移交手續(xù)，離職后不得作出有損公司名譽或利益之行為，否則將承擔相應的法律責任及所造成的全部損失。
6.乙方自愿放棄其它所有訴求。
本最新解除勞動合同書樣本自甲，乙雙方簽字(蓋章)并加蓋甲方勞動合同專用章后生效;
甲方(蓋章)_________有限公司乙方(簽字或蓋章)_________
法定代表人或授權委托人
(簽字或簽章)
年 月 日 年 月 日
協(xié)議書樣本
____________ ( 方)因___________________原因，要求提前解除與_______________( 方)于_____年______月______日簽訂的勞動合同。經(jīng)協(xié)商，雙方同意根據(jù)___________________(勞動法或勞動管理的有關規(guī)定)，從_________年______月______日起，解除勞動合同。甲方按規(guī)定支付(不支付)乙方經(jīng)濟補償金_________元。
本協(xié)議一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)
乙方(簽名)
年 月 日
有限責任公司：
因貴公司有下列第——項之情形，嚴重侵犯了本人的合法權益，現(xiàn)根據(jù)我國《勞動合同法》第三十八條;迫使本人提出解除勞動合同：
(一)未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的;
(二)未及時足額支付勞動報酬的;
(三)未依法為勞動者繳納社會保險費的;
(五)因本法第二十六條第一款規(guī)定的情形致使勞動合同無效的;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。
用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的。
勞動合同自本
通知書
送達之日起解除。
特此通知!
通知方(簽字)：
年 月 日
單方違約合同協(xié)議書篇十七
甲方：
乙方：
為避免糾紛和明確各自的.責任，甲乙雙方就解除聯(lián)銷合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：
茲因乙方自身原因無法繼續(xù)在我商場經(jīng)營，造成單方面違約，故提前終止于______年______月______日甲乙雙方所簽署的聯(lián)銷合同，甲方收回坐落于______市______區(qū)______路______號______層______號的商業(yè)用房。雙方同意解除原租約中有關終止租約、權利擔保及管轄法院等條文仍有效外，余悉依下列協(xié)議履行：
一、雙方于簽訂本協(xié)議書時起即終止原聯(lián)銷關系。
二、根據(jù)聯(lián)銷合同7.6條中規(guī)定，甲方將扣除乙方的保證金人民幣____________元整。及押金____________元整。
三、乙方應于終止租約時起支付______年______月______日、至______年______月______日的物業(yè)管理費_________元整。電費_________元整?？傆嫞篲_______元整。所有款項應于年月日前付清。
四、如在上述期限內(nèi)乙方無力付清物業(yè)管理費及電費給甲方的，乙方承諾，甲方有權全權處理將該商鋪內(nèi)及倉庫內(nèi)所有物品，乙方不得提出任何異議。
五、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。如有未盡事宜，通過雙方友好商，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
六、本協(xié)議在履行中如有爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，應向甲方管轄地人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
八、甲、乙雙方在明確清楚、了解相關法律之情況之下，簽署此協(xié)議。
甲方：
委托人：
簽字蓋章：
日期：
乙方：
委托人：
簽字蓋章：
日期：
單方違約合同協(xié)議書篇十八
甲方:上海創(chuàng)方物業(yè)管理有限公司(即出租方，下稱甲方)
乙方:_____________________(即承租方，下稱乙方)
為避免糾紛和明確各自的責任，甲乙雙方就解除聯(lián)銷合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：
茲因乙方自身原因無法繼續(xù)在我商場經(jīng)營，造成單方面違約，故提前終止于______年______月______日甲乙雙方所簽署的聯(lián)銷合同，甲方收回坐落于______市______區(qū)______路______號______層______號的商業(yè)用房。雙方同意解除原租約中有關終止租約、權利擔保及管轄法院等條文仍有效外，余悉依下列協(xié)議履行：
一、雙方于簽訂本協(xié)議書時起即終止原聯(lián)銷關系單方終止合同協(xié)議書單方終止合同協(xié)議書。
二、根據(jù)聯(lián)銷合同7.6條中規(guī)定，甲方將扣除乙方的保證金人民幣____________元整。及押金____________元整。
五、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效單方終止合同協(xié)議書合同范本。如有未盡事宜，通過雙方友好商，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
六、本協(xié)議在履行中如有爭議，雙方應協(xié)商解決;協(xié)商解決不成的，應向甲方管轄地人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
八、甲、乙雙方在明確清楚、了解相關法律之情況之下，簽署此協(xié)議。
甲方：上海創(chuàng)方物業(yè)管理有限公司 乙方：委托人：
委托人：簽字蓋章： 簽字蓋章：
日期： 日期：
單方違約合同協(xié)議書篇一
丙方：________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》等法律、法規(guī)和政府有關規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商，自愿就房屋、土地買賣事項一致同意，訂立合同條款如下，以資共同遵守。
第一條：1、甲方自愿將坐落在東靠馬路，南靠大馬路，西靠東港粉末，北靠教堂圍墻自愿就無證房屋、土地有償轉讓給乙方。
2、出具界址圖(紅線圖)及區(qū)府街道集體資產(chǎn)，同意買賣復印文件。
3、允許因地制宜建設改造，因歷史遺留問題，如果有土地出讓政策可以辦理，望街道給予支持幫助解決土地出讓。
第二條：
雙方協(xié)議商定房屋及土地使用權轉讓價款共計________萬元整，乙方已與________年________月________日支付________萬元定金，雙方同意與本協(xié)議簽訂之日乙方再支付給甲方購房款伍拾萬元，剩余所欠協(xié)議簽訂后乙方同意于________年________月________日前支付給甲方壹佰柒拾萬元，甲方收到款項后應當出具收據(jù)。
第三條：乙方如未按照約定時間支付所欠的相應款項，甲方有權解除合同，對乙方已交款項可不予退還，如一方違約，賠償給另一方總金額的兩倍。
第四條：甲方應自本契約簽訂之日起天內(nèi)將上述房屋、土地交付給乙方，房屋交付后，原村里出租的房屋按合同期滿結束，該房屋的`管理權和使用權由乙方負責。
第五條：協(xié)議簽訂后，在乙方?jīng)]有交納完全部購房款期間，甲方不得將合同交給乙方，再次期間，乙方在交付完全部購房款后，在得到甲方確認后，由該合同交付給乙方。
第六條：甲、乙雙方買賣中所交的稅款，按國家政策規(guī)定，各方自負。
第七條：此合同未達事宜，雙方友好協(xié)商解決，如解決不成可想當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第八條：經(jīng)雙方當事人簽字或捺印后即具有法律效力。
第九條：本合同一式三份，甲乙丙各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。甲方：乙方：丙方：年月日購銷合同甲方：
乙方：
給甲乙雙方共同友好協(xié)商，特訂立以下鋁合金材料購銷合同。
一、甲方因業(yè)務發(fā)展需要，向乙方購買鋁合金，具體如下：1、鋁合金材料每噸2萬5千元，材料44噸，共計110萬元。
二、質量要求以及提貨運輸方式，乙方鋁合金必須符合國家標準要求，乙方負責運輸?shù)郊追綇S方內(nèi)(20xx年11月29日前供貨完畢)。
三、付款方式：合同簽訂后甲方向乙方付定金10萬元整，貨到全部付清。
單方違約合同協(xié)議書篇二
甲方簽名：
乙方簽名：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定，售房人和買房人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣農(nóng)民安居房達成如下協(xié)議：
一、甲方同意將自己因拆遷所分得的農(nóng)民安居房(80平方米指標房)及相應的儲藏室等賣給乙方。房屋、儲藏室等總價為人民幣(大寫)_____元。
二、甲、乙雙方達成一致后，并在本協(xié)議簽章時，乙方應支付給甲方定金人民幣(大寫)_____元整。乙方得到該房屋一切手續(xù)后_____天內(nèi)一次性付清甲方余款。
三、此房以后辦理房產(chǎn)證手續(xù)費用由乙方自己承擔，但甲方有義務提供相應手續(xù)及幫助乙方辦下該證及其它證件。
四、簽定合同即日起，中途甲方終止合同不愿出售此房，需退還乙方購房定金人民幣(大寫)_____元整，并賠償乙方違約金人民幣(大寫)_____元整，如乙方終止合同不愿購房，甲方有權不退還定金。
五、甲乙雙方交易后，甲方?jīng)]有任何權利任何理由收回該房及手續(xù)費等，今后該房拆遷還房等一切均歸乙方所有。
六、甲乙如要收回該房需經(jīng)乙方同意并按收回時市場均價的叁倍款一次性付給乙方，否則乙方可以拒絕甲方。
本協(xié)議一式三份。甲乙雙方各一份，公證人一份。本合同以簽名日期起生效，如有一方違約(違反合同)，應承擔法律責任，并按合同協(xié)議執(zhí)行。
甲方簽名：
乙方簽名：
_________年_____月_____日
單方違約合同協(xié)議書篇三
甲方：
乙方：
1、合同解除：由于甲方請求中止甲乙雙方于年月日簽訂的《xx合同》，以下簡稱“采購合同”，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，雙方一致同意解除“采購合同”，及與該合同有關的補充協(xié)議和其他構成雙方權利義務的文件一并解除。解除時間為：年月日。
2、合同解除的效力：自本協(xié)議簽訂之日起乙方應按約定時間，將甲方支付的預付款扣除違約金后返還甲方，“采購合同”及與其有關的補充協(xié)議和其他法律文件不再履行。合同按約定解除后，甲乙雙方互不追究對方責任。
3、退款安排：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，乙方須將甲方支付給乙方的人民幣____元預付款全部退還給甲方，同時甲方按原“采購合同”須向乙方支付違約金人民幣____元，并開具人民幣____元的收據(jù)給乙方。除此之外甲乙雙方?jīng)]有發(fā)生其他往來款項及貨物、發(fā)票等事項，故經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商決定相互無其他補償。
4、退款指定賬戶說明：經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商并達成一致意向，由乙方退回關于“采購合同”的定金____元匯入甲方賬戶。
5、甲、乙雙方在履行“采購合同”過程中知曉的另一方的商業(yè)秘密(商品價格及優(yōu)惠政策等)而承擔的保密責任不因該合同的解除而解除，否則違約方應賠償守約方由此造成的損失。
其中，甲方不得以任何形式將乙方提供的各種合作信息(包括但不限于產(chǎn)品品種、價格、銷售政策、銷售渠道等)以及甲方在與乙方合作過程總知悉的乙方的任何商業(yè)秘密告知任何第三方。
6、雙方除本協(xié)議約定事項外，別無其他權利義務要求和任何糾紛。
7、本協(xié)議一式兩份，甲、乙、雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議經(jīng)雙方蓋章和授權代表簽字后生效。
甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)
簽訂人：簽訂人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
日期：年月日日期：年月日
推薦閱讀：
個人合作協(xié)議書模板
校企合作協(xié)議書模板
簡單合作協(xié)議書模板
三方合作協(xié)議書模板
打架賠償協(xié)議書模板
工傷賠償協(xié)議書模板
餐廳合伙經(jīng)營協(xié)議書
網(wǎng)吧合伙經(jīng)營協(xié)議書
魚塘合伙經(jīng)營協(xié)議書
餐館合伙經(jīng)營協(xié)議書
服裝合伙經(jīng)營協(xié)議書
單方違約合同協(xié)議書篇四
甲方(賣方)：___，公民身份號碼：________________。
乙方(買方)：___，公民身份號碼：________________。
現(xiàn)甲方將該房屋賣給乙方。甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
1、甲方房屋座落于_____的房屋一套、柴間，產(chǎn)權面積分別為1_3.88平方米、_.76平方米(包括公攤在內(nèi))，房屋結構為框架，用途為住宅。
2、甲方房屋在出讓前不存在任何抵押、債權債務等權利瑕疵。如有出現(xiàn)任何權利瑕疵，視為甲方違約，乙方有權解除合同并要求甲方賠償損失。
3、甲方為房屋的所有權人，甲方應確保有權出讓該房屋。
1、房屋售價為人民幣______元。
2、乙方在簽訂本合同之日，支付購房定金人民幣元給甲方，甲方應出具收款憑證。
3、乙方在簽訂本合同之日起日內(nèi)，再付購房款人民幣。
4、在房屋不動產(chǎn)權證書變更登記為乙方之日，乙方付清剩余購房款人民幣______元。
1、甲方應在乙方付清款項時，立即將該房屋的房產(chǎn)證、門牌證等有關權利證書交付乙方，并將房屋的`所有權轉移給乙方。
1、該房屋變更登記到乙方名下所需繳納的一切費用由乙方承擔。
2、甲方應積極配合乙方辦理產(chǎn)權過戶登記、水電過戶等手續(xù)。如甲方故意拖延的，甲方按每日人民幣__0元，賠償乙方的損失。
1、乙方未按約定支付款項的，逾期達30天的，甲方有權解除合同，并沒收定金;甲方在收到定金后，不再履行合同義務的，應雙倍返還定金。
2、甲方拒絕履行交付義務的，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或退還全部已支付的款項，并按月利率1%計算已支付款項的利息作為違約金。
3、如出現(xiàn)本合同第一條第2項情形的，乙方有權解除合同，甲方應按乙方已支付款項的三倍賠償乙方的損失。
1、從合同簽訂之日起，甲方未經(jīng)乙方同意不得對該房屋進行處置，包括贈與、轉讓、出租、或從事商業(yè)活動。
2、當房屋因城市規(guī)劃再次面臨拆遷安置時，拆遷補償款歸乙方所有。
3、本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
1、本合同在甲乙雙方共同簽字后生效。本合同一式二份，雙方各持一份。
2、如發(fā)生爭議，由雙方友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成的，任何一方有權向法院提起訴訟。
3、合同附件是合同重要組成部分，附件一為甲方身份證復印件，附件二為乙方身份證復印件。
4、本合同未盡事宜，由雙方友好協(xié)商，另行約定。
甲方：簽名(蓋章)乙方：簽名(蓋章)
單方違約合同協(xié)議書篇五
6.寵物的買賣采取一次性付款，現(xiàn)金結算，款到交接。
第二條當事人及車輛情況
一、甲方基本情況：
二、乙方基本情況：
第四條定金和價款的支付、過戶手續(xù)、車輛交付
第五條雙方的責任
2、甲方屬二手車經(jīng)營企業(yè)的，還應向乙方提供質量保證及售后服務承諾。
3、乙方應了解、確認買受車輛能在落籍所在地辦理落籍手續(xù)。
4、雙方應在約定的時間內(nèi)提供各類證明、證件并確保真實有效。
第六條違約責任
1、違反本合同
2、違反本合同
3、違反本合同
4、違反本合同
5、違反本合同
6、違反本合同
7、違反本合同
1、向上海仲裁委員會申請仲裁；
2、依法向人民法院提起訴訟。
第九條其它
單方違約合同協(xié)議書篇六
鑒于：_____________________(合伙公司名稱)(住所地______________________)雖然系登記為戊方是法定代表人的民政集體企業(yè)，實際上是上述五方共同合伙經(jīng)營管理，共同投資時間為_____年______月，合伙經(jīng)營期間___年______月五人在_______地址新出租土地并擬新設立公司，五人對原公司資產(chǎn)及新公司(尚未注冊)資產(chǎn)均享有權利。20xx年原合伙出資及股權比例為：甲方______元 20 %、乙方______元 20 %、丙方______元 20%、丁方______元 10 %、戊方：_______元 30%，由于戊方退出合伙企業(yè)，經(jīng)五方協(xié)商對原來的企業(yè)及欲新設立的公司資產(chǎn)進行評估作價，甲乙丙丁平均份額收購戊方股權，為避免糾紛經(jīng)全體合伙人同意達成如下退伙協(xié)議，共同遵照執(zhí)行：第一條五方合伙經(jīng)營的原___________公司(營業(yè)執(zhí)照號____________)茲經(jīng)五方協(xié)商，同意戊方______退出合伙，原執(zhí)照法定代表人不做變更。第二條戊方退出合伙的時間為本協(xié)議生效之日。之前由戊方經(jīng)營管理____________(公司名)產(chǎn)生的債權債務、新老公司資產(chǎn)統(tǒng)一評估做表，作為本協(xié)議附件，所有資產(chǎn)作為大家合伙期間的總資產(chǎn)全部計入應分配總額，總資產(chǎn)總額為： 萬元。
第三條本協(xié)議生效后老企業(yè)經(jīng)營權及新企業(yè)注冊后，由甲乙丙丁四方繼續(xù)經(jīng)營，____________所有財產(chǎn)及債權歸甲乙丙丁四方所有，甲乙丙丁方共同支付戊方退伙補償費用人民幣_______萬元整。第四條本協(xié)議生效后，甲方應給戊方______元、乙方應給戊方______元、丙方應給戊方______元、丁方應給戊方______元，上述資金可以在新老公司的業(yè)務回款中，分批支付給戊方，第一年 年 月 日之前不應少于付款 70%即 萬元，第二年的 年 月 日之前付清 萬元。第五條本協(xié)議生效后，無論今后甲乙丙丁四方經(jīng)營的企業(yè)效益好或壞，均應按照第四條的約定向戊方支付認購款，不得以貨抵債或以債抵債，公司沒有回款支付的，應以個人家庭收入向戊方付款。第六條本協(xié)議生效后，雖然甲乙丙丁各方在今后的公司運營中股權比例不一致，但是，在董事會股東會表決時，大家按照出席人數(shù)平均行使表決權，分紅時按照出資比例分紅。
第十一條退伙之前或之后的經(jīng)營管理____________產(chǎn)生的債務自本協(xié)議簽訂后，戊方不在承擔和享有，出現(xiàn)本協(xié)議第八條的情況除外; 第十二條兩年內(nèi)甲乙丙丁四方?jīng)]能付清戊方退伙補償款的，戊方有權選擇繼續(xù)持有新老公司股權還是不再持有股權，屆時如選擇不想持有股權時，可以通過人民法院依法向四方主張償還合伙欠款，全部回款收到后再履行轉讓股權的法定變更手續(xù); 第十三條如因本協(xié)議發(fā)生爭議五方應盡量協(xié)商解決，協(xié)商不成時提交德州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)人民法院裁決。
本協(xié)議一式六份，甲、乙、丙、丁、戊五方各持一份，一份交相關機構備案或公證，具有同等法律效力。
立約各方簽字(加手指印)：________________________
單方違約合同協(xié)議書篇七
甲方：_________________
乙方：_________________
一、房屋坐落、面積
甲方將坐落于_______________的房屋轉讓給乙方，該房屋登記面積共150.4平方米。具體位置東至南至西至北至。上述房屋的使用權及附屬設施包括：_________________甲方現(xiàn)有所在房屋的一切建設設施及水電戶口等。終身歸乙方享有。
二、保證此房屋手續(xù)真實，來源合法，權屬清楚，四至界限清楚。若發(fā)生與甲方有關的權屬或債務糾紛，概由甲方負責，因此給乙方造成的經(jīng)濟損失，甲方負責全部賠償。
三、轉讓金額
該宗地的轉讓價格為人民幣_____________元，大寫：________________元整。
四、付款方式及期限
乙方向甲方預付人民幣 ________ 萬元，剩余款在取得房屋使用權證及相關手續(xù)后交付給乙方。
五、房屋交付時間：______________年___________月________________日。
六、房產(chǎn)歸屬
1.在該房屋上的房屋由乙方自行出資建造，房產(chǎn)歸乙方所有。
2.建房手續(xù)由甲方配合辦理，所涉費用由乙方承擔。
3.房屋建成后，在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將土地證和房產(chǎn)證辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。
七、違約責任
本協(xié)議簽訂后，任何一方均不得反悔。
如甲方反悔應當向乙方全額退還房屋轉讓款_____________萬元，并償付違約金_____________萬元，如造成乙方損失的，還應賠償乙方的損失(包括建房、裝修工程款和房地產(chǎn)增值部分)。
七、在法律政策許可的前提下，甲方應無條件配合乙方將房屋使用證和相關手續(xù)辦理到乙方名下，所涉的相關費用均由乙方承擔。甲方違反本協(xié)議導致房屋不能過戶或無故進行交付，甲方應支付給乙方違約金壹拾貳萬元。
八、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份。自甲、乙雙方簽字后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日
單方違約合同協(xié)議書篇八
出賣人就同一房屋分別簽訂數(shù)份買賣合同，在合同均為有效的前提下，買受人均要求繼續(xù)履行合同的，原則上應按照以下順序確定履行合同的買受人：
(1)已經(jīng)辦理房屋所有權轉移登記的;
(2)均未辦理房屋所有權轉移登記，已經(jīng)實際合法占有房屋的;
(3)均未辦理房屋所有權轉移登記，又未合法占有房屋，應綜合考慮各買受人實際付款數(shù)額的多少及先后、是否辦理了網(wǎng)簽、合同成立的先后等因素，公平合理的予以確定。
買受人中之一人起訴要求出賣人繼續(xù)履行買賣合同，出賣人以房屋已轉讓給他人為由提出抗辯的，法院可以根據(jù)案件具體情況決定是否追加其他買受人作為第三人參加訴訟;其他買受人另行提起訴訟要求繼續(xù)履行合同的，應當依據(jù)前款原則協(xié)調處理。
當事人之間就轉讓同一房屋先后分別簽訂數(shù)份買賣合同，合同中關于房屋價款、履行方式等約定存在不一致，當事人就此產(chǎn)生爭議的，應當依據(jù)當事人真實意思表示的合同約定繼續(xù)履行。對于當事人在房屋買賣中確實存在規(guī)避稅收征管、騙取貸款等行為的，必要時可一并建議相關行政主管部門予以處理。
也就是說，通過簽訂陰陽合同避稅的，避稅的條款因違背雙方的真實意思表示，而無效，仍應按照實際交易價格履行。
當事人約定一方以他人名義購買房屋，并將房屋登記在他人名下，借名人實際享有房屋權益，借名人依據(jù)合同約定要求登記人(出名人)辦理房屋所有權轉移登記的，可予支持。但是，該房屋因登記人的債權人查封或其他原因依法不能辦理轉移登記，或者涉及善意交易第三人利益的除外。這里的前提是，當事人之間已經(jīng)就借名購房達成了書面協(xié)議，或有證據(jù)能夠證明借名的事實。且借名人不得以其系實際出資人為由，對方善意第三人，但若第三人知道或應當知道該情形的除外。
當事人一方提供證據(jù)證明其對房屋的購買確實存在出資關系，但不足以證明雙方之間存在借名登記的約定，其主張確認房屋歸其所有或要求登記人辦理房屋所有權轉移登記的，不予支持;其向登記人另行主張出資債權的，應當根據(jù)出資的性質按照相關法律規(guī)定處理。
也就是說，在此情形下，出資人只能向對方當事人主張雙方形成借款的債權債務關系，出資人只能要回借款及其利息，而不能取得房屋所有權。
借名人違反相關政策、法規(guī)的規(guī)定，借名購買經(jīng)濟適用住房等政策性保障住房，并登記在他人名下，借名人主張確認房屋歸其所有或者依據(jù)雙方之間的約定要求登記人辦理房屋所有權轉移登記的，一般不予支持。
也就是說，借用人在其本身不符合購買經(jīng)濟適用房等保障性住房條件的情況下，不可能通過借用他人名義購買房屋，而達到規(guī)避購買條件，實現(xiàn)購買保障性住房的目的。
房屋買賣合同簽訂后，出賣人未依約為買受人辦理房屋所有權轉移登記，買受人提起房屋確權之訴，要求確認房屋歸其所有的，法院應當行使釋明權，告知其應當變更訴訟請求要求出賣人辦理所有權轉移登記，買受人堅持不變更的，對其訴訟請求，不予支持。
也就是說，賣方未履行辦理所有權轉移登記手續(xù)的'行為，屬于違反雙方買賣合同義務的行為，仍是合同糾紛，并不因為當事人付清了購房款，并實際占有房屋，而可直接要求確認其享有物權。
房屋買賣合同履行過程中，一方當事人構成根本違約的，守約方有權解除合同，違約方不享有合同法定解除權。如果因不可抗力或情事變更等原因，致使合同目的無法實現(xiàn)的，合同雙方均有權要求解除合同。
房屋買賣合同簽訂后，一方當事人不同意繼續(xù)履行，愿意以承擔相應違約責任為代價解除合同，而另一方堅持要求繼續(xù)履行，經(jīng)審查合同繼續(xù)履行不存在現(xiàn)實困難的，應當判決雙方繼續(xù)履行合同，但合同另有解約定金等約定或符合《合同法》第一百一十條規(guī)定的法定不能履行或事實不能履行情形的除外。
當事人在房屋買賣合同中對定金性質約定不明的，不應視為解約定金。所謂解約定金是指交付定金的一方可以按照約定以喪失定金為代價解除合同，收受定金的一方可以雙倍返還定金為代價解除合同。
單方違約合同協(xié)議書篇九
甲方(單位)：
乙方：
甲、乙雙方于 年 月 日簽訂 〔20xx〕 號聘用
合同
。
甲、乙雙方在履行合同過程中，因工作需要，經(jīng)漳平市xx(指主管部門)和人事局同意，乙方調整 工作。甲、乙雙方就解除合同，經(jīng)協(xié)商一致自愿達成如下協(xié)議：
一、解除 年 月 日簽訂 〔20xx〕 號聘用合同;
二、甲、乙雙方互免對方賠償(補償)解除合同的經(jīng)濟補償金。
三、上述協(xié)議，符合有關法律規(guī)定，甲、乙雙方簽名(蓋章)后，即發(fā)生法律效力。
四、本協(xié)議一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，一份存放在乙方個人檔案。
甲方簽名(蓋章)： 乙方簽名：
日期： 日期：
因 同志考上 , 經(jīng)其本人提出解聘申請,根據(jù)《國務院辦公廳轉發(fā)人事部關于在事業(yè)單位試行人員聘用制度意見的通知》(國辦發(fā)[20xx]35號)文件精神和有關規(guī)定,我校同意與 同志于 年 月 日解除20 年 月 日雙方簽訂的"特崗教師"聘用合同.該協(xié)議一式叁份,甲乙雙方及見證單位各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字后生效.
甲方法人代表(簽字) 乙方(簽字):
甲方單位公章:
甲方主管部門見證(公章):
簽訂時間: 年 月 日
根據(jù)人事部《關于在事業(yè)單位試行人員聘用制度的意見》，受聘人員有下列情形之一的，聘用單位可以隨時單方面解除聘用合同：
(一)連續(xù)曠工超過10個工作日或者1年內(nèi)累計曠工超過20個工作日的;
(二)未經(jīng)聘用單位同意，擅自出國或者出國逾期不歸的;
(三)違反工作規(guī)定或者操作規(guī)定，發(fā)生責任事故，或者失職、瀆職，造成嚴重后果的;
(四)嚴重擾亂工作秩序，致使聘用單位、其他單位工作不能正常進行的;
(五)被判處有期徒刑以上刑罰收監(jiān)執(zhí)行的，或者被勞動教養(yǎng)的。
對在試用期內(nèi)被證明不符合本崗位要求又不同意單位調整其工作崗位的，聘用單位也可以隨時單方位解除聘用合同。
受聘人員有下列情形之一的，聘用單位可以單方面解除聘用合同，但是應當提前30日以書面形式通知被解聘的受聘人員：
(二)受聘人員年度考核或者聘期考核不合格，又不同意聘用單位調整其工作崗位的，但到新崗位后考核仍不合格的。
單方違約合同協(xié)議書篇十
承接方(乙方、：*****身份證號：******
工程項目：甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行****苑***棟**單元***號的居室裝修，為保證居室裝修工程順利進行，根據(jù)國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同、，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：***路**號，***苑**棟*單元*號
施工總面積以實測總面積平方米計算
2單元項目施工內(nèi)容：詳見本合同附件(一、，附件(二、居室平面圖和附件(三、新房裝修項目明細。
3、委托方式：1、包清工方式，即甲方提供居室裝修所需全部材料，乙方提供居室裝修全部人工、工具及輔助器械并負責進行裝修施工。2、單元項目采用滾動施工方式，即居室裝修工程按附件(一、的單元項目菜單，甲方確認一項，乙方裝修施工一項。
第二條：工程價款
工程價款以人工費現(xiàn)金結算，計算方式為每平方米施工單價(元、×實測施工總面積(平方米、。居室裝修設計：人工費15元/平方米×135、6平方米；綜合布線工程：人工費500元；門窗工程：人工費：100元/門，70元/窗；墻面工程：無縫及有縫墻磚，人工費10元/平方米；地面工程：無縫及有縫墻磚，人工費10元/平方米；墻面膩子和底漆工程：人工費5元/平方米；衛(wèi)生間及廚房3層防水處理：人工費15元/平方米；客衛(wèi)生間爐灰打墊層：人工費18元/平方米；吊頂工程：人工費20元/平方米；元。
第三條：質量要求
1、居室裝修應保證建筑工程質量和房室結構安全，符合物業(yè)管理、消防、供水、供電、燃氣、環(huán)境保護等有關規(guī)定和標準，嚴禁拆改和損壞主體及承重結構。
2、居室裝修不得涉及公共設施、公共空間，不得因裝修影響相鄰房的安全及使用環(huán)境。居室裝修不得改變給排水、供電、電訊、煤氣等原管線系統(tǒng)。
3、居室工程驗收標準，雙方同意參照成都市地方標準《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。甲方若驗收認定不符合居室工程驗收標準，可拒絕乙方繼續(xù)進行本單元項目和后面單元項目的施工。
4、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認增加的費用并另簽訂補充合同。因小區(qū)停水停電原因工期順延。
5、凡由甲方自行采購的材料，材料質量由甲方自負：施工質量由乙方負責。甲方如自聘工程監(jiān)理，須在單元項目工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、甲方所提供的居室裝修材料均應用于本合同規(guī)定的裝修工程，非經(jīng)甲方同意不得挪作他用。乙方如果挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。非經(jīng)甲方同意且情節(jié)嚴重的挪作他用甲方可向公安部門報案。
2、甲方負責采購供應的材料應按時供應到現(xiàn)場，如延期到達，居室裝修施工期順延。材料經(jīng)乙方驗收后由乙方負責保管，乙方由于保管不當而造成損失由乙方負責賠償。
第五條：付款方式(注：施工人工費按百分比付款、
1、合同一經(jīng)簽訂乙方應按合同規(guī)定的日期進入居室裝修現(xiàn)場施工，在規(guī)定的工期進度內(nèi)完成裝修工作內(nèi)容。甲方在乙方各單元項目竣工驗收后結算支付該單元項目施工人工費的90%;當居室裝修全部竣工驗收7天后甲方最后支付剩余施工人工費的10%。
2、各單元項目竣工驗收未合格，甲方有權拒絕支付乙方施工人工費并要求乙方對未合格處進行整改直到合格。
3、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同。增減項目的價款當場結清。
4、各單元項目竣工驗收后及居室裝修全部竣工驗收7天后甲方未按本合同規(guī)定支付施工人工費的，每逾期一天按未付施工人工費額的1%支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按施工人工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。
2、由甲方自行挑選的材料因質量不合格而影響工程質量和工期進度的由甲方負責，工期進度順延。由乙方施工原因造成質量事故并造成返工，由乙方承擔責任，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、施工中如果因甲方原因要求更改施工內(nèi)容而延誤工期的，由甲方負責，工期進度順延。
4、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質量驗收：待各單元項目工程全部結束后及居室裝修全部竣工后，乙方和甲方進行竣工驗收，合格后雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方應在三天前通知甲方進行各單元工程驗收及居室裝修竣工驗收。甲方逾期未驗收則視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工程的竣工日期。
第八條：其他事項
甲方：
1、提供經(jīng)物業(yè)管理部門認可的居室裝修許可證、房屋平面圖，并向乙方進行現(xiàn)場交底。
2、提供大門鑰匙1把，消防滅火器1個。
3、居室裝修期間應向鄰里打好招呼。
乙方：
1、遵守**苑物業(yè)管理部門的相關管理規(guī)定，不得在居室內(nèi)過夜住宿，煮飯等。
2、為其施工人員辦理***苑出入證件，督促施工人員主動出示出入證件。
3、乙方應為其工作人員提供居室裝修期間的各種勞動保險，在居室裝修期間的工傷事故由乙方全部負責。
4、負責合同履行并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
5、負責施工現(xiàn)場的安全，嚴防火災，不得在居室裝修期間在屋內(nèi)吸煙，佩證上崗，文明施工。每天完成施工后關閉總電源開關，關閉總水管開關，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人，萬一發(fā)生必需盡快負責修復或賠償。
6、嚴格履行合同，實行信譽工期，不得故意窩工或借故窩工。
7、在裝修施工范圍內(nèi)承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任
合同生效后，在合同履行期間，無正當理由擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的應進行補償。
第十條：爭議解決
1、本合同履行期間雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決?；驊{本合同和乙方開具的收款憑證向成都市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會家庭裝修專業(yè)委員會投訴請求解決。
2、當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解解決不成時，可以按照本合同的約定向仲裁委員會申請仲裁，或向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止
1、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，經(jīng)雙方同意后辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效
1、本合同和合同附件雙方蓋章簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件，補充合同、一式兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(業(yè)主、：(簽章、乙方：
住所（）地址：企業(yè)地址：
郵政編碼：郵政編碼：
工作單位：法人代表：
電話：電話：
簽約日期：
單方違約合同協(xié)議書篇十一
致彭天春女士：
你好！
你與我公司在201xx年02月01日簽訂了《福天·領秀城商品房認購協(xié)議》，按第二條第三款之規(guī)定，通知你到我公司完善購房相關手續(xù)，而你未按照認購協(xié)議規(guī)定到我公司完善購房相關手續(xù)。經(jīng)我公司工作人員多次敦促你來完善購房相關手續(xù)，到目前為止你仍未來辦理。現(xiàn)你已違反與我公司簽訂的《福天·領秀城商品房認購協(xié)議》相關約定，已構成違約。請你在2013年04月16日前到我公司完善購房相關手續(xù)，否則，我公司按協(xié)議第三條第二款處理，并追究你違約責任。
特此通知。
銅仁福天房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
20xx年04月13日
單方違約合同協(xié)議書篇十二
施工合同違約案例評析案例一：
4月28日，某建筑工程公司與某建材有限公司簽訂了一項建造辦公樓、傳達室的建筑工程承包合同。合同規(guī)定工程期限從194月28日開工至年7月28日竣工驗收；工程質量確保合格，力爭優(yōu)良；工程價款支付方式按補充協(xié)議辦理。補充協(xié)議規(guī)定：傳達室工程竣工驗收合格后一次性結算工程款；辦公樓主體完成一層時預付工程款30％，屋面工程完成時，預付工程款30％，竣工驗收結算后，留尾款40％在半年內(nèi)付清。該工程于當年5月開工，同年10月底竣工，所耗資金全部向銀行貸款，但建材有限公司卻未按補充協(xié)議規(guī)定支付工程款。
1996年12月1日，建材有限公司在建筑工程公司的一再要求下，派出公司管理人員與建筑工程公司進行工程結算，并立下工程結賬單。次年，該建筑工程公司向建材有限公司提出工程變更補充決算報告，經(jīng)建材有限公司管理人員確認，工程變更增加費用5896元，合計應付工程款為88.9萬元。之后，建筑工程公司多次向建材公司催討，但后者仍未付款。建造完工的辦公樓、傳達室一直由建筑工程公司使用。建筑公司在催討無果的情況下，向市中級人民法院提起訴訟。原告要求法院判令被告支付工程款及逾期支付的違約金，并要求對原告建造的價值88.9萬元的辦公樓、傳達室及水泥路面享有留置權，在拍賣后優(yōu)先支付原告的工程款。
市中級人民法院開庭審理后認為，原、被告雙方自愿簽訂的建筑安裝承包合同及補充協(xié)議內(nèi)容不違反國家法律政策，屬于有效合同。原告按合同規(guī)定履行義務，但被告未按規(guī)定支付工程款，屬違約行為?，F(xiàn)原告要求支付工程款及逾期支付工程款的違約金，合法合理，法院予以采納。市中級人民法院于6月24日作出一審判決，判令被告建材有限公司支付原告建筑工程公司工程款88.9萬元，支付逾期付款總金額每日萬分之五的違約金。對原告其他的訴訟請求予以駁回。法院判決生效后，建材有限公司仍未在規(guī)定期限內(nèi)償還工程款及違約金。當年8月13日，原告向法院申請執(zhí)行，法院對建材有限公司進行財產(chǎn)執(zhí)行。在執(zhí)行過程中查清建材有限公司早已負債累累，根本無力償還債務。被執(zhí)行人建材有限公司已于1911月2日被市工商行政管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照，其法人代表人下落不明。該公司的兩幢廠房及約400平方米的招待所、餐廳，已被省高級法院判給某土木建筑工程公司所有。其他辦公樓、簡易倉庫、土地使用權、傳達室等財產(chǎn)，由市中院執(zhí)行裁定移交給權利人市農(nóng)村信用社所有。建材公司已根本無財產(chǎn)可執(zhí)行。
分析：
定具有償還能力的“保證人”或設定有效的“抵押”手段等。其次，簽訂合同條款時把今后可能出現(xiàn)的問題事先加以設防。首先，認真考察對方，了解對方的情況；另一方面設想今后可能出現(xiàn)的問題和糾紛，盡量在合同中加以設定，使合同盡量完備和嚴密。一旦發(fā)生糾紛引起訴訟，設定協(xié)議管轄條款，由原告方的法院受理，為今后勝訴打下基礎。
案例二：
自變更，解除或終止協(xié)議，違約方向守約方支付40%的違約金。
單方違約合同協(xié)議書篇十三
甲方____與乙方____原于___年___月___日簽訂的合字第____號________合同，現(xiàn)因 __________________________________________使____方無法繼續(xù)履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意，該合同于___ 年___月____日予以終止。因終止合同給___方造成損失計____元，由___方負責賠償。賠償金自___年___月___日起至___年___月 ___日止分___次付清，特此協(xié)議。
本協(xié)議由雙方簽字蓋章，并經(jīng)鑒證機關審查證明后生效。協(xié)議書一式___份，由雙方各收執(zhí)___份，鑒證機關收存一份，送___份。
甲方：(蓋章)
乙方：(蓋章)
鑒證機關：(蓋章)
代表人：(蓋章) 代表人：(蓋章)
鑒證人：(蓋章)
年 月 日
單方違約合同協(xié)議書篇十四
一案情介紹
某油品廠于1月至7月從某分公司購買潤滑油，截止底油品廠欠分公司貨款35萬元。
為使油品廠及讓油品廠歸還欠款，總廠（分公司改制時的存續(xù)公司）潤滑油管理辦公室業(yè)務人員于99年12月與油品廠簽訂了一份潤滑油購銷合同。合同約定向油品廠約定供潤滑油4000噸，價格為“出廠價”，合同標的額大約為850萬元。結算方式為“款到發(fā)貨”，合同有效期限為“6月30日”，雙方在合同中同時約定：“當一方違約，應向另一方支付合同貨款總額10%的違約金?！焙贤由w總廠潤滑油管理辦公室印章。
合同簽訂后，油品廠按合同約定首次匯款75萬元，總廠發(fā)貨255噸，貨款及運雜費61萬元元，尚余款貨款14萬元。油品廠再次向總廠匯款82萬元，由于當時總廠潤滑油系統(tǒng)停工，潤滑油沒有庫存，不能給油品廠發(fā)貨，業(yè)務人員也未向油品廠發(fā)出通知，兩個月后油品廠未收到潤滑油，要求總廠退款，總廠扣除油品廠前期欠分公司貨款35萬元后，向油品廠退還貨款61萬元?？倧S同時將扣回的貨款轉到分公司。
205月，油品廠以總廠違約為由，向其所在地法院提起訴訟，一是請求總廠承擔違約責任，支付違約金10萬元；二是請求退還貨款35萬元，三是賠償經(jīng)濟損失20萬元。法院將分公司一同追加為共同被告，承擔上述責任。法院開庭審理時油品廠又追加訴訟請求，要求總廠和分公司承擔合同總標的額10%違約金約85萬元。
對于油品廠的訴訟請求，總廠和分公司提出了管轄異議，法院裁定駁回管轄異議申請，理由是油品廠在四月份與總廠、分公司財務處銷售科對賬時，已約定了管轄，以致總廠分公司當?shù)胤ㄔ菏ス茌牂唷?BR> 二、案例評析
本案中，總廠和分公司教訓是極其深刻的。主要原因就在于：
1、擅自簽訂合同，未經(jīng)相關部門審查，合同主要條款不完備，合同簽訂時留下糾紛隱患。
從合同簽訂形式看，按合同管理規(guī)定，簽訂合同首先是要經(jīng)過對合同對方當事人資信情況進行調查，了解合同對方當事人的信譽，相應的履約能力，特別是特種行業(yè)資質證明文件等；其次是要經(jīng)過相關部門審查，特別是經(jīng)過法律審查、避免在合同中留下法律漏洞，導致已方在本起糾紛處理過程中處于不利境地。三是合同簽訂人員還需經(jīng)過總廠法定代表人授權。而本案中，標的額達到800多萬元的合同，在總廠、分公司屬于重大合同，有嚴格的審查、審批程序，這一標的額的合同只有副廠級領導才能簽訂。然而業(yè)務人員沒有經(jīng)過上述合同簽訂、審查審批程序，擅自簽訂買賣合同。從合同的內(nèi)容看，該份合同對產(chǎn)品規(guī)格、合同履行時間，付款或履行方式、交貨地點約定是不明確的。原本為收回欠款而簽訂的合同，但在合同中對欠分公司貨款事宜只字未提，也未說明本合同與原合同存在什么關系，更沒有約定原合同所欠貨款如何償還。本案如果在簽約前經(jīng)過相關部門和法律審查，根據(jù)總廠生產(chǎn)計劃和履行能力，明確供貨數(shù)量、和供貨時間，確定雙方違約責任的合理性、合法性，明確選擇對自己有利的管轄法院。則不會在合同中留下漏洞，不會引發(fā)本起訴訟，即使發(fā)生訴訟也能使已方處于一個有利地位。
2、合同出現(xiàn)不能履行情況，未能及時通知對方，導致自己處處被動。根據(jù)合同的約定：“款到發(fā)貨”，然而，油品廠的貸款匯到總廠財務后，由于這份合同是業(yè)務部門擅自簽訂，沒有經(jīng)過相關部門審查，生產(chǎn)部門也沒有該合同的生產(chǎn)計劃，總廠當時停工無貨，業(yè)務人員無法進行調劑，安排向油品廠發(fā)貨，在無法發(fā)貨的情況下，業(yè)務人員也未向油品廠發(fā)出通知說明不如期發(fā)貨的理由。兩個月后，潤滑油價格上調，在這種情況下，油品廠提出了退款。
“款到發(fā)貨”應視為對發(fā)貨的約定，但這種約定是不明確
的，對約定不明確的條款，我國法律對此作為補救性規(guī)定，《民法通則》第八十八條：“合同的當事人應當按照合同的`約定，全部履行自己的義務。履行期限不明確的，債務人可以隨時向債權人履行義務，債權人也可以隨時要求債務人履行義務，但應當給對方必要的準備時間?！薄逗贤ā返诹l“履行期限不明確的，債務人可以隨時履行，債權人也可以隨時要求履行，但應當給對方必要的準備時間?！?BR> 本案中，總廠未能按期發(fā)貨，是否構成違約，雙方存在分歧，油品廠認為合同已約定款到發(fā)貨，既然廠方將款打到了總廠的賬上，總廠也確認收到了這筆貨款，按交易習慣就應當按前次發(fā)貨的規(guī)格、牌號發(fā)貨，不需另行通知，總廠在無貨情況下可以考慮延期交貨。但應當通知油品廠說明情況，以便其對生產(chǎn)進行調整。而款到兩個月不發(fā)貨，也不通知，使廠方生產(chǎn)受到影響，與第三方簽訂的合同不能履行，顯然構成違約。油品廠同時依據(jù)《合同法》第68條關于合同履行不安抗辯權的規(guī)定認為，自己有確切的證據(jù)證明總廠在合同履行上缺乏誠實信用、已喪失商業(yè)信譽，提出終止合同的履行。還請求法院根據(jù)《合同法》第113條損失賠償額的確定、第114條違約金的規(guī)定，判決違約方賠償對方可得利益或增加違約金以補償對方的損失。
總廠銷售部門認為：合同約定款到發(fā)貨，沒有明確發(fā)貨時間，同時油品廠匯款之后，兩個月內(nèi)也未通知總廠按什么規(guī)格和牌號發(fā)多少貨，也未通知將貨發(fā)到什么地點。符合交易習慣，沒有發(fā)貨不能認為違約。
合同是雙方當事人權利義務的一種法律體現(xiàn)。合同的履行是實現(xiàn)合同目的的重要環(huán)節(jié)，我國《合同法》第60條規(guī)定：“當事人應當遵循誠實信用原則，根據(jù)合同的性質、目的和交易習慣履行通知、協(xié)助、保密等義務?！逼渲蟹梢?guī)定的通知義務是指債務人負有對有關債權人利益的重大事項的告知義務，是主合同給付義務的附隨義務。本案中，不能按期發(fā)貨，總廠應當及時將不能發(fā)貨的原因及有關事實及時告知油品廠，而總廠不及時履行通知義務，已違反約定，應當承擔違約責任。
單方違約合同協(xié)議書篇十五
違約行為是指合同當事人違反合同義務的行為。違約行為是違約責任的基本構成要件，沒有違約行為，也就沒有違約責任。相關租房違約合同內(nèi)容，一起來看看！
答：房屋租賃合同已經(jīng)簽訂，生效，你可以要求解除合同，但需要承擔違約責任。
已經(jīng)繳納的租金、押金等可以要求退還，但你需要按照合同約定支付給對方違約金。
至于中介費，居間服務已經(jīng)完成，你自己的原因不想繼續(xù)承租的，中介費一般不退。
合同自雙方簽訂之日起生效，和起租日沒有關系，無論是否到起租日，也無論是否入住，你在合同生效后因為個人原因解除合同，是違約行為，應當承擔違約責任。
合同不生效的情況下，可以撤銷。但這只是理論知識而已，我估計中介不會和你談這些的。
合同沒有約定違約金數(shù)額的，以對方實際經(jīng)濟損失為限，沒有經(jīng)濟損失的不需要賠償。
只能要求直接經(jīng)濟損失，你說的是可預期利息，法律不支持。
中介費退不了是肯定的了，你現(xiàn)在直接要求退還押金和租金是可以的，對方不同意你可以到法院起訴。
根據(jù)你的描述，不需要繳納，對方不退你去起訴吧。
延伸閱讀：
合同違約金標準
違約金是當事人通過約定而預先確定的，在違約后生效的獨立于履行行為之外的給付。也就是當事人事先約定的，在一方違約時應向對方支付的一定數(shù)額的金錢。
《合同法》第一百一十四條規(guī)定“當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金，也可以約定因違約產(chǎn)生的損失賠償額的計算方法。約定的違約金低于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以增加；約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少。當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務?！?BR> 《合同法》第114條規(guī)定：當事人可以約定一方違約時應當根據(jù)違約情況向對方支付一定數(shù)額的違約金。在適用違約金責任時，應當注意以下規(guī)范：
1、違約金的適用應當以當事人雙方通過事先約定為前提
從原則上講，違約金必須是當事人事先約定的，這是《合同法》第114條關于違約金含義的規(guī)定所決定的，同時《合同法》在廢除原有的有關法定違約金制度的規(guī)定的同時，并沒有規(guī)定新的法定違約金制度，所以明確違約金應由當事人事先約定是尊重當事人合同自由原則的體現(xiàn)。
2、合同約定違約金過高或者過低的處理規(guī)范
根據(jù)《合同法》的有關規(guī)定，對于當事人在合同中約定的違約金或者違約金計算方法所計算出的違約金過高或者過低的，在具體司法實踐中如何處理，還有不同的做法。我們認為，應當按以下原則處理：
1、當事人沒有提出合同中約定的違約金計算標準過高或者過低的，人民法院應當根據(jù)合同約定的標準計算違約金。人民法院在當事人未提出要求調減或者調增違約金的情況下，不得主動對約定違約金標準進行調整。因為合同關系是當事人之間的利益關系，即使違約金數(shù)額過高或者過低而當事人自愿接受的，因為不涉及社會公共利益、國家利益和他人的利益，所以沒有必要對此進行主動干預。
2、當事人提出合同中約定的違約金或者其計算標準過高或者過低的，人民法院可以建議雙方當事人進行協(xié)商后對違約金進行調整。當事人之間不能達成新的協(xié)議的，人民法院可以參照同類型案件違約金的中等標準予以核定，以適當體現(xiàn)法官的自由裁量權。無法確定上述中等標準的，可以按照非違約方當事人因違約行為所造成的損失為參照，一般可以以不超過非違約方損失的120－130%為過高與否的'調整標準；以低于損失額80%作為是否過低的認定標準。當然還應當結合具體案件進行確定。
3、如果合同約定的違約金是概括的違約金，即合同約定在一方當事人部分不履行、不完全履行與完全不履行合同時的違約金數(shù)額是同一數(shù)額，而一方當事人出現(xiàn)部分不履行或者不完全履行的違約行為時，違約方提出約定違約金過高時，人民法院可以按照《合同法》關于人民法院調整違約金數(shù)額的規(guī)定對違約金進行調整。此時調整違約金的依據(jù)是合同法關于法院調整違約金權力的規(guī)定，而不是基于合同已經(jīng)部分履行的比例來計算扣減違約金。此時對違約金的調整方法與標準仍然是根據(jù)違約方的違約行為給非違約方所造成的損失來相比較而確定的。因為違約金是為擔保債務的履行而設定的，但不是根據(jù)履行的數(shù)額來確定的，違約金的數(shù)額不能根據(jù)已經(jīng)履行的比例來進行扣減，否則是根本不符合違約金的性質的，但是已經(jīng)履行的事實可以表明，非違約方的損失并不是太大，而可以據(jù)此適當減少違約金的數(shù)額。
單方違約合同協(xié)議書篇十六
合同的解除，是合同有效成立后，因當事人一方或雙方的意思表示，使合同關系歸于消滅的行為。下面本站小編給大家?guī)韱畏矫娼獬贤?BR> 協(xié)議書
范文，供大家參考!
甲方：_________有限公司(以下簡稱甲方)
乙方：_________(以下簡稱乙方)
甲乙雙方于 年 月 日簽訂為期年的
勞動合同
，現(xiàn)甲乙雙方同意解除勞動合同關系。經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本最新解除勞動合同書樣本如下：
1.自 年 月 日起，解除雙方簽訂的勞動合同，雙方的權利義務隨之終止;
2.甲方同意在乙方妥善辦理所有工作移交手續(xù)后支付乙方包括但不限于經(jīng)濟補償金、提前通知解除勞動合同賠償金、相應比例的年終獎等共計人民幣元(大寫)扣除乙方尚欠甲方備用金人民幣元(大寫)，甲方將于乙方妥善辦理所有工作移交手續(xù)后實際支付乙方人民幣元(大寫)
3.甲方為乙方繳納四金(包括基本養(yǎng)老保險金、基本醫(yī)療保險金、失業(yè)保險金、住房公積金)至年月日止。
4.甲方根據(jù)相關勞動法規(guī)和規(guī)定，向乙方提供勞動合同解除的證明并辦理相關退工手續(xù);
5.乙方應當于本協(xié)議簽訂后3日內(nèi)妥善辦理所有工作移交手續(xù)，離職后不得作出有損公司名譽或利益之行為，否則將承擔相應的法律責任及所造成的全部損失。
6.乙方自愿放棄其它所有訴求。
本最新解除勞動合同書樣本自甲，乙雙方簽字(蓋章)并加蓋甲方勞動合同專用章后生效;
甲方(蓋章)_________有限公司乙方(簽字或蓋章)_________
法定代表人或授權委托人
(簽字或簽章)
年 月 日 年 月 日
協(xié)議書樣本
____________ ( 方)因___________________原因，要求提前解除與_______________( 方)于_____年______月______日簽訂的勞動合同。經(jīng)協(xié)商，雙方同意根據(jù)___________________(勞動法或勞動管理的有關規(guī)定)，從_________年______月______日起，解除勞動合同。甲方按規(guī)定支付(不支付)乙方經(jīng)濟補償金_________元。
本協(xié)議一式兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)
乙方(簽名)
年 月 日
有限責任公司：
因貴公司有下列第——項之情形，嚴重侵犯了本人的合法權益，現(xiàn)根據(jù)我國《勞動合同法》第三十八條;迫使本人提出解除勞動合同：
(一)未按照勞動合同約定提供勞動保護或者勞動條件的;
(二)未及時足額支付勞動報酬的;
(三)未依法為勞動者繳納社會保險費的;
(五)因本法第二十六條第一款規(guī)定的情形致使勞動合同無效的;
(六)法律、行政法規(guī)規(guī)定勞動者可以解除勞動合同的其他情形。
用人單位以暴力、威脅或者非法限制人身自由的手段強迫勞動者勞動的，或者用人單位違章指揮、強令冒險作業(yè)危及勞動者人身安全的。
勞動合同自本
通知書
送達之日起解除。
特此通知!
通知方(簽字)：
年 月 日
單方違約合同協(xié)議書篇十七
甲方：
乙方：
為避免糾紛和明確各自的.責任，甲乙雙方就解除聯(lián)銷合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：
茲因乙方自身原因無法繼續(xù)在我商場經(jīng)營，造成單方面違約，故提前終止于______年______月______日甲乙雙方所簽署的聯(lián)銷合同，甲方收回坐落于______市______區(qū)______路______號______層______號的商業(yè)用房。雙方同意解除原租約中有關終止租約、權利擔保及管轄法院等條文仍有效外，余悉依下列協(xié)議履行：
一、雙方于簽訂本協(xié)議書時起即終止原聯(lián)銷關系。
二、根據(jù)聯(lián)銷合同7.6條中規(guī)定，甲方將扣除乙方的保證金人民幣____________元整。及押金____________元整。
三、乙方應于終止租約時起支付______年______月______日、至______年______月______日的物業(yè)管理費_________元整。電費_________元整?？傆嫞篲_______元整。所有款項應于年月日前付清。
四、如在上述期限內(nèi)乙方無力付清物業(yè)管理費及電費給甲方的，乙方承諾，甲方有權全權處理將該商鋪內(nèi)及倉庫內(nèi)所有物品，乙方不得提出任何異議。
五、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效。如有未盡事宜，通過雙方友好商，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
六、本協(xié)議在履行中如有爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，應向甲方管轄地人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
八、甲、乙雙方在明確清楚、了解相關法律之情況之下，簽署此協(xié)議。
甲方：
委托人：
簽字蓋章：
日期：
乙方：
委托人：
簽字蓋章：
日期：
單方違約合同協(xié)議書篇十八
甲方:上海創(chuàng)方物業(yè)管理有限公司(即出租方，下稱甲方)
乙方:_____________________(即承租方，下稱乙方)
為避免糾紛和明確各自的責任，甲乙雙方就解除聯(lián)銷合同事宜經(jīng)充分協(xié)商一致，達成以下協(xié)議：
茲因乙方自身原因無法繼續(xù)在我商場經(jīng)營，造成單方面違約，故提前終止于______年______月______日甲乙雙方所簽署的聯(lián)銷合同，甲方收回坐落于______市______區(qū)______路______號______層______號的商業(yè)用房。雙方同意解除原租約中有關終止租約、權利擔保及管轄法院等條文仍有效外，余悉依下列協(xié)議履行：
一、雙方于簽訂本協(xié)議書時起即終止原聯(lián)銷關系單方終止合同協(xié)議書單方終止合同協(xié)議書。
二、根據(jù)聯(lián)銷合同7.6條中規(guī)定，甲方將扣除乙方的保證金人民幣____________元整。及押金____________元整。
五、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后即生效單方終止合同協(xié)議書合同范本。如有未盡事宜，通過雙方友好商，另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。
六、本協(xié)議在履行中如有爭議，雙方應協(xié)商解決;協(xié)商解決不成的，應向甲方管轄地人民法院提起訴訟。
七、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份為憑。
八、甲、乙雙方在明確清楚、了解相關法律之情況之下，簽署此協(xié)議。
甲方：上海創(chuàng)方物業(yè)管理有限公司 乙方：委托人：
委托人：簽字蓋章： 簽字蓋章：
日期： 日期：