合同通常包括合約雙方的身份信息、約定事項、履行方式等內容。合同的各項條款應該全面覆蓋交易的方方面面。請您在簽訂合同前仔細閱讀并理解合同條款,如有疑問可咨詢專業(yè)人士。
工程承攬合同樣本篇一
附:身份證復印件電話號碼。
本著互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協(xié)議。
本項工程預計費用________元人民幣。
第二條材料供應的約定。
甲方提供的材料。
1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
2、乙方承包內容:(可以選擇)。
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
按實結算:總價結算:________元/平米(套內面積)。
第六條違約責任:
1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的_____、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
第十條附則。
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:________大酒店。
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?BR> 甲方簽字(蓋章):________________。
乙方簽字(蓋章):________________。
________年________月________日。
工程承攬合同樣本篇二
根據(jù)《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項目,工程價格,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工:乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇三
建設單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號:
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利,根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī),經過平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
三、工程總價:
四、工程款支付:乙方完成工程總量的50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經雙方驗收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質保金,一年內未發(fā)生工程質量問題,給予一次性付清。
五、工程期限:工程于20xx年月日開工,到20xx年月日結束,工期天。提前一日完工獎元,延期一日完工罰元。
六、工程質量要求:乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質量要求進行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認后,根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度,甲方監(jiān)理人員應及時核實質量及工程量,經雙方確認,作為工程款結算依據(jù)。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調,保質保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險,凡施工期內造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇四
甲方:
乙方:
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《xxx合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經多次洽商,達成如下合同:
1、1工程概況:
本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修。機房設備的提供安裝調試。及其工程。
1、2項目名稱:
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設計。施工。及設備材料供應。
1、4施工地點。
1、5本合同遵循的技術規(guī)格和標準及優(yōu)先原則:
1、6質量合保證。
乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數(shù)量去選項購,并須獲得甲方的認可和支持,以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任。
2、1甲方的責任:
1)負責協(xié)調施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查。監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件,資料保密,不以任何形式擴散給第三者。
2、2乙方的責任:
1)負責本系統(tǒng)工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規(guī)定施工,確保工程進度,按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規(guī)范施工,確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護,保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄,并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場清潔,器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾,做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓工作,現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備。
3、1材料及設備到達目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內交貨,設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;
3、3所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標報價中所列產品型號。產地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為:
計人民幣:元整。
合同總價包括附件的設備清單所列設備。系統(tǒng)的安裝調試及其運保費。稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內,甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金,工程驗收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進行施工準備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內予以書面答復,若逾期不予答復,則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更。
甲方因變更設計時,應書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時,應由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算,未經甲方代表確認的變更無效,不可作為結算依據(jù)。
第八章工程驗收。
8、1工程完成后,乙方提交工程竣工報告,七日內由甲。乙雙方對工程進行驗收。
8、2工程驗收時,乙方應向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設計。施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當局的相關施工規(guī)范,驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內驗收完畢,并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經確定為不合格工程,則乙方應及時修正,并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權。商標權或工業(yè)設計權的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設計。施工。驗收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作,如逾期,每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內提供4小時快速響應,24小時內現(xiàn)場服務。
工程承攬合同樣本篇五
電話:_________電話:_________。
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條工程量:
第二條工程要求:
第三條甲方責任范圍:
第四條乙方責任范圍:
第五條技術要求:
第六條工期、驗收程序及質保期:
1.施工工期:自開工之日起_________日內完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期:質保期_________年,驗收合格后付至工程款的_________%,留_________%質保金:質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題,由乙方無償修復或更換。
第七條其它要求:
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產設施、設備,如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇六
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250kva變受電工程的設計。
2、設備購置。
3、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配。
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有。
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%。
(計_______________元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:_______________(蓋章)乙方:_______________(蓋章)。
代表:_______________代表:_______________。
工程承攬合同樣本篇七
合同編號:[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數(shù)編號]
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)承攬人:(公章)
住所:住所:
法定代表人或法定代表人或
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時間:年月日
工程承攬合同樣本篇八
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):
根據(jù)《xxx合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱:。
2、工程地點:。
3、工程內容:
4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
5、工程期限:
總_____日歷天,開工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6、合同總價款:
7、價款支付方式:
1、開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件;
2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3、負責提供施工所需的水源、電源;
4、負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;
7、參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料,根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
10、按期支付工程款,不得無故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護;
6、工程竣工時,積極配合甲方完成工程驗收。
1、由甲方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能按期提供自購材料、設備;
(3)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(4)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(5)同意工期順延的其他情況。
(6)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
2、施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后______天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為_____天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
4、工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單;(保修期為_____年)。
(2)在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協(xié)議,任何一方違反上述條款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都應承擔相應的違約責任。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成也可調解;調解不成的,可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,保修期后自行終止。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
_______年____月____日。
工程承攬合同樣本篇九
甲方通過公開招標,評標小組綜合評審,按招標文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責任,確保印刷定點工作順利開展,經雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:
一、定點印刷的服務單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點印刷的業(yè)務范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點印刷產品的價格
(一)指定信封印刷品價格表,見附件一;
(二)常用紙張的實際進價及限價(注:實際進價可隨市場價格變化而調整)見附件二。
四、定點印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點印刷方法
由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費用等,乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務。
六、付款方式
乙方將印刷品送達指定地點后,須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點印刷合同單(財務聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務,如乙方需收取適當運費的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質量保證
乙方要確保印刷品符合有關的質量要求。印刷單位對印刷品質量有異議的,應向乙方提出,乙方應耐心查實和說明。
八、乙方承諾:
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務。
(三)確定專人負責政府采購定點印刷業(yè)務;確定專人負責定點印刷的計價,確保準確無誤。
(四)做好生產技術質量管理工作,設立政府采購業(yè)務臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨,免費送貨到指定地點。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。
(九)乙方在投標文件中的其他承諾。
九、違約責任:
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔。
(二)乙方如有以下行為的,甲方有權對其作如下處理:
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定,被執(zhí)法機關查處取消經營資格的,甲方有權單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;
(3)在定點印刷期間,有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務或將承接的印刷業(yè)務轉包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的,一經查實,甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內第二次查實的,發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的,甲方有權沒收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時將其列入不良供應商名單。協(xié)議期內被查實二次以上或同時違反多款內容的,甲方并報市政府采購管理部門處理,在1-3年內禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權沒收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應商名單。
(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經調查核實可提前終止。
十、甲方將會同有關部門對定點印刷的質量、價格、服務等情況進行檢查和考核,考核結果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他:
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。
(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂,其中有關印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的,乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關事宜。
十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經協(xié)商無法解決的,按《合同法》有關規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)
法人代表/授權代表:_________(簽字)法人代表/授權代表:_________(簽字)
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)議附件:
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務統(tǒng)計報表》
工程承攬合同樣本篇十
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1.合同內容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3.付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3.2設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3.3工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3.4最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3.5其它事項
4.合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5.安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表:____________簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡人員:________指定聯(lián)絡人員:___________
附件一:物料清單
序號
名稱
型號
數(shù)量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價=a+b
工程承攬合同樣本篇十一
乙方(承包方):
根據(jù)《xxx合同法》,結合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預算書。
備注:甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換,如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西,業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn),不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________元;。
金額大寫:___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預算、監(jiān)理分別由提供設計,提供預算,提供監(jiān)理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條。
免費提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負責協(xié)調鄰里之間的關系;負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當支付的有關費用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保護消防等項工作。
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條。
嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
保護好原居室的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條。
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下:
1);減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項單,在最后一次結算時減除。
2);增項部分;根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期,增項根據(jù)增項內容調整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,并提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備,乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第七條。
對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;國家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條質量標準。
雙方約定本工程施工質量按以下標準執(zhí)行:
(1)施工過程中雙方就工程質量發(fā)生爭議,申請由質量監(jiān)督部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條工程驗收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)材料進場驗收;。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗收即工期過半木工收口;。
(4)竣工驗收;。
乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單;。
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(工程結算單);(3)竣工驗收。
工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收,驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單。
雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。
竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款:
合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:
(2)其他支付方式:
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然后乙方負責清理現(xiàn)場,收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責任。
未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理;。
由于乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金千分之元。
第十二條合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列方式解決:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門調解,協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產生的垃圾,由甲方指定地點,并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后,應當如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定,所有口頭承諾均無效。
甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準,工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定,如違反相關規(guī)定給甲方造成的損失應由乙方負責。
乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務,并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后,乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設計師解決,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對甲方現(xiàn)場物品應認真清點及保護,并且雙方須簽署物品清單。簽定之后,如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
負責采購的主要材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,對工程造成的損失由甲方負責。
工程由乙方負責采購的主要材料、設備,必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。
施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發(fā)生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料,發(fā)生上述問題均由乙方承擔責任。
除合同注明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現(xiàn)場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在后期施工過程中需要乙方代購的,加收5%人工及差旅費。
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。
合同簽定后,如甲方的減項金額超過工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。
根據(jù)有關規(guī)定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定施工責任保證書,且改造驗收合格后,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。
工程施工工期過半(木工收口驗收合格后),甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算后兩日內到乙方財務部門交納中期款,否則,乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算,乙方有權自預結算發(fā)生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負責。
乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知后,未按時參加,每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后填寫工程保修單,辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報價單及變更單上的項目乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利,且乙方保留相關權利。
合同簽定后,未出現(xiàn)本合同約定的情況下,一方提出解除合同時,須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應予以賠償對方。
如甲方對乙方工作有任何質疑時,請撥打投訴電話:xxxxxxx。
第十四條補充約定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十二
合同編號:
委托方:(以下稱甲方)
承接方:(以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb:)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡人員:指定聯(lián)絡人員:
工程承攬合同樣本篇十三
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點:___鎮(zhèn)___村
三、工程內容及規(guī)模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設計范圍內出現(xiàn)重大變動;
(3)人力自然災害而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;
六、合同價款
工程總價:_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中,質量,進度,安全,服務等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
工程承攬合同樣本篇十四
發(fā)包方:
承包方:
甲方經相關部門批準,在建蓋磚混結構房屋層,約平方米?,F(xiàn)經甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費,結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件,無書面文件的按國家標準執(zhí)行。
四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務。
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務:
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程,工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買,對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對所用工人負責完全的法律責任:乙方必須按安全生產規(guī)程施工、文明施工,施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費的,乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗收合格后開始計算,在保修期內,乙方依法承擔保修責任。保修期滿,房屋無質量問題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理,雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程承攬合同樣本篇十五
根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經甲乙雙方共同友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以資信守。
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。
場區(qū)土方挖運。
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)。
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
按照國家驗收規(guī)范施工,驗收達到合格。
土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月____日末支付。
負責測量土方標高。
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù),所發(fā)生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定,關于安全、環(huán)保交底的內容執(zhí)行,遵守相關法律法規(guī),違者將按照相關條列進行處罰,由此發(fā)生的安全及質量事故油承包人自行承擔,并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權終止合同,對已發(fā)生的'挖土工程量不予結算,因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
存在爭議時雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十六
發(fā)包人:
承攬人:
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項目,工程價格,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工:乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程承攬合同樣本篇十七
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)。
乙方:(蓋章)。
代表:代表:
__年__月__日__年__月__日。
工程承攬合同樣本篇十八
合同編號:
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡人員: 指定聯(lián)絡人員:
工程承攬合同樣本篇十九
經甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規(guī)格型號:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應辦法:
1、質量標準:
2、質量檢驗及驗收辦法:
3、包裝要求及費用負擔:
4、交貨(運輸)辦法及地點:
5、貨款共計人民幣(大寫):
6、結算辦法及期限:
7、其他:
第一點:甲方的違約責任。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本合同一式份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。
甲方:請?zhí)顚懚ㄗ鞣健?BR> 乙方:請?zhí)顚懗袛埛健?BR> 法定代表人:
法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話。
電話:填寫承攬方辦公電話。
地址:填寫定作方住所。
地址:填寫承攬方住所。
開戶銀行:填寫定作方開戶銀行。
開戶銀行:填寫承攬方開戶銀行。
賬號:填寫定作方賬號。
賬號:填寫承攬方賬號。
工程承攬合同樣本篇二十
承包方: 以下簡稱乙方
1. 工程名稱:采礦,掘進,出礦等工程
2. 工程地點:盤古山竹山坪坑口石告窩
二:承包方式
1. 乙方負責采礦,選礦的生產設備,生產材料及工人工資全部費用。
2. 乙方應安全生產,按年計算每年任務,【6噸精選鎢沙】交與甲方,價格按每噸三萬五千元,任務外的鎢砂按市價賣與甲方。
3. 在生產前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產,本風險金在安全生產狀況下,待合同期滿后甲方退回乙方。
三:用工管理
1. 乙方依法用工,自主用工,自行招工,井下作業(yè)人員必須是年滿
十八周歲以上五十歲以下的男性,但必須經礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部,人力資源部,保衛(wèi)部按規(guī)定時間培訓教育考試合格后方可招用,將員工統(tǒng)報坑口備案。
2. 乙方應依法與員工簽訂勞動合同,依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產責任
1. 乙方承包一切安全生產責任,必須堅持“安全第一,預防為主,綜合管理”的安全方針,服從甲方的安全考核,確保安全生產。
2. 乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員,辦好雇主責任保險和工傷保險,保險賠償金額每人不得少于60萬元,并將雇主責任保險憑單和工傷保險單復印報甲方安全環(huán)保部,人力資源部和財政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂,【安全生產管理協(xié)議】雙方要認真執(zhí)行【安全生產管理協(xié)議】條款,同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產責任狀。
4. 乙方人員在工程承包內出現(xiàn)偷盜礦產品和生產材料,備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行為,乙方應按經濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰,在結算中扣減,觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。
四:結賬方式
乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款
五:合同期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
甲方: 乙方
年月日:
工程承攬合同樣本篇二十一
發(fā)包人(全稱)
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:
合同期限(絕對日期或相對日期):
施工期限(絕對日期或相對日期):
(其中:竣工日期(絕對日期或相對日期):)
工程質量標準:
合同價格為人民幣(大寫): 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不作調整。
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________
發(fā)包人:承包人:
(公章或合同專用章)(公章或合同專用章)
法定代表人或其授權代表:法定代表人或其授權代表:
(簽字) (簽字)
工商注冊住所:工商注冊住所:
企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
授權代表: 授權代表:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
電子郵箱:電子郵箱:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項目的實際,對通用條款進行補充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工(含竣工試驗)、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當事人,包括其合法繼承人和經許可的受讓人。
1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人,包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務的,并具有相應資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應資質的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權、負責履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項目經理,指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和(或)試運行考核并交付發(fā)包人進行生產操作或使用的工程。
1.1.12 單項工程,指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時性工程,指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷,在現(xiàn)場所需搭建的臨時建筑物、構筑物,不構成永久性工程實體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場或場地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。
1.1.15 項目基礎資料,指發(fā)包人提供給承包人的經有關部門對項目批準或核準的文件、報告(選廠報告、資源報告、勘察報告)、資料(氣象、水文、地質)、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運輸)和有關數(shù)據(jù)等,設計所須的.基礎資料。
1.1.16 現(xiàn)場障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設計、進行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設計階段,指規(guī)劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。
1.1.18 工程物資,設計文件規(guī)定的并構成永久性工程實體的設備、材料和部件,及竣工后試驗所需的材料等。
1.1.19 施工,指承包人把設計文件轉化為工程的過程,包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗,指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進行的試驗。
1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝,并通過竣工試驗。
1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項工程通過竣工試驗后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備,由承包人與發(fā)包人進行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。
1.1.23 竣工后試驗,指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。
1.1.24 試運行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領導下由承包人指導下進行的包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。
1.1.25 考核驗收證書,指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書。
1.1.26 工程竣工驗收,指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復,并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料,由發(fā)包人組織的工程結算與驗收。
1.1.27 項目進度計劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實施階段(包括:設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的)或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。
1.1.28施工開工日期,指合同協(xié)議書中約定的,承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。
1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗)的絕對日期或相對日期,包括按合同約定的任何延長日期。
1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準的,對工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價格,指合同協(xié)議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。
1.1.32 合同價格調整,指依據(jù)合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。
1.1.33 合同總價,指根據(jù)合同約定,經調整后的合同價格。
1.1.34 預付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預先支付給承包人的款項。
1.1.35 工程進度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內容、支付條件,分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款,及竣工后試驗的服務費等款項。
1.1.36 工程質量保修責任書,指依據(jù)有關質量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質量保修責任書。
1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責任,指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。
1.1.39 不可抗力,指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點,補充約定的其他定義。
1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書
(2)中標通知書
(3)投標書及其附件
(4)本合同專用條款
(5)本合同通用條款
(6)標準、規(guī)范及有關技術文件
(7)設計文件、資料和圖紙
(8)構成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當事人經協(xié)商未能達成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關于爭議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便,不作為對合同條款進行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日?!肮ぷ魅铡敝赋袊ǘü?jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時,漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導語言。
在少數(shù)民族地區(qū),當事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1 適用于本工程的國家標準規(guī)范、或(和)行業(yè)標準規(guī)范、或(和)工程所在地方的標準規(guī)范、或(和)企業(yè)標準規(guī)范的名稱(或編號),在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規(guī)范的,負責提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標準、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。
1.5.3 沒有相應成文規(guī)定的標準、規(guī)范時,由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求,承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法,經發(fā)包人認可后執(zhí)行。承包人需要對實施方法進行研發(fā)試驗的,或須對施工人員進行特殊培訓的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費用由發(fā)包人承擔。
1.5.4 遵守合同約定的標準規(guī)范進行設計、采購、加工和施工,任何一方不得改變國家強制性標準規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權按照合同和適用法律規(guī)定的標準規(guī)范,對承包人的設計、實施提出安全、質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1 在履行合同期間,國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負責協(xié)調與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時,發(fā)包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償,竣工日期相應順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗,并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實際增加的合理費用給予賠償。竣工日期延誤,由承包人負責。
1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險,并繳納相關稅費。
工程承攬合同樣本篇一
附:身份證復印件電話號碼。
本著互相信任的原則,就甲方的工程達成以下協(xié)議。
本項工程預計費用________元人民幣。
第二條材料供應的約定。
甲方提供的材料。
1、乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2、甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等),安全帽、安全帶等,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質量及驗收的約定。
1、乙方的工程質量應當符合國家的相關質量標準。
2、工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知3日內組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1、嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2、未經甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4、保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5、負責裝飾裝修所產生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6、乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7、乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8、未經甲方許可,乙方不得攜帶任何甲方供應的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內容、施工工藝、結算的約定:
2、乙方承包內容:(可以選擇)。
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
按實結算:總價結算:________元/平米(套內面積)。
第六條違約責任:
1、甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付的違約金。
第七條糾紛處理方式:
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議,應通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商無效的,提交合同簽訂地四川省瀘州市龍馬潭區(qū)人民法院(機關)訴訟解決。
守約方為維護自己的權益,向人民法院訴訟,所花費的_____、誤工費、交通費,都由違約方承擔。
第八條合同的變更和解除:
1、合同經雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容,應經協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條。其它約定:
因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經雙方確認后可以順延。
第十條附則。
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)乙方在本合同簽訂后工程不得轉包。
(三)本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
(四)合同有效期至_____________________。
(五)水電工程保修年,超過保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
(六)合同簽訂地:________大酒店。
特別條款:雙方明確知曉本合同為承攬合同,甲方不承擔乙方以及乙方人員的工資、人身傷害賠償、財物受損賠償?shù)热魏畏韶熑巍?BR> 甲方簽字(蓋章):________________。
乙方簽字(蓋章):________________。
________年________月________日。
工程承攬合同樣本篇二
根據(jù)《中華人民共和國_____》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項目,工程價格,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工:乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇三
建設單位(甲方):
施工單位(乙方):
施工單位地址:
身份證號:
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利,根據(jù)國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規(guī),經過平等協(xié)商一致,自愿簽訂本合同。
三、工程總價:
四、工程款支付:乙方完成工程總量的50%,甲方支付20%的工程款;乙方完成工程總量的100%后,甲方支付80%的工程款。經雙方驗收合格,甲方支付總工程款的95%,余留5%的工程款作為質保金,一年內未發(fā)生工程質量問題,給予一次性付清。
五、工程期限:工程于20xx年月日開工,到20xx年月日結束,工期天。提前一日完工獎元,延期一日完工罰元。
六、工程質量要求:乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規(guī)范和質量要求進行施工,如遇特殊施工的環(huán)境改變,需甲乙雙方的確認后,根據(jù)新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度,甲方監(jiān)理人員應及時核實質量及工程量,經雙方確認,作為工程款結算依據(jù)。乙方應服從甲方代表監(jiān)理工程師的監(jiān)督、協(xié)調,保質保量按期完成工程。
七、乙方必須辦理施工人員的工傷保險,凡施工期內造成的一切意外損害事故,包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
九、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇四
甲方:
乙方:
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目,確定乙方為施工安裝單位,根據(jù)《xxx合同法》,雙方本著互惠互利的原則,經多次洽商,達成如下合同:
1、1工程概況:
本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修。機房設備的提供安裝調試。及其工程。
1、2項目名稱:
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設計。施工。及設備材料供應。
1、4施工地點。
1、5本合同遵循的技術規(guī)格和標準及優(yōu)先原則:
1、6質量合保證。
乙方須承諾,本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數(shù)量去選項購,并須獲得甲方的認可和支持,以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任。
2、1甲方的責任:
1)負責協(xié)調施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查。監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水,電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件,資料保密,不以任何形式擴散給第三者。
2、2乙方的責任:
1)負責本系統(tǒng)工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規(guī)定施工,確保工程進度,按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規(guī)范施工,確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護,保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄,并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續(xù),并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理,如違反甲方管理制度,視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理,保持現(xiàn)場清潔,器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾,做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓工作,現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度,乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備。
3、1材料及設備到達目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內交貨,設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日;
3、3所有材料均由乙方組織采購,甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設備除甲方另有書面變更要求外,均須按投標報價中所列產品型號。產地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為:
計人民幣:元整。
合同總價包括附件的設備清單所列設備。系統(tǒng)的安裝調試及其運保費。稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內,甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款,計人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢,驗收合格,正常使用后,甲方支付至所有款項90%的竣工款,乙方工程價款計人民幣:(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金,工程驗收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項,乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票,給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起,乙方即開始進行施工準備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執(zhí)行;甲方原因造成的停工及工期延誤,乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批;甲方須在48小時內予以書面答復,若逾期不予答復,則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更。
甲方因變更設計時,應書面通知乙方;乙方按規(guī)定需變更時,應由甲方簽證,竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算,未經甲方代表確認的變更無效,不可作為結算依據(jù)。
第八章工程驗收。
8、1工程完成后,乙方提交工程竣工報告,七日內由甲。乙雙方對工程進行驗收。
8、2工程驗收時,乙方應向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設計。施工文件及圖紙,并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當局的相關施工規(guī)范,驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內驗收完畢,并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經確定為不合格工程,則乙方應及時修正,并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權。商標權或工業(yè)設計權的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設計。施工。驗收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作,如逾期,每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內提供4小時快速響應,24小時內現(xiàn)場服務。
工程承攬合同樣本篇五
電話:_________電話:_________。
乙方承攬甲方_________工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條工程量:
第二條工程要求:
第三條甲方責任范圍:
第四條乙方責任范圍:
第五條技術要求:
第六條工期、驗收程序及質保期:
1.施工工期:自開工之日起_________日內完工,每拖期一天,扣乙方工程款的_________%。
2.每一道工序完成,乙方應提前一天通知甲方,驗收合格才能進行下道工序,否則該工序被視為未發(fā)生項,結算時將從工程款直接扣除。
3.質保期:質保期_________年,驗收合格后付至工程款的_________%,留_________%質保金:質保期內由乙方施工質量和原材料質量等造成的各種問題,由乙方無償修復或更換。
第七條其它要求:
1.施工中乙方接受甲方項目負責人現(xiàn)場施工監(jiān)督。
2.施工中乙方應遵守甲方安全規(guī)程,并簽訂安全、文明施工協(xié)議。由乙方原因造成的不安全事故,責任由乙方自負。
3.乙方施工過程中,不得損壞甲方的生產設施、設備,如有損壞乙方必須無償進行修復。
4.未盡事宜雙方協(xié)商解決。
5.本協(xié)議作為合同附件,與合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇六
_______________有限公司(甲方)。
_______________有限公司(乙方)。
依照《_____》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250kva變受電工程的設計。
2、設備購置。
3、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配。
合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有。
關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:_______________元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%。
(計_______________元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所。
造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:_______________(蓋章)乙方:_______________(蓋章)。
代表:_______________代表:_______________。
工程承攬合同樣本篇七
合同編號:[單位名稱(承攬)字(簽約年份)-08-三位數(shù)編號]
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日
定作人:(填寫全稱)
承攬人:(填寫全稱)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權利義務關系,經雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)
1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
1.4備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物,在使用后日內發(fā)現(xiàn)質量缺陷,定作人有權要求退換,并視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
10.2在保修期內承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人:(公章)承攬人:(公章)
住所:住所:
法定代表人或法定代表人或
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
傳真:傳真:
開戶銀行:開戶銀行:
賬號:賬號
郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時間:年月日
工程承攬合同樣本篇八
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
承包人(以下簡稱乙方):
根據(jù)《xxx合同法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,為保證工程順利進行,結合本工程的具體情況,經友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
1、工程名稱:。
2、工程地點:。
3、工程內容:
4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
5、工程期限:
總_____日歷天,開工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6、合同總價款:
7、價款支付方式:
1、開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件;
2、負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責交納物業(yè)管理處和報批的全部費用。
3、負責提供施工所需的水源、電源;
4、負責協(xié)調乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關系;
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;
7、參與工程質量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質、按量提供施工所用的自購材料,根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責;
10、按期支付工程款,不得無故拖延。
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場;
5、工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護;
6、工程竣工時,積極配合甲方完成工程驗收。
1、由甲方提供的材料、設備,應當符合設施要求,如因質量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責。甲方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應負責妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設備,乙方應在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規(guī)格有差異的,應禁止使用;如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責,工期應當順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能按期提供自購材料、設備;
(3)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(4)因甲方原因變更設計、增加施工項目;
(5)同意工期順延的其他情況。
(6)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(3)乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理,工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
2、施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后______天內做出簽字答復或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為_____天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結果,甲方應予以承認。
4、工程竣工后,乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內未能驗收,應當及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關費用。
(1)工程竣工驗收合格并結清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單;(保修期為_____年)。
(2)在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協(xié)議,任何一方違反上述條款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都應承擔相應的違約責任。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成也可調解;調解不成的,可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
1、本合同簽訂后工程不得轉包。
2、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,保修期后自行終止。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
_______年____月____日。
工程承攬合同樣本篇九
甲方通過公開招標,評標小組綜合評審,按招標文件規(guī)定程序,確定乙方為_________市本級行政事業(yè)單位定點印刷企業(yè)之一。為進一步明確雙方的責任,確保印刷定點工作順利開展,經雙方協(xié)商簽訂本協(xié)議:
一、定點印刷的服務單位
為需要印刷的_________市本級行政事業(yè)單位(以下稱“印刷單位”)。
二、定點印刷的業(yè)務范圍
包括指定信封印刷品。
三、定點印刷產品的價格
(一)指定信封印刷品價格表,見附件一;
(二)常用紙張的實際進價及限價(注:實際進價可隨市場價格變化而調整)見附件二。
四、定點印刷時間
為_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
五、定點印刷方法
由印刷單位在確定的定點印刷企業(yè)中自行選擇。選擇乙方時由雙方簽訂“定點印刷合同單”(一式四份),明確印刷的具體要求和印刷費用等,乙方提供免費接印、送樣、送貨等一條龍上門服務。
六、付款方式
乙方將印刷品送達指定地點后,須由印刷單位在“定點印刷驗收單”簽字蓋章,貨款支付按雙方在合同單上的約定,由乙方憑“定點印刷合同單(財務聯(lián))”、“定點印刷驗收單”和正式印刷發(fā)票向印刷單位結算,由印刷單位采取非現(xiàn)金形式支付。舟山本島外印刷單位的印刷業(yè)務,如乙方需收取適當運費的,需雙方協(xié)商確定并在合同單中明確。
七、質量保證
乙方要確保印刷品符合有關的質量要求。印刷單位對印刷品質量有異議的,應向乙方提出,乙方應耐心查實和說明。
八、乙方承諾:
(一)遵守《中華人民共和國政府采購法》和有關印刷業(yè)法規(guī)。
(二)按經營范圍接受印刷單位的印刷業(yè)務。
(三)確定專人負責政府采購定點印刷業(yè)務;確定專人負責定點印刷的計價,確保準確無誤。
(四)做好生產技術質量管理工作,設立政府采購業(yè)務臺帳。
(五)根據(jù)印刷單位要求按時交貨,免費送貨到指定地點。
(六)自覺接受政府采購監(jiān)督管理部門和甲方對定點印刷情況的監(jiān)督檢查。
(七)印刷單位特殊用紙的價格在實際執(zhí)行中可與乙方商定,乙方將隨同統(tǒng)計報表報甲方備案。
(九)乙方在投標文件中的其他承諾。
九、違約責任:
(一)因乙方所交印刷品的數(shù)量、質量、規(guī)格、型號不符合《行政事業(yè)單位定點印刷合同單》要求的,印刷單位可拒收,其損失由乙方承擔。
(二)乙方如有以下行為的,甲方有權對其作如下處理:
(1)因違反國家法律、法規(guī)的有關規(guī)定,被執(zhí)法機關查處取消經營資格的,甲方有權單方面終止協(xié)議。
(2)未按招標文件規(guī)定的印刷計價方式和規(guī)定標準計價的;
(3)在定點印刷期間,有弄虛作假、多計費用、以次充好等違規(guī)行為的;
(4)為非定點印刷企業(yè)代開印刷發(fā)票的;
(5)因自身原因拒絕承接印刷業(yè)務或將承接的印刷業(yè)務轉包的;
(6)未履行印刷合同的約定而受到印刷單位有效投訴的;
(7)未履行《投標人承諾書》中的其他承諾的。
(三)乙方有違反本條第二款2、3、4項行為之一的,一經查實,甲方記錄在案并收取10%的履約保證金作為違約金;協(xié)議期內第二次查實的,發(fā)函通報并收取40%的履約保證金作為違約金;第三次查實的,甲方有權沒收余下的履約保證金,并終止協(xié)議,同時將其列入不良供應商名單。協(xié)議期內被查實二次以上或同時違反多款內容的,甲方并報市政府采購管理部門處理,在1-3年內禁止參加政府采購定點印刷招投標活動。
(四)乙方有違反本條第二款5、6、7項內容之一的,甲方將視情提出警告并記錄在案,仍未作改正的,甲方有權沒收其10%以上履約保證金的處理,并將列入不良供應商名單。
(五)因不可抗力原因,乙方不能繼續(xù)履行本協(xié)議,可書面提出,甲方經調查核實可提前終止。
十、甲方將會同有關部門對定點印刷的質量、價格、服務等情況進行檢查和考核,考核結果作為下次定點印刷企業(yè)資格考評的參考依據(jù)。
十一、其他:
(一)以下文件是本協(xié)議不可分割的組成部分:甲方的招標文件、乙方提交的投標文件(包括出具的承諾書)、中標通知書、履約保證金。
(二)_________的定點印刷政府采購協(xié)議由_________采購辦(財政局)與乙方簽訂,其中有關印刷單位的確定、付款方式等由_________采購辦(財政局)在簽訂協(xié)議時確定。
(三)若本市所屬其他縣(區(qū))采購辦(中心)愿意比照本定點印刷方案實行的,乙方同意按本定點印刷方案的原則與需方協(xié)商相關事宜。
十二、未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,經協(xié)商無法解決的,按《合同法》有關規(guī)定處理。
十三、協(xié)議生效:本協(xié)議經甲、乙雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。
十四、本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,報舟山市政府采購管理辦公室備案一份。
甲方:_________(公章)乙方:_________(公章)
法人代表/授權代表:_________(簽字)法人代表/授權代表:_________(簽字)
_________年____月____日_________年____月____日
協(xié)議附件:
1、《指定信封印刷價格表》
2、《_________單位紙張進價及限價表》
3、《行政事業(yè)單位其他印刷品定點印刷合同單》
4、《行政事業(yè)單位定點印刷業(yè)務統(tǒng)計報表》
工程承攬合同樣本篇十
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點:________________________
施工地點:________________________
簽約時間:________________________
1.合同內容
本合同項所指的項目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)
2.2合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3.付款方式
3.1付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
3.2設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
3.3工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
3.4最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
3.5其它事項
4.合同雙方責任
4.1甲方責任
4.1.1按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。
4.2乙方責任
4.2.1按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5.安裝及調試
5.1安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
簽約代表:____________簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡人員:________指定聯(lián)絡人員:___________
附件一:物料清單
序號
名稱
型號
數(shù)量
單位
單價
總價
備注
1
2
3
4
5
6
7
其它零配件
a
器材總造價
b
施工安裝費=器材總造價×12%
c
稅金=(a+b)乘以6%
d
工程總價=a+b
工程承攬合同樣本篇十一
乙方(承包方):
根據(jù)《xxx合同法》,結合本工程具體情況,本著公平、公正、平等、合理的原則,經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式:
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工,甲方包全部材料;詳見預算書。
備注:甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換,如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西,業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn),不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價款:本合同工程造價為(人民幣)____________元;。
金額大寫:___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預算、監(jiān)理分別由提供設計,提供預算,提供監(jiān)理,圖紙及預算一式兩份,甲、乙雙方各一份,作為本合同附件。
第三條。
免費提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負責協(xié)調鄰里之間的關系;負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當支付的有關費用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現(xiàn)場的保護消防等項工作。
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條。
嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
保護好原居室的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條。
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更單,同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下:
1);減項部分:基礎裝修部分不得減價,主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項單,在最后一次結算時減除。
2);增項部分;根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單,同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期,增項根據(jù)增項內容調整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過三次,每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單,并提前兩天完成,否則導致工期順延和窩工的,甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備,乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方,雙方共同驗收。
第七條。
對以下原因造成竣工日期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;國家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準,甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由甲方承擔,工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
因乙方責任不能按期完工,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費用由乙方承擔,工期不順延。
第八條質量標準。
雙方約定本工程施工質量按以下標準執(zhí)行:
(1)施工過程中雙方就工程質量發(fā)生爭議,申請由質量監(jiān)督部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同標準,認證過程支出的相關費用由乙方負責,經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條工程驗收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)材料進場驗收;。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗收即工期過半木工收口;。
(4)竣工驗收;。
乙方應提前一天通知甲方參加驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單;。
工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方應自接到通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(工程驗收單),在工程款結清后,辦理移交手續(xù)(工程結算單);(3)竣工驗收。
工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收,驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清尾款,簽署保修單。
雙方進行施工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,因此而造成的損失由甲方承擔。
竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款:
合同生效后,甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款:
(2)其他支付方式:
工程驗收合格后,乙方應向甲方提出工程結算,并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字,甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款,然后乙方負責清理現(xiàn)場,收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責任。
未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責。
因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
由于乙方原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,乙方負責修理;。
由于乙方原因,致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金千分之元。
第十二條合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時,按下列方式解決:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決,也可由有關部門調解,協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產生的垃圾,由甲方指定地點,并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
施工期間,甲方將外屋門鑰匙________把,交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后,應當如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定,所有口頭承諾均無效。
甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準,工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定,如違反相關規(guī)定給甲方造成的損失應由乙方負責。
乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務,并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后,乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設計師解決,以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對甲方現(xiàn)場物品應認真清點及保護,并且雙方須簽署物品清單。簽定之后,如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外,不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
負責采購的主要材料、設備,應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異,對工程造成的損失由甲方負責。
工程由乙方負責采購的主要材料、設備,必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可,否則對工程造成的損失由乙方負責。
施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況,材料發(fā)生質量問題造成的退貨、換貨,以及因此延誤工期、窩工等,均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料,發(fā)生上述問題均由乙方承擔責任。
除合同注明的以外,五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等,如由甲方供貨到現(xiàn)場的,甲方必須及時提供。若需要乙方負責,需要在預算中確定,否則,在后期施工過程中需要乙方代購的,加收5%人工及差旅費。
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時,需提前與乙方代表聯(lián)系,在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔。為保證施工及服務的質量,乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易,請甲方配合。
合同簽定后,如甲方的減項金額超過工程款的20%以上,甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現(xiàn)場,甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用,如果不能退貨,甲方需承擔所有貨款。
根據(jù)有關規(guī)定,乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線,須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定施工責任保證書,且改造驗收合格后,乙方只負責合同保修內的維修責任,不負責其它賠償責任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。
工程施工工期過半(木工收口驗收合格后),甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算后兩日內到乙方財務部門交納中期款,否則,乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算,乙方有權自預結算發(fā)生日起停止施工,由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負責。
乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知后,未按時參加,每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后填寫工程保修單,辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報價單及變更單上的項目乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利,且乙方保留相關權利。
合同簽定后,未出現(xiàn)本合同約定的情況下,一方提出解除合同時,須向另一方支付合同總額10%的違約金,由此造成的損失,違約方應予以賠償對方。
如甲方對乙方工作有任何質疑時,請撥打投訴電話:xxxxxxx。
第十四條補充約定。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十二
合同編號:
委托方:(以下稱甲方)
承接方:(以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.1 合同總金額為人民幣:(rmb:)
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb)。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb)。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣(rmb)。
3.5 其它事項
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
簽約代表:簽約代表:
指定聯(lián)絡人員:指定聯(lián)絡人員:
工程承攬合同樣本篇十三
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他行政法規(guī)和有關文件,遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致簽定本合同。
一、工程名稱:整修堰塘工程
二、工程地點:___鎮(zhèn)___村
三、工程內容及規(guī)模:
四、工程承包范圍:
五、工程期限:
1、本合同工期為:20___年___月___日開工,至20___年___月___日完工。
2、如遇一下情況,工期順延。
(1)施工現(xiàn)場不符合安全施工;
(2)設計范圍內出現(xiàn)重大變動;
(3)人力自然災害而影響工程進度;
(4)甲方不能按合同規(guī)定支付工程款;
六、合同價款
工程總價:_______元
七、工程質量要求
八、價格及支付方式
九、工程安全
乙方對施工現(xiàn)場實行安全文明標準化管理,確保安全施工無事故,若施工期間發(fā)生工傷及疾病事故,法律責任和費用由乙方負責,甲方不負責任何責任。
十、甲方義務
十一、乙方義務
十二、工程違約責任、工程延誤違約
乙方在施工中,質量,進度,安全,服務等方面必須按約定執(zhí)行,若一方違約賠償對方的一經濟損失。并特別約定:由乙方原因造成工程延誤,乙方自愿承擔每天____元人民幣違約金。出現(xiàn)不可抗拒的自然原因,由雙方另行協(xié)商。
本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字后生效,具有同等法律效力。
甲方簽字:_______乙方簽字:_______
20___年___月___日
工程承攬合同樣本篇十四
發(fā)包方:
承包方:
甲方經相關部門批準,在建蓋磚混結構房屋層,約平方米?,F(xiàn)經甲乙雙方平等、自愿協(xié)商,達成如下承攬施工協(xié)議供雙方共同遵守:
一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具,自行進行建筑施工,乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾,甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費,結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。
二、工期自年月日起至年月日止。
三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件,無書面文件的按國家標準執(zhí)行。
四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發(fā)生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。
五、甲方主要義務。
1、提供施工圖紙給乙方,圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的依據(jù)。
2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數(shù)量和質量提供各種建筑材料。
3、按約定按時支付費用及時驗收。
六、乙方主要義務:
1、按甲方要求和建筑規(guī)范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程,工程應達到甲方掃地即可入住坐房。
2、提前提出合理、合規(guī)范的材料用料計劃交甲方購買,對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。
3、為甲方提出、提供合理、合規(guī)范的施工方案和許多技術。
4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛(wèi)生間、樓梯走道)。
5、柱梁無凸凹無蜂窩,如出現(xiàn)柱梁空洞大,由乙方負責返工。賠償經濟損失。
6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。
7、標高3.42米,一層二層3.42米。
七、乙方必須合法用工,對所用工人負責完全的法律責任:乙方必須按安全生產規(guī)程施工、文明施工,施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。
八、乙方應本著合理、合規(guī)的原則節(jié)約用材,造成返工、浪費的,乙方負賠償責任。
九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。
十、工程質量保修按國家規(guī)定執(zhí)行,保修期一年,自驗收合格后開始計算,在保修期內,乙方依法承擔保修責任。保修期滿,房屋無質量問題,保修金退還乙方。
十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。
十二、本協(xié)議未盡事宜依據(jù)國家法律、法規(guī)處理,雙方補充協(xié)議具有合同效力。
十三、此合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,簽字后生效發(fā)生法律效力。
十四、發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決或依法訴訟。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程承攬合同樣本篇十五
根據(jù),《中華人民共和國建筑法》、《建筑安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》,《建筑工程安全管理條列》,結合本工程具體事項,本著雙方互利互惠公平、公正的原則,經甲乙雙方共同友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以資信守。
迎賓路以西,西安大路以北。香港城一期場區(qū)土方挖運。
場區(qū)土方挖運。
挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)。
按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。
按照國家驗收規(guī)范施工,驗收達到合格。
土方挖運完成支付3萬元人民幣,余款________年____月____日末支付。
負責測量土方標高。
1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執(zhí)法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續(xù),所發(fā)生的一切費用均由承包方負責,與甲方無關。
2、乙方負責運輸車輛所發(fā)生的一切行車安全事故,由于挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。
3、承包人嚴格按照施工現(xiàn)場管理規(guī)定,關于安全、環(huán)保交底的內容執(zhí)行,遵守相關法律法規(guī),違者將按照相關條列進行處罰,由此發(fā)生的安全及質量事故油承包人自行承擔,并對發(fā)包人承擔賠償責任。
4、乙方必須配合甲方管理人員的工作,按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。
5、乙方應配合甲方做好文明施工。
6、挖土方工程機械在施工中所發(fā)生一切安全傷亡事故,均由乙方負責,與甲方無關。
7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工,如因乙方所造成的工期延誤,甲方有權終止合同,對已發(fā)生的'挖土工程量不予結算,因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。
存在爭議時雙方協(xié)商解決,協(xié)商不妥時采用法律訴訟解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日________年____月____日。
工程承攬合同樣本篇十六
發(fā)包人:
承攬人:
根據(jù)《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條款》及國家建筑施工合同文本的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成以下合同條款內容:
一、承包項目:甲方有工程,地址承包給乙方施工,工程項目,工程價格,其中單價內容有一切輔助用工及圖紙范圍內一切相應工作內容()等。
二、工程質量:乙方必須嚴格遵守建筑工程施工質量驗收標準,按甲方提供的圖紙施工,確保質量,達到優(yōu)質工程,所有施工程序必須按有關規(guī)定標準要求執(zhí)行,如乙方出現(xiàn)質量問題而造成返工的,工料損失均由乙方自身承擔,在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前,必須經甲方驗收合格后方可進行下道工序施工。
三、施工程序:工程所需的原材料由乙方自行采購,甲方要求檢測的材料需現(xiàn)場取樣檢測合格后方可使用。如因設計方案或甲方方案變更,乙方必須無條件服從甲方及業(yè)主安排。乙方必須按照甲方規(guī)定的施工進度計劃如期完成,不準找任何借口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。
四、施工期限:總工期天,要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業(yè),從年月日至年月日竣工,乙方必須在規(guī)定期限內完成圖紙上的所有工作量,如在規(guī)定期限內沒有完成,造成工期拖延的,將以合同總價的5‰每天進行罰款,罰款在合同總價中直接扣除。
五、安全責任:乙方在施工期間要嚴格遵守《建筑安裝工人程安全生產基本規(guī)定》,盡心盡責做好安全工作,不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現(xiàn)象。不準無理取鬧、打架斗毆及拋物等現(xiàn)象,出現(xiàn)一次均處500元罰款,并要求肇事者從事發(fā)日至工程結束不準進入工地,罰金在合同總價中直接扣除。由于乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔后果,甲方概不負責。施工現(xiàn)場乙方不準帶小孩、閑雜人員進入。
六、文明施工:乙方必須達到市級文明施工工地要求。
七、施工材料、機械及用具事項:所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作,只負責圖紙和技術服務。
八、付款方式:根據(jù)所做工作量按期付款50%,按要求將圖紙范圍內合同內的所有工作量全部做完并驗收合格后付至總價的90%,留10%作為工程質保金在交付后一年內付清。
九、備注:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,字雙方簽字之日起生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
工程承攬合同樣本篇十七
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定,結合本工程具體實際情況,經雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容:
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求:
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作,協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算:
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;。
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結清,其中:
(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)。
乙方:(蓋章)。
代表:代表:
__年__月__日__年__月__日。
工程承攬合同樣本篇十八
合同編號:
委托方: (以下稱甲方)
承接方: (以下稱乙方)
簽約地點:
施工地點:
簽約時間: 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是:
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣: (rmb: )
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內,由甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____%,即人民幣 (rmb )。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內,乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方: 乙方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
簽約代表: 簽約代表:
指定聯(lián)絡人員: 指定聯(lián)絡人員:
工程承攬合同樣本篇十九
經甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同信守。
品(材料)名:
規(guī)格型號:
單位:
數(shù)量:
單價:
金額:
交貨日期:
超欠幅度%:
供應辦法:
1、質量標準:
2、質量檢驗及驗收辦法:
3、包裝要求及費用負擔:
4、交貨(運輸)辦法及地點:
5、貨款共計人民幣(大寫):
6、結算辦法及期限:
7、其他:
第一點:甲方的違約責任。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的,償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點:乙方承擔的違約責任。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品,在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的,應負責賠償。
(8)其他:
本合同一式份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。
甲方:請?zhí)顚懚ㄗ鞣健?BR> 乙方:請?zhí)顚懗袛埛健?BR> 法定代表人:
法定代表人:
電話:填寫定作方辦公電話。
電話:填寫承攬方辦公電話。
地址:填寫定作方住所。
地址:填寫承攬方住所。
開戶銀行:填寫定作方開戶銀行。
開戶銀行:填寫承攬方開戶銀行。
賬號:填寫定作方賬號。
賬號:填寫承攬方賬號。
工程承攬合同樣本篇二十
承包方: 以下簡稱乙方
1. 工程名稱:采礦,掘進,出礦等工程
2. 工程地點:盤古山竹山坪坑口石告窩
二:承包方式
1. 乙方負責采礦,選礦的生產設備,生產材料及工人工資全部費用。
2. 乙方應安全生產,按年計算每年任務,【6噸精選鎢沙】交與甲方,價格按每噸三萬五千元,任務外的鎢砂按市價賣與甲方。
3. 在生產前乙方應向甲方交押六十萬元風險金才能生產,本風險金在安全生產狀況下,待合同期滿后甲方退回乙方。
三:用工管理
1. 乙方依法用工,自主用工,自行招工,井下作業(yè)人員必須是年滿
十八周歲以上五十歲以下的男性,但必須經礦區(qū)醫(yī)院身體檢查和甲方保衛(wèi)部政審及甲方安全環(huán)保部,人力資源部,保衛(wèi)部按規(guī)定時間培訓教育考試合格后方可招用,將員工統(tǒng)報坑口備案。
2. 乙方應依法與員工簽訂勞動合同,依法給予員工正常的勞保待遇。
四;安全生產責任
1. 乙方承包一切安全生產責任,必須堅持“安全第一,預防為主,綜合管理”的安全方針,服從甲方的安全考核,確保安全生產。
2. 乙方必須按規(guī)定為從業(yè)人員,辦好雇主責任保險和工傷保險,保險賠償金額每人不得少于60萬元,并將雇主責任保險憑單和工傷保險單復印報甲方安全環(huán)保部,人力資源部和財政部等部門備案。
3. 甲乙雙方另行專門簽訂,【安全生產管理協(xié)議】雙方要認真執(zhí)行【安全生產管理協(xié)議】條款,同時乙方還應與甲方坑口簽訂安全生產責任狀。
4. 乙方人員在工程承包內出現(xiàn)偷盜礦產品和生產材料,備品條件等工業(yè)器材以及其它影響社會治安等違法亂紀行為,乙方應按經濟損失3—5倍賠償或每人一次承擔1000—3000元處罰,在結算中扣減,觸犯法律的將當事人移送司法機關處理。
四:結賬方式
乙方在每月10號前向甲方結清上月工程款及鎢砂款
五:合同期限
20xx年一月一日起至20xx年十二月三十一日止
甲方: 乙方
年月日:
工程承攬合同樣本篇二十一
發(fā)包人(全稱)
承包人(全稱)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信原則,合同雙方就_____ 項目工程總承包事宜經協(xié)商一致,訂立本合同。
工程名稱:
工程地點:
工程承包范圍:
合同期限(絕對日期或相對日期):
施工期限(絕對日期或相對日期):
(其中:竣工日期(絕對日期或相對日期):)
工程質量標準:
合同價格為人民幣(大寫): 元。
除根據(jù)合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外,合同價格不作調整。
合同訂立時間:年 月 日
合同訂立地點:
本合同在以下條件滿足之后生效:_____________________
發(fā)包人:承包人:
(公章或合同專用章)(公章或合同專用章)
法定代表人或其授權代表:法定代表人或其授權代表:
(簽字) (簽字)
工商注冊住所:工商注冊住所:
企業(yè)代碼:企業(yè)代碼:
郵政編碼: 郵政編碼:
法定代表人: 法定代表人:
授權代表: 授權代表:
電 話: 電 話:
傳 真: 傳 真:
電子郵箱:電子郵箱:
開戶銀行: 開戶銀行:
賬 號: 賬 號:
1.1 定義與解釋
1.1.1 通用條款,指根據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,合同當事人在履行工程總承包合同過程中所遵守的一般性條款,由本文件第1條至第20條組成。
1.1.2 專用條款,指根據(jù)工程總承包項目的實際,對通用條款進行補充、修改和完善,并同意共同遵守的條款。
1.1.3 工程總承包,指承包人受業(yè)主委托,按照合同約定對工程建設項目的設計、采購、施工(含竣工試驗)、試運行等實行全過程或設計與其他階段的工程承包。
1.1.4 發(fā)包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被稱為發(fā)包人的當事人,包括其合法繼承人和經許可的受讓人。
1.1.5 承包人,指在合同協(xié)議書中約定的,被發(fā)包人接受的具有工程總承包主體資格的當事人,包括其合法繼承人。
1.1.6 分包人,指接受承包人根據(jù)合同約定對外分包的部分工程或服務的,并具有相應資格的法人或其他組織。
1.1.7 發(fā)包人代表,指發(fā)包人指定的履行本合同的代表。
1.1.8 監(jiān)理人,指發(fā)包人委托的具有相應資質的工程監(jiān)理單位。
1.1.9 工程總監(jiān),指由監(jiān)理人授權、負責履行監(jiān)理合同的總監(jiān)理工程師。
1.1.10 項目經理,指承包人按照合同約定任命的負責履行合同的代表。
1.1.11 永久性工程,指承包人根據(jù)合同約定,進行設計、施工、竣工試驗、竣工后試驗和(或)試運行考核并交付發(fā)包人進行生產操作或使用的工程。
1.1.12 單項工程,指專用條件中列明的具有某項獨立功能的工程單元,是永久性工程的組成部分。
1.1.13 臨時性工程,指為實施、完成永久性工程及修補任何質量缺陷,在現(xiàn)場所需搭建的臨時建筑物、構筑物,不構成永久性工程實體的工程。
1.1.14 現(xiàn)場或場地,指合同約定的用于承包人現(xiàn)場辦公、居住、設備材料部件存放、施工機具、設施存放和工程實施的任何地點。
1.1.15 項目基礎資料,指發(fā)包人提供給承包人的經有關部門對項目批準或核準的文件、報告(選廠報告、資源報告、勘察報告)、資料(氣象、水文、地質)、協(xié)議(燃料、水、電、氣、運輸)和有關數(shù)據(jù)等,設計所須的.基礎資料。
1.1.16 現(xiàn)場障礙資料,指發(fā)包人為承包人完成設計、進行現(xiàn)場施工所需要提供的地上和地下已有的建筑物、構筑物、須受保護的古建筑、古樹木等坐標方位、數(shù)據(jù)和其他情況的資料。
1.1.17 設計階段,指規(guī)劃設計、總體設計、初步設計、技術設計和施工圖設計等階段。
1.1.18 工程物資,設計文件規(guī)定的并構成永久性工程實體的設備、材料和部件,及竣工后試驗所需的材料等。
1.1.19 施工,指承包人把設計文件轉化為工程的過程,包括土建、安裝和竣工試驗等作業(yè)。
1.1.20 竣工試驗,指工程的土建、安裝完工后,工程或(和)單項工程被業(yè)主接收前由承包商負責進行的試驗。
1.1.21 施工竣工,指工程已按合同約定和設計要求完成土建、安裝,并通過竣工試驗。
1.1.22 工程接收,指工程或(和)單項工程通過竣工試驗后,為使發(fā)包人的操作人員、使用人員進入崗位進行竣工后試驗、試運行準備,由承包人與發(fā)包人進行工程交接,并由發(fā)包人頒發(fā)接收證書的過程。
1.1.23 竣工后試驗,指工程被發(fā)包人接收后,按合同約定由發(fā)包人自行組織的試驗、或在發(fā)包人組織領導下并由承包人指導進行工程的功能試驗。
1.1.24 試運行考核,指根據(jù)合同約定,在工程完成竣工試驗后,由發(fā)包人自行或在發(fā)包人的組織領導下由承包人指導下進行的包括合同目標考核驗收在內的全部試驗。
1.1.25 考核驗收證書,指試運行考核的全部試驗完成并被驗收后,由發(fā)包人簽發(fā)的驗收證書。
1.1.26 工程竣工驗收,指承包人接到考核驗收證書、完成掃尾工程和缺陷修復,并按合同約定提交竣工驗收報告、竣工資料、竣工結算資料,由發(fā)包人組織的工程結算與驗收。
1.1.27 項目進度計劃,指自合同生效之日起,按合同約定的工程全部實施階段(包括:設計、采購、施工、竣工試驗、工程接收、竣工后試驗至試運行考核各階段的)或合同約定的若干實施階段的時間計劃安排。
1.1.28施工開工日期,指合同協(xié)議書中約定的,承包人開始現(xiàn)場施工的絕對日期或相對日期。
1.1.29 竣工日期,指合同協(xié)議書中約定的,由承包人完成工程施工(含竣工試驗)的絕對日期或相對日期,包括按合同約定的任何延長日期。
1.1.30 變更,指發(fā)包人書面通知或書面批準的,對工程所作的任何更改。
1.1.31 合同價格,指合同協(xié)議書中約定的、承包人進行設計、采購、施工、竣工試驗、竣工后試驗和服務等工作的價款。
1.1.32 合同價格調整,指依據(jù)合同約定需要增減的費用而對合同價格進行的相應調整。
1.1.33 合同總價,指根據(jù)合同約定,經調整后的合同價格。
1.1.34 預付款,是指根據(jù)合同約定,由發(fā)包人預先支付給承包人的款項。
1.1.35 工程進度款,指發(fā)包人根據(jù)合同約定的支付內容、支付條件,分期向承包人支付的設計、采購和施工的進度款,及竣工后試驗的服務費等款項。
1.1.36 工程質量保修責任書,指依據(jù)有關質量保修的法律規(guī)定,發(fā)包人與承包人簽訂的質量保修責任書。
1.1.37 書面形式,指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文等可以有形地表現(xiàn)所載內容的形式。數(shù)據(jù)電文包括:電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件。
1.1.38 違約責任,指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合合同約定所須承擔的責任。
1.1.39 不可抗力,指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。
1.1.40 根據(jù)本合同工程的特點,補充約定的其他定義。
1.1.41條款標題不能作為合同解釋的依據(jù)。
1.2.1合同文件的組成。合同文件相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
(1)本合同協(xié)議書
(2)中標通知書
(3)投標書及其附件
(4)本合同專用條款
(5)本合同通用條款
(6)標準、規(guī)范及有關技術文件
(7)設計文件、資料和圖紙
(8)構成合同組成部分的其他文件。
雙方在履行合同過程中形成的通知、會議紀要、備忘錄、補充文件、指令、傳真、電子郵件、變更和洽商等書面形式的文件構成本合同的組成部分。
也可采納監(jiān)理人的解釋。當事人經協(xié)商未能達成一致或不接受監(jiān)理人的解釋的,根據(jù)16.3款關于爭議和裁決的約定解決。
1.2.3合同中的條款標題僅為閱讀方便,不作為對合同條款進行解釋的依據(jù)。
1.2.4本合同中所使用的“日”、“月”、“年”均指公歷的日、月、年。本合同中所使用的任何期間的起點均指相應事件發(fā)生之日的下一日。如果任何時間的起算是以某一期間屆滿為條件,則起算點為該期間屆滿之日的下一日。任何期間的到期日為該期間屆滿之日的當日?!肮ぷ魅铡敝赋袊ǘü?jié)假日之外的其他公歷日。
合同文件以中國的漢語簡體語言文字編寫、解釋和說明。合同當事人在專用條款約定使用兩種及以上語言時,漢語為優(yōu)先解釋和說明本合同的主導語言。
在少數(shù)民族地區(qū),當事人可以約定使用少數(shù)民族語言編寫、解釋和說明本合同文件。
本合同適用中華人民共和國的法律。需要明示的具體適用法律的名稱在專用條款中約定。
1.5.1 適用于本工程的國家標準規(guī)范、或(和)行業(yè)標準規(guī)范、或(和)工程所在地方的標準規(guī)范、或(和)企業(yè)標準規(guī)范的名稱(或編號),在專用條款中約定。
1.5.2 發(fā)包人使用國外標準、規(guī)范的,負責提供原文版本和中文譯本,并在專用條款中約定提供的標準、規(guī)范的名稱、份數(shù)和時間。
1.5.3 沒有相應成文規(guī)定的標準、規(guī)范時,由發(fā)包人在專用條款中約定的時間向承包人列明技術要求,承包人按約定的時間和技術要求提出實施方法,經發(fā)包人認可后執(zhí)行。承包人需要對實施方法進行研發(fā)試驗的,或須對施工人員進行特殊培訓的,另行簽訂協(xié)議作為本合同附件,其費用由發(fā)包人承擔。
1.5.4 遵守合同約定的標準規(guī)范進行設計、采購、加工和施工,任何一方不得改變國家強制性標準規(guī)范的規(guī)定。
1.5.5發(fā)包人有權按照合同和適用法律規(guī)定的標準規(guī)范,對承包人的設計、實施提出安全、質量、環(huán)境保護和職業(yè)健康方面的建議、修改和變更。
1.6.1 在履行合同期間,國家法律、行政法規(guī)規(guī)定由發(fā)包人辦理并取得立項、城市規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃批文、土地使用許可、開工批準或施工許可證、工程質量監(jiān)督手續(xù),及其他許可、執(zhí)照、證件、批件等,發(fā)包人負責協(xié)調與有關部門和單位的關系。因此造成承包人的開工延誤、暫停、費用增加、進度延誤時,發(fā)包人按承包人實際增加的合理費用給予賠償,竣工日期相應順延。
1.6.2 承包人在履行合同期間遵守適用法律、行政法規(guī)、或行業(yè)規(guī)定進行設計、采購、加工、施工、竣工試驗和竣工后試驗,并承擔質量保修責任。承包人須辦理履行合同所需的由承包人辦理的各種許可、執(zhí)照、批文和手續(xù)等,保證發(fā)包人免受因此造成的損失。并因此給發(fā)包人造成損失的,承包人按發(fā)包人的實際增加的合理費用給予賠償。竣工日期延誤,由承包人負責。
1.6.3 承包人按時向所雇傭人員發(fā)放工資,為其辦理人身保險,并繳納相關稅費。