合同是一種具有法律效力的協(xié)議，用于明確雙方權(quán)利和義務的文件。它包含了合同各方的基本信息，約定的內(nèi)容以及違約責任等細則。合同的簽訂對于保護雙方的利益和維護合法權(quán)益至關(guān)重要。合同可以記錄各種交易、租賃、銷售、合作等合作關(guān)系，并以書面形式明確雙方的權(quán)益。在商業(yè)和法律領(lǐng)域，合同被廣泛采用，起到規(guī)范交往、維護權(quán)益的作用。合同的內(nèi)容應該全面，并且覆蓋各個方面的權(quán)益和責任。如果您需要編寫合同，以下是一些關(guān)于合同書寫的范例供您選擇。
承攬合同的管轄權(quán)篇一
承包方(以下簡稱乙方)：________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
a 分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
b 一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關(guān)的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。
b. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營權(quán)，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內(nèi)，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
承攬合同的管轄權(quán)篇二
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關(guān)費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權(quán)利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權(quán)利義務
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同的管轄權(quán)篇三
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
承攬合同的管轄權(quán)篇四
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同的管轄權(quán)篇五
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人：某某，董事長。
被上訴人（原審原告）：某某混凝土有限公司，住所地某某市某某。
區(qū)鎮(zhèn)某某西側(cè)。
法定代表人：某某，董事長。
上訴人不服原審某某人民法院（20）商初字第號民事裁定，提起上訴，請求某某市中級人民法院依法撤銷原審裁定，將本案移送有管轄權(quán)的某某市人民法院立案審理。其理由如下：
其一、原審法院裁定稱，經(jīng)查原告與被告下屬南京分公司簽訂了關(guān)于混凝土的定作加工合同一份，后雙方經(jīng)結(jié)算后又簽訂了還款協(xié)議。該裁定書表明，被上訴人未與上訴人簽訂過所謂的混凝土加工合同，上訴人也未與被上訴人簽訂過所謂的還款協(xié)議。由此可以推定，上訴人與被上訴人雙方之間不存在民事法律關(guān)系包括債權(quán)債務關(guān)系，因此原告所指上訴人為本案被告，主體錯誤顯而易見。
其二、原告訴稱，原告與上訴人簽訂了混凝土加工定作合同和還款協(xié)議書，原審法院裁定卻稱，經(jīng)查原告與被告下屬南京分公司簽訂關(guān)于混凝土的定作合同加工合同一份，后雙方經(jīng)結(jié)算后又簽訂了還款協(xié)議。而本案原告雖將上訴人作為被告主體提起民事訴訟，但所提供的證據(jù)卻是被上訴人與南京分公司簽訂的合同和還款協(xié)議。上訴人與南京分公司兩者是什么關(guān)系？本案尚未經(jīng)開庭審理，證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證、認證，原審法院為何就認定南京分公司就是上訴人的下屬，南京分公司無民事權(quán)利、行為能力？就可以認定不符合本案訴訟主體資格？原審法院的民事裁定能變更原告起訴所稱的事實和內(nèi)容嗎？對此上訴人不得不懷疑原審法院存在未審先判之嫌。上訴人認為，本案原審法院未經(jīng)開庭審理，即以裁定形式認定事實和適用法律，實屬無根無據(jù)。由此原審法院所作裁定在運用程序、認定事實和適用法律方面的錯誤，顯而易見。
其三、綜上所述，上訴人認為，一則上訴人確未與被上訴人簽訂過任何合同；二則上訴人確未與被上訴人簽訂過還款協(xié)議；三則上訴人確與被上訴人無其他任何約定和經(jīng)濟往來，實屬毫無法律關(guān)系可言。如果法院非得將上訴人確定為本案被告，那么，也應當遵循《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條規(guī)定的關(guān)于“原告就被告”的原則，確定本案管轄權(quán)。據(jù)此，本案原審法院對本案確無管轄權(quán)，依法應當移送有管轄權(quán)的，即上訴人所在地的人民法院立案審理。
綜上，上訴人認為，原審法院駁回上訴人管轄權(quán)異議的裁定，不合情、不合理，也不合法。鑒此，請求某某市中級人民法院查明本案事實，依法撤銷原審法院的民事裁定，將本案依法移送到上訴人住所地的某某市人民法院立案審理。謝謝。
此致
某某市中級人民法院。
某某建設集團有限公司。
附：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件一份。
承攬合同的管轄權(quán)篇六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務。
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同的管轄權(quán)篇七
民事上訴狀。
上訴人（原審被告）：******有限公司。
法定代表人：****董事長。
被上訴人（原審原告）：****。
上訴人因**糾紛提出的管轄異議，不服**人民法院(20**)*民三初字第**2號民事裁定書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
2、本案上訴費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
人民法院提出管轄權(quán)異議，認為該案應移送******有限公司住所地（同時也是勞動合同履行地）即****區(qū)人民法院管轄。2009年*月*日，新浦人民法院就此作出了（2009）@民一初字第***號《民事裁定書》，裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議，并于2009年*月**日送達上訴人。上訴人認為*****區(qū)人民法院的裁定沒有法律依據(jù)，是錯誤的裁定。本案依法應移送****區(qū)人民法院管轄。理由如下：
一、原審裁定沒有法律依據(jù)，應當予以撤銷。
原審裁定認為：勞動爭議仲裁委員會作出裁決后，當事人不服提起訴訟的，一般應由該勞動爭議仲裁委員會所在地的人民法院管轄。本案經(jīng)連云港市勞動爭議仲裁委員會裁決，并作出裁決書，所以應由@@@@區(qū)法院進行審理。
上訴人認為：原審法院@@@@區(qū)法院的理由沒有法律規(guī)定予以支持。并且原審法院也沒有給出一個明確的法律規(guī)定，只是一個模糊的說法。所以該裁定是沒有法律依據(jù)的裁定，應當予以撤銷。
二、****區(qū)人民法院對本案無管轄權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條第二款的規(guī)定：對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。第二十四條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。本案是勞動合同履行糾紛案件，也應當由上訴人住所地或勞動合同履行地法院管轄，所以本案應該由上訴人住所地，即連云港市****區(qū)人民法院管轄，而****區(qū)也同時是勞動合同履行地。而@@@@區(qū)法院是被上訴人住所地，根據(jù)法律規(guī)定不應享有管轄權(quán)。
三、本案應當依法移送有管轄權(quán)的法院審理。
請。
綜上，上訴人認為：原審法院作出的裁定書是沒有法律依據(jù)的，所以必然也是錯誤的裁定書。故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
***市中級人民法院。
上訴人：******有限公司。
承攬合同的管轄權(quán)篇八
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、 工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
2、主體完工結(jié)頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同的管轄權(quán)篇九
申請人：愛倍信（杭州）xxxx有限公司，住所地杭州市蕭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxx路xxx號，法定代表人：xxx，職務為董事長。
申請人因奉化市xx閥門制造有限公司訴申請人一案，依法向貴院提出管轄權(quán)異議。
請求事項：依法裁定將本案移送有管轄權(quán)的杭州市蕭山區(qū)人民法院審理。
事實和理由：
奉化市xx閥門制造有限公司以加工承攬合同糾紛為由，向貴院起訴，貴院于2012年4月27日向申請人送達了起訴狀副本，現(xiàn)就管轄問題，提出異議，申請人認為本案應由杭州市蕭山區(qū)人民法院管轄。理由如下：
中，定作人有權(quán)對承攬人的工作進行檢驗、監(jiān)督，定作人同時負協(xié)助義務。三是合同標的物的特定性。承攬人交付給定作人的工作成果，必須是合同指定的、滿足定作人特殊需要的物或者工作成果，而買賣合同卻不一定關(guān)心標的物的特定性。本案中，從合同名稱上看，當事人簽訂的合同名為《供貨合同》，而不是加工承攬合同；從合同內(nèi)容上看，雙方在合同中對雙方的買賣合同關(guān)系是有明確的規(guī)定的：“甲乙雙方??.，以建立長期穩(wěn)定供貨協(xié)作關(guān)系?！泵鞔_為供貨關(guān)系；在雙方長期的買賣合同關(guān)系中，一直是由申請人提交訂單，明確約定購買產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，時間等，購買的實際上是通用產(chǎn)品，而非特定的產(chǎn)品；申請人在整個買賣關(guān)系中，交易的目的在于轉(zhuǎn)移標的物（鎖舌）的所有權(quán)，而不是勞務或者加工成果；申請人請求交付的是符合質(zhì)量要求的標的物（鎖舌），對奉化市xx閥門制造有限公司的生產(chǎn)過程無檢查、監(jiān)督的權(quán)利，其生產(chǎn)過程也與申請人無關(guān)，申請人只要求其交付合格的產(chǎn)品（鎖舌）。所以雙方的交易行為性質(zhì)買賣合同關(guān)系，而非奉化市xx閥門制造有限公司所主張的加工承攬合同關(guān)系。
xx閥門制造有限公司又憑一些圖紙來意圖改變雙方的買賣合同關(guān)系是于法無據(jù)的，也是違背雙方約定及交易事實的。
三、根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第24條規(guī)定：“因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。”最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第19條規(guī)定：“購銷合同的雙方當事人在合同中對交貨地點有約定的，以約定的交貨地點為合同履行地；??本案中，在雙方簽訂的《供貨合同》第2條里明確約定：“乙方送貨至甲方工廠或者甲方指定地點”，本案合同的履行地為申請人所在地。
綜上所述，該涉案合同關(guān)系買賣合同關(guān)系而并非加工承攬合同關(guān)系，按照合同法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，由被告所在地或者合同履行地法院管轄，奉化市人民法院對該案無管轄權(quán)。申請人按照《民事訴訟法》之相關(guān)規(guī)定，特請求貴院將本案依法移送管轄，交由杭州市蕭山區(qū)人民法院。請予準許。
此致
奉化市人民法院。
申請人：愛倍信（杭州）xxxx有限公司代理人：浙江劍正律師事務所律師：陳文明。
2012年5月9日。
承攬合同的管轄權(quán)篇十
承攬合同（半成品）
合同編號：________
定作方：_________（甲方）
承攬方：________
（乙方）
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名（或項目）、數(shù)量及價款：
加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交（提）定作物
名稱或項目或完成工作日期
單價金額
合計金額（人民幣：）佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料（半制品）及主要輔料規(guī)定：
（1）甲方向乙方提供部分：
品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
（2）乙方提供部分：
品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交（提）定作物辦法（包括運輸方式和費用負擔）、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方承攬方
單位名稱（蓋章）（蓋章）
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開戶銀行及帳號
保證單位
（蓋章）（蓋章）
承攬合同的管轄權(quán)篇十一
上訴人：北京××科技有限公司，住所地：北京市××區(qū)××街××國際3-2-1605。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
被上訴人：武漢××科技有限公司，住所地：湖北省武漢市洪山區(qū)××路×號×棟×室。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
因買賣合同糾紛管轄權(quán)異議一案，上訴人不服湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院洪民商初字第××號民事裁定，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
請求上級人民法院撤銷原裁定，將本案依法移送北京市××區(qū)人民法院審理。
上訴理由：
在上訴人與被上訴人于xxx年7月14日簽訂的《協(xié)議書》中，既未約定合同履行地，也未約定交貨地點。雙方在《協(xié)議書》中特別提示約定：“所有貨物必須于收貨當日當著運輸公司人員的面開箱確認貨物外觀完好，……。如果甲方于收貨數(shù)日后而非收貨當日告知乙方貨物外觀由于運輸原因破損，由于已無法追究運輸公司責任，乙方對此破損不承擔責任?！币陨霞s定應當正確地理解為雙方就貨物的交接驗收和責任劃分所進行的約定。然而，一審法院想當然地將其延伸理解為雙方對交貨地點的約定。而且這種錯誤的理解為一審法院錯誤地適用相關(guān)規(guī)定，錯誤地處理本案的管轄權(quán)異議埋下了伏筆。
《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxx]28號)明確規(guī)定了以約定的履行地點或者以約定的交貨地點確定合同履行地。而一審法院適用的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條，已被《最高人民法院關(guān)于適用法發(fā)[xxx]28號號司法解釋問題的批復》(法釋[xxx]3號)明確規(guī)定廢止適用。該《批復》規(guī)定：“最高人民法院《關(guān)于在經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxx]28號)，是一項關(guān)于人民法院案件管轄問題的程序性規(guī)定。不論購銷合同是在該規(guī)定生效前簽訂的還是生效后簽訂的，凡在該規(guī)定生效后起訴到人民法院的購銷合同糾紛案件，均應適用該規(guī)定，而不再適用最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條的.規(guī)定。”
所以，一審法院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條的規(guī)定，以交貨方式確定合同履行地是錯誤的，是不能成立的。同時，一審法院援引《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第一條第二款“當事人在合同中未明確約定履行地點的，以約定的交貨地點為合同履行地”的規(guī)定是沒有事實基礎和法律依據(jù)的，亦是錯誤的。上訴人依法認為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第三條規(guī)定的“當事人在合同中對履行地點、交貨地點未作約定或約定不明確的，或者雖有約定但未實際交付貨物，且當事人雙方住所地均不在合同約定的履行地，以及口頭購銷合同糾紛案件，均不依履行地確定案件管轄”，本案不能依據(jù)履行地確定管轄，而應依上訴人的住所地確定本案的管轄，即武漢市洪山區(qū)人民法院對本案行使管轄權(quán)是不適當?shù)?，應依法將本案移送到北京市××區(qū)人民法院審理。
綜上所述，上訴人請求武漢市中級人民法院嚴格執(zhí)法，依法支持上訴人的上訴請求。
此致
武漢市中級人民法院。
上訴人：北京××科技有限公司。
xxx年六月八日。
相關(guān)條例。
1、《民訴法》中的規(guī)定。
第三十四條合同或者其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛的當事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯(lián)系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。
2、《民訴法解釋》中的規(guī)定。
第二十九條民事訴訟法第三十四條規(guī)定的書面協(xié)議，包括書面合同中的協(xié)議管轄條款或者訴訟前以書面形式達成的選擇管轄的協(xié)議。
第三十條根據(jù)管轄協(xié)議，起訴時能夠確定管轄法院的，從其約定;不能確定的，依照民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定確定管轄。
第三十一條經(jīng)營者使用格式條款與消費者訂立管轄協(xié)議，未采取合理方式提請消費者注意，消費者主張管轄協(xié)議無效的，人民法院應予支持。
第三十二條管轄協(xié)議約定由一方當事人住所地人民法院管轄，協(xié)議簽訂后當事人住所地變更的，由簽訂管轄協(xié)議時的住所地人民法院管轄，但當事人另有約定的除外。
第三十三條合同轉(zhuǎn)讓的，合同的管轄協(xié)議對合同受讓人有效，但轉(zhuǎn)讓時受讓人不知道有管轄協(xié)議，或者轉(zhuǎn)讓協(xié)議另有約定且原合同相對人同意的除外。
第三十四條當事人因同居或者在解除婚姻、收養(yǎng)關(guān)系后發(fā)生財產(chǎn)爭議，約定管轄的，可以適用民事訴訟法第三十四條規(guī)定確定管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十二
承攬人：（填寫全稱）___________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1質(zhì)量要求：（應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價；不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）___________________
承攬人：___________________（公章）
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
承攬合同的管轄權(quán)篇十三
范文一：
上訴人(原審被告)：山東某某有限責任公司。
法定代表人：張某某，董事長。
住所地：山東省濟南市某某區(qū)某某路南。
代理人:山東法杰律師事務所王成律師。
被上訴人(原審原告)：安徽某某股份有限公司。
法定代表人：楊某某，董事長。
住所地：安徽省某某市某某縣某某街某某號。
上訴請求。
1、依法撤銷某某縣人民法院(2010)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。
2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由。
2010年7月15日，上訴人山東某某有限責任公司就某某縣人民法院受理被上訴人安徽某某股份有限公司訴上訴人買賣合同糾紛一案向某某縣人民法院提出管轄權(quán)異議，認為某某縣人民法院沒有管轄權(quán)，該案應移送上訴人山東某某有限責任公司住所地人民法院管轄。2010年7月22日，某某縣人民法院就此作出了(2010)來民二初字第00099-1號《民事裁定書》，裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定，屬于錯誤的裁定，應根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定，依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下：
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
原審裁定認為：本案中的雙方當事人在買賣合同中第十二條解決合同糾紛的方式約定：合同發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或直接向起訴方所在地人民法院起訴;并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第25條規(guī)定認定該院對該案具有管轄權(quán)。上訴人認為：1、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第24條之規(guī)定：“合同的雙方當事人選擇管轄的協(xié)議不明確或者選擇民事訴訟法第二十五條規(guī)定人民法院中的兩個以上人民法院管轄的，選擇管轄無效的協(xié)議無效，依照民事訴訟法第二十四的規(guī)定確定管轄。”2、在本案合同中的爭議解決方式問題上，當事人雙方約定了“申請仲裁”或“起訴”兩個不同的爭議解決方式。因此，在合同中，既選擇仲裁機構(gòu)仲裁，又選擇人民法院管轄，違反了仲裁管轄權(quán)與法院管轄權(quán)相排斥的原則，可以認定雙方對于以何種方式來解決雙方爭議并未達成合意，意思表示不一致，應當屬于約定不明確，該爭議解決方式的約定不明應屬無效，因此，上訴人認為原審認定事實和適用法律錯誤。
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
根據(jù)上訴人與被上訴人簽訂的《購貨合同》第十二條條款中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效。故應根據(jù)“原告就被告”的原則確定法定管轄界定本案管轄權(quán)，由于本案的上訴人(原審被告)山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū)，因此上訴人認為某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即山東省濟南市某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū)，因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定，也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。
綜上所述，上訴人認為：原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
某某市中級人民法院。
上訴人：山東某某有限責任公司。
xxxx年xx月xx日。
范文二：
上訴人：xx有限公司，住所地xx市xx縣xx鎮(zhèn)xx。
法定代表人：林xx，該公司董事長。
被上訴人：xx有限公司，住所地xx省xx縣xx路888號。
法定代表人：楊xx。
上訴人因與被上訴人xx有限公司招標投標買賣合同一案，不服xx市xx人民法院(2011)x法民初字第xx號民事裁定書，現(xiàn)提出上訴。
請求事項。
1、請求依法撤銷x市x區(qū)人民法院(2011)x法民x初字第x號民事裁定書;。
2、請求將本案移送xx市xx縣人民法院管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十四
住所地:xx省xx市某某區(qū)某某路南。
代理人:xxxx律師事務所王成律師。
被上訴人(原審原告):xx某某股份有限公司。
法定代表人:楊某某，董事長。
住所地:xx省某某市某某縣某某街某某號。
上訴請求。
1、依法撤銷某某縣人民法院(xxx)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。
2、將本案移送至xx省xx市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由。
xxx年7月15日，上訴人xx某某有限責任公司就某某縣人民法院受理被上訴人xx某某股份有限公司訴上訴人買賣合同糾紛一案向某某縣人民法院提出管轄權(quán)異議，認為某某縣人民法院沒有管轄權(quán)，該案應移送上訴人xx某某有限責任公司住所地人民法院管轄。xxx年7月22日，某某縣人民法院就此作出了(xxx)來民二初字第00099-1號《民事裁定書》，裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定，屬于錯誤的裁定，應根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定，依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(xx省xx市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下:。
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
原審裁定認為:本案中的雙方當事人在買賣合同中第十二條解決合同糾紛的方式約定:合同發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或直接向起訴方所在地人民法院起訴;并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第25條規(guī)定認定該院對該案具有管轄權(quán)。上訴人認為:1、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第24條之規(guī)定:“合同的雙方當事人選擇管轄的協(xié)議不明確或者選擇民事訴訟法第二十五條規(guī)定人民法院中的兩個以上人民法院管轄的，選擇管轄無效的協(xié)議無效，依照民事訴訟法第二十四的規(guī)定確定管轄?！?、在本案合同中的爭議解決方式問題上，當事人雙方約定了“申請仲裁”或“起訴”兩個不同的爭議解決方式。因此，在合同中，既選擇仲裁機構(gòu)仲裁，又選擇人民法院管轄，違反了仲裁管轄權(quán)與法院管轄權(quán)相排斥的原則，可以認定雙方對于以何種方式來解決雙方爭議并未達成合意，意思表示不一致，應當屬于約定不明確，該爭議解決方式的約定不明應屬無效，因此，上訴人認為原審認定事實和適用法律錯誤。
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
根據(jù)上訴人與被上訴人簽訂的《購貨合同》第十二條條款中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效。故應根據(jù)“原告就被告”的原則確定法定管轄界定本案管轄權(quán)，由于本案的上訴人(原審被告)xx某某有限責任公司住所地在xx省xx市某某區(qū)，因此上訴人認為某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即xx省xx市某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人xx某某有限責任公司住所地在xx省xx市某某區(qū)，因此上訴人認為該案應移送至xx省xx市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定，也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。
綜上所述，上訴人認為:原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
某某市中級人民法院。
上訴人:xx某某有限責任公司。
xxx年八月一日。
相關(guān)知識。
1、《民訴法中》的規(guī)定。
第二十三條因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
第二十四條因保險合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。
第二十五條因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄。
2、《民訴法解釋》中的規(guī)定。
第十八條合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。
合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地;交付不動產(chǎn)的，不動產(chǎn)所在地為合同履行地;其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結(jié)清的合同，交易行為地為合同履行地。
合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院管轄。
第十九條財產(chǎn)租賃合同、融資租賃合同以租賃物使用地為合同履行地。合同對履行地有約定的，從其約定。
第二十條以信息網(wǎng)絡方式訂立的買賣合同，通過信息網(wǎng)絡交付標的的，以買受人住所地為合同履行地;通過其他方式交付標的的，收貨地為合同履行地。合同對履行地有約定的，從其約定。
第二十一條因財產(chǎn)保險合同糾紛提起的訴訟，如果保險標的物是運輸工具或者運輸中的貨物，可以由運輸工具登記注冊地、運輸目的地、保險事故發(fā)生地人民法院管轄。
因人身保險合同糾紛提起的訴訟，可以由被保險人住所地人民法院管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十五
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。
2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的’設計費金額相等。
由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：____乙方簽字：____（蓋章）（蓋章）
簽定日期：___________
承攬合同的管轄權(quán)篇十六
住址:深圳市福田保稅區(qū)金花路振和大廈西樓一層。
聯(lián)系方式:xxxxxxxxxxx。
被上訴人(原審原告):曹某，女，20歲、漢族，益陽市人。
住址:益陽市金花坪1號。
上訴人因曹霞訴我司買賣合同糾紛一案，不服益陽市資陽區(qū)人民法院資民二初字第51-2號民事裁定，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求:。
一、撤銷資陽區(qū)人民法院(2007)資民二初字第51-2號民事裁定書，駁回被上訴人的起訴。
承攬合同的管轄權(quán)篇十七
一、當事人想約定管轄時，在不違反法院級別管轄和專屬管轄的情況下可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄。
二、因合同糾紛提起的訴訟，當事人已經(jīng)約定管轄的，以約定的為準。
三、當事人沒有約定管轄的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。以下合同的具體履行地是：
(1)在合同中明確約定了履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地;僅約定了交貨地點的，交貨地點為合同履行地。
對履行地點、交貨地點未作約定或約定不明確的，或者雖有約定但未實際交付貨物，且當事人雙方住所地均不在合同約定的履行地，以及口頭購銷合同糾紛案件，均不依履行地確定案件管轄。
(2)購銷合同的實際履行地點與合同中約定的交貨地點不一致的，以實際履行地點為合同履行地。
2、承攬合同履行地為承攬方所在地;。
3、租賃合同、融資租賃合同以租賃物使用地為合同履行地;。
4、補償貿(mào)易合同，以接受投資一方主要義務履行地為合同履行地;。
5、證券回購糾紛合同履行地。
(3)凡在交易場所內(nèi)進行的證券回購業(yè)務，交易場所所在地應為合同履行地;。
四、其他由法律規(guī)定的管轄法院。
1、因保險合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。如果保險標的物是運輸工具或者運輸中的貨物，由被告住所地或者運輸工具登記注冊地、運輸目的地、保險事故發(fā)生地的人民法院管轄。
2、因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄。票據(jù)支付地，是指票據(jù)上載明的付款地。票據(jù)未載明付款地的，票據(jù)付款人(包括代理付款人)的住所地或主營業(yè)所所在地為票據(jù)付款地。
3、因鐵路、公路、水上、航空運輸和聯(lián)合運輸合同糾紛提起的訴訟，由運輸始發(fā)地、目的地或者被告住所地人民法院管轄。
4、因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄。
五、因合同糾紛提起的訴訟，如果合同沒有實際履行，當事人雙方住所地又都不在合同約定的履行地的，應由被告住所地人民法院管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十八
二、上訴費及其他訴訟費用等由被上訴人曹霞承擔。
上訴理由:。
且具體事實、理由及法律依據(jù)如下:。
一、因原債權(quán)人佛山市藍箭電子有限公司未履行通知義務，故，該債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議對我司沒有約束力，被上訴人曹霞非買賣合同糾紛的當事人或第三人，無訴訟主體資格，一審法院應駁回其起訴。
所謂“當事人適格”，也稱為正當當事人或者合格的當事人，是指對于特定的訴訟可以自己的名義成為當事人的資格。
判斷當事人適格與否的標準是看當事人是否是所爭議的民事法律關(guān)系(即本案訴訟標的)的主體，而原審原告曹霞與買賣合同糾紛沒有任何利害關(guān)系，我司與曹霞也沒有任何業(yè)務往來，她根本就不具備訴訟主體資格。
中華人民共和國合同法第八十條之規(guī)定:債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應當通知債務人。
未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務人不發(fā)生效力。
由此規(guī)定可知:合同成立后，債權(quán)人應及時地(合理期限)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實用合適的方式通知債務人，債務人須接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知且知道了通知的內(nèi)容，此時，轉(zhuǎn)讓合同開始生效。
承攬合同的管轄權(quán)篇十九
定作方：______________(簡稱甲方)
承攬方：______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同的管轄權(quán)篇二十
上訴人：北京××科技有限公司，住所地：北京市××區(qū)××街××國際3-2-1605。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
被上訴人：武漢××科技有限公司，住所地：湖北省武漢市洪山區(qū)××路×號×棟×室。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
因買賣合同糾紛管轄權(quán)異議一案，上訴人不服湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院(xxxx)洪民商初字第××號民事裁定，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
請求上級人民法院撤銷原裁定，將本案依法移送北京市××區(qū)人民法院審理。
上訴理由：
在上訴人與被上訴人于xxxx年7月14日簽訂的《協(xié)議書》中，既未約定合同履行地，也未約定交貨地點。雙方在《協(xié)議書》中特別提示約定：“所有貨物必須于收貨當日當著運輸公司人員的面開箱確認貨物外觀完好，……。如果甲方于收貨數(shù)日后而非收貨當日告知乙方貨物外觀由于運輸原因破損，由于已無法追究運輸公司責任，乙方對此破損不承擔責任?！币陨霞s定應當正確地理解為雙方就貨物的交接驗收和責任劃分所進行的約定。然而，一審法院想當然地將其延伸理解為雙方對交貨地點的約定。而且這種錯誤的理解為一審法院錯誤地適用相關(guān)規(guī)定，錯誤地處理本案的管轄權(quán)異議埋下了伏筆。
《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxxx]28號)明確規(guī)定了以約定的履行地點或者以約定的交貨地點確定合同履行地。而一審法院適用的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條，已被《最高人民法院關(guān)于適用法發(fā)[xxxx]28號號司法解釋問題的批復》(法釋[xxxx]3號)明確規(guī)定廢止適用。該《批復》規(guī)定：“最高人民法院《關(guān)于在經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxxx]28號)，是一項關(guān)于人民法院案件管轄問題的程序性規(guī)定。不論購銷合同是在該規(guī)定生效前簽訂的還是生效后簽訂的，凡在該規(guī)定生效后起訴到人民法院的購銷合同糾紛案件，均應適用該規(guī)定，而不再適用最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的'意見》第19條的規(guī)定?！?BR> 所以，一審法院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條的規(guī)定，以交貨方式確定合同履行地是錯誤的，是不能成立的。同時，一審法院援引《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第一條第二款“當事人在合同中未明確約定履行地點的，以約定的交貨地點為合同履行地”的規(guī)定是沒有事實基礎和法律依據(jù)的，亦是錯誤的。上訴人依法認為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第三條規(guī)定的“當事人在合同中對履行地點、交貨地點未作約定或約定不明確的，或者雖有約定但未實際交付貨物，且當事人雙方住所地均不在合同約定的履行地，以及口頭購銷合同糾紛案件，均不依履行地確定案件管轄”，本案不能依據(jù)履行地確定管轄，而應依上訴人的住所地確定本案的管轄，即武漢市洪山區(qū)人民法院對本案行使管轄權(quán)是不適當?shù)?，應依法將本案移送到北京市××區(qū)人民法院審理。
綜上所述，上訴人請求武漢市中級人民法院嚴格執(zhí)法，依法支持上訴人的上訴請求。
此致
武漢市中級人民法院。
上訴人：北京××科技有限公司。
xxx年六月八日。
承攬合同的管轄權(quán)篇二十一
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為 ???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
承攬合同的管轄權(quán)篇一
承包方(以下簡稱乙方)：________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
a 分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
b 一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關(guān)的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
a.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。
b. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營權(quán)，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內(nèi)，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
承攬合同的管轄權(quán)篇二
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關(guān)法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
1.承攬范圍：
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關(guān)費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權(quán)利義務
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關(guān)費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關(guān)的其他工作；否則，所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權(quán)利義務
1.乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關(guān)崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點:
承攬合同的管轄權(quán)篇三
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
承攬合同的管轄權(quán)篇四
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條違約責任
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方
單位名稱(蓋章)
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同的管轄權(quán)篇五
上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地某某市某某鎮(zhèn)。法定代表人：某某，董事長。
被上訴人（原審原告）：某某混凝土有限公司，住所地某某市某某。
區(qū)鎮(zhèn)某某西側(cè)。
法定代表人：某某，董事長。
上訴人不服原審某某人民法院（20）商初字第號民事裁定，提起上訴，請求某某市中級人民法院依法撤銷原審裁定，將本案移送有管轄權(quán)的某某市人民法院立案審理。其理由如下：
其一、原審法院裁定稱，經(jīng)查原告與被告下屬南京分公司簽訂了關(guān)于混凝土的定作加工合同一份，后雙方經(jīng)結(jié)算后又簽訂了還款協(xié)議。該裁定書表明，被上訴人未與上訴人簽訂過所謂的混凝土加工合同，上訴人也未與被上訴人簽訂過所謂的還款協(xié)議。由此可以推定，上訴人與被上訴人雙方之間不存在民事法律關(guān)系包括債權(quán)債務關(guān)系，因此原告所指上訴人為本案被告，主體錯誤顯而易見。
其二、原告訴稱，原告與上訴人簽訂了混凝土加工定作合同和還款協(xié)議書，原審法院裁定卻稱，經(jīng)查原告與被告下屬南京分公司簽訂關(guān)于混凝土的定作合同加工合同一份，后雙方經(jīng)結(jié)算后又簽訂了還款協(xié)議。而本案原告雖將上訴人作為被告主體提起民事訴訟，但所提供的證據(jù)卻是被上訴人與南京分公司簽訂的合同和還款協(xié)議。上訴人與南京分公司兩者是什么關(guān)系？本案尚未經(jīng)開庭審理，證據(jù)未經(jīng)質(zhì)證、認證，原審法院為何就認定南京分公司就是上訴人的下屬，南京分公司無民事權(quán)利、行為能力？就可以認定不符合本案訴訟主體資格？原審法院的民事裁定能變更原告起訴所稱的事實和內(nèi)容嗎？對此上訴人不得不懷疑原審法院存在未審先判之嫌。上訴人認為，本案原審法院未經(jīng)開庭審理，即以裁定形式認定事實和適用法律，實屬無根無據(jù)。由此原審法院所作裁定在運用程序、認定事實和適用法律方面的錯誤，顯而易見。
其三、綜上所述，上訴人認為，一則上訴人確未與被上訴人簽訂過任何合同；二則上訴人確未與被上訴人簽訂過還款協(xié)議；三則上訴人確與被上訴人無其他任何約定和經(jīng)濟往來，實屬毫無法律關(guān)系可言。如果法院非得將上訴人確定為本案被告，那么，也應當遵循《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條規(guī)定的關(guān)于“原告就被告”的原則，確定本案管轄權(quán)。據(jù)此，本案原審法院對本案確無管轄權(quán)，依法應當移送有管轄權(quán)的，即上訴人所在地的人民法院立案審理。
綜上，上訴人認為，原審法院駁回上訴人管轄權(quán)異議的裁定，不合情、不合理，也不合法。鑒此，請求某某市中級人民法院查明本案事實，依法撤銷原審法院的民事裁定，將本案依法移送到上訴人住所地的某某市人民法院立案審理。謝謝。
此致
某某市中級人民法院。
某某建設集團有限公司。
附：企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復印件一份。
承攬合同的管轄權(quán)篇六
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權(quán)直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關(guān)國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質(zhì)量。
2、乙方所完成工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質(zhì)量評定標準。
九、甲方權(quán)利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權(quán)利義務。
1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件，證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質(zhì)安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關(guān)材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結(jié)清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同的管轄權(quán)篇七
民事上訴狀。
上訴人（原審被告）：******有限公司。
法定代表人：****董事長。
被上訴人（原審原告）：****。
上訴人因**糾紛提出的管轄異議，不服**人民法院(20**)*民三初字第**2號民事裁定書，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
2、本案上訴費用由被上訴人承擔。
事實和理由：
人民法院提出管轄權(quán)異議，認為該案應移送******有限公司住所地（同時也是勞動合同履行地）即****區(qū)人民法院管轄。2009年*月*日，新浦人民法院就此作出了（2009）@民一初字第***號《民事裁定書》，裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議，并于2009年*月**日送達上訴人。上訴人認為*****區(qū)人民法院的裁定沒有法律依據(jù)，是錯誤的裁定。本案依法應移送****區(qū)人民法院管轄。理由如下：
一、原審裁定沒有法律依據(jù)，應當予以撤銷。
原審裁定認為：勞動爭議仲裁委員會作出裁決后，當事人不服提起訴訟的，一般應由該勞動爭議仲裁委員會所在地的人民法院管轄。本案經(jīng)連云港市勞動爭議仲裁委員會裁決，并作出裁決書，所以應由@@@@區(qū)法院進行審理。
上訴人認為：原審法院@@@@區(qū)法院的理由沒有法律規(guī)定予以支持。并且原審法院也沒有給出一個明確的法律規(guī)定，只是一個模糊的說法。所以該裁定是沒有法律依據(jù)的裁定，應當予以撤銷。
二、****區(qū)人民法院對本案無管轄權(quán)。
根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二十二條第二款的規(guī)定：對法人或者其他組織提起的民事訴訟，由被告住所地人民法院管轄。第二十四條的規(guī)定：因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。本案是勞動合同履行糾紛案件，也應當由上訴人住所地或勞動合同履行地法院管轄，所以本案應該由上訴人住所地，即連云港市****區(qū)人民法院管轄，而****區(qū)也同時是勞動合同履行地。而@@@@區(qū)法院是被上訴人住所地，根據(jù)法律規(guī)定不應享有管轄權(quán)。
三、本案應當依法移送有管轄權(quán)的法院審理。
請。
綜上，上訴人認為：原審法院作出的裁定書是沒有法律依據(jù)的，所以必然也是錯誤的裁定書。故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
***市中級人民法院。
上訴人：******有限公司。
承攬合同的管轄權(quán)篇八
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質(zhì)量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。 承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質(zhì)量。
4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu)，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質(zhì)量
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、 為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質(zhì)量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關(guān)損失。
6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結(jié)構(gòu)或作修改，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經(jīng)甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起， 到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
七、 工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫 壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
2、主體完工結(jié)頂，驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;
4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經(jīng)雙方復驗，確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后，甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后，7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法
1、工程質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同的管轄權(quán)篇九
申請人：愛倍信（杭州）xxxx有限公司，住所地杭州市蕭山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)xxx路xxx號，法定代表人：xxx，職務為董事長。
申請人因奉化市xx閥門制造有限公司訴申請人一案，依法向貴院提出管轄權(quán)異議。
請求事項：依法裁定將本案移送有管轄權(quán)的杭州市蕭山區(qū)人民法院審理。
事實和理由：
奉化市xx閥門制造有限公司以加工承攬合同糾紛為由，向貴院起訴，貴院于2012年4月27日向申請人送達了起訴狀副本，現(xiàn)就管轄問題，提出異議，申請人認為本案應由杭州市蕭山區(qū)人民法院管轄。理由如下：
中，定作人有權(quán)對承攬人的工作進行檢驗、監(jiān)督，定作人同時負協(xié)助義務。三是合同標的物的特定性。承攬人交付給定作人的工作成果，必須是合同指定的、滿足定作人特殊需要的物或者工作成果，而買賣合同卻不一定關(guān)心標的物的特定性。本案中，從合同名稱上看，當事人簽訂的合同名為《供貨合同》，而不是加工承攬合同；從合同內(nèi)容上看，雙方在合同中對雙方的買賣合同關(guān)系是有明確的規(guī)定的：“甲乙雙方??.，以建立長期穩(wěn)定供貨協(xié)作關(guān)系?！泵鞔_為供貨關(guān)系；在雙方長期的買賣合同關(guān)系中，一直是由申請人提交訂單，明確約定購買產(chǎn)品的名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，時間等，購買的實際上是通用產(chǎn)品，而非特定的產(chǎn)品；申請人在整個買賣關(guān)系中，交易的目的在于轉(zhuǎn)移標的物（鎖舌）的所有權(quán)，而不是勞務或者加工成果；申請人請求交付的是符合質(zhì)量要求的標的物（鎖舌），對奉化市xx閥門制造有限公司的生產(chǎn)過程無檢查、監(jiān)督的權(quán)利，其生產(chǎn)過程也與申請人無關(guān)，申請人只要求其交付合格的產(chǎn)品（鎖舌）。所以雙方的交易行為性質(zhì)買賣合同關(guān)系，而非奉化市xx閥門制造有限公司所主張的加工承攬合同關(guān)系。
xx閥門制造有限公司又憑一些圖紙來意圖改變雙方的買賣合同關(guān)系是于法無據(jù)的，也是違背雙方約定及交易事實的。
三、根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第24條規(guī)定：“因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。”最高人民法院關(guān)于適用《中華人民共和國民事訴訟法》若干問題的意見第19條規(guī)定：“購銷合同的雙方當事人在合同中對交貨地點有約定的，以約定的交貨地點為合同履行地；??本案中，在雙方簽訂的《供貨合同》第2條里明確約定：“乙方送貨至甲方工廠或者甲方指定地點”，本案合同的履行地為申請人所在地。
綜上所述，該涉案合同關(guān)系買賣合同關(guān)系而并非加工承攬合同關(guān)系，按照合同法及相關(guān)司法解釋的規(guī)定，由被告所在地或者合同履行地法院管轄，奉化市人民法院對該案無管轄權(quán)。申請人按照《民事訴訟法》之相關(guān)規(guī)定，特請求貴院將本案依法移送管轄，交由杭州市蕭山區(qū)人民法院。請予準許。
此致
奉化市人民法院。
申請人：愛倍信（杭州）xxxx有限公司代理人：浙江劍正律師事務所律師：陳文明。
2012年5月9日。
承攬合同的管轄權(quán)篇十
承攬合同（半成品）
合同編號：________
定作方：_________（甲方）
承攬方：________
（乙方）
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名（或項目）、數(shù)量及價款：
加工定作物品型號、規(guī)格計量單位數(shù)量價款或酬金交（提）定作物
名稱或項目或完成工作日期
單價金額
合計金額（人民幣：）佰拾萬仟佰拾元角分
2.使用原材料（半制品）及主要輔料規(guī)定：
（1）甲方向乙方提供部分：
品名型號、規(guī)格計量單位數(shù)量單價金額提供日期消耗定額
質(zhì)量要求：
檢驗及提供方法：_________
價款處理方法：__________
（2）乙方提供部分：
品名及產(chǎn)地型號、規(guī)格質(zhì)量要求允許使用代用品名稱及規(guī)定
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標準和負責期限：___________
4.包裝要求及費用負擔：_____________
5.交（提）定作物辦法（包括運輸方式和費用負擔）、地點：_____
6.驗收標準、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方承攬方
單位名稱（蓋章）（蓋章）
法定代表人
簽約代表
地址
電話
電掛
開戶銀行及帳號
保證單位
（蓋章）（蓋章）
承攬合同的管轄權(quán)篇十一
上訴人：北京××科技有限公司，住所地：北京市××區(qū)××街××國際3-2-1605。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
被上訴人：武漢××科技有限公司，住所地：湖北省武漢市洪山區(qū)××路×號×棟×室。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
因買賣合同糾紛管轄權(quán)異議一案，上訴人不服湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院洪民商初字第××號民事裁定，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
請求上級人民法院撤銷原裁定，將本案依法移送北京市××區(qū)人民法院審理。
上訴理由：
在上訴人與被上訴人于xxx年7月14日簽訂的《協(xié)議書》中，既未約定合同履行地，也未約定交貨地點。雙方在《協(xié)議書》中特別提示約定：“所有貨物必須于收貨當日當著運輸公司人員的面開箱確認貨物外觀完好，……。如果甲方于收貨數(shù)日后而非收貨當日告知乙方貨物外觀由于運輸原因破損，由于已無法追究運輸公司責任，乙方對此破損不承擔責任?！币陨霞s定應當正確地理解為雙方就貨物的交接驗收和責任劃分所進行的約定。然而，一審法院想當然地將其延伸理解為雙方對交貨地點的約定。而且這種錯誤的理解為一審法院錯誤地適用相關(guān)規(guī)定，錯誤地處理本案的管轄權(quán)異議埋下了伏筆。
《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxx]28號)明確規(guī)定了以約定的履行地點或者以約定的交貨地點確定合同履行地。而一審法院適用的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條，已被《最高人民法院關(guān)于適用法發(fā)[xxx]28號號司法解釋問題的批復》(法釋[xxx]3號)明確規(guī)定廢止適用。該《批復》規(guī)定：“最高人民法院《關(guān)于在經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxx]28號)，是一項關(guān)于人民法院案件管轄問題的程序性規(guī)定。不論購銷合同是在該規(guī)定生效前簽訂的還是生效后簽訂的，凡在該規(guī)定生效后起訴到人民法院的購銷合同糾紛案件，均應適用該規(guī)定，而不再適用最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條的.規(guī)定。”
所以，一審法院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條的規(guī)定，以交貨方式確定合同履行地是錯誤的，是不能成立的。同時，一審法院援引《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第一條第二款“當事人在合同中未明確約定履行地點的，以約定的交貨地點為合同履行地”的規(guī)定是沒有事實基礎和法律依據(jù)的，亦是錯誤的。上訴人依法認為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第三條規(guī)定的“當事人在合同中對履行地點、交貨地點未作約定或約定不明確的，或者雖有約定但未實際交付貨物，且當事人雙方住所地均不在合同約定的履行地，以及口頭購銷合同糾紛案件，均不依履行地確定案件管轄”，本案不能依據(jù)履行地確定管轄，而應依上訴人的住所地確定本案的管轄，即武漢市洪山區(qū)人民法院對本案行使管轄權(quán)是不適當?shù)?，應依法將本案移送到北京市××區(qū)人民法院審理。
綜上所述，上訴人請求武漢市中級人民法院嚴格執(zhí)法，依法支持上訴人的上訴請求。
此致
武漢市中級人民法院。
上訴人：北京××科技有限公司。
xxx年六月八日。
相關(guān)條例。
1、《民訴法》中的規(guī)定。
第三十四條合同或者其他財產(chǎn)權(quán)益糾紛的當事人可以書面協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地等與爭議有實際聯(lián)系的地點的人民法院管轄，但不得違反本法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。
2、《民訴法解釋》中的規(guī)定。
第二十九條民事訴訟法第三十四條規(guī)定的書面協(xié)議，包括書面合同中的協(xié)議管轄條款或者訴訟前以書面形式達成的選擇管轄的協(xié)議。
第三十條根據(jù)管轄協(xié)議，起訴時能夠確定管轄法院的，從其約定;不能確定的，依照民事訴訟法的相關(guān)規(guī)定確定管轄。
第三十一條經(jīng)營者使用格式條款與消費者訂立管轄協(xié)議，未采取合理方式提請消費者注意，消費者主張管轄協(xié)議無效的，人民法院應予支持。
第三十二條管轄協(xié)議約定由一方當事人住所地人民法院管轄，協(xié)議簽訂后當事人住所地變更的，由簽訂管轄協(xié)議時的住所地人民法院管轄，但當事人另有約定的除外。
第三十三條合同轉(zhuǎn)讓的，合同的管轄協(xié)議對合同受讓人有效，但轉(zhuǎn)讓時受讓人不知道有管轄協(xié)議，或者轉(zhuǎn)讓協(xié)議另有約定且原合同相對人同意的除外。
第三十四條當事人因同居或者在解除婚姻、收養(yǎng)關(guān)系后發(fā)生財產(chǎn)爭議，約定管轄的，可以適用民事訴訟法第三十四條規(guī)定確定管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十二
承攬人：（填寫全稱）___________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條定作物情況（如有其它約定內(nèi)容可另設合同附件，寫為見合同附件一）
1.1品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）
1.2規(guī)格：（應寫明定作物具體的規(guī)格型號）
1.3數(shù)量：（具體寫明定作物的數(shù)量，并注明單位）
1.4備注：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第二條合同價款
2.1合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）
2.2付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）
2.3付款時間：（寫明年、月、日）
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準：
3.1質(zhì)量要求：（應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準，必須要寫全稱）
3.2技術(shù)標準：（技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù)）
3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：
材料名稱
規(guī)格型號
計量單位
數(shù)量
質(zhì)量
提供日期
消耗定額
單價（元）
總金額
（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）
4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權(quán)解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復制品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準：（寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收）
6.2驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷，定作人有權(quán)要求退換，并視為質(zhì)量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以（寫明檢驗機構(gòu)）對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交（提）定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間：（寫明年、月、日）
7.1.2自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）
7.3任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協(xié)議，所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔：
8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等）
8.2費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）
9.2運輸費用由（如無內(nèi)容，在空格處劃線）承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止）
10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.2定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）
11.3定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額：（大、小寫兩種形式填寫）
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）
第十二條承攬人的違約責任：
12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價；不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。
12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。
12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術(shù)泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失，由承攬人承擔。
12.12其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十三條定作人的違約責任：
13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
13.5超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任：（如無內(nèi)容，在空格處劃線）
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據(jù)有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。
第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份，定作人執(zhí)份，承攬人執(zhí)份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
定作人：（公章）___________________
承攬人：___________________（公章）
住所：___________________
住所：___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委托代理人：___________________
委托代理人：___________________
電話：___________________
電話：___________________
傳真：___________________
傳真：___________________
開戶銀行：___________________
開戶銀行：___________________
賬號：___________________
賬號：___________________
郵政編碼：___________________
郵政編碼：___________________
合同簽訂時間：__年_月_日
承攬合同的管轄權(quán)篇十三
范文一：
上訴人(原審被告)：山東某某有限責任公司。
法定代表人：張某某，董事長。
住所地：山東省濟南市某某區(qū)某某路南。
代理人:山東法杰律師事務所王成律師。
被上訴人(原審原告)：安徽某某股份有限公司。
法定代表人：楊某某，董事長。
住所地：安徽省某某市某某縣某某街某某號。
上訴請求。
1、依法撤銷某某縣人民法院(2010)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。
2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由。
2010年7月15日，上訴人山東某某有限責任公司就某某縣人民法院受理被上訴人安徽某某股份有限公司訴上訴人買賣合同糾紛一案向某某縣人民法院提出管轄權(quán)異議，認為某某縣人民法院沒有管轄權(quán)，該案應移送上訴人山東某某有限責任公司住所地人民法院管轄。2010年7月22日，某某縣人民法院就此作出了(2010)來民二初字第00099-1號《民事裁定書》，裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定，屬于錯誤的裁定，應根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定，依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下：
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
原審裁定認為：本案中的雙方當事人在買賣合同中第十二條解決合同糾紛的方式約定：合同發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或直接向起訴方所在地人民法院起訴;并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第25條規(guī)定認定該院對該案具有管轄權(quán)。上訴人認為：1、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第24條之規(guī)定：“合同的雙方當事人選擇管轄的協(xié)議不明確或者選擇民事訴訟法第二十五條規(guī)定人民法院中的兩個以上人民法院管轄的，選擇管轄無效的協(xié)議無效，依照民事訴訟法第二十四的規(guī)定確定管轄。”2、在本案合同中的爭議解決方式問題上，當事人雙方約定了“申請仲裁”或“起訴”兩個不同的爭議解決方式。因此，在合同中，既選擇仲裁機構(gòu)仲裁，又選擇人民法院管轄，違反了仲裁管轄權(quán)與法院管轄權(quán)相排斥的原則，可以認定雙方對于以何種方式來解決雙方爭議并未達成合意，意思表示不一致，應當屬于約定不明確，該爭議解決方式的約定不明應屬無效，因此，上訴人認為原審認定事實和適用法律錯誤。
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
根據(jù)上訴人與被上訴人簽訂的《購貨合同》第十二條條款中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效。故應根據(jù)“原告就被告”的原則確定法定管轄界定本案管轄權(quán)，由于本案的上訴人(原審被告)山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū)，因此上訴人認為某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即山東省濟南市某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人山東某某有限責任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū)，因此上訴人認為該案應移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定，也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。
綜上所述，上訴人認為：原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
某某市中級人民法院。
上訴人：山東某某有限責任公司。
xxxx年xx月xx日。
范文二：
上訴人：xx有限公司，住所地xx市xx縣xx鎮(zhèn)xx。
法定代表人：林xx，該公司董事長。
被上訴人：xx有限公司，住所地xx省xx縣xx路888號。
法定代表人：楊xx。
上訴人因與被上訴人xx有限公司招標投標買賣合同一案，不服xx市xx人民法院(2011)x法民初字第xx號民事裁定書，現(xiàn)提出上訴。
請求事項。
1、請求依法撤銷x市x區(qū)人民法院(2011)x法民x初字第x號民事裁定書;。
2、請求將本案移送xx市xx縣人民法院管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十四
住所地:xx省xx市某某區(qū)某某路南。
代理人:xxxx律師事務所王成律師。
被上訴人(原審原告):xx某某股份有限公司。
法定代表人:楊某某，董事長。
住所地:xx省某某市某某縣某某街某某號。
上訴請求。
1、依法撤銷某某縣人民法院(xxx)來民二初字第00099-1號民事裁定書;。
2、將本案移送至xx省xx市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由。
xxx年7月15日，上訴人xx某某有限責任公司就某某縣人民法院受理被上訴人xx某某股份有限公司訴上訴人買賣合同糾紛一案向某某縣人民法院提出管轄權(quán)異議，認為某某縣人民法院沒有管轄權(quán)，該案應移送上訴人xx某某有限責任公司住所地人民法院管轄。xxx年7月22日，某某縣人民法院就此作出了(xxx)來民二初字第00099-1號《民事裁定書》，裁定駁回上訴人提出管轄權(quán)異議。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定，屬于錯誤的裁定，應根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定，依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(xx省xx市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下:。
一、原審認定事實和適用法律錯誤。
原審裁定認為:本案中的雙方當事人在買賣合同中第十二條解決合同糾紛的方式約定:合同發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時，雙方均可向當?shù)刂俨梦瘑T會申請仲裁或直接向起訴方所在地人民法院起訴;并依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第25條規(guī)定認定該院對該案具有管轄權(quán)。上訴人認為:1、根據(jù)最高人民法院《關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第24條之規(guī)定:“合同的雙方當事人選擇管轄的協(xié)議不明確或者選擇民事訴訟法第二十五條規(guī)定人民法院中的兩個以上人民法院管轄的，選擇管轄無效的協(xié)議無效，依照民事訴訟法第二十四的規(guī)定確定管轄?！?、在本案合同中的爭議解決方式問題上，當事人雙方約定了“申請仲裁”或“起訴”兩個不同的爭議解決方式。因此，在合同中，既選擇仲裁機構(gòu)仲裁，又選擇人民法院管轄，違反了仲裁管轄權(quán)與法院管轄權(quán)相排斥的原則，可以認定雙方對于以何種方式來解決雙方爭議并未達成合意，意思表示不一致，應當屬于約定不明確，該爭議解決方式的約定不明應屬無效，因此，上訴人認為原審認定事實和適用法律錯誤。
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
根據(jù)上訴人與被上訴人簽訂的《購貨合同》第十二條條款中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效。故應根據(jù)“原告就被告”的原則確定法定管轄界定本案管轄權(quán)，由于本案的上訴人(原審被告)xx某某有限責任公司住所地在xx省xx市某某區(qū)，因此上訴人認為某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)。
三、本案應移送至上訴人的住所地人民法院管轄，即xx省xx市某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟，應為無效，故應該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則，由于本案的上訴人xx某某有限責任公司住所地在xx省xx市某某區(qū)，因此上訴人認為該案應移送至xx省xx市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定，也充分體現(xiàn)了合同雙方當事人的真實意愿，顯得更為合適。
綜上所述，上訴人認為:原審法院認定事實和適用法律錯誤，必然導致裁判的錯誤，故上訴人依法向貴院提起上訴，望裁如所請。
此致
某某市中級人民法院。
上訴人:xx某某有限責任公司。
xxx年八月一日。
相關(guān)知識。
1、《民訴法中》的規(guī)定。
第二十三條因合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
第二十四條因保險合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。
第二十五條因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄。
2、《民訴法解釋》中的規(guī)定。
第十八條合同約定履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地。
合同對履行地點沒有約定或者約定不明確，爭議標的為給付貨幣的，接收貨幣一方所在地為合同履行地;交付不動產(chǎn)的，不動產(chǎn)所在地為合同履行地;其他標的，履行義務一方所在地為合同履行地。即時結(jié)清的合同，交易行為地為合同履行地。
合同沒有實際履行，當事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的，由被告住所地人民法院管轄。
第十九條財產(chǎn)租賃合同、融資租賃合同以租賃物使用地為合同履行地。合同對履行地有約定的，從其約定。
第二十條以信息網(wǎng)絡方式訂立的買賣合同，通過信息網(wǎng)絡交付標的的，以買受人住所地為合同履行地;通過其他方式交付標的的，收貨地為合同履行地。合同對履行地有約定的，從其約定。
第二十一條因財產(chǎn)保險合同糾紛提起的訴訟，如果保險標的物是運輸工具或者運輸中的貨物，可以由運輸工具登記注冊地、運輸目的地、保險事故發(fā)生地人民法院管轄。
因人身保險合同糾紛提起的訴訟，可以由被保險人住所地人民法院管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十五
委托方（甲方）：承接方（乙方）：
第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設計，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設計標準為：______________________________________________，乙方在設計完成后，需經(jīng)甲方書面確認，方可認為成果交付，如未得到甲方書面確認的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應向甲方交付的設計成果
第五條設計費用及支付方法
1、甲方應支付本合同項目的設計費為________元人民幣（大寫）。
2、支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項目設計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責任
1、甲方責任
甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對其完整性、正確性及時限負責。
2、乙方責任
乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計文件。
乙方對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設計錯誤造成損失，乙方除負責采取補救措施外，應免收受損失部分的設計費，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的’設計費金額相等。
由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的百分之一。
合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應雙倍返還定金，還應當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：____乙方簽字：____（蓋章）（蓋章）
簽定日期：___________
承攬合同的管轄權(quán)篇十六
住址:深圳市福田保稅區(qū)金花路振和大廈西樓一層。
聯(lián)系方式:xxxxxxxxxxx。
被上訴人(原審原告):曹某，女，20歲、漢族，益陽市人。
住址:益陽市金花坪1號。
上訴人因曹霞訴我司買賣合同糾紛一案，不服益陽市資陽區(qū)人民法院資民二初字第51-2號民事裁定，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求:。
一、撤銷資陽區(qū)人民法院(2007)資民二初字第51-2號民事裁定書，駁回被上訴人的起訴。
承攬合同的管轄權(quán)篇十七
一、當事人想約定管轄時，在不違反法院級別管轄和專屬管轄的情況下可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄。
二、因合同糾紛提起的訴訟，當事人已經(jīng)約定管轄的，以約定的為準。
三、當事人沒有約定管轄的，通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。以下合同的具體履行地是：
(1)在合同中明確約定了履行地點的，以約定的履行地點為合同履行地;僅約定了交貨地點的，交貨地點為合同履行地。
對履行地點、交貨地點未作約定或約定不明確的，或者雖有約定但未實際交付貨物，且當事人雙方住所地均不在合同約定的履行地，以及口頭購銷合同糾紛案件，均不依履行地確定案件管轄。
(2)購銷合同的實際履行地點與合同中約定的交貨地點不一致的，以實際履行地點為合同履行地。
2、承攬合同履行地為承攬方所在地;。
3、租賃合同、融資租賃合同以租賃物使用地為合同履行地;。
4、補償貿(mào)易合同，以接受投資一方主要義務履行地為合同履行地;。
5、證券回購糾紛合同履行地。
(3)凡在交易場所內(nèi)進行的證券回購業(yè)務，交易場所所在地應為合同履行地;。
四、其他由法律規(guī)定的管轄法院。
1、因保險合同糾紛提起的訴訟，由被告住所地或者保險標的物所在地人民法院管轄。如果保險標的物是運輸工具或者運輸中的貨物，由被告住所地或者運輸工具登記注冊地、運輸目的地、保險事故發(fā)生地的人民法院管轄。
2、因票據(jù)糾紛提起的訴訟，由票據(jù)支付地或者被告住所地人民法院管轄。票據(jù)支付地，是指票據(jù)上載明的付款地。票據(jù)未載明付款地的，票據(jù)付款人(包括代理付款人)的住所地或主營業(yè)所所在地為票據(jù)付款地。
3、因鐵路、公路、水上、航空運輸和聯(lián)合運輸合同糾紛提起的訴訟，由運輸始發(fā)地、目的地或者被告住所地人民法院管轄。
4、因不動產(chǎn)糾紛提起的訴訟，由不動產(chǎn)所在地人民法院管轄。
五、因合同糾紛提起的訴訟，如果合同沒有實際履行，當事人雙方住所地又都不在合同約定的履行地的，應由被告住所地人民法院管轄。
承攬合同的管轄權(quán)篇十八
二、上訴費及其他訴訟費用等由被上訴人曹霞承擔。
上訴理由:。
且具體事實、理由及法律依據(jù)如下:。
一、因原債權(quán)人佛山市藍箭電子有限公司未履行通知義務，故，該債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議對我司沒有約束力，被上訴人曹霞非買賣合同糾紛的當事人或第三人，無訴訟主體資格，一審法院應駁回其起訴。
所謂“當事人適格”，也稱為正當當事人或者合格的當事人，是指對于特定的訴訟可以自己的名義成為當事人的資格。
判斷當事人適格與否的標準是看當事人是否是所爭議的民事法律關(guān)系(即本案訴訟標的)的主體，而原審原告曹霞與買賣合同糾紛沒有任何利害關(guān)系，我司與曹霞也沒有任何業(yè)務往來，她根本就不具備訴訟主體資格。
中華人民共和國合同法第八十條之規(guī)定:債權(quán)人轉(zhuǎn)讓權(quán)利的，應當通知債務人。
未經(jīng)通知，該轉(zhuǎn)讓對債務人不發(fā)生效力。
由此規(guī)定可知:合同成立后，債權(quán)人應及時地(合理期限)將債權(quán)轉(zhuǎn)讓的事實用合適的方式通知債務人，債務人須接到債權(quán)轉(zhuǎn)讓的通知且知道了通知的內(nèi)容，此時，轉(zhuǎn)讓合同開始生效。
承攬合同的管轄權(quán)篇十九
定作方：______________(簡稱甲方)
承攬方：______________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________%或酬金總額________的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12.本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同的管轄權(quán)篇二十
上訴人：北京××科技有限公司，住所地：北京市××區(qū)××街××國際3-2-1605。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
被上訴人：武漢××科技有限公司，住所地：湖北省武漢市洪山區(qū)××路×號×棟×室。
法定代表人：××，該公司總經(jīng)理。
因買賣合同糾紛管轄權(quán)異議一案，上訴人不服湖北省武漢市洪山區(qū)人民法院(xxxx)洪民商初字第××號民事裁定，現(xiàn)提出上訴。
上訴請求：
請求上級人民法院撤銷原裁定，將本案依法移送北京市××區(qū)人民法院審理。
上訴理由：
在上訴人與被上訴人于xxxx年7月14日簽訂的《協(xié)議書》中，既未約定合同履行地，也未約定交貨地點。雙方在《協(xié)議書》中特別提示約定：“所有貨物必須于收貨當日當著運輸公司人員的面開箱確認貨物外觀完好，……。如果甲方于收貨數(shù)日后而非收貨當日告知乙方貨物外觀由于運輸原因破損，由于已無法追究運輸公司責任，乙方對此破損不承擔責任?！币陨霞s定應當正確地理解為雙方就貨物的交接驗收和責任劃分所進行的約定。然而，一審法院想當然地將其延伸理解為雙方對交貨地點的約定。而且這種錯誤的理解為一審法院錯誤地適用相關(guān)規(guī)定，錯誤地處理本案的管轄權(quán)異議埋下了伏筆。
《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxxx]28號)明確規(guī)定了以約定的履行地點或者以約定的交貨地點確定合同履行地。而一審法院適用的《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條，已被《最高人民法院關(guān)于適用法發(fā)[xxxx]28號號司法解釋問題的批復》(法釋[xxxx]3號)明確規(guī)定廢止適用。該《批復》規(guī)定：“最高人民法院《關(guān)于在經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》(法發(fā)[xxxx]28號)，是一項關(guān)于人民法院案件管轄問題的程序性規(guī)定。不論購銷合同是在該規(guī)定生效前簽訂的還是生效后簽訂的，凡在該規(guī)定生效后起訴到人民法院的購銷合同糾紛案件，均應適用該規(guī)定，而不再適用最高人民法院《關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的'意見》第19條的規(guī)定?！?BR> 所以，一審法院依據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉若干問題的意見》第19條的規(guī)定，以交貨方式確定合同履行地是錯誤的，是不能成立的。同時，一審法院援引《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第一條第二款“當事人在合同中未明確約定履行地點的，以約定的交貨地點為合同履行地”的規(guī)定是沒有事實基礎和法律依據(jù)的，亦是錯誤的。上訴人依法認為，根據(jù)《最高人民法院關(guān)于在確定經(jīng)濟糾紛案件管轄中如何確定購銷合同履行地的規(guī)定》第三條規(guī)定的“當事人在合同中對履行地點、交貨地點未作約定或約定不明確的，或者雖有約定但未實際交付貨物，且當事人雙方住所地均不在合同約定的履行地，以及口頭購銷合同糾紛案件，均不依履行地確定案件管轄”，本案不能依據(jù)履行地確定管轄，而應依上訴人的住所地確定本案的管轄，即武漢市洪山區(qū)人民法院對本案行使管轄權(quán)是不適當?shù)?，應依法將本案移送到北京市××區(qū)人民法院審理。
綜上所述，上訴人請求武漢市中級人民法院嚴格執(zhí)法，依法支持上訴人的上訴請求。
此致
武漢市中級人民法院。
上訴人：北京××科技有限公司。
xxx年六月八日。
承攬合同的管轄權(quán)篇二十一
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關(guān)意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為 ???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。