合同具有法律約束力,當一方違約時,另一方可以尋求法律救濟。合同應該包含明確的條款,以避免后續(xù)的糾紛和爭議。合同的糾紛解決可以通過談判、調(diào)解、仲裁或訴訟的方式進行。
鋼結構加工制作合同篇一
發(fā)包單位:______(以下簡稱甲方)。
承包單位:______(以下簡稱乙方)。
一、工程地點:______省______市______縣。
二、工程名稱:______縣體育館。
三、工程內(nèi)容:______。
四、工程造價:______。
五、承包方式:
工程期限。
計劃開工日期:______計劃竣工日期:______工程總期限:______
一、工程總價:人民幣______元。
二、付款方式:
4、出風口制安驗收后,甲方支付工程款總價的______﹪,即人民幣:______。
5、保修期滿,經(jīng)甲方確認,支付保修款人民幣:
本工程所需乙方設備及材料,由乙方負責運輸,費用由乙方承擔;
一、甲方工作。
1、在乙方進入工地前,甲方應做到施工現(xiàn)場的道路暢通,水電到位,場地平整;
2、負責乙方的施工期間的社會治安管理;
3、負責為乙方施工人員提供食宿方便;
5、負責為乙方提供貨物的短期儲存地方和臨時倉庫;
6、負責將低壓電源引至制冷機房控制室。
7、免費為乙方提供施工期間的用水、用電。
9、負責工程完工后的成品保護。
二、乙方工作。
1、乙方負責派出合格的技術干部、工人擔當本合同約定的安裝工程任務。
一、延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工;乙方不能按時開工,應在協(xié)議條款約定的開工日期______天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求,經(jīng)甲方代表同意,可延期開工。
二、若由于甲方原因不能按時開工,加分那個應在開工日期前十天以書面形式通知乙方延期開工,并重新約定開工日期,工期順延。
三、工期延誤。對于以下造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延。
1、工程量變化和設計變更。
2、一周內(nèi),非乙方原因停水、停水、停氣造成停工累計超過8小時;
3、不可抗力。
4、合同中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容甲方代表提出報告,甲方代表在收到報告后5天內(nèi)予以確認、答復、預期不予答復,乙方即可視為延期要求已被確認。
三、乙方原因造成工期延誤,因此造成的損失,責任由乙方承擔。
一、由于乙方原因造成工程延誤或設備交貨延誤,每延誤一周,甲方有權要求合同價款的3‰作為賠償金,但數(shù)額不能超過合同價款的`15‰;由于甲方原因不能履行其職責,造成工程延誤,每延誤一周,乙方有權要求合同價款的3‰作為賠償金,但數(shù)額布恩那個超過合同價款的15‰。
二、在工程未移交之前,未經(jīng)乙方同意,甲方不得使用、占用、分割本土工程或與其它工程搭接,否則一切后果由甲方承擔。
三、工程驗收后,移交之日起,乙方對工程質(zhì)量負責保修12個月。保修期內(nèi)若因甲方使用維修保養(yǎng)不當而造成的問題,乙方可給予修理或更換,發(fā)生的費用由甲方承擔;若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,費用由乙方承擔。
四、如甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和技術方面問題,在接到甲方通知后,乙方應在24小時內(nèi)做出處理意見。如需現(xiàn)場解決,保證48小時內(nèi)派出技術服務人員,做到質(zhì)量問題不解決,技術人員不撤離。如因乙方不能及時派出技術人員解決質(zhì)量技術問題,造成甲方損失,由乙方承擔責任。
一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章、預付款到乙方帳戶后生效。
二、合同生效后,如甲、乙雙方對合同有修改或補充,應以書面形式簽訂協(xié)議,并作為主合同不可分割的部分,與主合同有同等法律效力。
三、本合同未盡事宜,雙方本著事實就是的原則,友好協(xié)商,協(xié)商不成,依法提出仲裁或訴訟。
四、現(xiàn)傷亡事故,由責任方承擔。
____年____月____日____年____月____日。
鋼結構加工制作合同篇二
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條工程名稱
工程名稱:
工程地點:
第二條工程承包范圍
第三條合同工期加工作日期:
從收到發(fā)包人撥付的工程全額預付款次日起至__年__月__日,總日歷天數(shù):日歷天;工程安裝日期:從發(fā)包人發(fā)出書面開工令且工程具備施工條件之日起至__年__月__日,總日歷天數(shù)_日歷天。
第四條質(zhì)量標準
工程施工及質(zhì)量驗收執(zhí)行標準:《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50205-x工程質(zhì)量滿足上述規(guī)范標準規(guī)定的合格工程質(zhì)量要求。
第五條合同價款與支付
一、合同價款:
二、工程量增加:
2、追加的合同價款與工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同簽訂之日起三日內(nèi),發(fā)包人撥付合同總價款的30%,作為材料預付款;
2、材料進場之日起三日內(nèi),發(fā)包人撥付合同總價款的40%
3、竣工經(jīng)驗收合格之日起三日內(nèi),發(fā)包人撥付至工程總造價(含工程量增加)的95%
4、留5%作工程質(zhì)保金,保修期(工程竣工之日起壹年)滿十四日內(nèi)付清。
第六條發(fā)包人工作
(2)確定水準點與座標控__點,以書面形式交給承包人,進行現(xiàn)場交驗;
(3)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件及其他申請批準手續(xù);
(4)發(fā)包人按合同約定時間按時向承包人撥付足額工程款。
第七條承包人工作
(1)根據(jù)合同約定時間完成施工項目。工程質(zhì)量應當達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準;
(2)向發(fā)包人提供工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表;
(3)做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作;
(4)遵守____有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù),并以書面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。
第八條工期順延
因以下原因造成的工期延誤,工期按實順延。
1、發(fā)包人未能協(xié)調(diào)準備好開工條件;
2、發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款,進度款,致使施工不能正常進行;
3、設計變更和工程量增加;
4、一周內(nèi)非承包人原因造成停電或累計超過8小時;
5、不可抗力因素。
第九條安全責任
1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第十條工程竣工
1、承包人必須按照合同書約定的竣工日期或發(fā)包方同意順延的工期竣工;
2、因承包人原因不能按照合同書約定的竣工日期或發(fā)包方同意順延的工期竣工,承包人承擔違約責任。
3、發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收通知后3天內(nèi)不組織驗收或驗收后3天內(nèi)不提出意見視為竣工驗收報告已被認可。
4、工程未經(jīng)驗收或竣工驗收未通過后,發(fā)包人不得使用,發(fā)包人強行使用時,由此造成的質(zhì)量問題及其他問題由發(fā)包人承擔責任。
第十一條違約責任
2、因承包方原因導致延誤工期,按工程總造價的萬分之三/天賠償發(fā)包人;
合同訂立時間:__年___月____日
合同訂立地點:____發(fā)包人辦公室_______
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
本合同一式四份,簽字蓋章有效。
發(fā)包人:(簽字、蓋章):承包人:(簽字、蓋章)
委托代理人:委托代理人:
鋼結構加工制作合同篇三
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂立本合同:簽訂時間:年4月日。
第三條、交(提)貨地點、時間:簽訂合同后,20天內(nèi)鋼架進場,總工期50天。
第四條、提貨方式:由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等,如有異議應于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方,內(nèi)在質(zhì)量異議應在1個月內(nèi)以書面方式提出,否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計:30萬元,主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬,彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款,(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任:
1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)。
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
承攬方:
代表人:職務:電話:
定作方:
地址:電話:
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況。
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內(nèi)容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料。
6.工期:本項目工期天,按甲方指定進場日期計算。
7.,共計:元。
第二條圖紙或技術資料。
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
(1)定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條定作方義務(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負責材料進嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務。
(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;。
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更。
(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的,應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作,由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復的,應按定作方答復意見進行工作,因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的'工期相應順延。
第六條確定變更合同價款及工期。
(1)發(fā)生變更后,承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2)變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供。
第八條質(zhì)量標準。
雙方約定本項目質(zhì)量標準:
(1)項目質(zhì)量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求。
第九條項目驗收和保修。
(1)項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
(2)第十條合同價款支付方式。
1.承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1)雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即元。剩余工程款按工程進度支付。剩余3%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責任。
1.承攬方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。
2.定作方的違約責任。
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;。
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;。
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方乙方。
日期
上一篇:加工定制合同范本下一篇:調(diào)解書漏了內(nèi)容能否再達補充協(xié)議
鋼結構加工制作合同篇四
1、三斗車、二斗車物料提升機租金,每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護,檢測費用。
3、工程完工停工停止使用,租憑期滿甲方應提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金,否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電,需要加班每小時___元。
鋼結構加工制作合同篇五
需方:
供方:
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責,按《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定,結合本項目實際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意簽定以下合同條款,具體如下:
一、本加工產(chǎn)品全部用于,不得轉移到其它工程項目上使用,否則造成的'后果均由需方自行負責。
二、材料規(guī)格和技術要求:根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設計聯(lián)系單,應按合同約定在制作求前2天提供書面材料,如未按合同約定提供書面變更材料,供方概不負責,需方確需進行變更的,所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔。
四、材料制作要求:鋼材材質(zhì)按圖紙設計及設計聯(lián)系單要求,產(chǎn)品制作應滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:。
材料名稱數(shù)量單位單價(元)金額(元)備注。
數(shù)量按理論實際計算。
略
合計。
以上產(chǎn)品包括原材料單價,制作加工工人工資、輔助材料費用。
注:本制作合同中h型鋼的價格以年月日制定的合同價格為準。
六、制作及提貨時間:年月日提貨。
七、提貨方式:需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式:
另行協(xié)商。
九、結算方式:需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量,供方結算貨物按圖紙理論計算,核實后雙方在結算單上簽字或蓋章,如需方未在2天內(nèi)核對工程量,則視為默認,按供方提供的工程量為準。
十、產(chǎn)品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名,貨物的所有權自貨款付清后轉移,如未付清貨款,貨物屬供方所有。
十一、技術要求:供方應隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書,現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負責,供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套,費用需方負責。
十二、違約責任:
1、需方未按合同支付貨款的,按應付貨款余款的1‰支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨,經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單,導致制作工期延長的,工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化,則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。
十四、爭議解決:未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決,協(xié)商不成,雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份,供方執(zhí)二份,需方執(zhí)一份,雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效,加工產(chǎn)品提取完畢,貨款付清后終止。
需方:
供方:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
訂立合同時間:年月日。
鋼結構加工制作合同篇六
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
一、承包方式:包工包料。
二、合同價款及付款方式。
1、合同價款:元/噸(q345)/噸(q235)。合計價款約為人民幣:6710700.00)。
2、結算方式:。
3、付款方式:合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%),提貨時付清所有貨款,定金在最后一次提貨時結算。
4、以上為含稅價,乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、交貨地點及時間。
1、交貨地點:
2、交貨時間:
四、質(zhì)量及驗收要求。
1、乙方應按照國家現(xiàn)行的鋼結構制作規(guī)范認真加工制作,確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應符合甲方要求,鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內(nèi)所購材料應具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。
3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求,依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定,由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證,如需第三方檢測報告,甲方應提前通知乙方,檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。
五、其它。
1、乙方應接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督,在乙方制作過程中,甲方有權到乙方制作現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測,發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的,乙方應及時派人整改,其費用由乙方承擔。
2、如中途設計變更,甲方應以書面形式立即通知乙方,因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔,因甲方原因影響施工進度的,工期則相應順延。
六、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
七、合同糾紛由雙方協(xié)商解決,或由乙方所在地法院解決。
八、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
鋼結構加工制作合同篇七
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為明確雙方責任,分工協(xié)作,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂以下合同條款,以照遵守。
一、工程概況及材質(zhì)要求(詳見圖紙及預算清單)。用料:立柱248h鋼,橫梁248h鋼,檁條140__50__20__標號2.0c鋼型鍍鋅,頂板泡沫7.5cm墻板板厚度7.5cm,阻燃,塑鋼窗,消聲卷簾門。鋼結構工程承包合同二、工程總價約元,大寫:約整(含稅)。
三、責任分工:
3.甲、乙雙方各派一名代表聯(lián)系施工期間的事宜,確保工程順利進行。
4.乙方進入工地之前,甲方應保證安裝工地“三通一平”。
5.甲方及時按合同規(guī)定付工程款。
6.乙方施工人員飲食自理,水電由甲方負責。
7.乙方須按照合同規(guī)定的材質(zhì)采購材料。
8.嚴格按著規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
9.乙方應加強文明施工,安全生產(chǎn)管理,施工中乙方出現(xiàn)任何傷亡事故由乙方承擔。(土建除外)
四、承包方式及工程結算
10.承包方式:包工包料
11.合同簽訂后,甲方交付乙方鋼結構主料進入工地后,甲方付給乙方工程總造價的工程款;鋼結構上完鋼梁、檁條后再付工程總造價的;剩余款項到整個工程完工后除5%質(zhì)保金外一次付清。至竣工一年后如無質(zhì)量問題,甲方返還乙方5%的質(zhì)保金。
五、違約責任:
12.合同簽訂后,如單方終止合同,由終止合同一方向對方賠償已發(fā)生費用的全部損失。如單方違約,違約方向對方交納違約金為總價的5%。
13.糾紛解決辦法:如雙方發(fā)生糾紛應協(xié)商解決,雙方協(xié)商不成,可向合同簽署地人民法院起訴。
六、其它:
14.本合同自簽訂之日起生效。
15.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
鋼結構加工制作合同篇八
甲方:
乙方:
依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程造價:
第二條、分包內(nèi)容。
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期。
總工期為。開工日期為,預定截止工期日期。
第四條、付款方式。
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預付款元,元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款元,(大寫:元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款元,(大寫:元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責任。
甲方責任。
1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
鋼結構加工制作合同篇九
建設單位:(簡稱甲方)
施工單位:(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
(包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內(nèi)容)腐木地板。
包工包料包質(zhì)量包安全
10天
嚴格按甲方提供的圖紙施工,工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。
工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程),根據(jù)圖紙和合同要求,甲方應當在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告,辦理結算。未經(jīng)驗收,不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
合同鑒定日甲方付給乙方預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款,按日萬分之五支付滯納金,并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
一年。
所以廊架上的80*200防腐木,足只有80*185。六、工程造價:合計18710元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
甲方義務:
1、用地和施工許可證:
2、施工現(xiàn)場應具備開工條件,并保證路通、電通、水通等施工進場條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現(xiàn)場,對乙方的進場材料進行驗收,檢查各分項工程施工質(zhì)量,保持與乙方工地負責人的溝通,搞好協(xié)作,一旦發(fā)現(xiàn)問題,應及時指出并督促整改,在乙方提出書面報驗后,及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經(jīng)理。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天___元,機械按每臺班___元計算。)
乙方的義務:
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料,確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負責,甲方不負任何責任,但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
本合同自愿訂立,簽字生效,若一方違反,應按合同總價款5%支付守約方違約金。
甲方:
乙方:
______年____月____日
鋼結構加工制作合同篇十
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況。
1、工程名稱:_________。
2、工程地點:_________。
3、工程造價:_________。
第二條、分包內(nèi)容。
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期。
總工期為天。開工日期為,預定截止工期日期。
第四條、付款方式。
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預付款______元,(大寫:_______________元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款______元,(大寫:_______________元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款______元,(大寫:_______________元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬______元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責任。
甲方責任。
1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
乙方責任。
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結構質(zhì)量負責,并按照設計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告,并承擔相應費用,并做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負責,返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對施工的可靠性、安全性負責。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
5、工程竣工驗收后,清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時設施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。
6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時保修。
7、乙方施工應采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
第六條、附則。
如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________乙方:_________。
電話:_________電話:_________。
鋼結構加工制作合同篇十一
甲乙雙方根據(jù)《合同法》法律,法規(guī),雙方本著平等,互惠,互利的原則,就四川浦朝彩鋼結構有限責任公司主鋼構車間生產(chǎn)承包達成如下協(xié)議:
一、承包期限:
承包期限為一年,自本合同簽字生效之日起即年月日起至20年月日止。
承包范圍:
1、乙方負責甲方承攬的鋼結構構件的加工制作(從下料到成品裝車。)。
2、乙方負責主鋼構車間機械設備的正常保養(yǎng)與維護。
二、承包價格:
主鋼構工程的構件的制作按元/另如客戶要求過磅計量,則甲乙雙方也進行過磅計量;如客戶要求理論計量,則甲乙雙方也進行理論計量。
三、承包款的核算與支付:
1、每月30日甲乙雙方進行加工量的核算。
2、每月的25日甲方向乙方支付其工人工資3000元/人(發(fā)至工人工資卡),支付乙方生活費預付5000元/月,余款在年底結清。
四、雙方責任:
甲方責任。
2、甲方須按時向乙方支付既定工人工資及生活費。
3、甲方應對乙方工人進行安全教育及操作規(guī)程培訓。
乙方責任。
1、乙方需按時保質(zhì)保量完成甲方所承攬的鋼結構工程制作任務;如因乙方原因發(fā)生的制作錯誤,乙方需負責修改,所發(fā)生費用乙方自行承擔,如有重大錯誤乙方承擔所有費用的百分之五十(修改費用由生產(chǎn)部統(tǒng)量計價)。
2、乙方需服從甲方的一切管理制度。
3、乙方自行負責自己工人的住宿伙食費用(甲方提供中餐一頓,如加班則甲方提供晚餐)。
5、承包期內(nèi)乙方需按甲方的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn),按時保質(zhì)保量交貨,
五、雙方權利。
1、如乙方在生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量或安全事故甲方有權終止本協(xié)議。
2、甲方如連續(xù)兩個月不發(fā)放承包服務費時乙方有權終止本協(xié)議。
六、工人保險購買費用由甲乙雙方各負責一半,保額為60萬。
七、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如協(xié)議不果,可向當?shù)胤芍俨貌块T訴訟。
八、本協(xié)議共兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
九、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,期滿后如需延期本合同有同等效力。
甲方:四川浦朝彩鋼結構有限責任公司乙方:
簽字:
日期:
簽字:日期:身份證號:
鋼結構加工制作合同篇十二
工程名稱:______有限公司。
鋼結構工程承包合同簽約地址:______辦公樓。
二0一一年十月二十一日。
發(fā)包方:______建筑工程有限公司(以下簡稱甲方)承包方:______工程有限公司(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,現(xiàn)就本建設工程具體施工事項,為明確雙方的權利和義務,經(jīng)友好協(xié)商一致,達成如下合同條款:
一、工程概況。
1.工程名稱:______有限公司茶廠(車間)。
2.工程地址:
3.承包范圍和內(nèi)容:
二、合同價款:包工包料。
三、金額(大寫):
四、雙方一般權利和義務。
(1)發(fā)包人責任:
a.負責協(xié)調(diào)各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。b.做好施工現(xiàn)場三通一平,保證做好供電、供水。
c.甲方應按時支付工程進度款,按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款0.05%違約金。
(2)承包人責任:
a.嚴格按圖施工,工程質(zhì)量就符合設計方案圖材料標準甲、
乙雙方驗收,確保工程質(zhì)量.
b.做好現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)。
c.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d.在施工過程中,原因由承包方造成的事故由承包人負責。e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款0.01%違約金。
1、本合同工期總日歷天數(shù)90天。以合同簽訂之日起開始計算。
2、如遇以下情況,工期相應順延:
a.發(fā)包方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;。
b.一周內(nèi)非承包方原因停電、停水8小時以上,影響正常施工;。
c.發(fā)包方原因造成影響下一道工序施工;。
d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期;。
f.發(fā)包方代表同意工期順延的其它情況。
六、工程質(zhì)量。
1、涂裝材料要求:鋼構材料現(xiàn)場除油污除銹,防銹漆一道,中灰調(diào)合漆一道。
2、承包方必須嚴格按照施工方案圖施工,接受發(fā)包方代表監(jiān)督。
3、承包方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問題,就及時報告發(fā)包方代表,協(xié)同解決。
七、工程款的支付和結算。
本合同簽訂生效后,甲方支付乙方合同價款:30%計人民幣25萬元作為材料款;鋼構材料進場付合同款30%計人民幣:25萬元;彩鋼板進場付合同款30%計人民幣25萬元,余款計人民幣柒萬壹仟柒佰伍拾伍元在工程竣工驗收備案達到目的合格標準后七天內(nèi)付清。余款2萬元作為工程保質(zhì)金,待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清(保質(zhì)期按國家法定時間,保質(zhì)金按各時間段分別返還)。
八、施工與設計變更。
1、經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料,作為施工的有效依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產(chǎn)工藝需要變更設計的,必須作出設計修改通知書,乙方方可實施并組織施工,因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價,必須另行協(xié)商。
九、糾紛解決辦法。
任何一方違反本合同規(guī)定,雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成時,可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
十、附則。
1、本合同雙方簽字確認后即生效,工程竣工驗收符合要求,付清工程款后終止,保修責任仍然保留。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、合同履行過程中,雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會議紀要等均作為合同附件,具有與合同同等的約束力。
3、補充協(xié)議。
c.乙方嚴格按照______有限公司廠房車間二、車間三圖審后的結構施工圖施工。
d.消防涂料由乙方施工,兩車間計另加工程款2萬元人民幣。發(fā)包方(蓋章)承包方(蓋章)。
鋼結構加工制作合同篇十三
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
承包人:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同》。
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:(以實際驗收面積為準)。
5、承包方式:包工包料。
6、工程期限:本工程工期為15天,自合同簽訂之日起計。
二、工程計價。
1、單價:元/m(包括鋼結構原材料、標準件。
2、工程總造價:
三、工程質(zhì)量。
1、本工程質(zhì)量要求達到國家有關規(guī)范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照國家有關規(guī)范標準及甲方要求的施工圖紙、施工說明文件進行施工。
3、由乙方提供的主要原材料、標準件,必須按有關規(guī)定提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證或經(jīng)過甲方驗收合格后方可用于工程。
4、抗風等級不小于8級,抗雪壓厚度不小于40cm。
四、甲方權利、義務和責任。
1、甲方負責本工程基礎土建的設計與施工。
2、甲方負責向乙方進行技術交底、提供施工圖紙、施工文件和進行技術管理。
3、施工中如乙方施工和技術力量、機械設備不勝任,不能按合同要求組織施工,無法保證工程質(zhì)量和工程進度時,甲方有權對剩余工程量進行調(diào)整直至終止合同。
4、對不按安全操作規(guī)程施工的,甲方可責令其立即停工,整頓并作罰款處理。
5、由甲方負責組織對乙方交付的工程進行驗收。
五、乙方權利、義務和責任。
1、組織原材料采購制造加工,組織施工管理人員和施工機械進場。
3、乙方必須服從甲方的管理,搞好文明施工,做到工完場地清。
4、因乙方原因致使合同不能履行,除終止合同外,乙方應賠償甲方由此造成的經(jīng)濟損失。
5、乙方自行負責保管自有的機械、設備、小型工具及用于本工程的各種材料等,施工用電及柴油等相關費用由乙方負責。
6、結算時乙方必須在指定的稅務部門開具國家有效稅票,乙方必須保證所提供的發(fā)票真實,如因提供發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。
7、乙方施工人員的食宿問題由乙方自行解決。
六、工程價款的支付與結算。
主鋼構進場3日后,甲方按合同總金額的20%付款,驗收合格后甲方付至結算總金額95%,總貨款5%的余款作為質(zhì)保金待質(zhì)保期滿后一次性無息付清。除本合同另有約定外,甲方無需向乙方支付其他任何費用。
七、質(zhì)保期。
質(zhì)保期為12個月,在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方負責維修,費用由乙方承擔。超過保修期,維修由乙方負責,維修費用由甲方承擔。保修范圍:乙方負責施工的內(nèi)容(鋼結構開焊、棚頂被風吹掉等)。
八、安全生產(chǎn)。
1、在制作安裝過程中,乙方應當遵守國家、行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)。
2、乙方必須對制作安裝人員進行專業(yè)安全教育,如發(fā)生制作安裝人員傷亡等責任事故,按國家有關規(guī)定認真組織調(diào)查、處理并承擔經(jīng)濟損失。
3、乙方施工人員從事高空作業(yè)必須注意安全,系好安全帶,并做好安全防護工作,安裝施工中出現(xiàn)安全等一切事故,均由乙方自行承擔。
4、施工期間,乙方發(fā)生任何交通事故造成的人員傷亡和損失均由乙方自行承擔。
九、本協(xié)議未盡事宜,雙方可經(jīng)過協(xié)商另行補充。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等效力。合同經(jīng)雙方簽字后即發(fā)生法律效力,至工程完成結清工程款后失效。雙方于_________年_________月_________日,于項目部簽訂本合同。
甲方:(蓋章)。
乙方:(蓋章)。
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
代表:代表:
_________年_________月_________日。
鋼結構加工制作合同篇十四
合同書
合同號:
甲方代表(簽字):_________
乙方代表(簽字):_________
承包合同
發(fā)包方(甲方):聯(lián)系電話:
承包方(乙方):蘇州春騰裝飾有限公司大慶讓區(qū)分公司
甲方現(xiàn)將名下所有的頂樓裝飾工程委托給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就本工程事項達成一致,特簽訂此合同,內(nèi)容如下:
第一條:工程內(nèi)容
工程內(nèi)容:創(chuàng)業(yè)城10區(qū)1號樓1單元402室頂層鋼結構搭建。
第二條:合同價款及承包方式
1、合同價款:鋼結構以每平方米330元計算(若甲方后期的室內(nèi)裝修也交由乙方施工,單價按300元/平計算,在后期裝修款中直接扣除),鋼結構搭建面積預計為75平方米,砸墻小計1200元,以上兩項合計金額為25950元,人民幣(大寫)貳萬伍仟玖佰伍拾元整。鋼結構實際面積在竣工驗收時甲乙雙方到場實際測量,費用按多退少補原則在尾款中一并結算。此費用為不開發(fā)票金額,如需發(fā)票費用另計。
2、鋼結構承包方式:按工程內(nèi)容采取包工包料方式。
3、鋼結構制作方式:鍍鋅槽鋼100mm*50mm*4.5mm,鍍鋅角鋼40mm*40mm*40mm,槽鋼與角鋼之間制作間距為1500px*1000px,焊點刷銀粉,再鋪設膠合板。
4、付款:開工前三天付款70%,計18165元,鋼結構焊接結束付款30%,計7785元。
第三條:工期要求
本合同施工工期為15天,預計期限為20xx年10月25日至20xx年12月10日(具體由甲方通知施工)。
第四條、甲方義務
甲方裝飾、裝修的住房屬甲方合法擁有或已取得房屋所有權人的同意。
(1)開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
(2)提供施工期間的水源、電源。
(3)負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應由業(yè)主支付的有關費用。
(4)遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
(5)負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
第五條、乙方義務
(1)施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
(2)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發(fā)現(xiàn)問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協(xié)調(diào)。
(3)遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
第六條、工程變更
(1)在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費及周期。
(2)本合同所述及的“工程內(nèi)容變更”,不僅指具體的項目,也指某具體項目中的具體數(shù)量變化。變更費用在施工完成并驗收合格后結清。
第七條、工期延誤
(一)下列情況工期可順延:
(1)甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內(nèi)容、裝飾材料及設備的。
(2)甲方原因造成材料延期進場的。
(3)甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格的。
(4)因天氣等原因確實不適合施工的。
(二)如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝修工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
(三)因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(四)施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
第八條、工程驗收和保修
(1)工程質(zhì)量驗收,《家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
(2)乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負。
(3)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用、責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
(4)工程竣工后,乙方應通知甲方在三日內(nèi)組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(xù),并由甲方按照約定付清全部價款。
(5)本工程自竣工驗收合格之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為一年。
第九條:工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量必須符合規(guī)范、行業(yè)標準、鋼結構驗收標準,質(zhì)量等級為合格。
2、質(zhì)量不合格必須按甲方要求進行返工,直至合格為止。
3、乙方須建全質(zhì)量檢查制度,做好自檢工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
第十條:安全生產(chǎn)、文明施工
乙方必須文明施工采取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全,接受安全教育,遵守安全生產(chǎn)條例。若乙方未履行上述義務,造成財產(chǎn)損失和施工人員或第三者人生傷害,由乙方承擔責任及其產(chǎn)生的費用。
第十一條:甲、乙雙方義務
1、甲方責任:
(1)負責現(xiàn)場協(xié)調(diào)配合管理,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、安全、文明施工。
(2)按合同規(guī)定,甲方及時支付工程款,逾期付款屬違約,按天支付違約金1%。
2、乙方責任:
(1)乙方按合同規(guī)定的承包范圍及合同的要求保質(zhì)、保量、保工期完成規(guī)定的工程內(nèi)容。
(2)乙方必須服從甲方管理人員的指揮,按安全技術規(guī)范進行施工,并達到國頒驗收標準,如有違反,工程師有權提出停工或責任乙方返工。工程質(zhì)量、工期發(fā)生嚴重問題,或多次不執(zhí)行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工,由此造成的損失概由乙方負責。
(3)乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方指定的地點,保持現(xiàn)場文明清潔。
第十二條、違約責任
(1)一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
(2)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款15%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(3)甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有房屋承重結構或共用管線和設施,乙方有權拒絕施工。
第十三條:工程驗收
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件,通知甲方驗收。
2、甲方在收到通知后在約定的時間內(nèi)組織工程驗收。如沒達到合格要求,甲方提出整改意見,整改完畢后再組織驗收。
第十四條:保修期和最后結算
本工程以誠信為本,售后期為1年,在保修期內(nèi)(竣工驗收之日起計算)乙方認真履行責任。做到服務周到,隨叫隨到,保證保修的質(zhì)量。
第十五條:附則
1、合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見嚴重分歧,雙方簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式貳份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字:乙方簽字(蓋章):
日期:日期:
鋼結構加工制作合同篇十五
發(fā)包人(全稱) :(以下簡稱甲方)
承包人(全稱) : (以下簡稱甲方)
合同簽訂地點:
合同簽訂時間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其他
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
6、工程總體設計規(guī)格及要求:
(1)甲方提供圖紙的,按圖紙要求。 ( )
(2)甲方委托乙方設計圖紙的,具體規(guī)格及要求見附表 i。
二、工程承包范圍
2、工程進度款的支付:
3、其他約定:
4、若因甲方拖欠乙方工程款,影響工程進度,造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失,應由甲方承擔。
七、雙方工地代表責任和權利
(一)甲方工地代表
1、甲方派駐施工現(xiàn)場的代表稱為工程師或甲方代表,為甲方履行本合同的代表人。甲方代表應由具有相應專業(yè)知識的人員擔任。
2、雙方往來的工程聯(lián)系單、通知書、驗收單、結算單、確認書等函件及會議紀要等,一經(jīng)甲方代表簽字即對甲方具有法律約束力。
3、甲方代表簽發(fā)的前述函件及指令,一經(jīng)書面遞交乙方工地代表(項目經(jīng)理或施工員)后即對甲方發(fā)生法律約束力。乙方代表對甲方代表發(fā)來的函件內(nèi)容無異議并在函件回執(zhí)上簽署姓名和時間后即對雙方發(fā)生法律約束力。
4、乙方對甲方代表(或監(jiān)理)發(fā)出的指令、通知等有異議時,應在 48 小時內(nèi)向甲方(或監(jiān)理)書面提出。可采用在回執(zhí)上簽署異議意見的方式,也可另行提出書面異議。甲方(或監(jiān)理)應在接到異議后 48小時內(nèi)作出答復,逾期則視為同意乙方的異議。
5、特殊情況時,甲方代表(或監(jiān)理)可向乙方發(fā)出口頭指令,并應在 48小時內(nèi)再予書面確認。乙方認為指令不合理的,可于24 小時內(nèi)提出異議,甲方代表(或監(jiān)理)應在收到書面異議后 24 小時內(nèi)作出是否修改或取消指令的決定,并書面通知乙方。
6、甲方更換駐工地代表,應提前 7 天書面通知乙方。
7、甲方代表(工程師)的權力自合同生效時產(chǎn)生,至合同終止時終止。
8、甲方派駐工地的甲方代表(工程師)為 名,姓名為: 、 、 。以上人員具有相同地位和權力。
(二)乙方工地代表
1、乙方派駐工地代表稱為項目經(jīng)理(或施工員) 。項目經(jīng)理是乙方組織現(xiàn)場安裝施工的代表。項目經(jīng)理應具有相關專業(yè)知識,其權力限于現(xiàn)場安裝施工的指揮和協(xié)調(diào),無締約權。
2、項目經(jīng)理依據(jù)合同簽發(fā)的工程聯(lián)系單、通知單、申請單、開工報告、驗收報告等函件一經(jīng)書面送達甲方代表即發(fā)生法律約束力,但與本合同相悖的簽單無效,除非經(jīng)乙方追認。
3、項目經(jīng)理代表乙方發(fā)往甲方的各種書面函件,經(jīng)甲方代表在回執(zhí)上簽名后即對雙方發(fā)生法律效力。
4、乙方更換項目經(jīng)理,須提前 7 天書面通知甲方。
5、項目經(jīng)理的權力在本合同生效時產(chǎn)生,合同全部履行完畢時終止。
6、乙方派駐工地的項目經(jīng)理姓名: 。
(三)工程監(jiān)理
1、監(jiān)理工程師代表甲方對乙方施工質(zhì)量、建設工期、現(xiàn)場施工和安全生產(chǎn)等進行檢查、監(jiān)督。
2、監(jiān)理工程師的權力與甲方代表相同,其簽發(fā)的指令、確認書等各種函件,其效力與甲方代表相同,除非甲方有特別限制,同時應書面通知乙方。
八、設計與施工
(一)設計
1、正式、完整的設計施工圖紙、說明和有關技術資料,是工程的有效依據(jù)。
2、甲方委托乙方對本工程進行圖紙設計。甲方應在本合同簽訂 日向乙方提供與本工程相關的設計依據(jù)、地質(zhì)資料、水準坐標控制點、工程范圍內(nèi)空中高低壓力網(wǎng)線和地下管線等資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實準確。具體規(guī)格及要求見附表 1。
3、圖紙設計費用,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商
4、乙方在甲方提供上述資料后 日內(nèi),按現(xiàn)行國家鋼結構建筑相關規(guī)范完成圖紙設計;并將正式完整的圖紙( 套)提供給甲方。
5、甲方接到圖紙后 7 天內(nèi),應組織設計交底和圖紙會審并作出會議紀要,作為施工的補充依據(jù);甲乙雙方均不得擅自修改圖紙等技術文件。若甲方在接到圖紙 7天后,既沒有組織圖紙會審,也沒有提出任何疑議,視同甲方認可;乙方可按圖紙組織制造、施工。
(二)施工
1、施工準備
(1) 甲方應在本合同簽訂后 日內(nèi)辦妥本工程開工所需的合法手續(xù),如建筑施工許可證等。如因無建筑施工許可證等手續(xù)而引發(fā)的相關責任由甲方承擔,包括行政處罰及勒令停工損失等。
(2)甲方負責組織督促土建方在乙方進場前,做好符合本工程鋼結構安裝要求的混凝土基礎、混凝土地坪并埋設好預埋螺栓;如無法先做混凝土地坪的必須做好石渣地坪,至少要保證乙方的安裝機械能正常施工。
(3)甲方負責確保本工程施工區(qū)域“三通一平” (水通、電通、路通、場地平整) ,道路必須滿足可承載汽吊車輛的通行,地坪平整壓實,有足夠的鋼結構堆放場地,施工區(qū)域地面和空中無障礙物。
(4)甲方在乙方進場時,負責簽發(fā)“工地晴雨表”給乙方,由乙方負責對工地氣候變化情況進行記載。
(5)乙方按圖紙組織原、輔材料進行加工制作。
(6)乙方在進場前負責對安裝場地進行勘察;對不具備條件的向甲方提出整改意見,對具備條件的則予以確認。
(7)乙方負責編制施工組織設計和工程進度計劃,并在進場時報給甲方駐工地工程師及監(jiān)理工程師。
(8)乙方負責組織項目管理人員、施工工作人員并落實好相關機械及運輸設備。
2、開工及延期開工
(2)因甲方原因造成不能按合同約定的工期開工,甲方應在合同約定的開工日期前七天,以書面形式通知乙方,推遲開工日期;并相應順延工期。如甲方?jīng)]有提前通知乙方,給乙方造成的開工損失由甲方承擔。
3、進度計劃
(1)乙方在進場前,應將施工組織設計和工程進度計劃提交甲方駐工地工程師(甲方代表)和監(jiān)理工程師,甲方代表應在三天內(nèi)予確認或提出修改意見,逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。
(2)乙方必須按甲方代表確認的進度計劃組織施工,接受監(jiān)理工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,經(jīng)甲方代表確認后執(zhí)行。因乙方的原因導致實際進度與進度計劃不符,乙方無權就改進措施提出追加合同價款。因甲方的原因導致實際進度與進度計劃不符,乙方有權就改進措施提出追加合同價款。
4、暫停施工
5、工期延誤
(1)因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方代表或監(jiān)理工程師確認,工期相應順延; a、甲方未按約定的條款提供開工條件;如未按期提供圖紙、組織圖紙會審、辦理施工手續(xù)、場地不具備鋼結構安裝條件等。
b、甲方未按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行。
c、甲方代表或監(jiān)理工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行。
d、設計變更和工程量增加。
e、一周內(nèi)非乙方原因停水或停電造成停工累計超過 8小時,按第8小時順延一天計。
f、遇不可抗因素(如地震、雨、雪、臺風等)和國家強制性規(guī)范要求停止作業(yè)的,工期順延。
g、合同中約定或甲方代表和監(jiān)理工程師同意工期順延的其他情況。
(2)乙方在上述情況發(fā)生后 7 天內(nèi),就延誤的工期及原因以書面形式向甲方代表和監(jiān)理工程師提出報告。甲方代表和監(jiān)理工程師在收到報告后 7天內(nèi)應予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
6、工程竣工及驗收
(1)工程竣工
a、乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。
b、因乙方原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔違約責任。
d、施工中甲方如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后,簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文本組成部分。提前竣工協(xié)議應包括乙方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
(2)竣工驗收
a、當工程具備竣工驗收條件后,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定,向甲方提拱完整竣工資料及竣工驗收報告。
b、甲方應在收到竣工驗收報告后 7 日內(nèi)組織有關單位驗收,并在驗收后 7日內(nèi)給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
e、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后 7 日內(nèi)不組織驗收,或驗收后 7 日內(nèi)沒有提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
d、工程竣工驗收通過,乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
e、甲方收到乙方竣工驗收報告后 7 日內(nèi)不組織驗收,從第 8 天起承擔工程保管及一切意外責任。
f、因特殊原因,甲方要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的,雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議,明確雙方責任、甩項造成的損失和工程價款的支付方法。
g、工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的,甲方不得使用。甲方強行使用時,視同甲方對工程竣工驗收已認可,并承擔由此發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題。
7、工程質(zhì)量
(1)乙方對鋼結構工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
(2)乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求制作施工。
(3)乙方在施工中應自覺接受甲方代表或監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受甲方代表或監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的,應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
(4)甲方代表或監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。
如影響施工,檢驗不合格的,影響施工的費用和損失由乙方承擔;檢驗合格的則由甲方承擔,并順延工期。
(5)乙方應按鋼結構工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知甲方代表或監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
(一)材料采購
1、乙方應按合同、設計要求及有關標準采購材料和配套件,并應附有產(chǎn)品合格證。屬乙方制作的構件,應提交乙方質(zhì)檢部門檢驗合格的報告。
2、乙方對由其采購、制作和提供的材料、構件、配套件的質(zhì)量負責。
3、乙方運送材料、構件等到工地后,應通知甲方代表或監(jiān)理工程師清點檢驗。甲方代表或監(jiān)理工程師應在收到通知后 12 小時內(nèi)清點檢驗,并在送貨清單或檢驗申請上簽字;逾期不清點檢驗的,視為認可。
4、甲方提出材料代用的,應在取得設計單位認可后代用。乙方提出材料代用的,應通知甲方。甲方接到通知后 2 天內(nèi)作出答復;逾期則視為同意, 乙方應將代用材料報告、 設計單位意見及費用書面通知甲方。
5、由甲方提供材料的,另行約定。
(二)材料檢測檢驗
(1)雙方均有權對材料提出檢測檢驗或復驗。經(jīng)檢測檢驗或復驗符合質(zhì)量要求的,費用由提出方承擔;不符合要求的,費用由材料提供方承擔。
(2)因檢測檢驗或復驗影響施工的,責任屬甲方的則工期順延,責任屬乙方的則工期不予順延。
(3)按《建筑法》規(guī)定,甲方不得指定乙方購入用于工程建筑材料、配套件等,或者指定生產(chǎn)廠、供應商。雙方有特殊約定的除外。
9、安全
(1)乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
(2)甲方應對其派駐工地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
(3)在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除甲方代表或監(jiān)理工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
(4)甲方應在其認為必要的處所設立警告牌或安全公告欄。
(5)乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全教育培訓。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。
(6)發(fā)生重大傷亡事故及其它安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知甲方代表或監(jiān)理工程師。同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
10、糾紛處理
(一)本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院提起訴訟。
(二)合同履行和糾紛處理的依據(jù)
在本合同的履行中或爭議處理時,按以下原則適用合同或法律。
1、合同文件組成及優(yōu)先次序為:
(1)協(xié)議條款
(2)合同條件
(3)洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議
(4)招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件
(5)工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙
2、本合同及其組成文件有約定的按約定執(zhí)行;無約定的適用國家法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
11、其他約定
12、附則
(1)本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí) 份。本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
(2)本合同附件共 份,甲乙雙方在上蓋章后生效。其中:
附件 1 一式 份:
3、在合同履行中,甲乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
4、本合同自工程驗收合格,保修期滿,工程款支付完畢后終止。
發(fā)包方(全稱) : 承包方(全稱) :
(蓋章) (蓋章)
法定代表人(簽章) : 法定代表人(簽章) :
委托代理人(簽章) : 委托代理人(簽章) 經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
年月日:
鋼結構加工制作合同篇十六
發(fā)包方:(全稱)
承包方:(全稱)
甲方因生產(chǎn)需要,擬在廠區(qū)(別橋鎮(zhèn)綢繆化工園區(qū)6幢5號)建造廠房一幢,現(xiàn)將鋼結構制作及吊裝進行承包,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、承包方向發(fā)包方承諾按圖紙或口頭約定進行施工,發(fā)包方要求進行鋼結構放樣,并負責放置預算埋螺桿。如有錯誤,損失由承包方承擔。
二、工程造價:面積約制作,進場運輸?shù)跹b費、除銹、油漆,包括油漆材料。其余材料由發(fā)包方提供,造價為人民幣位+行車噸位)*800噸位計算。
三、質(zhì)量保證及安全施工:安全規(guī)范,施工中一切安全事故與責任由承包方負責。四、發(fā)包方要求承包方必須投保,內(nèi)容包括:危險工種人員必須辦理人身保險。
五、工程款支付:工程完成后10天內(nèi)付清工程全款。
六、本合同一式二份,發(fā)包方與承包方各執(zhí)一份。
附:合同簽定地點溧陽市萬達金屬冷拔有限公司,變動,雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方: 承包方
日期: 日期:
鋼結構加工制作合同篇十七
供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,給雙方充分友好協(xié)商,簽定本合同,以資共同信守:
二、驗收標準及異議處理方式:以雙方商定的標準或確認有樣板進行驗收。貨物如有質(zhì)量問題,需方可在收到貨物之日起七日內(nèi)提出異議,超過異議期或需方對貨物開料、沖壓或其他加工后視為驗收合格恕不退貨。
1.以供方過磅計量為準;
2.當以磅重方式計量,在扣減包裝木架的重量時,以供方所示包裝木架重量為準。雙方有異議時,以實際過磅的重量為準,雙方都不得隨意加減木架的重量。
雙方合同簽訂后,需方先付30%貨款,收余款后安排出貨.
供方在x月x日前安排出貨給需方。
供方運輸。
按原廠家技術和執(zhí)行標準,要求原廠或防潮按一定數(shù)量包裝,表面不能有劃花、砂眼等現(xiàn)象。
本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均在合同簽定地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
鋼結構加工制作合同篇十八
發(fā)包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
按照《經(jīng)濟合同》及其相關條例的精神,結合本工程的具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下:
一、工程概況:
1、工程名稱: 新疆機場集團庫車城市候機樓
2、結 構: 鋼結構
3、地 點: 庫車縣文化路與友誼街交匯處
4、施工量: 約為100噸
5、質(zhì)量要求:按國家有關鋼結構工程質(zhì)量驗收標準驗收,一次交驗合格。工程質(zhì)量保修期為一年,保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方應按國家有關保修條款負責及時解決。
二、承包范圍形式:
1、工程范圍:鋼結構施工圖紙上所有設計工程量
2、承包形式:本工程以每噸7800元,已含(材料、制作、安裝運輸、吊裝除銹、損耗、輔材等費用,重量以設計理論重量為準)的形式承包本工程。
3、工程總價:本工程以計算總噸位為準,工程總價暫定約為78萬元整。
三、質(zhì)量與驗收標準:
乙方保證質(zhì)量完成施工任務,安全施工。遵守甲方的有關規(guī)章規(guī)定要求,工程完工后由甲方按照雙方約定的質(zhì)量標準進行驗收。質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
四、付款方式:
合同簽訂后甲方付乙方(30%)預定金,鋼結構貨到甲方工地付到(50%),鋼結構完工甲方付到(90%),工程驗收合格1個月內(nèi)付清全款;具體加工時間以甲方通知為準。
五、其他有關事項:
1、為確保工期,乙方在接到甲方進行現(xiàn)場施工通知后及時進場,按合同要求期限按時交付工程。
2、乙方在施工期間,嚴格按照國家質(zhì)量管理規(guī)定和甲方要求施工,若因質(zhì)量不合格造成反攻的責任和經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、乙方在施工中應嚴格按照國家和地方有關規(guī)定和法規(guī)以及甲方制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,積極配合行業(yè)安全人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。若因乙方安全措施不力不按標準要求施工或違章操作造成安全事故的,其責任和經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
4、乙方負責吊裝安裝期間一切安全責任事故及費用。
六、合同補充條款:
1、所用材料含稅票已抵扣鋼結構工程中部分工程稅金。
2、乙方要提供鋼結構所有主材及輔材質(zhì)量合格證、出廠合格證。
3、進場材料如需復檢費用由乙方承擔。
4、所有鋼結構件的防火涂料乙方不負責。
未盡事宜雙方進一步協(xié)商解決。
本合同一式 陸 份,甲乙雙方各持三份,雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方應嚴格按照本合同執(zhí)行,若違反按照合同法執(zhí)行。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
電話: 電話:
身份證號:
年 月 日 年 月 日
鋼結構加工制作合同篇一
發(fā)包單位:______(以下簡稱甲方)。
承包單位:______(以下簡稱乙方)。
一、工程地點:______省______市______縣。
二、工程名稱:______縣體育館。
三、工程內(nèi)容:______。
四、工程造價:______。
五、承包方式:
工程期限。
計劃開工日期:______計劃竣工日期:______工程總期限:______
一、工程總價:人民幣______元。
二、付款方式:
4、出風口制安驗收后,甲方支付工程款總價的______﹪,即人民幣:______。
5、保修期滿,經(jīng)甲方確認,支付保修款人民幣:
本工程所需乙方設備及材料,由乙方負責運輸,費用由乙方承擔;
一、甲方工作。
1、在乙方進入工地前,甲方應做到施工現(xiàn)場的道路暢通,水電到位,場地平整;
2、負責乙方的施工期間的社會治安管理;
3、負責為乙方施工人員提供食宿方便;
5、負責為乙方提供貨物的短期儲存地方和臨時倉庫;
6、負責將低壓電源引至制冷機房控制室。
7、免費為乙方提供施工期間的用水、用電。
9、負責工程完工后的成品保護。
二、乙方工作。
1、乙方負責派出合格的技術干部、工人擔當本合同約定的安裝工程任務。
一、延期開工。乙方按協(xié)議條款約定的開工日期開始施工;乙方不能按時開工,應在協(xié)議條款約定的開工日期______天之前,向甲方代表提出延期開工的理由和要求,經(jīng)甲方代表同意,可延期開工。
二、若由于甲方原因不能按時開工,加分那個應在開工日期前十天以書面形式通知乙方延期開工,并重新約定開工日期,工期順延。
三、工期延誤。對于以下造成竣工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方代表確認,工期相應順延。
1、工程量變化和設計變更。
2、一周內(nèi),非乙方原因停水、停水、停氣造成停工累計超過8小時;
3、不可抗力。
4、合同中約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。乙方在以上情況發(fā)生后5天內(nèi),就延誤的內(nèi)容甲方代表提出報告,甲方代表在收到報告后5天內(nèi)予以確認、答復、預期不予答復,乙方即可視為延期要求已被確認。
三、乙方原因造成工期延誤,因此造成的損失,責任由乙方承擔。
一、由于乙方原因造成工程延誤或設備交貨延誤,每延誤一周,甲方有權要求合同價款的3‰作為賠償金,但數(shù)額不能超過合同價款的`15‰;由于甲方原因不能履行其職責,造成工程延誤,每延誤一周,乙方有權要求合同價款的3‰作為賠償金,但數(shù)額布恩那個超過合同價款的15‰。
二、在工程未移交之前,未經(jīng)乙方同意,甲方不得使用、占用、分割本土工程或與其它工程搭接,否則一切后果由甲方承擔。
三、工程驗收后,移交之日起,乙方對工程質(zhì)量負責保修12個月。保修期內(nèi)若因甲方使用維修保養(yǎng)不當而造成的問題,乙方可給予修理或更換,發(fā)生的費用由甲方承擔;若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,費用由乙方承擔。
四、如甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量和技術方面問題,在接到甲方通知后,乙方應在24小時內(nèi)做出處理意見。如需現(xiàn)場解決,保證48小時內(nèi)派出技術服務人員,做到質(zhì)量問題不解決,技術人員不撤離。如因乙方不能及時派出技術人員解決質(zhì)量技術問題,造成甲方損失,由乙方承擔責任。
一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章、預付款到乙方帳戶后生效。
二、合同生效后,如甲、乙雙方對合同有修改或補充,應以書面形式簽訂協(xié)議,并作為主合同不可分割的部分,與主合同有同等法律效力。
三、本合同未盡事宜,雙方本著事實就是的原則,友好協(xié)商,協(xié)商不成,依法提出仲裁或訴訟。
四、現(xiàn)傷亡事故,由責任方承擔。
____年____月____日____年____月____日。
鋼結構加工制作合同篇二
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條工程名稱
工程名稱:
工程地點:
第二條工程承包范圍
第三條合同工期加工作日期:
從收到發(fā)包人撥付的工程全額預付款次日起至__年__月__日,總日歷天數(shù):日歷天;工程安裝日期:從發(fā)包人發(fā)出書面開工令且工程具備施工條件之日起至__年__月__日,總日歷天數(shù)_日歷天。
第四條質(zhì)量標準
工程施工及質(zhì)量驗收執(zhí)行標準:《鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50205-x工程質(zhì)量滿足上述規(guī)范標準規(guī)定的合格工程質(zhì)量要求。
第五條合同價款與支付
一、合同價款:
二、工程量增加:
2、追加的合同價款與工程款同期支付。
三、付款方式
1、合同簽訂之日起三日內(nèi),發(fā)包人撥付合同總價款的30%,作為材料預付款;
2、材料進場之日起三日內(nèi),發(fā)包人撥付合同總價款的40%
3、竣工經(jīng)驗收合格之日起三日內(nèi),發(fā)包人撥付至工程總造價(含工程量增加)的95%
4、留5%作工程質(zhì)保金,保修期(工程竣工之日起壹年)滿十四日內(nèi)付清。
第六條發(fā)包人工作
(2)確定水準點與座標控__點,以書面形式交給承包人,進行現(xiàn)場交驗;
(3)辦理施工許可證及其他施工所需證件、批件及其他申請批準手續(xù);
(4)發(fā)包人按合同約定時間按時向承包人撥付足額工程款。
第七條承包人工作
(1)根據(jù)合同約定時間完成施工項目。工程質(zhì)量應當達到協(xié)議書約定的質(zhì)量標準;
(2)向發(fā)包人提供工程進度計劃及相應進度統(tǒng)計報表;
(3)做好施工場地地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作;
(4)遵守____有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)等的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù),并以書面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人承擔由此發(fā)生的費用。
第八條工期順延
因以下原因造成的工期延誤,工期按實順延。
1、發(fā)包人未能協(xié)調(diào)準備好開工條件;
2、發(fā)包人未能按約定日期支付工程預付款,進度款,致使施工不能正常進行;
3、設計變更和工程量增加;
4、一周內(nèi)非承包人原因造成停電或累計超過8小時;
5、不可抗力因素。
第九條安全責任
1、承包人應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由承包人承擔。
2、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故,由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第十條工程竣工
1、承包人必須按照合同書約定的竣工日期或發(fā)包方同意順延的工期竣工;
2、因承包人原因不能按照合同書約定的竣工日期或發(fā)包方同意順延的工期竣工,承包人承擔違約責任。
3、發(fā)包人收到承包人送交的竣工驗收通知后3天內(nèi)不組織驗收或驗收后3天內(nèi)不提出意見視為竣工驗收報告已被認可。
4、工程未經(jīng)驗收或竣工驗收未通過后,發(fā)包人不得使用,發(fā)包人強行使用時,由此造成的質(zhì)量問題及其他問題由發(fā)包人承擔責任。
第十一條違約責任
2、因承包方原因導致延誤工期,按工程總造價的萬分之三/天賠償發(fā)包人;
合同訂立時間:__年___月____日
合同訂立地點:____發(fā)包人辦公室_______
本合同雙方約定簽字、蓋章后生效。
本合同一式四份,簽字蓋章有效。
發(fā)包人:(簽字、蓋章):承包人:(簽字、蓋章)
委托代理人:委托代理人:
鋼結構加工制作合同篇三
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品,經(jīng)雙方協(xié)商,特訂立本合同:簽訂時間:年4月日。
第三條、交(提)貨地點、時間:簽訂合同后,20天內(nèi)鋼架進場,總工期50天。
第四條、提貨方式:由乙方負責。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點、方法:甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等,如有異議應于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方,內(nèi)在質(zhì)量異議應在1個月內(nèi)以書面方式提出,否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限:甲方應于本合同生效后,一天后向乙方預付預付款計:30萬元,主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬,主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬,彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款,(余款安實際發(fā)生量結算計算)。否則甲方承擔違約責任。合同標地物所有權自甲方貨款全額交付時起轉移給甲方,若甲方未履行完支付價款義務時,合同標地物的所有權歸乙方所有。預付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責任:
1、乙方逾期提供加工成品,應賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟損失,甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款,應承擔相應貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨),應承擔拒提部分相應貨物價款30%的違約金。逾期提貨時,市場原材料若發(fā)生價格漲價,甲方當按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為,給對方造成損失的,應承擔賠償責任。
4、如遇下雪、下雨、風沙、停電、戰(zhàn)爭、運輸中斷,交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務時,如果原材料價格發(fā)生變化,甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預付款后,乙方開始履行合同義務。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)。
單位地址:單位地址:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
承攬方:
代表人:職務:電話:
定作方:
地址:電話:
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特定立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況。
1.項目名稱:
2.項目地點:
3.項目內(nèi)容:
4.建筑面積:
5.承攬方式:承攬方包工包料。
6.工期:本項目工期天,按甲方指定進場日期計算。
7.,共計:元。
第二條圖紙或技術資料。
雙方商定圖紙或技術資料采取下列方式提供:
(1)定作方自行設計并提供圖紙或技術資料,圖紙或技術資料一式二份,定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條定作方義務(1)負責向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進度的監(jiān)督,負責材料進嘗竣工驗收。
第四條承攬方義務。
(1)按照圖紙或技術資料的要求進行加工,按期保質(zhì)完成承攬項目;。
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更。
(1)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當以書面形式及時通知定作方。定作方應當在收到通知之日起壹天內(nèi)回復,并提出修改意見。承攬方在上述時間內(nèi)未得到答復的,應繼續(xù)按圖紙或技術要求進行工作,由此而產(chǎn)生的一切責任或損失全部由定作方承擔。承攬方在上述時間內(nèi)得到答復的,應按定作方答復意見進行工作,因按定作方答復意見進行工作導致合同價款的增減及造成的承攬方損失由定作方承擔,延誤的工期相應順延。
(2)承攬方在依照圖紙或技術資料的要求進行工作期間,定作方需對原圖紙或技術要求進行變更,定作方應提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應按定作方發(fā)出的變更通知及有關要求進行工作。因變更導致合同價款的增減及造成的承攬人損失,由定作方承擔,延誤的'工期相應順延。
第六條確定變更合同價款及工期。
(1)發(fā)生變更后,承攬方應提出適當?shù)淖兏鼉r格,送定作方批準后調(diào)整合同價款。
(2)變更影響到工期的,由承攬方提出變更工期,送定作方批準后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供。
第八條質(zhì)量標準。
雙方約定本項目質(zhì)量標準:
(1)項目質(zhì)量達到圖紙或技術資料的要求。
(2)所有圖紙設計符合國家規(guī)范要求。
第九條項目驗收和保修。
(1)項目竣工后,承攬方應通知定作方驗收,定作方應自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標準組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù),出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當理由不組織驗收的,視為定作方承認項目質(zhì)量合格,已通過驗收。
(2)第十條合同價款支付方式。
1.承攬方包工包料的,雙方約定按下列方式支付合同價款:
(1)雙方簽訂合同,定作方向承攬支付訂金30%即元。剩余工程款按工程進度支付。剩余3%作為質(zhì)保金保修期滿付清。
第十一條違約責任。
1.承攬方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減合同價款;不同意利用的,重新制作。
(2)無正當理由逾期交付定作物,應當按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。
2.定作方的違約責任。
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失;。
(2)中途廢止合同,屬承攬方包工包料的,應當向承攬方償付合同價款3‰的違約金;。
(3)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
甲方乙方。
日期
上一篇:加工定制合同范本下一篇:調(diào)解書漏了內(nèi)容能否再達補充協(xié)議
鋼結構加工制作合同篇四
1、三斗車、二斗車物料提升機租金,每臺每月為人民幣___元包使用期間的機械維護,檢測費用。
3、工程完工停工停止使用,租憑期滿甲方應提前五天以電話形式通知乙方拆卸并付清所有的租金,否則租約仍舊生效。
4、甲方包操作工住宿及水電,需要加班每小時___元。
鋼結構加工制作合同篇五
需方:
供方:
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責,按《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定,結合本項目實際情況,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,同意簽定以下合同條款,具體如下:
一、本加工產(chǎn)品全部用于,不得轉移到其它工程項目上使用,否則造成的'后果均由需方自行負責。
二、材料規(guī)格和技術要求:根據(jù)需方提供的施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設計聯(lián)系單,應按合同約定在制作求前2天提供書面材料,如未按合同約定提供書面變更材料,供方概不負責,需方確需進行變更的,所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔。
四、材料制作要求:鋼材材質(zhì)按圖紙設計及設計聯(lián)系單要求,產(chǎn)品制作應滿足現(xiàn)行規(guī)范要求,達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:。
材料名稱數(shù)量單位單價(元)金額(元)備注。
數(shù)量按理論實際計算。
略
合計。
以上產(chǎn)品包括原材料單價,制作加工工人工資、輔助材料費用。
注:本制作合同中h型鋼的價格以年月日制定的合同價格為準。
六、制作及提貨時間:年月日提貨。
七、提貨方式:需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式:
另行協(xié)商。
九、結算方式:需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量,供方結算貨物按圖紙理論計算,核實后雙方在結算單上簽字或蓋章,如需方未在2天內(nèi)核對工程量,則視為默認,按供方提供的工程量為準。
十、產(chǎn)品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名,貨物的所有權自貨款付清后轉移,如未付清貨款,貨物屬供方所有。
十一、技術要求:供方應隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質(zhì)保書,現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負責,供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套,費用需方負責。
十二、違約責任:
1、需方未按合同支付貨款的,按應付貨款余款的1‰支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨,經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單,導致制作工期延長的,工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化,則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。
十四、爭議解決:未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決,協(xié)商不成,雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份,供方執(zhí)二份,需方執(zhí)一份,雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效,加工產(chǎn)品提取完畢,貨款付清后終止。
需方:
供方:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
訂立合同時間:年月日。
鋼結構加工制作合同篇六
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
一、承包方式:包工包料。
二、合同價款及付款方式。
1、合同價款:元/噸(q345)/噸(q235)。合計價款約為人民幣:6710700.00)。
2、結算方式:。
3、付款方式:合同簽訂之日甲方交付給乙方定金(約為總價款的20%),提貨時付清所有貨款,定金在最后一次提貨時結算。
4、以上為含稅價,乙方須提供發(fā)票與甲方。
三、交貨地點及時間。
1、交貨地點:
2、交貨時間:
四、質(zhì)量及驗收要求。
1、乙方應按照國家現(xiàn)行的鋼結構制作規(guī)范認真加工制作,確保鋼構件達到圖紙設計和鋼結構規(guī)范的要求。
2、乙方所采購的材料應符合甲方要求,鋼板厚度必須保證在國家標準偏差范圍內(nèi)所購材料應具有質(zhì)保書。材料的代用必須經(jīng)甲方認可方可代用。
3、鋼構件加工驗收按合同、圖紙及說明文件的要求,依據(jù)國家現(xiàn)行鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范的規(guī)定,由甲方在乙方加工基地進行驗收。乙方負責提供所購原材料的質(zhì)保書和產(chǎn)品合格證,如需第三方檢測報告,甲方應提前通知乙方,檢測所產(chǎn)生費用由甲方承擔。
五、其它。
1、乙方應接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督,在乙方制作過程中,甲方有權到乙方制作現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測,發(fā)現(xiàn)問題應及時糾正。如甲方在現(xiàn)場安裝過程中因乙方制作原因影響安裝的,乙方應及時派人整改,其費用由乙方承擔。
2、如中途設計變更,甲方應以書面形式立即通知乙方,因變更帶來的材料增加及相關損失由甲方承擔,因甲方原因影響施工進度的,工期則相應順延。
六、違約責任:按《合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
七、合同糾紛由雙方協(xié)商解決,或由乙方所在地法院解決。
八、本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
鋼結構加工制作合同篇七
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
為明確雙方責任,分工協(xié)作,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂以下合同條款,以照遵守。
一、工程概況及材質(zhì)要求(詳見圖紙及預算清單)。用料:立柱248h鋼,橫梁248h鋼,檁條140__50__20__標號2.0c鋼型鍍鋅,頂板泡沫7.5cm墻板板厚度7.5cm,阻燃,塑鋼窗,消聲卷簾門。鋼結構工程承包合同二、工程總價約元,大寫:約整(含稅)。
三、責任分工:
3.甲、乙雙方各派一名代表聯(lián)系施工期間的事宜,確保工程順利進行。
4.乙方進入工地之前,甲方應保證安裝工地“三通一平”。
5.甲方及時按合同規(guī)定付工程款。
6.乙方施工人員飲食自理,水電由甲方負責。
7.乙方須按照合同規(guī)定的材質(zhì)采購材料。
8.嚴格按著規(guī)范施工,確保工程質(zhì)量。
9.乙方應加強文明施工,安全生產(chǎn)管理,施工中乙方出現(xiàn)任何傷亡事故由乙方承擔。(土建除外)
四、承包方式及工程結算
10.承包方式:包工包料
11.合同簽訂后,甲方交付乙方鋼結構主料進入工地后,甲方付給乙方工程總造價的工程款;鋼結構上完鋼梁、檁條后再付工程總造價的;剩余款項到整個工程完工后除5%質(zhì)保金外一次付清。至竣工一年后如無質(zhì)量問題,甲方返還乙方5%的質(zhì)保金。
五、違約責任:
12.合同簽訂后,如單方終止合同,由終止合同一方向對方賠償已發(fā)生費用的全部損失。如單方違約,違約方向對方交納違約金為總價的5%。
13.糾紛解決辦法:如雙方發(fā)生糾紛應協(xié)商解決,雙方協(xié)商不成,可向合同簽署地人民法院起訴。
六、其它:
14.本合同自簽訂之日起生效。
15.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
鋼結構加工制作合同篇八
甲方:
乙方:
依據(jù)中華人民共和國《合同法》、《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程造價:
第二條、分包內(nèi)容。
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期。
總工期為。開工日期為,預定截止工期日期。
第四條、付款方式。
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預付款元,元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款元,(大寫:元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款元,(大寫:元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責任。
甲方責任。
1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
鋼結構加工制作合同篇九
建設單位:(簡稱甲方)
施工單位:(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
(包括工程的名稱、地點、鋼構面積等內(nèi)容)腐木地板。
包工包料包質(zhì)量包安全
10天
嚴格按甲方提供的圖紙施工,工程質(zhì)量必須達同行業(yè)驗評之合格標準。
工程竣工之后(指本項目鋼結構子分部工程),根據(jù)圖紙和合同要求,甲方應當在竣工10日內(nèi)組織驗收并簽注驗收報告,辦理結算。未經(jīng)驗收,不得交付使用。若甲方借故推遲驗收或擅自使用即視為工程全面合格。
合同鑒定日甲方付給乙方預付款10000元。甲方在工程完工驗收合格后余款一次性付清給乙方。甲方若逾期付款,按日萬分之五支付滯納金,并承擔乙方窩工期限的人員工資和機械損失。
一年。
所以廊架上的80*200防腐木,足只有80*185。六、工程造價:合計18710元。(壹萬捌仟柒百壹拾元)
甲方義務:
1、用地和施工許可證:
2、施工現(xiàn)場應具備開工條件,并保證路通、電通、水通等施工進場條件。
3、甲方駐工地代表應當深入施工現(xiàn)場,對乙方的進場材料進行驗收,檢查各分項工程施工質(zhì)量,保持與乙方工地負責人的溝通,搞好協(xié)作,一旦發(fā)現(xiàn)問題,應及時指出并督促整改,在乙方提出書面報驗后,及時組織對各分項、分部工程驗收。工程駐工地代表為高經(jīng)理。
4、若因甲方的資金不到位停水、停電等原因造成乙方停工、誤工等,除工期順延外,另應補償乙方人員的工資、機械停置費(人員工資每天___元,機械按每臺班___元計算。)
乙方的義務:
1、必須使用符合規(guī)定的各種原材料,確保工程質(zhì)量。
2、施工安全均由乙方負責,甲方不負任何責任,但由于甲方的原因造成的安全責任由甲方負責。
本合同自愿訂立,簽字生效,若一方違反,應按合同總價款5%支付守約方違約金。
甲方:
乙方:
______年____月____日
鋼結構加工制作合同篇十
依據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑法》、《建設工程質(zhì)量管理條例》等相關法律法規(guī),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、工程概況。
1、工程名稱:_________。
2、工程地點:_________。
3、工程造價:_________。
第二條、分包內(nèi)容。
乙方須依照甲方提供的設計圖紙進行鋼結構制作,巖棉板安裝、水泥板安裝、外墻噴涂及現(xiàn)澆樓板、屋面頂板現(xiàn)澆的全部工作。
上述工作范圍包括材料供應、運輸、下料、制作、焊接、上下車、轉運、油漆、吊裝、安裝、配合驗收及原建筑物成品保護。制作、運輸及安裝一切的人工、材料、機具、施工安全等均由乙方負責。
第三條、施工工期。
總工期為天。開工日期為,預定截止工期日期。
第四條、付款方式。
1、雙方簽訂合同后三日內(nèi),甲方支付乙方預付款______元,(大寫:_______________元整)。
2、甲方支付乙方二次費付款______元,(大寫:_______________元整)。
3、甲方支付乙方三次費付款______元,(大寫:_______________元整)。
4、余款在工程完工后,甲乙雙方共同進行驗收后,留壹萬______元做質(zhì)保金,其他款項七天內(nèi)付清,質(zhì)保金六個月內(nèi)一次性付清。
第五條、雙方責任。
甲方責任。
1、依照本合同及時支付工程款和進行結算。
2、協(xié)調(diào)本工程施工過程中與物業(yè)等方面產(chǎn)生的情況。
3、提供現(xiàn)場臨時用水、用電接入點。
4、提供的圖紙要符合安全結構。
乙方責任。
1、乙方對鋼結構工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的結構質(zhì)量負責,并按照設計和規(guī)范要求提供產(chǎn)品合格證、材質(zhì)證明書及檢測報告,并承擔相應費用,并做好自檢工作。
2、必須嚴格按甲方要求施工。因制作、安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負責,返工費用自理。
3、嚴格遵守施工安全操作規(guī)程、勞動保護、治安管理條例,小區(qū)物業(yè)管理等規(guī)定,做到安全、文明施工。不影響小區(qū)其他業(yè)主的正常工作、生活,并對施工的可靠性、安全性負責。
4、對所有進場材料的保管及未驗收的成品保護負責。
5、工程竣工驗收后,清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時設施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。
6、乙方負責自工程驗收之日起因工程質(zhì)量達不到要求而出現(xiàn)的問題進行及時保修。
7、乙方施工應采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方造成安全施工的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
8、乙方施工人員的交通、食宿及安全由乙方自行負責。
第六條、附則。
如因特殊情況需要延期完成工期,須提前通知甲方。如產(chǎn)生任何糾紛可協(xié)商,協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
本合同未盡事宜,雙方協(xié)商并以書面形式簽字,作為本合同的附本。本合同在雙方簽字后生效。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方:_________乙方:_________。
電話:_________電話:_________。
鋼結構加工制作合同篇十一
甲乙雙方根據(jù)《合同法》法律,法規(guī),雙方本著平等,互惠,互利的原則,就四川浦朝彩鋼結構有限責任公司主鋼構車間生產(chǎn)承包達成如下協(xié)議:
一、承包期限:
承包期限為一年,自本合同簽字生效之日起即年月日起至20年月日止。
承包范圍:
1、乙方負責甲方承攬的鋼結構構件的加工制作(從下料到成品裝車。)。
2、乙方負責主鋼構車間機械設備的正常保養(yǎng)與維護。
二、承包價格:
主鋼構工程的構件的制作按元/另如客戶要求過磅計量,則甲乙雙方也進行過磅計量;如客戶要求理論計量,則甲乙雙方也進行理論計量。
三、承包款的核算與支付:
1、每月30日甲乙雙方進行加工量的核算。
2、每月的25日甲方向乙方支付其工人工資3000元/人(發(fā)至工人工資卡),支付乙方生活費預付5000元/月,余款在年底結清。
四、雙方責任:
甲方責任。
2、甲方須按時向乙方支付既定工人工資及生活費。
3、甲方應對乙方工人進行安全教育及操作規(guī)程培訓。
乙方責任。
1、乙方需按時保質(zhì)保量完成甲方所承攬的鋼結構工程制作任務;如因乙方原因發(fā)生的制作錯誤,乙方需負責修改,所發(fā)生費用乙方自行承擔,如有重大錯誤乙方承擔所有費用的百分之五十(修改費用由生產(chǎn)部統(tǒng)量計價)。
2、乙方需服從甲方的一切管理制度。
3、乙方自行負責自己工人的住宿伙食費用(甲方提供中餐一頓,如加班則甲方提供晚餐)。
5、承包期內(nèi)乙方需按甲方的生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn),按時保質(zhì)保量交貨,
五、雙方權利。
1、如乙方在生產(chǎn)過程中連續(xù)出現(xiàn)兩次質(zhì)量或安全事故甲方有權終止本協(xié)議。
2、甲方如連續(xù)兩個月不發(fā)放承包服務費時乙方有權終止本協(xié)議。
六、工人保險購買費用由甲乙雙方各負責一半,保額為60萬。
七、本協(xié)議未盡事宜由雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力,如協(xié)議不果,可向當?shù)胤芍俨貌块T訴訟。
八、本協(xié)議共兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
九、本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,期滿后如需延期本合同有同等效力。
甲方:四川浦朝彩鋼結構有限責任公司乙方:
簽字:
日期:
簽字:日期:身份證號:
鋼結構加工制作合同篇十二
工程名稱:______有限公司。
鋼結構工程承包合同簽約地址:______辦公樓。
二0一一年十月二十一日。
發(fā)包方:______建筑工程有限公司(以下簡稱甲方)承包方:______工程有限公司(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,現(xiàn)就本建設工程具體施工事項,為明確雙方的權利和義務,經(jīng)友好協(xié)商一致,達成如下合同條款:
一、工程概況。
1.工程名稱:______有限公司茶廠(車間)。
2.工程地址:
3.承包范圍和內(nèi)容:
二、合同價款:包工包料。
三、金額(大寫):
四、雙方一般權利和義務。
(1)發(fā)包人責任:
a.負責協(xié)調(diào)各施工單位之間的關系和現(xiàn)場施工監(jiān)督。b.做好施工現(xiàn)場三通一平,保證做好供電、供水。
c.甲方應按時支付工程進度款,按合同簽訂之日如有拖延則每天支付應付貨款0.05%違約金。
(2)承包人責任:
a.嚴格按圖施工,工程質(zhì)量就符合設計方案圖材料標準甲、
乙雙方驗收,確保工程質(zhì)量.
b.做好現(xiàn)場文明施工、安全生產(chǎn)。
c.組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
d.在施工過程中,原因由承包方造成的事故由承包人負責。e.服從甲方統(tǒng)一安排指揮。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付應付貨款0.01%違約金。
1、本合同工期總日歷天數(shù)90天。以合同簽訂之日起開始計算。
2、如遇以下情況,工期相應順延:
a.發(fā)包方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;。
b.一周內(nèi)非承包方原因停電、停水8小時以上,影響正常施工;。
c.發(fā)包方原因造成影響下一道工序施工;。
d.未按合同規(guī)定支付工程款而影響施工工期;。
f.發(fā)包方代表同意工期順延的其它情況。
六、工程質(zhì)量。
1、涂裝材料要求:鋼構材料現(xiàn)場除油污除銹,防銹漆一道,中灰調(diào)合漆一道。
2、承包方必須嚴格按照施工方案圖施工,接受發(fā)包方代表監(jiān)督。
3、承包方在施工中若發(fā)生質(zhì)量問題,就及時報告發(fā)包方代表,協(xié)同解決。
七、工程款的支付和結算。
本合同簽訂生效后,甲方支付乙方合同價款:30%計人民幣25萬元作為材料款;鋼構材料進場付合同款30%計人民幣:25萬元;彩鋼板進場付合同款30%計人民幣25萬元,余款計人民幣柒萬壹仟柒佰伍拾伍元在工程竣工驗收備案達到目的合格標準后七天內(nèi)付清。余款2萬元作為工程保質(zhì)金,待保質(zhì)期滿后三日內(nèi)付清(保質(zhì)期按國家法定時間,保質(zhì)金按各時間段分別返還)。
八、施工與設計變更。
1、經(jīng)甲方確認的設計圖紙和有關資料,作為施工的有效依據(jù),甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產(chǎn)工藝需要變更設計的,必須作出設計修改通知書,乙方方可實施并組織施工,因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價,必須另行協(xié)商。
九、糾紛解決辦法。
任何一方違反本合同規(guī)定,雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成時,可通過當?shù)刂俨脵C關或人民法院訴訟途徑解決。
十、附則。
1、本合同雙方簽字確認后即生效,工程竣工驗收符合要求,付清工程款后終止,保修責任仍然保留。本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、合同履行過程中,雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯(lián)系單、會議紀要等均作為合同附件,具有與合同同等的約束力。
3、補充協(xié)議。
c.乙方嚴格按照______有限公司廠房車間二、車間三圖審后的結構施工圖施工。
d.消防涂料由乙方施工,兩車間計另加工程款2萬元人民幣。發(fā)包方(蓋章)承包方(蓋章)。
鋼結構加工制作合同篇十三
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
承包人:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同》。
一、工程概況。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、建筑面積:(以實際驗收面積為準)。
5、承包方式:包工包料。
6、工程期限:本工程工期為15天,自合同簽訂之日起計。
二、工程計價。
1、單價:元/m(包括鋼結構原材料、標準件。
2、工程總造價:
三、工程質(zhì)量。
1、本工程質(zhì)量要求達到國家有關規(guī)范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照國家有關規(guī)范標準及甲方要求的施工圖紙、施工說明文件進行施工。
3、由乙方提供的主要原材料、標準件,必須按有關規(guī)定提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證或經(jīng)過甲方驗收合格后方可用于工程。
4、抗風等級不小于8級,抗雪壓厚度不小于40cm。
四、甲方權利、義務和責任。
1、甲方負責本工程基礎土建的設計與施工。
2、甲方負責向乙方進行技術交底、提供施工圖紙、施工文件和進行技術管理。
3、施工中如乙方施工和技術力量、機械設備不勝任,不能按合同要求組織施工,無法保證工程質(zhì)量和工程進度時,甲方有權對剩余工程量進行調(diào)整直至終止合同。
4、對不按安全操作規(guī)程施工的,甲方可責令其立即停工,整頓并作罰款處理。
5、由甲方負責組織對乙方交付的工程進行驗收。
五、乙方權利、義務和責任。
1、組織原材料采購制造加工,組織施工管理人員和施工機械進場。
3、乙方必須服從甲方的管理,搞好文明施工,做到工完場地清。
4、因乙方原因致使合同不能履行,除終止合同外,乙方應賠償甲方由此造成的經(jīng)濟損失。
5、乙方自行負責保管自有的機械、設備、小型工具及用于本工程的各種材料等,施工用電及柴油等相關費用由乙方負責。
6、結算時乙方必須在指定的稅務部門開具國家有效稅票,乙方必須保證所提供的發(fā)票真實,如因提供發(fā)票不真實造成甲方的損失由乙方承擔。
7、乙方施工人員的食宿問題由乙方自行解決。
六、工程價款的支付與結算。
主鋼構進場3日后,甲方按合同總金額的20%付款,驗收合格后甲方付至結算總金額95%,總貨款5%的余款作為質(zhì)保金待質(zhì)保期滿后一次性無息付清。除本合同另有約定外,甲方無需向乙方支付其他任何費用。
七、質(zhì)保期。
質(zhì)保期為12個月,在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,由乙方負責維修,費用由乙方承擔。超過保修期,維修由乙方負責,維修費用由甲方承擔。保修范圍:乙方負責施工的內(nèi)容(鋼結構開焊、棚頂被風吹掉等)。
八、安全生產(chǎn)。
1、在制作安裝過程中,乙方應當遵守國家、行業(yè)安全生產(chǎn)法規(guī)。
2、乙方必須對制作安裝人員進行專業(yè)安全教育,如發(fā)生制作安裝人員傷亡等責任事故,按國家有關規(guī)定認真組織調(diào)查、處理并承擔經(jīng)濟損失。
3、乙方施工人員從事高空作業(yè)必須注意安全,系好安全帶,并做好安全防護工作,安裝施工中出現(xiàn)安全等一切事故,均由乙方自行承擔。
4、施工期間,乙方發(fā)生任何交通事故造成的人員傷亡和損失均由乙方自行承擔。
九、本協(xié)議未盡事宜,雙方可經(jīng)過協(xié)商另行補充。
十、本合同一式四份,甲方三份,乙方一份,具有同等效力。合同經(jīng)雙方簽字后即發(fā)生法律效力,至工程完成結清工程款后失效。雙方于_________年_________月_________日,于項目部簽訂本合同。
甲方:(蓋章)。
乙方:(蓋章)。
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
代表:代表:
_________年_________月_________日。
鋼結構加工制作合同篇十四
合同書
合同號:
甲方代表(簽字):_________
乙方代表(簽字):_________
承包合同
發(fā)包方(甲方):聯(lián)系電話:
承包方(乙方):蘇州春騰裝飾有限公司大慶讓區(qū)分公司
甲方現(xiàn)將名下所有的頂樓裝飾工程委托給乙方施工,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,甲、乙雙方就本工程事項達成一致,特簽訂此合同,內(nèi)容如下:
第一條:工程內(nèi)容
工程內(nèi)容:創(chuàng)業(yè)城10區(qū)1號樓1單元402室頂層鋼結構搭建。
第二條:合同價款及承包方式
1、合同價款:鋼結構以每平方米330元計算(若甲方后期的室內(nèi)裝修也交由乙方施工,單價按300元/平計算,在后期裝修款中直接扣除),鋼結構搭建面積預計為75平方米,砸墻小計1200元,以上兩項合計金額為25950元,人民幣(大寫)貳萬伍仟玖佰伍拾元整。鋼結構實際面積在竣工驗收時甲乙雙方到場實際測量,費用按多退少補原則在尾款中一并結算。此費用為不開發(fā)票金額,如需發(fā)票費用另計。
2、鋼結構承包方式:按工程內(nèi)容采取包工包料方式。
3、鋼結構制作方式:鍍鋅槽鋼100mm*50mm*4.5mm,鍍鋅角鋼40mm*40mm*40mm,槽鋼與角鋼之間制作間距為1500px*1000px,焊點刷銀粉,再鋪設膠合板。
4、付款:開工前三天付款70%,計18165元,鋼結構焊接結束付款30%,計7785元。
第三條:工期要求
本合同施工工期為15天,預計期限為20xx年10月25日至20xx年12月10日(具體由甲方通知施工)。
第四條、甲方義務
甲方裝飾、裝修的住房屬甲方合法擁有或已取得房屋所有權人的同意。
(1)開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
(2)提供施工期間的水源、電源。
(3)負責辦理房屋物業(yè)部門開工手續(xù)和應由業(yè)主支付的有關費用。
(4)遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
(5)負責協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
第五條、乙方義務
(1)施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成本合同工程。
(2)在開工前檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發(fā)現(xiàn)問題應及時通知甲方,由甲方負責解決和協(xié)調(diào)。
(3)遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
(4)負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
第六條、工程變更
(1)在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調(diào)整相關工程費及周期。
(2)本合同所述及的“工程內(nèi)容變更”,不僅指具體的項目,也指某具體項目中的具體數(shù)量變化。變更費用在施工完成并驗收合格后結清。
第七條、工期延誤
(一)下列情況工期可順延:
(1)甲方原因造成在施工中大量增加施工項目、變更施工內(nèi)容、裝飾材料及設備的。
(2)甲方原因造成材料延期進場的。
(3)甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格的。
(4)因天氣等原因確實不適合施工的。
(二)如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝修工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方。
(三)因乙方責任不能按期完工,工期不順延,因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延。
(四)施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
第八條、工程驗收和保修
(1)工程質(zhì)量驗收,《家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗收表》,除隱蔽工程需分段驗收外,待工程全部結束后,乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
(2)乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后,甲方應在三天內(nèi)前來驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負。
(3)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的看管費和相關費用、責任。甲方自行搬進入住,視為驗收合格。
(4)工程竣工后,乙方應通知甲方在三日內(nèi)組織驗收。驗收通過的,辦理驗收移交手續(xù),并由甲方按照約定付清全部價款。
(5)本工程自竣工驗收合格之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為一年。
第九條:工程質(zhì)量
1、本工程質(zhì)量必須符合規(guī)范、行業(yè)標準、鋼結構驗收標準,質(zhì)量等級為合格。
2、質(zhì)量不合格必須按甲方要求進行返工,直至合格為止。
3、乙方須建全質(zhì)量檢查制度,做好自檢工作,發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
第十條:安全生產(chǎn)、文明施工
乙方必須文明施工采取嚴格、科學的安全防護措施,確保施工安全,接受安全教育,遵守安全生產(chǎn)條例。若乙方未履行上述義務,造成財產(chǎn)損失和施工人員或第三者人生傷害,由乙方承擔責任及其產(chǎn)生的費用。
第十一條:甲、乙雙方義務
1、甲方責任:
(1)負責現(xiàn)場協(xié)調(diào)配合管理,監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、安全、文明施工。
(2)按合同規(guī)定,甲方及時支付工程款,逾期付款屬違約,按天支付違約金1%。
2、乙方責任:
(1)乙方按合同規(guī)定的承包范圍及合同的要求保質(zhì)、保量、保工期完成規(guī)定的工程內(nèi)容。
(2)乙方必須服從甲方管理人員的指揮,按安全技術規(guī)范進行施工,并達到國頒驗收標準,如有違反,工程師有權提出停工或責任乙方返工。工程質(zhì)量、工期發(fā)生嚴重問題,或多次不執(zhí)行整改、甲方可終止合同另行委托其他人施工,由此造成的損失概由乙方負責。
(3)乙方在施工中須及時將建筑垃圾清理到甲方指定的地點,保持現(xiàn)場文明清潔。
第十二條、違約責任
(1)一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
(2)合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款15%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(3)甲方未辦理有關手續(xù),強行要求乙方拆改原有房屋承重結構或共用管線和設施,乙方有權拒絕施工。
第十三條:工程驗收
1、乙方認為工程具備竣工驗收條件,通知甲方驗收。
2、甲方在收到通知后在約定的時間內(nèi)組織工程驗收。如沒達到合格要求,甲方提出整改意見,整改完畢后再組織驗收。
第十四條:保修期和最后結算
本工程以誠信為本,售后期為1年,在保修期內(nèi)(竣工驗收之日起計算)乙方認真履行責任。做到服務周到,隨叫隨到,保證保修的質(zhì)量。
第十五條:附則
1、合同未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決。如意見嚴重分歧,雙方簽訂補充協(xié)議。
2、本合同一式貳份,甲方一份,乙方一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方簽字:乙方簽字(蓋章):
日期:日期:
鋼結構加工制作合同篇十五
發(fā)包人(全稱) :(以下簡稱甲方)
承包人(全稱) : (以下簡稱甲方)
合同簽訂地點:
合同簽訂時間:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其他
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內(nèi)容:
4、工程立項批準文號:
5、資金來源:
6、工程總體設計規(guī)格及要求:
(1)甲方提供圖紙的,按圖紙要求。 ( )
(2)甲方委托乙方設計圖紙的,具體規(guī)格及要求見附表 i。
二、工程承包范圍
2、工程進度款的支付:
3、其他約定:
4、若因甲方拖欠乙方工程款,影響工程進度,造成乙方停工、窩工而帶來的各種損失,應由甲方承擔。
七、雙方工地代表責任和權利
(一)甲方工地代表
1、甲方派駐施工現(xiàn)場的代表稱為工程師或甲方代表,為甲方履行本合同的代表人。甲方代表應由具有相應專業(yè)知識的人員擔任。
2、雙方往來的工程聯(lián)系單、通知書、驗收單、結算單、確認書等函件及會議紀要等,一經(jīng)甲方代表簽字即對甲方具有法律約束力。
3、甲方代表簽發(fā)的前述函件及指令,一經(jīng)書面遞交乙方工地代表(項目經(jīng)理或施工員)后即對甲方發(fā)生法律約束力。乙方代表對甲方代表發(fā)來的函件內(nèi)容無異議并在函件回執(zhí)上簽署姓名和時間后即對雙方發(fā)生法律約束力。
4、乙方對甲方代表(或監(jiān)理)發(fā)出的指令、通知等有異議時,應在 48 小時內(nèi)向甲方(或監(jiān)理)書面提出。可采用在回執(zhí)上簽署異議意見的方式,也可另行提出書面異議。甲方(或監(jiān)理)應在接到異議后 48小時內(nèi)作出答復,逾期則視為同意乙方的異議。
5、特殊情況時,甲方代表(或監(jiān)理)可向乙方發(fā)出口頭指令,并應在 48小時內(nèi)再予書面確認。乙方認為指令不合理的,可于24 小時內(nèi)提出異議,甲方代表(或監(jiān)理)應在收到書面異議后 24 小時內(nèi)作出是否修改或取消指令的決定,并書面通知乙方。
6、甲方更換駐工地代表,應提前 7 天書面通知乙方。
7、甲方代表(工程師)的權力自合同生效時產(chǎn)生,至合同終止時終止。
8、甲方派駐工地的甲方代表(工程師)為 名,姓名為: 、 、 。以上人員具有相同地位和權力。
(二)乙方工地代表
1、乙方派駐工地代表稱為項目經(jīng)理(或施工員) 。項目經(jīng)理是乙方組織現(xiàn)場安裝施工的代表。項目經(jīng)理應具有相關專業(yè)知識,其權力限于現(xiàn)場安裝施工的指揮和協(xié)調(diào),無締約權。
2、項目經(jīng)理依據(jù)合同簽發(fā)的工程聯(lián)系單、通知單、申請單、開工報告、驗收報告等函件一經(jīng)書面送達甲方代表即發(fā)生法律約束力,但與本合同相悖的簽單無效,除非經(jīng)乙方追認。
3、項目經(jīng)理代表乙方發(fā)往甲方的各種書面函件,經(jīng)甲方代表在回執(zhí)上簽名后即對雙方發(fā)生法律效力。
4、乙方更換項目經(jīng)理,須提前 7 天書面通知甲方。
5、項目經(jīng)理的權力在本合同生效時產(chǎn)生,合同全部履行完畢時終止。
6、乙方派駐工地的項目經(jīng)理姓名: 。
(三)工程監(jiān)理
1、監(jiān)理工程師代表甲方對乙方施工質(zhì)量、建設工期、現(xiàn)場施工和安全生產(chǎn)等進行檢查、監(jiān)督。
2、監(jiān)理工程師的權力與甲方代表相同,其簽發(fā)的指令、確認書等各種函件,其效力與甲方代表相同,除非甲方有特別限制,同時應書面通知乙方。
八、設計與施工
(一)設計
1、正式、完整的設計施工圖紙、說明和有關技術資料,是工程的有效依據(jù)。
2、甲方委托乙方對本工程進行圖紙設計。甲方應在本合同簽訂 日向乙方提供與本工程相關的設計依據(jù)、地質(zhì)資料、水準坐標控制點、工程范圍內(nèi)空中高低壓力網(wǎng)線和地下管線等資料,并保證資料數(shù)據(jù)真實準確。具體規(guī)格及要求見附表 1。
3、圖紙設計費用,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商
4、乙方在甲方提供上述資料后 日內(nèi),按現(xiàn)行國家鋼結構建筑相關規(guī)范完成圖紙設計;并將正式完整的圖紙( 套)提供給甲方。
5、甲方接到圖紙后 7 天內(nèi),應組織設計交底和圖紙會審并作出會議紀要,作為施工的補充依據(jù);甲乙雙方均不得擅自修改圖紙等技術文件。若甲方在接到圖紙 7天后,既沒有組織圖紙會審,也沒有提出任何疑議,視同甲方認可;乙方可按圖紙組織制造、施工。
(二)施工
1、施工準備
(1) 甲方應在本合同簽訂后 日內(nèi)辦妥本工程開工所需的合法手續(xù),如建筑施工許可證等。如因無建筑施工許可證等手續(xù)而引發(fā)的相關責任由甲方承擔,包括行政處罰及勒令停工損失等。
(2)甲方負責組織督促土建方在乙方進場前,做好符合本工程鋼結構安裝要求的混凝土基礎、混凝土地坪并埋設好預埋螺栓;如無法先做混凝土地坪的必須做好石渣地坪,至少要保證乙方的安裝機械能正常施工。
(3)甲方負責確保本工程施工區(qū)域“三通一平” (水通、電通、路通、場地平整) ,道路必須滿足可承載汽吊車輛的通行,地坪平整壓實,有足夠的鋼結構堆放場地,施工區(qū)域地面和空中無障礙物。
(4)甲方在乙方進場時,負責簽發(fā)“工地晴雨表”給乙方,由乙方負責對工地氣候變化情況進行記載。
(5)乙方按圖紙組織原、輔材料進行加工制作。
(6)乙方在進場前負責對安裝場地進行勘察;對不具備條件的向甲方提出整改意見,對具備條件的則予以確認。
(7)乙方負責編制施工組織設計和工程進度計劃,并在進場時報給甲方駐工地工程師及監(jiān)理工程師。
(8)乙方負責組織項目管理人員、施工工作人員并落實好相關機械及運輸設備。
2、開工及延期開工
(2)因甲方原因造成不能按合同約定的工期開工,甲方應在合同約定的開工日期前七天,以書面形式通知乙方,推遲開工日期;并相應順延工期。如甲方?jīng)]有提前通知乙方,給乙方造成的開工損失由甲方承擔。
3、進度計劃
(1)乙方在進場前,應將施工組織設計和工程進度計劃提交甲方駐工地工程師(甲方代表)和監(jiān)理工程師,甲方代表應在三天內(nèi)予確認或提出修改意見,逾期不確認也不提出書面意見的,視為同意。
(2)乙方必須按甲方代表確認的進度計劃組織施工,接受監(jiān)理工程師對進度的檢查、監(jiān)督。工程實際進度與經(jīng)確認的進度計劃不符時,乙方應按甲方代表的要求提出改進措施,經(jīng)甲方代表確認后執(zhí)行。因乙方的原因導致實際進度與進度計劃不符,乙方無權就改進措施提出追加合同價款。因甲方的原因導致實際進度與進度計劃不符,乙方有權就改進措施提出追加合同價款。
4、暫停施工
5、工期延誤
(1)因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方代表或監(jiān)理工程師確認,工期相應順延; a、甲方未按約定的條款提供開工條件;如未按期提供圖紙、組織圖紙會審、辦理施工手續(xù)、場地不具備鋼結構安裝條件等。
b、甲方未按約定日期支付工程預付款、進度款,致使施工不能正常進行。
c、甲方代表或監(jiān)理工程師未按合同約定提供所需指令、批準等,致使施工不能正常進行。
d、設計變更和工程量增加。
e、一周內(nèi)非乙方原因停水或停電造成停工累計超過 8小時,按第8小時順延一天計。
f、遇不可抗因素(如地震、雨、雪、臺風等)和國家強制性規(guī)范要求停止作業(yè)的,工期順延。
g、合同中約定或甲方代表和監(jiān)理工程師同意工期順延的其他情況。
(2)乙方在上述情況發(fā)生后 7 天內(nèi),就延誤的工期及原因以書面形式向甲方代表和監(jiān)理工程師提出報告。甲方代表和監(jiān)理工程師在收到報告后 7天內(nèi)應予以確認,逾期不予確認也不提出修改意見,視為同意順延工期。
6、工程竣工及驗收
(1)工程竣工
a、乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工。
b、因乙方原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔違約責任。
d、施工中甲方如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后,簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文本組成部分。提前竣工協(xié)議應包括乙方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施、甲方為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價款等內(nèi)容。
(2)竣工驗收
a、當工程具備竣工驗收條件后,乙方按國家工程竣工驗收有關規(guī)定,向甲方提拱完整竣工資料及竣工驗收報告。
b、甲方應在收到竣工驗收報告后 7 日內(nèi)組織有關單位驗收,并在驗收后 7日內(nèi)給予認可或提出修改意見。乙方按要求修改,并承擔由自身原因造成修改的費用。
e、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告后 7 日內(nèi)不組織驗收,或驗收后 7 日內(nèi)沒有提出修改意見,視為竣工驗收報告已被認可。
d、工程竣工驗收通過,乙方送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按甲方要求修改后通過竣工驗收的,實際竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
e、甲方收到乙方竣工驗收報告后 7 日內(nèi)不組織驗收,從第 8 天起承擔工程保管及一切意外責任。
f、因特殊原因,甲方要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的,雙方另行簽訂甩項竣工協(xié)議,明確雙方責任、甩項造成的損失和工程價款的支付方法。
g、工程未經(jīng)竣工驗收或竣工驗收未通過的,甲方不得使用。甲方強行使用時,視同甲方對工程竣工驗收已認可,并承擔由此發(fā)生的質(zhì)量問題和其他問題。
7、工程質(zhì)量
(1)乙方對鋼結構工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構件質(zhì)量負責。
(2)乙方必須嚴格按施工圖紙、說明文件和國家有關規(guī)范、規(guī)程、標準的要求制作施工。
(3)乙方在施工中應自覺接受甲方代表或監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督,隨時接受甲方代表或監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到合同約定的標準的,應及時整改,包括修理或返工,直至達到約定標準。
(4)甲方代表或監(jiān)理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。
如影響施工,檢驗不合格的,影響施工的費用和損失由乙方承擔;檢驗合格的則由甲方承擔,并順延工期。
(5)乙方應按鋼結構工程質(zhì)量驗收規(guī)范對分項、分部工程質(zhì)量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時,應通知甲方代表或監(jiān)理工程師進行中間結構驗收。驗收合格后進入下一道工序。
(一)材料采購
1、乙方應按合同、設計要求及有關標準采購材料和配套件,并應附有產(chǎn)品合格證。屬乙方制作的構件,應提交乙方質(zhì)檢部門檢驗合格的報告。
2、乙方對由其采購、制作和提供的材料、構件、配套件的質(zhì)量負責。
3、乙方運送材料、構件等到工地后,應通知甲方代表或監(jiān)理工程師清點檢驗。甲方代表或監(jiān)理工程師應在收到通知后 12 小時內(nèi)清點檢驗,并在送貨清單或檢驗申請上簽字;逾期不清點檢驗的,視為認可。
4、甲方提出材料代用的,應在取得設計單位認可后代用。乙方提出材料代用的,應通知甲方。甲方接到通知后 2 天內(nèi)作出答復;逾期則視為同意, 乙方應將代用材料報告、 設計單位意見及費用書面通知甲方。
5、由甲方提供材料的,另行約定。
(二)材料檢測檢驗
(1)雙方均有權對材料提出檢測檢驗或復驗。經(jīng)檢測檢驗或復驗符合質(zhì)量要求的,費用由提出方承擔;不符合要求的,費用由材料提供方承擔。
(2)因檢測檢驗或復驗影響施工的,責任屬甲方的則工期順延,責任屬乙方的則工期不予順延。
(3)按《建筑法》規(guī)定,甲方不得指定乙方購入用于工程建筑材料、配套件等,或者指定生產(chǎn)廠、供應商。雙方有特殊約定的除外。
9、安全
(1)乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔。
(2)甲方應對其派駐工地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故,由甲方承擔責任及發(fā)生的費用。
(3)在乙方進場施工至交付工程的整個期間,甲方人員除甲方代表或監(jiān)理工程師和其他指定的工作人員外,未經(jīng)乙方現(xiàn)場管理人員許可,不得擅自進入施工現(xiàn)場,否則發(fā)生人身事故均由甲方負責并承擔費用。
(4)甲方應在其認為必要的處所設立警告牌或安全公告欄。
(5)乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全教育培訓。未經(jīng)教育培訓,不得上崗作業(yè)。
(6)發(fā)生重大傷亡事故及其它安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即報告有關部門并通知甲方代表或監(jiān)理工程師。同時按有關部門要求進行處理,費用由事故責任方承擔。
10、糾紛處理
(一)本合同在履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院提起訴訟。
(二)合同履行和糾紛處理的依據(jù)
在本合同的履行中或爭議處理時,按以下原則適用合同或法律。
1、合同文件組成及優(yōu)先次序為:
(1)協(xié)議條款
(2)合同條件
(3)洽商、變更等明確雙方權利義務的紀要、協(xié)議
(4)招標承包工程的中標通知書、投標書和招標文件
(5)工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙
2、本合同及其組成文件有約定的按約定執(zhí)行;無約定的適用國家法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。
11、其他約定
12、附則
(1)本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí) 份。本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
(2)本合同附件共 份,甲乙雙方在上蓋章后生效。其中:
附件 1 一式 份:
3、在合同履行中,甲乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可簽訂補充合同,補充合同與本合同具有同等法律效力。
4、本合同自工程驗收合格,保修期滿,工程款支付完畢后終止。
發(fā)包方(全稱) : 承包方(全稱) :
(蓋章) (蓋章)
法定代表人(簽章) : 法定代表人(簽章) :
委托代理人(簽章) : 委托代理人(簽章) 經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:
年月日:
鋼結構加工制作合同篇十六
發(fā)包方:(全稱)
承包方:(全稱)
甲方因生產(chǎn)需要,擬在廠區(qū)(別橋鎮(zhèn)綢繆化工園區(qū)6幢5號)建造廠房一幢,現(xiàn)將鋼結構制作及吊裝進行承包,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、承包方向發(fā)包方承諾按圖紙或口頭約定進行施工,發(fā)包方要求進行鋼結構放樣,并負責放置預算埋螺桿。如有錯誤,損失由承包方承擔。
二、工程造價:面積約制作,進場運輸?shù)跹b費、除銹、油漆,包括油漆材料。其余材料由發(fā)包方提供,造價為人民幣位+行車噸位)*800噸位計算。
三、質(zhì)量保證及安全施工:安全規(guī)范,施工中一切安全事故與責任由承包方負責。四、發(fā)包方要求承包方必須投保,內(nèi)容包括:危險工種人員必須辦理人身保險。
五、工程款支付:工程完成后10天內(nèi)付清工程全款。
六、本合同一式二份,發(fā)包方與承包方各執(zhí)一份。
附:合同簽定地點溧陽市萬達金屬冷拔有限公司,變動,雙方協(xié)商解決。
發(fā)包方: 承包方
日期: 日期:
鋼結構加工制作合同篇十七
供方:(以下簡稱甲方)
需方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,給雙方充分友好協(xié)商,簽定本合同,以資共同信守:
二、驗收標準及異議處理方式:以雙方商定的標準或確認有樣板進行驗收。貨物如有質(zhì)量問題,需方可在收到貨物之日起七日內(nèi)提出異議,超過異議期或需方對貨物開料、沖壓或其他加工后視為驗收合格恕不退貨。
1.以供方過磅計量為準;
2.當以磅重方式計量,在扣減包裝木架的重量時,以供方所示包裝木架重量為準。雙方有異議時,以實際過磅的重量為準,雙方都不得隨意加減木架的重量。
雙方合同簽訂后,需方先付30%貨款,收余款后安排出貨.
供方在x月x日前安排出貨給需方。
供方運輸。
按原廠家技術和執(zhí)行標準,要求原廠或防潮按一定數(shù)量包裝,表面不能有劃花、砂眼等現(xiàn)象。
本合同如發(fā)生糾紛,當事人雙方應當及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均在合同簽定地人民法院提起訴訟。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
鋼結構加工制作合同篇十八
發(fā)包單位:(以下簡稱甲方)
承包單位:(以下簡稱乙方)
按照《經(jīng)濟合同》及其相關條例的精神,結合本工程的具體情況,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商達成協(xié)議如下:
一、工程概況:
1、工程名稱: 新疆機場集團庫車城市候機樓
2、結 構: 鋼結構
3、地 點: 庫車縣文化路與友誼街交匯處
4、施工量: 約為100噸
5、質(zhì)量要求:按國家有關鋼結構工程質(zhì)量驗收標準驗收,一次交驗合格。工程質(zhì)量保修期為一年,保修期內(nèi)出現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方應按國家有關保修條款負責及時解決。
二、承包范圍形式:
1、工程范圍:鋼結構施工圖紙上所有設計工程量
2、承包形式:本工程以每噸7800元,已含(材料、制作、安裝運輸、吊裝除銹、損耗、輔材等費用,重量以設計理論重量為準)的形式承包本工程。
3、工程總價:本工程以計算總噸位為準,工程總價暫定約為78萬元整。
三、質(zhì)量與驗收標準:
乙方保證質(zhì)量完成施工任務,安全施工。遵守甲方的有關規(guī)章規(guī)定要求,工程完工后由甲方按照雙方約定的質(zhì)量標準進行驗收。質(zhì)量標準的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
四、付款方式:
合同簽訂后甲方付乙方(30%)預定金,鋼結構貨到甲方工地付到(50%),鋼結構完工甲方付到(90%),工程驗收合格1個月內(nèi)付清全款;具體加工時間以甲方通知為準。
五、其他有關事項:
1、為確保工期,乙方在接到甲方進行現(xiàn)場施工通知后及時進場,按合同要求期限按時交付工程。
2、乙方在施工期間,嚴格按照國家質(zhì)量管理規(guī)定和甲方要求施工,若因質(zhì)量不合格造成反攻的責任和經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
3、乙方在施工中應嚴格按照國家和地方有關規(guī)定和法規(guī)以及甲方制定的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,積極配合行業(yè)安全人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。若因乙方安全措施不力不按標準要求施工或違章操作造成安全事故的,其責任和經(jīng)濟損失由乙方自行承擔。
4、乙方負責吊裝安裝期間一切安全責任事故及費用。
六、合同補充條款:
1、所用材料含稅票已抵扣鋼結構工程中部分工程稅金。
2、乙方要提供鋼結構所有主材及輔材質(zhì)量合格證、出廠合格證。
3、進場材料如需復檢費用由乙方承擔。
4、所有鋼結構件的防火涂料乙方不負責。
未盡事宜雙方進一步協(xié)商解決。
本合同一式 陸 份,甲乙雙方各持三份,雙方簽字蓋章后生效。甲、乙雙方應嚴格按照本合同執(zhí)行,若違反按照合同法執(zhí)行。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
電話: 電話:
身份證號:
年 月 日 年 月 日