合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應私有制的商品經(jīng)濟的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
關(guān)于維修合同更改報價說明篇1
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質(zhì)量要求
修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為：________________________________
第二十條 保修
設(shè)備修復后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的`文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇2
甲方：***小學
乙方：***
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、依據(jù)甲方施工任務的需要，經(jīng)過對乙方資質(zhì)的審查和雙方協(xié)商，甲方?jīng)Q定將水暖維修的全部工作內(nèi)容以清包形式由乙方組織施工。為了明確雙方的權(quán)利義務關(guān)系，結(jié)合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本分包工程施工事項，達成如下協(xié)議條款，并共同遵照執(zhí)行。
校內(nèi)水暖維修。
一、承包內(nèi)容：水暖維修
二、承包的方式和價格：
工料全包，合計人民幣***元（人民幣***元整）。
1、自開工之日起，到*年*月*日完成該承包的施工內(nèi)容。
2、若乙方施工進度慢，工程質(zhì)量差，經(jīng)生產(chǎn)會議提出整改意見后改正行動不得力效果不明顯時，為了確保建設(shè)單位對甲方的工期和質(zhì)量要求，甲方無需征得乙方同意有權(quán)直接安排施工力量介入施工，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔并在乙方施工的工程款中直接扣除，金額由甲方負責審定。
3、如乙方在施工中沒有達到建設(shè)單位的質(zhì)量和節(jié)點要求，建設(shè)單位要求乙方撤出現(xiàn)場，乙方必須無條件撤出，所完成的工程量按50%結(jié)算，余款作為甲方停工損失費用。
按照施工圖紙、設(shè)計變更、施工規(guī)范進行施工，工程質(zhì)量按照規(guī)范和質(zhì)量驗評標準進行分部分項驗收，以甲方檢查及監(jiān)理驗收評定及質(zhì)量監(jiān)督部門核定認可和交給精裝修合格為準，由于質(zhì)量問題不能按時交接給精裝修所造成的一切責任和費用均由乙方負擔。
工程驗收合格后甲方一次性支付全部工程款。
承包負責人為安全第一責任人，應對本承包范圍內(nèi)的安全工作負總責，因此必須對職工加強法制教育，安全教育，樹立安全是首位的思想意識，做到“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”，所有作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和治安條例及甲方所制訂的安全生產(chǎn)管理制度。施工中如因乙方或個人違章指揮、違章操作造成自身或他人安全事故的一切責任和費用均由乙方負擔。
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，簽訂補充協(xié)議。本合同雙方簽字后生效，受法律保護。 本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方（蓋章）：乙 方（蓋章）：
法 人 代 表 ：法 人 代 表 ：
*年*月 *日
完工證明
由***負責的對***小學水暖維修工程已于*年*月*日完工，經(jīng)驗收工程合格，達到施工標準，
民幣***元（***元整）。
甲方（蓋章）：
法人代表：
乙方（蓋章）： 法人代表： *年*月*日 甲方已經(jīng)一次性支付工程款人
關(guān)于維修合同更改報價說明篇3
發(fā)包方(簡稱甲方)
承包方(簡稱乙方)
基于乙方承包甲方本合同約定的冷庫工程，為了明確雙方責任和義務，保證工程順利進行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以茲共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
4、承包范圍：
5、承建冷庫物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、總金額等作為合同的附件。
二、工期
本合同工程總工期為個日歷日，工期起算日期：為本合同簽字之日起計算。(除發(fā)生不可抗力或本合同約定條件(增加工程量)外，在任何情況下，乙方不得以任何理由拖延、順延、怠誤工期。)
三、工程造價及付款方式
1、工程造價：工程總造價為附件的確認價格，包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包調(diào)試、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范圍內(nèi)所有項目一次性包干，不因物價上漲或下跌而變動。
2、付款方式：
①、總價款分三期支付：
第一筆款：總價款的60%即元人民幣(￥);支付條件：工程合同簽署后3日內(nèi)支付。第一筆款支付后本合同生效。
第二筆款：總價款的35%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成50%后3日內(nèi)支付。
第三筆款：總價款的5%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成100%后3日內(nèi)支付。
②、付款方式為：銀行轉(zhuǎn)賬(賬號)
四、甲方義務
1、在施工前負責施工場地的平整，協(xié)調(diào)相關(guān)相鄰關(guān)系，具體介紹場地及地下管線情況;
2、在施工期間給予乙方施工必要方便，提供水源、電源、材料堆放場地。
3、按照合同的規(guī)定向乙方支付款項;
4、接到乙方驗收的通知后，在3日內(nèi)予以驗收;
5、按照本合同約定及時履行義務;
6、若因甲方不履行合同義務，致使乙方無法施工的，對此產(chǎn)生的責任乙方免責;
7、對乙方在施工過程中提出的問題或建議，在2天內(nèi)予以回復或解決;
8、不得對乙方的施工故意進行刁難，對乙方施工的監(jiān)督應不影響乙方正常施工;
9、若增加工程量、變更設(shè)計，需及時通知乙方，以便乙方施工;
10、對乙方提交的增加工程量資料，進行必要的及時審核，以作為工程決算的依據(jù)。
11、提供冷庫工程的平面布置圖。
五、乙方義務
1、乙方須對甲方提供圖紙進行必要的專業(yè)審核及時解決問題。
2、乙方應按合同的約定負責設(shè)備的供應、安裝、調(diào)試、保修等。
3、乙方應保證工程所用材料、配件、設(shè)備的質(zhì)量符合國家或行業(yè)標準，且需經(jīng)甲方代表或監(jiān)理人員認可后方可使用。
4、乙方應將所供設(shè)備材料的用戶手冊、保修手冊、有關(guān)資料及配件、隨機工具(若有)等交付給甲方。
5、乙方在施工前必須視察工地并詳細了解工地各種環(huán)境：結(jié)構(gòu)、排水、電力等系統(tǒng)，如現(xiàn)場情況與圖紙不符，及時與甲方相關(guān)人員溝通。
6、乙方保證安裝施工人員均為專業(yè)的熟練技工，工程設(shè)備安裝完成后，乙方必須負責免費調(diào)試，保證無任何操作故障。
7、已完工的工程和設(shè)備，在交付前由乙方應負責保管，并負責將場地清掃干凈。
六、工程設(shè)計的變更
1、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計;
2、施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，并提供修改或變更設(shè)計方案，經(jīng)甲方確認后方可繼續(xù)施工。
七、安全施工
1、乙方應遵守工程建設(shè)安全有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，一切安全措施及費用均由乙方承擔。
2、乙方施工人員的安全事故責任均由乙方負責，與甲方無任何關(guān)聯(lián)。否則，由于上述原因所造成甲方損失，均由乙方負責賠償。
3、乙方必須為其施工人員購買意外傷害保險，應對其進行安全教育，并對其安全負責。
八、材料設(shè)備供應
1、本工程所需的材料設(shè)備均由乙方采購并供應到施工現(xiàn)場，材料設(shè)備進場時必須經(jīng)甲方書面確認。
2、乙方負責采購的材料、設(shè)備，應按照設(shè)計和國家有關(guān)標準采購，對材料設(shè)備質(zhì)量負責，乙方對材料設(shè)備的質(zhì)量擔保責任不因甲方的確認而減輕或免除。
3、乙方需要使用代用材料時，必須征得甲方書面同意。
九、竣工驗收
1、工程全部完工后乙方應及時提請甲方組織驗收，甲方組織有關(guān)人員驗收合格后，雙方在《驗收單》上簽字確認，《驗收單》是乙方請求付款的必要憑證。
2、在工程全部驗收合格后，工程移交甲方后，乙方離場，工程自移交后毀損風險由甲方承擔。
3、若不能通過驗收，乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)完成整改并通過驗收。
十、質(zhì)量保修
1、本工程的保修期為壹年(拾貳個月)，自驗收之日起算;
2、保修期內(nèi)工程或設(shè)備出現(xiàn)故障(人為因素除外)，乙方負責免費保修及更換配件。
3、保修期內(nèi)工程或設(shè)備出現(xiàn)故障，乙方應在接到甲方通知后12小時內(nèi)修復(如有特殊情況雙方可另行商定)
十一、違約責任
1、乙方必須在本合同
約定的工期內(nèi)按質(zhì)按期完成所有工程并通過甲方驗收。
2、若乙方承建的工程在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵，乙方必須按本合同約定的期限及時予以修復;對設(shè)備存在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵，由乙方負責免費維修。
3、甲方需按照本合同的約定及時支付合同款項，若逾期不支付，須向乙方承擔未支付款項10%的違約金，但乙方違反本合同約定的，不受此限。
4、因甲方的原因?qū)е乱曳綗o法施工造成工期延誤，乙方不承擔由此造成的損失。
5、若因甲方故意拖延驗收并在合理的期間三天內(nèi)不進行驗收，視為驗收合格。
十二、其他條款
1、若未經(jīng)雙方同意，不得對本合同內(nèi)容進行任何形式的修改或刪除。
2、本合同履行過程中，發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定向甲方所在地人民法院訴訟解決。
3、本合同附件是本合同必要的組成部分，對雙方具有約束力。
4、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力，有效期為一年。
5、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決
合同附件份
甲方(簽章) 乙方(簽章)
簽約代表： 簽約代表：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話號碼： 電話號碼：
傳真： 傳真：
日期：日期：
關(guān)于維修合同更改報價說明篇4
甲方：朱志高，男，家住沙市鎮(zhèn)政府機關(guān)院內(nèi)，聯(lián)系電話********、辦公室********
乙方：劉作武，男，家住沙市鎮(zhèn)黃花村三角組村民，聯(lián)系電話*********
一、甲方同意將沙市鎮(zhèn)機關(guān)院內(nèi)第二棟宿舍第一單元四樓左四號室，建筑面積117平方米房屋維修委托乙方。
二、維修時間**年10月國慶長假期間，（1日——7日）
三、維修要求：室內(nèi)墻壁全面粉刷均平顯光亮。裝制木制地板1平米/165元。安裝廚具。安裝燈具。屋頂全面更換尺長張瓦。維修完工后各類家具搬遷和安放及衛(wèi)生由乙方負責。
四、總計維修費65000元，分三次付清。第一次付22000元。即墻壁粉刷完成后符合甲方提出的質(zhì)量要求。第二次付21000元。房內(nèi)地板安裝完成后符合質(zhì)量要求。第三次付22000元。全面完工后包括家具全面搬遷安裝好衛(wèi)生好。
五、分三個階段質(zhì)量驗收，發(fā)現(xiàn)某地方不符合質(zhì)量要求，甲方要求復工做好 ，如果不能復工的地方，甲方有權(quán)在維修費扣除相應的費用。
六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。甲方支付金1000元給乙方。合同簽訂后，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修（因承包其它工程工程量大），影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金1000元給甲方。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，擔保人王福生執(zhí)一份。
甲方簽名：__________
乙主簽名：__________
__________年_____月_____日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇5
甲方：
乙方：
本著甲乙雙方友好協(xié)商平等互利的原則，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，并共同遵守。
第一條 電機維修金額 ：壹萬壹仟陸佰貳拾圓整(11620元)(詳見清單)
第二條 質(zhì)量
1.電動機修后質(zhì)量標準
1.1電動機各有效匝數(shù)相等，用雙臂電橋檢測三相誤差不大于2%。
1.2繞組絕緣要好，按照電機原來的絕緣等級繞制。
1.3制造工藝和材料按照行業(yè)標準制作。
1.4修后的電動機必須有規(guī)定的繞組標志。
1.5修后電動機必須出具實驗報告和電動機空載報告，標記詳細的試運記錄，并簽字確認。
1.6修后的電動機保證至少一年時間無損壞(非質(zhì)量原因除外)
2.雙方權(quán)利和義務
2.1嚴格遵守執(zhí)行甲方對電動機的維修考核辦法，在甲方施工或檢修，接受甲方安全管理。
2.2嚴格執(zhí)行協(xié)議和相關(guān)標準對電動機進行維修，接受甲方對修前、修后質(zhì)量檢查。
2.3乙方保證在12小時內(nèi)隨時接受甲方修理任務，并按照甲方規(guī)定時間完成，不得以任何理由推托。
2.4 由于乙方電機維修質(zhì)量原因造成損壞，乙方負責免費維修。
第三條 合同價格及結(jié)算方式
1. 電機維修包括：繞組線及相關(guān)材料、人工費、與電機相匹配的電機引線、接線柱、線鼻、內(nèi)防銹。
2. 4kw以下電機每臺100元。 4kw以上電機28元/KW。6極以上電機總金額增加1.2倍。 維修項目確定后，乙方到甲方公司領(lǐng)取需維修的電機，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。維修后乙方負責送到甲方公司。甲方每季度內(nèi)付給乙方維修款90%，余款10%一個月無質(zhì)量問題付清。
第四條 違約責任：
乙方在施工中必須遵守甲方相關(guān)紀律和安全管理。若出現(xiàn)其他事項雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至人民法院。
第五條 本合同一試四份甲方三份乙方一份雙方簽字蓋章生效。
甲方：司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人 ： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇6
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就_______________________________有關(guān)事項達成如下協(xié)議：
1、生活用水系統(tǒng)；
2、消防系統(tǒng)；
3、生活污水處理系統(tǒng)；
4、照明系統(tǒng)；
上述事項的日常維護，事故應急處理。上述事項的大修項目，在同等條件下，甲方優(yōu)先考慮委托給乙方。
1、乙方應確保所委托設(shè)備正常工作運行；
2、乙方在接到報修通知后，應在2個工作日內(nèi)恢復設(shè)備的正常運行。
委托采用包工的方式（材料費用按實際市場采購發(fā)票結(jié)算）。大寫：貳萬元整。
合同簽訂后，甲方在3天內(nèi)一次性支付合同總價款給乙方（維修材料費用在維修結(jié)束后7天內(nèi)，乙方憑發(fā)票及維修記錄至甲方報銷材料費用）。
1、制定本項目工程運行、維修、養(yǎng)護工作的各項管理規(guī)章制度及考核標準，并要求乙方遵守。
2、做好工程設(shè)備、設(shè)施及維修材料、維修工具交接的前身準備工作，全面配合
乙方順利開展維護、保養(yǎng)等工程服務工作。
3、檢查監(jiān)督乙方工作的實施及制度的執(zhí)行情況，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及異常情況作詳盡紀錄，及時告知乙方。
4、檢查跟蹤乙方服務質(zhì)量，遇有不合格服務、違紀人員對其進行糾正和處罰，給甲方造成的不良影響及后果，使甲方工作陷入被動的，甲方有權(quán)要求乙方在兩日內(nèi)調(diào)換甲方認為達不到工作要求的工程人員。
5、按本合約中規(guī)定的付款方式、金額、時間按時支付委托費用。
1、本合同一經(jīng)簽訂，乙方應提交針對用水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)維護方案，配備專業(yè)技術(shù)人員，并做好設(shè)備的維護工作。
2、乙方應全面遵守甲方制定的各項規(guī)章制度及日常行為規(guī)范，熱心周到為甲方服務。
3、有完整詳細的維修維護記錄。
4、乙方在管理范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患提出書面整改意見，甲方應認真研究并書面形式回復，甲方未采取有效措施造成的事故以及經(jīng)濟損失，乙方不承擔責任。
5、報修工作因乙方長時間不能解決造成的后果，由乙方負責。
6、因乙方人員工作失職、失誤造成甲方及設(shè)備、財產(chǎn)損失，由乙方全額賠償。
7、本合同終止時，乙方必須向甲方移交全部的維修維護記錄資料。
8、如不可抗力協(xié)商同意終止。
甲方：乙方：
（代表簽字及蓋章） （代表簽字及蓋章）
年月日年月日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇7
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
因教師公轉(zhuǎn)房的下水道年久失修，造成阻塞，污水橫流，給教師生活造成了十分嚴重的影響，為還教師一個良好的生活環(huán)境，甲、乙雙方就維修此下水道工程達成協(xié)議如下：
一、工程地點：教師公轉(zhuǎn)房的下水道。
二、工程量：重新鋪設(shè)下水道長35M，包括蓋板40M以及排水溝。乙方包工包料。
三、工程時間：20xx年10月15日至20xx年11月20日止。
四、付款方式：工程結(jié)束后，經(jīng)驗收合格憑票付款，金額為萬仟元整（元），一次性付清。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方共同簽字后生效。
甲方： （蓋章）
乙方： （簽字）
年 月 日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇1
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質(zhì)量要求
修繕修理項目應符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應嚴格遵守保密義務。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務提供部件的報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務)中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為：________________________________
第二十條 保修
設(shè)備修復后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災、人災等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的`文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇2
甲方：***小學
乙方：***
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》、《房屋建筑質(zhì)量保修辦法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、依據(jù)甲方施工任務的需要，經(jīng)過對乙方資質(zhì)的審查和雙方協(xié)商，甲方?jīng)Q定將水暖維修的全部工作內(nèi)容以清包形式由乙方組織施工。為了明確雙方的權(quán)利義務關(guān)系，結(jié)合本工程的實際情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本分包工程施工事項，達成如下協(xié)議條款，并共同遵照執(zhí)行。
校內(nèi)水暖維修。
一、承包內(nèi)容：水暖維修
二、承包的方式和價格：
工料全包，合計人民幣***元（人民幣***元整）。
1、自開工之日起，到*年*月*日完成該承包的施工內(nèi)容。
2、若乙方施工進度慢，工程質(zhì)量差，經(jīng)生產(chǎn)會議提出整改意見后改正行動不得力效果不明顯時，為了確保建設(shè)單位對甲方的工期和質(zhì)量要求，甲方無需征得乙方同意有權(quán)直接安排施工力量介入施工，所發(fā)生的一切費用由乙方承擔并在乙方施工的工程款中直接扣除，金額由甲方負責審定。
3、如乙方在施工中沒有達到建設(shè)單位的質(zhì)量和節(jié)點要求，建設(shè)單位要求乙方撤出現(xiàn)場，乙方必須無條件撤出，所完成的工程量按50%結(jié)算，余款作為甲方停工損失費用。
按照施工圖紙、設(shè)計變更、施工規(guī)范進行施工，工程質(zhì)量按照規(guī)范和質(zhì)量驗評標準進行分部分項驗收，以甲方檢查及監(jiān)理驗收評定及質(zhì)量監(jiān)督部門核定認可和交給精裝修合格為準，由于質(zhì)量問題不能按時交接給精裝修所造成的一切責任和費用均由乙方負擔。
工程驗收合格后甲方一次性支付全部工程款。
承包負責人為安全第一責任人，應對本承包范圍內(nèi)的安全工作負總責，因此必須對職工加強法制教育，安全教育，樹立安全是首位的思想意識，做到“安全為了生產(chǎn)，生產(chǎn)必須安全”，所有作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和治安條例及甲方所制訂的安全生產(chǎn)管理制度。施工中如因乙方或個人違章指揮、違章操作造成自身或他人安全事故的一切責任和費用均由乙方負擔。
本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，簽訂補充協(xié)議。本合同雙方簽字后生效，受法律保護。 本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲 方（蓋章）：乙 方（蓋章）：
法 人 代 表 ：法 人 代 表 ：
*年*月 *日
完工證明
由***負責的對***小學水暖維修工程已于*年*月*日完工，經(jīng)驗收工程合格，達到施工標準，
民幣***元（***元整）。
甲方（蓋章）：
法人代表：
乙方（蓋章）： 法人代表： *年*月*日 甲方已經(jīng)一次性支付工程款人
關(guān)于維修合同更改報價說明篇3
發(fā)包方(簡稱甲方)
承包方(簡稱乙方)
基于乙方承包甲方本合同約定的冷庫工程，為了明確雙方責任和義務，保證工程順利進行，根據(jù)《中華人民共和國合同法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達成如下條款，以茲共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內(nèi)容：
4、承包范圍：
5、承建冷庫物資的名稱、規(guī)格、型號、單價、總金額等作為合同的附件。
二、工期
本合同工程總工期為個日歷日，工期起算日期：為本合同簽字之日起計算。(除發(fā)生不可抗力或本合同約定條件(增加工程量)外，在任何情況下，乙方不得以任何理由拖延、順延、怠誤工期。)
三、工程造價及付款方式
1、工程造價：工程總造價為附件的確認價格，包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包調(diào)試、工程包壹年保修等，在本合同工程承包范圍內(nèi)所有項目一次性包干，不因物價上漲或下跌而變動。
2、付款方式：
①、總價款分三期支付：
第一筆款：總價款的60%即元人民幣(￥);支付條件：工程合同簽署后3日內(nèi)支付。第一筆款支付后本合同生效。
第二筆款：總價款的35%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成50%后3日內(nèi)支付。
第三筆款：總價款的5%即元人民幣(￥);支付條件：工程完成100%后3日內(nèi)支付。
②、付款方式為：銀行轉(zhuǎn)賬(賬號)
四、甲方義務
1、在施工前負責施工場地的平整，協(xié)調(diào)相關(guān)相鄰關(guān)系，具體介紹場地及地下管線情況;
2、在施工期間給予乙方施工必要方便，提供水源、電源、材料堆放場地。
3、按照合同的規(guī)定向乙方支付款項;
4、接到乙方驗收的通知后，在3日內(nèi)予以驗收;
5、按照本合同約定及時履行義務;
6、若因甲方不履行合同義務，致使乙方無法施工的，對此產(chǎn)生的責任乙方免責;
7、對乙方在施工過程中提出的問題或建議，在2天內(nèi)予以回復或解決;
8、不得對乙方的施工故意進行刁難，對乙方施工的監(jiān)督應不影響乙方正常施工;
9、若增加工程量、變更設(shè)計，需及時通知乙方，以便乙方施工;
10、對乙方提交的增加工程量資料，進行必要的及時審核，以作為工程決算的依據(jù)。
11、提供冷庫工程的平面布置圖。
五、乙方義務
1、乙方須對甲方提供圖紙進行必要的專業(yè)審核及時解決問題。
2、乙方應按合同的約定負責設(shè)備的供應、安裝、調(diào)試、保修等。
3、乙方應保證工程所用材料、配件、設(shè)備的質(zhì)量符合國家或行業(yè)標準，且需經(jīng)甲方代表或監(jiān)理人員認可后方可使用。
4、乙方應將所供設(shè)備材料的用戶手冊、保修手冊、有關(guān)資料及配件、隨機工具(若有)等交付給甲方。
5、乙方在施工前必須視察工地并詳細了解工地各種環(huán)境：結(jié)構(gòu)、排水、電力等系統(tǒng)，如現(xiàn)場情況與圖紙不符，及時與甲方相關(guān)人員溝通。
6、乙方保證安裝施工人員均為專業(yè)的熟練技工，工程設(shè)備安裝完成后，乙方必須負責免費調(diào)試，保證無任何操作故障。
7、已完工的工程和設(shè)備，在交付前由乙方應負責保管，并負責將場地清掃干凈。
六、工程設(shè)計的變更
1、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設(shè)計;
2、施工中發(fā)現(xiàn)設(shè)計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，并提供修改或變更設(shè)計方案，經(jīng)甲方確認后方可繼續(xù)施工。
七、安全施工
1、乙方應遵守工程建設(shè)安全有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按照安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，一切安全措施及費用均由乙方承擔。
2、乙方施工人員的安全事故責任均由乙方負責，與甲方無任何關(guān)聯(lián)。否則，由于上述原因所造成甲方損失，均由乙方負責賠償。
3、乙方必須為其施工人員購買意外傷害保險，應對其進行安全教育，并對其安全負責。
八、材料設(shè)備供應
1、本工程所需的材料設(shè)備均由乙方采購并供應到施工現(xiàn)場，材料設(shè)備進場時必須經(jīng)甲方書面確認。
2、乙方負責采購的材料、設(shè)備，應按照設(shè)計和國家有關(guān)標準采購，對材料設(shè)備質(zhì)量負責，乙方對材料設(shè)備的質(zhì)量擔保責任不因甲方的確認而減輕或免除。
3、乙方需要使用代用材料時，必須征得甲方書面同意。
九、竣工驗收
1、工程全部完工后乙方應及時提請甲方組織驗收，甲方組織有關(guān)人員驗收合格后，雙方在《驗收單》上簽字確認，《驗收單》是乙方請求付款的必要憑證。
2、在工程全部驗收合格后，工程移交甲方后，乙方離場，工程自移交后毀損風險由甲方承擔。
3、若不能通過驗收，乙方必須在甲方指定的期限內(nèi)完成整改并通過驗收。
十、質(zhì)量保修
1、本工程的保修期為壹年(拾貳個月)，自驗收之日起算;
2、保修期內(nèi)工程或設(shè)備出現(xiàn)故障(人為因素除外)，乙方負責免費保修及更換配件。
3、保修期內(nèi)工程或設(shè)備出現(xiàn)故障，乙方應在接到甲方通知后12小時內(nèi)修復(如有特殊情況雙方可另行商定)
十一、違約責任
1、乙方必須在本合同
約定的工期內(nèi)按質(zhì)按期完成所有工程并通過甲方驗收。
2、若乙方承建的工程在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵，乙方必須按本合同約定的期限及時予以修復;對設(shè)備存在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量瑕疵，由乙方負責免費維修。
3、甲方需按照本合同的約定及時支付合同款項，若逾期不支付，須向乙方承擔未支付款項10%的違約金，但乙方違反本合同約定的，不受此限。
4、因甲方的原因?qū)е乱曳綗o法施工造成工期延誤，乙方不承擔由此造成的損失。
5、若因甲方故意拖延驗收并在合理的期間三天內(nèi)不進行驗收，視為驗收合格。
十二、其他條款
1、若未經(jīng)雙方同意，不得對本合同內(nèi)容進行任何形式的修改或刪除。
2、本合同履行過程中，發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，雙方約定向甲方所在地人民法院訴訟解決。
3、本合同附件是本合同必要的組成部分，對雙方具有約束力。
4、本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力，有效期為一年。
5、其他未盡事宜雙方協(xié)商解決
合同附件份
甲方(簽章) 乙方(簽章)
簽約代表： 簽約代表：
聯(lián)系人： 聯(lián)系人：
電話號碼： 電話號碼：
傳真： 傳真：
日期：日期：
關(guān)于維修合同更改報價說明篇4
甲方：朱志高，男，家住沙市鎮(zhèn)政府機關(guān)院內(nèi)，聯(lián)系電話********、辦公室********
乙方：劉作武，男，家住沙市鎮(zhèn)黃花村三角組村民，聯(lián)系電話*********
一、甲方同意將沙市鎮(zhèn)機關(guān)院內(nèi)第二棟宿舍第一單元四樓左四號室，建筑面積117平方米房屋維修委托乙方。
二、維修時間**年10月國慶長假期間，（1日——7日）
三、維修要求：室內(nèi)墻壁全面粉刷均平顯光亮。裝制木制地板1平米/165元。安裝廚具。安裝燈具。屋頂全面更換尺長張瓦。維修完工后各類家具搬遷和安放及衛(wèi)生由乙方負責。
四、總計維修費65000元，分三次付清。第一次付22000元。即墻壁粉刷完成后符合甲方提出的質(zhì)量要求。第二次付21000元。房內(nèi)地板安裝完成后符合質(zhì)量要求。第三次付22000元。全面完工后包括家具全面搬遷安裝好衛(wèi)生好。
五、分三個階段質(zhì)量驗收，發(fā)現(xiàn)某地方不符合質(zhì)量要求，甲方要求復工做好 ，如果不能復工的地方，甲方有權(quán)在維修費扣除相應的費用。
六、合同簽訂后如果甲方反悔另選他人維修，屬甲方違約。甲方支付金1000元給乙方。合同簽訂后，如果乙方反悔不按期維修或不承接維修（因承包其它工程工程量大），影響甲方正常工作和生活，屬乙方違約，乙方支付違約金1000元給甲方。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字后生效，合同一式三份，甲乙雙方各執(zhí)一份，擔保人王福生執(zhí)一份。
甲方簽名：__________
乙主簽名：__________
__________年_____月_____日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇5
甲方：
乙方：
本著甲乙雙方友好協(xié)商平等互利的原則，經(jīng)雙方同意簽訂本合同，并共同遵守。
第一條 電機維修金額 ：壹萬壹仟陸佰貳拾圓整(11620元)(詳見清單)
第二條 質(zhì)量
1.電動機修后質(zhì)量標準
1.1電動機各有效匝數(shù)相等，用雙臂電橋檢測三相誤差不大于2%。
1.2繞組絕緣要好，按照電機原來的絕緣等級繞制。
1.3制造工藝和材料按照行業(yè)標準制作。
1.4修后的電動機必須有規(guī)定的繞組標志。
1.5修后電動機必須出具實驗報告和電動機空載報告，標記詳細的試運記錄，并簽字確認。
1.6修后的電動機保證至少一年時間無損壞(非質(zhì)量原因除外)
2.雙方權(quán)利和義務
2.1嚴格遵守執(zhí)行甲方對電動機的維修考核辦法，在甲方施工或檢修，接受甲方安全管理。
2.2嚴格執(zhí)行協(xié)議和相關(guān)標準對電動機進行維修，接受甲方對修前、修后質(zhì)量檢查。
2.3乙方保證在12小時內(nèi)隨時接受甲方修理任務，并按照甲方規(guī)定時間完成，不得以任何理由推托。
2.4 由于乙方電機維修質(zhì)量原因造成損壞，乙方負責免費維修。
第三條 合同價格及結(jié)算方式
1. 電機維修包括：繞組線及相關(guān)材料、人工費、與電機相匹配的電機引線、接線柱、線鼻、內(nèi)防銹。
2. 4kw以下電機每臺100元。 4kw以上電機28元/KW。6極以上電機總金額增加1.2倍。 維修項目確定后，乙方到甲方公司領(lǐng)取需維修的電機，并在規(guī)定時間內(nèi)完成。維修后乙方負責送到甲方公司。甲方每季度內(nèi)付給乙方維修款90%，余款10%一個月無質(zhì)量問題付清。
第四條 違約責任：
乙方在施工中必須遵守甲方相關(guān)紀律和安全管理。若出現(xiàn)其他事項雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成可訴訟至人民法院。
第五條 本合同一試四份甲方三份乙方一份雙方簽字蓋章生效。
甲方：司 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人 ： 委托代理人：
年 月 日 年 月 日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇6
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就_______________________________有關(guān)事項達成如下協(xié)議：
1、生活用水系統(tǒng)；
2、消防系統(tǒng)；
3、生活污水處理系統(tǒng)；
4、照明系統(tǒng)；
上述事項的日常維護，事故應急處理。上述事項的大修項目，在同等條件下，甲方優(yōu)先考慮委托給乙方。
1、乙方應確保所委托設(shè)備正常工作運行；
2、乙方在接到報修通知后，應在2個工作日內(nèi)恢復設(shè)備的正常運行。
委托采用包工的方式（材料費用按實際市場采購發(fā)票結(jié)算）。大寫：貳萬元整。
合同簽訂后，甲方在3天內(nèi)一次性支付合同總價款給乙方（維修材料費用在維修結(jié)束后7天內(nèi)，乙方憑發(fā)票及維修記錄至甲方報銷材料費用）。
1、制定本項目工程運行、維修、養(yǎng)護工作的各項管理規(guī)章制度及考核標準，并要求乙方遵守。
2、做好工程設(shè)備、設(shè)施及維修材料、維修工具交接的前身準備工作，全面配合
乙方順利開展維護、保養(yǎng)等工程服務工作。
3、檢查監(jiān)督乙方工作的實施及制度的執(zhí)行情況，并將檢查中發(fā)現(xiàn)的設(shè)備缺陷及異常情況作詳盡紀錄，及時告知乙方。
4、檢查跟蹤乙方服務質(zhì)量，遇有不合格服務、違紀人員對其進行糾正和處罰，給甲方造成的不良影響及后果，使甲方工作陷入被動的，甲方有權(quán)要求乙方在兩日內(nèi)調(diào)換甲方認為達不到工作要求的工程人員。
5、按本合約中規(guī)定的付款方式、金額、時間按時支付委托費用。
1、本合同一經(jīng)簽訂，乙方應提交針對用水系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)、照明系統(tǒng)維護方案，配備專業(yè)技術(shù)人員，并做好設(shè)備的維護工作。
2、乙方應全面遵守甲方制定的各項規(guī)章制度及日常行為規(guī)范，熱心周到為甲方服務。
3、有完整詳細的維修維護記錄。
4、乙方在管理范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患提出書面整改意見，甲方應認真研究并書面形式回復，甲方未采取有效措施造成的事故以及經(jīng)濟損失，乙方不承擔責任。
5、報修工作因乙方長時間不能解決造成的后果，由乙方負責。
6、因乙方人員工作失職、失誤造成甲方及設(shè)備、財產(chǎn)損失，由乙方全額賠償。
7、本合同終止時，乙方必須向甲方移交全部的維修維護記錄資料。
8、如不可抗力協(xié)商同意終止。
甲方：乙方：
（代表簽字及蓋章） （代表簽字及蓋章）
年月日年月日
關(guān)于維修合同更改報價說明篇7
甲方： （以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
因教師公轉(zhuǎn)房的下水道年久失修，造成阻塞，污水橫流，給教師生活造成了十分嚴重的影響，為還教師一個良好的生活環(huán)境，甲、乙雙方就維修此下水道工程達成協(xié)議如下：
一、工程地點：教師公轉(zhuǎn)房的下水道。
二、工程量：重新鋪設(shè)下水道長35M，包括蓋板40M以及排水溝。乙方包工包料。
三、工程時間：20xx年10月15日至20xx年11月20日止。
四、付款方式：工程結(jié)束后，經(jīng)驗收合格憑票付款，金額為萬仟元整（元），一次性付清。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方共同簽字后生效。
甲方： （蓋章）
乙方： （簽字）
年 月 日