在商業(yè)交易中，合同起著至關重要的作用，可以確保雙方的權益。在合同中如何明確雙方的權益和責任？如果你需要簽訂一份合同，以下是我們?yōu)槟峁┑囊恍┠０搴褪纠?BR> 承攬合同書寫篇一
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同書寫篇二
甲方將______________花園小區(qū)______________#、______________#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關權利與業(yè)務協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價。
1、瓦工承包內容：______________#、______________#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。)。
2、木工承包內容：______________#、______________#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價______________元/m2(建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：______________#、______________#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)。
4、架子工承包內容：______________#、______________#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內容：______________#、______________#樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。(注：消防、暖通不在承包范圍內。)。
6、垂直運輸：現場配備qtz60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜______________m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線。
三、乙方職責：
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付______________%材料款，約人民幣______________萬(以借條為準)，待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)。
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%，主體結構在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金______________元，以資_____。
4、工程實體完工支付結算總價的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人：______________承包人：______________。
簽章：______________簽章：______________。
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________。
承攬合同書寫篇三
定作方：_______（簡稱甲方）。
承攬方：_______（簡稱乙方）。
經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金（元）。
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1、產品的質量、包裝、加工方法：
2、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：
3、履行的期限、地點和方式：
4、驗收標準和方法：
5、結算方式：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款：
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____。
法定代表人：_____法定代表人：____。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：_______帳號：_______。
____年__月__日。
承攬合同書寫篇四
發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱：____________________________
2、工程地點：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書寫篇五
定作方（甲方）：_________。
電話：__________________。
承攬方（乙方）：_________。
電話：__________________。
經雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
加工費。
品名規(guī)格單位數量。
單價金額。
原材料規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量
１．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：__________________。
２．產品檢驗標準和方法：________________________。
３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________。
４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。
５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
承攬合同書寫篇六
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡人員： 指定聯(lián)絡人員：
承攬合同書寫篇七
定作人：_____________ 簽訂地點：_____________。
承攬人：_____________ 簽訂時間：____年____月____日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。
承攬合同書寫篇八
乙方：______________。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況。
1、工程名稱：______________。
2、工程地點：______________。
3、工程范圍：______________。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至____年____月____日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量。
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的`乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同書寫篇九
為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的.市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。
第十四條該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發(fā)生損壞的，乙方應當賠償。第十六條甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第十七條工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;。
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;。
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金?？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第二十一條工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規(guī)定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規(guī)定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條施工現場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據為認定費用的依據。
第三十三條隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
甲方：_____________乙方：_____________。
日期：_____________日期：_____________
承攬合同書寫篇十
乙方：___________。
根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務，全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務，具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的`困難，再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規(guī)定時間里，清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業(yè)務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同書寫篇十一
乙方：_________。
鑒于甲方為_________采購洽談會的執(zhí)行單位，乙方欲在本次洽淡會期間進行廣告宣傳活動，雙方經友好協(xié)商，達成以下一致意見：
一、甲方將在_________采購洽談會期間向乙方提供_________（類型）的廣告宣傳，廣告宣傳條件見合同附件。
二、乙方應當自負費用按照甲方指定的設計風格及形式設計制作相應的廣告，乙方應當在____月____日前將與甲方指定形式風格相應的廣告交付甲方，甲方如發(fā)現乙方廣告內容不妥或違背洽談會風格，甲方有權要求乙方補充證明或修改廣告內容，乙方不能提供或不愿意修改的，甲方有權終止本合同。
三、乙方保證其廣告內容真實，健康，合法，并且乙方對該廣告享有全部合法權利，該廣告不會侵犯任何第三人的合法權益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權，并且甲方因此遭受經濟損失，則乙方將對此向甲方承擔全部賠償責任。
四、本合同金額為rmb_________元。乙方應當在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時間向甲方支付合同金額，甲方有權單方與乙方解除本合同。
五、因廣告媒體的數量有限，甲方組委會將按照客戶廣告款到賬的先后順序安排廣告位，乙方應當服從組委會的安排。
六、若由于非甲方原因而導致_________采購洽談會無法如期召開，則甲方應當在原定洽談會召開前適當時間通知乙方，同時甲方將退還乙方已支付的合同金額，乙方不得再要求甲方承擔相關違約責任。
七、由于不可抗力因素導致一方不能履行本合同，應當免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責任，但遭受不可抗力的`一方應當立即以快捷方式通知對方，并在十五天內提交當地公證機關的證明文件。雙方應及時協(xié)商善后處理事宜。
八、凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，經協(xié)商不能解決的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同未盡事宜，甲乙雙方應當簽訂書面補充協(xié)議。本合同1式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________。
________年____月____日________年____月____日。
承攬合同書寫篇十二
承攬方：__________。
簽訂日期：__________
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件：__________。
1.2播出頻道和時間：__________。
1.3制作形式：__________。
1.4廣告長度：__________。
1.5播出形式：__________。
1.6播出日期：__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：__________。
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的.工作，向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第()項規(guī)定辦理。
1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件，名稱：__________。
6.2本合同有效期：自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。
委托方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人：__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人：__________。
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同書寫篇二
甲方將______________花園小區(qū)______________#、______________#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工(油漆另訂)，內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關權利與業(yè)務協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價。
1、瓦工承包內容：______________#、______________#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價。(注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。)。
2、木工承包內容：______________#、______________#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價______________元/m2(建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：______________#、______________#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價(建筑面積)。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)。
4、架子工承包內容：______________#、______________#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價(建筑面積)。
5、水電工承包內容：______________#、______________#樓的水電安裝施工包括現場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價。(注：消防、暖通不在承包范圍內。)。
6、垂直運輸：現場配備qtz60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜______________m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，_____配電箱十臺承包單價______________(建筑面積______________)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線。
三、乙方職責：
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科(安全員)的要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付______________%材料款，約人民幣______________萬(以借條為準)，待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的______________%付乙方工程款。(注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。)。
3、春節(jié)前支付完成工程量的______________%，主體結構在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金______________元，以資_____。
4、工程實體完工支付結算總價的______________%，______________%余款于______________年______月_______日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證。
發(fā)包人：______________承包人：______________。
簽章：______________簽章：______________。
聯(lián)系電話：______________聯(lián)系電話：______________。
承攬合同書寫篇三
定作方：_______（簡稱甲方）。
承攬方：_______（簡稱乙方）。
經雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金（元）。
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1、產品的質量、包裝、加工方法：
2、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：
3、履行的期限、地點和方式：
4、驗收標準和方法：
5、結算方式：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款：
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____。
法定代表人：_____法定代表人：____。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：_______帳號：_______。
____年__月__日。
承攬合同書寫篇四
發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱：____________________________
2、工程地點：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協(xié)調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協(xié)商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協(xié)商解決。如協(xié)商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書寫篇五
定作方（甲方）：_________。
電話：__________________。
承攬方（乙方）：_________。
電話：__________________。
經雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
加工費。
品名規(guī)格單位數量。
單價金額。
原材料規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量
１．技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：__________________。
２．產品檢驗標準和方法：________________________。
３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________。
４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。
５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
承攬合同書寫篇六
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協(xié)調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡人員： 指定聯(lián)絡人員：
承攬合同書寫篇七
定作人：_____________ 簽訂地點：_____________。
承攬人：_____________ 簽訂時間：____年____月____日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。
承攬合同書寫篇八
乙方：______________。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況。
1、工程名稱：______________。
2、工程地點：______________。
3、工程范圍：______________。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至____年____月____日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量。
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經甲乙雙方經現場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的`乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同書寫篇九
為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的.市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。
第十四條該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發(fā)生損壞的，乙方應當賠償。第十六條甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第十七條工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;。
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;。
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金?？⒐を炇蘸细窈笠荒陜葲]有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第二十一條工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協(xié)調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規(guī)定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規(guī)定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條施工現場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據為認定費用的依據。
第三十三條隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
甲方：_____________乙方：_____________。
日期：_____________日期：_____________
承攬合同書寫篇十
乙方：___________。
根據國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，經甲乙雙方平等協(xié)商一致，自愿簽訂本承攬制作合同，雙方的權利、義務已進行約定，雙方將共同遵守，具體條款如下：
乙方是以承攬制作小組的形式，組織具備一定工作經驗、工作資質的工作人員，從事專業(yè)廣告制作業(yè)務的經濟實體，在乙方完全勝任的前提下，甲方應將自己承接和負責廣告制作業(yè)務，全部交由乙方進行承攬統(tǒng)一制作，同時乙方應按時保質向甲方交付相關勞動成果，即按時制作完成，且制作質量應符合甲方提供詳稿和設計要求，乙方并有權按本合同約定收取制作承攬業(yè)務費。
二、合同期限。
本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。合同期滿后，雙方可協(xié)商再行簽訂。
三、承攬制作業(yè)務費結算和支付方式。
3.1乙方應具備完成甲方的廣告制作業(yè)務，具體制作承攬業(yè)務費以雙方核定計算標準進行結算，核定價格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務之時，甲方應按核定計算標準支付承攬制作費。
3.2在制作發(fā)布之后，仍由乙方負責日常維護和更新，且乙方應及時對已損壞的廣告和相關財物進行重作和維修，相關費用另外商定。
3.3如乙方在承攬制作過程中，出現未按時保質等事由，甲方有權按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務費(具體方式和比例、由雙方另外商定)，并且乙方應及時無條件返工，直至制作合格完畢。
3.4如在承攬維修過程中，出現不可抗力和難以預見的`困難，再由雙方另行協(xié)商解決。
3.5甲乙雙方應按“月度”進行業(yè)務費結算，結算憑證以雙方確認的相關單據為準。在結算之后，甲方應在規(guī)定時間里，清結乙方的業(yè)務費。如需提前預付或預支，再由雙方按實際情況而定。
四、違約責任。
4.1乙方應確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務，如有逾期或質量不合格，則無權領取制作承攬業(yè)務費，并應賠償甲方由此遭受一切經濟損失。
4.2乙方應按時保質完成制作業(yè)務并向甲方交付廣告制作成果，如乙方在制作過程中無法按時保質完成，則甲方有權要求乙方重作返工。
4.3在合同期限內，雙方均不得無故提前解除本合同，如有違者，應賠償對方由此造成一切損失。
4.4在合同期限內，由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時，甲方有權要求乙方整改，如乙方無法進行整改的，甲方有權提前解除本合同。
4.5在合同期限內，如乙方提前解除本合同，應提前一個月向甲方提出書面申請，在甲方同意后，方可提前解除本合同，并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則，乙方自愿放棄甲方應支付承攬制作業(yè)務費，并按甲方的實際損失承擔賠償責任。
五、本協(xié)議自雙方簽字后，即行生效，且乙方應在制作工作中遵守相關法律法規(guī)之規(guī)定，如有違者，由乙方自行承擔責任。
六、本協(xié)議壹式二份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
承攬合同書寫篇十一
乙方：_________。
鑒于甲方為_________采購洽談會的執(zhí)行單位，乙方欲在本次洽淡會期間進行廣告宣傳活動，雙方經友好協(xié)商，達成以下一致意見：
一、甲方將在_________采購洽談會期間向乙方提供_________（類型）的廣告宣傳，廣告宣傳條件見合同附件。
二、乙方應當自負費用按照甲方指定的設計風格及形式設計制作相應的廣告，乙方應當在____月____日前將與甲方指定形式風格相應的廣告交付甲方，甲方如發(fā)現乙方廣告內容不妥或違背洽談會風格，甲方有權要求乙方補充證明或修改廣告內容，乙方不能提供或不愿意修改的，甲方有權終止本合同。
三、乙方保證其廣告內容真實，健康，合法，并且乙方對該廣告享有全部合法權利，該廣告不會侵犯任何第三人的合法權益。若乙方廣告造成了對第三人的侵權，并且甲方因此遭受經濟損失，則乙方將對此向甲方承擔全部賠償責任。
四、本合同金額為rmb_________元。乙方應當在____月____日前向甲方全額支付合同金額。若乙方未能按本合同約定時間向甲方支付合同金額，甲方有權單方與乙方解除本合同。
五、因廣告媒體的數量有限，甲方組委會將按照客戶廣告款到賬的先后順序安排廣告位，乙方應當服從組委會的安排。
六、若由于非甲方原因而導致_________采購洽談會無法如期召開，則甲方應當在原定洽談會召開前適當時間通知乙方，同時甲方將退還乙方已支付的合同金額，乙方不得再要求甲方承擔相關違約責任。
七、由于不可抗力因素導致一方不能履行本合同，應當免除遭受不可抗力一方不履行合同的違約責任，但遭受不可抗力的`一方應當立即以快捷方式通知對方，并在十五天內提交當地公證機關的證明文件。雙方應及時協(xié)商善后處理事宜。
八、凡因執(zhí)行本合同或與本合同有關的一切爭議，雙方應友好協(xié)商，經協(xié)商不能解決的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
九、本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
十、本合同未盡事宜，甲乙雙方應當簽訂書面補充協(xié)議。本合同1式_________份，甲乙雙方各執(zhí)_________份。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
負責人（簽字）：_________負責人（簽字）：_________。
________年____月____日________年____月____日。
承攬合同書寫篇十二
承攬方：__________。
簽訂日期：__________
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
1.1廣告內容及證件：__________。
1.2播出頻道和時間：__________。
1.3制作形式：__________。
1.4廣告長度：__________。
1.5播出形式：__________。
1.6播出日期：__________
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：__________。
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費__________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的.工作，向委托方償付未履行部分廣告費__________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第()項規(guī)定辦理。
1.向地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向地人民法院起訴。
第五條雙方商定的其他事項。
第六條附則。
6.1本合同附件件，名稱：__________。
6.2本合同有效期：自__________年__________月__________日生效至__________年__________月__________日終止。
委托方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人：__________。
單位名稱(蓋章)__________。
法定代表人：__________。